酒店购销合同

时间：2022-12-17 14:12:22 购销合同我要投稿

酒店购销合同(合集15篇)

　　在当今不断发展的世界，合同对我们的约束力越来越不可忽视，它可以保护民事法律关系。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编帮大家整理的酒店购销合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

酒店购销合同(合集15篇)

酒店购销合同1

　　一.产品名称，规格，数量，金额：

　　二.质量要求：纺织部标准或样品，按相关规定质量标准检验。

　　三.交货地点：成都武侯区红牌楼445号。

　　四.运输方式和费用负担：汽车运输，由供方代办运输，运费由需方承担。

　　五.结算方式及：需方予付定金(3600.00元)。余款为分期提货结清，分期时间为1年期，在该1年期间内可分次提货，供方提供收据，货款转入供方指定账户，收款人：XX(身份证号：XXXXX)，收款卡号：XXXXXX，开户行：XXXXXXXX。

　　六.违约责任：按《合同法》，解决合同纠纷的方式：双方友好协商解决，或原告所在地法院解决。

　　七.交货期：供方收到需方预付款后依照需方需求发货。(尽可能提前告知)

　　八.其他约定事项：

　　1.所有产品如有质量问题，在没有下水的前提下，由供方负责无条件调换。

　　2.合同明细里的尺寸均为下水前的尺寸，缩水率参照纺织部标准。

　　3.其他有关未尽事宜，双方协商解决。

　　4.枕套、被套以及巾类订货数量和实际交货数量存在正负4%误差，以实际交货数量为准!

　　5.茶叶为特殊商品，需特殊包装及提前预定。

　　6.家具类别商品，需现场安装验收合格后签收。

　　供方:(章)需方：(章)

　　代表人：代表人：

酒店购销合同2

　　买方(甲方)：______________

　　供应商(乙方)：______________

　　根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方经协商就古城广场景观照明达成如下条款：

　　第一条：灯具及材料的品牌、规格、型号、数量、价格等

　　注：以上合同总价包括到达甲方的运费、安装调试费及符合国家规定的费用。

　　第2条：质量保证

　　乙方提供的设备是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，未使用过，与合同规定的型号一致。

　　第3条：交货时间和地点

　　乙方应在合同生效后7个工作日内将货物交付至甲方指定的地点。甲方负责提供仓库。

　　第4条：安装

　　1、灯具在15个工作日内到达施工现场。

　　2.乙方到达现场安装时，甲方需为乙方安装人员提供住宿。

　　第5条：接受

　　乙方将所供灯具运至交货地点开箱安装调试后，甲方将现场验收，双方共同签署验收表。

　　第五条：售后服务

　　售后服务按国家有关规定执行，乙方提供现场服务。所购灯具保修期为验收之日起12个月，乙方承诺免费提供7x24小时电话技术支持和5x12小时现场技术服务。

　　第6条：付款

　　合同签订之日，甲方应提前支付给乙方合同总价的30%，安装调试完成后，甲方支付给乙方合同总价的65%。剩余合同总价的5%为质量保证基金。

　　第7条：违约责任

　　1、乙方无正当理由延期交货，超过交货期限的，每天按合同总额的0.5%向甲方支付违约金。

　　2、如甲方未能在规定时间内付款，则每天向乙方支付合同总额0.5%的违约金。

　　甲方应承担因甲方不合理拒收货物给乙方造成的损失。

　　第八条：不可抗力

　　因不可抗力导致本合同不能履行或不能按约定条件履行的，受不可抗力影响的一方应尽快书面通知另一方，双方协商解决是否免除或部分免除履行本合同的责任、延迟履行本合同或终止本合同，双方也可重新协商履行方式。

　　第9条：争端的解决

　　甲乙双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

　　第十条：有效合同

　　本合同经双方传真复印件签字盖章后生效。本合同一式两份，每份共_3_页，双方各执一份。

　　第11条：其他事项

　　其他未尽事宜，由双方友好协商解决。

　　甲方(公章)：______________乙方(公章)：______________

　　法定代表人(签名)：______________

酒店购销合同3

　　(以下简称甲方)

　　(以下简称乙方)

　　在前期招标并确定中标单位的基础上，根据《合同法》的有关规定，按照平等互利的原则, 为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签订本灯具购销合同。：

　　一、数量、计量单位、单价、金额

　　供货明细

　　第二条出卖人对质量负责的条件及期限：

　　(1)乙方应对所售产品的质量及使用功能负责，在设计要求及合理的使用期限内(质保期为一年，自工程检验合格之日起)乙方有义务对非甲方原因而产生的问题产品进行保修与退换。

　　(2)本合同项下货物投运后出现故障，在接到甲方通知后，维护人员须在24小时内赶到现场排除故障。

　　(3)供方保证对本合同项下货物的设计及质量问题的处理和技术服务，不发生任何费用。

　　(4)供货周期

　　第三条随包装的必备品、配件、工具数量及供应办法：随包装的产品必备品、配件、附件、工具数量应齐全，保证所供产品能正常安装与使用。

　　第四条结算方式、时间及地点：

　　货到付款40%，货到，初步验收(甲方及监理，业主方)完毕再付50%，竣工验收结

　　算2个月内付清;

　　第五条本合同生效。

　　本合同一式___ 份。经法定代表人签章后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

酒店购销合同4

　　一.产品名称，规格，数量，金额：

　　二.质量要求：

　　纺织部标准或样品，按相关规定质量标准检验。

　　三.交货地点：

　　成都武侯区红牌楼445号。

　　四.运输方式和费用负担：

　　汽车运输，由供方代办运输，运费由需方承担。

　　五.结算方式及：

　　需方予付定金(3600.00元)。余款为分期提货结清，分期时间为1年期，在该1年期间内可分次提货，供方提供收据，货款转入供方指定账户，收款人：__(身份证号：_____)，收款卡号：______，开户行：________。

　　六.违约责任：

　　按《合同法》，解决合同纠纷的方式：双方友好协商解决，或原告所在地法院解决。

　　七.交货期：

　　供方收到需方预付款后依照需方需求发货。(尽可能提前告知)

　　八.其他约定事项：

　　1.所有产品如有质量问题，在没有下水的前提下，由供方负责无条件调换。

　　2.合同明细里的尺寸均为下水前的尺寸，缩水率参照纺织部标准。

　　3.其他有关未尽事宜，双方协商解决。

　　4.枕套、被套以及巾类订货数量和实际交货数量存在正负4%误差，以实际交货数量为准!

　　5.茶叶为特殊商品，需特殊包装及提前预定。

　　6.家具类别商品，需现场安装验收合格后签收。

　　供方:(章)需方：(章)

　　代表人：代表人：

酒店购销合同5

　　甲方：__________________________

　　乙方：__________________________

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

　　第一条;工程概况

　　1、工程地点：大连市、开发区、黄海西路1号。

　　2、工程内容：总建筑面积750平方米。

　　3、承包范围;装饰装修人工费用;

　　4、开工日期：20xx年05月18日;竣工日期：20xx年06月15日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。

　　第二条;合同价款

　　1、装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：132000。

　　2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：39600

　　3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：52800

　　4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：33000

　　5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：6600

　　第三条;甲方责任

　　1、指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。

　　2、装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。

　　3、向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

　　4、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

　　5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，

　　第四条;乙方责任

　　1、指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

　　2、严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

　　3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　4、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　5、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　第五条;材料供应

　　1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

　　2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

　　3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

　　第六条;安全责任

　　1、发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

　　2、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

　　3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。

　　第七条;质量验收

　　1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

　　2、发承包双方应及时办理工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

　　3、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

　　第八条;工程变更

　　1、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

　　2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

　　第九条;工程保修

　　1、验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

　　第十条;违约责任

　　1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。

　　2、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。

　　3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

　　5、承包人向发包人推荐使

　　用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

　　6、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

　　7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十一条;争议解决

　　1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

　　2、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

　　发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________

　　发包方电话承包方电话

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

酒店购销合同6

　　甲方：（购方）合同编号：

　　乙方：（供方）

　　为明确经济责任，甲乙双方本着平等互利，协商一致的原则签订本合同，以资双方信守执行。

　　一、本合同标准的产品名称、型号、规格、数量、单价、金额详见合同附件（报价清单共页）

　　总计金额：￥元，合同总价款为：￥元，大写人民币：。

　　二、验收标准：所有产品按报价单注明的品牌或乙方提供的样板质量为准，报价单未注明的按乙方常规销售品牌质量为准。

　　三、付款方式：

　　1、合同签定之时甲方即向乙方支付总货款%作订金，即人民币元；

　　2、验货当天，甲方即向乙方支付总货款的%，即人民币元；

　　3、余款，即人民币

　　4、若甲方未按时付款，乙方有权拒绝送货，由此造成的'一切经济损失由甲方承担；

　　5、甲方未付清上述货款之前，乙方所供的货物所有权不转移，仍为乙方所有。

　　四、保修期限：机电商品一律按原厂保修条例保修，易碎品（如瓷品，玻璃制品）请当场检查，过后恕不作更换或补偿。

　　五、交货日期及地点：

　　1、交货期限：在乙方收到订金起即

　　2、交货地点：在乙方仓库验收清点完毕，由乙方免费送至甲方指定地点。

　　六、违约责任：

　　1、本合同签订后，任何一方违约，造成本合同不能履行或不能完全履行，由违约方向对方支付合同总价款 %的违约金；

　　2、如乙方未能按时交货，每拖迟一日按合同总额罚3‰给甲方，如甲方需要延迟交货时间必须以书面形式提前与乙方协商，否则每拖迟一日按合同总额罚3‰给乙方；

　　3、如甲方未按本合同第三条付款方式付款，乙方有权不发货，甲方超出交货期限一个月未见提货，乙方将视甲方已经解除本合同，乙方将按《合同法》有关规定处理；

　　4、甲方未付清款前，所有用具使用权归属乙方，如甲方逾期未付款，乙方有权向甲方按未付款总额的3‰每天计提滞纳金；

　　5、在交货当天，甲方按合同第六条付款或按已验收货品金额按合同条约结算后，乙方再付货，如有违约乙方有权不发货，由此引起双方的一切损失由甲方承担。

　　七、结算方式：

　　以实际交货结算为准。

　　八、其它事宜：

　　1、对于明确的合同标准，经双方协商同意后，可作增减或变更，增减、变更后的产品价格及交货期双方另行协商，按实际交货产品数量结款。

　　2、在甲方未按合同第三条付款的情况下，乙方可顺延交货期。

　　九、经济责任：

　　如执行本合同有任何争议，任何一方可向当地人民法院起诉。

　　十、双方协商的其它条款：

　　十一、本合同壹式两份，甲乙双方各执壹份，双方签字盖章后即生效。

　　甲方：（盖公章）

　　甲方代表：（签名）

　　电话：

　　地址：

　　签约时间：年月日

　　乙方：（盖公章）

　　乙方代表：（签名）

　　电话：

　　地址：

　　签约时间：年月日

酒店购销合同7

　　(以下简称甲方)：______________

　　(以下简称乙方)：______________

　　在初步招标和确定中标人的基础上，根据《合同法》的有关规定，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本灯具购销合同。：

　　一、数量、计量单位、单价和金额

　　供货清晰详细

　　第二条卖方对质量负责的条件和期限：

　　(1)乙方应对所售产品的质量和使用功能负责，在设计要求和合理使用期限内(保修期为一年，从工程检验合格之日起算)，乙方有义务保证并退回非甲方原因造成的缺陷产品..

　　(2)如果本合同项下的货物在投入运行后出现故障，维修人员应在收到甲方通知后24小时内到达现场。

　　(3)供应商保证本合同项下货物的设计、质量问题的处理和技术服务不会产生任何费用。

　　(4)供应周期

　　第三条随包必备物品、附件、工具的数量和供应方式：随包必备物品、附件、附件、工具的数量应当齐全，以保证所供应的产品能够正常安装和使用。

　　第四条结算方式、时间和地点：

　　40%货到付款，50%经初步验收(甲方、监理和业主)和最终验收

　　2个月内支付；

　　第五条本合同生效。

　　本合同一式份。经法定代表人签字后生效。

　　甲方(公章)：______________乙方(公章)：______________

　　法定代表人(签名)：______________

酒店购销合同8

　　供方（以下称为甲方）：

　　授权代表：

　　需方（以下成为乙方）：

　　授权代表：

　　供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

　　第一条物资名称、种类、规格、单位、数量、序号

　　物资名称：

　　规格型号：

　　数量：

　　单价：

　　金额（元）：

　　第二条商品质量标准

　　商品质量标准可选择下列第3项作标准：

　　1、附商品样本，作为合同附件。

　　2、商品质量，按照国家标准执行。

　　3、商品质量由双方议定。

　　第三条商品单价及合同总金额

　　1、商品定价，供需双方同意按市场零售价的____折定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需双方协商。否则，造成损失由违约方承担经济责任。

　　2、合同总金额：_____元（按照各种商品的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则；凡须退还对方的包装品，应按铁路规定，订明回空方法及时间，或另作规定。）

　　第四条交货方式

　　1、交货时间：合同签订后两个月内交货完毕。

　　2、交货地点：乙方指定所在地。

　　3、运输方式：由甲方承担运输。

　　第五条付款日期及结算方式：乙方付清货_______元整，甲方将所有货物备齐。

　　甲方账户：

　　姓名：

　　银行：

　　账号：

　　第六条运输及保险

　　由甲方承担。（根据实际情况，需委托对方代办运输手续者，应于合同中订明。为保证货物途中的安全，代办运输单位应根据具体情况代为投保运输险）

　　第七条运输费用负担

　　由甲方承担。

　　第八条违约责任

　　1、需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失，应偿付对方此批货款总价___％的违约金。

　　2、供方如提前或延期交货或交货不足数量者，供方应偿付需方此批货款总值____％的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付供方此批货款总值____％的违约金。任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担经济责任。

　　3、供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况，需方有权拒绝付款（如已付款，应订明退款退货办法），但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知供方，因此所发生的一切费用损失，由供方负责，如经供方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大损失，其处理方法由双方协商决定。

　　4、约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

　　第九条 当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。

　　第十条 本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。（或申请甲方所在地仲裁机构仲裁的解决）

　　第十一条 合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。

　　供方：

　　授权代表：

　　_____年____月____日

　　需方：

　　授权代表：

　　_____年____月____日

酒店购销合同9

　　供货单位(简称甲方)：______________合同编号：______________

　　购货单位(简称乙方)：______________签定地点：______________

　　为确保甲乙双方利益得到保护和责任得到履行，依据《中华人民共和国合同法》规定之内容，甲乙双

　　第二条

　　1.交货时间：合同签订后工作日内交货。

　　2.交货地点：______________

　　3.货运方式：______________

　　第三条付款方式可接受以下几种情况

　　1.货到付款

　　2.款到发货

　　3.票到付款

　　4.其他( )

　　第四条

　　1.符合国家、部委、地区、行业相应的技术标准和规范;

　　2.包装标准：标准包装;

　　3.质量保证：自收货之日起，因产品本身质量引起故障，免费保修期为年;保修期内，如由于火灾、水灾、地震等不可抗拒原因及乙方人为破坏因素造成损坏，甲方可进行有偿维修，设备材料等成本费用由甲方承担。

　　第五条未尽事宜，双方协商解决;合同的变更及修改经双方同意，以书面形式变更。

　　第六条双方如发生争议，应协商解决;如协商不成，向甲方所辖人民法院提出诉讼。

　　第七条

　　1.合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后合同终止。

　　2.此合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效应。

　　甲方(盖章)：______________乙方(盖章)：______________

　　______年____月____日

酒店购销合同10

　　甲方：______________(需方)

　　乙方：______________(供方)

　　为增强甲乙双方的责任感，在平等、自愿的基础上，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守：

　　第一条：产品质量标准、和产品质量承诺

　　按国家行业标准执行，以甲方指定的产品及规格为标准，产品在正常使用下所供的电子产品质保为1年，保修期内，电子产品出现质量问题，应由乙方提供质量保修。

　　第二条：交货时间、交货地点

　　合同签订后，乙方应按甲方所供灯具应由乙方送至甲方使用工地，乙方负责安装。

　　第三条：付款方式：

　　本合同总货款计人民币：(见附表及清单)经甲乙双方协商一致，在货到工地安装完后付清全部货款。

　　第四条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议同样生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

酒店购销合同11

　　合同编号：

　　甲方：有限公司 (需方)

　　乙方：____市____建材市场____地毯经营部(供方)

　　签约日期：年月日

　　为保障甲、乙双方的合法权益，在平等互利的基础上，经双方协商一致，________酒店管理有限公司(以下简称甲方)与 _x_x_x_x_建材市场x_x_地毯经营部 (以下简称乙方)就购买酒店地毯达成如下协议：

　　一、合同总金额

　　人民币(大写)：柒拾贰万圆整(此价格为总包干价格，含税费、损耗、运杂费及其它相关费用等)

　　二、付款方式

　　1、合同签订后五日内，甲方向乙方支付合同总额30%的货款。

　　2、施工完毕，并经甲方验收合格，甲方在7个工作日内向乙方支付合同总金额65%的货款。

　　4、剩余5%的货款做为质量保证金，满一年，经甲方确认无质量问题，甲方将合同总金额的5%质保金在7个工作日内支付给乙方。

　　5、供货以实际供货为准，按实际金额结算。

　　三、交货方式

　　1、交货日期：合同签订后25天内交货。

　　2、交货地点：____省____市____北路____大道________酒店管理有限公司指定地点或各个部门管辖区域。

　　四、验收标准

　　1、该批货物均按国家技术标准验收，应随货备有合格证、原产地证明、质保书、装箱单等证明文件。

　　2、乙方按照甲方要求，分品种提供样品交甲方封存，收货时以封存样品核对验收。

　　五、包装要求

　　均按国家包装标准，费用由乙方承担。

　　六、运输方式

　　运杂费及保险费由乙方承担。

　　七、服务承诺

　　1、全部货物送到甲方抽样验收后，乙方应及时听取甲方意见，如在使用过程中出现非人为的质量问题，由乙方负责在24小时内，按破损数量、型号全部换新。保质期内所发生的所有质量问题，如果供方在需方通知之日起24小时内未处理，需方有权交第三方处理，所发生的费用由供方全额负担。

　　2、货物经甲方验收入库，在未出库之前，如发现有破损、气泡、变形等质量问题，由乙方负责无条件更换。

　　3、质量保证期限：保质期从安装完成，并经双方验收签字认可后开始计算，时间为壹年。 4、质量保证：乙方所提供的产品如出现假冒伪劣或以次充好等情况，除按原厂正品进行更换外，由乙方负责双倍进行赔偿。

　　5、咨询服务：乙方应满足甲方提出该批物资的各类咨询。

　　6、乙方应备好一定数量相同品牌、规格、型号的货物库存，以备甲方补货。

　　八、违约责任

　　1、保质期内，乙方接甲方通知后，如每出现一次24小时内不能及时上门处理质量问题的情况，乙方自动延长半年质保期并负责赔偿酒店由此而造成的一切损失。

　　2、逾期交货：因乙方原因，不能按期交货，每推迟一天，乙方每天按合同货款总值的1%支付违约金。

　　3、如在产品验收时发现质量问题而又无法补偿时，乙方除需在单价中调整，并在总金额中扣除外，还需给予甲方赔偿。

　　4、因乙方原因，影响甲方正常开业，一切责任由乙方承担。

　　九、毁约处理

　　甲、乙双方签订《购销合同》后，若任何一方单方面撕毁合同，则毁约方应按合同总金额的50%赔偿给受损方，自然灾难或战争等不可抗拒的因素导致的毁约除外。

　　十、本合同一式贰份，签字盖章后生效，甲方持壹份，乙方持壹份。

　　十一、一切由于执行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲、乙双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应提交____市开福区人民法院进行裁决。

　　甲方：

　　乙方：

　　单位名称(公章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　电传：

　　邮编：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：

　　单位地址： ____市____北路____大道单位地址：

酒店购销合同12

　　甲方：身份证号：

　　乙方：身份证号：

　　丙方：身份证号：

　　丁方：身份证号

　　戊方（出资方）：身份证号：

　　20xx年12月29日济南市xxxx人民法院出具的民事调解书中，甲方与丙、丁方达成协议：丙方与丁方向甲方偿还借款本金295000、利息27946、律师费10000元，合计332946元。

　　20xx年8月30日，济南市xxxx人民法院出具的号民事判决书中，判决丙方与丁方向甲方支付购车款71000元。

　　20xx年4月13日丙方与丁方离婚协议中第三条第二款约定位于济南市长清区恒大绿洲17-1-1004房屋所有权归丁方所有，丁方应于房屋出售后一次性支付女儿抚养费柒拾万元给丙方。在未出售前丙方及丙方父母拥有房屋居住权。

　　丙方在与丁方婚姻存续期间，现甲、乙、丙、丁、戊五方在自愿、平等的基础上协商，达成如下协议：

　　一、还款金额及方案

　　1.甲方承诺在本次事故中独立承担对丙方的侵权责任，乙方不对丙方承担侵权责任。

　　2.甲方一次性赔偿丙方人民币元（小写：）。由于甲方在签订本协议前已为丙方垫付捌千元（小写：）医药费，故减除后甲方只需向丙方支付元（小写：）。

　　3.丙方在收到上述款项后须向甲方出具收到条，并将此次治疗的全部医疗费用发票交由甲方保管。

　　4.甲方将通过银行转账方式将上述款项转入丙方提供的银行账户（开户行：，账号：）中。

　　（注：上述赔偿款包括但不限于以下赔偿项目：医疗费、交通费、误工费、护理费、住院伙食补助费、后续治疗费、伤残赔偿金、精神损失费、财产损失费等。）

　　二、权利与义务

　　1.本协议为一次性赔偿协议，自本协议签订之日起，丙方视为同意接受上述赔偿金额及方案，享有获得上述赔偿金的权利，并且丙方自愿对本协议未涉及到的其他权利予以放弃。

　　2.甲方应积极履行向丙方支付上述赔偿金的义务，自甲方向丙方支付完全部赔偿款后，甲、乙、丙三方之间再无任何纠纷，甲方和乙方不再对丙方承担任何赔偿责任。

　　3.丙方承诺不再报警，并保证不再以仲裁、诉讼等方式再向甲方、乙方主张任何权利或提出任何要求。

　　4.本协议系甲、乙、丙三方在友好协商下签订，甲、乙、丙三方具有对本次交通事故和本协议约定的内容保密，不得向第三人透露的义务。

　　三、声明

　　本协议的签订并不直接或间接的表示甲方与乙方认可对丙方受伤一事负有过错或法律责任。

　　四、违约责任

　　1.协议各方应保证没有其他权利人或利害关系人就此次交通事故再向任何一方主张权利。若其他权利人或利害关系人再向协议一方主张赔偿，则由违约方承担全部的损害赔偿责任或者在协议一方先行支付赔偿后，再向违约方追偿。

　　2.本协议系甲、乙、丙三方的真实意思表示，订立协议的过程不存在欺诈、胁迫等情形。本协议签订后，甲、乙、丙三方应恪守协议约定的各项义务，不得反悔。因任何一方违反协议约定，违约方应向守约方支付违约金元（小写：）。

　　3.因任何一方违约而导致仲裁、诉讼，违约方除应向守约方支付上述违约金外，应当另向守约方支付仲裁、诉讼程序产生的各项费用，包括但不限于调查取证费、交通费、误工费、公证费、律师费，及其它经济损失。

　　五、其他

　　1.本协议经甲、乙、丙三方签字后生效。

　　2.本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。

　　甲方：乙方：丙方：

　　20xx年12月xx日20xx年12月xx日

酒店购销合同13

　　供方：长春市永春商贸城新北方酒店用品经销处（以下称为甲方）

　　需方：吉林省达林铁路餐饮服务有限公司（以下成为乙方）

　　供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

　　第一条物资名称、种类、规格、单位、数量

　　第二条商品质量标准

　　商品质量标准可选择下列第 3 项作标准：

　　1.附商品样本，作为合同附件。

　　2. 商品质量，按照国家标准执行。

　　3. 商品质量由双方议定。

　　第三条商品单价及合同总金额

　　１．商品定价，供需双方同意按市场零售价的8折定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需双方协商。否则，造成损失由违约方承担经济责任。

　　２．合同总金额： 940440元。

　　（按照各种商品的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则；凡须退还对方的包装品，应按铁路规定，订明回空方法及时间，或另作规定。）

　　第四条交货方式

　　１．交货时间：合同签订后两个月内交货完毕。

　　２．交货地点：乙方指定所在地。

　　３．运输方式：由甲方承担运输。

　　第五条付款日期及结算方式乙方付清货款玖拾肆万零肆佰肆拾元整，甲方将所有货物备齐。）

　　第六条运输及保险由甲方承担。

　　（根据实际情况，需委托对方代办运输手续者，应于合同中订明。为保证货物途中的安全，代办运输单位应根据具体情况代为投保运输险。）第十条运输费用负担由甲方承担。

　　第七条违约责任

　　１．需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失，应偿付对方此批货款总价10％的违约金。

　　２．供方如提前或延期交货或交货不足数量者，供方应偿付需方此批货款总值 10 ％的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付供方此批货款总值 10 ％的违约金。任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担经济责任。

　　３．供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况，需方有权拒绝付款（如已付款，应订明退款退货办法），但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知供方，因此所发生的一切费用损失，由供方负责，如经供方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大损失，其处理方法由双方协商决定。

　　４．约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

　　第十二条当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。第十三条本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。（或申请甲方所在地仲裁机构仲裁的解决）

　　第十四条合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。

　　供方：＿＿＿＿＿＿（盖章）需方：＿＿＿＿＿（盖章）

　　授权代表：授权代表：

　　年月日

酒店购销合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　为甲方购买家具等事宜，甲乙双方经友好协商，确定如下事项：

　　一、甲方向乙方购买酒店餐饮、办公等家具；

　　共计人民币。详见货物清单表。乙方并提供部分家具样品或图片。

　　二、乙方须在年月日之前将送至甲方酒店，并负责运输、安装。

　　三、甲方对乙方所供家具产品于年月日之前按订购清单进行交接验收，验收完毕后甲方签字认可，今后不再产生异议。

　　四、付款方式：甲方现金支付或转账。同时此订购的家具，乙方只提供收据凭证。

　　五、本合同签订之后，甲方向乙方支付定金为人民币，在乙方送货到甲方酒店，甲方支付购货款的，余款甲方在个月内按比例付清。扣留10%货款为一年期质量保证金。

　　六、违约责任：

　　1、签订合同后，甲方未能按时向乙方支付定金，本合同自动失效，甲乙双方互不承担违约责任。

　　2、乙方供货到甲方酒店后，甲方未能按时支付约定货款，乙方不承担违约责任，并将甲方支付定金作为乙方的赔偿。

　　3、乙方须按甲方要求时间将全部家具运输、安装到位，如乙方不能履行，乙方向甲方支付总货款的，（计人民币：）作为违约金赔偿给甲方。如甲方原因耽误供货时间，乙方不承担违约责任。

　　4、乙方保证向甲方提供的产品质量符合合同要求；货物在运输、安装过程中损坏的由乙方自行负责，甲方验收后，造成人为损坏时，由甲方负责。由于产品在路途运输中损坏等因素，个别产品更换延期时，乙方不承担责任，但乙方须在双方约定的时间内调换新的产品。

　　5、供货完毕后，甲方须按合同约定时间分期付款，未能及时付款时，甲方向乙方支付应付货款的滞纳金，滞纳金按每天500元支付，直到该货款付清时。

　　七、甲、乙双方必须严格认真地履行合同，如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，经双方协商或有关机关证明，可免予承担经济责任。

　　八、本合同如有未尽事宜，须经双方协商修订，协商不成按经济合同法有关规定执行。本合同一式贰份，双方各执一份，自签字之日起生效。

　　甲方：（盖章）

　　乙方：（盖章）

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　年月日

酒店购销合同15

　　需方(甲方)：______________

　　供方(乙方)：______________

　　根据《中华人民共和国合同法》甲、乙双方经协商，就古城广场景观照明达成如下条款：

　　第一条：灯具及材料品牌、规格型号、数量、价格及其它

　　注：以上合同总价包括运抵甲方的运费、安装调试费及符合国家规定的等。

　　第二条：质量保证

　　乙方所供的设备是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，未曾使用，与合同规定的型号一致。

　　第三条：交货时间、地点

　　乙方在合同生效后7个工作日内，将货物运到甲方指定地点。甲方负责提供仓库。

　　第四条：安装

　　1、灯具在运抵施工现场15个工作日内完成。

　　2、在乙方到达现场安装时，需要甲方提供乙方安装人员的住宿。

　　第五条：验收

　　乙方将所供灯具运至交货地点拆箱、安装调试完毕后，由甲方当场验收，双方共同签署验收单。

　　第五条：售后服务

　　售后服务按国家有关规定执行，乙方提供上门现场服务。所购灯具从验收合格之日起，质保期为12个月，乙方承诺免费提供7x24小时的电话技术支持和5x12小时的现场技术服务。

　　第六条：付款

　　合同签订当日甲方向乙方支付合同总价的30%预付款，安装调试完毕时甲方向乙方支付合同总价的65%。剩余合同总价的5%为质保金。

　　第七条：违约责任

　　1乙方若无正当理由延误交货，超出供货期，乙方每天按合同总额的_0.5%__向甲方支付违约金。

　　2若甲方不在规定的时间内付款，则应每天按合同总额的__0.5%__向乙方支付违约金。

　　3因甲方无故拒收货物，由此给乙方造成的损失由甲方承担。

　　第八条：不可抗力

　　因不可抗力致使本合同不能履行或不能按约定的条件履行，受不可抗力条件影响的一方应当尽快以书面形式通知另一方，由双方协商解决是否免除或部分免除履行本合同责任、延期履行本合同或者终止本合同，双方也可重新商定履行办法。

　　第九条：争议的解决

　　甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

　　第十条：合同的生效

　　本合同经双方传真件签字盖章后生效，合同壹式两份，每份共_3_页，甲乙双方各执一份。

　　第十一条：其它事宜

　　其它未尽事宜由双方友好协商解决。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

【酒店购销合同】相关文章：

酒店购销合同07-09