合作施工协议书

时间：2022-12-10 13:44:16 施工协议书我要投稿

合作施工协议书集锦15篇

　　在社会发展不断提速的今天，很多场合都离不了协议，协议的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。什么样的协议才是有效的呢？以下是小编为大家收集的合作施工协议书，仅供参考，希望能够帮助到大家。

合作施工协议书集锦15篇

合作施工协议书1

　　建设工程施工合作协议书发包人（以下简称甲方）：xx房地产开发有限公司

　　承包人（以下简称乙方）：xx建筑安装工程有限公司

　　为建设好xx房地产投资建设的号楼工程，保证工程质量、建设工期、保障工程实施达到预期的各项计划和指标，双方就合同条款的有关事宜本着平等、自愿、公平和诚信的原则达成如下合作协议，本协议与将来备案的建筑工程施工合同具有同等的法律效力，请双方自觉遵守。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　资金来源：

　　二：工程承包范围

　　承包范围：桩基、土建和安装（桩基由甲方分包不收取任何费用）

　　三：工程承包方式

　　承包方式：包工包料施工，但钢材、水泥、商品混凝土、门窗、水电暖通主材、高级装饰材料由甲方供应及水电施工由甲方提供。（甲供材料款不进入直接费，乙方决算时钢材、水泥、商品砼按定额含量*所购材料市场*10。91%取费进入决算，（材料费检测和马造20xx年2号文件的收费由甲方一次性支付壹拾伍万元人民币包干价）。水电主材（计取1%保管费加税金），门窗、消防系统、人防系统、智能化系统、暖通工程及防盗门、安装工程及其他专项分包工程由甲方另行分包并组织施工，乙方不对该部分进行工程预算，前述甲方分包工程应向乙方支付2%的配合费，配合费内容包括：留眼、补眼共用脚手架（不含分包单位需单独搭设的手脚架）和垂直运输机械、影响进度安排、作业降效等。除此之外，乙方不得再向甲方收取配合费。分包项目水电费用由分包单位另行挂表。另外，电梯按每台20xx元付配合费。

　　四、合同工期

　　开工日期：甲方通知进厂为准

　　竣工日期：11层11个月完成，18层15个月完成。（从乙方破土动工开始计算）。（指承包的土建、安装工程）。

　　五、合同价格

　　本工程合同金额：暂定价约为叁仟万元，具体数额按以下条款予以确定。

　　六、结算方式

　　1、采用可调价合同，以会审后的施工图纸和工程设计变更通知单及现场签证为计算依据，按工程量据实核算。

　　2、结算依据：定额执行20xx年《**省综合估价表》、及20xx年《xx省建设工程补充定额估价表》装饰采用1999年《**省装饰工程综合估价表》，安装执行20xx年《全国统一安装定额**省单位估价表》定额。乙方采购材料价格参照从施工至竣工期间xx市造价部门公布的市场材料信息价加权平均价下浮7%（没有信息价的由甲乙双方确定价格）。不同阶段的施工工期要以监理公司和工程部负责人签证为准。定额人工按20xx年33号文件新规定执行，如有政策调整，甲方不承担任何责任。注：（不再调整）

　　3、收费标准：本工程18层楼按三类工程类别收取，优惠让利综合费率下浮3个点，11层楼按三类工程类别收取，优惠让利综合费率下浮3、5个点。五层及以下楼按四类工程类别收取，优惠让利综合费率下浮3个点。

　　七、工程款的支付

　　1、在单位工程施工到春节期间，甲方须向乙方支付已玩擦很能够工程量的70%的工程款。

　　2、在后期施工中，乙方每月25日向甲方上报经现场监理符合认可的当月完成工程量，以甲方审核的工程量为工程款支付依据，如乙方向甲方提交工程量报告后10日内，甲方未向乙表示异议，视同甲方接受该工程量报告。

　　3、甲方在每月5号前（节假日顺延）根据一份上月上报经监理、甲方审核后的已完成工程量的70%支付乙方工程进度款。（如遇特殊情况双方协商解决）。

　　4。工程取得竣工验收报告合格后10天内，甲方向乙方支付至已完成工程量的90%工程款；工程竣工决算审计应在业内资料上报市城建档案归档并出具归档合格备案单后6个月内完成，另外5%的工程款在工程竣工验收备案并审计结束后十天内付清。

　　5。生于的5%工程款作为本工程的保修金，该保修金在竣工验收合格后的二年内支付。此款项5%工程量保修金，甲方在竣工验收、备案期间代乙方缴纳到市建管处，保修期满乙方到建管处领取。

　　八、违约责任

　　1、若双方中任何一方违约，违约方须向对方赔偿由此造成的实际经济损失。

　　2、甲方应以议标方式（乙方应选二家施工企业参与投标）选定乙方承接《xx号楼》工程。涉及其他二家企业参与投标，费用由乙方自付。

　　3、乙方应当确保自购的各种施工材料的产品质量和本项目工程的施工质量，若因乙方选材不当和施工中发生质量问题有乙方自行全部承担，乙方应按照《劳动法》、《安全法》用工。乙方在施工过程中如发生安全意外事故由乙方全部负责，甲方不承担任何形式的连带责任且乙方应处理好周边居民单位关系，文明施工，不扰乱市民正常生活，工作秩序。

　　4、由于乙方施工过程中存在工程质量瑕疵，并被他人发现和取证，使甲方市场信誉下降给甲方造成损失的，乙方应承担由此而产生的全部责任。若由于甲方原因造成工程停工或相关事项产生的损失由甲方全部负责。

　　5、工期每提前一天按20xx元奖励，每逾期一天按4000元罚款。若由于甲方原因造成停工工期顺延并承担相应的损失。

　　九、履保证金

　　1、本项目履约保证金200万元

　　2、该保证金小高层竣工之日起退还全款的50%，高层竣工之日退还剩余的50%

　　3、本保证金不计利息。甲方超期还款时，超期之日起，每天按银行利息支付。

　　十、其他事项

　　1、本协议书未尽事宜，由双方另行协商解决。

　　2、本协议与格式合同文本具有同等法律效力，在各文本内容不一致时执行本协议书的规定。

　　3、安装审定的工程量，甲方将工程款转入乙方在xx设立的银行账户，确保甲方付给乙方的工程款全部用于该项目的建设，若因工程款的流逝给甲方带来直接或间接的损失，由乙方全部负责。

　　4、乙方收到工程款后，应首先确保工人工资的支付，并将各班组收到的工资清单按月报监理和甲方工程部。否则，甲方有权按照乙方制作的工作表直接代为支付。若因乙方拖欠农民民工工资而造成的投诉、立案、曝光现象发生，每发生一次甲方将扣除乙方工程款总额的20%，并在当月工程款结算中扣除，如当月工程款不满足20%罚款，则顺延至下一月份扣除。必须遵守有关部门发布高温时期施工时间，违者按上述罚款。

　　5、乙方对外签订的任何材料购销合同等所产生的经济法律责任，由乙方自负全责，甲方不承担任何连带责任，甲乙双方采购的材料检验若需检测由乙方承担检测检验费。

　　6、乙方不得将本工程转包或分包。

　　7、甲乙双方按照国家有关规定办理相关手续。

　　8、甲方向乙方一次性支付风险金壹仟元整（包干价）。

　　9、凡因本协议发生争议，双方友好协商解决；协商不成时，由xx仲裁委员会裁决。

　　10、双方当事人对本协议全部条款的理解完全一致，本协议书经甲乙双方签字或盖章之日起生效。本协议一式四份，双方各执贰份。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　代表人（签字）：代表人（签字）：

　　签约日期：

合作施工协议书2

　　甲方：（以下简称甲方）身份证号码：地址：乙方：（以下简称乙方）身份证号码：地址：风险提示：

　　合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

　　本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。甲、乙双方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工，经双方友好、坦诚协商，达成如下协议：

　　第一章：项目概况及合作条件风险提示：

　　应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。

　　1、本工程项目总建筑面积为_____平方米，工程总价为_____万元人民币。

　　2、经过双方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右，因此本工程项目计划投资_____万元。

　　3、本工程项目的投资、股份比例分配如下：

　　（1）甲方_____投资_____万元，占_____%。

　　（2）乙方_____以工程项目及技术投资，占_____%。

　　4、业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。

　　5、投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用账户_____上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。

　　第二章：工程管理责任及分工风险提示：

　　应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

　　再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。

　　1、该项目工程管理责任及分工如下

　　（1）该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____主管。

　　（2）该项目的会计日常工作由_____负责管理，出纳日常工作由_____方负责管理。

　　2、材料采购及其他

　　（1）在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。

　　（2）在该项目工程中所需聘用的施工组应由双方共同协商确定。

　　（3）合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

　　第三章：利益分享和风险承担

　　1、利润、风险分配该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照甲方_____%，乙方____%分享利益和承担风险。

　　2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。

　　第四章：其他

　　1、资金和管理

　　（1）该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。

　　（2）该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实，并存在开立专用账户上，专款专用。

　　（3）该项目运营后，每个月号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。

　　2、出纳与财务管理财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

　　3、合同争议与免责风险提示：

　　合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。

　　（1）该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。

　　（2）凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　（3）在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。

　　4、本协议生效、终止及其他

　　（1）与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

　　（2）本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

　　（3）本协议一式______份，合作各方各执______份，本协议自合作双方签字盖章之后生效。

　　（4）本协议于________年____月____日，由合作双方在中国______市签字。

　　甲方：（签字）联系电话：________年____月____日乙方：（签字）联系电话：________年____月____日

合作施工协议书3

　　建设单位：(以下简称“甲方”)

　　住所：

　　法定代表人：

　　联系电话：传真：

　　联系地址：

　　邮政编码：

　　总包单位：(以下简称“乙方”)

　　住所：

　　法定代表人：

　　联系电话：传真：

　　联系地址：

　　邮政编码：

　　开户银行：

　　帐号：

　　分包单位：(以下简称“丙方”)

　　住所：

　　法定代表人：

　　联系电话：传真：

　　联系地址：

　　邮政编码：

　　开户银行：

　　帐号：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及相关法律、法规、规章、制度等，为明确甲、乙、丙三方的安全生产责任，确保施工安全，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方协商达成一致，签订本协议。

　　1、工程名称：

　　2、本合同分包范围：(根据就本工程签订的专业分包合同)

　　3、本合同分包作业内容：(根据就本工程签订的专业分包合同)

　　分包作业之安全生产管理模式：施工现场实行总包负责制。丙方对其分包范围内的安全生产管理工作负责;乙方对现场安全生产管理工作负总责，实施全面安全管理，有权要求和监督丙方履行安全管理职责。甲方有权对乙方和丙方履行安全管理义务的行为进行监督。因丙方责任导致的安全管理事故，由丙方承担相关责任;因乙方管理不到位导致的安全事故，由乙方承担连带赔偿责任。

　　4、甲方的权利和义务

　　甲方有权督查乙方对现场实施全面安全管理的执行情况，如乙方未按甲方要求对丙方履行安全管理职责，甲方有权对乙方进行违约索赔;由于乙方对丙方安全管理缺失而导致事故(事件)发生，乙方应对事故(事件)损失承担连带赔偿责任。甲方有权对丙方编制施工组织设计、危险性较大的分部分项工程的专项施工方案、安全生产事故应急救援预案、安全教育培训、安全检查、安全生产保证体系的建立和运行等施工过程安全管理及安全资料的形成、积累、组卷进行监督检查,丙方应积极配合。甲方有权对丙方违反安全法律法规、行业性标准及双方约定的行为追究违约赔偿责任，具体执行《远洋地产安全生产管理违约赔偿协议》(见附件)。

　　甲方不得明示或者暗示丙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材;丙方自行购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材，因此造成的一切后果，由丙方承担全部责任。

　　乙方对丙方的管理费用已包含在经济合同的总包服务费中，甲方不再另行支付。甲方对丙方严重违反安全管理、文明施工、环境保护、消防、治安等规定或造成死亡及以上安全事故的，有权单方解除与丙方的《施工合同》并要求丙方支付不低于《施工合同》总价款2%的违约金。

　　5、乙方的权利和义务

　　乙方应认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和有关安全生产的方针、政策和法规，遵守甲方的制度、标准，必须严格按照国家、甲方和监理对安全生产管理的有关规定组织施工，对施工现场安全管理负总责。施工现场实行总包负责制。丙方进入现场后，乙方应将其纳入本项目安全管理体系，统一管理，对其负安全管理责任。乙方有权对丙方的资质进行审查。

　　乙方对丙方的施工安全管理工作具有管理、监督、检查、处罚等权利。丙方应服从乙方管理。乙方发现丙方施工作业存在安全隐患时应立即通知并督促其整改。如丙方未按期整改且未说明原因，乙方可依据乙丙双方约定的项目安全奖罚规定对丙方作出违约赔偿决定，单次违约赔偿金额不得超过1000元，累计总额不得超过50000元。违约赔偿决定经甲方安全工程师签字同意后生效实施。丙方在接到违约赔偿通知后一周内要向乙方缴纳罚款，逾期不交的加倍处罚，并从当月工程款中扣除。甲方已依据《远洋地产安全生产管理违约赔偿协议》对丙方进行了违约赔偿的不再重复计赔。

　　乙方负责监督检查丙方对进场人员进行入场安全教育、考核情况，在丙方人员经安全教育培训、考试合格后方可批准其进场。乙方应完善相关管理，禁止未经其批准的任何丙方人员进场。由于乙方疏于监督、管理致使丙方人员在未经乙方批准或未经入场安全教育、考试合格即进场施工的，如发生安全事故，则由乙方与丙方承担连带责任。乙方管理人员有权制止丙方人员违章作业，并按乙方管理规定给予处罚。乙方有权对安全意识差、不听从安全生产指挥的丙方人员责令退场。

　　6、丙方的权利和义务

　　丙方应认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和有关安全生产的方针、政策和法规，遵守甲方的制度、标准，必须严格按照国家、甲方、乙方和监理对安全生产管理的有关规定组织施工，确保安全生产。

　　丙方承诺其符合且具备下列资质条件：

　　持有相关部门颁发的营业执照和资质证书，安全生产许可证必须真实有效，持有法定代表人身份证明书、授权委托书。相关负责人、工程技术人员、安全管理人员和特种作业人员等与投标时丙方公司承诺的人员配置一致且持证符合安全生产要求。

　　应有的安全管理机构、人员和制度齐全。包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。

　　丙方对其分包范围内的安全生产管理工作负责，丙方必须遵守乙方施工现场安全生产管理规定，服从乙方对施工现场的安全生产管理，对乙方在安全检查过程中提出的问题和隐患，丙方应在限期内进行整改，对于重大隐患，乙方有权停止丙方作业，丙方必须无条件遵从。丙方承接本工程项目后必须了解并执行甲方有关安全生产、文明施工、环境保护、治安、消防的管理规定，服从甲方管理。丙方应建立健全项目安全组织机构，制定安全管理制度，按规定足额配备专(兼)职安全管理人员。丙方现场负责人、专职安全管理人员必须经过安全考核合格，持证上岗。

　　丙方必须备齐新入场施工人员的资料和手续，在人员进场前以书面形式报乙方，乙方书面批准后方可进场，进场后丙方应组织安全教育培训，考试合格后方可上岗作业。未经批准人员私自进场后发生安全事故，丙方承担全部责任，乙方未尽监督和管理义务的，乙方承担连带责任。

　　丙方在安排生产任务时，必须向作业人员进行书面技术交底，明确施工方法、操作工艺、质量标准、安全技术措施等，安全技术交底报乙方备案。未进行技术交底不得作业。因未进行安全技术交底或安全技术交底不到位导致安全事故发生，丙方承担全部责任。丙方不得违章指挥，不得强令工人违章作业，并按规定做好工人劳动保护工作，向所使用的人员提供合格的个人防护用品。丙方有权对乙方的安全管理提出合理化建议和改进意见。在日常作业中，对乙方违章指挥、强令丙方冒险作业，有权拒绝执行。

　　7、职工伤亡事故处理

　　属于乙方的责任造成伤亡事故，由乙方参照国家有关规定对丙方伤亡职工或家属进行经济补偿。属于丙方责任或丙方人员不服从管理、违章作业发生的事故，由丙方自行按照国家有关规定对伤亡职工或家属进行补偿，乙方不负担任何经济和法律责任。

　　三方因履行本协议(包括但不限于有关本协议的生效、解释、履行、修改和终止)有关的一切争议、纠纷或索赔均应当首先通过友好协商解决。如果协商不成的，任何一方有权向项目所在地人民法院提起诉讼。本协议自签订之日起生效;本协议自丙方完成全部分包作业内容及丙方全部人员撤离施工现场且乙丙双方均履行完分包合同及本协议约定的全部义务即终止。本协议附件《远洋地产安全生产管理违约赔偿协议》、《远洋地产开发项目现场文明施工管理标准(试行)》、《远洋地产开发项目安全管理技术标准》与本协议具有同等的法律效力。

　　其它事宜：

　　本协议一式六份，甲、乙、丙三方各执两份。

　　(以下无正文)

　　甲方：乙方：

　　(盖章) (盖章)

　　法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：

　　(签字) (签字)

　　日期：_____年____月____日

　　丙方：

　　(盖章)

　　法定代表人或委托代理人：

　　(签字)

　　日期：_____年____月____日

合作施工协议书4

　　维修改造工程施工协议书发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就等施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：按照施工方案、施工图纸要求，包工包料。

　　三、合同工期

　　开工日期：X年XX月XX日

　　竣工日期：X年XX月XX日

　　合同工期总日历天数天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准及要求：按照现行施工验收标准验收，达到合格标准。

　　五、合同价款

　　计价方式：按现行《吉林省房屋修缮定额》计算工程直接费;按吉林省建设厅有关文件规定进行人工费、材料费、机械费调整差价;按现行《吉林省房屋修缮工程费用定额》计取费用、税金。劳动保险费等规费按照核定的施工企业劳保取费证计取。工程量根据施工现场发生实际情况测量和施工图纸计算确定。六、承包人向发包人承诺

　　1、工期承诺：严格按合同约定工期进行，每延误一天给发包方违约金X元人民币。

　　2、质量承诺：使用合格材料，达到合格标准。

　　3、质量保修

　　(1)保修承诺：在规定的保修期内，除用户使用不当导致的破坏外，承包人在48小时内无偿完成。

　　(2)保修时间：屋面防水、卫生间防水五年;其它三年。

　　七、发包人向承包人承诺：

　　1、预付工程款金额及时间：无。

　　2、工程款支付时间及额度：X年XX月XX日前付清。

　　3、保修金及退还时间：按照总造价5%扣保修金，保修期结束返退保修金。若承包方未履行保修义务，发包方将组织人员进行维修，发生全部费用由保修费中扣除。

　　八、违约责任

　　1、发包方违约责任：赔偿承包方的损失。

　　2、承包方违约责任：赔偿发包方的损失。

　　九、其他：

　　1、安全责任：施工期间承包人做好安全教育工作，加强安全管理，因承包方管理不到位导致人员伤亡事故发生，均由承包方负责。

　　2、成品保护：施工期间由承包方承担，造成损失或破坏进行无偿修补。

　　3、财产保护：施工期间甲方现有财产由承包方承担保护。

　　4、其他：特殊情况双方另议定。

　　十、合同订立时间：X年XX月XX日

　　合同订立地点：本合同双方约定签字、盖章后生效。

　　此协议一式三份，发包方二份，承包方一份。

　　发包人：

　　X年XX月XX日

　　承包人：

　　X年XX月XX日

合作施工协议书5

　　发包单位：

　　施工单位：

　　根据《中华人民共和国合同法》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3承包范围：根据基坑的设计范围内的全部内容(毛石挤淤、毛石基础、撼沙层)。

　　1.4工程量:结算时按现场实际工程量计算。

　　1.5质量目标：基础持力层承载力特征值fak大于160kpa。

　　第二条合同工期

　　2.1开工日期：(以实际进场时间为准)XX年6月5日。

　　2.2竣工日期：(即完工时间)XX年7月5日。

　　2.3该工程工期不予调整，除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响，可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。

　　2.4承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容，将在总价中扣除工期违约金，拖延一天罚金1000元，以此类推，最高不超过总价的10%。

　　第三条工程造价及付款方式

　　3.1合同价款：以实际完成工程量结算，执行XX辽宁省建设工程计价定额。

　　3.2此工程单独结算，不予广告牌工程挂钩。

　　3.3承包方向发包方提交工程进度表，发包方向承包方支付工程进度款。

　　第四条双方的工作和义务

　　4.1甲方的工作义务

　　(1)甲方派驻工地代表：全权负责本工程施工中的一切事宜。

　　(2)负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。

　　(3)负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底。

　　(4)负责本工程的对外联系工作。

　　4.2乙方的工作义务

　　(1)乙方派驻工地代表：全权负责承包范围内施工的一切适宜。

　　(2)保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。

　　(3)服从甲方管理，执行发包方各部门制定的各项管理规定。

　　(4)严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。

　　(5)施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。

　　第五条关于工程验收的约定

　　5.1本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准。

　　5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

　　5.3双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。

　　5.4由于乙方原因造成质量或人员事故，其一切后果由乙方承担，工期不顺延。

　　5.5工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。

　　5.6工程竣工后，乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意

　　第六条违约责任

　　6.1若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000违约金。

　　6.2乙方除自然力(台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等)、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外，应按本协议约定之要求，完成各项工作，否则视为乙方违约。

　　6.3如甲方未能按本协议约定的时间内付款，使乙方不能及时开展各项工作，因此而给乙方造成的工作延误或影响，乙方不承担任何损失或责任，乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。

　　第七条争议或纠纷处理

　　7.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　7.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。

　　第八条附则

　　8.1本合同一式两份，双方各持1份，均具有同等法律效力。

　　8.2在合作过程中如有未尽事宜，可另行签定补充协议，并具有同等法律效率。

　　发包方：承包方：

　　年月日年月日

合作施工协议书6

　　委托人_________与监理人_________，经双方协商一致，签订本协议。

　　一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称本工程)概况如下：

　　工程名称：_________

　　工程地点：_________

　　工程规模：_________

　　总投资：_________

　　二、本协议中的有关词语含义与本协议第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

　　三、下列文件均为本协议的组成部分：

　　1、监理投标书或中标通知书;

　　2、本协议标准条件;

　　3、本协议专用条件;

　　4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

　　四、监理人向委托人承诺，按照本协议的规定，承担本协议专用条件中议定范围内的监理业务。

　　五、委托人向监理人承诺按照本协议注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

　　本协议自_________年_________月_________日开始实施，至_________年_________月_________日完成。

　　本协议一式_________份，具有同等法律效力，双方各执_________份。

　　委托人(盖章)：_________　　　　　　　监理人(盖章)：_________

　　住所：_________　　　　　　　　　　　　住所：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　开户银行：_________　　　　　　　　　　开户银行：_________

　　账号：_________　　　　　　　　　　　　账号：_________

　　邮编：_________　　　　　　　　　　　　邮编：_________

　　电话：_________　　　　　　　　　　　　电话：_________

　　签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

合作施工协议书7

　　合伙人（以下简称甲方）：____________身份证号码：________________

　　合伙人（以下简称乙方）：____________身份证号码：________________

　　经甲乙双方充分协商，达成如下合作协议条款：

　　甲方根据国家规定的有关要求在_______设立_______工程建设监理有限公司_______分公司，所有成立分公司的手续均由甲方出面，由乙方负责办理，成立分公司的费用由成立后的分公司自行解决。甲方在_______的分公司成立后，由乙方出面承包甲方_______分公司的经营管理，乙方以甲方分公司名义对外承接监理业务，并报甲方备案，甲方对乙方在监理过程中的事务实施监督管理，乙方根据承接监理业务的收费情况，将每项监理业务收费的_____%上缴给甲方作为甲方的管理费用。

　　甲乙双方权利义务：

　　（一）甲方负责提供有效的工程监理营业执照及工程监理的资质证明文件。

　　（二）甲方对乙方的工程监理项目进行相应的备案管理，并对乙方的监理工作提供相应的业务指导。

　　（三）乙方必须按国家工程建设法律法规规定的要求，严格实施监理法规中条文条款，严格做到三控二管一协调监理顺序，保证工程监理质量。

　　（四）乙方必须配备相应的工程监理专业人员，确保在工程监理过程中符合工程监理的技术要求及质量要求，所有工程监理技术人员及管理人员均由乙方自行聘任和解除。

　　（五）乙方必须按月向甲方提供相应的财务报表，及时向甲方汇报承接监理工程的合同总价及相应的费用分摊情况，并按双方约定的比例按时缴纳相应的管理费用。

　　违约责任：

　　甲方必须按合同约定提供相应的营业执照及资质证明，否则乙方有权随时解除本合同，并要求甲方赔偿相应损失。

　　乙方必须按合同约定上交相应的管理费用，逾期交付超过三个月的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方按日息万分之二交纳违约利息。

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份，由甲乙双方签字并盖章后生效，双方若因本合同发生争议的，应尽量协商解决，协商不成的，双方均可向各自所在地的人民法院提起诉讼。

　　甲方：____________________乙方：____________________

　　_________年______月_____日_________年______月_____日

合作施工协议书8

　　发包方：____________________

　　承包方：____________________

　　甲、乙双方为完成本工程，明确各自在施工过程中的权利、义务和经济责任，依照《中华人民共和国合同法》，结合本工程的具体情况，本着平等互利的原则，经双方协商，达成如下：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：阜宁实验小学新建砼场地

　　2、工程地点：阜宁实验小学石字路校区园内

　　3、工程内容及承包范围：详见施工说明

　　4、承包方式：包工包料

　　5、开工日期：见开工通知

　　6、质量等级：合格

　　二、合同文件使用的标准和适用法律

　　1、适用法律法规：国家有关法律、法规和地方规章对本合同有约束力。

　　2、适用标准、规范：按国家、本省、市现行质量评定标准和施工验收规范执行。

　　三、甲乙双方驻工地代表

　　1、甲方工地代表人为戚思标，具体负责工程质量验收、变更单的签发、工程施工进度的督促。

　　2、乙方工地代表为________，具体负责按施工图纸及批准的施工方案要求组织施工。

　　四、甲方工作

　　1、解决施工水源、电源（水电费乙方自理）

　　2、提供本工程所必须的技术资料，并及时提供设计变、工艺更改通知。

　　五、乙方工作

　　1、安全施工：施工前请到甲方安监部门签订安全施工合同。

　　2、文明施工：现场施工机械、材料堆放整齐、有序，每天收工前场地清扫干净，垃圾堆放到指定地点。

　　3、按规定保护施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线。

　　4、男女宿舍楼面前及围墙等部分约1700㎡新建砼场地。做法：参照原场地周边的水泥地坪标高适当取土（挖出的土方均由乙方负责外运），并平整压实。上铺碎砖层厚10cm压实，上浇筑C25商品砼厚8cm，震动、压实、抹光，并每6m对方切一道缝，基本与楼前场地持平并做到周边浇线平直，与原场地连接处切直并能很好的吻合。新浇筑的砼场地必须平整，不起砂、不积水、无裂纹，养护到位，并做好防刮风下雨的准备，保留原下水道，拆除平整时破坏原水下道，由乙方恢复原样。

　　六、施工进度

　　乙方严格按照承诺工期进行施工，每逾期竣工一天，应交200元/天违约金；如遇有人力不可抗拒的自然灾害和非乙方责任造成的工期延误除外。

　　七、检查和返工：甲方在验收工程中，发现施工质量问题，乙方必须无条件的进行返工处理，并承担一切经济损失。

　　八、合同价款及调整：本工程合同价为预算造价。

　　九、工程付款：本工程无预付款，工程款待工程竣工验收合格，结算审定后一次性结清。

　　十、本合同双方签字、盖章后生效，一式二份，甲乙双方各持一份，本合同具有同等法律效力。

　　发包方：______________承包方：______________

　　委托代理人：______________委托代理人：______________

　　20____年__月__日

合作施工协议书9

　　甲方 (简称甲方)：身份证号码：

　　乙方(简称乙方)：身份证号码：

　　甲、乙双方方为共同承包建设__________工程及相关得配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准)，经双方友好、坦诚协商，现达成如下协议：

　　第一章项目概况及合作条件

　　1.1 本工程的项目总建筑面积为_____平方米，工程总价为_____万元人民币。

　　1.2 经过双方方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右，因此在本工程项目计划投资 _____万元。

　　1.3 本工程项目的投资、股份比例分配如下：

　　1.3.1 甲方_____投资_____万元，占_____ %;

　　1.3.2 乙方_____以工程项目及技术投资，占_____ %;

　　1.4 业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，任何一方不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。

　　1.5 投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用帐户_____上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。

　　第二章工程管理责任及分工

　　2.1 该项目工程管理责任及分工如下

　　2.1.1 该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____ 主管;

　　2.1.3 该项目的会计日常工作由_____负责管理，出纳日常工作由_____方负责管理。

　　2.3 材料采购及其他

　　2.3.1 在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可进行。

　　2.3.2 在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。

　　2.3.3 合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。

　　第三章利益分享和风险承担

　　3.1 利润、风险分配

　　3.1. 该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照甲、乙双方各按照50%比例分享承担。

　　3.2 本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。

　　第四章其他

　　4.1 资金和管理

　　4.1.1 该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。

　　4.1.2 该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实，并存在开立专用帐户上，专款专用。

　　4.1.3该项目运营后，每个月号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。

　　4.2 出纳与财务管理

　　4.2.1财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。

　　4.3 合同争议与免责

　　4.3.1 该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　4.3.2 在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。

　　4.4 本协议生效、终止及其他

　　4.4.1 与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。

　　4.4.2 本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。

　　4.4.3 本协议一式二份，合作各方各执一份，本协议自合作双方签字盖章之后生效。

　　4.4.4本协议于_____年_____月_____日，由合作双方在中国_____市签字。

　　甲方： (签字)

　　乙方： (签字)

　　日期：20xx年xx月xx日

合作施工协议书10

　　建设单位（以下简称甲方）：__________________承包单位（以下简称乙方）：__________________

　　工程名称：__________________

　　工程地点：__________________

　　为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。

　　一、甲方的权利、责任和义务：

　　1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。

　　2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

　　3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

　　4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

　　5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

　　6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

　　7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

　　8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。

　　9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

　　二、乙方的权利、责任和义务：

　　1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

　　2、服从甲方安全生产管理。

　　3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。

　　4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。

　　5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

　　三、协议内容：

　　（一）登高上架要求

　　1、施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设，由项目经理（工地负责人）组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后，方可投入使用，应按类别逐项查验，并应有验收记录。

　　2、高空作业时，严禁立体交叉作业。水平作业时，各工位间必须有一定的距离，作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等，并应正确使用，施工作业现场周边设置相关安全标志牌，并设专人巡查。

　　3、进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员，必须正确使用安全带，安全带应高挂低用。

　　4、工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底，并履行签字手续外，必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。

　　5、特殊工程施工项目如；电气、易燃、易爆容器、管道等，必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。

　　6、拆除施工现场，必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。

　　7、严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。

　　8、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。

　　9、严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。

　　10、面砖搬运、安装时应注意安全，防止因面砖翻倒而受伤。

　　11、各种材料加工时注意操作安全及施工用电，不得随便乱接乱拉电线。

　　12、施工现场各周边洞口，必须有符合安全规范要求的安全防护，若因施工作业场地要求而拆除的，操作完成后，立即恢复。

　　13、脚手架上禁止有探头板、飞跳板，脚手架上应满铺脚手板，脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。

　　14、不准从正在起吊、运吊中的物件下通过，以防突然事件，不准从高处往下跑、跳；不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走；不准站在小推车等不稳定的物件上操作；不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下；井架吊篮禁止乘人。

　　15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶；手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。

　　16、年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。

　　17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。

　　18、手持电动工具使用前应进行检查，空载试验运转正常合格后方可使用，转移工作点应切断电源，潮湿场所严禁使用手持式电动工具。

　　19、作业前必须认真检查机械设备的安全装置，调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。

　　（二）用电要求

　　1、配电箱的箱柜门处应有名称，用途，分路、标记及内部系统接线图，以防失误操作。

　　2、配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。

　　3、电工和用电人员用电时，必须按规定穿戴绝缘，防护用品，使用绝缘工具。

　　4、施工现场下班停止工作时，必须将班后不用的配电装置分闸断电，并上锁，班中停止工作1小时以上时，相关动力开关箱应断电上锁，暂时不用的配电装置也应断电上锁。

　　5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。

　　6、配电装置的漏电保护器，应每次使用时用试验按钮试跳一次，只有试跳正常才可继续使用。

　　7、用电设备的保护接地线应并联接地，并严禁串联接地或接零。

　　8、使用中的电气设备应保持完好的工作状态，严禁带故障运行。

　　9、现场临时用电及照明必须由项目经理同意，由专业电工按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。

　　10、现场所有用电设备必须用插头与插线板连接，禁止将线头直接插入插线板。

　　（三）电焊机使用要求

　　1、操作人员应具有上岗证书，严禁无证操作。

　　2、所有交、直流电的金属外壳，都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。

　　3、电焊机二次焊把线，地线需接长使用时，应保证搭接面积，接点处用绝缘胶带包裹好，地线良好不能有破皮裂口存在。

　　4、遇有雨、雪、雾或六级以上强风，影响施工安全时应停止室外焊接，雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。

　　5、焊接时，操作人员应穿戴好所有防护用具。

　　6、各种用电设备，照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施，各种设备的防护罩必须齐全。

　　7、无铬牌的电气设备不得随意接通电源，各种电气设备应铬牌齐全。

　　（四）动火要求

　　1、进入施工现场，必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。

　　2、施工现场严禁吸烟及随意动火，如需动火必须向项目经理提出申请，经项目经理同意签字后方可使用。

　　3、施工中所需使用的易燃物品，如，汽油、汽瓶等，必须设专门的临时存放库房并设置灭火器，沙袋等，由专人管理。

　　4、施工现场认真执行“三清，五好”管理制度，尤其对木制品的刨花、锯末、料头，作到每天工完场清，各类材料都要码放成垛，整齐堆放。

　　5、电焊、气焊作业前要明确作业任务，认真了解作业环境，确定出动火危险区域，并立出明显标志，危险区内的一切易燃品都必须移走，对不能移走的可燃物，采取可靠的保护措施。

　　6、焊工必须持证上岗，无证者不能进行操作。

　　7、属一、二、三级防火范围的焊割作业，未经办理动火审批手续，不准进行焊割作业。

　　8、五级风以上禁止动用电气焊。

　　（五）室外吊篮施工要求

　　1、施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦，是否存在损坏和生锈，如存在则必须进行除锈补焊、更换等，方可使用。

　　2、上架的施工人员，必须穿工作服、防滑鞋，并正确佩带安全带，并与钢丝绳稳固连接。

　　3、吊篮内的施工人员，只能保持三人，携带的油漆、涂料等不得多于2桶，并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。

　　4、进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工，严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。

　　5、上吊蓝进行上下移动操作时，必须有两人协同操作。

　　6、吊篮底部必须采用建筑用的竹胶板，且用结实的绳索捆扎牢固。

　　7、吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板，并用安全网将篮身围护严密。

　　8、篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必须用袋子装好并固定于篮身上。

　　（八）文明施工要求

　　1、进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为，轻者清除现场，重者送执法机关依法处理。

　　2、寝室休息时间，除夜间加班外，必须保证晚上十点后休息，以保证第二天的工作精神状况。

　　3、严禁带病上岗操作，一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息，以保证所有施工人员的人身安全。

　　4、施工现场严禁随地大小便。

　　5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象，一经发现，必须清除现场，并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。

　　6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，更不准带小孩进入施工现场。

　　7、进入施工现场不得违反所有规章制度，如有违反，视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚。

　　（九）施工现场环境要求

　　1、施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站，定期清理外运施工垃圾。

　　2、施工现场细颗散体材料装卸运输时，必须采取遮盖等有效措施，材料入库存放，出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。

　　3、施工现场设置封闭式的油库、油漆库，必须做防水处理，容量必须做到不慎不漏，室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。

　　4、施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施，降低噪声频率，对强噪声机械采取封闭措施。

　　5、在容易产生粉尘的场所，施工人员必须佩带防护口罩，并采取有效地除尘、降尘措施，保障施工人员的身体健康。

　　（十）工程质量的要求

　　工程质量应符合国家现行施工验收规范（含国家或行业安全技术标准）、以及甲方工程项目安全技术要求和需要，必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

　　本协议与双方签定的施工合同时效相同，本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份，签定施工合同的同时签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。

　　甲方单位（章）乙方单位（章）

　　代表人：_________项目负责人：_________

合作施工协议书11

　　工程承包方(甲方)：

　　实际施工方(乙方)：

　　土地整治项目由甲方承包，乙方在甲方统一管理下参与合作施工，本着精诚团结，公平公正，互利诚信的原则，经双方协商，达成以下施工合作协议，以分清双方责、权、利，并共同遵守。

　　一、工程概况、内容

　　1、此工程为南水北调沿线土地整治重大项目第一期ii片区，位于县城西____村。

　　2、内容：甲方交与乙方的图纸上所有内容，包括清理淤沟、井亭井堡、机井、生产桥、田间主道、次道、改建田间道及生产路和农田防护林等。

　　二、合作方式

　　1、该工程总合同由甲方签定，与乙方签订合作协议后，由乙方自行组织人员、机械、材料及施工和一切发生的资金项目，由乙方履行甲方与建设单位所签合同中承包方的所有合同义务。

　　2、 (1)甲方委派管理人员协助乙方解决施工中重大问题和关键甲的技术难题，并有权检查乙方工程质量、工程进度、施工安全、工程资料及资金使用情况，督促乙方按工程要求整理资料及建账，协助乙方同监理进行接触。

　　(2)乙方必须服从甲方管理，加强组织，精心施工，贯彻执行工程承包合同，对全体工程施工人员进行岗前培训教育，提高业务素质和安全意识。

　　搞好施工中计划管理，施工现场管理，按协议工期，保质保量，无安全事故，圆满完成工程任务。

　　做好原始资料收集和整理，按时向甲方报送相关的各类报表，向甲方提交施工方案，同意后方可施工。

　　三、工程结算及付款方式

　　1、根据甲乙双方充分协商一致，乙方同意甲方按工程总造价____%收取管理费，乙方提供工程所需原材料、正规原始甲交与甲方，施工前乙方交纳工程质量保甲金____万元，人、材、机全部进场，并正常运转____天内，甲方可以退保甲金，甲方负责交纳税费。

　　2、管理费暂按合同价执行，施工中有变更(如增加工程量)时，乙方应按比例向甲方交纳管理费，以工程施工决算为准，工程款按大合同拨入甲方账户后，根据工程进度和资金拨入情况，扣除管理费后按比例向乙方拨付工程款，甲方不挤占，不挪用，专款专用于本工程项目上。

　　3、乙方严格执行甲方财务制度，认真抓好财务管理和经济核算，不得拖欠农民工甲，按施工大合同乙方不得提前向甲方申请拨款。

　　四、其他

　　1、根据甲方与发包方所签合同对工程保修期内进行维修养护，有质量缺陷及时修补，否则甲方有权扣除应付款项。

　　2、乙方应做到文明施工，安全管理，不得酗酒、打架、扰乱村民，如出现安全事故，乙方自负，如有违反协议及损害甲方信誉，甲方有权终止协议，收回工程，另建项目部，乙方损失自负。

　　3、未尽事宜，双方在施工中协商解决，重大问题不能解决，可通过相关法律法规处理。

　　4、本协议一式____份，双方各执____份，双方签字后生效，工程质量保修期满结清工程款后自动失效。

　　甲方代表：乙方代表：

　　____年____月____日 ____年____月____日

合作施工协议书12

　　甲方：安徽XX置业有限公司

　　乙方：重庆XX建设(集团)有限公司

　　甲乙双方经友好协商，一致同意，终止XX二期项目高层5、6、7号楼和XX项目三期别墅28栋楼的施工合作。本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的`原则，现达成如下撤场协议，以资共同遵守：

　　一、甲乙双方一致同意授权委托各自代表、监理公司在政府相关部门监管下共同协商解决前期施工过程业已形成的工程量、工程结算及其有关技术档案资料的移交、变更等事宜。

　　二、甲乙双方一致同意对已完工程量和工程质量由双方和监理公司现场代表进行共同认定和检测，三方代表须签字确认。在日内核实确认后甲方立即组织人员进场施工，乙方不得以任何理由阻挠。

　　三、双方确认，乙方对已完工程的质量负责，具体修复、整改的范围、期限、费用及责任承担等由三方书面确认。乙方对已完工程质量问题的解决，不得影响双方撤场协议的履行。

　　四、工程界面确认后，前期由乙方施工所涉及的所有材料款、劳务工资、费用由乙方承担并一次性全部清算解决。

　　五、为了减少劳务分包交接成本，乙方推荐由原劳务分包单位继续分包该项目的劳务施工，甲方同意在同等条件下与原劳务分包单位继续合作，但乙方承诺其与原劳务分包单位的任何纠纷不得影响甲方与原劳务分包单位的合作。双方一致同意，乙方与原劳务分包单位清算后，若乙方欠原劳务分包单位劳务工资，如乙方在甲方尚有余款并足够支付的情况下，由乙方委托甲方代付；若乙方对原劳务分包单位超付劳务工资，如原劳务分包单位在甲方尚有余款并余额足够情况下，由甲方代为乙方扣回。

　　六、乙方现场剩余的钢材等材料，双方现场核实后，由双方协商处理。

　　七、双方一致同意为了加快交接进度，将先对已完工程进行实体交接，双方同意工程款的计价方式及结算可以另行协商，但双方不能以此阻碍或影响本合同项下工程的撤场和交接。

　　八、双方一致同意对工程款的支付时间将根据已完工程造价决算金额的大小另行商定。

　　九、清场完毕，双方须办理工程移交手续，甲、乙双方应与第三方施工单位签订三方协议，乙方与第三方应就质量责任的界限、保修期限等进行明确。

　　十、本协议未尽事宜，双方协商解决。本合同履行过程中，双方及其授权代表的签字确认的补充协议及其他书面文件作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

　　十一、本协议由双方签字盖章后生效，协议一式三份，双方各执一份，监理公司存留一份，具有同等法律效力。

　　以下无正文，修改涂抹无效。

　　甲方：乙方：

　　xx年二月二十八日

合作施工协议书13

　　甲方(工程总承包方)：

　　地址:

　　法人代表:

　　乙方(工程土建方)：

　　地址:

　　法人代表:

　　为了发挥各自技术优势，完成环境污染防治工程目标，加强工程质量及安全管理，双方决定进行紧密的技术合作；为了明确甲、乙双方的责任、权利和义务，搞好协作配合，促进合同工程保质、保量按期完成，提高经济效益，特签订本协议，以供双方共同遵守。特签定以下合作协议，合作条款如下：

　　1、甲方负责环保工程项目的前期勘察、工程方案设计及与建设单位的洽谈等工作，将所承接的工程的土建部分委托给有建设资质的乙方进行施工，甲方负责工程的调试和验收工作。

　　2、乙方应完全按照甲方提供的设计方案和施工图纸施工，做到安全施工、按时完工，价格参照有关规定执行。

　　3、本协议未尽事宜或履行本协议时发生争议，双方应本着平等互利的原则协商解决。

　　4、本协议自双方签定之日起生效。本协议正本一式二份，双方各执一份正本。

　　5、本协议由甲乙双方的代表人正式签字并加盖单位公章后生效。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　法人代表或法人代表或

　　委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：

　　年月日年月日

合作施工协议书14

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方本着平等互利的原则，在诚信友好的前提下对乙方承接的项目达成如下协议条款：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程范围：

　　3、工程地点：

　　4、项目业主：

　　第二条工程管理

　　1、该工程按甲方与业主方洽谈签定的合同总价承包项目和单价承包项目由乙方组织施工，由乙方进行独立核算，自负盈亏，风险自担；乙方应遵从甲方与业主所签订的工程施工合同招标、投标文件及本协议条款。并对该项工程的实施承担一切法律、经济和安全责任。甲方有权对该工程的施工全过程进行监督。

　　2、乙方组成项目经理部，人员和机构设置需按施工管理要求配备。需甲方出面和业主、监理、设计等部门联系业务所发生的费用由乙方负责。

　　3、技术与质量：乙方必须按照施工图纸和现行施工规范施工，严格控制工程质量。若出现技术及质量问题所发生的各种费用（含：返工费用）由乙方负责；对于工程施工过程中出现的技术及质量问题，乙方应根据业主和监理的要求采取相应的措施。按国家规定实行质量终身负责制，乙方承担质量终身负责责任。本工程质量验收标准按甲方向业主方签定的本工程质量验收标准执行。

　　4、施工安全：本着安全第一的原则，乙方应杜绝伤亡事故，若出现安全事故，所发生的一切费用概由乙方承担，并由乙方处理终结，由乙方承担该项工程建设所引起的一切经济和法律责任，乙方不得因安全问题而影响甲方的声誉，否则由此造成的后果由乙方承担。

　　5、工程进度：乙方应严格按照施工工期和进度要求组织施工。因乙方原因造成的进度滞后而影响工期造成经济损失等情况，乙方承担全部责任。

　　第三条税金及管理费的扣缴

　　1、乙方全额承担该项工程营业税及附加税费、个人所得税、企业所得税的缴纳。

　　2、甲方按照工程合同总价 %（即人民币小写：大写：元整）元在第一次拨款时一次性向乙方收取证照管理费（最终按审计金额的 %收取管理费）。

　　3、项目部公章由甲方人员管理，盖章应实行登记制度。但项目部公章不得对外签订施工合同、供销合同以及赊账签章、民工工资欠付抵押、担保等签章，只能用于乙方向业主报送相关技术和施工计量文件。若超出以上用章使用范围，甲方有权拒绝加盖项目公章，由此所引起的经济、法律责任全部由乙方承担。

　　第四条工程款的收取与支付

　　工程款收取：业主所拨付的工程款或预付款划至甲方在下列地点开户的银行：；帐号：；收款单位全称：。如需开设临时帐户，由双方共同管理。

　　工程款的支付按甲方与业主签订的施工合同中相应的条款执行，业主月进度实际付款打入甲方项目部帐户后，甲方在三日内及时拨付给乙方供其工程使用，甲方不能以任何理由挤占或挪用乙方剩余工程款，乙方也同时保证工程款的专用。如果甲方发现乙方有将本工程资金挪作他用的情况，甲方有权责成乙方整改，乙方拒绝整改或整改不彻底，甲方有权采取相应措施监控乙方的资金使用，直至终止本协议，后果由乙方承担。甲方扣除款项的支付划出与甲方向乙方支付计量款同步。

　　第五条其它有关问题

　　1、本着诚信合作、互惠互利的原则，乙方必须全力维护甲方的企业形象和信誉。搞好安全文明施工以及公司形象宣传工作。凡因工程施工外欠材料、机具、设备和拖欠民工工资、工伤安全等费用，甲方不负任何责任，一律由乙方偿还并妥善处理，并承担相应责任。

　　2、乙方必须配备其有任职资格的常务项目负责人、技术、质量、试验、安全、设备等管理人员及工程所需的机械设备、施工队伍；本着诚信守法的原则履行施工合同，确保工程质量、进度、安全、环保、文明施工。

　　3、乙方采购的材料必须选购合格产品，具备出厂合格证，并按规定进行原材料试验，杜绝不合格材料进入工地，由于材料不合格而引起的一切后果由乙方负责。

　　4、在施工过程中，乙方应做到竣工资料的收集整理与工程同步进行，工程竣工后按时作好竣工资料，并按业主要求移交有关单位。

　　6、本工程乙方必须独立组织施工，不得分包，更不得转包。

　　7、乙方应遵循《劳动法》的规定，因工程需聘用的员工必须签订劳动合同，购买劳动安全保险，聘用期间的工资、福利，保险、工作、安全等方面的法律、经济责任均由乙方负责。

　　8、本工程业主的资信情况、资金情况、工程手续的完备性、合法性由乙方负责核实，并由乙方承担因核实不清或不详引发的一切责任：如果在本工程的施工过程中，因业主资金不到位或其它原因延误工期所造成的后果均由乙方负责处理终结，甲方有义务协助乙方处理，但所发生的一切费用由乙方承担。

　　9、甲方负责提供承接该工程的营业执照、资质证书、税务证书、机构代码证、取费许可证和安全许可证，甲方须保证以上证书的合法性，否则，由此造成的后果由甲方负责。

　　第六条甲方与业主方签定的施工合同书作为本协议的组成部分。本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决，签署的补充协议。甲方同业主方签定主合同为本协议的重要组成部分。

　　第七条合同纠纷处理，双方友好协商并签订补充协议，协商不成时，可向成都市人民法院提出诉讼。

　　第八条本协议一式肆份，甲方、乙方各执贰份。

　　甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）：

　　甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：

　　甲方公司联系电话：乙方联系电话：

　　甲方公司联系人：身份证号码：

　　签订时间：20 年月日签订地点：

合作施工协议书15

　　甲方：__________有限公司（以下简称甲方）

　　地址：

　　乙方：__________（以下简称乙方）

　　地址：风险提示：

　　合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

　　本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。甲乙双方共同参与投标的___________工程施工合同（以下简称主合同），在双方共同努力下，业主将该合同授予甲方。经协商，甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。

　　第一条：工程实施责任及要求

　　1、甲方将主合同项下全部工程的实施责任交乙方承担（包括该合同项下的全部变更工程）。

　　2、工期、质量必须满足主合同或业主要求。

　　第二条：甲方责任风险提示：

　　应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

　　再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。

　　1、负责及时办理主合同的履约担保和动员预付款担保手续。

　　2、负责为乙方实施主合同提供相应的授权，解决只能由甲方解决的事项。

　　3、负责及时向乙方传递来自业主、监理、沿线地方政府的涉及本协议执行的指令、通知、图纸、资料等。

　　4、负责在乙方所做计量支付申报工作上，及时办理需要自身完成的工作。

　　5、负责工程质量、进度、文明施工、安全生产、环境保护、计量支付等方面的监督检查。

　　第三条：乙方责任

　　1、负责代甲方履行主合同的施工、缺陷修复及保修责任。

　　2、负责以自身资源按照主合同要求完成该工程，自担风险、自负盈亏。

　　3、自觉接受甲方、业主、监理的各项监督检查。

　　4、负责自本协议签字之日起____日内，向甲方交纳：甲方为办理主合同保函而向银行交纳的抵押金______元及相应的财务费______元。

　　5、负责自本协议签字之日起____日内，向甲方交纳：本协议履约保证金______元。

　　6、保证不以甲方或项目部的名义从事于本工程无关的活动。

　　7、未经甲方许可，不得将本工程的全部或任何部分转包或分包给

　　第三方。

　　8、负责及时清偿为实施本工程而产生的各类债务，及时支付民工工资。

　　9、每月____日前向甲方报送当月统计报表及下月进度计划。业主计量支付报表批复后____日内传至甲方。

　　10、工程结束后，除向业主提交完整的竣工资料外，还需向甲方提交业主终期支付报表，交工证书、施工总结等。

　　1、负责为甲方派遣到本工程从事本工程管理、或解决需由甲方出面解决的问题的人员提供必要的工作和生活条件。

　　第四条：印章管理项目经理部印鉴由甲方授权代表管理，用印范围只对业主和监理以及当地政府的各种报表、文件、资料、证明、工程结算及费用拨付等。因乙方组织施工所需的劳务合同、机械设备购置和租赁合同、各种材料采购和加工合同、临时征地合同等确实需要使用项目经理部名称和印鉴时，须经甲方代表同意，用印人必须是乙方或乙方授权代表。

　　第五条：费用、结算与支付

　　1、业主支付给本工程的动员预付款、材料预付款、工程结算款、奖金一律归乙方所有，相应的罚金亦由乙方承担。

　　2、甲方收取管理费为主合同总价的______%（含变更、索赔费用）。施工过程收取的费用以乙方当月统计产值为基数进行计算，最终收取管理费总额以业主终期计量支付工程款为基数进行计算。乙方应在每月____日前将本月管理费汇至甲方指定账户。

　　3、甲方收到银行保函抵押金后____日内支付乙方。

　　4、业主履行了工程缺陷修复责任的前提下，甲方收到业主返还的质量保证金后____日内支付乙方。

　　5、乙方负责承担本工程所发生的各种税赋，并按有关规定纳税。

　　6、乙方负责承担甲方派出人员的工资，标准为：于每月____日前汇至甲方指定账户，由甲方负责给派出人员发放工资，时间从本协议签订之日起至工程交工验收后______个月止。

　　第六条：违约责任风险提示：

　　合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。

　　1、对于主合同所规定的甲方的合同责任，双方按本协议规定的各自的责任分别承担。若由于自身原因造成违约，违约方不得要求另一方共同承担违约责任。

　　2、进度与质量不符合业主要求，乙方应无条件整改，直至满足业主要求，否则，甲方有权解除本协议，部分或全部没收乙方的履约保证金、质量保证金，并承担由此给甲方造成的一切经济损失。

　　3、若乙方施工造成环境污染，乙方须及时自费清除污染，赔偿受污染方的经济损失。