年装修合同

时间：2023-02-09 08:36:23 装修合同我要投稿

年装修合同

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，合同出现的次数越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的年装修合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

年装修合同

年装修合同1

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《北京市保护消费合法权益条例》，中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。

　　发包方(简称甲方)：(业主)_______________ 联络方式：______

　　承包方(简称乙方)：(施工工程队负责人)_____________________

　　身份证：_____________________ 联络方式：__________________

　　家庭住址：___________________ 家庭固定电话：_______________

　　第一条工程概况

　　1.装潢施工地点：

　　2.住房结构：钢筋混凝土;房型____房____厅____套，建筑面积约____平方米。

　　3.承包方式：清包工。

　　4.装饰施工内容：甲方住房的水电改造工程，墙体改造，窗套门套的制作，地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具安装，储藏室、家具打造，清洁工程，搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程。(关于搬运工程的补充约定：甲方在采购过程中，承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下的情况，则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内)。

　　5.总价款：￥约____元(包括清洁费和搬运费)，大写(人民币)：____________元整。

　　以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款包含所有乙方承担的装修工程中涉及的人工。如甲方决定对该房屋初定装修工程项目进行变更，包含增加或删减，该总价款不做变更。

　　6.工期：自____年____月____日开工，至____年____月_____日竣工，工期_约____天(以上规定工期为指导工期，为保证施工质量，原则上不少于以上工期，也不应超过工期15天。如遇甲方材料供应不及时等问题，则相应顺延竣工日期)。另，如双方经过协商，对工期的延长达成一致意见，则按达成的统一意见执行(如延长工期后遇春节假期，甲方允许乙方春节期间停工____至____天)。

　　第二条关于乙方职责的约定

　　1.乙方(即)在装修期间承担施工工程队负责人的职责，对本次装修工程的质量和工期负责。乙方全面承担联络甲方，提供材料需求，现场管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中，产生质量问题和各类应由施工工程队承担的对甲方造成的损失，甲方只针对乙方(即)提出赔偿。

　　2.乙方在装修过程中，需保证全程在现场进行施工和管理(陪同甲方进行材料选购除外。如遇特殊情况，需与甲方协商并且获得认可)。

　　3.乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程。如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义，可以要求乙方无条件更换。

　　第三条关于材料供应的约定

　　1.全部工程用装修材料均由甲方提供，装修施工设备、工具由乙方提供。

　　2.甲方负责采购供应的材料、设备，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。

　　4.为了保证工程的正常进行，乙方必须至少提前一周书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，以便甲方于周末采购材料。甲方应按时提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延误，造成的工期延误由甲方承担责任。乙方同时必须提供大致精确(+/-5-10%)的所需材料的数量。由于乙方材料估算错误过大而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担，或者由乙方负责运输退回供应商。

　　5.甲方采购供应的`装饰材料、设备，均应用于本协议规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　第四条关于工程质量及验收的约定

　　1.本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2.本工程由甲方聘请设计师进行设计，提供设计施工图纸及特别要求(具体内容见参见设计施工图纸)。乙方负责按有关行业规定进行施工。

　　3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　4.由于乙方原因造成质量事故，其返工费和材料损失由乙方承担。

　　5.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，须提前与乙方联系后，方能进行该项目的施工。

　　6.若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他单位安装(如橱柜防火门，台面，ppr水管等)，甲方应事先安排时间并通知乙方，乙方应予以配合，并避免造成整体工期的延误。

　　7.工程验收-甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。(参照北京市地方标准《住宅装饰装修验收标准》)。

　　8.工程竣工：乙方应提前二天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验收，并书面办理验收确认手续(见附件三《工程竣工验收单》)。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

　　9.工程保修期三年，从竣工验收确认之日起算。保修期内由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件地进行维修，并承担相应材料费用。保修期内如属甲方使用不当造成损坏，直至不能正常使用，乙方可酌情收费。保修期结束后，乙方负责长期为甲方提供维修服务，直至甲方重新进行该房屋的装修工程。

　　第五条关于安全生产和防火的约定

　　1.甲方提供的施工要求(见上述第三条)及与乙方协商，且施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，遵守物业管理部门的装修指南(见附件一)，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责修复和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　2.施工中凡涉及改变房屋结构，拆、改承重墙，加大楼(地)面荷载，由甲方向物业管理部门提出协商，经确认后施工。

　　3.乙方应注意煤气使用安全，确保登高施工的安全保障等各安全保证，并提醒施工工程人员注意安全，产生任何事故的责任完全由乙方负责。

　　第六条关于工程价款及结算的约定

　　1.工程款付款方式：经双方认可，工程款付款时间表如下：

　　2.双方款项往来均应于《工程付款确认单》签字确认(见附件四)。

　　第七条其它事项

　　1.甲方工作：

　　(1)甲方应在开工当天，向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。

　　(2)做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作。

　　2.乙方工作：

　　(1)参加甲方召集的现场交底。

　　(2)全权负责协议履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。如在保证工程质量的情况下更换人员，乙方应提前通知甲方，并取得甲方同意。

　　第八条违约责任

　　1.由于甲方原因逾期竣工的，至逾期15天后，每逾期一天甲方向乙方支付50元违约金。甲方未按协议约定时间付款的，逾期部分在逾期期间按同期活期银行存款利率向乙方支付利息。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，至逾期15天后，每逾期一天乙方向甲方支付50元违约金。

　　3.甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。

　　4.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。

　　5.工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。

　　5.工程关键节点未办理验收，乙方提前进行下一阶段工程施工，由此造成损失的，由乙方负责。

　　第九条纠纷处理方式

　　因工程质量双方发生争议时，双方应尽量协商。或若协商不成时，可以按照本协议约定向：

　　-北京仲裁委员会申请仲裁;

　　-人民法院提起诉讼。

　　第十条协议的变更和解除

　　2.施工过程中任何一方提出终止协议，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止协议协议，解除本协议。

　　3.如由于乙方施工出现质量问题，甲方可以无条件提出中止协议，而无需获得乙方的认可。

　　第十一条附则

　　1.工程开工前，甲方应将房屋外门钥匙__把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时，甲方负责提供新锁__套，由乙方当场负责安装交付使用。

　　2.本协议签订后，工程不得转包。

　　3.本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，协议附件为本协议的组成部分，具有同等的法律效力。

　　第十二条协议附件

　　附件一物业管理部门的装修指南(略)

　　附件二设计施工图纸及要求(略)

　　附件三工程竣工验收单

　　附件四工程付款确认单

　　甲方(签字)：______ 乙方(签字)：______

　　住址：______________ 住址：______________

　　电话：______________ 电话：______________

　　邮编：______________ 邮编：______________

　　签订日期：__________

　　签订地点：北京

　　附件三

　　工程竣工验收单

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　注：(1)分项检验评定：合格打√，不合格打×，补验合格打√并签名。

　　_______年_______月_______日

　　附件四

　　工程付款确认单

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

年装修合同2

　　委托方(甲方)：承接方(乙方)：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方对房屋进行全面的装修并立本协议，以共同恪守。

　　一、工程地点：。

　　二、施工时间：20年月日，竣工日期20年月日，工程总天数：天。

　　三、形式结构：房屋，装修面积平方米。

　　四、工程项目：详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容清单》。

　　五、承包方式：乙方按甲方要求必须保证装修材料的质量和规格，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的`双倍价款补偿给甲方。

　　六、由乙方负责施工，由甲方负责监督施工。

　　七、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。

　　八、工程造价：材料和装修人工费共计元人民币。

　　九、付款方式：工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的20%，剩余80%尾款在20年月日之前付清，如甲方没在规定的时间内付清尾款，甲方每天应付每款的0。1%进行补偿给乙方。

　　十、付款账号：。

　　十一、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　签字(盖章)：签字(盖章)：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日年月日

年装修合同3

　　甲方：_________

　　代表人：_________

　　乙方：_________

　　代表人：_________

　　依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，结合住宅装饰工程施工的特点，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经友好洽谈和协商，就双方的住宅装饰工程的有关事宜，达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程地点_________.

　　2、工程内容及做法：详见双方确认的工程预算表、施工图和工程内容。

　　3、承包方式：双方商定采取下列_________种方式。

　　(1)包工包料;

　　(2)包工、包部分材料;

　　(3)包工不包料。

　　4、工程期限及保修期：工程期限_________天。自_________年_________月_________日起至_________年 _________月_________日止。保修期：_________月。自工程竣工经甲方验收合格，双方签字之日起计算，并由乙方开具工程保修单。

　　5、合同价款及付款方式：

　　本合同总价为(大写)：_________(小写)_________元，合同生效后，甲方按下表中的约定向乙方支付工程款：

　　工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算单，并将有关资料送交甲方，由甲方在五天内审核完毕如无异议视为同意，并在签字同时结清工程余款，工程发票(合同总价)中所应缴纳的税金由甲方承担。

　　二、双方应尽的责任及义务

　　甲方：

　　1、开工前_________天，为乙方入场施工创造条件，腾空房间，清除影响施工的障碍物，对只能腾空的部分房屋而滞留的家具、陈设应归堆，遮盖，采取保护措施;

　　2、提供施工期间的水源、电源，并承担相应费用;

　　3、负责协调施工队和邻里之间的关系;

　　4、不得变动建筑主体或者承重结构，如确需折改原建筑结构、设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

　　5、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用;

　　6、对工程质量、施工进度进行检查和监督;

　　7、甲方家庭成员对工程的意见，均需经过甲方代表与乙方接触。

　　乙方：

　　1、根据施工图纸，提供施工方案和进度计划，交甲方备案认可;

　　2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

　　3、负责对现场设施和工程成品的保护，防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损害等事故发生，如有发生，应尽快负责修复;

　　4、文明施工，佩证上岗，保证施工现场的整洁，尽量减少噪音，不扰民及污染环境，工程完工后负责清扫施工现场。

　　三、工程变更

　　1、工程施工过程中，甲方提出修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方联系，并签订书面变更协议后，方能进行该项目的施工。

　　2、甲方私自与工地施工人员商定更改施工内容所引起的一切后果，由甲方自负，给乙方造成损失，延误工期的，还应赔偿。

　　四、材料、设备的供应

　　1、由甲方提供的材料设备，应为附合设计和国家标准要求的合格产品，并应按施工进度计划及时供应到现场，并事先通知乙方，双方对所供应材料的数量及外观进行共同验收，办理交接手续后由乙方负责保管，并收取一定的保管费用，如造成损失，由乙方负责赔偿。

　　2、甲供材料未经甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的双倍价格补偿给甲方。

　　3、由乙方提供的材料、设备，必须与所供的材料明细表中的品种、规格、型号、品种、等级、质量、计量标准及数量相符，经甲方签字认可后再行使用。

　　4、乙方提供的'材料设备如不符合国家标准质量要求或规格有差异时，禁止使用;如已使用，其后果和损失均由乙方承担。

　　五、质量标准及验收

　　1、本工程质量标准按20xx年1月10日发布的江苏省《住宅装饰质量标准》执行。

　　2、工程验收分隐蔽工程验收、中间验收和竣工验收三部分，其中对隐蔽工程和中间验收应由甲、乙双方及时办理，以便进入下道工序施工，甲方如不能按通知时间到现场视作同意。工程全部结束后，乙方应通知甲方在5天内组织验收，填写工程验收单。如甲方因故不能在5天内参加验收，应及时以书面形式通知乙方，另定验收日期，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用，验收合格签字后，结清工程余款，工程保修单即行生效

　　3、如未经验收，甲方自行搬入家具或居住，则视为验收合格。

　　4、施工过程中双方对工程质量发生争议，由质检部门对工程质量予以验证，经验证工程质量不符合合同约定及质量标准的，验证过程支出的相关费用由乙方承担，如符合合同约定和质量标准的，验证过程支出的相关费用由甲方承担。

　　5、室内环境质量。乙方与甲方共同做到

　　使用符合国家标准(国家质量检验检疫总局20xx年1月1日发布实施)的建筑装饰材料。工程完工后，乙方应根据国家质量检验检疫总局和建设部20xx年1月1日联合发布实施的“民用建筑工程室内环境污染控制规范”，进行室内环境的检测，并提供检测报告。检测费用根据建设部建办质(20xx)17号文件精神，室内环境质量检测属装修装饰工程最后一个环节，应列入工程预算中，检测结果不合格，双方应分析原因，明确责任，责任方应承担由此产生的治理费用。

　　6、甲方如有特殊施工项目和特殊质量要求，双方应确认，并另签补充合同。

　　六、工期延误

　　1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认签字，工期相应顺延：

　　(1)工程量变化和设计变更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期顺延的其他情况。

　　2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延，因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　3、甲方不按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　4、因乙方责任未按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延，因乙方所提供的材料、设备质量不合格或造成的工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　七、工程监理

　　若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理单位、监理工程师的姓名、联系电话及其职责等通知乙方。

　　八、违约责任

　　1、合同双方中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔给对方造成的直接经济损失。

　　2、合同生效后，在合同履行期间，任何一方在双方未取得一致意见并办理合同终止手续的情况下擅自解除合同，应按合同总造价的5%作为违约金，会付给对方，因一方擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金时，应进行补偿。如一方因故无法履行合同时，应及时通过另一方法办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　3、甲方责任：

　　(1)未按合同规定的时间、要求提供材料、设备，应偿付乙方因此造成的停工、误工机械台班的实际损失。

　　(2)由于甲方提供的材料、设备质量的规格差异，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影响工程质量，其返工费用由甲方承担。

　　(3)工程未经验收，甲方提前使用造成质量问题或损坏，由甲方承担责任。

　　(4)甲方未按约定期支付工程款的，每延误一天向乙方支付合同价款1‰的滞纳金。

　　(5)甲方未办理有关手续，要求乙方拆除原有建筑结构设备管线，乙方有权拒绝施工。

　　4、乙方责任

　　(1)工程质量不符合合同规定，甲方有权要求无偿修理或返工，造成的损失由乙方负责。

　　(2)乙方擅自折改原有建筑结构或设备管线，由此造成的损失或事故(包括罚款)由乙方承担。

　　(3)乙方应妥善保护甲方提供的材料和设备等，如有损坏，应予赔偿。

　　(4)由于乙方原因，致使工期延误的，每延误一天向对方支付合同价款1‰的滞纳金。

　　九、合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中产生的争议，由当事人双方协商解决，也可由有关部门进行调解，如调解不成的，可提交苏州仲裁委员会仲裁。

　　十、其它约定事项

　　1、因施工而产生的垃圾清除和材料搬运，甲方可委托乙方负责，其费用由甲方负责。

　　2、施工期间，甲方将外屋钥匙各1把，交乙方保，工程竣工验收后，甲方负责提供新锁，由乙方当场安装好后交付甲方使用。

　　十一、附则

　　1、双方另有约定，可签订补充合同。

　　2、本合同(包括附表)经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

　　3、本合同和补充合同具有同等法律效力。

　　4、本合同签订后工程不得非法转包。

　　5、本合同一式_________份，双方各执_________份。

　　甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

　　代表人(签章)：_________法定代表人(盖章)：_________

　　电话或手机：_________电话或手机：_________

　　_________年____月____日_________年____月____

年装修合同4

　　收包圆（级萁）：

　　痴圆（乙圆）：

　　甲、乙双圆经没有战洽商战协商，级萁决定将居室拆潢收包给乙圆。为包督工程顺利遏制，依照《挚人仄易远共战国开同法》及颖ヘ法律、法规的划定，甲、乙双圆正在划1、志愿、协商分歧的根柢上，便居室拆潢颖ヘ手嗡，达成以下战讲，以便配开依照。

　　第一条：工辰才略

　　1.工程天纸焙___________________________________

　　2.居室规格：房型______层（式）______室______厅______厨______卫，总计施工里积____________仄圆米。

　　3.施工内容详睹本开同附件（一）〗砸庭拆潢施工内容单》战施工图。

　　4.痴格式：双圆商定回支以下第_________种格式：

　　（1）乙圆包工、包齐数原料；

　　（2）乙圆包工、部门包料，级萁供给部梅适料；

　　（3）乙圆包工、级萁包齐数原料。

　　5.工潮工日期：______年______月______日

　　6.工程降成日期：______年______月______日

　　工程总天数：________天

　　第两条：工程价款

　　工程价款（金额除夜写）___________________元，详睹本开同附件（两）〗砸庭拆潢工程质烈に惚怼贰

　　1、原料款__________元； 2、人工费__________元；

　　3、设念费__________元； 4、施工浑运费__________元；

　　5、搬卸费__________元； 6、管理费__________元；

　　7、其他用度（标明内容）______________元。

　　第三条：量量要供

　　1.工程操做尾要原料的种类、规格、称吸、数目，经双圆具名认可。

　　2.工程验支尺度，双圆赞同参照国产业编干划定真止。

　　3.施工中，级萁如有特地施工项目或特地量量要供，双圆应确认，删减的用度，应另签订补偿开同。

　　4.凡是由级萁自止采估阅原料、装被霈产物量量由级萁自年夜；施工量量由乙圆当真。

　　5.级萁如自票少程监理，须正在工潮工前报告乙圆，以便于工做衔接。

　　第四条：原料供给

　　1.乙圆须宽厉依照国家颖ヘ价格条例划定，对本开同中所用原料一概施止稀码标价。级萁所供给的原料均操做于本开同划定的拆潢工程，非经级萁赞同，没有得挪做他用。乙圆如挪做他用，应按挪用原料的单苯咱款赚偿给级萁。

　　2. 乙圆供给的原料、设备如没有摇率量量要供，或规格有好异，应停止操做。如已操做，对工程酿秤弈义ё倬由乙圆当真。

　　3.级萁当真采购供给的原料、装被霈该当是相宜设念要供的及格产物，并应按时供给到现场。如延期到达，施工期顺延，并按耽延工期处奖。原料经乙圆验支后，由乙圆当真保管，因为保管没有妥而组成义ё伲由乙圆当真赚偿。

　　第五条：付款格式

　　1. 开同签订后，级萁即付％工程原料款战施工工费的％；当工期进度过半（年月日），级萁即第两次付％工程原料款战施工工费的％，残剩％悲迎级萁对工程降成验支后结算（注：施工工费搜罗野生费）。

　　2.工程施工中如有项目删减或需供变更，双圆应签订补偿开同，并由乙圆当真开具施工变更令，报稿┕すぬ斓闭嫒恕

　　3.级菹蒲按本开同规霸犹日预出工程价款的，每过期一天按已付工程价款额的1％付出给乙圆。

　　4.级萁正在居室拆潢中，如背银止按皆冬须将按掀的凭据及相闭文件（复印件）交给乙圆。

　　第六条：工程工期

　　1.假定果乙圆启事此提早降成，逐日按工费的1％做为背约金奖款付出给级萁，直至工费扣完为止并赚偿给级萁酿秤弈真践经济义ё佟＜俣ü级萁启事此提早降成，每提早一日，以拆潢工程价款中野生费的1％做为误工费付出给乙圆元。

　　2.由级萁自止遴选的`原料、装被霈果量量没有及格而影响工程量量和工期，其返工费由级萁包袱，因为乙圆施工启事组成量质变略冬其返工用度由乙圆包袱，工期波动。

　　3. 正在施工中，果工程良饪标题成绩、双圆定睹纷歧而组成罢工，均没有按误工或提早工期论处，双圆应自动要供颖ヘ部门调解或仲裁部门和谐、措置，尽快处理胶葛，以继绝施工。

　　4.施工中假定果级萁启手为供重新返工的，或果级萁变动施工内容而耽延工期的，均需签证，级萁须包袱齐数施工用度，如果乙圆的启事组成返工，由乙圆包袱任务，工期波动。

　　5.施工中，级菹蒲经乙圆赞同，擅自报稿┕と嗽惫止变动施工内容所激起的良饪标题成绩战耽延工期，级萁自年夜任务。

　　第七条：工程验支

　　1.工程量量验支，除藏藏工程需分段验支中，待工程齐数终了后，乙圆构造级萁遏制降成验支。验支及格后双圆操持工程结算战邑苹足绝。

　　2.乙圆报告级萁遏制工序验支及降成验支后，级萁应正在三天内前去验支，过期视为级萁自动放弃权益并视为验支及格，如有标题成绩，级萁自年夜任务。级萁自止搬进进住，视为验支及格。

　　3.级萁如没有能正在乙圆指按时限内前去验支，应实时报告乙圆，另定日期。但级萁应认可工序或工程的降成日期，并包袱乙圆的扼守费战相闭用度。

　　第八条：其他事项

　　1. 级菹棋务

　　（1）必须供给经物业管理部门认坑弈房屋仄里图及水、电、气线路图，或由级萁供给房屋仄里图及水、电、气线路图，并背乙圆遏制现场交底。

　　（2）两次拆潢工程，应齐数腾空或部门腾空房屋，断根影响施工抵章兴碍物。对只能部门腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须回支需供的保护要收，均需与乙圆操持足绝战包袱用度。

　　（3）如确侵硅供拆、改本构筑物挨算或设备、管线，应背地点天房管部门操持足绝，并包袱颖ヘ用度。施工中如需一时操做公用部位，应背邻里挨好召唤。

　　2.乙兴棋务

　　（1）应自动出示企业开业执照、会员证书或施工资质；包办开业员必须有法人代表的奉供证书。

　　（2）指派为乙圆工天代表，（为木匠项目当真人、为水电安拆项目当真人、为水泥工项目当真人、为墙里油漆工项目当真人、为泛昧窗网安拆项目当真人）当真开同施止，并霸营同要供构造施工，保量保量天按期完成施工任务。

　　（3）当真施工现场的安然，宽防水灾、佩证上岗、文明施工，并停止果施工酿秤弈管讲梗塞、渗漏水、停电、物品誉坏等事变产死而影响他人。万一产死，必须尽快当真建复或赚偿。

　　（4）宽厉施止开同，施止诺止工期，假定果提早降成，如脱料、窝工或借端诱使级萁垫资，举查后均按背约论处。

　　（5）正在拆潢施工范围内背包管建任务，保建期自工程降成级萁验支及格之日算起，为12个月。

　　第九条：背约任务

　　以上条目系甲、乙双圆志愿达成，双圆应自发依照；如有一圆背约时，奖背约圆背约金为开同总价款的％并赚偿果其背约给对圆酿秤弈真践经济义ё佟

　　第十条：争议处理

　　本开同施止时期，双圆如产死争议，正在没有影响工程进度的条件下，双圆应协商处理。当事人没有愿经过进程协商处理，或协商处理没有成时，可以或许依照本开同商定背人仄易远法院提起诉讼。

　　第十一条：开同的变更战停止

　　1.开同经双圆具名死效后，双圆必须宽厉依照。任何一圆需变更开同的内容，应经双圆协商分歧后重新签订补偿战讲。

　　2.施工进程中任何一圆提出停止开同，须背别的一兴圃书里情支贯出，经双圆赞同操持浑算足绝，订坐停止开同战讲后，可视为本开同消弭。

　　第十两条：开同死效

　　1.本开同书及开同附件，自甲、乙双圆具名（盖章）之日起死效。

　　2.补偿开同与本开同具涌一法律效力。

　　3.本开同书（搜罗开同附件、补偿开同）一式三份，甲、乙双圆各执一份, 开同搜检处保存一份；三份具涌一法律效力。

　　级萁（业主）：（签章）乙圆：（签章）

　　居处天纸焙企业天纸焙

　　又编码：又编码：

　　工做单元：法人代表：

　　奉供代庖代庖署理人：奉供代庖代庖署理人：

　　电话：电话：

　　签约天纸焙签约日期：

　　开同附件（一）〗砸庭拆潢施工内容单》战施工图-----------略

　　开同附件（两）〗砸庭拆潢工程质烈に惚怼---------------略

　　开同附件（三）《拆建杜尽隐现以下十除夜偷工减料征象许钥嚅》

　　1、乙圆许愿正在为级萁拆建时，杜尽隐现以下10除夜偷工减料征象：

　　1、墙里刷漆

　　乳胶漆是古晨最多睹的墙里拆潢原料，正在详峡喋工中可以或许遏制涂刷、辊涂或喷涂。假定工人正在施工时没有瘸碌或闭于了事，常会隐现渺小的色好。特地是色彩较深的乳胶漆更会呈现这类标题成绩。

　　2、下水管路

　　施工队正在遏制拆建时，偶然为林Ъ费事，将露有除夜量水泥、沙子战混凝土碎块倒进下水讲。何等做的直接了局便是宽峻梗塞下水讲，组成厨房和卫死间果下水没有畅而跑水。又供工程虽然正在末了验支时出有标题成绩，但老是隐现下水没有畅的标题成绩。

　　3、电线接头

　　电工正在安拆插座、开闭战灯具时，没有按施工要供接线。特地正在斲丧者操做一些耗电量较除夜的热水器、空调等电器时，组成开闭、插座收烧以致销誉，给斲丧者带去了很除夜的义ё佟

　　4、墙天砖展掀

　　展掀墙天砖是一个足艺性较强的工序。假定工人们偷工减料的话，最随便隐现瓷砖空饱、对缝没有齐等标题成绩，别抵章饭掀瓷砖用的水泥战粘接剂也有讲求，假定配比步璜允颐挥嗅隐现脱降等标题成绩。

　　5、墙里剔槽

　　暗埋管线便必须正在墙壁战空中上开槽，才气将管线埋进。少数工人正在遏制开槽操纵时悍戾施工，没有但破坏凉ㄖ启重挨算，借有可以或许给周围的其他管线组成誉坏。

　　6、接缝建饰

　　正在一些墙里与门、窗户的对接处，战两种没有开色彩涂料对接的天圆，也正是工人们常常闭于了事的地点。您常常会看到乳胶漆与木做之间的涂料彼此混杂，接缝处隐细髦种标题成绩。

　　7、电线脱管

　　正在家庭拆建施工中，几远统统电线皆是脱正在PVC管中，暗埋正在墙壁内。是以电线脱进PVC管后，斲丧者根柢看脖茫而且调换比较易。假定工人正在操纵中没有瘸碌，会招致电线正在管内扭结，组成用电隐患。假定工人故意偷工减料，便会操做带接头的电线或将急秤掮线脱正在同一根PVC管内。

　　8、小里措置

　　所谓“小里”，便是一些斲丧者眼睛看没有到，又没有太寄看的小天圆，比方户门的上沿、窗台板的上里，热气罩的里里等天圆，又供工人正在那边便会偷工减料，以致会没有做任阂央置。

　　9、空中找仄

　　又供房屋的空中步杌仄整，正在拆建种硅供重新找仄。假定工人步杌细致或故意细制滥制，便会组成“越找越没有仄”的标题成绩，而且施工中操做的水泥沙浆借会除夜除夜删减空中荷载，给楼体安然带去隐患。

　　10、基底措置

　　正在涂刷乳胶漆、展掀墙天砖之前，必定要做摇鳄底措置。又供工人正在施工时正在亩探里偷工减料，沉则组成墙里没有仄整，乳胶漆涂刷后有色好，重则乳胶漆变色脱降，或瓷砖粘掀没有牢。

　　2、本开同附件三系甲、乙双圆志愿达成；若隐现沙脉10除夜征象之一时，则视为乙圆背约，由乙圆霸营同总价款的％拜托背约金并赚偿给级萁酿秤弈真践经济义ё佟

　　级萁（业主）：（签章）乙圆：（签章）

　　居处天纸焙企业天纸焙

　　又编码：又编码：

　　工做单元：法人代表：

　　奉供代庖代庖署理人：奉供代庖代庖署理人：

　　电话：电话：

　　签约天纸焙签约日期：

年装修合同5

　　承接方(乙方)：__________

　　发包方(甲方)：__________

　　工程项目：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条：工程概况.工程地址：

　　2.居室规格：房型层(式)室厅厨卫，总计施工面积平方米。

　　3.施工内容：详见本合同附件

　　(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。

　　4.委托方式：

　　5.工程开工

　　日期：__________年__________月__________日

　　6.工程竣工

　　日期：__________年__________月__________日工程总天数：__________天

　　第二条：工程价款工程价款(金额大写)__________元，详见本合同附件

　　(二)《家庭装潢工程材料预算表》。

　　1、材料款元;

　　2、人工费元;

　　3、设计费元;

　　4、施工清运费元;

　　5、搬卸费元;

　　6、管理费元;

　　7、其他费用(注明内容)元。

　　第三条：质量要求

　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

　　2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

　　5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。

　　6.款项划入名称;账号

　　第四条：材料供应

　　1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用此材料一律实行明码标价。

　　甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

　　2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均有乙方负责。

　　3.甲方负责采购供应的'材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到场。

　　如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。

　　按甲方提供的材料合计金额的0%作为管理费支付给乙方。

　　材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

　　第五条：付款方式.合同已经签订，甲方即应付00%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(__________年__________月__________日)，甲方即第二次付施工费的40%。

　　剩余0%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。

　　1.工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。

　　增减项目的价款，当场结清。

　　2.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的%支付给乙方。

　　3.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。

　　第六条：工程工期.如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的__________%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。

　　如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的__________%作为误工费支付给乙方元。

　　2.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　3.在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。

　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。

　　5.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。

　　第七条：工程验收

　　1.工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

　　2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。

　　3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。

　　第八条：其他事项.甲方责任

　　(1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。

　　(2)二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。

　　对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。

　　(3)如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。

　　施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。

　　2.乙方责任应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;经办业务员必需有法人代表的委托证书。

　　(2)指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

　　(3)负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。

　　万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。

　　(4)严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。

　　(5)在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为2个月。

　　第九条：违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。

　　因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第十条：争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。

　　当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第十一条：合同的变更和终止

　　1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。

　　如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的0%交付违约金，并办理终止合同手续。

　　2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

　　第十二条：合同生效

　　1.本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。

　　2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。

　　3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式份，甲乙双方各执份。

　　甲方(业主)：__________

　　乙方：__________

　　住所__________

　　地址：__________

　　企业__________

　　地址：__________

　　邮政编码：__________

　　工作单位：__________

　　法人代表：__________

　　委托代理人：__________

　　电话：__________

　　签约__________

　　地址：__________

年装修合同6

　　甲方：北京万科物业服务有限公司青岛分公司四季花城物业服务中心（以下简称甲方）

　　地址：青岛市即墨鹤山路166号四季花城物业服务中心联系电话：66093555--109

　　乙方：青岛泓鑫磊建筑安装工程有限公司（以下简称乙方）地址：青岛市即墨大同步行街北阁开发段45号联系电话：13061479177

　　为明确甲乙双方在垃圾清运过程中的权利、义务关系，根据有关法律、法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议，双方共同遵照执行。

　　一、合同标的：

　　甲方四季花城项目内所有业户（含商户）的施工装修垃圾的清运及消纳工作。

　　二、数量及范围：

　　装修垃圾存放点，堆放的所有生活垃圾及装修垃圾。合同期限：

　　自 20xx年 4月 1 日零时起至 20xx 年3月 31 日二十四时止。

　　三、甲方权利与义务：

　　1、甲方有权对乙方的垃圾清运服务质量、清运及时性、工作方法、服务礼仪等提出要求并监督管理；

　　2、甲方对乙方连续两个月度垃圾清运质量评估（供方工作评估记分卡得分）在60分以下，甲方有权单方解除本合同并不承担由此给乙方造成的任何损失；

　　3、甲方有权临时通知乙方清运垃圾；

　　4、甲方有权根据现场情况要求乙方调整清运时间；

　　5、执行合同过程中，如政府行政管理部门指定供方，本合同自行终止。

　　四、乙方权利与义务：

　　1、乙方负责提供清运垃圾所需全部清运车辆、清运设备、清运工具以及从事施工垃圾清运所必须的相关物品，并自行承担所发生的全部费用；

　　2、乙方提供清运垃圾的机动车及非机动车必须为全封闭式垃圾清运车，并确保车身洁净，在清运过程中无遗洒、无漏油、无异味等现象的发生； 3、乙方人员应统一着装并符合甲方要求；

　　4、乙方负责日常生活垃圾、装修施工垃圾、绿化垃圾日产日清，并保证在规定时间内、按照规定路线清运垃圾；

　　5、乙方负责将日常生活垃圾、装修施工垃圾、绿化垃圾运至政府认可的填埋场，并自行负责办理准运、消纳手续并承担全部费用；由此发生的问题，由乙方自行解决，并自行承担产生的法律责任；

　　6、乙方垃圾车停放于指定点，车辆干净、摆放整齐、场地干净无强异味。垃圾中转站、垃圾桶（箱）、垃圾不得散装，无超载、无强异味、无蚊蝇滋生、无污水横流、无有碍观瞻，外表无污迹、油迹。

　　7、乙方在清运过程中造成甲方、业户及公共设施设备损伤、损坏，由乙方负责赔偿；

　　8、乙方由于清运不及时以及清运不符合甲方要求并给甲方造成损失，由乙方负责赔偿并同时支付与该损失数额相等的违约金；

　　9、乙方被相关部门处罚，责任及处罚费用由乙方自行全部承担； 10、乙方根据甲方要求及时清运垃圾并确保生活垃圾日产日清，垃圾中转站的'垃圾不得积存24小时以上；

　　11、乙方负责垃圾中转站内及门前的卫生保洁，乙方不得将垃圾存放在垃圾中转站以外的区域；

　　12、乙方总部每月派出一名高层管理人员或质检人员不少于一次到本项目进行现场巡检并做好与甲方主管负责人的联系工作，接受甲方的监督。

　　13、乙方选派本项目的人员必须符合国家有关劳动用工管理规定并承担相应工资、劳保福利、社会保险及意外险等一切费用，否则甲方有权要求更换不合格人员。

　　14、乙方在保证对其服务于甲方项目的员工进行正常职业技能培训的基础上，还须对其进行职业安全培训，以确保现场工作人员的施工安全。

　　15、在合同的有效期内，因乙方工作人员不遵守施工标准流程及国家法律法规、地方性法规、部门规章以及行业规范的规定而造成员工人身、财产等任何损失的，由乙方独立承担全部责任；如因此而给甲方或第三方造成任何损失的（包括但不限于财产损失、公司名誉损失、人身伤害等有形及无形损害），乙方应在法律规定及本协议约定的范围内承担赔偿责任。

　　16、在合同有效期内，因乙方违反本合同职业安全行为规定的，甲方有权利视乙方违规行为的严重程度对乙方处以人民币 20xx 元至 20000 元的现金处罚，并有权要求乙方立即停止施工、限期整改；乙方严重违反本合同约定的，甲方有权单方面解除合同，并保留向乙方追偿损失的权利。 17、甲方有权要求乙方根据本行业特点及甲方项目实际情况制定提供《垃圾清运操作流程》，经甲方审核同意后，作为本合同的附件，由乙方严格执行；甲方将采取定期及不定期检查的方式进行监督。

　　五、合同费用：

　　1、总费用：

　　建筑垃圾费用按每立方米 28 元人民币，按每次清运的实际费用支付。

　　2、支付方式：□支票 □现金

　　3、甲方对乙方的违约金处罚从每期应付费用中扣除，不足部分从下期应付款中扣除。

　　4、支付时间：甲方根据对乙方检查考核结果，于每次清运后5日内向乙方提供结算费用数额，并于收到乙方正式发票起15日内支付。

　　5、乙方向甲方提供开户银行、账户名称及账号，如有变化，应及时书面知会甲方，若因乙方提供内容产生的责任由乙方自行承担。

　　六、其他约定

　　1、甲方违反合同，无正当理由，未按本协议约定的服务报酬标准和时间向乙方支付，乙方有权要求甲方补交。

　　2、乙方违反本合同第五条第2款、第5款、第6款、第12款的规定，被甲方查出或引起客户投诉的，每发生一起，甲方有权从合同款中扣除相应款项作为违约金，情节严重者加倍处罚。（见附件一《供方考核细则》） 3、乙方清运垃圾要干净、彻底，不得在现场分类或拣拾垃圾，每发生一起，甲方有权从合同款中扣除相应款项作为违约金。（见附件一）

　　4、乙方在工作区域内出现盗窃、打架、斗殴等违法行为，应承担由此给甲方或他人造成的损失；同时，甲方有权扣除乙方合同总额的1－3%作为违约金。

　　5、因乙方原因造成他人人身伤害、财产损失、严重损害甲方声誉的行为，乙方除赔偿经济损失外，甲方有权扣除乙方合同总额的3－5%作为违约金，

　　并有权单方解除本合同并不承担由此造成的任何损失。

　　6、乙方违反合同，未及时清运垃圾或者清运垃圾不符合甲方要求的，给甲方造成影响、损失的，由乙方负责赔偿，并同时支付与该损失数额相等的违约金，并承担由此产生的全部法律责任。

　　7、乙方员工在工作中所发生的工伤事故或伤及他人，责任完全由乙方负责。

　　七、不可抗力

　　在本合同履行期间，当事人一方因不可抗力，致使本合同不能履行的，应当及时通知对方，并在七日内提供有效证明，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

　　八、本合同未尽事宜，均按照国家有关法律法规和规章执行，或由双方协商后签订补充协议，与合同正文具有同等法律效力。

　　九、本合同期间，甲乙双方发生争议可协商解决，协商不成，可向合同履行地法院提起诉讼。

　　十、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

　　十一、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　十二、合同附件与合同正文具有同等法律效力

　　附件一《供方考核细则》附件二《员工行为规范》附件三《垃圾清运操作流程》

　　十三、甲乙双方均已了解上述条款，无其它异议。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章） .

　　负责人（签字）：法定代表人（签字）：

　　时间： 20xx 年 4 月 1 日时间： 20xx 年 4 月 1日

年装修合同7

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程项目：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、建设部《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1.甲方装饰住房系合法居住。

　　乙方为本市经工商行政管理机关核准登记，并持有市建委颁发的《建筑业企业资质证书》的企业。

　　2.工程地址：__________________________________________________

　　3.居室规格：__________房型______房_____厅_____套，施工面积___________平方米。

　　⑴____室，计__________平方米;

　　⑵_____厅，计__________平方米;

　　⑶_____厨房，计__________平方米;

　　⑷_____卫生间，计__________平方米;

　　⑸_____阳台，计__________平方米;

　　⑹______过道，计_______平方米;

　　⑺其他(注明部位)__________，计_______平方米;

　　4.工程内容：详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。

　　5.委托方式：_____________________________________

　　6.工程开工日期：_______年_______月________日

　　7.竣工日期：__________年_________月_________日

　　工程总天数：_____________天

　　第二条：工程价款

　　工程价款(金额大写)元，详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。

　　1.材料款_______元;

　　2.人工费_________元;

　　3.设计费________元;

　　4.施工清运费_________元;

　　5.搬卸费________元;

　　6.管理费__________元;

　　7.税金(3.41%)___________元;

　　8.其他费用(注明内容)_____________元;

　　第三条：质量要求

　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。详见本合同附件(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。

　　2.工程验收标准，双方同意参照市地方标准db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　4.质量检查监督部门：市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。

　　5.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

　　6.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。

　　第四条：材料供应

　　1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的.装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

　　2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　第五条：付款方式

　　1.合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(年月日)，甲方即第二次付施工工费的40%.剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费)

　　付款百分比按付款方式表进行：

　　付款要求付款时间付款百分比金额：元

　　甲方：

　　乙方：

　　签字(盖章)：

　　年月日

年装修合同8

　　发包方(简称甲方)：_________________________

　　承包方(简称乙方)：_________________________

　　甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

　　一、工程概况

　　装饰施工地点：

　　住房结构：

　　房型房厅套，施工面积平方米。

　　装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。

　　承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　工期：

　　自________年________月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期________天。

　　二、工程价款及结算的约定

　　工程总价款：￥_________元，大写(人民币)：________________详见本合同装修工程报价单。

　　工程款付款方式按下列方式支付：

　　(1)第一次，对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金，第二次付款时扣除

　　(2)第二次合同签定后开工前支付工程总造价50%合计_________元

　　(3)第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价40%合计_________元

　　(4)第四次竣工验收当天支付工程总造价10%合计_________元

　　(5)工程保修期两年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

　　三、关于材料供应的约定

　　甲方提供的材料：详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。

　　如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　四、关于工程质量及验收的约定

　　本工程执行dbj08 – 62 – 97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30 –1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

　　本工程由________方设计施工方案。

　　甲方提供的`材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。

　　由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工.由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。

　　工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。

　　工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。

　　如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。

　　五、有关安全生产和防火的约定

　　甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿;

　　属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　六、其它事项

　　1、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底。

　　并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。

　　2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

　　七、违约责任

　　由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方________元;

　　甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金。

　　由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付违约金。

　　八、纠纷处理方式

　　双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。

　　九、合同的变更和解除

　　合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。

　　十、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　合同附件为本合同的组成部分。

　　甲方(签章)：________

　　电话：________

　　乙方(签章)：________

　　电话：________

　　签订地点：________

　　签订日期：________年________月________日

年装修合同9

　　上诉人（原审被告）：XX置业顾问有限公司

　　地址：XX市ZZ区美湖路ZZ号

　　法定代表人：

　　被上诉人（原审原告）： Z女士

　　地址：XX市XX区XX街

　　原审被告：XXA房地产开发有限公司

　　地址：XX市XX区XX东路XX号

　　法定代表人：

　　上诉请求：

　　1、撤销原审判决之第一、二项，改判驳回被上诉人的全部诉讼请求；

　　2、改判由被上诉人承担本案一审及二审全部诉讼费用。

　　上诉人XXV置业顾问有限公司、XXA房地产开发有限公司与许《委托购房及装修咨询合同》纠纷案件，上诉人不服原审判决之第一、二项，特提起上诉，具体事实与理由如下：

　　一、上诉人已经充分履行了委托合同项下的装修咨询义务，原审认定事实不清。

　　首先，上诉人委托合同项下义务为提供装修咨询服务，而不是进行实际的装修施工。

　　其次，上诉人已经为许华提供了XX苑精装修选集。该选集根据不同户型及各个类型的潜在客户群，分别制作了不同风格及多元功能的装修方案，该选集并附有各方案项下之图纸，可以说，上诉人已经充分、有效、善意的履行了装修咨询义务。

　　最后，至于装修方案最终未能付诸实施，原因并不在上诉人或者同洲公司，而在许华，原因正是许华不履行认购书、拒绝签署正式的商品房买卖合同。

　　因此，上诉人已经充分履行了委托合同的装修咨询义务。

　　原审法院并未对上诉人充分履行装修咨询服务义务的事实予以认定，系属认定事实不清。

　　二、委托购房及装修咨询合同已因合同相对方均充分履行合同义务而终止，不存在单方解除的前提，原审适用法律错误，并导致了错误判决。

　　前已述之，上诉人充分履行装修咨询服务义务，那么，根据合同法第405条“受托人完成委托事务的，委托人应当向其支付报酬……”及合同约定，上诉人就应该依约足额相应报酬，事实上，许华也付清了相应的装修咨询报酬。因此，委托购房及装修咨询合同已因相对方均充分履行合同义务而终止，客观上不存在委托人单方解除委托合同的前提。

　　反观原审判决，在认定上诉人与许华之间就装修咨询事项的委托关系的'情况下，迳行根据，合同法第四百一十条“委托人或者受托人可以随时解除委托合同。因解除合同给对方造成损失的，除不可归责于该当事人的事由以外，应当赔偿损失”的规定支持了许华解除合同的诉求，系属适用法律错误。

　　总之，上诉人认为，原审认定事实、适用法律均有误。委托购房及装修咨询合同已因合同相对方均充分履行合同义务而终止，上诉人获取报酬有充分的事实与法律依据，无需向许华退还任何款项。请贵院支持上诉人的全部上诉请求。

　　此致

　　XX市中级人民法院

　　上诉人：XX置业顾问有限公司

　　（盖章）

　　日期：20 年月日

年装修合同10

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1、工程地址：

　　2、居室规格：计***平方米。

　　3、施工内容：详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。

　　4、委托方式：包工包料

　　5、工程开工日期：

　　6、工程竣工日期：

　　工程总天数：

　　第二条：工程价款

　　工程价款(金额大写)。

　　第三条：质量要求

　　1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。

　　2、工程验收标准，双方同意参照db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

　　4、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

　　5、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。

　　第四条：材料供应

　　1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

　　2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　3、甲方负责采购供应的材料、设备，详见本合同附件(四)《甲方提供装潢材料清单》的内容，应该是符合设计要求的.合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

　　第五条：付款方式

　　1、合同一经签订，甲方即应付%工程材料款和施工工费的%;当工期进度过半，甲方即第二次付施工工费的%.剩余%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，详见本合同附件(八)《家庭装潢工程工程质量保修卡》。甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。

　　2、工程施工中如有项目增减或需要变动，详见本合同附件(五)《家庭装潢工程工程项目变更表》，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。

　　3、甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。

　　第六条：本合同未尽事宜双方协商解决。

　　第七条：本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。

　　第八条：本合同自签订之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法人代表：

　　签约日期：

　　年月日

年装修合同11

　　甲方：　　　　　　手机：

　　乙方：　　　　　　手机：

　　现甲方有新建房屋6个卫生间(二楼3个、三楼3个)需装修，承包给乙方装修，经双方现场协商，达成协议如下。

　　一、乙方先将卫生间上面的地板砖用切割机切开，将杂物清除。然后将卫生间用单砖砌好。

　　二、将卫生间内外按原甲方已经装修好的卫生间安装好有关设施(如：便盘、下水管、地漏管等)并装修好(6面都贴好瓷砖)。

　　三、装修过程中，乙方要保证不损坏甲方已经装修好的一切建筑设施(要保证不损坏现有的.门、窗、地板砖、楼梯扶手、墙壁、电线、水管等)。如有损坏从工钱中扣除一切费用。

　　四、材料由甲方提供，乙方只包做工，每个卫生间做成功的工钱是元( 元/个)，共计所需材料乙方应提前3天告知甲方，以便准备好材料。

　　五、乙方要保证质量，若以后出现质量问题，乙方必须把问题解决好，一切费用由乙方承担。

　　六、乙方有义务协助做防漏水的师傅做好防水工程。提前2天告知甲方，以便通知做防漏水的师傅。

　　七、乙方有义务协助甲方和租房人做好安全和防盗工作，进出门与租房人打声招呼(租房人不在房屋内，应告知甲方，以便将门锁好)。

　　八、工程完成后经验收合格，一次付清工钱。

　　九、此合同从双方签字之日起生效，双方不得反悔。

　　甲方签字：　　　　　　乙方签字：

年装修合同12

　　发包人(甲方)：住址：

　　联系电话：

　　承包人(乙方)：住址：

　　联系电话：

　　甲乙双方按照《中华人民共和国经纪合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。

　　一、承包工程的概况：

　　1、工程名称：宿舍楼。

　　2、工程地点：

　　3、工程工期：年月日到年月日。(注明：如工程不能在工期内完成按超期每天扣除工程全额千分之一做为超期补偿金，超过一个月未完成工程则甲方有权终止合同并按违约处理。)

　　二、承包内容：

　　1、施工中所需的工具、机器、模具、配套、内外脚手架、外排、模板等。

　　2、实施内容包括：放线定位、破桩头、挖基回填、装拆模、扎铁、砌墙、内外墙批荡粘贴、地面铺贴、安装瓷盆、接通大便器、，清理施工垃圾等(按图纸和甲方要求施工)(不包括供水、供电、乳胶漆、门窗)另外承台、地樑、楼面搅拌费用由乙方出。(注明：甲方要支付三千元倒水泥的费用其于有关费用都由乙方出)

　　3、外墙沾贴：前面贴后面贴左面贴右面贴，楼地面贴地板砖房内贴地砖及墙身贴米高瓷砖，卫生间瓷砖贴米高，大厅、楼梯、走廊、都贴米高瓷砖。

　　三、施工质量：必须达到镇规范建设标准验收，各阶段完工后到下一阶段开工前乙方必须进行保证质量检查。在整个工程中施工单位人员一定要在工地，在施工过程中每一个部位一定要熟练工人施工不得乱叫工人进场，如生手工人进场搞错一切后果由乙方负责。

　　四、安全责任：安全施工，乙方按《建设工程安全生产管理》规定采取严格的安全防护措施承担全部安全事故责任和因此发生的`全部费用，甲方不负担任何责任和费用。

　　五、工程结构：框架结构。

　　六、付款方式：房屋倒完基础和地面支付元，第二层支付元以后每一层完工支付元，砌砖每层支付元，贴好外墙支付元，贴好每一层地面与墙身瓷砖支付元，工程完工后余五千元保修金到三个月后无任何质量问题付清，其余工款装修完工后一次付清。

　　七、在施工期间必须按图设计和甲方要求进行施工，甲方有权作个别位置改动，更改大甲方应补给乙方人工费，但不能收取甲方附加费。图纸如要改动个别位置，乙方必须经甲方同意后方可施工。乙方如不按图纸或甲方要求施工，搞错要返工的，返工的人工与材料费都由乙方负责。但因甲方原因引起的返工，返工的人工与材料费都由甲方负责。乙方在进入工地开工前，必须按有关部门的规定，办理与本工程有关的手续。

　　八、违约责任：甲乙双方必须按合同办事，因一方违约，由违约方向对方支付工程承包价的15%做为违约金。

　　以上事项经甲乙双方确定签名立即生效。一式两份，甲乙双方各一份。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

年装修合同13

　　发包人(全称)：杨应萍

　　承包人(全称)黔南州第二建筑安装工程有限责任公司按照《中华人民共和国合同法》的规定，结合本工程具体情况，甲、乙双方本着自愿、平等、诚实、信任的原则协商一致，共同订立如下条款，以资双方共同信守。

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：都匀市财政局职工福利房。

　　1.2工程地点：原沙包堡财政所。

　　1.3工程项目及承包范围：具体说见《工程预算书》。

　　1.4施工日期：自20____年____月____日始，至20____年____月____日止，工期共5个月。

　　1.5工程总额：包工包料合同总造价人民币肆拾伍万元整(￥450000.00元)。

　　第二条工程款付款方式的约定装修房屋合同2.1于签署本合同7日内，甲方向乙方一次性支付工程总造价的35%支付备料款，装修工程余款，自双方验收合格之日起7个自然日内由甲方扣除工程质量保修金计14000.00元后，剩余部分一次性向乙方支付完毕。

　　2.2因工程项目(内容)变更或增加引起工程预算造价变更，甲方应签定《项目变更单》，因此而增加的费用应在签定之后作为决算附件。

　　2.3工程竣工办理移交手续后之工程尾款，如未按以上约定付款方式及时付清款项，每延误一天，乙方有权向甲方按工程未支付尾款的1%的标准收取滞期费，直至甲方付清为止。

　　2.4甲方应付的工程款项，不得交付予非合同签署人或非合同签署人之委托人。否则，由此产生的一切后果由甲方自行承担。

　　第三条工期约定

　　3.1施工过程中，甲方要求修改较大设计方案工期顺延;

　　3.2施工过程中，隐蔽工程施工完毕，甲方在接到《工程验收通知单》后，因故未能及时进行隐蔽工程验收并要求复验的，由此造成的工期延误，工期顺延。

　　3.3因非甲方原因导致的工期延误，工期不顺延。

　　3.4工期不顺延条款造成合同工期延误，由乙方按每日500元标准向甲方支付延误费。

　　第四条工程项目(内容)变更的约定

　　4.1签署本施工合同后正式施工前，如甲方要求删减部分工程项目(内容)，甲、乙双方须签署《工程项目(内容)变更确认单》;

　　第五条工程质量及验收的约定

　　5.1乙方须按照本合同之附件《工程预算书》所列明的材料品质标准采购施工材料;甲方可对装饰饰面板等材料之颜色、花式进行确定;对乙方所采购材料按所列明标准进行验收。

　　5.2乙方须按照本合同之附件《工程预算书》中所规定施工工艺及施工内容进行施工。

　　5.3甲乙双方按国家《工程工质量验收规范》进行施工质量验收。

　　5.4竣工工程验收：工程施工完毕，乙方开出《工程验收通知单》通知甲方进行竣工工程验收;甲方自接到《工程验收通知单》3日内，须协同乙方进行竣工工程验收，竣工验收完毕，甲乙双方签署《工程竣工验收表》并办理工程移交手续。

　　第六条工程结算的约定

　　6.1工程竣工，甲乙双方办理完移交手续后，乙方须在2个日历天内向甲方送达《工程结算表》，甲方须在工程验收合格后7个工作日内付清所有应结算款项。

　　6.2工程竣工验收合格交付使用同时乙方开具工程质量保修单。

　　第七条服务的约定

　　7.1工程竣工结算完毕，甲方凭乙方开具保修单作为保修凭据。

　　7.2保修服务时间及保修金退还约定：工程竣工验收合格交付使用起次日的365个自然日内，即一年。保修期内，乙方应在接到甲方保修通知两日内及时履行保修义务，紧急保修事项则应在接到保修通知后一小时内进行保修，否则承担因此给甲方造成的一切直接和间接损失。质保期届满后三日内，甲方应在乙方按约履行质保义务下无息退还质保金。

　　7.3保修内容及保修范围：

　　7.4.1乙方以包工包料形式进行的施工项目因乙方所用材料质量、施工工艺不当引起的质量问题，乙方实行全部免费保修;并承担甲方所有损失。

　　7.4.2乙方施工项目超过保修期的，对甲方实行优惠有偿维护，收费内容为：材料费、人工费。

　　第八条其他约定

　　8.1本合同自双方签署后，即发生法律效力，未正式履行该合同条款之前，如甲乙任何一方单方面终止该合同，须按合同预算总额的20%向对方予以赔偿。

　　8.2施工期间，乙方因施工耗用的'施工现场水、电、气费由甲方承担。

　　8.3施工期间至竣工验收合格交付使用前，造成的一切安全及人身伤亡由乙方负全部责任，甲方概不承担。

　　8.4施工完毕，乙方须对施工现场进行清洁整理。

　　8.5由于不可抗力事件对合同的履行带来一定影响，根据程度不同，甲乙双方协商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。

　　第九条争议解决的约定

　　1.与本合同的有效性、履行、违约及解除等有关的争议，甲乙双方友好协商解决，协商不成的应向合同履行地都匀市人民法院起诉。

　　第十条附则

　　10.1本合同自双方签字盖章之日生效，一式肆份，双方各执二份，具同等法律效力，双方应共同遵守。

　　10.2本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　签署日期：签署日期：

　　签署地点：签署地点：

年装修合同14

　　建设单位(甲方)：___________________

　　施工单位(乙方)：________________

　　甲方有一套位于__________________的商品房，现委托乙方对该商品房进行室内装修。该工程实行包工包料形式。乙方按甲方的要求对该商品房的装修进行设计(附相关图纸及工程项目预算一份)。

　　一、工程名称：

　　室内装修及水电工程。

　　二、施工地点：

　　________________________________

　　三、工程内容及工程量：

　　本工程属包工包料形式。施工项目以预算表项目为准，施工中如有漏报项目或增加项目，则按实际结算项目数量结算工程款。

　　四、工程总造价：

　　按图纸及工程项目预算表甲乙双方暂定工程总造价合计人民币约：______________元大写：________________________元正(工程款不含税金装修工程款以最终结算数量计算。)

　　五、付款方式：

　　甲方应于________年_____月_____日先付给乙方(工程定金)总工程款的30%___________元_______年_____月____日(水电基础工程验收合格后)支付总工程款的20%______________元________

　　________年_____月_____日(泥水工程验收合格后)支付总工程款的20%_______________元)_______年______月____日(木工工程验收合格)支付总工程款的20%_______________元)_______年______月____(批灰工程验收合格)支付总工程款的10%______________元)。

　　六、施工期限：

　　从甲方缴交工程定金并水电开通之日起________天内完成。如因甲方改变设计方案、工程款不到位、甲方材料供应不及时或遇台风、暴雨、火灾等不可抗力的因素，工期顺延。

　　七、保修期：

　　保修为年，保修期内属工程质量损坏，乙方需无偿保修。工程完工经甲方验收合格后签定“工程移交报告和质量保修协议”(如属人为损坏或天然灾害问题，不在保修范围之内)。

　　八、责任：

　　(1)因甲方修改图纸或变更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工损失等费用由甲方负责。若乙方在未经甲方同意下改变施工方案，所造成的损失由乙方负责。施工方案的变更以双方签定的'变更项目为准。

　　(2)甲方应提供具备施工条件的现场以及水、电源接口(水电费用由甲方负责，施工用设备由乙方自行负责)，清除影响乙方施工的障碍物。并负责办理施工所涉及的各种申请、批件等手续(费用由甲方负责)。

　　(3)乙方需指定施工负责人，非经甲方同意，乙方不能频繁撤换主要管理人员和技术人员。并保证施工安全、及防火安全，若由乙方原因造成的事故损失由乙方负责。

　　(4)如由于甲方所选购的材料导致施工质量出现问题的，所造成的损失由甲方负责。

　　(5)工程未经双方验收确认，甲方不能入住，否则示为甲方验收合格，乙方只对甲方履行保修责任。

　　(6)附工程的验收标准(水电、泥水、木工、批灰部份)

　　九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。由双方签字后生效，全部工程结算后自行终止。