钢管租赁合同

时间：2022-11-27 12:49:01 租赁合同我要投稿

钢管租赁合同(通用15篇)

　　随着人们法律意识的建立，合同的类型越来越多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编精心整理的钢管租赁合同，希望能够帮助到大家。

钢管租赁合同(通用15篇)

钢管租赁合同1

　　出租方： __________（以下简称甲方）

　　承租方： __________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，甲、乙方双方根据平等互利、等价有偿的原则，经协商一致，就建材物资的租赁达成如下协议：

　　一、甲方将楼层架管米，扣件套，出租给乙方使用。每次上货时必须按比例上货，比例为钢管每米上扣件套，还货时同样按比例退还。

　　二、租赁时间从_____ 年 _____月 _____日起至_____ 年_____ 月_____ 日止，共租赁天。

　　三、乙方在收到甲方第一批租赁物资时，按所租用物资总金额向甲方交纳押金元。最后结算后，甲方退还乙方押金。

　　四、租金价格标准为，每天钢管元/套。从乙方收到甲方租赁物资的当日起计算租金，以甲方收发材料明细表为准，租金按月结算，算满一个月，乙方向甲方支付一次租金，逾期甲方向乙方按日加收1%的违约金。

　　五、乙方退还租用物资给甲方时，乙方应一次性向甲方付清校正、校直、除锈、清污、刷机油、防锈漆、工时工资及原材料等所需维护费用。乙方支付材料维护费用标准为：钢管元/米，扣件元/套。

　　六、未经甲方同意，乙方不得擅自改变租赁物资的原样和长度，乙方擅自改变物资的原样、长度或者由于乙方的原因导致租赁物资丢失和损坏，()乙方必须赔偿甲方损失，赔偿标准为钢管元/米，扣件元/套。

　　七、上下车费和运输费用。乙方工地上的上下车费由乙方负责，甲方库房的上下车，由甲方安排工人上下车，费用由乙方按元/吨支付给甲方，标准为钢管米/吨，扣件套/吨，租赁材料交接地为甲方租赁库房，乙方负责运输和运输费用。

　　八、租用时请甲、乙双方监尺记录，并检查材料质量，不符合质量和要求的，乙方可以拒收，否则发生的一切后果由乙方负责。

　　九、乙方退还租赁材料时，若差租用材料，按本合同规定的赔偿价格赔偿，并在给付租金时一并付给甲方，若乙方不按时给付所差租用材料赔款，视为乙方继续租用所差材料，租金按本合同规定计算。

　　十、在租用期间，乙方不得擅自将租赁物资交给第三方使用。乙方违反合同擅自将租赁物资转给第三方使用的，应向甲方支付违约金元，并负责收回租赁物资和向甲方支付租金，由此给甲方造成的租赁物资和其他损失的，乙方负责一次性按损失物资总金额的倍赔偿甲方损失。

　　十一、该工程乙方退还完租赁材料给甲方，乙方在30天内向甲方付完全部租金和补助。乙方如果未按约定期限支付租金和其他费用给甲方，从违约之日起，乙方按应付租金和费用总金额的2%按日向甲方支付违约金。如果超出30天不付租金和费用给甲方，甲方有权用乙方的其他物资抵押拍卖偿还所欠租金和费用。

　　十二、乙方委托物资收货人，乙方委托财务结算人

　　十三、其他约定事项：

　　十四、本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

　　十五、如因本合同发生争议，经协商不能解决而发生诉讼，双方同意由甲方单位所在当地法院调解。

　　十六、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均有同等法律效力。甲、乙双方必须严格遵守，违约按照《合同法》的有关规定处理。

　　十七、本合同自甲、乙双方签字或盖章生效。

　　甲方（签章）：__________ 乙方（签章）：__________

　　甲方代表：__________ 乙方代表：__________

　　电话： __________ 电话：__________

　　签订日期：_____年___月___日

钢管租赁合同2

　　合同编号：

　　出租方：

　　住所：

　　承租方：

　　住所：

　　联系电话：联系电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方和承租方的权利和义务，按照自愿平等、诚实守信的原则，经双方协商一致，就钢管、扣件租赁达成如下协议：

　　第一条：租赁物资的名称、规格、数量、质量(或详见附表) 第二条：租赁期限：

　　1、暂定自20xx年天。如果承租方需要延期，应在合同届满前日内，与出租方签订补充协议。

　　2、出租方根据承租方物资要货计划，按承租方要求的数量、规格将钢管(扣件)按时送达承租方工地，并按承租方指定地点分规格堆放。运输装卸费由出租方承担，对出租方送来的钢管、扣件分规格由承租方指定的、项目管理人员及保管员负责接收，必须两人或者两人以上)清点并且签收，收货单一式三份，一份出租方保存，另外二份由承租方保管员及财务保存一份，以此收货单作为今后双方计算租赁费期限和归还钢管扣件数量的依据。

　　第三条：租赁价格、押金(保证金)：

　　1、钢管为/米.天，扣件为/只.天，租赁期的计算按承租方租赁起止日期为准，如遇特殊情况租赁期另行协商(如春节前后的停工时间、国庆节、其他原因临时暂停施工时间，具体报停时间提前三天由承租方通知出租方，并办理书面手续)。

　　2、经双方协商，出租方收取承租方押金出租方开始送货。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满，扣除应还租赁物资缺损赔偿金后，押金余额退及时还给租赁方。

　　第四条：租赁费的结算与支付：

　　按照以下第

　　1、前个月期满双方结算一次，支付前个月的%的租赁费。以后每，支付租赁费。租赁结束出租方接到承租方通知后余款于双方办理完毕结算手续后的

　　2、双方每个月结算一次，租赁结束出租方接到承租方的通知后日内办理完结结算手续。租赁费在年月日之前付清。不能付

　　清的，违约金时间按照双方办理完毕结算签字之日起算，利率计算基数按照欠款余额每月 %计算。

　　3第五条：租赁物资标识

　　出租方应根据承租方需要将钢管涂刷油漆进行标识，颜色由承租方指定，费用由租方承担。

　　第六条：租赁物资退场

　　承租方租赁结束，由租方将所有的租赁钢管、扣件运送到指定地点，费用由租方承担。物资退场须有承租方、(项目管理人员及保管员)两人以上经手签字，出租方指定进行清点接收，并在退料单上签字。

　　租赁期间承租方对租赁物资要妥善保管，并负责维修保养，钢管调直，扣件锣杆、锣丝补齐，租赁物资退还时经双方检查验收，如有缺损、保养不善等情形按照以下方法计算：缺损钢管按元/T，扣件按元/只赔偿，损失部分租金按计算。如将长料锯割成短料，视具体情况给予损坏部分/T的协商补贴。允许少量的零星损坏(如钢管头卷、微弯曲等)。

　　第八条：出租方、承租方的变更

　　一、在租赁期间出租方如将租赁物资所有权转移给第三方，应正式书面通知承租方，租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。但新的所有权不得对抗原出租方签订的租赁合同。

　　二、在租赁期间，承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用，也不得变卖或作抵押品。

　　第九条：违约责任

　　一、出租方违约：

　　1、出租方材料质量必须符合国家标准，如不达标，应向承租方偿付违约期租金 %的违约金。

　　2、出租方未按承租方要求的数量和送货时间送货，对承租方造成工程影响的，应向承租方偿付违约期租金 %的违约金。并承担由此给承租方造成的一切相关损失。

　　3、其他违约行为：如发现出租方贿赂承租方有关人员，致使租赁物资严重缺少，损害承租方利益，由出租方负责赔偿项目同类租赁物资的全部缺少部分，并偿付违约期租金 %的违约金。承租方保留依法追究出租方相关法律责任的权利。

　　二、承租方违约

　　1、如出现某种特殊情况承租方未能按期支付租赁费时，应及时通知出租方，双方协商新的付款时间。经协商新的付款时间后仍未能按期支付的，应按新的付款时间计算利息向出租方偿付违约期租金%的违约金(或按银行同期贷款利率偿付出租方的损失)。

　　2、逾期不还租赁物资，应向出租方偿付违约期租金的违约金(或按银行同期贷款利率偿付出租方的损失)。

　　3、如有转让或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租方有权解除合同、合同规定限期如数收回租赁物资外，承租方应向出租方偿付违约期租金的违约金。

　　4、其他违约行为。

　　第十条：不可抗力

　　由于不可抗力而造成的租赁物资损坏或损失，经有关部门认定按以下的第种方式执行。或参照合同法第二百三十一条执行。

　　1、减少租金或不支付租金。

　　2、按租赁物资损坏或损失金额的承租方予以赔偿。

　　2、承租方不负责修复或不承担赔偿责任。

　　第十一条：争议

　　在执行合同过程中，如出现争议，双方首先友好协商解决，如协商不成的，可按以下方法的第种执行。

　　1、向市仲裁委员会提起诉讼仲裁。

　　2、向合同签订地的人民法院提起诉讼。

　　3、向合同履行地的人民法院提起诉讼。

　　第十二条：本合同签订地点为承租方住所地，一式份，本合同附件份，共页，为合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。承租方和承租方各执份。双方签字盖章后生效，租赁物资还清、租赁费结清后自然终止。

　　第十三条：合同签订地承租方住所。第十四条：未尽事宜双方以补充形式予以完善。

　　甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

　　签字：签字：

　　日期：日期：

钢管租赁合同3

　　出租方： __________（简称甲方）

　　承租方： __________（简称乙方）

　　根据《经济合同》及有关规定，本着平等互利原则，为明确双方的权利和义务，经双方协商一致签订本合同。

　　一、乙方因承建工程，现施工临时需要租用钢管、扣件及各种配件，经甲方核实，同意租借，以资共同遵守，乙方同意按甲方规定标准和期限交纳保证金及租赁费。

　　二、租赁品种、数量、租赁费及赔偿费标准：

　　一、乙方与甲方租赁合同时，就携带具有法人资格的法人代表身份证、复印件、营业执照副本复印件（加盖乙方公章），并就在合同后立即提交一份钢管、扣件、配件、配件的进场时间表，以方便甲方按时，按量供应。

　　四、租借自_____年___月___日起至______年___月____日止，如需延长合同，应在合同到期后十天重新办理续租手续。否则，甲方将视为乙方仍在使用，合同也随之顺延并有效。

　　五、租费每月按实际租借数量结算一次，甲方开出结算单十五天之内付清款项，逾期每天加收千分之一的滞纳金。

　　六、租赁期间不得以保证金抵作租金，承租人全部返还租赁物质并经出租人验收合格并办理完结算后，保证金退还承租人。

　　七、承租人须在每次提取物质五日前告知出租人，并办理出租手续，否则，由此造成承租人的损失由承租人自行负责。

　　八、违约责任

　　1、合同期满后，乙方如未规定的期限办理续租手续，甲方除按乙方实际租用天数并按照合同规定收取租金外，逾期每天加收总额金的千分之一的滞纳金。

　　2、在租赁期间，乙方不得将租赁物转让，转租给第三方使用，也不得变卖或作抵押品。

　　3、乙方如有以上行为，四方除按规定收取违约金外，同时有权解除合同或向法院提起诉讼。

　　九、钢管每二百五十米为壹吨，扣件壹千只为壹吨，租金税由乙方自负。

　　十、缺损赔偿及修理费计算标准：

　　1、乙方租借钢管不得截断，归还时必须在提货单上注明的尺寸归还，如另外规格代替，应在甲方允许的前提下，按照以长代短的原则，若以短代长，每米赔偿3元或拒收。

　　2、乙方不得在钢管随意钻孔、切割、焊接或以次充分，发现上述情况，甲方有权拒收。钢管缺损每米赔偿20元；扣件扭曲变形、断开裂缝作报废处理。扣件每只赔偿6.5元，缺扣件螺丝每套赔偿0.88元。

　　3、扣件每只收清理上油费0.15元，钢管返还清洗转堆费0.06元/M，钢管弯曲度超过5%--20%以内，校直费每根1根1元元，自行纠正后不变形，不收变形整理费。

　　4、乙方应遵照建筑安全操作规范安装，施工时，必须由专业技术人员负责操作，违章使用或违反操作规程，由此产生的质量、安全事故由乙方承担。

　　十一、乙方租赁的钢管、扣件及各种配件在甲方仓库提货或退货，双方当场点清验收数量，出入库堆放等一切运杂费由乙方承担，提货单由乙方等签字均生效。

　　十二、本合同即发生法律效力，如双方发生纠纷由本地人民法院裁决。

　　十三、担保方要督促乙方保证履行合同所有条款，否则乙方违约的责任由担保方负责。

　　十四、本合同可一式多份，根据需要各执数份。

　　备注：

　　出租方：__________ 承租方：__________ 担保方：__________

　　法人代表： __________ 法人代表：__________ 经办人：__________

　　经办人：__________ 经办人：__________

　　地址： __________ 地址： __________ 地址：__________

　　电话： __________ 电话： _____ 电话：__________

　　签订日期：_____年___月___日签订日期：_____年___月___日

钢管租赁合同4

　　租赁合同

　　出租方(甲方)：南羊建筑公司第20处承租方(乙方)：负责人：身份证号码：电话：电话：地址：宜良县安石路边(学成饭店对面) 地址：

　　甲、乙双方本着平等互利的原则，经过协商达成如下协议：

　　1、甲方出租井字吊、钢模、钢管、扣件等租赁物给乙方做工程使用，租赁物的原价格、租金单价详见表一，规格型号、数量、日期详见发料单。

　　2、租赁合同签订后，乙方向甲方支付押金人民币整，甲方为乙方办理提货手续。租赁期间，不得以押金抵作租金;租赁期满，乙方返回租赁物后，押金可以抵作租金。

　　3，在租赁期间，租金按每月收取，乙方应在10天内支付己使用租赁物的租金，若延期支付，每延期一天，按租金总额的2%承担违约金。甲方可解除租赁合同，收回物资。乙方承担甲方的所有损失。

　　4、乙方在清点租赁物时，应仔细检查，发现租赁物有质量问题在甲方开发料单前调换，开单签字以后实为验收合格。乙方在使用过程中致租赁物丢失、被盗、损坏时按表一所列租赁物原价赔偿，发生安全事故与甲方无关，责任由乙方自行承担。租金按每天计算，甲方提供发票。

　　5、乙方工程完工后，应将租赁物及时归还甲方。甲方根据发料单、收料单及租金单价等与乙方进行结算，乙方在结算之日后10天内将租金付清。若延期结算付款，每延期一天;每天按未支付租金的2%，支付违约金。为方便承租方：身份证和有效证件均可用复印件。

　　6、若乙方故意拖延时间，和租赁到期后：不归还租赁物，不与甲方进行结算

　　甲方有权向法院起诉，租金计算到起诉之日，未归还的租赁物按原价赔偿。 7、乙方不得擅自将租赁物转租和分租、抵押绐笫三人。

　　8、本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决。协商解决不成，任何一方均可向人民法院起诉。

　　9、本次租赁时限为

　　10、若在租赁期间，甲方需收回所租物资，则负责乙方所发生的，运输，下车费

　　用，退还押金及所支付租金的一半。表一租赁物原价格、每天租金单价表

　　备注：，发钢管时，请承租方仔细清点长度是否标准后签字。。本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。附件(发料单各一份)。

　　出租方 (甲方) ：经办人： (盖章签字)

　　承租方(乙方)：承租人：(盖章签字)

　　合同签订日期：年月日

钢管租赁合同5

　　出租方:_______(以下简称甲方)

　　承租人:_______(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方本着平等互利、等价有偿的原则，就建筑材料租赁事宜达成如下协议:

　　首先，甲方将楼层框架管仪表和扣件套出租给乙方使用。每次装车都要按比例装车，比例是每米钢管装扣件套，按比例退货。

　　二.租赁期从_________________________________________

　　三.乙方收到甲方第一批租赁材料时，应按租赁材料总额向甲方支付人民币元的定金。最终结算后，甲方应将保证金退还给乙方..

　　四.租赁价格标准为人民币/套钢管/天。租金自乙方收到甲方租赁材料之日起计算，以甲方的材料收发清单为准。租金应按月结算。一个月后，乙方向甲方支付租金一次，如有延误，甲方每天向乙方支付1%的违约金。

　　5.乙方将租赁材料返还给甲方时，应一次性向甲方支付矫正、矫直、除锈、清洗、刷机油、防锈漆、工时工资和原材料所需的维修费用。乙方支付的材料维修费标准为:钢管元/米，紧固件元/套。

　　不及物动词未经甲方同意，乙方不得擅自改变租赁材料的原件和长度。如乙方擅自更改租赁材料的原件和长度或因乙方原因造成租赁材料丢失和损坏，乙方必须赔偿甲方损失，赔偿标准为钢管人民币/米，紧固件人民币/套。

　　七、车费和交通费。乙方负责上下乙方施工现场，甲方安排工人上下甲方仓库，费用由乙方按人民币/吨支付给甲方。标准为钢管米/吨，扣件套/吨。租赁材料应移交给甲方的租赁仓库，运输及运输费用由乙方负责。

　　八.租赁时，要求甲乙双方检查尺子记录，检查材料质量。如果不符合质量和要求，乙方可以拒收；否则，一切后果由乙方负责。

　　九.乙方归还租赁材料时，应按本合同规定的补偿价格对材料进行补偿，同时向甲方支付租金。如果乙方未能按时支付租赁材料的赔偿金，则视为乙方继续租赁材料，租金按本合同计算。

　　十租赁期内，乙方不得擅自将租赁材料移交给第三方。乙方违反本合同规定，擅自将租赁物转让给第三方使用的，应向甲方支付人民币元的违约金，并负责收回租赁物及向甲方支付租金，给甲方造成租赁物及其他损失的，乙方负责按损失物总额的倍一次性赔偿甲方损失。

　　十一乙方将本项目租赁材料返还给甲方后，应在30天内向甲方支付全部租金和补贴。如乙方未能在约定期限内向甲方支付租金及其他费用，乙方应自违约之日起按应付租金及费用总额的2%每日向甲方支付违约金。超过30天未向甲方支付租金和费用的，甲方有权以乙方的其他材料作为抵押物，偿还拍卖所欠租金和费用。

　　12.乙方委托材料收货人，乙方委托财务清算人

　　十三.其他商定事项:

　　十四.本合同未尽事宜，经双方同意后可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　15.如因本合同引起的任何争议不能通过协商解决，双方同意由甲方单位所在地法院进行调解。

　　16.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲乙双方必须严格遵守，违约按合同法的有关规定处理。

　　十七.本合同经双方签字或盖章后生效。

　　甲方(签字):_________乙方(签字):___________

　　甲方代表:_____________________。

　　电话:_____________________。

　　签署日期:_____________________________________。

钢管租赁合同6

　　出租方：

　　承租方：

　　工程地址：

　　总建筑面积：

　　兹有甲方建设部门批准同意承建工程，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，按照平等互利原则，为明确甲方与乙方的权利和义务，经双方协商签订本合同。

　　一、租赁物的名称、数量及价格以上租赁物的类别、数量、规格根据甲方的预计提供，具体结算以乙方的送货单上双方签字为准。

　　二、期限及租金的计算

　　租金由甲方或其代理人提货之日起计算至归还租赁物并经乙方验收合格后当日止，连续按日计算。租金应于每月的月底结算一次，20层以下每月按50%，20层封顶付清20层以下所有租费，20层以上每月付清租赁费。并在每月的第七日内必须付清租赁费，不得以任何理由拖欠。

　　三、送退方式

　　甲方需用租赁物时，必须提前一天通知。提货时，乙方送到甲方工地由甲方卸货，归还时，乙方到甲方场地收货，但归还时运费由甲方承担，钢管归还时不按根数，按米数计算。

　　四、租赁物的使用、维护与保养

　　甲方对租赁物的使用、维护、保养等负有全部责任。甲方应正确、合理使用租赁物，不得改变租赁物原状，注意维护和保养，归还租赁物时要达到乙方的验收标准。如有损坏，应按乙方的维修规定缴纳维修费，如有丢失或严重损环，应照价赔偿。维修标准及价格：扣件螺生锈拧不动及滑丝的则按缺丝处理，扣件缺丝每套元赔偿，扣件沾油每套元。顶托缺帽每个、缺底每套元、沾油每套元。

　　五、其它约定事项及违约责任

　　1、乙方按甲方规定时间保证工程顺利进行，如达不到甲方实际需要，甲方有权要求乙方承担停工待料损失。

　　2、乙方所提供的钢管、扣件必须满足施工需要，如有残缺、破损等，乙方必须无条件进行更换。

　　3、在租赁期间，甲方不得将租赁物转让、转租给第三方使用，更不得变卖或抵押。如有违约，乙方有权单方解除合同、收回租赁物，并由甲方按照违约部分价值的50%向乙方支付违约金。

　　4、甲方将租赁物周转至另外工地点使用时，应征得乙方的书面同意或双方另行签订《建筑机具租赁合同》，否则乙方有权解除合同并收回租赁物，并由甲方按违约的部分价值的30%向乙方支付违约金。

　　5、甲方收到租赁物时，应按发货明细对租赁物的数量规格进行检查，质量进行验收。甲方在施工中出现的任何问题，均由甲方自行解决，乙方概不承担任何责任。

　　6、甲方在合同履行过程中如需要更换代理人时，必须以书面方式告知甲方，否则造成一切后果由甲方承担。

　　7、甲方如不能按期足额支付乙方租赁费，乙方有权单方解除合同，收回租赁物，逾期付款部分按每天千分之二，由甲方向乙方付违约金。

　　六、本合同自签订之日起生效，双方应诚信履行。若双方发生争议，可协商解决，或依据《中华人民共和国民法典》交由当地法院裁决。

　　七、本合同未尽事宜，以国家法律为准，经双方协商作出的补充规定与本合同具有同等法律效力。

　　八、本合同一式份，甲方执份，乙方执份，双方各有关部门执存，具有同等法律效力。

　　九、甲方在收获时应指定专人名同时验收签单。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　_____年_____月_____日

钢管租赁合同7

　　承租方：____________（甲方）

　　出租方：____________（乙方）

　　担保方：____________（丙方）

　　第一条：租赁物品种、数量、租价及价值：

　　第二条：租赁期限。租________年____月____日至________年____月____日。

　　第三条：押金。转帐支票____________元。

　　第四条：提货方式。签订合同的同时，甲方应按时到乙方验收提货（甲方根据工程实际需要严格把关租赁物资质量的验收）。钢管、扣件根据数量搭配发货（钢管每________米搭配扣件________只。如甲方确不需要搭配扣件的部分钢管，此钢管租价递增50%）。甲方如需要乙方代办装车及运输，费用由甲方承担，装车费（________元/吨），运费________元/吨（不足30吨算30吨）。

　　第五条：归还物资。甲方归还时，须先到乙方对清所租物资数量、规格。运输、装车甲方自运、自装，费用甲方承担。乙方卸车，卸车费（8元/吨）由甲方承担。在乙方指定仓库验收。钢管、扣件按比例数归还。扣件按6%比例抽样验收。规格不符乙方不收，但可作暂存，乙方免收保管费，甲方的.暂存物资不向乙方收取租费，凭暂存单退回物资。

　　第六条：以下修理费，材料费由甲方承担：

　　1、钢管修理费用________元/米按归还的总米数计算；钢管弯曲____元/根；钢管切割（电焊疤、头子不平、大头、扁管及扁头）____元/刀；

　　2、扣件加工上油________元/只，袋________元/只；

　　3、扣件扭曲变形，断开裂缝作报废处理，按贰只折一只归还数；

　　4、切断钢管应赔偿，切断费接管费________元/根由甲方承担（结算方法：在物资归还结束时，一次性按照统计表发、收料长短比差根数结算）。

　　第七条：租金结算方式。发出天算至归还天。

　　第八条：付款方式：租金及装、卸、运、修理、材料等费，甲方交纳时间为每三个月到月后十天内送到乙方付清。

　　第九条：违约责任。乙方：未按数量提供租赁物资，除按规定如数补齐外，应偿付违约期租金________%的违约金；甲方：不按时交纳租金及装、卸、运、修理、材料等费每日按欠费的________%计算违约金。

　　第十条：租赁期限届满，甲方仍要求发料或继续使用租赁物，原租赁合同继续有效，但租价递增________%，租赁期限为不定期。

　　第十一条：变更。租赁期间乙方将所有权转移第三方，应正式通知甲方，新的所有权即为本合同的乙方，甲方不得将租赁物转租。

　　第十二条：本合同争议解决方式：首先双方友好协商解决，如协商解决不成，事后又未达成书面仲裁协议的由乙方所在法院受理。本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。

　　第十三条：丙方对甲方的债务承担连带责任担保。

　　甲方：________________乙方：________________丙方：____________________

　　委托代理人：________委托代理人：____________委托代理人：____________

　　电话：________________电话：____________________电话：________________

　　________年_______月____日_____年____月_______日________年____月_______日

钢管租赁合同8

　　原告_________，男，______族，____年____月_____日出生，住址：_______________________

　　被告_________，男，______族，____年____月_____日出生，住址：_______________________

　　诉讼请求

　　一、要求判令解除原、被告之间签订的《______市房屋租赁合同》;

　　二、要求判令两被告返还租用房屋;

　　三、要求判令两被告支付房屋租金人民币__________________元;

　　四、要求判令两被告支付迟延支付租金的违约金人民币____________元(按每天所欠租金的3‰暂计至起诉之日，实际要求计算至被告履行之日);

　　五、要求判令两被告支付房屋使用费人民币____________元(暂计至____________年______月______日，实际要求计算至被告返还房屋之日);

　　六、要求判令两被告支付使用承租房屋产生的水、电和燃气等费用(暂计)人民币__________________元(实际要求计算至被告返还所占用房屋之日);

　　七、要求判令两被告支付物业管理费人民币____________元(______年______月至______月的费用，实际要求计算至被告返还占用房屋之日);

　　八、本案诉讼费用由两被告承担。

　　事实与理由

　　______年______月______日，被告因(饭店)店铺经营需要而与原告签订《____________市房屋租赁》，合同约定：原告将其位于______区_________镇_________北路_________号、____________号和_________号的房屋(以下简称“该房屋”)出租给被告_____________、___________.该房屋的租期为______年______月______日至______年______月______日止，其中，______年______月______日至______年______月______日为免租期。该房屋月租金为人民币____________元(__________________元整)，且该租金自合同签订之日起12个月内不变。另外，月租金的支付方式为：租金按每三个月为一期支付，被告于本合同签订后7个工作日内支付首期租金，以后支付时间为每年的8、11、2、5月份的______日前。被告逾期支付租金的，逾期一日，则每日按应付未付部分的3‰支付违约金。此外，租赁期间，使用该房屋所发生的水、电、燃气、通讯、设备和物业管理等费用由被告承担。

　　合同签订后，被告在租赁期内未按期支付租金和水、电、燃气、物业管理等费用，已构成根本性违约，严重损害原告合法权益。经原告多次催讨后，被告仍未支付上述费用。因此，根据《______市房屋租赁合同》第______条第______款之规定，原告于______年______月______日发出《解除合同通知书》。

　　综上，原告为维护自己的合法权益，特诉至贵院，请依法支持原告诉请。

此致

　　__________________人民法院

　　具状人：__________________

　　______年______月______日

钢管租赁合同9

　　出租单位：(以下简称：甲方)

　　租用单位：(以下简称：乙方)

　　乙方承接施工的工程因需要，甲方愿意向乙方出租钢管、扣件等材料，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律的有关规定，在遵循平等、自原、公平和诚实守信的原则下，双方一致同意达成如下协议条款，以资甲乙双方共同遵守执行。

　　1、工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3建筑面积：

　　1.4工程工期：

　　1.4.1甲方个月，以乙方第一车材料进场日期起的实际日期计算(室内安全防护架及室外施工电梯架不作为计算工期)。

　　1.4.2正负30天内甲乙双方均承诺不增加也不减少合同造价。如正负超

　　2、周转材料的规格、数量、租用价格

　　2.1根据乙方所提供的清单(钢管、扣件、工字钢、插扣、丝杆等)

　　3、材料的进场时间及结算期限

　　3.1进场时间：乙方电话或口头提前两天通知甲方，甲方无条件满足乙方所提的数量和时间到达施工现场。(运输由甲方负责)如甲方延误乙方施工则所造成的损失由甲方负责并进行赔偿同时在结算租赁费中扣除。

　　3.2租用期以材料进场起，至乙方电话或口头通知甲方材料报停日起，自报停日至材料运出现场的天数，乙方不再支付租用费。

　　4.甲、乙双方的工作及责任

　　4.1甲方工作及责任

　　4.1.1甲方委托代表，行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。

　　4.1.2按乙方需要在接到乙方电话或口头通知后，两天内应组织材料进场。不得以任何理由拖延材料的进场时间。如不能及时按排材料进场，因此引起的乙方任何损失由甲方承担。

　　4.1.3保证进场材料的规格、数量能满足乙方的需要，保证进场材料的良好使用性能。

　　4.1.4甲方负责租赁材料的进出场运输费用，材料出场的卸车和周转材

　　4.1.5乙方人员到现场必须听从甲方安排(做好三级教育)。

　　4.1.6乙方自己搭设板房(甲方指定位置)。

　　4.2乙方工作及责任

　　4.2.1负责保证乙方材料进场道路额畅通。

　　4.2.2乙方委托为履行本合同全权代表，行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。

　　4.2.3提前二天将材料进场计划电话或口头报至甲方。

　　4.2.4负责教育工人不得乱裁钢管及砸坏扣件。如工人有意损坏材料，乙方可要求工人所属分供方单位按市场价赔偿，木工所用材料有木工归堆至乙方车能到的地方装车。

　　5.租金结算及付款方法

　　5.1本工程的租赁费用以项目的建筑面积/m2(不含税)包干;甲方负责派安保人员在施工现场进行安保工作，在施工期间或材料退场前的缺少和损坏都由甲方自行承担。

　　5.2本工程的租赁费甲方垫资到地上三层结构封顶，每月25日甲、乙双方预结一次，作为付款的依据，乙方每月5日经公司审核后支付当月结算款额的60%，付款宽限度为15天。主体封顶后付到85%。

　　5.3合同总价：按照陕西省定额的建筑面积计算规则进行计算建筑面积;外墙保温材料和二次结构不得计算建筑面积。

　　5.4材料退场后，甲方一周内通知乙方办理结算手续，在材料退场后6个月内向甲方支付剩余的租赁费用。

　　5 . 5甲方提供租赁单位名称：开户行：帐号：

　　6、其他约定

　　6.1在执行本合同时若发生争议，应相互协商解决，协商不成则诉之南通市港闸区法院仲裁。

　　6.2未尽事宜甲、乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同有同样效力。

　　6.4本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，甲、乙双方盖章签字后生效，工程完工款清后自行失效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

钢管租赁合同10

　　出租方：_________ 合同编号：_________

　　承租方：_________ 签订地点：_________

　　签订时间： _________年_________ 月_________ 日

　　根据《经济合同法》及有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租方与承租方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量。详见合同附件：

　　第二条租赁期限

　　自_________ 年_________ 月_________ 日至 _________年_________ 月_________ 日。共订天。承租方因工程需要延长租期，应在合同届满前日内，重新签订合同。

　　第三条租金

　　租金收取：

　　第四条押金（保证金）

　　经双方协商，出租方收取承租方押金元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金；租赁期满，扣除应付租赁物资缺损赔偿金后，押金余额退还承租方。

　　第五条租赁物资的维修保养

　　租赁期间，承租方对租用物资要妥善保管，并负担维修保养费用。租赁物资退还时，双方检查验收，如有损坏、缺少、保养不善等，要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》，由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。

　　第六条出租方变更

　　一、在租赁期间，出租方如将租凭物资所有权转移给第三方，应正式通知承租方，租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。

　　二、在租赁期间，承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用，也不得变卖或作抵押品。

　　第七条违约责任：

　　1，未按时间提供租赁物资，应向承租方偿付违约期租金％的违约金。

　　2，未按质量提供租赁物资，应向承租方偿付违约期租金％的违约金。

　　3，未按数量提供租赁物资，致使承租方不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金％的违约金。

　　4，其它违约行为。

钢管租赁合同11

　　合同编号：

　　甲方（承租方）：

　　乙方（出租方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，为明确双方权利义务，经双方协商一致，特签订以下合同条款。

　　一、合同租赁物

　　1、本合同的租赁物为甲方建设工程施工用钢管，由甲方向乙方租赁。

　　程施工需要。（出租钢管需钢管生产厂家出厂质量合格证书、钢管已使用年限证明）

　　二、租赁期限

　　1、租赁期限暂定为。

　　2、实际租赁期限从20xx年月日起至根据甲方实际需要时止。

　　三、租赁物权属

　　1、在租赁期限内，钢管所有权属于乙方，甲方仅对钢管拥有使用权。

　　2、租赁期限内，乙方将钢管转让、抵押给第三方，应在转让、抵押事实发生之日起3日内书面通知甲方，甲方不因此丧失租赁物的使用权，如第三方在取得钢管所有权后要终止本合同或改变租金等，致使甲方使用钢管受到相应的限制，乙方应承担违约责任和相应的赔偿责任。

　　3、租赁期限内，乙方不得就钢管与其他任何第三方签订租赁合同，将钢管重复出租，由于第三方的行为致使甲方丧失钢管使用权或遭受其他损失的，乙方承担违约责任和相应的赔偿责任。

　　四、租赁物使用地点

　　甲方建设工程施工地点工地，为本合同租赁物使用地点。

　　五、租金、相关费用及支付

　　1、租金计算方式：

　　2、相关费用：钢管由乙方负责运至甲方指定的地点，合同终止后由乙方负责运走，运输费用由乙方承担。甲方协调人员帮助乙方装运钢管。

　　3、租金支付方式及时间：

　　六、租赁物的日常操作及维护

　　在租赁期限内，甲方负责钢管的日常维护修理工作，保证甲方正常施工的使用，期间所发生的维护修理费用，由乙方自行负担。

　　七、甲乙双方的权利义务

　　（一）甲方的权利义务：

　　1、租赁期限内，甲方对钢管行使使用权，排除第三方对钢管使用权的请求。

　　2、甲方负责提供放置钢管的场地，提供钢管进场，退场的道路通畅。

　　3、甲方应按照安全生产规范使用钢管，尽量避免钢管在使用过程中的损耗。

　　4、甲方按约定向乙方支付租金。

　　（二）乙方的权利义务：

　　1、乙方负责钢管的进退场运输工作，保证在合同约定的时间，将钢管运输到甲方指定的地点及听从甲方材料人员的安排及时退回租赁物品。

　　2、保证提供的钢管为正规生产厂家生产，符合建筑工程钢管使用的行业规定，质量不存在任何瑕疵。

　　3、提供钢管使用年限的证明（需出厂单）。

　　八、违约责任

　　1、双方确定钢管进场时间后，乙方未能按时送达钢管至甲方指定地点进行安装的，乙方应向甲方支付按照本合同租金总额日的违约金，直至实际送达之日。

　　2、双方确定钢管退场时间后，乙方未能按时运输钢管离开甲方施工场地的，结算截止日为通知日，乙方还应承担由此产生的相关费用，此费用按照本合同租金总额日计算，直至实际运离场地之日。

　　3、钢管使用完毕后，甲方未能按约定支付给乙方租赁费用的，甲方承担责任。

　　4、乙方提供的钢管质量不合格、超出使用年限或其他归责与乙方的原因，造成甲方员工工身损害或财产损失的，乙方承担全部的责任。

　　九、不可抗力

　　1、本合同履行过程中出现不可抗力是指，合同签订之时不能预见、不能避免、不能克服的自然客观情况。

　　2、合同履行过程中出现不可抗力情形，致使一方或双方不能履行合同约定条款时，不能履行方应在不可抗力情形发生之日起3日内向对方书面通知，在取得合法机关有效证明后，根据不可抗力对合同履行的影响程度，经另一方同意后，履行方可延期履行、部分履行或不履行合同义务，并可根据情况部分或全部免除履行方责任。

　　3、合同迟延履行所发生的不可抗力，履行方不免除责任，并必须承担迟延履行的违约责任。

　　十、其他约定

　　1、合同签订时，乙方向甲方提供钢管生产厂家名称，钢管使用年限证明和钢管出厂合格书。

　　2、租赁期限内，未经乙方同意，甲方不得将钢管转租或转让、抵押给第三方，因此而造成的损失由甲方承担。

　　3、租赁届满后，甲方通知乙方运离钢管，甲乙双方现场清点钢管数量，作为租赁结算凭证，乙方施行三包，包进出场车费，包损耗，包看管维护。

　　十一、争议的解决

　　凡因本合同履行产生的一切争议，甲乙双方通过友好协商解决争议。如协商不能达成一致，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　十二、合同效力及其他

　　1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　2、本合同一式三份，甲方执两份，乙方持一份，同具法律效力。

　　甲方（盖章）_________ 乙方（盖章）_________

　　法定代表人： _________ 法定代表人_________：

　　地址：_________ 地址：_________

　　代理人：_________ 代理人：_________

　　时间： _________ 时间：_________

钢管租赁合同12

　　甲方:

　　乙方:

　　签署日期:

　　钢管扣件租赁合同

　　甲方:

　　乙方:

　　由于甲方项目的实际需要，甲方为本项目向乙方租赁钢管及紧固件。根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规的有关规定，甲乙双方在平等互利的基础上，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议:

　　1.单价

　　材料进场后，甲乙双方现场清点数量，提单(附英镑)和结算单经甲方指定人员签字后生效..

　　2.结算和支付

　　2.1租金结算方式:退租退换的次数和日期按实际天数计算(租金不按交付日计算，按归还日计算)。

　　2.2结算方式:每月20日(上月21日至本月20日为一个结算周期)由双方进行对账和结算，双方在月度结算表上签字确认，乙方开具同等有效的机器发票。

　　2.3付款:(以与供应商的谈判结果为准)。

　　3.发货和退货方式:(两种方式供甲方选择)

　　3.1.采用传统方法:乙方交付甲方施工现场后，钢管按实际清点数量验收，扣件按双方现场商定的包装数量比例随机抽取。如有短缺，整车紧固件按此比例扣除，甲方退货时也可按此方法退货；乙方交付甲方工程后，由乙方负责卸货，甲方负责返回时装货，乙方到甲方现场验收返回；乙方有权不退回盘绕的钢管，由甲方自行处理。

　　3.2.采用称重

　　:(1)每辆车进出前都要称重，并在出入库单上附上电子秤单，租金仍按实际计价器结算。

　　(2)钢管和紧固件应尽可能分开装载。钢管扣件混装，扣件重量扣除1130件/吨，其余为钢管重量。

　　③紧固件退回时，单独称重，按实际称重重量折算成每吨1130件，有缺陷的螺丝不再收费。

　　④返程时:钢管损耗按1%计算，扣件损耗按2.5%计算；(损失包括垃圾、破损、弯曲、开裂、变形、螺栓缺陷等。)

　　⑤返还时:返还卷制钢管及顶进点数量，卷制钢管损耗按计米数的1%计，顶进按计米数的1%计(损耗包括破损、弯曲、开裂、变形等。);施工现场按规范对卷式钢管和顶进进行分类统计，双方共同统计验收，有顶进缺陷的螺母根据实际情况进行统计；

　　⑥如果租赁时项目部复核误差不超过2/1000，以租赁公司电子秤单为准，如果归还时租赁公司复核误差不超过2/1000，以项目部电子秤单为准，项目部的秤必须是数字秤。

　　4.其他费用计算及缺陷补偿标准:

　　4.1交付费用:乙方免费向甲方项目交付货物。

　　4.2回程费:乙方在回程时办理运输，甲方支付乙方每吨人民币的运输费。

　　4.3钢管缺陷补偿按现行市场价(参考西本会员价)进行，钢管缺陷补偿按钢管单价加元/米，每套50cm顶进缺陷人民币元，每件扣件缺陷人民币元，每件钢管支架缺陷人民币元，缺陷设备租金待补偿全部付清后停止，甲方也可自行购买和退货；如果甲方按照3.1中合同约定的方式退货，每套紧固螺钉支付人民币，每套顶紧螺母支付人民币。

　　5.产品质量

　　5.1钢管质量标准:按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-20__)执行。

　　5.2盘管质量标准:按照《建筑施工承插式盘管支架安全技术规范》(JGJ231-20__)执行。

　　5.3产品质量还应符合项目所在地的相关规定。

　　6.双方的责任:

　　6.1由于本工程广泛使用钢管和紧固件，从合同签订之日起，乙方将保持库存，积极组织供货，尽可能满足工程使用的需要。

　　6.2甲方应提前两天向乙方发出交货通知，乙方接到甲方通知后应立即组织供货，并按时交货至施工现场。如遇特殊情况，双方协商解决。

　　6.3乙方必须按照甲方采购计划的规格、数量和所需动员时间及时组织动员。如果乙方多次不能满足甲方现场施工需要，甲方将扣除乙方当月总租金的%作为处罚，特殊规格除外。

　　7.违约责任:

　　7.1乙方必须按时将货物交付至甲方施工现场，如延误超过天，甲方有权对乙方进行处罚。如延迟超过天，甲方有权安排第三方供货并终止本合同，乙方应承担甲方的所有直接或间接损失..

　　7.2如果甲方转让、出售或抵押设备或未能按时支付租金，乙方有权要求甲方立即结清租金，甲方应按缺陷价格一次性补偿乙方未归还的设备，租金结算至支付补偿之日。

　　7.3如果甲方未能按时支付货款，乙方有权要求甲方按同期银行存款利息支付违约金。

　　8.安全责任

　　乙方应向乙方派出的交货和卸货人员进行安全交底，进入现场必须戴安全帽。乙方人员应服从项目现场的安全管理要求，并接受现场管理人员的统一指挥。在产品运输和装卸过程中，如发生安全事故，乙方自行承担责任。如因乙方行为造成甲方、乙方或任何其他第三方的人身和财产损害，由乙方承担全部责任，如甲方遭受损失，应向乙方索赔..

　　9.环境保护要求:

　　乙方发送的租赁材料必须符合国家相关环保标准，否则在验收时将全部退回。

　　10.沟通

　　10.1双方在本协议项下的通知或其他通信应通过专人、特快专递或电子邮件发送至本协议中列出的地址。由专人交付的，视为收件人在实际交付时收到；采用EMS方式发送的，在发送后第三个工作日视为送达收件人；如果通过电子邮件发送，通过电子邮件进入收件人提供的电子数据交换系统(如电子邮件服务器)将被视为送达收件人。

　　致甲方: 致乙方:

　　收件人:

　　手机: 手机:

　　电话: 电话:

　　地址:

　　邮政编码: 邮政编码:

　　电子邮件:

　　10.2如果一方变更通知、通讯地址或其他联系方式，应在变更之日起十个工作日内通知另一方变更后的地址和联系方式，否则，变更方应承担由此造成的一切后果。

　　11.其他:

　　11.1本合同引起的任何争议应由双方通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　11.2甲方有权根据乙方的供货能力和履约能力或项目实际情况增加或重新选择材料供应商，乙方必须无条件接受，乙方不承担违约责任。

　　11.3乙方在签订合同时，应向甲方提交营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件的复印件并加盖公章。

　　11.4本合同签订后，如甲乙双方需要提出修改，可签订补充协议作为本合同的补充合同，补充协议也具有法律效力。

　　11.5本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。经双方盖章签字后生效，付款结清后合同自动终止。

　　注:如乙方违法方签署本合同，请出具法人授权书。

　　(下面没有文字)

　　甲方:

　　法定代表人: 乙方:法定代表人:

　　开户银行:

　　银行账号:

　　电话: 电话:

　　传真:

　　签名地址:

　　签名时间:

　　授权代表: 授权代表:传真:

钢管租赁合同13

　　经过租赁经营指导小组和答辩委员会的答辩审查，（以下简称甲方）决定将租赁给（以下简称乙方）个人经营，经甲乙双方协商签订合同如下：

　　1．租赁期为年，即自年月日起，至年月日止。

　　2．自本合同生效之日起，乙方为厂长，具有法人代表资格。

　　3．乙方需请两名保证人，共同以个人财产作为抵押，其中乙方为元，保证人共为2258元。乙方及保证人用以抵押的个人财产经甲方和公证处共同调查并登记造册后，在租赁期内不得转移或变卖。

　　4．乙方的权利和义务：

　　（1）对拥有完全的生产经营自主权，包括机构设置、人员配备、行政干部任免、规章制度的制定，以及分配形式、生产经营方式的确定等。

　　（2）依法有权从事多种经营并决定其经营方向。

　　（3）有权按照有关政策和规定对职工进行表彰、奖励和处分、辞退等奖惩处理。

　　（4）有权按政策规定招收租赁期内有关的临时合同工。

　　（5）必须认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法令和法规；接受主管部门的领导和综合部门的指导、监督；自觉接受企业党组织和职代会的监督，保证职工的主人翁地位和合法权益；定期向职代会汇报工作，听取职工的意见和建议。

　　（6）对企业的财产、必须进行社会保险；要按国家规定标准提取折旧基金和大修理基金，维修和更新设备、房产。合同履行期满，要按固定资产清单如数返还，并保证设备完好率达到％以上。

　　（7）按规定交纳个人所得税。

　　5．甲方权利和义务；

　　（1）甲方有权对乙方的工作进行监督和检查。

　　（2）甲方应积极支持乙方行使正当职权，帮助、指导乙方依法管理和经营企业。

　　6．租赁经营的分配：

　　（1）应照章纳税，并按规定缴纳能源交通基金。

　　（2）乙方应向甲方缴纳基数租金元，当钢球厂年实现利润大于租赁的基数利润时，以下形式确定数额缴纳租金：基数利润×利率＝基数租金 × ＝元

　　租赁年度实现利润

　　租金＝基数租金＝

　　租赁基数利润

　　当年实现利润小于租赁基数利润时，按规定的基数租金1100元缴纳，不足部分由承租人和保证人用个人资产抵补。

　　（3）甲方收到租金后，应按有关规定全部返给作为企业留利。

　　（4）乙方对本企业的留利必须合理使用，百分之四十作为企业发展基金，百分之六十作为福利基金。

　　（5）的盈利，按规定交纳所得税后，按税后利润提％作为乙方个人收入，乙方从租赁收入中除按规定向甲方交纳租金外，每年应提留％作为风险基金；乙方每年从个人收入中扣除租金、风险基金后，其余全部为自己个人所得，对保证人的获利额，由乙方与保证人议定并从乙方个人所得中分给。

　　（6）租赁期间停发乙方的工资和奖金（保留原工资级别，如遇调整工资，可按规定给予调整级，但不发薪金）乙方可按每月预支生活费用，数额可略高于其原来工资和资金之和，但最高不得超过原工资和与奖金之和的二倍。

　　（7）乙方提留的风险基金应存入，并按银行存款利率计息，存入企业期间可用于生产经营，租赁期满或解除合同后由乙方全部（含利息）提走。

　　（8）的租赁年度实现利润，除按规定交纳所得税、租金及支付乙方个人收入外，其余部分为企业留利基金，核定基数留利基金为万元，租赁期间企业留利基金应逐年增长，如达不到基数留利基金万元时，乙方应用私人财产赔偿减少额的％。

　　7．甲乙双方对要遵守如下经济政策：

　　（1）按集体企业管理，并按集体企业征收工商所得税和奖金税。

　　（2）以企业年工资总额万元，产品销售收入万元（即百元销售收入的工资含量元）为基数，各租赁年内职工工资总额随销售收入的增减而浮动，只要人均利润、上交利税和劳动生产率增长幅度高于工资增长幅度，允许职工工资（含奖金，计件超额工资）据实列支，计入成本，因国家统一调整职工工资而需增加的工资总额另行增补。

　　（3）用自有资金进行技术改造，项目投产后的新增利润一年内由企业留用，经财税部门批准还可适当延长留用期；用贷款进行技术改造，允许用新增利润税前还款，还贷后，企业可按核定的比例提留福利基金。将自有资金与贷款合并使用所获得的新增利润，按自有资金所占比例提留给企业，继续用于技术改造。

　　（4）以前年度应该归还的技术贷款，在租赁期内逐年归还，因归还技术贷款而减少的利润允许提取福利基金，由于归贷而减少的利润均不影响乙方的提成基数，其资金来源应由增提的福利基金支付。

　　（5）因生产经营需要对房屋进行改造，只要投资额和面积没有超过国家有关规定，免征建筑税。

　　（6）乙方除交纳租金外，不再交纳承包费。

　　8．违约责任：

　　（1）由于甲方非法干预对乙方造成的损失，应由甲方负责。

　　（2）乙方若不能按本合同规定如期如数缴纳租金，其不足部分由乙方和保证人用个人的抵押财产抵补。抵补原则为：①先乙方后保证人；②据低补数额需要，对保证人按登记财产赔尽为止；③要保证乙方个人及家庭必需的生活费；④抵补不够部分由乙方同甲方签订债务合同，经公证处公证生效。

　　9．合同的变更或解除：

　　（1）甲乙双方无正当理由均不得随意要求变更或解除合同。

　　（2）因国家政策的变化或自然灾害的影响，致使租赁经营无法按本合同规定执行时，甲乙双方均有权要求变更或解除合同。

　　（3）因乙方违反合同规定或其它原因损害了甲方的利益，或因甲方违反合同规定，严重干扰乙方生产经营自主权，致使乙方无法自主经营，合法收入得不到保证，甲乙任何一方均可要求解除合同。

　　（4）如乙方发生意外而无力执行合同时，甲方有权要求终止合同。

　　（5）本合同的变更或解除应由甲乙双方协商达成书面协议。并经公证处认可方为有效。若双方达不成协议，经公证处调解无效时，任何一方均可向法院起诉，由法院依法判决。

　　10．本合同需由甲乙双方及保证人签字，并需经公证处公证后方可生效。

　　11．本合同公证费用由支付。

　　12．本合同未尽事宜，由双方随时协商解决。

　　13．本合同正本六份，甲乙双方及保证人和公证处各一份；副本九份，报市经委、市体改委、市财政局、市税务局、市审计局、市劳动局、市工商银行、区税务局、人行办各一份备案。

　　其他租赁合同：

　　厂房土地汽车商铺场地设备融资仓库房产办公室广告位车库柜台复印机

　　甲方：

　　甲方代表人：

　　乙方：

　　保证人：

　　年月日

钢管租赁合同14

　　承租方：

　　出租方：

　　因甲方建设工程施工需要，根据《民法典》及相关法律法规的规定，本着自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则，为明确租赁双方的权利、义务和责任，经双方协商一致，就建筑施工钢管扣件租赁事宜，签订本合同，双方共同遵守。

　　一、租赁内容及单价：

　　二、所租用材料质量要求：

　　向甲方提供合格的脚手工具，材质符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中对构配件的要求，并提供该批产品的质量合格证明和检测证明。乙方对因出租脚手架材质的问题而引起的质量、安全事故负全责，由此而造成的一切直接和间接损失均由乙方承担。

　　三、乙方负责送货到甲方工地，运费卸货费用由乙方承担。甲方联系人及联系电话.xxxx

　　四、甲方负责退货时装卸及运费费用。

　　五、乙方必须满足该项目按施工进度所需的钢管的扣件，直至该项目完成为止。

　　六、所租材料如有丢失，甲方应做出赔偿，所赔偿材料的价格，双方根据市场价的6折计算，如甲方自行购买赔偿乙方时，乙方不得以任何理由拒绝。

　　七、乙方允许甲方根据施工要求对其提供的钢管进行合理切割下料。

　　八、合同单价包含钢管扣件回收后的修理、调直、保养费，可以修复的乙方均应收回，钢管返回时按实际延长米结算。退还的钢管如有弯曲，由乙方负责修理或调直，甲方不承担此项费用。甲方退货时，将物资在乙方租赁站点清，双方检查验收后办理退租手续。

　　九、结算、付款方式：

　　租用数量和日期以领货单和退货单为准，单价以本合同为准。

　　付款：开始送货两个月后付至实际发生租赁费的50%;此后，每月付当月租赁费的50%;直至全部退货后，五个月内付清。

　　十、违约责任：

　　如果乙方违约，未能履行本合同所规定的其应当履行的义务时，其应当承担合同暂定价的万分之三/日的违约金;如果甲方违约，未能及时支付租赁费用的，其拖欠租金按银行同期贷款利率计算利息。

　　十一、其他约定：

　　1、甲方需要货物的日期和数量应提前三天以电话或书面等方式通知乙方。

　　2、如因产品质量不合格或供货不及时而严重影响甲方进度，甲方有权终止合同，所发生租赁费按75%结算，同时乙方还应承担相应的违约赔偿责任。

　　3、春节报停不计取租赁费，报停时间经双方协商为20日。

　　4、乙方每月10号前到甲方核对上月租赁材料数量，并办理相关手续。

　　5、乙方在签订本合同时应当将以下材料提供给甲方存档：乙方的《企业法人营业执照》副本复印件、企业法定代表人身份证明、资质书复印件、安全生产许可证书复印件等相关文件各一份，有委托代理人的还应当提供合法的授权委托书。

　　十二、解决本合同纠纷的方式：

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

　　十三、本合同经双方签字或盖章后生效。

　　承租方：__________出租方：__________

　　_______年___月___日　　_______年___月___日

钢管租赁合同15

　　出租方:(以下简称甲方)

　　承租人:(以下简称乙方)

　　甲方因乙方承担的建设工程需要，愿意向乙方出租钢管、扣件等材料，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律的规定，结合木材厂土地改造工程的实际情况，遵循平等、自给、公平、诚实守信的原则，双方一致同意达成如下协议条款，供双方遵守和执行。

　　1、项目概述

　　1.1项目名称:

　　1.2项目现场:

　　1.3建筑面积:

　　1.4工期:确保满足工程进度要求。

　　2.周转材料的规格、数量和租赁价格

　　3、材料进场时间和结算周期

　　3.1进场时间:乙方必须在电话或口头通知甲方后两天内进场。

　　3.2租赁期自材料进场之日起，自乙方电话或口头通知甲方材料报停之日起，自报停之日起至材料运至现场之日止的天数内，乙方不再支付租赁费。

　　4.双方的工作和责任

　　4.1甲方的工作和职责

　　4.1.1甲方委托行使本合同约定的权力和履行本合同约定的职责。

　　4.1.2根据乙方需要，在接到乙方电话或口头通知后两天内组织材料进场。材料的进场时间不得以任何理由拖延。如果材料不能及时进入现场，甲方将承担乙方的一切损失..

　　4.1.3确保进场材料的规格和数量能够满足乙方的需要，确保进场材料的良好性能。

　　4.1.4负责材料进场的运输费用和材料出场的指定堆放点。

　　4.1.5材料进场后，负责在乙方指定的地点卸货和堆放，费用由乙方承担。

　　4.2乙方的工作和责任

　　4.2.1乙方委托行使本合同约定的权力和履行本合同约定的职责。

　　4.2.2提前两天通过电话或口头向甲方汇报材料动员计划。

　　4.2.3负责出口物料的运输(仅限市区)。

　　4.2.4负责保管签收的材料，如有遗失或损坏，退回材料时按价格赔偿。

　　5.租金结算和支付方式

　　5.1在材料进场前，乙方不得向甲方支付预付款或押金。

　　5.2每月25日，甲乙双方进行一次预结算，作为付款依据，乙方每月支付当月结算金额的30%，付款期限为15天。

　　5.3合同总价:暂定合同总价为人民币二十万元。

　　5.4材料退场后，乙方应在一周内通知甲方办理结算手续，并在材料退场后12个月内向甲方支付剩余租金。

　　6.其他协议

　　6.1租赁期内，乙方的债权债务与甲方的材料无关。

　　6.2因执行本合同发生的任何争议，双方应协商解决，协商不成的，提交南通市港闸区法院仲裁。

　　6.3本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　6.4本合同一式四份，甲乙双方各持两份，经双方盖章签字后生效，工程竣工付款结清后自动失效。

　　甲方:(盖章)乙方:(盖章)

　　签名:签名:

　　日期:日期:

【钢管租赁合同】相关文章：

钢管租赁合同06-16

钢管租赁合同12-31