酒店购销合同(15篇)
在不断进步的社会中，人们运用到合同的场合不断增多，它也是实现专业化合作的纽带。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编精心整理的酒店购销合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
酒店购销合同1
甲方（供货方）：
乙方（购货方）：
甲乙双方本着共同发展，诚实守信，互惠互利的原则，为了明确甲乙双方的责任和义务，经甲乙双方共同协商，达成协议如下：
一、双方责任
甲方：
1、甲方提供的所有产品质量必须符合国家有关部门的质量要求。
2、在乙方订货后，甲方在乙方规定时间到货，特殊情况甲乙双方另行约定。
3、甲方给乙方的产品价格（具体见报价单）如有调整（调升），甲方须提前一周向乙方声明。
4、甲方负责送货到乙方指定的地点
乙方：
1、乙方应配合把甲方所有的产品摆在吧台上作为展示，原则不少瓶。
2、乙方每月必须提供准确、真实的销售情况，并及时向甲方业务反应。
3、按照双方协商的结算方式在合同期内结算货款。
4、乙方购进的产品如果销售不畅，由甲方业务员协助销售。
二、配送及合作方式：
1、配送甲方送货到乙方指定地点，乙方应及时以甲方开出的出库单为凭据对账；
2、供货价格；
供货产品
规格
供货单件价
要求零售价瓶
备注
献礼原浆
16
600元/件
138元/瓶
10元盒标
五年原浆
16
948元/件
208元/瓶
八年原浆
14
1192元/件
418元/瓶
3、配送以挂量返利模式：月销售16献礼件或月销售16五年
件，进行每瓶返利献礼元或五年元，保证不出货不低价；
三、合同期限
本协议有效期限20_年_月_日至20_年_月_日止，协议期满壹个月内，甲乙双方协商是否续约，本合同期内，甲乙双方有特殊情况不能履约，须提前壹周以书面形式通知对方。
四、违约责任
未经甲乙双方同意，任何一方无权中途终止协议，应提前联系，双方协商解决。
五、甲乙双方互利
1、甲方给乙方免费提供：，以上赠品随首批进货同时到达。
2、乙方有产品需求须提前24小时之内与甲方业务联系，以免影响正常使用，否则出现其它后果，甲方概不负责。
六、本协议未尽事项，甲乙双方另行协商，本协议壹式两份，经双方代表签字盖章生效，甲乙双方各执壹份。
备注：
甲方（公章）：乙方（公章）：
法人：法人：
签订日期：20_年_月_日
酒店购销合同2
一.产品名称，规格，数量，金额：
二.质量要求：纺织部标准或样品，按相关规定质量标准检验。
三.交货地点：成都武侯区红牌楼445号。
四.运输方式和费用负担：汽车运输，由供方代办运输，运费由需方承担。
五.结算方式及：需方予付定金(3600.00元)。余款为分期提货结清，分期时间为1年期，在该1年期间内可分次提货，供方提供收据，货款转入供方指定账户，收款人：XX(身份证号：XXXXX)，收款卡号：XXXXXX，开户行：XXXXXXXX。
六.违约责任：按《合同法》，解决合同纠纷的方式：双方友好协商解决，或原告所在地法院解决。
七.交货期：供方收到需方预付款后依照需方需求发货。(尽可能提前告知)
八.其他约定事项：
1.所有产品如有质量问题，在没有下水的前提下，由供方负责无条件调换。
2.合同明细里的尺寸均为下水前的尺寸，缩水率参照纺织部标准。
3.其他有关未尽事宜，双方协商解决。
4.枕套、被套以及巾类订货数量和实际交货数量存在正负4%误差，以实际交货数量为准!
5.茶叶为特殊商品，需特殊包装及提前预定。
6.家具类别商品，需现场安装验收合格后签收。
供方:(章)需方：(章)
代表人：代表人：
酒店购销合同3
甲方：身份证号：
乙方：身份证号：
丙方：身份证号：
丁方：身份证号
戊方（出资方）：身份证号：
20xx年12月29日济南市xxxx人民法院出具的民事调解书中，甲方与丙、丁方达成协议：丙方与丁方向甲方偿还借款本金295000、利息27946、律师费10000元，合计332946元。
20xx年8月30日，济南市xxxx人民法院出具的号民事判决书中，判决丙方与丁方向甲方支付购车款71000元。
20xx年4月13日丙方与丁方离婚协议中第三条第二款约定位于济南市长清区恒大绿洲17-1-1004房屋所有权归丁方所有，丁方应于房屋出售后一次性支付女儿抚养费柒拾万元给丙方。在未出售前丙方及丙方父母拥有房屋居住权。
丙方在与丁方婚姻存续期间，现甲、乙、丙、丁、戊五方在自愿、平等的基础上协商，达成如下协议：
一、还款金额及方案
1.甲方承诺在本次事故中独立承担对丙方的侵权责任，乙方不对丙方承担侵权责任。
2.甲方一次性赔偿丙方人民币元（小写：）。由于甲方在签订本协议前已为丙方垫付捌千元（小写：）医药费，故减除后甲方只需向丙方支付元（小写：）。
3.丙方在收到上述款项后须向甲方出具收到条，并将此次治疗的全部医疗费用发票交由甲方保管。
4.甲方将通过银行转账方式将上述款项转入丙方提供的银行账户（开户行：，账号：）中。
（注：上述赔偿款包括但不限于以下赔偿项目：医疗费、交通费、误工费、护理费、住院伙食补助费、后续治疗费、伤残赔偿金、精神损失费、财产损失费等。）
二、权利与义务
1.本协议为一次性赔偿协议，自本协议签订之日起，丙方视为同意接受上述赔偿金额及方案，享有获得上述赔偿金的权利，并且丙方自愿对本协议未涉及到的其他权利予以放弃。
2.甲方应积极履行向丙方支付上述赔偿金的义务，自甲方向丙方支付完全部赔偿款后，甲、乙、丙三方之间再无任何纠纷，甲方和乙方不再对丙方承担任何赔偿责任。
3.丙方承诺不再报警，并保证不再以仲裁、诉讼等方式再向甲方、乙方主张任何权利或提出任何要求。
4.本协议系甲、乙、丙三方在友好协商下签订，甲、乙、丙三方具有对本次交通事故和本协议约定的内容保密，不得向第三人透露的义务。
三、声明
本协议的签订并不直接或间接的表示甲方与乙方认可对丙方受伤一事负有过错或法律责任。
四、违约责任
1.协议各方应保证没有其他权利人或利害关系人就此次交通事故再向任何一方主张权利。若其他权利人或利害关系人再向协议一方主张赔偿，则由违约方承担全部的损害赔偿责任或者在协议一方先行支付赔偿后，再向违约方追偿。
2.本协议系甲、乙、丙三方的真实意思表示，订立协议的过程不存在欺诈、胁迫等情形。本协议签订后，甲、乙、丙三方应恪守协议约定的各项义务，不得反悔。因任何一方违反协议约定，违约方应向守约方支付违约金元（小写：）。
3.因任何一方违约而导致仲裁、诉讼，违约方除应向守约方支付上述违约金外，应当另向守约方支付仲裁、诉讼程序产生的各项费用，包括但不限于调查取证费、交通费、误工费、公证费、律师费，及其它经济损失。
五、其他
1.本协议经甲、乙、丙三方签字后生效。
2.本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。
甲方：乙方：丙方：
20xx年12月xx日20xx年12月xx日
酒店购销合同4
一.产品名称，规格，数量，金额：
二.质量要求：
纺织部标准或样品，按相关规定质量标准检验。
三.交货地点：
成都武侯区红牌楼445号。
四.运输方式和费用负担：
汽车运输，由供方代办运输，运费由需方承担。
五.结算方式及：
需方予付定金(3600.00元)。余款为分期提货结清，分期时间为1年期，在该1年期间内可分次提货，供方提供收据，货款转入供方指定账户，收款人：__(身份证号：_____)，收款卡号：______，开户行：________。
六.违约责任：
按《合同法》，解决合同纠纷的方式：双方友好协商解决，或原告所在地法院解决。
七.交货期：
供方收到需方预付款后依照需方需求发货。(尽可能提前告知)
八.其他约定事项：
1.所有产品如有质量问题，在没有下水的前提下，由供方负责无条件调换。
2.合同明细里的尺寸均为下水前的尺寸，缩水率参照纺织部标准。
3.其他有关未尽事宜，双方协商解决。
4.枕套、被套以及巾类订货数量和实际交货数量存在正负4%误差，以实际交货数量为准!
5.茶叶为特殊商品，需特殊包装及提前预定。
6.家具类别商品，需现场安装验收合格后签收。
供方:(章)需方：(章)
代表人：代表人：
酒店购销合同5
酒店洁具购销合同
购货单位(以下简称甲方)：
供货单位(以下简称乙方)：
项目地址(送货地址)：
根据《中华人民共和国合同法》，为明确甲乙双方的责任，确保双方的经济利益，在自愿、平等的基础上，经双方协商签订本合同。
第一条 购销产品质量要求及价格明细表(金额单位：元/人民币;尺寸单位：mm)产品名称型号规格尺寸长、宽、高品牌质量标准及配件标准单位数量单价合计金额马桶W1621755*385*770Bolina航标釉面：配件： 107560 陶瓷台下盆L4240610*380*180Bolina航标釉面：配件： 10795 面盆龙头F9310 Bolina航标制作材质：颜色： 107 淋浴花洒FL430 Bolina航标制作材质：颜色： 94790 陶瓷蹲便器W6090570*450*200Bolina航标釉面：配件： 14 节能水箱TS5041388*124*391Bolina航标釉面：配件： 14 化妆镜FW8501235*270*150Bolina航标制作材质：颜色： 94180 纸巾架FW0503 Bolina航标制作材质：颜色： 9475 淋浴房 1430*1850 滑轮： 钢材： 厚度： 玻璃： 厚度： 生产厂：颜色：平方 230/㎡
备注：
1、产品技术标准按国家标准执行;
2、所有产品必须附带经国家质检局印发的产品质量合格证及保修卡、产品质量鉴定书原件、售后服务承诺书。
3、所有产品参数作为本合同附件，产品验收根据合同约定及产品参数、产品外观磨损度、封存样品作为验收标准。
第二条 样品提供及约定
本合同签订之日起 日内，乙方按照合同内容约定向甲方提供样品两套，甲方对样品进行验收，样品验收合格，甲方出具《样品验收合格通知书》。当乙方收到甲方出具《样品验收合格通知书》时，此合同生效。
第三条 货款的支付
1、样品验收合格，合同生效，生效时间以甲方出具的《样品验收合格通知书》落款时间为准，3个工作日内甲方向乙方支付总货款的30%，金额￥ .00元，大写：人民币 元整，作为预订金。
2、乙方收到甲方出具的《样品验收合格通知书》之日起 日内将甲方所订产品准备齐备，通知甲方到乙方产品生产厂： 地址： ，甲方根据样品及合同约定验收标准进行第二次验收，验收合格甲方监督乙方将产品装运上车，运输到甲方项目所在地 ，3日内向乙方支付总款项的60%，金额￥ .00元，大写：人民币 元整。
3、乙方将产品安装完毕，通知甲方对产品外观、配件、磨损情况进行第三次验收，验收合格5个工作日内，甲方将总货款的5%，金额￥ .00元，大写：人民币 元整。
4、乙方产品质保期 年，在竣工验收投入使用满 年后，付清余额，即总货款的5%，金额￥ .00元，大写：人民币 元整，全额支付给乙方。
第三条 产品包装标准和产品附件
1、乙方的产品包装应有乙方名称(或标志)，乙方必须采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等保护措施以保证满足货品质量、数量、性能的要求。乙方同时必须提供合格证、使用说明书及产品质量鉴定书原件、售后服务承诺书
2、出厂标准包装(内含安装配件、合格证、装箱单、使用说明书及产品质量保证书)，乙方须向甲方提交产品原产地证明、原厂质量合格证书、商检局颁发的商检合格证书、完整的原厂资料、中文安装资料及安装图纸等。
第四条 产品交货单位、方法、地点、时间
1、产品交货单位：
2、交货方法：乙方按照甲方要求，将产品运输到甲方项目地址，运输、搬运费用￥ .00元，大写：人民币 元整，由 方支付;乙方负责产品的免费安装、调试，并提供向甲方免费马桶水箱、节能水箱水件各 套。
3、交货地点：
交货地点 ：贵州道真自治县武装部 ;
接货人 ：王周伟;
联系电话：13981909010
4、交货时间：
乙方送货的交货时间：20xx年 月 日(具体交货时间按甲方进度计划提前7天通知乙方)，乙方提前交货的，要经甲方同意，否则，产品在交货日期前的毁损、灭失风险及有关的保管费用由乙方承担。
第五条 乙方承诺
1、乙方保证所提供的产品是全新的、未使用过的、且为产品生产厂家原厂生产的产品。
2、乙方保证在约定时间内按本合同约定的产品种类、品牌、数量、规格型号、质量、颜色及产品售后服务承诺书等向甲方提供产品和服务。
3、乙方提供货物的质保期为 年，自产品通过本合同约定的全部验收合格之日起计算，在保修(质)期内，如产品发生故障的，乙方必须在接到甲方的书面通知后的 2 天内对产品质量问题进行免费维修，维修不合格的乙方应无条件更换(因不正当使用、意外、不可抗力、甲方人为破坏除外)。若乙方拖延，则甲方可另行委托他人维修、更换，费用由乙方负担(先从保修(质)金中扣除，不足部分由乙方补交)，保修(质)期满后乙方负责维修服务，如果产品是由于质量问题导致损坏，则乙方负责更换与维修，如是由于人为原因导致损坏，则只收产品工本费。
4、关于增加供应:自本合同生效后，甲方有权要求乙方在本合同所约定的供货数量之外增加供应产品，并提前 天向乙方发出购买增加供应产品的书面通知单，乙方应在收到甲方书面通知单之日起开始向甲方供应增加供应产品，增加供应产品与本合同单价，交货时间与合同约定时间一致，合同约定以外的产品价格及交货时间另行协商，若乙方拒绝供货的，应按照本合同约定承担逾期供货违约责任。
第六条 验收标准、方法
1、乙方按合同要求，在乙方工厂对货物进行第二次验收，乙方应同时提供产地证明、装箱单、产品出厂合格证、质量保证书等交甲方确认，甲方按照合同约定、样品、颜色、产品的外观、数量、型号进行初验，并予以签字盖章确认，本次确认不代表对产品质量的认可。
2、验收标准:乙方的产品须无瑕疵，无划痕，配件齐全，产品的品牌型号，颜色必须和合同清单的内容相符，配件和送样的保持一致，若乙方未经甲方允许擅自更改，则甲方有权拒收乙方的货物。乙方应承由此产生的全部费用。
3、安装完成之日，甲乙双方共同对产品进行最后验收，验收标准与本条第2点相同，验收合格之日起算保修期。
4、如果在验收中产生纠纷，由项目所在地技术质量监督检查机关检验，相关费用由责任方承担。
第七条 甲方对产品提出异议的时间和办法
1、甲方在验收中，如果出现品种、型号、规格、数量和质量与合同约定不符合的部分，应单独存放妥善保管，并在2天内向乙方提出书面异议和处理意见。
2、乙方接到甲方对产品的书面异议通知后，应在1天内向甲方反馈书面复议，逾期视为认可甲方提出的异议和处理意见，由此造成的损失由乙方承担。
3、甲乙双方确认不符合合同约定的产品，如尚未付款的，甲方有权拒付;如已付款的，乙方应在收到甲方书面异议3个工作日内退还甲方。
第八条乙方违约责任
1、乙方不能按合同约定交货时，每逾期1天，应按货款总值的 3% 每日向甲方偿付违约金，并承担对甲方造成的直接经济损失。如遇不可抗力的特殊情况例外
2、乙方所交产品不符合合同约定的，甲方有权拒绝接收产品，并由乙方承担造成损失的一切费用。
3、乙方产品运输、安装过程中造成货物损坏或灭失的，乙方需及时更换并在合同约定时间内安装、调试完成，乙方承担全部责任，对甲方的损失予以赔偿。
4、乙方提前交货，乙方应承担在甲方保管期内所支付的全部费用。
第九条甲方违约责任
1、甲方在合同约定的样品验收合格后，不得退货，但可根据甲方需求提前 天，通知乙方更换或增加货物，如甲方退货，应向乙方偿付货款总值的30%作为赔偿，即人民币 元整。
2、甲方按照合同约定向乙方支付货款。
3、甲方需提前提货，经甲乙双方协商同意，付款时间应相应提前;甲方逾期提货，经甲乙方协商同意，承担在乙方逾期内支付的保管费用。
4、甲方违反合同约定拒绝接货，应承担因此造成的经济损失。
第十条不可抗力
由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向对方提供合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度防商决定是否解除合同、或者部分免除履行合同的责任、或者延期履行合同。
第十一条争议解决方式
在本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，任何一方均可依法向合同签订地的人民法院起诉。
第十二条 合同的生效和终止和解除
1、乙方按照合同约定向甲方提供样品检验，样品验收合格合同生效，同时甲方向乙方出具《样品验收合格通知书》。
2、本合同在签订盖章(须加盖骑缝章)之日起生效，至乙方交货完毕及甲方付清所有款项且乙方履行质保期满为止。
3、有下列情形之一的，合同权利义务终止:
①本合同因已按约定履行完毕而自然终止
②本合同经各方协商一致而终止
③本合同因一方违约或因一方擅自更改本合同内容项下权利义务而终止
④法律法规规定终止的其他情形酒店洁具购销合同合同范本。
4、因违约而终止本合同:
①由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方除应返还甲方已支付的价款外，另须按本合同总价款的20%向甲方支付违约金，甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
②守约方依据本款规定解除本合同，并不影响其追究违约方的违约责任的权利
③甲方依据本款第(1)项的规定解除本合同，甲方可以按其认为适当的条件和方式寻求救济(例如寻找本合同之外的第三方履行本合同项下的义务)，乙方应承担甲方因此而发生的费用。
第十三条其他事项
1、 本合同如有未尽事宜，须由双方共同协商决定，用附件的形式予以确定。
2、本合同的任何更改，应以书面注明，并经双方签字生效，在没有取得对方书面同意下，任何一方不得把其在合同下的权益或责任转让第三方。
3、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，副本四份，双方各执两份。
4、本合同的附件是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等效力。
甲方：(盖章) 乙方：(盖章)
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
地 址：地 址：
联 系电 话：联 系电 话：
开 户银 行：开户银 行：
银 行账 号：银 行账 号：
邮 政编 码：邮 政编 码：
合同签约地：
合同签约日期： 年 月 日
酒店购销合同6
甲方：__________________________
乙方：__________________________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
第一条;工程概况
1、工程地点：大连市、开发区、黄海西路1号。
2、工程内容：总建筑面积750平方米。
3、承包范围;装饰装修人工费用;
4、开工日期：20xx年05月18日;竣工日期：20xx年06月15日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。
第二条;合同价款
1、装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：132000。
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：39600
3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：52800
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：33000
5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：6600
第三条;甲方责任
1、指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。
2、装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。
3、向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，
第四条;乙方责任
1、指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
2、严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条;材料供应
1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
第六条;安全责任
1、发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
2、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。
第七条;质量验收
1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2、发承包双方应及时办理工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
3、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
第八条;工程变更
1、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条;工程保修
1、验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
第十条;违约责任
1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。
2、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。
3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
5、承包人向发包人推荐使
用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
6、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条;争议解决
1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。
2、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________
发包方电话 承包方电话
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
酒店购销合同7
甲方：(购方)华辰酒店
乙方：(供方)沃尔玛商城
为明确经济责任，甲乙双方本着平等互利，协商一致的原则签订本合同，以资双方信守执行。
一、本合同标准的产品名称、型号、规格、数量、单价、金额详见合同附件(报价清单共2页)总计金额：￥50万元，合同总价款为：￥50万元元，大写人民币：伍拾万元整。
二、验收标准：所有产品按报价单注明的品牌或乙方提供的样板质量为准，报价单未注明的按乙方常规销售品牌质量为准。
三、付款方式：
1、合同签定之时甲方即向乙方支付总货款%作订金，即人民币xx元;
2、验货当天，甲方即向乙方支付总货款的%，即人民币xx元;
3、余款，即人民币
4、若甲方未按时付款，乙方有权拒绝送货，由此造成的一切经济损失由甲方承担;
5、甲方未付清上述货款之前，乙方所供的货物所有权不转移，仍为乙方所有。
四、保修期限：机电商品一律按原厂保修条例保修，易碎品(如瓷品，玻璃制品)请当场检查，过后恕不作更换或补偿。
五、交货日期及地点：
1、交货期限：在乙方收到订金起工作日内交货，即年日交货;
2、交货地点：在乙方仓库验收清点完毕，由乙方免费送至甲方指定地点。
六、违约责任：
1、本合同签订后，任何一方违约，造成本合同不能履行或不能完全履行，由违约方向对方支付合同总价款200%的违约金;
2、如乙方未能按时交货，每拖迟一日按合同总额罚3‰给甲方，如甲方需要延迟交货时间必须以书面形式提前与乙方协商，否则每拖迟一日按合同总额罚3‰给乙方;
3、如甲方未按本合同第三条付款方式付款，乙方有权不发货，甲方超出交货期限一个月未见提货，乙方将视甲方已经解除本合同，乙方将按《合同法》有关规定处理;
4、甲方未付清款前，所有用具使用权归属乙方，如甲方逾期未付款，乙方有权向甲方按未付款总额的3‰每天计提滞纳金;
5、在交货当天，甲方按合同第六条付款或按已验收货品金额按合同条约结算后，乙方再付货，如有违约乙方有权不发货，由此引起双方的一切损失由甲方承担。
七、结算方式：
以实际交货结算为准。
八、其它事宜：
1、对于明确的合同标准，经双方协商同意后，可作增减或变更，增减、变更后的产品，价格及交货期双方另行协商，按实际交货产品数量结款。
2、在甲方未按合同第三条付款的情况下，乙方可顺延交货期。
九、经济责任：
如执行本合同有任何争议，任何一方可向当地人民法院起诉。
十、双方协商的其它条款：
十一、本合同壹式两份，甲乙双方各执壹份，双方签字盖章后即生效。
甲方：(盖公章)乙方：(盖公章)
甲方代表：(签名)乙方代表：(签名)
电话：电话：
地址：地址：
签约时间：年月日签约时间：年月日
合同供方:
需方:
签订日期：年 月 日
酒店购销合同8
需方(甲方)：
供方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》甲、乙双方经协商，就古城广场景观照明达成如下条款：
第一条：灯具及材料品牌、规格型号、数量、价格及其它
注：以上合同总价包括运抵甲方的运费、安装调试费及符合国家规定的等。
第二条：质量保证
乙方所供的设备是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，未曾使用，与合同规定的型号一致。
第三条：交货时间、地点
乙方在合同生效后7 个工作日内，将货物运到甲方指定地点。 甲方负责提供仓库。
第四条：安装
1、灯具在运抵施工现场 15 个工作日内完成。
2、在乙方到达现场安装时，需要甲方提供乙方安装人员的住宿。
第五条：验收
乙方将所供灯具运至交货地点拆箱、安装调试完毕后，由甲方当场验收，双方共同签署验收单。
第五条：售后服务
售后服务按国家有关规定执行，乙方提供上门现场服务。所购灯具从验收合格之日起，质保期为 12个月，乙方承诺免费提供7*24小时的`电话技术支持和5*12小时的现场技术服务。
第六条：付款
合同签订当日甲方向乙方支付合同总价的30%预付款，安装调试完毕时甲方向乙方支付合同总价的65%。剩余合同总价的5%为质保金。
第七条：违约责任
1乙方若无正当理由延误交货，超出供货期，乙方每天按合同总额的_0.5%__向甲方支付违约金。
2若甲方不在规定的时间内付款，则应每天按合同总额的__0.5%__向乙方支付违约金。
3因甲方无故拒收货物，由此给乙方造成的损失由甲方承担。
第八条：不可抗力
因不可抗力致使本合同不能履行或不能按约定的条件履行，受不可抗力条件影响的一方应当尽快以书面形式通知另一方，由双方协商解决是否免除或部分免除履行本合同责任、延期履行本合同或者终止本合同，双方也可重新商定履行办法。
第九条：争议的解决
甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向乙方所在地的人民法院提起诉讼。
第十条：合同的生效
本合同经双方传真件签字盖章后生效，合同壹式两份，每份共_3_页，甲乙双方各执一份。
第十一条：其它事宜
其它未尽事宜由双方友好协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
酒店购销合同9
合同编号：
甲方：有限公司 (需方)
乙方：xxxx市xxxx建材市场xxxx地毯经营部(供方)
签约日期： 年月日
为保障甲、乙双方的合法权益，在平等互利的基础上，经双方协商一致，xxxxxxxx酒店管理有限公司(以下简称甲方)与 xxxx市xxxx建材市场xxxx地毯经营部 (以下简称乙方)就购买酒店 地毯 达成如下协议：
一、合同总金额
人民币(大写)：柒拾贰万圆整(此价格为总包干价格，含税费、损耗、运杂费及其它相关费用等)
二、付款方式
1、合同签订后五日内，甲方向乙方支付合同总额30%的货款。
2、施工完毕，并经甲方验收合格，甲方在7个工作日内向乙方支付合同总金额65%的货款。
4、剩余5%的货款做为质量保证金，满一年，经甲方确认无质量问题，甲方将合同总金额的5%质保金在7个工作日内支付给乙方。
5、供货以实际供货为准，按实际金额结算。
三、交货方式
1、交货日期：合同签订后25天内交货。
2、交货地点：xxxx省xxxx市xxxx北路xxxx大道xxxxxxxx酒店管理有限公司指定地点或各个部门管辖区域。
四、验收标准
1、该批货物均按国家技术标准验收，应随货备有合格证、原产地证明、质保书、装箱单等证明文件。
2、乙方按照甲方要求，分品种提供样品交甲方封存，收货时以封存样品核对验收。
五、包装要求
均按国家包装标准，费用由乙方承担。
六、运输方式
运杂费及保险费由乙方承担。
七、服务承诺
1、全部货物送到甲方抽样验收后，乙方应及时听取甲方意见，如在使用过程中出现非人为的质量问题，由乙方负责在24小时内，按破损数量、型号全部换新。保质期内所发生的所有质量问题，如果供方在需方通知之日起24小时内未处理，需方有权交第三方处理，所发生的费用由供方全额负担。
2、货物经甲方验收入库，在未出库之前，如发现有破损、气泡、变形等质量问题，由乙方负责无条件更换。
3、质量保证期限：保质期从安装完成，并经双方验收签字认可后开始计算，时间为壹年。 4、质量保证：乙方所提供的产品如出现假冒伪劣或以次充好等情况，除按原厂正品进行更换外，由乙方负责双倍进行赔偿。
5、咨询服务：乙方应满足甲方提出该批物资的各类咨询。
6、乙方应备好一定数量相同品牌、规格、型号的货物库存，以备甲方补货。
八、违约责任
1、保质期内，乙方接甲方通知后，如每出现一次24小时内不能及时上门处理质量问题的情况，乙方自动延长半年质保期并负责赔偿酒店由此而造成的一切损失。
2、逾期交货：因乙方原因，不能按期交货，每推迟一天，乙方每天按合同货款总值的1%支付违约金。
3、如在产品验收时发现质量问题而又无法补偿时，乙方除需在单价中调整，并在总金额中扣除外，还需给予甲方赔偿。
4、因乙方原因，影响甲方正常开业，一切责任由乙方承担。
九、毁约处理
甲、乙双方签订《购销合同》后，若任何一方单方面撕毁合同，则毁约方应按合同总金额的50%赔偿给受损方，自然灾难或战争等不可抗拒的因素导致的毁约除外。
十、本合同一式贰份，签字盖章后生效，甲方持壹份，乙方持壹份。
十一、一切由于执行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲、乙双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应提交xxxx市开福区人民法院进行裁决。
甲方： 乙方：
单位名称(公章)： 单位名称(公章)：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
电传： 电传：
邮编： 邮编：
开户银行：开户银行：
帐号： 帐号：
单位地址： xxxx市xxxx北路xxxx大道单位地址：
酒店购销合同10
甲方：（购方） 合同编号：
乙方：（供方）
为明确经济责任，甲乙双方本着平等互利，协商一致的原则签订本合同，以资双方信守执行。
一、本合同标准的产品名称、型号、规格、数量、单价、金额详见合同附件（报价清单共 页）
总计金额：￥ 元，合同总价款为：￥ 元，大写人民币：。
二、验收标准：所有产品按报价单注明的品牌或乙方提供的样板质量为准，报价单未注明的按乙方常规销售品牌质量为准。
三、付款方式：
1、合同签定之时甲方即向乙方支付总货款%作订金，即人民币元；
2、验货当天，甲方即向乙方支付总货款的%，即人民币元；
3、余款，即人民币
4、若甲方未按时付款，乙方有权拒绝送货，由此造成的一切经济损失由甲方承担；
5、甲方未付清上述货款之前，乙方所供的货物所有权不转移，仍为乙方所有。
四、保修期限：机电商品一律按原厂保修条例保修，易碎品（如瓷品，玻璃制品）请当场检查，过后恕不作更换或补偿。
五、交货日期及地点：
1、交货期限：在乙方收到订金起即
2、交货地点：在乙方仓库验收清点完毕，由乙方免费送至甲方指定地点。
六、违约责任：
1、本合同签订后，任何一方违约，造成本合同不能履行或不能完全履行，由违约方向对方支付合同总价款 %的违约金；
2、如乙方未能按时交货，每拖迟一日按合同总额罚3‰给甲方，如甲方需要延迟交货时间必须以书面形式提前与乙方协商，否则每拖迟一日按合同总额罚3‰给乙方；
3、如甲方未按本合同第三条付款方式付款，乙方有权不发货，甲方超出交货期限一个月未见提货，乙方将视甲方已经解除本合同，乙方将按《合同法》有关规定处理；
4、甲方未付清款前，所有用具使用权归属乙方，如甲方逾期未付款，乙方有权向甲方按未付款总额的3‰每天计提滞纳金；
5、在交货当天，甲方按合同第六条付款或按已验收货品金额按合同条约结算后，乙方再付货，如有违约乙方有权不发货，由此引起双方的一切损失由甲方承担。
七、结算方式：
以实际交货结算为准。
八、其它事宜：
1、对于明确的合同标准，经双方协商同意后，可作增减或变更，增减、变更后的产品价格及交货期双方另行协商，按实际交货产品数量结款。
2、在甲方未按合同第三条付款的情况下，乙方可顺延交货期。
九、经济责任：
如执行本合同有任何争议，任何一方可向当地人民法院起诉。
十、双方协商的其它条款：
十一、本合同壹式两份，甲乙双方各执壹份，双方签字盖章后即生效。
甲方：（盖公章）
甲方代表： （签名）
电话：
地址：
签约时间： 年 月日
乙方： （盖公章）
乙方代表： （签名）
电话：
地址：
签约时间： 年 月日
酒店购销合同11
甲方：
乙方：
为甲方购买家具等事宜，甲乙双方经友好协商，确定如下事项：
一、甲方向乙方购买酒店餐饮、办公等家具；
共计人民币 。详见货物清单表。乙方并提供部分家具样品或图片。
二、乙方须在 年 月 日之前将送至甲方酒店，并负责运输、安装。
三、甲方对乙方所供家具产品于 年月日之前按订购清单进行交接验收，验收完毕后甲方签字认可，今后不再产生异议。
四、付款方式：甲方现金支付或转账。同时此订购的家具，乙方只提供收据凭证。
五、本合同签订之后，甲方向乙方支付定金为人民币，在乙方送货到甲方酒店，甲方支付购货款的，余款甲方在 个月内按比例付清。扣留10%货款为一年期质量保证金。
六、违约责任：
1、签订合同后，甲方未能按时向乙方支付定金，本合同自动失效，甲乙双方互不承担违约责任。
2、乙方供货到甲方酒店后，甲方未能按时支付约定货款，乙方不承担违约责任，并将甲方支付定金作为乙方的赔偿。
3、乙方须按甲方要求时间将全部家具运输、安装到位，如乙方不能履行，乙方向甲方支付总货款的，（计人民币： ）作为违约金赔偿给甲方。如甲方原因耽误供货时间，乙方不承担违约责任。
4、乙方保证向甲方提供的产品质量符合合同要求；货物在运输、安装过程中损坏的由乙方自行负责，甲方验收后，造成人为损坏时，由甲方负责。由于产品在路途运输中损坏等因素，个别产品更换延期时，乙方不承担责任，但乙方须在双方约定的时间内调换新的产品。
5、供货完毕后，甲方须按合同约定时间分期付款，未能及时付款时，甲方向乙方支付应付货款的滞纳金，滞纳金按每天500元支付，直到该货款付清时。
七、甲、乙双方必须严格认真地履行合同，如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，经双方协商或有关机关证明，可免予承担经济责任。
八、 本合同如有未尽事宜，须经双方协商修订，协商不成按经济合同法有关规定执行。本合同一式贰份，双方各执一份，自签字之日起生效。
甲方：（盖章）
乙方：（盖章）
甲方代表：
乙方代表 ：
年 月 日
酒店购销合同12
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
在前期招标并确定中标单位的基础上，根据《合同法》的有关规定，按照平等互利的原则, 为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签订本灯具购销合同。：
一、数量、计量单位、单价、金额
供 货 明 细
第二条 出卖人对质量负责的条件及期限：
(1)乙方应对所售产品的质量及使用功能负责，在设计要求及合理的使用期限内(质保期为一年，自工程检验合格之日起)乙方有义务对非甲方原因而产生的问题产品进行保修与退换。
(2)本合同项下货物投运后出现故障，在接到甲方通知后，维护人员须在24小时内赶到现场排除故障。
(3)供方保证对本合同项下货物的设计及质量问题的处理和技术服务，不发生任何费用。
(4)供货周期
第三条 随包装的必备品、配件、工具数量及供应办法：随包装的产品必备品、配件、附件、工具数量应齐全，保证所供产品能正常安装与使用。
第四条 结算方式、时间及地点：
货到付款40%，货到，初步验收(甲方及监理，业主方)完毕再付50%，竣工验收结
算2个月内付清;
第五条 本合同生效。
本合同一式___ 份。经法定代表人签章后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
酒店购销合同13
供方： 长春市永春商贸城新北方酒店用品经销处 （以下称为甲方）
需方： 吉林省达林铁路餐饮服务有限公司 （以下成为乙方）
供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。
第一条 物资名称、种类、规格、单位、数量
第二条 商品质量标准
商品质量标准可选择下列第 3 项作标准：
1.附商品样本，作为合同附件。
2. 商品质量，按照国家标准执行。
3. 商品质量由双方议定。
第三条 商品单价及合同总金额
１．商品定价，供需双方同意按市场零售价的8折定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需双方协商。否则，造成损失由违约方承担经济责任。
２．合同总金额： 940440元。
（按照各种商品的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则；凡须退还对方的包装品，应按铁路规定，订明回空方法及时间，或另作规定。）
第四条 交货方式
１．交货时间： 合同签订后两个月内交货完毕 。
２．交货地点：乙方指定所在地 。
３．运输方式：由甲方承担运输 。
第五条 付款日期及结算方式 乙方付清货款玖拾肆万零肆佰肆拾元整，甲方将所有货物备齐。）
第六条 运输及保险 由甲方承担 。
（根据实际情况，需委托对方代办运输手续者，应于合同中订明。为保证货物途中的安全，代办运输单位应根据具体情况代为投保运输险。） 第十条 运输费用负担由甲方承担 。
第七条 违约责任
１．需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失，应偿付对方此批货款总价10％的违约金。
２．供方如提前或延期交货或交货不足数量者，供方应偿付需方此批货款总值 10 ％的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付供方此批货款总值 10 ％的违约金。任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担经济责任。
３．供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况，需方有权拒绝付款（如已付款，应订明退款退货办法），但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知供方，因此所发生的一切费用损失，由供方负责，如经供方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大损失，其处理方法由双方协商决定。
４．约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
第十二条 当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。 第十三条 本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。（或申请 甲方所在地 仲裁机构仲裁的解决）
第十四条 合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。
供方：＿＿＿＿＿＿（盖章）需方：＿＿＿＿＿（盖章）
授权代表： 授权代表：
年月日
酒店购销合同14
合同编号：
甲方：有限公司 (需方)
乙方：____市____建材市场____地毯经营部(供方)
签约日期： 年月日
为保障甲、乙双方的合法权益，在平等互利的基础上，经双方协商一致，________酒店管理有限公司(以下简称甲方)与 _x_x_x_x_建材市场x_x_地毯经营部 (以下简称乙方)就购买酒店 地毯 达成如下协议：
一、合同总金额
人民币(大写)：柒拾贰万圆整(此价格为总包干价格，含税费、损耗、运杂费及其它相关费用等)
二、付款方式
1、合同签订后五日内，甲方向乙方支付合同总额30%的货款。
2、施工完毕，并经甲方验收合格，甲方在7个工作日内向乙方支付合同总金额65%的货款。
4、剩余5%的货款做为质量保证金，满一年，经甲方确认无质量问题，甲方将合同总金额的5%质保金在7个工作日内支付给乙方。
5、供货以实际供货为准，按实际金额结算。
三、交货方式
1、交货日期：合同签订后25天内交货。
2、交货地点：____省____市____北路____大道________酒店管理有限公司指定地点或各个部门管辖区域。
四、验收标准
1、该批货物均按国家技术标准验收，应随货备有合格证、原产地证明、质保书、装箱单等证明文件。
2、乙方按照甲方要求，分品种提供样品交甲方封存，收货时以封存样品核对验收。
五、包装要求
均按国家包装标准，费用由乙方承担。
六、运输方式
运杂费及保险费由乙方承担。
七、服务承诺
1、全部货物送到甲方抽样验收后，乙方应及时听取甲方意见，如在使用过程中出现非人为的质量问题，由乙方负责在24小时内，按破损数量、型号全部换新。保质期内所发生的所有质量问题，如果供方在需方通知之日起24小时内未处理，需方有权交第三方处理，所发生的费用由供方全额负担。
2、货物经甲方验收入库，在未出库之前，如发现有破损、气泡、变形等质量问题，由乙方负责无条件更换。
3、质量保证期限：保质期从安装完成，并经双方验收签字认可后开始计算，时间为壹年。 4、质量保证：乙方所提供的产品如出现假冒伪劣或以次充好等情况，除按原厂正品进行更换外，由乙方负责双倍进行赔偿。
5、咨询服务：乙方应满足甲方提出该批物资的各类咨询。
6、乙方应备好一定数量相同品牌、规格、型号的货物库存，以备甲方补货。
八、违约责任
1、保质期内，乙方接甲方通知后，如每出现一次24小时内不能及时上门处理质量问题的情况，乙方自动延长半年质保期并负责赔偿酒店由此而造成的一切损失。
2、逾期交货：因乙方原因，不能按期交货，每推迟一天，乙方每天按合同货款总值的1%支付违约金。
3、如在产品验收时发现质量问题而又无法补偿时，乙方除需在单价中调整，并在总金额中扣除外，还需给予甲方赔偿。
4、因乙方原因，影响甲方正常开业，一切责任由乙方承担。
九、毁约处理
甲、乙双方签订《购销合同》后，若任何一方单方面撕毁合同，则毁约方应按合同总金额的50%赔偿给受损方，自然灾难或战争等不可抗拒的因素导致的毁约除外。
十、本合同一式贰份，签字盖章后生效，甲方持壹份，乙方持壹份。
十一、一切由于执行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲、乙双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应提交____市开福区人民法院进行裁决。
甲方：
乙方：
单位名称(公章)：
单位名称(公章)：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
电传：
电传：
邮编：
邮编：
开户银行：开户银行：
帐号：
帐号：
单位地址： ____市____北路____大道单位地址：
酒店购销合同15
酒店电子设备购销及安装合同
甲方（买方）：
统一社会信用代码：
地址：
联系方式：
乙方（卖方）：
统一社会信用代码：
地址：
联系方式：
上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。
一、设备名称、规格/型号、数量、金额
该总价款包括设备包装、运输、安装调试、税金、保险等将全部设备交付至交货地点并安装、调试完毕的全部费用。
二、设备质量和伴随服务
1、乙方应保证所提供的设备是本合同所约定的品牌、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。乙方应保证其所提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。
2、乙方保证所供设备随机附有原生产厂家的说明书、合格证及相关资料。
3、乙方还应提供下列服务：设备的现场安装、启动和试运行；在质量保证期内对所交付设备提供运行监督、维修、保养等服务；在设备使用现场就货物的安装、启动、运行、维护等对甲方人员进行培训。上述伴随服务的费用已包含在合同价款中。
三、订货、交货及验收
1、交货日期：合同生效之日起5日内安装调试完毕。
2、交货地点：
3、包装要求及包装标志：乙方提供的全部设备应按国家或者制造厂商的企业标准进行包装和标记。因包装出现问题导致设备毁损的,由乙方向甲方直接承担赔偿责任。每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。
4、验收方式
（1）对乙方提交的设备由甲方负责验收。甲方根据合同约定开箱检验，对设备的名称、品种、规格参数、质量、数量、外观以及配件等进行验收，核对品牌、型号、技术参数、厂名厂址是否相符一致、技术资料是否齐全；
（2）乙方安装调试完毕，交付甲方试运行验证设备性能，双方正式验收合格后，甲、乙双方代表共同在《验收报告单》上签字办理入库移交结算手续。作为验收合格、甲方同意付款的依据。
四、付款方式、时间
1、支付方式：乙方开具发票，甲方以现金方式支付乙方货款；
2、支付时间：货到现场并安装调试完毕经双方正式验收合格后十天内付清全部货款。
五、质量保证期及售后服务
1、乙方承诺对所供设备提供 年质量保证期并提供上门服务。乙方须在接到甲方维修请求后3小时内响应，最迟5小时内派员赶到现场。负责对甲方操作、维修人员的现场培训，维修或更换有缺陷的设备或部件。
2、如果乙方在接到甲方通知后，未在本合同条款约定的响应时间内响应，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方负担。
六、争议的解决方式
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：
（1）提交位于 （地点）的 仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力；
（2）依法向 所在地有管辖权的人民法院起诉。
七、其他
1、本协议一式二份，协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。
2、本协议经各方签署后生效。
签署时间：年月日
甲方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
乙方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
【酒店购销合同】相关文章：
酒店购销合同07-09
酒店洁具购销合同01-30
酒店购销合同范本03-27
酒店灯具购销合同模板01-20
酒店购销合同15篇07-09
酒店装修购销合同书07-07
酒店购销合同范本6篇12-05
酒店布草购销合同范本12-25
酒店食材购销合同（精选12篇）06-01