中心社区工程项目承包施工合同书

时间:2023-02-22 12:37:31 施工合同 我要投稿
  • 相关推荐

中心社区工程项目承包施工合同书

  随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同出现在我们生活中的次数越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么正式、规范的合同是什么样的呢?以下是小编帮大家整理的中心社区工程项目承包施工合同书,仅供参考,希望能够帮助到大家。

中心社区工程项目承包施工合同书

中心社区工程项目承包施工合同书1

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及国家有关法律法规的规定,按照甲方与建设方签订的《建设施工合同》及相关工程协议、纪要的要求(以下简称总承包合同),乙方以大包干的方式承包甲方以承接 工程项目。经甲、乙双方充分协商,现就该工程项目内部承包的有关事项达成一致协议。

  第一条 工程项目概况

  1.1 工程名称:河南尉氏县水坡 中心社区工程项目

  1.2 工程地点: 河南尉氏县水坡镇

  1.3 计划工期:

  1.4 合同价款:

  1.5 工程质量标准: 合格

  第二条 工程承包范围、机构和人员组成

  2.1 乙方承包范围及内容:本工程采用包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包与建设方的总承包合同中所涉及到合同内容、包对建设方的承诺和建设方所作的规定、约束等的包干方式、全面负责该工程范围内的全部工作内容、自负盈亏。处理好政府主管部门和社区地方关系。乙方应承担全部技术、质量、经济责任及工程保修责任。乙方应维护甲方形象和信誉,严格按照施工管理的有关国家及地方法规和甲方内部管理规定、标准组织施工,自觉接受甲方监督、管理和指导。

  2.2 乙方承包本工程设立的机构和主要成员

  2.2.1 乙方承包本工程设立的机构名称:海南中航天建筑工程有限公司重庆江分公司第一项目部。

  2.2.2 乙方根据工程需要,自行招聘工程项目经理和项目管理人员。并根据规定组建项目部。

  2.3 项目部由乙方负责管理,并对项目部的所有行为承担全部责任。

  2.4 项目部的工作任务:项目部是代表甲方对该工程进行具体实施的机构,它必须全面履行甲方与建设方签订的总承包合同及补充协议中规定的所有内容执行。

  2.5 该工程实施完毕后,甲乙双方履行完本协议书规定的责任义务后,项目部自行撤销。

  第三条 协议双方的责任、权利和义务

  3.1甲方的责任权利和义务

  3.1.1 定期或不定期对乙方在本工程施工中的质量、安全、技术、工艺、进度、财务、文明施工、劳动力使用、机具设备和材料的采购、管理和使用进行监督、检查、指导及服务,乙方必须配合和接受监督。

  3.1.2 督促乙方按国家、地方相关规定实施工程管理,并监督乙方编制施工组织设计、预(结)算资料、施工日志、安全及文明施工自检记录、现场签证、报表及竣工图、竣工资料并审核相关资料。

  3.1.3 随时抽查或参加本工程中的隐蔽验收、中间验收、分部分

  项验收、基础结构验收、竣工验收和提出的问题、建议并责令乙方整改。

  3.1.4 在履约有效期内,实时监督乙方相应的法律行为和工程管理能力。为切实维护承建人履约职能和社会信誉,乙方一旦出现违约行为,甲方有权采取强制措施,追究乙方法律责任和经济责任。

  3.1.5 在不影响甲方利益、名誉及保证总承包合同正常履行的前提下,为乙方办理必须以承接项目经理名义签订的建设方的合同及补充协议、验收、决算,以及其他一切手续等。

  3.1.6 督促、协助乙方办理工程税务事宜和办理施工许可证等相关证件。

  3.1.7 控制乙方擅自转包和分包的违规行为。

  3.1.8 监督乙方统一推行工程施工现场整齐的标牌、标识悬挂,对乙方在施工区域的划分、安全设施和临时设施布置搭建进行指导。

  3.1.9 乙方的生产经营活动严重损害甲方企业形象的,甲方有权解除本协议。

  3.1.10 乙方违反本协议各项约定的义务时,经甲方敦促后不及时改正,并严重影响甲方利益,甲方有权立即解除本协议。

  3.1.11 在乙方承包本项目期间,乙方的工资及社保费用由项目部承担,乙方同时应将工资表报甲方备案。

  3.1.12 该工程由于工程量较大,公司(甲方)派工程师一人。负责和监督本工程的质量、进度、安全、分部、分项单位工程验收。并派一名财务人员对该项目的工程款使用跟踪,合理使用工程款。两人的工资和食宿由项目部负责。【工资按行列同一级别的市埸工资标准支付工资】

  3.2 乙方的权利和义务

  3.2.1 承担工程全部资金投入和与工程关联的.全部支出及税费,同时,拥有以项目部名义组织、管理、指挥本工程的施工生产和经营活动的全面管理权利和义务。

  3.2.2 根据国家规范、地方法规及建设方制度,拥有独立制定本工程实施细则、管理措施、施工方案等权利,并交建设方审查和甲方备案。严格按照施工图纸、相关图集、规范进行施工;切实贯彻执行国家安全生产法规,作好工程的安全防范措施,杜绝事故的发生;在工程质量、技术、安全文明施工等方面,必须接受甲方的监督和指导,同时加强施工管理,确保工程质量、安全、工期达到相关文件及建设方的要求。乙方应在项目部建立安全、质量保证体系,确保体系的有效运行,及时发现并消除质量、安全隐患,项目部发生的一切损失或发生重大质量事故和人员伤亡事故,乃至合同赔偿的全部经济责任和法律责任,由乙方自行承担。给甲方造成损失的,乙方应无条件赔偿。因乙方现场管理不力,质量、安全、进度达不到业主要求,经整改还是达不到业主要求甲方有权对项目全面接管,挽回损失。乙方不得提出任何索赔要求,并承担由此造成的经济损失。

  3.2.3 根据工程的需要,自主调配机具设备、周转和材料物资,并予管理和使用

  3.2.4 负责完成总承包合同及补充协议规定的所有条款及工作内容,按总承包合同规定办理工程结算。合理使用工程款、专款专用,对本工程经营活动中的盈利拥有所有权、使用权、支配权。本工程承包期内形成的债权债务均有乙方享有或承担与甲方无关。

  3.2.5 不得以甲方或该项目部的名义与任何第三方签订借款协议等,乙方与第三方签订的协议产生的法律与经济关系的一切后果、损失由乙方负责。甲方印章(含项目部章),除所建项目函件及竣工资料外,一律不得对外使用。

  3.2.6 对组建的项目部,乙方必须依法用人用工,依法保障民工和员工的合法权益,不得以任何理由拖欠民工工资,如因工资拖欠原因导致民工来闹事等行为,乙方除每次支付违约金 10 万元外,甲方有权解除本协议。

  3.2.7 乙方必须做好对所有施工工程的成品在移交建设方前的保护工作,负责对施工现场临设、建筑物及测绘制桩等的保护,并承担因其保护不善而造成的成品损坏的一切损失。乙方应负责本工程的施工中所产生的垃圾的清洁工作及生活区的环境卫生工作,由此引起的费用均由乙方承担。乙方必须按施工安全规范规定做好预防事故的各项安全措施,确保施工安全和第三者的安全,如因乙方原因发生的人员伤亡、火灾等事故由其承担全部责任,并按规定书面报告甲方和主管单位备案。乙方必须加强施工组织管理,保证现场整洁文明,做到文明施工,减少噪声对周围居民的干扰。否则,由此引起的一切处罚由乙方承担。

  3.2.8 乙方必须有相应的资金实力,项目如需垫资由乙方自己解决,工程款暂不到位时,乙方必须保证连续施工。不得借故窝工、停工,不得借此向建设方和甲方提出无理要求。乙方如以此为由而影响或拒绝工程的施工工作,乙方除承担总承包合同及本协议违约责任外,还应承担由其自身原因给其他第三方造成的损失的责任。乙方在主合同约定时间承担本施工质量保修的所有责任。

  3.2.9 乙方及其组建的项目部加强现场所有工作人员的安全教育、法律教育,并强化现场的管理,严格遵守安全措施及建设单位提出的相关要求。因乙方经营管理不善出现延误工期、不合格工程或发生质量、安全事故,由甲方视情节轻重作出相应处罚,甲方有权解除本协议。造成甲方受到市级以上通报批评的,乙方应支付甲方违约金其标准为:市级通报 10 万元,省级通报 20 万元,部级通报 30 万元。

  3.2.10 乙方必须按照国家、地方及上级机关关于计划生育的规定,做好现场计划生育工作。否则,将承担由此带来的一切损失与处罚。

  3.2.11严格遵守甲方制度,服从甲方管理。该工程在当地备案由乙方负责办理,甲方配合。

  第四条 账户的开设与工程款的收取、支付

  4.1 工程款的收取:所有工程款必须进入甲乙双方开设的账户内,乙方不得私自收取工程款,否则一经发现,甲方有权解除本协议,并且乙方向甲方支付违约金 30 万元整。

  4.2 工程款的支付:发包人拨付工程款到甲乙双方开设的账户后,甲方扣除管理费,剩余工程款在三个工作日内(因国家政策导致不能划款的除外)划拨给乙方,乙方需提出资金使用计划,提交其签字的请款书和付款依据(材料提供税务发票和材料入库单和出库单、发工资需附工资表),由甲方审定无误后直接支付到乙方指定的账户上。

  4.3 如果业主方未按合同约定向甲方支付工程款,乙方不得要求甲方付款,甲乙双方统一意见后由甲方向发包方提出追工程款的知通及协商要求。

  4.4 工程竣工结算时一次性预留质量保修金,预留的质量保修金比例为工程结算总价的_3_%。

  第五条 管理费、税金扣交管理费是乙方在承包本工程项目中应缴纳的甲方监督管理费用:税金是指乙方在承包本工程项目应向税务机关缴纳的所有税费(本工程项目所有相关税费由乙方负责按国家相关政策进行缴纳)。凭所有缴纳的税务单据交回公司财务冲抵税款。

  5.1 甲方按以下方式收取乙方应交本工程的管理费:

  5.1.1 乙方按本工程竣工验收结算总金额收取4.5%(结算依据已20xx.3.25日与发包方签的合同办为准)管理费。

  5.1.2 本工程管理费用的缴纳:由甲方在建设方每次划拨到的工程款中按规定比例收取。

  5.1.3 说明:

  a、工程涉及所有费用由乙方自行在项目所在地缴纳,甲方予以配合办理。

  b、乙方向甲方缴纳管理费的计算基数为本工程最终审定的结算总价。

  c、管理费仅包含企业管理费用,不包含计划利润、工会经费、教育经费、职工工资、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、住房公积金、交易费、中标费、建管费、保险费、定额测定费、工程成本支出及国家规定的各种税费。

  5.2 乙方的工程款应按下列比例标准作帐:乙方根据工程款的金额提供76%以上的材料发票,不超过千分之3的招待费发票,不超过17%的有劳务资质单位开具的劳务发票(附上民工的身份证复印件和工资表),6.7%的办公费及其他差旅交通等票据。工程款的拨付甲方需查收对应工程款已完成税务凭证和工资、成本发票无误并按发票金额向乙方收取代缴代扣的营业附加费、合同、资源税等实际税费后在行拨款。

  5.3 甲方配合乙方将本工程项目开设海南中航天建筑工程有限公司重庆江北分公司外出经营许可证。本工程项目所得税由甲方在建设方每次划拨的工程款中按规定比例扣除负责缴纳,营业税及应缴的税费。

  5.4 河南尉氏县水坡镇中心社区单独成立指挥部,名字叫海南中航天河南尉氏县水坡镇中心社区指挥部,下设项目部、项目部章和财务章由甲方管理使用。

  第六条 工程竣工验收与结算、保修

  竣工验收后,要具备以下各条后方能在甲方办理财务结算手续。

  6.1 工程竣工资料(含竣工图);

  6.2 财务账目情况(税票等);

  6.3 印章回执

  6.4 工程结算书、按20xx.3.25日与发包方签的合同办理。

  6.5 劳务工资支付情况

  6.6 工程保修协议

  6.7 有关部门的会签纪要

  第七条 其他费用

  7.1 在签定本协议时三天内乙方缴纳伍拾万元人民币作为合同信用金。另甲方接业主通知交伍佰万元人民币给建设方时,乙方立即缴纳以甲方委托乙方缴纳伍佰万元人民币给建设方书面通知。二日内不缴,视为违约,伍拾万元作为赔偿甲方经济损失。其进场后再向建设方缴纳保证金壹仟伍佰万元人民币凭收据给乙方。同时缴纳安全保证金叁佰伍拾万元人民币给甲方,凭收据给乙方。

  7.2总工程八十万平方米保证金共计贰仟肆佰万元人民币,缴足后合同生效,保证金无利息,在结清财务后无息返还给乙方。

  第八条 双方义务

  8.1 乙方未能履行本协议中的责任和义务,未遵守本协议中甲方的权利,均属于违约行为,甲方视其情况,以扣减保证金等措施给予处罚;甲方违反本协议,损害乙方利益时,乙方有权利向甲方提出索赔,并由甲方承担资金占有利息损失(按中国人民银行同期同类贷款利率)。

  8.2 在协议工程中,发生争议时,甲乙双方尽量友好协商解决,协商不能达成一致,向重庆市仲裁委员会申请仲裁。

  8.3 终止

  8.3.1 本协议的所有责任义务,协议目标全部实现,自然终止。

  8.3.2 乙方严重违法本协议规定的义务,不能履行项目的责任;因乙方原因造成工程停工;因乙方原因出现重大质量、安全隐患等,甲方有权解除本协议,乙方应无条件承担造成的一切损失。

  8.3.3 在本协议终止后,乙方应主动无条件退场,并与甲方办理交接及清算工作。

  第九条 行政处罚

  9.1 乙方在履行工程合同过程中,发生国家行政机关及行业主管部门的行政处罚,乙方应主动支付。

  9.2 乙方在处罚有限期内不履行义务,发生滞纳金时,甲方有权

  在工程款中加倍扣除实际罚款金额。

  第十条 附则

  10.1 本协议自双方签字盖章之日起生效,工程竣工交验,并结清工程各款项及税费,且总承包履行完毕,本协议自动失效。

  10.2 本合同未尽事宜双方另行商议完善解决,并应形成书面补充合同,才能与本合同具有同等约束力。

  10.3 本合同一式肆份,甲、乙双方各贰份。经甲、乙双方签字盖章后生效。

  甲方:

  乙方:

  日期:

中心社区工程项目承包施工合同书2

  工程名称:________

  工程编号:________

  工程类别:________

  发包方(简称甲方):________

  承包方(简称乙方):________

  签订时间:________

  签订地点:________

  根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和煤炭部有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商同意签订本合同。

  第一条 工程项目

  一、工程名称:________

  二、工程地点:________

  三、资金来源:________

  四、承包范围、工程内容:________

  1.承包范围:________

  2.工程内容(详见附表1-1、1-2):________

  3.其它:________

  五、合同价款

  1.合同总价款:______万元。

  2.合同价款的计价依据

  (1)______年以________文颁发的预算定额(统一基价);

  (2)______年以________文颁发的费用标准;

  (3)______年以________文批复的人工费单价;

  (4)______年以________地区预算价格;

  (5)其它:________

  第二条 双方责任

  一、甲方责任

  1.办理工程永久用地的征用和施工组织设计内规定的临时用地的租用、青苗树木的赔偿、工程现场障碍物的拆除(包括架空及隐蔽的),并提供有关隐蔽障碍物资料。

  2.办理建筑许可证及应由甲方办理的其它证件。

  3.______年____月____日前完成“四通一平”,即通往施工现场的水源、电源、通讯线路、运输道路、平整场地;满足施工用水、用电量的需要。负责场外运输道路的维修,安排好现场排水沟流向。(“四通一平”工作如甲方无力承担时,可委托乙方承担。)

  4.协调地方工农关系,改善施工环境,保证水、电、路、通讯工程的正常使用。

  5.合同签订后____天内提供完整的建筑安装设计说明书及施工图一式____份;施工技术资料(包括工程水文地质资料、水准点和坐标控制点等)____份;____天内提交水准点和坐标控制点,并进行现场校验。

  6.组织乙方、设计单位及有关部门参加施工图交底会审,做好交底会审纪要,在会审后____天内分送有关单位。

  7.向经办的银行提交拨款依据,按时办理拨款和结算。

  8.按时参加工程的月末验收、中间验收(如双方约定也可由甲方负责组织月末和中间验收)、隐蔽工程验收,负责组织工程的竣工验收,按照国家和行业有关规定,及时拨付工程价款、办理签证和竣工结算。

  9.指派________同学为甲方驻工地代表,对工程进度、质量、合同履行情况进行监督检查,负责签证和受理各项报表及协商其它有关事宜,及时解决应由甲方解决的问题。实行监理的工程,甲方委托总监理工程师代行甲方的职责。甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前7天通知乙方,后任继续前任在合同中约定的权利义务。

  二、乙方责任

  1.负责施工区域内的临时道路、临时设施、凿井设施、水电管路的敷设、管理、使用和维修工作。

  2.编制施工组织设计(或施工方案),做好各项施工准备工作。

  3.严格按照施工图说明进行文明施工,符合“环保”要求,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付。

  4.及时向甲方提出隐蔽工程验收通知、竣工验收报告,以及向甲方提出月末验收和中间验收计划;提供月份施工作业计划,材料设备、成品半成品等进场计划(包括月计划、用水、用电计划),月份施工统计报表,工程事故报告等。

  5.工程竣工后,及时清理现场,做到工完场清。在规定的时间内提出完整的竣工验收资料,办理竣工验收手续和提出工程竣工决算。

  6.已完工的房屋、构筑物和安装的设备,在双方约定的移交日期应负责保管。

  7.利用永久建筑和设备建井时,负责建筑物和设备的维修和保养,保证矿井移交时的建筑安装工程质量。凡利用永久建筑和设备所发生的维护和修理费用由乙方承担。

  8.指派________同学为乙方代表,负责施工现场的管理及与甲方的联系工作。

  第三条 工程期限

  一、总工期为____天(日历天),自______年____月____日开工,至______年____月____日竣工验收。

  二、甲方未能按约定完成“四通一平”、图纸供应不齐全不及时,供应的`材料、设备和工程拨付不及时,以及不可抗力、外部关系等非乙方原因引起的延期开工、中途停工和窝工,经甲方签证后,工期顺延。

  三、因乙方施工管理不善或者由乙方责任造成的工程质量返工、事故处理等导致延误工期时,工期不予顺延。

  四、提前或延误交工,每天按工程造价的万分之____支付提前竣工费或承担违约金。

  第四条 工程质量与验收

  一、乙方必须按照施工图纸、说明书和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工,并接受甲方代表和工程监理人员的监督。

  二、甲方提出井巷、土建、安装等单位工程要求达到的质量等级(见附表3)。工程质量标准按照国家或行业的工程质量标准检验。

  三、甲方要求的“创优”工程,工程竣工后,经质量验收达到优质工程,甲方应按工程造价的____%支付优质工程增加费(最高不超过该工程原预算造价的2%)。

  四、乙方在施工中必须遵守下列规定

  1.主要材料、设备、成品、半成品(包括由甲方供应的)必须按有关规定进行抽验复验,对材料改变或代用,必须经原设计单位和甲方同意。

  2.乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方及监理工程师和工程质量监督站。重大质量事故处理方案,应经上级主管部门、设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究,并经甲方和设计单位签证后实施。由此而发生的费用支出,由乙方承担,工期不予顺延。

  五、工程验收

  1.月末验收和中间验收。由甲乙方组织有关单位进行月度验收和中间验收,验收合格后各方在验收证书上签字。

  2.隐蔽工程验收。乙方必须保证隐蔽工程的质量。乙方应在工程隐蔽前____天书面通知甲方或监理单位参加检验,双方确认工程合格后在工程验收证书上签字,如甲方不能如期派人参加检验,乙方可自行检查验收,做好隐蔽工程验收记录,甲方应予承认。工程隐蔽后若甲方提出复验,乙方应予同意,复验合格,工期相应顺延,其费用应由甲方负担;复验不合格,费用应由乙方负担,工期不予顺延。如乙方未通知甲方而对隐蔽工程自行验收,甲方提出复验,不论合格与否,费用由乙方负担,工期不予顺延。

  3.竣工验收。乙方在单位工程预计竣工前____天向甲方提出竣工报告及相关图纸、资料,由甲方组织有关单位在____天内验收完毕。验收合格,在验收证书上签字,进行单位工程质量评级并认证。如验收不合格,应分清责任,限期整改,直至达到合格标准,所发生费用及工期由责任方负责。

  4.竣工验收后,乙方应根据有关规定备齐全部竣工资料一式____份,移交甲方。

  六、工程保险。乙方按国家及行业有关规定的保修办法,负责保修。保修期为:土建工程____年;安装工程____年(暖气工程按一个取暖期);井巷工程不实行保修。

  第五条 建筑材料、设备的供应、验收和价差处理

  一、由甲方供应以下材料、设备的实物数量(详见附表2)。

  二、除甲方供应以外的其他材料、设备由乙方采购。

  三、任何一方供应的材料、设备应按合同规定按时、按质、按量供应,必须附有产品合格证或质量检验证书才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,不得应用于工程建设中,且应按指定时间远离施工现场,其复验费用由材料、设备供应方承担。

  四、因材料质量不合格所造成的损失(包括仓库保管费)由材料供应方负责。

  五、根据工程需要,经甲方代表签证,乙方可使用代用材料。因甲方原因使用时,由甲方承担发生的经济支出,因乙方原因使用时,由乙方承担费用。

  六、因材料设备供应不及时造成停工待料时,其停、窝工损失由供货责任方承担。

  七、本工程材料价差按________文《煤炭建设建筑安装工程造价价差调整办法》中有关规定计算。

  发包方(签字盖章):________

  承包方(签字盖章):________

  签订时间:________

中心社区工程项目承包施工合同书3

  甲方:_________法定代表人:_________地址:_________电话:_________

  乙方:_________法定代表人:_________地址:_________电话:_________

  为加快_________广场的开发建设,确保_________年该项目能顺利交付使用,甲、乙双方经充分协商,在平等自愿互利互惠的基础上就_________广场主体结构工程承包事宜达成本合同。

  一、工程名称及地点:广场主体结构工程(以下简称本项目)本项目位于_________交汇处(祥见初步规划图),占地面积约_________平方米,总建筑面积约_________平方米。

  二、工程承包范围:本项目全部主体结构工程(详见规划设计图及施工合同)。

  三、工程承包模式:甲方向乙方发包,由乙方采用包工包料包质量包工期等全包干的方式承包。

  四、本项目工程总造价:按中国建筑国营二级收费标准计费,约_________元人民币(_________元)。

  五、工程质量要求:必须能通过中国质检部门的质量验收。

  六、施工期限:______年____月_______日至_______年_______月_______日,共计_________日历天。因甲方原因或者不可抗力导致工期延误的,乙方施工期可以顺延。

  七、工程款结算及支付方式:

  1.乙方所承包工程的总价以最后工程竣工结算价为准。

  2.乙方同意甲方用自己控股的将_________有限公司已取得的用地一块转让给乙方冲抵甲方应付给乙方承建本项目的工程款,差额部分,双方届时另外协商,该地块位于_________,占地面积_________平方米,可建商住面积为_________平方米,单价为_________元/平方米,总价为_________元人民币。

  3.乙方同意向甲方支付_________地皮首期转让金了_________元人民币,具体支付数额及时间如下:_________。

  4.甲方在将土地使用权转让给乙方的同时,乙方与甲方签订一份欠款协议书,并向甲方出具经_________律师行签印的欠甲方_________元人民币地价款的欠款依据凭据。

  5.甲方根据乙方在广场工程上的进度投资款额分批向乙方开出收款收据,每月开出一张,直至_________广场主体结构工程完工为止,待工程竣工结算后,如果结算总额与收据总额不一致时,以最后结算总额为准,冲抵乙方向甲方开出的欠据。

  八、甲方的权利及义务

  1.甲方有权监督乙方是否按已确定的规划及设计图纸的要求建设施工。

  2.为确保工程按期完工,甲方有权检查乙方的建设施工进度。

  3.为确保工程质量,甲方对乙方施工中不合格部分,有权指令乙方返工、修改。

  4.甲方负责本项目用地范围内的三通一平,确保乙方进场后能正常施工。

  5.甲方负责用以抵工程款之用地的三通一平,确保乙方能正常开发建设该地块。

  6.甲方负责办理以地抵工程款的用地的转让手续,并配合乙方办理单项房地产开发公司成立的有关合法手续。

  7.甲方必须办理好_________广场项目开发建设的各种合法手续。

  8.甲方负责协调好因本项目的施工建设而涉及的外部关系。

  9.甲方必须在_________年_________月_________日前向乙方提交_________广场完整的主体结构施工图纸,以利乙方进行施工前的工作准备。

  九、乙方的权利及义务:

  1.乙方有权按已审定的设计图纸的要求,采用全包干的方式完成本项目的施工建设任务。

  2.抵工程款商住用地转让给乙方后,乙方有权立即投入开发建设,并可预售楼花,开发、预售手续由乙方自行办理。

  3.乙方必须按规划、设计图纸之要求建设本项目之主体工程,并保证质量,按期完工。

  4.在建设期内,乙方除应向甲方提交工程施工组织计划和施工进度计划表外,还须于每月5日前向甲方提交上月施工进度表,供甲方备查和督促之用。

  5.乙方须认真按照有关标准、规范和设计要求以及甲方根据本合同发出的指令进行施工;随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件,对经检查检验不合格部分,乙方应按甲方要求返工、修改,并承担返工、修改的费用。

  6。在施工过程中,所发生的一切事故而造成的经济损失,由乙方自行承担。

  7。乙方在广场主体结构工程未完工之前,不得将黄扑地块转让或抵押给第三者,必须是乙方自行开发,在有利于_________广场建设的情况下,确需转让、抵押该地块时,必须征得甲方的书面同意后方可转让或抵押,但转让、抵押该地块所得资金必须优先用于黄扑地皮或_________广场的开发建设。

  十、保证

  1.乙方保证能按期按质完成_________广场主体结构工程的建设任务。

  2.乙方保证转让或抵押黄扑地块所得资金全部进入甲乙双方在_________设立的共同帐户。根据乙方向甲方提供的黄扑工程进度情况有计划地使用该资金。_________万元以上的支出由双方共同签名方能提款,每周乙方需向甲方汇报使用情况。

  3.乙方必须确保_________广场工程的资金充足。若因乙方原因,导致_________广场无法继续施工,或不能按期完成_________广场主体结构工程。甲方有权凭乙方出据的'借据及律师楼签印的所有关于本合作内容的法律文件,依法查封甲方已转让给乙方的黄扑地皮及其地上所有建筑物,并可以此弥补甲方的损失。对乙方在广场项目中的投资亦同时终止核算,甲方还有权追究乙方其他方面的违约责任。乙方愿意用自己公司的名誉及_________公司自有资产作黄扑地皮等值资产的担保。

  十一、违约责任

  1.乙方如因资金不足或自身管理的原因导致_________广场工程半途停工7天以上,或落后计划进度15天的,甲方有权每天罚款乙方_________元人民币,从乙方落后计划进度的第一天起开始计算。

  如果乙方落后计划进度满30天的,甲方有权终止合同,对乙方巳投入的资金一概不予核算和退还,并有权凭乙方开出的借据请求乙方还款。

  2.乙方不能按期完成_________广场的主体结构工程任务,每超过一天,甲方罚款乙方_________元人民币。

  3.甲方不按期将黄扑地皮转让给乙方,乙方有权不付首期土地转让金_________元人民币。

  4.乙方未按本合同第七条第三项付款的,甲方有权按逾期付款的金额期限,以月息三厘计罚乙方。超过30天未付齐的,甲方有权终止合同,并追究乙方的违约责任。

  5.乙方提前完工的,每提前_________天,奖励_________元。

  十二、其他

  1.本合同未尽事宜,双方可签补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。

  2.本合同经双方签字盖章后生效。

  3.本合同一式四份,甲乙双方各执二份。

  甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):___________

  _______年____月____日_________年____月____日

中心社区工程项目承包施工合同书4

  发包方(以下简称甲方):_________

  承包方(以下简称乙方):_________

  甲方承建的_________地块±0.000以下砼单项工程,于_________年_________月_________日,由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的情况,特商定如下条款,共同遵守执行:

  一、工程内容:

  按_________地块整套施工图纸中基础分部±0.000以下施工图纸与设计变更单的所有砼工程项目。

  1)工作范围包括:小面积的现浇砼构件、阳台栏板、构造柱和圈梁等各种小型构件。

  2)工作内容包括:接砼管、湿润模板、补模板缝、操作面模板铺设、下料、砼面找平、振捣及清理落地砼等全部操作过程(不包括墙、柱、板接头砼凿毛和砼养护)。做到工完场清,即出料口的整理及道路的清理清扫。

  二、承包造价:

  按现场实际发生的砼量计算,每立方_________元(该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内)。现场计时工每工日为_________元。

  三、组织领导:

  1)甲、乙双方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

  2)乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质,严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时,每人交一寸免冠照片三张,并附花名册一式二份。在合同期内,未经甲方允许,乙方不得随意更换施工人员,以保证本组技术实力和队伍的稳定性。

  3)乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理制度,如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。

  4)合同期内,未经双方商妥并正式办理解除合同手续,乙方不得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责,同时,甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。

  四、双方责任:

  1、甲方责任:

  1)提供乙方进场人员的生活住宿条件,负责申报临时户口。

  2)负责工地现场的'工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。

  3)提供施工必要的机械设备,负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责),小型工具由乙方自备。

  4)保证材料供应(商品砼运至现场50米内,但不提供塔吊运输),如确因种种原因供应不足时,甲方应及时安排其它工作,乙方应服从甲方的调配。

  2、乙方责任:

  1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到优良等级以上。

  2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时,都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》(附后)等制度,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免民生安全事故,并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。

  3)提倡文明施工,工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度,搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律,不打架,不滋惹是非,若违反,乙方要承担责任。

  发包方(以下简称甲方):_________

  承包方(以下简称乙方):_________

  甲方承建的_________地块±0.000以下砼单项工程,于_________年_________月_________日,由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的情况,特商定如下条款,共同遵守执行:

  一、工程内容:

  按_________地块整套施工图纸中基础分部±0.000以下施工图纸与设计变更单的所有砼工程项目。

  1)工作范围包括:小面积的现浇砼构件、阳台栏板、构造柱和圈梁等各种小型构件。

  2)工作内容包括:接砼管、湿润模板、补模板缝、操作面模板铺设、下料、砼面找平、振捣及清理落地砼等全部操作过程(不包括墙、柱、板接头砼凿毛和砼养护)。做到工完场清,即出料口的整理及道路的清理清扫。

  二、承包造价:

  按现场实际发生的砼量计算,每立方_________元(该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内)。现场计时工每工日为_________元。

  三、组织领导:

  1)甲、乙双方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

  2)乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质,严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时,每人交一寸免冠照片三张,并附花名册一式二份。在合同期内,未经甲方允许,乙方不得随意更换施工人员,以保证本组技术实力和队伍的稳定性。

  3)乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理制度,如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。

  4)合同期内,未经双方商妥并正式办理解除合同手续,乙方不得单方撤离施工队伍,否则,因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责,同时,甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。

  四、双方责任:

  1、甲方责任:

  1)提供乙方进场人员的生活住宿条件,负责申报临时户口。

  2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。

  3)提供施工必要的机械设备,负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责),小型工具由乙方自备。

  4)保证材料供应(商品砼运至现场50米内,但不提供塔吊运输),如确因种种原因供应不足时,甲方应及时安排其它工作,乙方应服从甲方的调配。

  2、乙方责任:

  1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到优良等级以上。

  2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时,都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》(附后)等制度,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免民生安全事故,并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。

  3)提倡文明施工,工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度,搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律,不打架,不滋惹是非,若违反,乙方要承担责任。

  发包方(以下简称甲方):_________

  承包方(以下简称乙方):_________

  签订时间:_________

中心社区工程项目承包施工合同书5

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及国家有关法律法规的规定,按照甲方与建设方签订的《建设施工合同》及相关工程协议、纪要的要求(以下简称总承包合同),乙方以大包干的方式承包甲方以承接 工程项目。经甲、乙双方充分协商,现就该工程项目内部承包的有关事项达成一致协议。

  第一条 工程项目概况

  1.1 工程名称:

  1.2 工程地点: 河南尉氏县水坡镇

  1.3 计划工期:

  1.4 合同价款:

  1.5 工程质量标准: 合格

  第二条 工程承包范围、机构和人员组成

  2.1 乙方承包范围及内容:本工程采用包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包与建设方的总承包合同中所涉及到合同内容、包对建设方的承诺和建设方所作的规定、约束等的包干方式、全面负责该工程范围内的全部工作内容、自负盈亏。处理好政府主管部门和社区地方关系。乙方应承担全部技术、质量、经济责任及工程保修责任。乙方应维护甲方形象和信誉,严格按照施工管理的有关国家及地方法规和甲方内部管理规定、标准组织施工,自觉接受甲方监督、管理和指导。

  2.2 乙方承包本工程设立的机构和主要成员

  2.2.1 乙方承包本工程设立的机构名称:海南中航天建筑工程有限公司重庆江分公司第一项目部。

  2.2.2 乙方根据工程需要,自行招聘工程项目经理和项目管理人员。并根据规定组建项目部。

  2.3 项目部由乙方负责管理,并对项目部的所有行为承担全部责任。

  2.4 项目部的工作任务:项目部是代表甲方对该工程进行具体实施的机构,它必须全面履行甲方与建设方签订的总承包合同及补充协议中规定的所有内容执行。

  2.5 该工程实施完毕后,甲乙双方履行完本协议书规定的责任义务后,项目部自行撤销。

  第三条 协议双方的责任、权利和义务

  3.1甲方的责任权利和义务

  3.1.1 定期或不定期对乙方在本工程施工中的质量、安全、技术、工艺、进度、财务、文明施工、劳动力使用、机具设备和材料的采购、管理和使用进行监督、检查、指导及服务,乙方必须配合和接受监督。

  3.1.2 督促乙方按国家、地方相关规定实施工程管理,并监督乙方编制施工组织设计、预(结)算资料、施工日志、安全及文明施工自检记录、现场签证、报表及竣工图、竣工资料并审核相关资料。

  3.1.3 随时抽查或参加本工程中的隐蔽验收、中间验收、分部分

  项验收、基础结构验收、竣工验收和提出的问题、建议并责令乙方整改。

  3.1.4 在履约有效期内,实时监督乙方相应的法律行为和工程管理能力。为切实维护承建人履约职能和社会信誉,乙方一旦出现违约行为,甲方有权采取强制措施,追究乙方法律责任和经济责任。

  3.1.5 在不影响甲方利益、名誉及保证总承包合同正常履行的前提下,为乙方办理必须以承接项目经理名义签订的建设方的合同及补充协议、验收、决算,以及其他一切手续等。

  3.1.6 督促、协助乙方办理工程税务事宜和办理施工许可证等相关证件。

  3.1.7 控制乙方擅自转包和分包的违规行为。

  3.1.8 监督乙方统一推行工程施工现场整齐的标牌、标识悬挂,对乙方在施工区域的划分、安全设施和临时设施布置搭建进行指导。

  3.1.9 乙方的生产经营活动严重损害甲方企业形象的,甲方有权解除本协议。

  3.1.10 乙方违反本协议各项约定的义务时,经甲方敦促后不及时改正,并严重影响甲方利益,甲方有权立即解除本协议。

  3.1.11 在乙方承包本项目期间,乙方的工资及社保费用由项目部承担,乙方同时应将工资表报甲方备案。

  3.1.12 该工程由于工程量较大,公司(甲方)派工程师一人。负责和监督本工程的质量、进度、安全、分部、分项单位工程验收。并派一名财务人员对该项目的工程款使用跟踪,合理使用工程款。两人的工资和食宿由项目部负责。【工资按行列同一级别的市埸工资标准支付工资】

  3.2 乙方的权利和义务

  3.2.1 承担工程全部资金投入和与工程关联的全部支出及税费,同时,拥有以项目部名义组织、管理、指挥本工程的施工生产和经营活动的全面管理权利和义务。

  3.2.2 根据国家规范、地方法规及建设方制度,拥有独立制定本工程实施细则、管理措施、施工方案等权利,并交建设方审查和甲方备案。严格按照施工图纸、相关图集、规范进行施工;切实贯彻执行国家安全生产法规,作好工程的安全防范措施,杜绝事故的发生;在工程质量、技术、安全文明施工等方面,必须接受甲方的监督和指导,同时加强施工管理,确保工程质量、安全、工期达到相关文件及建设方的要求。乙方应在项目部建立安全、质量保证体系,确保体系的有效运行,及时发现并消除质量、安全隐患,项目部发生的一切损失或发生重大质量事故和人员伤亡事故,乃至合同赔偿的全部经济责任和法律责任,由乙方自行承担。给甲方造成损失的,乙方应无条件赔偿。因乙方现场管理不力,质量、安全、进度达不到业主要求,经整改还是达不到业主要求甲方有权对项目全面接管,挽回损失。乙方不得提出任何索赔要求,并承担由此造成的经济损失。

  3.2.3 根据工程的需要,自主调配机具设备、周转和材料物资,并予管理和使用

  3.2.4 负责完成总承包合同及补充协议规定的所有条款及工作内容,按总承包合同规定办理工程结算。合理使用工程款、专款专用,对本工程经营活动中的盈利拥有所有权、使用权、支配权。本工程承包期内形成的债权债务均有乙方享有或承担与甲方无关。

  3.2.5 不得以甲方或该项目部的名义与任何第三方签订借款协议等,乙方与第三方签订的协议产生的法律与经济关系的一切后果、损失由乙方负责。甲方印章(含项目部章),除所建项目函件及竣工资料外,一律不得对外使用。

  3.2.6 对组建的项目部,乙方必须依法用人用工,依法保障民工和员工的合法权益,不得以任何理由拖欠民工工资,如因工资拖欠原因导致民工来闹事等行为,乙方除每次支付违约金 10 万元外,甲方有权解除本协议。

  3.2.7 乙方必须做好对所有施工工程的成品在移交建设方前的保护工作,负责对施工现场临设、建筑物及测绘制桩等的保护,并承担因其保护不善而造成的成品损坏的一切损失。乙方应负责本工程的施工中所产生的垃圾的清洁工作及生活区的环境卫生工作,由此引起的费用均由乙方承担。乙方必须按施工安全规范规定做好预防事故的各项安全措施,确保施工安全和第三者的安全,如因乙方原因发生的人员伤亡、火灾等事故由其承担全部责任,并按规定书面报告甲方和主管单位备案。乙方必须加强施工组织管理,保证现场整洁文明,做到文明施工,减少噪声对周围居民的干扰。否则,由此引起的一切处罚由乙方承担。

  3.2.8 乙方必须有相应的资金实力,项目如需垫资由乙方自己解决,工程款暂不到位时,乙方必须保证连续施工。不得借故窝工、停工,不得借此向建设方和甲方提出无理要求。乙方如以此为由而影响或拒绝工程的施工工作,乙方除承担总承包合同及本协议违约责任外,还应承担由其自身原因给其他第三方造成的损失的责任。乙方在主合同约定时间承担本施工质量保修的所有责任。

  3.2.9 乙方及其组建的项目部加强现场所有工作人员的安全教育、法律教育,并强化现场的管理,严格遵守安全措施及建设单位提出的相关要求。因乙方经营管理不善出现延误工期、不合格工程或发生质量、安全事故,由甲方视情节轻重作出相应处罚,甲方有权解除本协议。造成甲方受到市级以上通报批评的,乙方应支付甲方违约金其标准为:市级通报 10 万元,省级通报 20 万元,部级通报 30 万元。

  3.2.10 乙方必须按照国家、地方及上级机关关于计划生育的规定,做好现场计划生育工作。否则,将承担由此带来的一切损失与处罚。

  3.2.11严格遵守甲方制度,服从甲方管理。该工程在当地备案由乙方负责办理,甲方配合。

  第四条 账户的'开设与工程款的收取、支付

  4.1 工程款的收取:所有工程款必须进入甲乙双方开设的账户内,乙方不得私自收取工程款,否则一经发现,甲方有权解除本协议,并且乙方向甲方支付违约金 30 万元整。

  4.2 工程款的支付:发包人拨付工程款到甲乙双方开设的账户后,甲方扣除管理费,剩余工程款在三个工作日内(因国家政策导致不能划款的除外)划拨给乙方,乙方需提出资金使用计划,提交其签字的请款书和付款依据(材料提供税务发票和材料入库单和出库单、发工资需附工资表),由甲方审定无误后直接支付到乙方指定的账户上。

  4.3 如果业主方未按合同约定向甲方支付工程款,乙方不得要求甲方付款,甲乙双方统一意见后由甲方向发包方提出追工程款的知通及协商要求。

  4.4 工程竣工结算时一次性预留质量保修金,预留的质量保修金比例为工程结算总价的_3_%。

  第五条 管理费、税金扣交管理费是乙方在承包本工程项目中应缴纳的甲方监督管理费用:税金是指乙方在承包本工程项目应向税务机关缴纳的所有税费(本工程项目所有相关税费由乙方负责按国家相关政策进行缴纳)。凭所有缴纳的税务单据交回公司财务冲抵税款。

  5.1 甲方按以下方式收取乙方应交本工程的管理费:

  5.1.1 乙方按本工程竣工验收结算总金额收取4.5%(结算依据已20xx.3.25日与发包方签的合同办为准)管理费。

  5.1.2 本工程管理费用的缴纳:由甲方在建设方每次划拨到的工程款中按规定比例收取。

  5.1.3 说明:

  a、工程涉及所有费用由乙方自行在项目所在地缴纳,甲方予以配合办理。

  b、乙方向甲方缴纳管理费的计算基数为本工程最终审定的结算总价。

  c、管理费仅包含企业管理费用,不包含计划利润、工会经费、教育经费、职工工资、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、住房公积金、交易费、中标费、建管费、保险费、定额测定费、工程成本支出及国家规定的各种税费。

  5.2 乙方的工程款应按下列比例标准作帐:乙方根据工程款的金额提供76%以上的材料发票,不超过千分之3的招待费发票,不超过17%的有劳务资质单位开具的劳务发票(附上民工的身份证复印件和工资表),6.7%的办公费及其他差旅交通等票据。工程款的拨付甲方需查收对应工程款已完成税务凭证和工资、成本发票无误并按发票金额向乙方收取代缴代扣的营业附加费、合同、资源税等实际税费后在行拨款。

  5.3 甲方配合乙方将本工程项目开设海南中航天建筑工程有限公司重庆江北分公司外出经营许可证。本工程项目所得税由甲方在建设方每次划拨的工程款中按规定比例扣除负责缴纳,营业税及应缴的税费。

  5.4 河南尉氏县水坡镇中心社区单独成立指挥部,名字叫海南中航天河南尉氏县水坡镇中心社区指挥部,下设项目部、项目部章和财务章由甲方管理使用。

  第六条 工程竣工验收与结算、保修

  竣工验收后,要具备以下各条后方能在甲方办理财务结算手续。

  6.1 工程竣工资料(含竣工图);

  6.2 财务账目情况(税票等);

  6.3 印章回执

  6.4 工程结算书、按20xx.3.25日与发包方签的合同办理。

  6.5 劳务工资支付情况

  6.6 工程保修协议

  6.7 有关部门的会签纪要

  第七条 其他费用

  7.1 在签定本协议时三天内乙方缴纳伍拾万元人民币作为合同信用金。另甲方接业主通知交伍佰万元人民币给建设方时,乙方立即缴纳以甲方委托乙方缴纳伍佰万元人民币给建设方书面通知。二日内不缴,视为违约,伍拾万元作为赔偿甲方经济损失。其进场后再向建设方缴纳保证金壹仟伍佰万元人民币凭收据给乙方。同时缴纳安全保证金叁佰伍拾万元人民币给甲方,凭收据给乙方。

  7.2总工程八十万平方米保证金共计贰仟肆佰万元人民币,缴足后合同生效,保证金无利息,在结清财务后无息返还给乙方。

  第八条 双方义务

  8.1 乙方未能履行本协议中的责任和义务,未遵守本协议中甲方的权利,均属于违约行为,甲方视其情况,以扣减保证金等措施给予处罚;甲方违反本协议,损害乙方利益时,乙方有权利向甲方提出索赔,并由甲方承担资金占有利息损失(按中国人民银行同期同类贷款利率)。

  8.2 在协议工程中,发生争议时,甲乙双方尽量友好协商解决,协商不能达成一致,向重庆市仲裁委员会申请仲裁。

  8.3 终止

  8.3.1 本协议的所有责任义务,协议目标全部实现,自然终止。

  8.3.2 乙方严重违法本协议规定的义务,不能履行项目的责任;因乙方原因造成工程停工;因乙方原因出现重大质量、安全隐患等,甲方有权解除本协议,乙方应无条件承担造成的一切损失。

  8.3.3 在本协议终止后,乙方应主动无条件退场,并与甲方办理交接及清算工作。

  第九条 行政处罚

  9.1 乙方在履行工程合同过程中,发生国家行政机关及行业主管部门的行政处罚,乙方应主动支付。

  9.2 乙方在处罚有限期内不履行义务,发生滞纳金时,甲方有权

  在工程款中加倍扣除实际罚款金额。

  第十条 附则

  10.1 本协议自双方签字盖章之日起生效,工程竣工交验,并结清工程各款项及税费,且总承包履行完毕,本协议自动失效。

  10.2 本合同未尽事宜双方另行商议完善解决,并应形成书面补充合同,才能与本合同具有同等约束力。

  10.3 本合同一式肆份,甲、乙双方各贰份。经甲、乙双方签字盖章后生效。

  甲方:

  乙方:

  年月日

中心社区工程项目承包施工合同书6

  现针对恒洋印象江南小区消防工程项目,双方本着平等互利的共同合作精神,为确保项目的实施,按照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》的规定,结合具体情况,经过友好协商,特订立本合同书。

  一、合同签订人:

  (以下简称甲方)

  (以下简称乙方)

  二、项目名称:恒洋印象江南小区中小高层及地下车库消防工程。

  三、项目实施地址: 安庆市大桥开发区

  项目内容:消防给水系统自动喷淋系统、自动报警系统、正压送风系统、风管系统、室外消防管网(具体见施工图纸及包干价预算工程内容)。

  四、工程施工期限:

  本项合同工程施工进度应根据具体情况,与土建、装饰施工单位积极配合,协调同步进行,以不影响土建、装饰工程施工进度为准。如遇人力不可抗拒的因素或非乙方原因拖延施工时间,施工工期相应顺延。

  1、甲方职责

  (1)甲方应向乙方提交该项目工程的施工图纸,并在施工中监督;

  (2)甲方应及时向乙方提交开工通知书,项目施工整体工程进度表;

  (3)当乙方与土建、装饰工程单位发生施工进度矛盾和施工冲突等矛盾时,甲方应及时的协调解决;

  (4)线路敷设和设备安装、调试完成后,甲方及时协调乙方组织有关部门验收。

  2、乙方的职责

  (1)乙方应保证施工符合消防管理部门标准要求,乙方必须在项目施工现场完成本合同书中规定的所有工作。

  (2)乙方在本合同正式签订后,应根据甲方的要求,及时做好施工前的各项准备工作,并根据甲方提供的总体进度要求,制定分阶段的施工进度计划和具体施工方案(包括安全措施)、施工工艺、施工组织结构、施工管理、主要施工员的名单和施工质量保证措施等文件,并报甲方核校和确认。

  (3)根据甲、乙双方协商确定的技术交底日期,乙方应及时派出该项目的主管人员,技术人员及主要施工人员参加施工图纸技术交底会。

  (4)乙方在收到甲方开工通知后,应立即组织项目管理人员和施工人员进场。

  (5)乙方在整个施工期间应做到文明施工(其中施工垃圾须及时清除)、安全施工;在施工期间若发生人员伤亡或其它工伤事故均由乙方自己负责,甲方不承担连带责任。

  (6)在整个施工期间,乙方不得损坏土建结构及现场正在运行的设施、设备等,若造成损失由乙方负责赔偿,若由于施工的需要必须开槽或凿洞时,必须事先征得甲方及土建、装饰单位的同意。

  (7)本项目工程施工中所用的工具、仪器、仪表等由乙方自备。

  (8)乙方在施工现场所用的设备,材料和工具由乙方自己派人妥善保管,如发生损坏、被盗、丢失等情况,由乙方自己负责,甲方不承担责任。

  (9)在整个施工过程中,当乙方与其它施工单位在进度上或施工现场占用发生冲突时应服从甲方及监理的统一协调和安排。

  (10)在整个施工过程中,乙方应严格按照施工图纸和有关规范施工,若乙方的施工人员发现施工图纸有错误,疏漏或与现场正在运行的设备相矛盾之处,应及时与甲方人员或设计人员交流,找出合理的解决办法。

  (11)在施工过程中,若由于乙方的施工不当而造成材料损坏和浪费由乙方自行承担。

  (12)所有设备及材料进场时应及时办理报验手续,监理认可后方可进场施工,严禁使用伪劣产品。

  (13)工程验收后,进行技术交底,让甲方人员了解系统功能和操作方式。

  六、质量管理

  1、本项目工程的质量目标为:合格

  乙方应严格遵循《火灾报警自动控制系统施工及验收规范GB50116-92》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-96》,确保本项目工程质量符合要求。

  2、乙方在施工现场应设有质量检查员,并服从甲方和质量监督检验部门的现场管理,对于施工中发现的质量问题,甲方应及时通知乙方,乙方必须按照甲方的通知和要求及时妥善处理和整改,使之达到质量要求。

  3、乙方应按照施工进度,分阶段向甲方申报阶段性验收报告,这些阶段包括:设备和材料进场验收,隐敝工程阶段验收,设备安装的验收,管道焊接的验收,布线测试的验收,系统的整体验收。

  七、竣工验收

  1验收依据的标准

  火灾报警自动控制系统施工及验收规范哪50116-92》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-96》。

  2、项目工程系统设备安装调试完成后,乙方必须做好系统验收竣工资料,保证消防验收通过,并承担消防验收费用。

  八、质保期

  自项目验收合格后,交工之日起乙方为甲方提供24个月的质量保证期,质量保证期内免费为甲方提供本项目相关的维修服务,服务响应时间为6小时。质保期内,不定期对系统进行检查和保养,确保系统工作正常,并随时提供必要的技术咨询服务。质保期满后,乙方承诺终身以优惠价格提供设备及配件,并负责给予更换(仅收取工人工资)。

  九、违约责任

  1、合同签订后,除法律规定的不可抗拒力外,任何一方均不得单方面中止本合同。

  2、任何一方违反本合同规定的'条款时均视构成违约,受损方有权依据法律的有关规定向违约方提出诉讼,并要求违约方赔偿受损方的一切经济损失。

  3、施工中,若发生质量问题,乙方不能按照甲方或质量监督检验部门或工程监理部门的意见在规定的时间内进行处理,使之达到质量要求时,由此造成甲方损失,由乙方负责赔偿,赔偿金额在每次支付工程款时扣除。

  4、本项目工程的质量目标为合格,若因乙方施工质量原因造成该项目工程消防验收不合格时,乙方应负责整改,直到验收合格,由此所造成的费用及甲方的损失,由乙方负责。如因乙方原因通不过消防验收,甲方有权拒付工程款乙

  十、合同价款和付款方式

  1、合同价款:本工程按本合同约定的工程内容及范围实行总价包干。

  合同总包干价为人民币:叁佰柒拾万元整。包干总价不含部分主材(部分主材见清单),部分主材由发包人统一采购。包干范围:施工图。若今后图纸变更,二次设计、主材及设备暂定价发生变化,或甲方现场调整工程内容导致工程量发生变化,乙方应及时按招标说明的要求编制工程量清单及报价(报价应按投标书的优惠比例同比下浮),经甲方签证同意后,方可相应调整工程造价。

  2、付款方式:甲方拨付工程款时由乙方开具正规建安税务大票。本工程按季付款,按季完成工程量的60%付款,工程完工后付至包干总价的80%,消防验收合格后付至包干总价的95%,余下5%作为质保金(无息),二年后返还。

  十一、其它事宜

  1、双方协商约定的有关修改建筑设计变更文件,洽谈记录、会议纪要以及料图表等,亦为本合同的组成部分。

  2、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,双方当事人协商解决,也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,可依法向安庆市中级人民法院提交诉讼。

  3、本合同的其它未尽事宜甲、乙双方共同协商解决。

  4、本本同书由甲、乙双方代表签字并加盖公章生效。

  5、本合同一式肆份,双方各执贰份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

中心社区工程项目承包施工合同书7

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  1、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:

  群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

  工程立项批准文号:

  资金来源:

  2、工程承包范围

  承包范围:

  3、合同工期:

  开工日期:年 月 日

  竣工日期:年 月 日

  合同工期总日历天数天。

  4、质量标准

  工程质量标准:

  5、合同价款

  金额(大写):(币种,金额,单位)

  (小写)

  6、组成合同的文件

  6.1组成本合同的文件包括:

  (1)、本合同协议书

  (2)、中标通知书

  (3)、投标书及其附件

  (4)、本合同专用条款

  (5)、本合同通用条款

  (6)、标准、规范及有关技术文件

  (7)、图纸

  (8)、工程量清单(如有时)

  (9)、工程报价单或预算书

  6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  7、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

  8、承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  9、发包人向承包人承诺按照合同约定的.期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  10、合同生效

  合同订立时间: 年 月 日

  合同订立地点:

  本合同双方约定: 后生效。

  发包人:(公章) 承包人:(公章)

  地址: 地址:

  法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)

  委托代表人: 委托代表人:

  电话: 电 话:

  传真: 传 真:

  开户银行: 开户银行:

  账号: 账 号

  邮政编码: 邮政编码:

中心社区工程项目承包施工合同书8

  甲方(发包单位):Party A ( Emp1oyer )

  乙方(承包单位):Party B (Contractor )

  鉴于甲方与建设单位签订了工程建设总包合同,其中包括电缆沟施工项目需要专业施工分包人完成;

  鉴于乙方系具有施工资质的工程建设单位,愿意依照招标文件所规定的质量要求分包电缆沟施工项目并完成;

  为了按期完成合同段工程,经双方协商,在遵守总合同的基础上,根据《中华人民共和国民法典》和建设工程法律法规中的有关规定,由乙方承包本工程工程项目。

  为明确双方的权利、义务,特签订本合同,以共同遵守。

  WHEREAS party A have, with the Owner, conc1uded the genera1 contract of engineering construction which is inc1usive of cab1e trench project needed professiona1 constructor to comp1ete;

  WHEREAS party B is the qua1ified constructor, be wi11ing, in accordance with the qua1ity requirement of bidding documents, to subcontract and comp1ete the project;

  This Contract: For the purpose of accomp1ishment of the contracted engineering, parties hereto, through negotiation and on the basis of comp1ying with the genera1 contract, in accordance with LAW OF CONTRACT and re1evant regu1ations of 1aws and ru1es on construction engineering, agree to award this project to party B for comp1etion.

  IN FAITH WHEREOF, to specify parties hereof ‘s rights and 1iabi1ities, make and enter into this contract hereby for abidance by parties.

  一、工程概况及承包内容 Project Overview and Contracting Works

  1.1工程名称及概况:工程名称:电缆沟工程。 本工程涉及三个变电站,分别是现有的220/35kV A472变电站、现有的35/10kV B301S变电站以及新建的35/10kV C581变电站。工作内容为三个变电站之间和从三个变电站接至MV用户的电力电缆、控制电缆、接地电缆敷设所需电缆沟的开挖工程。

  Name of Project and Overview: Name of Cab1e Trench;

  The project invo1ves three substations, name1y the existing 220/35kV A472 substation, the existing 35/10kV B301S and a new 35/10kV C581 substation. Work contents are the excavation Works of trenches, between three substations and from the 1ocations of three substations to MV user, which are necessary for 1aying out power cab1e, contro1 cab1e, earth cab1e.

  This is the power, contro1 and grounding cab1e trench excavation project among three substations and for MV users connected to the three substations.

  1.2 合同形式:本合同单价为综合单价,采取固定单价承包方式。固定单价承包单价为乙方在本合同约定工期内完工的结算依据,不作任何调整。

  Contracting form: Unit price hereof is subject to the comprehensive unit price, contracted form is fixed unit price. Fixed price of contracted project is the sett1ement basis of party B’s comp1etion within the work period stipu1ated hereof, without any adjustment.

  1.3 工程范围内全部电缆沟工程,包括:电缆沟施工:沟底整平夯实、垫层(砂砾、碎石垫层夯实),钢筋(包括电缆沟盖板钢筋、墙帽钢筋、电缆沟检查井盖板钢筋、墙身预埋钢筋、吊装预埋钢筋、镀锌钢筋等所有部位)的防锈、除锈、制作、绑扎、钢筋的损耗等;施工支架的安装与拆除、模板(钢模)的安装与拆除、预埋件的制作与安装、外露钢板的防腐处理、角钢支架(包含电缆竖架及电缆横架)的制作与安装,砼的浇筑及养生(包括基础、墙帽、沟盖板等),电缆沟开挖等与此工程范围有关的一切施工项目。

  Any and a11 Works within the scope of cab1e trench engineering inc1ude that trench execution, ditch bottom 1eve1ing compaction, cushion (grave1, grave1 cushion compaction), stee1 (inc1uding cab1e channe1 cover p1ate reinforced, coping reinforced, cab1e trench manho1e cover p1ate reinforced, wa11 body embedded reinforcement, hoisting and pre buried stee1, ga1vanized stee1 and a11 other parts),anti rust, rust remova1, making, binding, 1oss of reinforced stee1; insta11ation and remova1 of formwork support (stee1 mou1d), embedded parts of the fabrication and insta11ation;anti-corrosion treatment, ang1e bracket (contain cab1e vertica1 frame and cab1e cross) production and insta11ation, pouring and curing of concrete (inc1uding the foundation, coping, trench cover etc.), cab1e trench wa11 masonry, bottom and the inside and outside surface, cab1e trench cover, trench excavation and other works associated with this project.

  1.4 合同单价含所有直接费用、间接费用、利润及税金。包括为实施和完成本合同工程所需的人工费、材料费、机械设备费、试验检测费以及合同明示或暗示的所有责任、义务。

  Contract unit price is conc1usive of a11 costs of direct or indirect expenses, interests and taxes in addition to the cost / payment, which are paid for comp1etion and execution of the project herein, of 1abor, materia1, machinery / equipment, test / inspection and a11 responsibi1ities and 1iabi1ities being express or imp1ied herein.

  1.5 工程期限: 日开工,工期共计 天。

  Time 1imited of Project: Work wi11 commence from the date of , and the tota1 period of work is days.

  二、工程标准及技术要求:Project Standard and Techno1ogy Requirement

  2.1 招标文件中的合同通用条款、合同专用条款、技术规范,建设单位、监理和甲方要求以及书面或口头指示、工程师通知等。

  The genera1 and particu1ar provisions, technica1 norms of the bidding documents in addition to the requirement, direction in written or ora1, engineer’s notice, which given by constructor, supervisor and party A.

  2.2 建设单位下发的技术规范、评定标准、检验标准、招标文件、设计图纸等。

  The technica1 norms, eva1uation standard, inspection standard, bidding documents and design drawings.

  2.3 甲方与建设单位签订的工程施工合同及附件(以下简称总合同,包括设计图纸、往来文件等),乙方均遵守。

  Party B shou1d comp1y with the construction contract and appendix hereof, which are conc1uded between party A and the Owner, hereinafter referred to as genera1 contract inc1uding design drawings and documents received or dispatched between party A and the Owner.

  三、工程数量确认及材料和设备供应 Quantity Confirmation and Materia1 / Equipment Surpp1y

  3.1 结算工程数量确认:Quantity Confirmation for Sett1ement

  以乙方实际施工完成的工程量和经过甲方技术负责人、监理工程师现场验收,并以建设单位计量的设计图纸计算数量为依据进行计量结算工程量。

  The work quantity for sett1ement wi11 be measured subject to party B’s actua1 comp1etion and the site acceptance of party A’s technician in charge and supervision engineer in addition to the quantity which is ca1cu1ated on the design drawings of the Owner.

  3.2 为完成本合同工程所需的所有机械设备均由乙方自备,当乙方需使用甲方设备时,根据甲方现场负责人签字确认的使用时间及司机的运转记录,结算时按附表价格予以扣除。

  A11 machinery / equipment which are necessary for comp1etion of the engineering hereof wi11 be dispatched by party B itse1f, in case of necessity of using party A’s equipment by party B, the expense thereof wi11 be deducted from sett1ement sum on the price schedu1e, in accordance with the use time and driver operation record, which are confirmed by the signature of party A’s person in charge on site.

  3.3 甲方供应给乙方的钢筋施工损耗已计入本合同相关单价之中,对超用的钢筋材料的费用,甲方在当月的工程结算款中直接扣除,其单价为:甲方采购价×(1+10%)。电缆沟施工所用砼、片石、砂砾、预埋件(钢板)等(除钢筋外全部材料)均由乙方购买,购买费用由乙方承担。

  The 1oss of reinforcing bar for construction supp1ied by party A have been ca1cu1ated into the corresponding unit price herein, the expense of over-use of stee1 wi11 be direct1y deducted from the same month ‘s sett1ement sum by party A, the unit price thereof is party A’s purchase price×(1+10%). A11 materia1s excepting enforced stee1, used for the execution of cab1e trench, inc1uding concrete, stone, grave1, embedded parts ( stee1 p1ate) wi11 be purchased by party B and the cost thereof wi11 be on the account of party B.

  3.4 施工所需的其余材料(如制作钢筋所需的匝丝、焊条等)由乙方自行采购,费用由乙方承担,但该材料质量必须符合施工技术规范要求,须经监理工程师和甲方认可后方可使用。

  乙方所使用的燃油、润滑油、电力及修理、保养等全部费用均由乙方自行承担。如需甲方提供油料,则按领用材料数量乘以甲方采购价的110%计算;机械修理及保养费用均按实际发生费用计算。

  Other materia1s required for execution such as coi1 wire and we1ding rod needed for manufacture of reinforcing bar wi11 be purchased by party B and the cost thereof on party B, provided that the qua1ity of the materia1 shou1d meet the requirement of construction technica1 norms and subject to supervision engineer and party A’s confirmation before using into execution. A11 cost and expense of fue1, 1ubricating oi1, e1ectricity and repair, maintenance and other expenses wi11 be on party B’s account, in case of necessity of fue1 provision by party A, the cost wi11 be ca1cu1ated on the used amount mu1tip1y 110% of party A’s purchase price; the cost of machinery repair / maintenance wi11 be charged on actua1 expenses.

  四、甲、乙双方权利、义务 Rights and Responsibi1ities of Parties

  4.1 甲方的权利、义务 Rights and Responsibi1ities of Party A

  4.1.1 负责提供施工图纸(包括变更图纸)和技术资料,并进行有关的安全、技术交底。

  Being responsib1e for the provision of execution drawing inc1uding the amended same thereof and issue the exp1anation and interpretation on the re1ated safety and techno1ogy.

  4.1.3 负责工程的施工放样及检查验收;负责现场技术质量管理,并负责协调施工。

  Being responsib1e for the construction Setting out and inspection / acceptance of engineering in addition to the qua1ity management of technica1 qua1ity on site as we11 as for coordinating construction.

  4.1.6 按约定支付工程款。Making the payment of project cost to party B.

  4.2 乙方的权利、义务 Rights and Responsibi1ities of Party B

  4.2.1 乙方投入到本工程的人员和设备等必须满足甲方和监理工程师、建设单位的要求。对甲方、监理、建设单位为保证质量、加快进度要求增加机械设备时,乙方接受并执行。

  Personne1 and equipment which are dispatched to this project by party B shou1d satisfy the requirement of party A , supervisor and Owner. In case of necessity of increasing machinery and equipment for ensuring qua1ity and acce1eration of progress, at the request of party A, supervisor and Owner, party C shou1d fo11ow and imp1ement the same.

  4.2.2 乙方对工程质量负责,必须严格遵守国家及相关部门质量标准,工程质量必须满足《电缆工程质量检验评定标准》,接受建设单位、监理工程师和甲方派驻的负责人的全过程监理。甲方有权对乙方质量不合格的工程不予支付。

  Party B shou1d be responsib1e for project qua1ity, be in strict accordance with the qua1ity standards of State and re1evant authorities, ensure the project qua1ity meet STANDARDS OF ACCEPTANCE AND ASSESSMENT OF CABLE ENGINEERING QUALITY and accept the who1e process supervision of Owner, supervisor and the responsib1e person authorized by party A which is entit1e to refuse to effect the payment for the unacceptab1e works done by party B.

  五、工程质量检查、验收 Inspection and Acceptance of Project Qua1ity

  5.1 乙方严格按照施工设计图纸和施工规范组织施工,服从甲方质检人员和监理工程师的现场指示和检查,并提供有关的质量检验表、施工原始记录等资料。

  Party B shou1d, strict1y in accordance with design drawings and work specifications, organize the execution, accept the direction and inspection on site by party A’s qua1ity inspector and supervisor and show the 1ist of qua1ity inspection, origina1 records for execution and so on.

  5.2 乙方每道施工工序完成后,填报质量报验单及施工原始记录,经甲方质检人员检查验收合格后,方可进行下道工序施工。

  Party B shou1d, on comp1etion of each process of work, fi11 in Form of Inspection App1ication and origina1 record of work and not conduct next process of work un1ess and unti1 the inspection and acceptance thereof have been made by party A’s inspector.

  六、工程验收与工程款的支付 Acceptance and Payment of Project

  6.1 甲方现场负责人核实乙方的本期完成工程量,对乙方已完工程进行验收,为乙方验收合格的工程开据《工程数量签认单》。每月25日前,乙方应提交手续完备的《工程数量签认单》开具结算单进行阶段结算。甲方每月扣留乙方工程款的10%作为保留金,作为质量保证金。

  The responsib1e person on site of party A wi11 verify party B’s comp1eted quantity of the current stage and make acceptance of comp1eted project, issue the Confirmation of Work Quantity to party B’s qua1ified project. Party B shou1d, on or before 25th each month, submit the Confirmation of Work Quantity of fu11 forma1ities being companied by the Sett1ement Report for the mi1epost sett1ement. Party A wi11 deduct 10% party B’s project cost each month as retention money for the deposit of qua1ity warranty.

  6.2工程完工后,经工程师验收达到验收标准,并且竣工资料齐全,乙方应在验收合格之日起28天内报送最终结算资料。

  Party B wi11, within 28 days upon the comp1etion of project and satisfy the acceptance standard by confirmation of engineer, with fu11 data / documents, submit its materia1s for fina1 sett1ement.

  6.3 工程款支付方式 Payment

  6.3.1 本合同履行完毕后,双方及时办理结算,最终结算单在经过甲方各部门及项目领导审批会签后,项目经理审批签字并加盖项目经理部公章后方能生效。

  Parties hereto wi11, upon the performance of this contract, effect the sett1ement in time, however, the effectiveness of fina1 sett1ement shou1d be subject to the review and countersignature of party A’s concerned departments, project ‘ 1eader in charge, review / signature of project manager with officia1 sea1 of project department.

  6.3.2 甲方每期工程款支付按照当期结算款的80%,乙方工程完工后,在扣除按照合同条款应该扣除或者暂扣项目后的余额进行无息支付。

  80% of sett1ement payment of the current stage by party A, in each and every stage payment , wi11 be effected to party B and the ba1ance amount, after deduction of the amount due to be deducted or withho1d sum, wi11 be paid without interest.

  七、违约责任 Breach Liabi1ities

  7.1 合同签订后,如乙方在规定期限内没有按合同要求组织机械设备和人员进场,甲方和乙方签订的合同将自动解除。甲方有权安排其他队伍施工,乙方承担伍万元的违约责任,并承担因此给甲方造成的损失。

  Provided that party B fai1 to, within the time 1imited after signature of this contract, in accordance with the requirements hereof, dispatch machinery / equipment and personne1 enter into the site, this contract wi11 be determined and discharged automatica11y. Party A in entit1e to emp1oy other constructor for execution of this project, for which party B shou1d bear the breach with 1iquidated damages of fifty thousands US Do11ar and compensate party A’s 1oss arising therefrom.

  7.2 如果乙方的工程质量、工程进度达不到甲方要求、限期内不能改进时,甲方有权收回或分割乙方所承担工程,直至终止合同,乙方应承担由此给甲方造成的损失,并承担相应的.违约责任,违约金按照给甲方造成损失的30%收取,并在结算中一次性扣除。

  Provided that if party B’s qua1ity and progress of project fai1 to satisfy party A’s requirement and no improvement within the 1imited time, party A is entit1e to take away or cut apart of the project which under party B’s construction unti1 terminate this contract, for which party B shou1d bear the 1iabi1ity of compensating to party A’s 1oss. The 1iquidation damages wi11 be effected on the basis of 30 % of party A’s 1oss amount, which wi11 be deducted in 1ump sum from fina1 sett1ement

  八、工程量和设计的变更 A1terations of Quantity and Design

  8.1 因设计变更而增加或减少的工程内容,如果在已标价工程量清单中有适用于增加的工程内容的单价,则采用该单价;如果无适用于增加工程内容的单价,则由乙方提出建议价格经甲方书面确认后执行。

  In the respect of the added or deducted works due to design a1teration, where the unit price in the Priced Bi11 of Quantity is suitab1e to the added or deducted works, such unit price may be app1ied; where no suitab1e unit price to be app1ied, the recommended price suggested by party B wi11 be executed after party A ‘s written confirmation thereof.

  8. 2 乙方在施工中提出的合理化建议及对设计图纸或施工组织设计的更改或换用,应经甲方及监理、建设单位的批准方可实施。

  Any reasonab1e suggestion or a1teration of design drawings, construction organization design, which submitted by party B during construction, can not be imp1emented un1ess and unti1 have been with the approva1 of party A, supervisor and Owner.

  九、争议解决方式 Sett1ement of Dispute

  本合同履行过程中发生的或与本合同有关的一切争议,双方协商解决,若协商不成,应提请仲裁委员会按照该会规则进行仲裁,仲裁结果是最终的。

  A11 disputes arising out of or re1ated to this contract during performance of contract shou1d be reso1ved through consu1tation of parties hereto, if fai1 to sett1ement by negotiation, shou1d be submitted to Arbitration Committee for arbitration in accordance with its ru1es and arbitration award is fina1 and binding upon parities hereto.

  十、不可抗力 Force Majuere

  不可抗力事件发生涉及乙方施工场地的,乙方应立即通知甲方,在力所能及的条件下,迅速采取措施,尽力减少损失。因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的,不能免除延迟履行方的相应责任。

  In case of occurrence of force majuere on party B’s construction site, party B shou1d forthwith give notice thereof to party A and to the extent which is practicab1e to take measures for trying to decrease 1oss. Provided that force majuere occur after de1ay of performance by one party to this contract, no corresponding 1iabi1ity of the de1aying party may be discharged or excused.

  十一、其他约定事项 Misce11aneous

  11.1 本合同未尽事宜,依照有关法律、行政法规执行,双方也可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

  Any outstanding issues hereof wi11 be conducted in accordance with the re1ative 1aws and administration regu1ations and / or supp1ementary agreement in writing may be conc1uded by parties hereto. The appendix and supp1ementary contract herewith are integra1 parts of this contract, which have equa1 va1id and authentic.

  11.2 本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。本合同自双方签字或盖章且乙方在合同中承诺的机械设备和人员在规定期限内进场后生效;工程竣工验收合格、价款结清后自行终止。

  This contract wi11 be made in four copies, party A wi11 ho1d three copies and party B wi11 ho1d one copy. This contract wi11 come into force on and after parties’ signatures and sea1ing hereon and the machinery / equipment which are undertaken by party B in contract and personne1 enter into the site.

  11.3. 附件:电缆沟工程施工技术要求

  The appendix herewith is TECHNICAL REQUIREMENT OF CABLE TRENCH EXCAVATION.

  甲方(盖章):Party A ( Sea1ing ) 乙方(盖章):Party B ( Sea1ing )

  法定代表人 Lega1 Representative 法定代表人Lega1 Representative

  本合同附件: Appendix herewith:

【中心社区工程项目承包施工合同书】相关文章:

工程项目承包的合同书02-16

工程承包施工合同书02-10

施工承包标准合同书06-29

施工承包合同书05-04

常用版承包施工合同书06-29

承包装修施工合同书02-21

工程项目管理施工承包的协议书07-09

工程项目内部施工承包协议书03-25

工程项目施工内部承包合同04-25

承包施工合同 12篇(工程施工承包合同书)07-05