委托施工合同合集15篇
在当今社会，人们对合同愈发重视，合同对我们的帮助越来越大，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编收集整理的委托施工合同，希望能够帮助到大家。
委托施工合同1
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：身份证号码：
本着公平合理、互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将室内装饰工程委托给乙方施工。双方就具体事宜达成以下协议：
一、工程概况：
一、工程名称：
二、工程地址：
三、承包范围：
居室面积：居室间数：
四、工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书)
二、承包方式：
一、工期：x天，自x年x月x日开工，于x年x月x日竣工。
二、工程承包价款：
A、工程承包价按双方商议的工程项目单价进行结算(附工程项目承包单价表)。
B、工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。
三、承包信誉保证及质保条款：
A、根据甲方公司工程管理规定，乙方自愿在合同签定后，一次性向甲方缴纳个人信誉保证金元。甲方财务部出具相应收据，待该工程竣工验收合格后，甲方在十日内返还乙方。
B、乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保，如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为，公司有权在其信誉保证金中做出相应处罚。
C、工程竣工验收合格后，乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价______%缴纳工程质保金(即;________元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方承担。工程保修期间乙方接到甲方电话维修通知应在12小时内安排人员进行维修。不按时间维修或维修没有让客户满意，公司有权在其工程质保金中做出相应处罚。派其他施工单位解决，加收实付费用的20%作为管理费。保修期满甲方退还质保金。
四、工程质量及管理约定：
A、乙方无条件承诺其承包施工的工程验收合格(以客户签字认可工程竣工验收单为准)。
B、工程验收合格后，乙方应负责在一周内收取业主方______%工程尾款，该款作为甲方支付乙方的工程承包款。
五、工程款支付方式：
A、合同签定后，甲方根据乙方施工进度及施工累计工日，由甲方现场项目管理人员签发领款单，乙方到甲方财务部领款。
B、乙方工程承包款累计领取额，在工程竣工验收合格之前不能超过乙方工程承包款总价的______%，尾款待工程竣工后与甲方进行结算。结算时间为工程竣工验收后______天内。
六、双方其它约定：
三、工程质量要求：
按《家庭装饰工程施工和质量验收标准》由设计员或施工监理分阶段进行验收和整体工程竣工验收。若出现严重质量问题，甲方有权勒令乙方停工并撤换工程队，其中造成的所有损失及经济赔偿责任由乙方承担。
四、甲方的责任及义务
一、提供全套施工图纸和完成工程项目变更手续。
二、开工前，向乙方提供确认的施工图纸或做法说明，向乙方进行现场交底。
三、派监理对现场施工进行工艺、工序、质量、进度的监督。
四、严格按合同约定的付款方式对乙方进行工程结算。
五、乙方的责任及义务
一、严格遵守公司制定的各项规章制度。
二、在前一段工程完工验收合格后，方可进行下一阶段的施工。验收单必须有客户签字。
三、严格遵守甲方规定的《现场文明施工条例》和《施工队日常管理条例》，切实做好现场文明施工及安全工作，因施工不当造成的一切经济损失由乙方承担并赔偿。
四、必须对签字工程的金额保密，违者罚款人民币壹仟元整。
五、必须在保质、保量、保工期原则下完成工程任务，超期每日乙方按工程款的5%向甲方缴纳违约金。
六、甲方有权指定施工工人，乙方必须服从。
七、乙方要确保施工现场作业人员、相邻居民人身安全;防止火灾和水、电、煤气事故发生;防止物品损坏。凡有上述情况发生，一切责任由乙方承担。
六、争议或纠纷处理
一、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或报请公司总办进行协调。
二、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，双方可通过仲裁委员会仲裁，或向人民法院起诉。
七、附则
一、本合同甲、乙双方各执一份。
二、本合同双方签字盖章后生效，本合同履行完成后(除有关保修条款仍生效外)自动终止。
甲 方：
乙 方：
代表人：
家庭住址：
单位地址：
邮政编码：
电 话：
电 话：
年月日
年月日
委托施工合同2
发包方（简称甲方）：
承包方（简称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》|《中华人民共和国价格法》，以及其他有关法律法规规定的原则，甲方现委托乙方承担施工、安装工程项目，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。
第一条工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、施工内容：（见工程预算表）
4、承包方式：包工包辅材形式（辅材详看附件）
5、工程总价：大写（人民币），双方约定，如变更施工内容、变更材料，这部分的工程款按实另计。
6、工期：自年至年日竣工。工期共（开工期最终以材料进场日的第二天起计算为准。）
第二条材料供应的约定：
1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料》。
（1）甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，因材料、
设备质量不合格而影响工程质量的，其返工费用由甲方承担，且工期顺延。
（2）由甲方采购供应到工场或工地现场的材料、设备须在各项工程开工之日前三天内应按时供应到现场，甲、乙双方应办理交接手续。
乙方如发现甲方提供的材料、设备有质量或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。
第十一条附则
1、本合同一式，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
合同附件为本合同的组成部分。
甲方（签章）：
联系地址：
电话：
签订日期：
年月乙方（签章）：地址：电话：签订日期：年月日日
委托施工合同3
甲方： 乙方：
经双方友好协商，甲方将乙方中标的商贸物流中心十一栋建筑物委托给乙方施工，特协议如下：
一甲方权利和义务
根据中标施工合同：
（1）甲方应负责协调乙方施工的周边环境不受干扰；
（2）甲方会同业主负责办理开工报建检查竣工等手续；
（3）甲方会同业主监督检查乙方施工进度和安全，质量；
（4）甲方负责向业主催付进度工程款；
（5)甲方负责向业主在≧0完成内催退履约保证金，主体完工再催要剩下的50%履约保证金。
二乙方权利和义务
根据中标合同：
（1）履约保证金在20xx年3月3日上午12点之前交于业主人民币壹佰万元整
（2）20xx年3月2日下午5点之前交给※※保证金拾万元整，否则本协议作废。20xx年3月3日12点之前公司管理费四十万元整交于※※，剩余的管理费分批根据业主的付款付与※※。
（3)乙方应按甲方要求按期进驻现场开工，并确保施工工期和质量；
（4）配合甲方会同业主办理开工报建检验，检查，竣工等手续；
（5）配合甲方协调周边施工环境；
（6）负责整理工程的各项有关建设施工竣工验收资料及报验手续；
（7）向甲方支付工程总额的5%工程管理费用。不再支付其他任何费用；
（8）乙方提供正规的税票；
（9）乙方安全事故完全自负，与甲方无关。
三．违约与仲裁：
（1）甲方应确保乙方在支付履行保证金后下达开工日期，会同业主处理办理相关手续，确保乙方正常正当施工，如有违约，在乙方提出终止协议的十日后全额履约保证金。
（2）乙方在甲方下达开工命令后三日内无条件开始施工，如果不能按期进驻现场，甲方提出终止协议，保证金不退，如有违约双方协商解决，协商不成可向户口所在地人民法院提出仲裁。
本协议一式四份，自签订后一日内生效。
甲方代表： 乙方代表：
甲方担保人： 乙方担保人：
20xx年3月1日
委托施工合同4
甲方(委托人)：_________________乙方(居间人)：_________________
联系地址：_________________联系地址：_________________
法定代表人身份证：_________________身份证：_________________
联系电话：_________________联系电话：_________________
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目建设单位
直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
二、甲方义务
1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。()如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。
三、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的%(即人民币万元，大写：_________________万元)。
2、居间报酬结算方式：_________________
居间报酬总金额为人民币万元，在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后，建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的
%)到账后，次日将报酬总额中的万(大写：_________________
元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内，甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款，甲方可以转帐或现金的方式支付。
3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户，也可直接支付现金予乙方指定代理人。
五、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。
3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同，居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。
六、合同终止
1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2、如居间成功，本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
七、争议解决方式
如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
八、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同含正本一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写，具真实性及法律效力。
合同签订地：_________________
乙方指定账户户名：_________________
乙方指定账户账号及开户行：_________________
甲方：_________________(盖章)：_________________乙方(盖章)：_________________
委托施工合同5
委托方(甲方)：
受托方(乙方)：
一、委托(受托)任务及内容：
乙方：网络智能电表(带费控)(220/380 1.5(6)A)共计(55)只的制作安装，网络智能电表(带费控)(100 1.5(6)A)共计(15)只的制作安装的施工建设工作，且乙方同意接受甲方委托，
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规和规章的规定，甲乙双方经协商一致，订立本协议。
二、委托方式：
按施工要求进行包工包料。
三、甲方责任：
1、有关土地的征用、障碍物拆迁、通道及树木砍伐、青苗赔偿、弱电措施等地方性工作。
2、帮助乙方解决施工时性住房及堆放材料的场地及施工方便等有关事项。
3、为了保证工程质量及施工顺利进行，甲方应派出工地代表1-2名，对乙方工作进行质量监督，办理签证手续。
4、甲方派出的工地代表，应对甲方承担责任，若因甲方责任造成乙方施工图中被迫误工、停工、连续三天以上时工期按实际影响天数顺延。
四、乙方责任：
1、负责本工程材料的加工运输、安装等工作。
2、施工中必须跨越的高低压线路及危害工安全的停电联系报批及其它与本工程有关的联系工作。
3、乙方必须按施工要求进行施工，质量达到电力相关规程标准要求，若因施工不良造成的事故或返工，其责任和费用由乙方负责。
4、乙方必须按合同规定的时间完成本工程的安装任务，不得拖延。
5、若是乙方原因造成误工及经济损失时其责任由乙方承担。
6、整个施工过程中的安全由乙方自己负责，甲方概不负责。
五、其他事项：
1、在施工途中如遇设计需要变更时，由甲方通知设计单位赴现场解决，变更后引起的费用增加部分由甲方另行增付。
2、由于甲方原因造成工程材料涨价费用增加部分由甲方另行增付。
3、因人力不可抗拒的自然灾害，影响乙方施工进度时，竣工时期按实际影响天数顺延。
4、如遇人力不可抗拒的自然灾害所造成的经济损失按国家有关规定办理。
六、工期与验收：
1、乙方自签订本合同之日起，尽快安排施工与作业申报，开始施工，工程全部完成后交付使用。
2、工程竣工后，乙方通知甲方，甲方收到通知后十天内组织人员进行验收，逾期不办则按工程验收合格处理。
3、如因乙方施工质量不良，造成运行后的故障，乙方负责赔偿甲方经济损失。
4、乙方负责壹年期内免费保修。
5、竣工时间年月日完成。
七、合同价款及付款和结账方法：
1、合计金额(大写)： (小写)：
2、付款和结账方法：乙方工程全部实施完成并经甲方验收合格后，乙方负责向甲方提供结算发票，甲方按合同总价款一次性支付工程总额的90%，质保期满后支付剩余10%。
八、合同的生效和分数：
1、本合同自双方签订之日起生效;
2、工程竣工验收移交，工程保修期满，合同签订价款结清后本合同自动失效;
3、本合同一式肆份。甲方执叁份，乙方执一份。具有同等法律效力。
九、附加条款：
协议条款中未尽事宜，双方协商解决。因执行协议同发生争议，有争议双方协商解决，协商不成，由甲方所在地仲裁委员会仲裁。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同6
发 包 方： (以下简称甲方)
承 包 方： (以下简称乙方)
甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：
第一条 工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容： 承包形式：
(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)
第二条 工程总价
合同总价为(RMB)： 元整 含税(大写 壹佰万 元整)。
第三条 付款方式
1、 双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给 乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写 肆拾万 元整);
2、 设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写 拾 整) 4、 双方盖章后合同开始生效。
第四条 合同范围
1、 合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)
2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;
3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。
第五条 甲方职责
1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。
2、 保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;
3、 供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;
4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;
5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。
第六条 乙方职责
1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成;
2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;
3、 协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续;
4、 自柜体到厂日起履行保固条款;
5、 开具本合同价上的工程发票。
第七条 技术规范
按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。
第八条 工程日期
1、 本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。
2、 甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关;
第九条 解 约
1、 甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;
2、 乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。
第十条保固条款
自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。
第十一条 任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。
第十二条 本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同7
发包方：____（以下简称甲方）
承包方：____（以下简称乙方）
甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：
第一条工程概况
工程名称：教授新村箱变工程
工程地点：科技学院教授新村
工程内容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接；1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。
承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程
（不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线
工程、高压进出线电缆、外线工程费用等）
第二条工程总价
合同总价为（RMB）：100万元整含税（大写壹佰万元整），以最终决算价格结算。
第三条付款方式
1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(币)40%40,0000元整,（大写肆拾万元整）；
2、设备进厂甲方应支付工程款50%（币）50,0000元整(大写伍拾万元整)
3、工程验收通电合格后30天内付款10%(币)10,0000元整(大写壹拾万元整)
4、双方盖章后合同开始生效。
第四条合同范围
1、合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件）
2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账；
3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。
第五条甲方职责
1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。
2、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付；
3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电；
4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;
5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。
第六条乙方职责
1、向供电局申请用电手续至业主送电完成；
2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电；
3、协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续；
4、自柜体到厂日起履行保固条款；
5、开具本合同价上的工程发票。
第七条技术规范
按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。
第八条工程日期
1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。
2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关；
第九条解约
1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方；
第十条
合同编号：
2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。
保固条款
自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复;乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用；乙方提供终身有偿维修。
任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地____管辖。
本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。
费用计算表
建设单位：
其他项目费用
措施项目费用
甲方（盖章）：____乙方（盖章）：____
法定代表人（签章）：____法定代表人（签章）：____
委托代理人（签章）：____委托代理人（签章）：____
单位地址：____单位地址：____
账号：____账号：____
合同签订时间：____合同签订时间：____
委托施工合同8
委托方： ( 以下简称甲方)
居间方： (以下简称乙方)
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，在互惠互利和自愿诚信的原则下，双方达成以下合同条款：
一、甲方委托乙方： 联系承揽 开发区万达广场公寓室内装修工程。
二、项目、工程概况(以正签项目，施工合同为准)
1、项目工程名称：
2、项目工程地点：
3、项目工程内容：
4、项目工程造价：
三、居间费用：
1、乙方前期投入了大量的`人力物力财力促成甲方与 正签合同 甲方自愿付给乙方费用 (报酬)。
2、无论合同名称或项目，工程负责人及法人发生变化，甲方付给乙方的报酬都要如约履行。
3、本合同在执行过程中结束，甲方在上述发包方继续签订装修工程合同也要按合同执行。
四、居间费用(报酬)付款方式：
1、工程报酬：按本工程总造价3%提取报酬(税后)，以实际发生工程量为准。
2、付款方式：年完工结算剩余50%一次性付清 。
五、违约责任：
甲乙双方发生争议时，乙方有权向仲裁机构和法院起诉。
六、合同及法律生效：
本合同一式 贰 份，甲乙双方每人各执一份，经甲乙双方签字盖章生效。
甲方： 乙方：
年月日：
委托施工合同9
兹有 (以下简称甲方)
李桂x(以下简称乙方)
就甲方委托乙方进行 工程项目制作施工图事宜达成以下协议：
乙方的制作标准及相应价格：
1.平面图以1:50、1:100比例为标准;立面图以1:30、1:50的比例为标准;节点大样根据详细程度以1:1、1:5、1:10、1:20为基础进行调整。
2.图纸取费标准
3.图纸质量以我公司提供的样板为准，如有其它要求协商解决。
4.如涉及甲方原因修改图纸，修改累计量在10%-49%按图纸50%费用收取，修改累计超过50%按整张图纸费用收取。
甲方应向乙方提供的材料：
1. 相关建筑图纸电子版(如无电子版需提供蓝图，)
2. 确认签字的效果图
3. 确认签字的方案手稿
4. 详细阐述设计方案及尺寸要求
制作流程：
1.双方签署合同，合同签署后三天内甲方向乙方支付50%合同款和提供制作所需的相应材料。详见合同上文。
2.乙方在收到甲方订金及相关材料后，开始进行施工图制作，时间为x天。因为甲方原因修改图纸，施工图制作周期相应延长，具体时间双方协商确定。
3.甲方到乙方处检验图纸合格后支付合同余款。
4.付款交图。
违约责任：
1. 双方在签署合同前应明确双方的权利与责任，合同签署后应严格按照合同执行。
2. 若甲方违反合同条款，乙方都有权终止合同，且甲方所支付的定金归乙方所有。同样，若乙方违反合同条款，甲方有权终止合同，并要求收回订金，并向乙方索取与订金相同金额的款项作为赔偿。
3. 制作完成后甲方若不能按时缴纳余款，按每天合同金额的1%支付给乙方滞纳金。 双方应秉承友好协商的精神进行合作，如有争议，应协商解决，如协商不能解决，则按照合同法执行。
甲方(盖章或签字)：
乙方：
日期：
日期：
委托施工合同10
发包方(简称甲方)：
承包方(简称乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国价格法》，以及其他有关法律法规规定的原则，甲方现委托乙方承担施工、安装工程项目，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、施工内容：(见工程预算表)
4、承包方式：包工包辅材形式(辅材详看附件)
5、工程总价：大写(人民币)，双方约定，如变更施工内容、变更材料，这部分的工程款按实另计。
6、工期：自年至年日竣工。工期共(开工期最终以材料进场日的第二天起计算为准。)
第二条 材料供应的约定：
1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料》。
(1)甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，因材料、设备质量不合格而影响工程质量的，其返工费用由甲方承担，且工期顺延。
(2)由甲方采购供应到工场或工地现场的材料、设备须在各项工程开工之日前三天内应按时供应到现场，甲、乙双方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料、设备有质量或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。
第十一条 附则
本合同一式，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同11
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规，甲、乙双方就甲方委托乙方建设住房事宜。经友好协商并制定本协议，以资双方遵守。
第一条：拟建住房建筑面积约 平方米毛坯房(以最后实际测量的建筑面积为准)，项目位于项目一期的第 号楼第 单元第 层 房，价格每平方元，房号为，共计 套。合计建房款人民币(小写) 元，金额(大写)。
第二条：拟建房款分两批支付。本合同签订之日起叁日内，甲方支付拟建房款总额的50%即元，金额大写 。在该拟建住房建设达到正负零时支付剩余建房款即元，金额大写。
第三条：拟建住房竣工时间为：年月日前。
第四条：本合同期内，甲方对拟建住房可自由更名一次(免费更名)，甲方须书面向乙方提供受让人资料并签署相应合同。
第五条：甲方未能按本协议约定按期足额支付建房款，乙方
可以解除本协议并退还已收建房款。乙方承建的房屋质量验收不合格或未在约定日期前竣工，甲方可以解除本协议，乙方退还全部建房款并按银行同期存款利率支付利息。
第六条：双方同意在取得《商品房预售许可证后》签订《认购书》。届时如果甲方不能按指定时间，到指定地点签订《认购书》，甲方所交的建房款无息退还。
第七条：在履行本协议中各方如发生争议，可协商解决，协商不成的，可向海南仲裁委员会申请仲裁裁决。
第八条：乙方委托律师事务所对本协议的履行提供全程法律服务，为本协议的有效施行提供法律保障。具体服务律师是 (执业证号： 电话： )。
第九条：本协议壹式叁份，甲方执壹份，乙方执两份。本协议自乙方收到甲方支付的第壹期建房款之日起生效。
甲 方：乙 方：
电 话：法定代表人：
身份证号： 开户行：
地 址：账 号：
E-mail:
签订日期 年 月日
委托施工合同12
委托人：_________（以下简称甲方）
代理人：_________（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规、规章的规定。委托人与代理人就南花园金世界项目一期的招标确定施工单位事宜，经充分协商，达成一致意见，特订立本合同。
一、工程概况：
1、项目名称：_________
2、工程地点：_________
3、工程规模：_________
4、总投资额：_________
二、招标代理业务范围
1、委托代理招标内容：
南花园金世界一期施工单位确定。
代理期限：
2、委托代理的事项：
（1）负责编制资格审查文件，对投标单位进行资格审查；
（2）对投标单位的有关资质证件、社会信誉、业绩等相关内容进行审查；
（3）在认真考察的基础上组织评审机构，按评审标准和办法确定资格预审合格单位，并发放资格预审合格通知书，确定投标人；
（4）负责编制招标文件，发布招标公告（发出投标邀请书），并办理招标文件的备案工作；
（5）组织接收投标人报名，负责组织招标人进行现场踏勘、对招标文件答疑及补充。作好会议纪要，作为招标文件组成部分在规定的时间内发给各投标人；
（6）根据委托人委托，负责编制标底并负责对其保密；
（7）组织开标、评标会；
（8）协助委托人组织召开定标会议，发放中标通知书；
（9）可参与施工合同的签订，编制工程量清单，根据招标文件及中标人在投标文件中明确地各项承诺，组织关于合同条款的各项谈判；
（10）负责编制招标工作报告，还应将代理过程中直接形成的各种原始记录、系列文件及时装订、整理、存档并报工程招投标监督管理机构备案；
（11）将所有的备案资料在招投标监督管理机构备案通过，完成施工合同的等所有文件备案并交纳相关费用；
（12）其他需要代理人完成的招投标工作事宜。
三、委托人权利
1、委托人有权参与招投标的有关活动。委托人可自行负责编制标底，也可委托代理人编制标底，也可另行委托具有标底编制资格的单位进行标底编制工作。
2、委托人有权要求代理人及时提供代理工作阶段性的进展情况；有权要求代理人提交代理业务工作报告及招标备案资料。
3、委托人在发标前有权审阅代理人编制的招标文件，并有权提出修改意见，代理人应当无条件的进行修改。
4、委托人有权要求代理人更换不称职的人员或应回避的人员。
5、委托人有权确定或变更代理人的具体工作内容。
6、在合同约定的期限内，委托人发现代理人在代理活动中违反有关的法律、法规或损害委托人利益的行为，委托人有权要求代理人纠正，并可以单方终止合同。代理人承担由此给委托人造成的一切经济损失。
委托人义务
1、委托人应按合同约定按时付给代理人的代理费。
2、委托人应当向代理人及时提供招投标代理工作范围内所需的文件和相关基础资料。
3、在合同履行期间，委托人授权作为本项目委托人的代表，负责与代理人联系。
4、委托人应当完成的其它工作：
五、代理人的权利
1、在审查投标企业资质中，遵照委托人的授权，有权对投标单位的投标资格进行确认或否定。
2、依据国家有关法律法规的规定，且在委托人授权范围内办理委托项目的招标工作。
3、在委托人的授权范围内出据相关文书。
六、代理人义务
1、按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动。
2、在委托人授权范围内为委托方提供招标代理服务，并严格履行本协议约定的招标代理工作的全部内容，对招标有关的各项数据、技术经济分析结论、招标结果及备案工作等的完整性、合法性、真实性和时限负责。不得以任何形式将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方。
3、有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作并提供咨询服务，严格履行法律、法规规定的有关招标人的各项义务。
4、代理方不得参与任何可能与委托人利益相冲突的活动，代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避。
5、对代理过程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责，并不得泄露依法应当保密的任何信息和因本次代理活动而知悉委托人的任何商业秘密。
6、代理人成立招标代理项目组，并任命为项目组组长，负责该项目招标代理工作，未经委托人同意不得任意变更。项目组组成人员情况见附件一。
7、因代理人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。
8、代理人不得采用行贿、给予其他利益或者诋毁他人等不正当手段进行竞争，损害委托人的利益；
9、代理人开展招标代理业务之前应按照有关规定办全本项目招标所需的有关审批手续，使招标工作具备合法、完备的条件。
10、不得超出本合同的约定确定中标人
11、代理人最晚于年月日前完成所有招标文件的备案工作。
12、其他应当由代理人承担的义务。
七、代理费
代理费_________元，由中标人支付，招标文件必须写明。（该费用为直到施工合同备案完毕的所有费用）
八、投标担保：
代理人须在招标文件中要求投标人提交投标担保，投标担保方式为交纳投标保证金，保证金数额代理人征得委托人同意后确定。
九、违约责任：
1、本合同签订后，任何一方违反本合同约定内容的，都应向对方支付_________万元的违约金。
2、代理人在责任期内失职，给委托人造成经济损失，应当承担由此给委托人造成的损失。
3、由于违约造成第三方损失的，由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失。
4、代理人违反第六条代理人义务规定的，委托人有权单方解除合同，并由代理人向委托人支付违约金_________元，违约金不足以弥补委托人损失的，代理人还应当承担由此给委托人造成的损失。
十、合同生效、变更与终止：
1、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效
2、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。
3、双方履行合同全部义务，代理人代理业务程序执行无误，委托人按合同价款支付完毕，本合同即告终止。
十一、其他：
1、未经对方书面同意，双方均不得转让本合同约定权利和义务；
2、合同履行期内所发生的招标公告费、打字复印费、专家评审费（包括外埠专家的差旅费、住宿费）及其他费用包含在代理费中。
十二、本合同履行过程中，如发生不可抗力而导致工程项目不能实施或本合同无法执行时，委托方不承担违约责任并有权终止合同。
十三、双方在合同履行期间发生争议时，可以协商解决，如协商不成，可以向桥西区人民法院提起诉讼。
十四、合同文本
本合同正本一式4份，双方各执2份。本合同的附件为本合同不可分割的组成部分。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托施工合同13
发包人(以下简称甲方)： 设计人(以下简称乙方)：
发包人委托设计人承担 项目建筑工程施工图设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 本合同依据下列文件签订：
1.1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程勘察设计市场管理规定》。
1.2、国家及地方有关建筑工程勘察设计管理法规和规章。
1.3、建筑工程批准文件。
1.4、政府部门规定的相关标准。
第二条 本合同项目的概况：
2.1、项目名称：
2.2、建设单位：福建海峡国际商贸城实业有限公司
2.3、建设地址：
2.4、总投资：
2.5、资金来源：自筹
2.6、建设工期：约 日历天
第三条 本合同项目设计范围及内容：
3.1本项目的方案设计甲方已另行委托，乙方负责承担本项目建筑初步设计之后直至完成施工图设计阶段的全部工作内容，包括扩大初步设计(除建筑外各专业)、施工图设计、工程建设过程服务等。其中扩大初步设计出件报审，根据当地建设主管部门对不同建筑类型的具体要求及甲方要求完成本项工作内容。
3.2在方案交底之前，乙方负责总平面设计的报批配合及方案设计阶段各专业的技术支持、对方案设计人提交的各阶段成果给出合理化意见和建议的义务，并提前参与和把控，保证减少对接工作的矛盾和缩短设计周期。本项工作于本合同生效时即时展开。
3.3设计服务具体内容均包括但不限于以下内容：
3.3.1表一：
3.3.2设计内容：
3.3.2.1建筑专业的施工图设计、结构专业全过程设计、给排水专业全过程设计(配合泳池及景观水处理系统,并完成管道综合图 )、通风空调、防排烟专业全过程设计、消防、人防专业全过程设计、强弱电专业全过程设计(不包含智能化系统及电信、有线电视外管网)、室外总平面的施工图阶段设计,室外道路交通及室外综合管网设计。总平面图部分包含一层总平面图、竖向设计图、交通及消防系统图等。
3.3.2.2.如本工程申报国家相关示范评优工程，乙方应配合完成本合同委托设计范围内相应设计内容的申报技术工作。
3.3.2.3.单体建筑的电梯大堂及室内的二次装修设计不包括在本合同委托设计范围内，由甲方另行委托。但乙方应在收到上述由甲方另行委托设计的设计文件后三日内提出意见，对其可实施性进行复核。上述图纸的最终审批权在甲方。当某些装修设计需要乙方配合出图时，乙方应及时配合出图，不得延误其他设计或施工单位的工期。
3.3.2.4.燃气项目不包括在本合同委托设计范围内，由甲方另行委托。但乙方应考虑其位置对建筑立面影响及与相关专业的关系，完成其它设备(强弱电、给排水、通风空调等)与市政管网系统接驳的设计工作，在总图中应明确小区内各管线与市政管线的关系。
3.3.2.5.市政工程设计、环境景观设计不包括在本合同委托设计范围内，由甲方另行委托。但乙方需负责协调并汇总市政各专业、景观各专业管线图纸，并体现在管线综合布置图中。 3.3.2.6.室内交通设计(指地下室的车位、行车线等)。
3.3.2.7.其它相关专业公司设计图的审核确认，如钢结构、玻璃幕墙、智能化等。当某些专业图纸需要乙方配合出图时，乙方应出相应的图纸。
3.3.2.8.乙方应提供外立面装饰做法施工图，如外墙面砖排砖图、外墙涂料分割图及铝合金门窗详图等。
3.3.2.9.相关工作，包括但不限于下列内容：
产权预测面积核对：外轮廓线、露台、套内、公共部位等; 每套附加面积计算：露台、闷顶、可自行改造面积等;
根据甲方要求，负责到模型制作公司对模型的形体、色彩调整和确认。协助方案设计单位确认外装材料。
上述相关工作的完成时限由乙方根据甲方进度要求配合完成，人员安排在制定计划时一并考虑。
第四条，设计取费标准及配合要求、奖罚措施等。
4.1、设计费标准：本工程采用单价包干，即按每平方米设计单价： 元/m2(具体详见表一)
4.2、设计费总额：总设计费=建筑面积х每平方米设计单价( 元/ m2)。(按建设主管部门颁发的施工许可证施工图建筑面积计付设计费)
4.3、设计费说明详见表二及说明表二：
说明：
a) 付款时乙方应提供正式等额的有效发票。乙方应在甲方付款前将每期等额有效的正式发票交于甲方，经甲方审核后无误后再支付相应的款项，第三次付款前，乙方应提供结算总价全额发票，否则甲方有权顺延付款。
b) 第三次付款按照施工图核定的建筑面积进行结算，并留足第四次付款额。
c) 本合同履行后，定金抵作设计费(在第二次付款时予以折抵)。
4.4、提供设计文件的要求，详表三。在工程建设过程中，如甲方需要加晒图纸的，一律按0#图纸4元/张、1#图纸3元/张，2#图纸2元/张的标准另行计费提供图纸。
4.5、异地配合要求：乙方应自行承担施工图审查、施工图交底、项目各阶段工程验收等工程建设全过程的异地配合费(含差旅费)等;若甲方需要，乙方应派设计代表常驻工地现场，由此所产生的一切费用由乙方自理。乙方未能及时按照甲方约定时间到场，每延迟一天罚款5000元。
4.6、限额设计：甲、乙方应协商确定合理的各项设计指标(如砼含量、钢筋含量、荷载、装修标准等)，双方确定施工图设计限额指标后(限额指标作为合同附件)，乙方必须按确定的各项指标进行设计，超过上述指标量的，则视为乙方设计不当，乙方应无偿优化直至甲方满意(工期不予顺延)并承担甲方由此造成的全部损失。(赔偿金上限不超过总设计费)
第五条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件： 表三：
第六条 乙方应向甲方交付成果约定：
第七条 本项目设计组组成人员：(详见下表)
说明：以上设计负责人未经甲方同意不得更换，如乙方确需调整设计人员，应报甲方批准同意，且更换后之设计人员的资质不低于原设计人员。如乙方擅自更换上述设计人员的，则甲方有权拒付设计费。 表六：双方业务联系人一览表 第八条 双方责任 8.1、甲方责任：
8.1.1合同履行期间，乙方提供的任意一阶段设计文件达不到甲方要求或未通过图审，甲方可以在支付与该阶段设计工作量相应的设计费后，终止本合同的履行。
8.1.1、甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。
8.1.2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。
8.1.3、甲方要求乙方较合同规定时间提前交付出设计资料和文件时，乙方应尽力满足甲方的要求。如此要求将造成乙方的大量投入，在双方协商的基础上，甲方同意向乙方支付适当的赶工费。
8.1.4、甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复印或向第三人转让，甲方有权在本项目的商业销售行为中采用设计人的名称及过往业绩作商业宣传。
8.1.5根据乙方设计人员的配合情况，甲方有权要求调整设计人员，乙方不得以任何理由拒绝。由此造成甲方的损失乙方应负全责。 8.2、 乙方责任：
8.2.1、乙方应按本合同第三、六条款规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件资料。 8.2.2、乙方应对设计文件出现的遗漏或错误负责及时修改或补充。
8.2.3、合同生效后，乙方单方提出解除合同的，应双倍返还甲方定金，同时乙方应向甲方全额退还已收取但未完成工作量的设计费用(如有)。
8.2.4、乙方交付设计文件后，应参加有关部门设计审查会议及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。
8.2.5、乙方应与建筑方案设计公司对接，并承接本项目建筑初步设计之后，即到施工图的全部设计工作，包括初设阶段的各专业设计(除建筑专业外)、扩大初步设计(各专业)、施工图设计、工程建设过程服务等。其中扩大初步设计是否要出件报审，根据当地建设主管部门对不同建筑类型的具体要求及甲方要求完成本项工作内容。
8.2.6、乙方具有在修建性详细规划和方案设计阶段以顾问公司的形式无偿参与修规和方案设计的探讨、调整的义务，并给与甲方以技术支持。乙方应主动承担与方案设计公司的配合协调工作，杜绝方案设计和施工图设计由不同设计公司承接可能产生的诸多矛盾和隐患的现象，从而保证整体设计工作的流畅和完整。
8.2.7、在充分尊重方案设计思路以及完整性的基础上，乙方应按照国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，其设计资料深度应达到《建筑工程设计文件编制深度规定》，若未达到该标准，则乙方应无偿进行修改或补充。如在施工图设计中出现与方案设计方存在争议时，应会同甲方及方案设计单位三双共同协商解决，解决不了的最终以甲方确认为准，同时乙方应尊重方案设计并按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
8.2.8、乙方采用的主要技术标准是：现行国家、地方规范、规程、标准等。 8.2.9、设计合理使用年限50年。
8.2.10、根据甲方需要，在施工期间乙方应派设计代表驻场，以确保本次设计任务的完成。同时，乙方在接到甲方任何形式的通知后24小时内，应根据具体服务内容安排有关设计人员到场，否则，由此产生的后果由乙方负全责。
8.2.11、乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，并无偿负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计文件的技术问题和参加竣工验收等。如施工图完成后叁年之后甲方才开始开始施工(含中途停建、缓建等)，乙方仍负责本合同规定的工作内容。如三年后开始施工，相关事宜双方另行协商。
8.2.12、乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。
8.2.13、参与项目的设计人员所接受的其他任务不得影响本项目的设计质量和进 度保证。 第九条 违约责任
9.1、在本合同履行期间，甲方变更或解除合同，需经双方协商一致。在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。若乙方的实际损失大于上述费用，则乙方保留按实际损失申请赔偿费的权利。乙方如提出终止或解除合同的，应双倍返还甲方定金，同时乙方应向甲方全额退还已收取但未完成工作量的设计费用(如有)。若甲方的实际损失大于上述费用，则甲方保留按实际损失申请赔偿费的权利。
9.2、甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金(累计不超过应付金额的10%)。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。
9.3、乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失, 乙方除负责采取补救措施外,应免收直接损失部分的设计费。甲方可视损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小要求乙方支付赔偿金。
9.4、由于乙方自身原因，延误了按本合同规定的设计资料的提交时间(包含乙方不能按时、按量)，每延误一天，应减收该阶段设计费的千分之二;逾期超过30天时，则甲方有权单方提前解除合同，剩余款项甲方不再支付，并且有权要求乙方双倍返还定金，同时乙方应向甲方全额退还已收取但未完成工作量的设计费用(如有)。若甲方的实际损失大于上述费用，则甲方保留按实际损失申请赔偿费的权利。 第十条 其他
10.1、乙方不得直接向承接本项目的施工单位提供任何相关设计文件(如设计变更、验收手续等)
10.2、施工图完成后，因甲方需求变化发生重大设计变更，如平面功能调整产生的各专业变更，乙方应全面配合，双方根据所发生的工作量另行协商设计费，乙方承诺按最优惠价格即收取成本费用。
10.3、乙方为本合同项目所采取的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买，但乙方应给予协助。本合同第三、六条规定乙方交付设计资料及文件份数，超过本合同规定的份数，乙方另收工本费。
10.4、本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的设计人员配合加工定货时，所需费用由甲方承担。
10.5、甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由甲方支付。
10.6、甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
10.7、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，对不可抗力事件造成的未履行或延迟履行义务，任何一方均不承担责任。受不可抗力事件影响的一方须采取适当措施以减少或消除不可抗力的影响，并尽快恢复履行受不可抗力事件影响的义务。
10.8、本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由项目所在地人民法院诉讼解决。 10.9、本合同一式捌份，甲方肆份，乙方肆份。
10.10、本合同经双方签章并在甲方向乙方支付定金后生效。
10.11、本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
10.12、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、电子邮件、会议纪要等均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
10.13、本合同最终解释权归建设单位海峡国际商贸城实业有限公司所有。
相关附件：1.施工图设计指导书(附件一);
2.设计文件深度及设计失误的分类(附件二)
发包人名称：
设计人名称：
年月日：
委托施工合同14
甲方(委托人)： 身份证号码：
乙方(居间人)： 身份证号码：
本着优势互补、互惠互利的经营宗旨，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1.1乙方接受甲方委托，负责就 工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方参加该项目的公开招投标/议标/谈判，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
1.2居间成功是指完成本条所列全部委托事项。甲方未与建设单位签订该工程项目专业承包施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息。
2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的信息真实可靠。
2.3乙方应保证该工程项目真实可靠，各种施工手续齐全，能够正常施工。
2.4 如工程款支付遇到问题，乙方应利用自身关系协助甲方与业主方或其他方共同追缴工程款。
2.5乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
三、甲方义务
3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责标书的编制。
3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
4.1本项目居间报酬为
4.2居间成功后，报酬为总中标金额千分之 。本报酬支付为一次性支付应在签订中标合同后三日内一次性付清。
4.3甲方可以转账或现金的方式支付。
4.4 报酬支付到指定账号。
账户名：
账号：
五、保密事项
5.1甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
5.2乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
六、合同终止
6.1本合同签字生效后，如中标合同未签订本合同自动终止。
6.2如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
6.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
七、争议解决方式
如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
八、其他事项
8.1乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
8.2 乙方不得以取得的居间报酬向建设单位或者建设单位的工作人员行贿;如果有，则由乙方自行承担法律责任。
8.3本合同一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 甲方(签章)：
乙方(签章)：
签订日期： 年 月 日
委托施工合同15
甲方：
乙方：
经协商，甲方将通用公司厂房墙板委托乙方施工。双方遵照《中华人民共务法》、《中华人民共和国建筑法》、及其有关规定，为明确双方权利、义务和责任，签定本合同，并共同信守。
一、工程名称：通用公司厂房
二、工程地点：通用公司
三、工程内容：上墙板、包边。
四、承包方式及付款要求：料到现场付款50%。
1、承包方式：包工包料。
2、质量与验收
3、按国家现行建筑安装工程施工规范和验收标准进行施工，该项目质量达到合格。
五、安全：乙方按有关规定采取严格的安全措施，承担自身因安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
六、其他：
1、乙方必须遵守甲方有关规章制度、厂纪、厂规，做到文明施工。
2、甲方负责地方有关职能部门及地方民事干扰施工的协调工作。
3、乙方必须坚持文明施工，确保无纠纷事故发生。
4、在合同履行过程中如发生争议，甲乙双方协商解决，协商汪成，由司法部门裁决。
七、本合同自甲乙双方代表签字（盖章）之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日
【委托施工合同】相关文章：
委托施工合同07-29
工程委托施工合同06-23
委托设计施工合同08-30
公路委托施工合同09-06
电力委托施工合同09-07
委托承包施工的合同07-14
委托施工管理合同08-30
委托施工合同(15篇)09-01
委托施工合同15篇09-01
委托施工合同范本06-21