工程设备租赁合同

时间：2022-12-13 18:52:39 设备租赁合同我要投稿

【热】工程设备租赁合同

　　随着法律观念的深入人心，合同的使用频率呈上升趋势，它可以保护民事法律关系。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编精心整理的工程设备租赁合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

【热】工程设备租赁合同

工程设备租赁合同1

　　承租方：_________________（以下简称甲方）

　　出租方：_________________（以下简称乙方）

　　根据法律有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程地点、设备用途

　　1、工程地点：生态城项目部工地现场。

　　2、用途：根据施工现场作业要求。

　　第二条：租赁机械的名称、规格

　　1、_________________挖掘机一台。

　　2、进场时间：____________年____________月____________日。

　　第三条：机械操作人员

　　乙方为租赁机械配备操作手，并保证满足甲方施工进度要求，操作人员工资由乙方承担，甲方可安排操作人员的住宿，操作人员可在甲方员工食堂就餐，就餐费用按照甲方职工标准收取。

　　第四条：租赁期限

　　自____________年____________月____________日至甲方施工现场挖掘机工作内容结束，具体时间由甲方按照施工进度情况确定，期满后合同终止。

　　第五条：甲方的权利、义务

　　1、甲方有权根据工程施工需要安排乙方完成工作内容，乙方应服从甲方的安排，若乙方不服从甲方的工作安排，甲方有权单方解除本租赁协议。

　　2、乙方在工作过程中应遵守机械操作规程和甲方的安全生产、文明施工制度，若因乙方违规操作发生事故，乙方应承担事故后果及损失，甲方有权解除本租赁协议。

　　3、甲方授权现场专管人员进行机械工作时间登记，甲乙双方必须每天核对机械使用时间，经双方签字确认的工作时间作为计算租赁费的依据。

　　第六条：乙方的权利、义务

　　1、乙方应妥善保管和使用机械设备，因保管不善造成损坏、丢失以及司机操作不当给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

　　2、乙方负责机械租赁期间的日常保养工作，使其保持良好状态以保证甲方正常施工，保养发生的费用乙方自行承担。

　　3、乙方遵守甲方的各项规章制度，并负责办理机械及司机的一切保险，费用由乙方自行承担。

　　4、乙方必须无偿提供进程设备的安全检验证明及操作人员的操作资格证据。

　　5、乙方需授权专人在施工现场进行机械施工质量跟踪，记录工作时间，每天与甲方核对。

　　6、乙方操作人员不得谎报机械工作时间，如有发现甲方有权扣除当月机械租赁费并可单方解除本租赁协议。

　　第七条：其他事项

　　1、乙方驾驶员须服从甲方工作人员的调度指挥，对于不服从甲方指挥的，甲方有权进行每次____________—____________元以上的罚款。

　　2、乙方不及时履行机械设备的修缮义务，影响甲方正常施工，甲方可拒绝支付租赁费。

　　第八条：争议的解决

　　凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，应提交天津铁路运输法院诉讼解决。

　　第九条：合同生效

　　1、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

　　2、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。

　　3、乙方向甲方提交身份证复印件等合法证据和有效联系方式。

　　承租方（甲方）：__________________出租方（乙方）：__________________

　　联系方式：_________________________联系方式：_________________________

　　____________年____________月____________日

工程设备租赁合同2

　　出租方：（简称甲方）

　　承租方：（简称乙方）

　　乙方因工程需要向甲方承租垂直运输设备：施工人货电梯。甲乙双方为明确设备租赁的权利及义务，经共同协商，订立以下几条款以便双方共同遵守执行。

　　一、设备名称、数量及设备租赁交接地点、使用地方。

　　1、设备名称：

　　2、租赁数量：

　　3、租赁设备交接地点：

　　租赁使用地点：

　　4、设备使用高度：

　　二、租赁期限及日期：

　　1、租赁期限自年月日起至使用完毕停用为止。乙方若超期使用，可续签补充协议，但必须提前十五天通知甲方，办理续租手续。

　　2、租赁日期：合同经双方签字盖章生效后于年月日安装验收，或安装三天后开始计算租赁费至设备租赁结束停用为止。

　　三、租赁期设备的维修，保养与其它：

　　1、设备租赁期间维护保修工作由甲方承担。维修一般工作必须在四小时内完成，机构换件不超过8小时，特殊故障在24小时完成，未能解决的扣除相应租赁费。

　　2、甲方设备进入乙方现场后，乙方有义务协助甲方保管好设备的各种附件，并由乙方提供库房一间用于保管。若发生损坏或丢失由乙方承担并负责赔偿。

　　3、租赁设备的操作人员每台三人。（工资由乙方承担）

　　4、租赁设备的操作由乙方负责，费用由乙方支付，由于操作不当发生的安全事故由乙方负责，所发生的费用由乙方承担。由于违章指挥所发生的费用有责任方承担。

　　5、甲方设备进入乙方现场后，乙方应安排好设备及各种附件保管和管理工作。

　　四、甲乙双方责任

　　1、乙方负责设备的基础施工，基础必须符合设备的参数要求，满足设备的使用性能，若因基础问题（未按甲方提供的数据施工）所造成的一切损失由乙方负责，造成甲方设备损失由乙方承担。如因甲方所提供的数据错误，所造成的损失由甲方承担。

　　2、乙方不得对所租的甲方设备进行销售、转让、改制、转租、抵押或有其它任何侵害甲方的所有权的行为。甲方有权检查设备的完好情况，乙方应提供一切方便。

　　3、租赁设备的报验费由甲方承担。

　　4、租赁设备纳入乙方设备管理范围。

　　5、乙方提供必要的安装场地、电源及道路畅通工作，协助甲方做好设备的垂直度、水平度的观测，电梯附墙安装孔由项目负责，使之符合规范要求。

　　6、乙方负责教育员工不要乱动设备，未经甲方许可动用设备所造成的安全事故及设备损坏由责任方负责。

　　7、甲方负责提供必要的食、宿便利条件。

　　8、甲方操作人员听从乙方的正常工作安排管理，如甲方操作人员不听从乙方的正常安排，乙方有权退回更换人员，并赔偿相应的损失。

　　9、甲方租赁设备由乙方调度，人员24小时听从乙方安排管理指挥。

　　10、甲乙双方在施工前要认真勘察现场，工程项目应由甲方按乙方的要求自行编制施工安装方案，并指定有针对性的安全技术措施，甲方必须严格按乙方的要求，纳入乙方安全体系管理及规范管理。

　　五、违约责任

　　未经双方同意，任何一方不得中途变更或销除合同，违约方按经济合同法的有关款承担违约责任。

　　本合同一经签定，对甲、乙双方具有同等法律约束效力。未尽事宜由甲、乙双方协商解决。

　　本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，双方签字盖章生效。

　　甲方（盖章）

　　乙方（盖章）

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　日期：年月日

工程设备租赁合同3

　　承租方（简称甲方）：

　　出租方（简称乙方）：

　　因工程需要，甲方租用乙方工程机械设备，本着公正、公平、合理的原理，经双方友好协商，按《中华人民共和国合同法》的有关规定，达成如下协议：

　　一、设备：

　　数量：壹台，机械使用地点：

　　二、租赁期限（时间）：自__年__月__日起至__年__月__日止。工程机械设备的租赁以月租的方式出现。甲方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。

　　三、租金及支付：月租，每月租金__元整（大写：__元）人民币，__工作时间为240小时/月，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作，均由甲方自行负责，乙方租金仍按月租标准计收，甲方应保证乙方按月累计2天的维修时间，超出2天以上部分甲方则可扣除超出天数的租金。若月度使用不足240小时，仍按一个月租金计算支付。超出小时则按__元/小时进行结算。

　　四、甲方应该安排好机械作息时间，师傅一天工作9小时，超出9小时则补助司机加班费，每小时__元。

　　五、甲方不能按约定时间支付租金，乙方有权停机。停机期间视为设备正常工作，租金照收。甲方必须在月工作时间完成后10日内支付租金。

　　六、甲方无偿提供设备使用的燃料（柴油）和设备操作机手的食宿，甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方，甲方不得擅自转租或抵押。

　　七、机械设备只能由乙方指定的操作工操作，其他人员不得上机操作。所租机械退场时一次结清。

　　八、违约责任：由违约方负责。

　　九、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起生效，机械退场办清退租手续，款项结清时，本合同自动失效。

　　甲方：_

　　乙方：

　　单位名称（签章）：__

　　单位名称（签章）：

　　联系电话：__

　　联系电话：

　　身份证号：__

　　身份证号：

　　合同签定地：

　　签订时间：年__月__日

工程设备租赁合同4

　　承租方：(以下简称甲方)

　　出租方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确设备租赁双方的权利义务，甲方根据工程需要，租赁乙方施工机械(附表)，经甲乙双方友好协商，就租赁机械设备事宜签订协议如下，以便共同遵守。

　　一、车型：(见表)

　　二、租赁使用地点：

　　三、租用期限：乙方接到甲方电话通知时，且机械设备到达甲方指定现场之日起计租，租期至甲方正式通知乙方退场时止，乙方因任何原因而未按通知规定时限退场的，将不再计算租赁费。

　　四、机械设备租赁形式及结算方式：

　　1、乙方以月租形式将机械设备租给甲方，月租金为人民币大写：___________元/月，________元/小时，租赁时间不足一月者，按实际使用天数结算。日租金=月租金/31天;

　　2、机械设备在租赁期间产生的运费由乙方自行负责;

　　3、租金的结算方式：甲方原则上每月25日对乙方进行租赁费结算一次，并在下月5日前支付上月租赁费用。如因甲方上级或业主拨款不到位时，乙方充分理解甲方资金的困难，同意相对延迟支付;如若甲方还需增加机械设备，增加的机械设备采用本合同中价格，费用租赁合同租赁合同格式租赁合同注意事项住房租赁合同厂房出租合同并随本合同规定支付;

　　五、甲乙双方的权利和义务

　　1、乙方负责机械设备的维修、保养、燃油、辅油等及其相应费用，完好率每月不低于28天，每低于一天从月租金扣除一天，确保甲方工程施工正常进行;

　　2、甲方提供工程施工场地，并保证施工环境良好。乙方同意甲方提供的施工场地和环境符合机械设备作业条件;

　　3、乙方为甲方提供的机械设备必须手续齐全(合格证、技术检验证等)。如因机械设备手续不全而被地方扣留等一切责任由乙方负责;

　　4、乙方的机械设备应保证外观整洁、技术性能良好、运转正常，满足施工需要，在机械设备出现故障且乙方不能在规定的时间内好时，应提前采取，保证甲方工程的正常施工;

　　5、甲方无权将乙方的设备转租、拍卖、抵押。

　　六、违约责任：

　　1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方如违反本合同规定，将负责赔偿对方因此而带来的一切损失;

　　2、有关本合同一切争议，甲乙双方应该根据《合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决;

　　3、本合同一式三份，甲方执二份、乙方执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。机械设备退场结算后合同自行作废。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　承租方：(以下简称乙方)___________________________________________________

　　出租方：(以下简称甲方)___________________________________________________

　　根据《合同法》的有关规定，按照平等互利的原则,为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签订本合同。

　　第一条：租赁机械的名称：_______________________________________________________

　　规格：_____________________

　　型号：_____________________

　　数量：_____________________

　　使用地点：______________________________________________

　　第二条：甲方为租赁机械配备操作手___________名，其每人工资___________元/月，由______方负责承担，并负责安排操作手的食宿，其食宿费用也由___________方负责承担。

　　第三条：租赁期限

　　自________年________月________日至________年________月________日止，如需继续租用，应在本合同期满前五日内，重新签订合同。

　　第四条：租赁机械的所有权

　　1、在租赁期间，合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权，没有所有权。

　　2、在租赁期间，乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物，必须征得甲方的书面同意。

　　3、在租赁期间，乙方如将租赁机械转租给第三人，必须征得甲方书面同意。

　　第五条：租金的计算和支付

　　1、自________年________月________日至________年________月________日止，租赁期满，乙方将设备完好交给甲方办理退场手续，若乙方继续使用，应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。

　　2、租赁期间原则上每_均工作时间不超过8小时(折合1个台班)，每月累计不得超过_____小时(甲方免收租金天数对应的台班时间不计入累计时间)，确因工作所需超出______小时部分应视为加班，按超出工作小时数计收加班租赁费。设备租赁费按月租结算________元/月，______元/小时，如设备租赁期不足一个月，租赁费按实际天数乘以8小时结算，超出工作小时加班部分，另计收加班费。

　　第六条：保证金

　　经甲、乙双方协商，甲方收取乙方保证金______________元，作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满，扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后，保证金余额应退还乙方。

　　第七条：租赁机械的交货和验收

　　1、租赁机械在交货地点，由甲方向乙方(或其代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时，甲方不承担责任。

　　2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机械，同时将签收盖章后的租赁机械的验收交给甲方。

　　3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收，甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕，并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。

　　4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时，乙方应在交货当天，最迟不超过交货日期三天内，立即将上述情况书面通知甲方，由甲方负责处理，否则，视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。

　　第八条：租赁机械的使用、维修、保养和费用

　　1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油、维修、保养，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。维修一次使用的配件__________元以下由乙方负责承担，在_______元以上由甲方负责承担。

　　2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除，应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天，如超过三天，每超一天，应免收乙方相应天数乘以8小时租金。

　　3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中，致使第三者遭受损失时，由乙方对此承担全部责任。

　　4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款，均由乙方承担。

　　第九条：租赁机械运费的承担

　　租赁机械的进退场的费用、运费由甲、乙双方各承担一半。进场费由乙方承担，退场费用由甲方承担。

　　第十条：租赁机械的毁损和灭失

　　1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损(正常损耗不在此限)和灭失的风险。

　　2、在租赁机械发生毁损或灭失时，乙方应立即通知甲方，甲方有权选择下列方式之一，由乙方负责处理并承担其一切费用：(1)将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态;(2)更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用;(3)当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时，乙方应赔偿甲方。

　　第十一条：违约责任

　　1、乙方延迟支付租金时，甲方将在当日停机，如付款后继续租(使)用，造成的损失均由乙方负责。

　　2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金额____%的违约金。

　　3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，甲方有权采取下列措施：

　　(1)要求乙方及时付清租金和其他费用，并要求乙方赔偿甲方的损失;

　　(2)终止本合同，收回或要求归还租赁机械，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。

　　第十二条：争议的解决

　　凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，应提交________仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

　　第十三条：未尽事宜，双方另行协商解决，本协议壹式肆份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程设备租赁合同5

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　一、设备型号：数量：

　　二、租赁期限（时间）：工程机械设备的租赁方式为月租。甲乙双方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。

　　三、租金及支付：月租，每月租金元整（大写：_____元）人民币，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作，均由甲方自行负责，乙方租金仍按月租标准计收。

　　四、甲方应该安排好机械作息时间。

　　五、甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方，甲方不得擅自转租或抵押。

　　六、机械设备只能由乙方指定的操作工操作，其他人员不得上机操作。

　　七、违约责任：由违约方负责。

　　八、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起生效，机械退场办清退租手续，款项结清时，本合同自动失效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　日期：_________________日期：_________________

工程设备租赁合同6

　　承租方（简称甲方）：

　　出租方（简称乙方）：

　　一、设备型号：数量：

　　二、租赁期限（时间）：工程机械设备的租赁方式为月租。甲乙双方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。

　　四、甲方应该安排好机械作息时间。

　　五、甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方，甲方不得擅自转租或抵押。

　　六、机械设备只能由乙方指定的操作工操作，其他人员不得上机操作。

　　七、违约责任：由违约方负责。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

工程设备租赁合同7

　　甲方：_________(以下简称：出租方)

　　乙方：_________(以下简称：承租方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确设备租费双方的权利和义务，经双方协商，待订立本合同，以便共同遵守：

　　第一条设备名称、型号、规格及数量

　　第二条租赁期限

　　_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。合同期满如需要继续租用，应在本合同期满前十五日内，重新签订合同或办理续租手续，否则出租方有权将设备另行安排。

　　第三条工程项目，工作内容和施工地点

　　3.1.工程项目：_________

　　3.2.工作内容：_________

　　3.3.施工地点：_________

　　第四条租赁方式及所有权

　　4.1.租赁方式：本设备的租赁由出租方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。

　　4.2.租赁设备的所有权：合同附件所列租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁机械只享有租赁期间的使用权，没有设备的所有权。

　　4.3.未经出租方同意，承租方不得在设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成的全部后果由承租方承担。

　　第五条租赁价格计费时间及租费的签认

　　5.1.租赁价格：本设备按每月_________元(大写：_________)收取租赁费，以后使用时间，按三十个日历天数计算壹个月租费，最后使用时间，不足整月部分按每日历天_________元收取租赁费。

　　5.2.租赁计费起止时间

　　5.2.1._________年_________月_________日为本次设备租赁的计费开始时间，如果设备到达工地后承租方仍不开工，租赁时间照常计算

　　5.2.2.在机械租赁期间，因承租方原因或自然原因造成的机械停工，也按日历天数照常计算，承租方未按合同规定期限预付租费而停机，也按日历天数照常计算机械租赁计费时间。

　　5.2.3.机械退租时，承租方必须向出租方发出书面通知，出租方接到书面通知并认可的退租日期为本次的计费结束时间。

　　5.3.运转时间及租费有签认：机械到达工地之日属出租方原因若不能发电施工不作计费，承租方必须办理到达日期的签收手续。租赁计费时间开始后，双方每月签认一次机械租赁费。最后一次为退租之日。

　　5.4.机械的进退场费：机械的进出场运输由出租方负责办理，承租方协助装卸车。机械的进出场费全部由承租方承担。

　　第六条付款方式

　　6.1.设备发运之前，承租方须先预付给出租方一个月的租费_________(大写_________元整)及设备返程运费_________(大写_________)共计_________。

　　6.2.以后按每月预付一次租费，每次要在上次预付租金所能租用机械到期前五日预付下一个月租费。

　　第七条双方义务和责任

　　7.1.出租方的义务和责任

　　7.1.1.密切配合承租方的施工生产，满足承租方施工要求。服从承租方施工人员的施工安排，但有权拒绝承租方的违章指挥。

　　7.1.2.负责配备设备操作，维护人员，负责设备的操作，日常维护保养和故障的处理，确保机械技术状态完好。如因故障造成单次连续停机超过三天以上，则超过的天数不收台班费。

　　7.1.3.负责操作人员的工资及设备维修配件

　　7.1.4.与承租方共同办理机械设备的`租费签认工作。

　　7.2.承租方的义务和责任

　　7.2.1.负责工作期间租赁机械和操作司机的安全，严禁违章指挥，如违章指挥造成机械化和人员的损伤，承租方承担一切责任损失。

　　7.2.2.免费提供出租方操作司机的食宿。承担司机加班费及施工补助。

　　7.2.3.负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作，负责租费的及时支付。

　　7.2.4.负责租赁期间设备保护及看守，确保发电机安全。

　　7.2.5.提供合格的燃油及润滑油。因燃油不合格，司机有权不加油，造成的停机损失由承租方承担。

　　7.2.6.租赁期间，如出租方购买零配件及材料，承租方应提供交通方便，所需资金在承租方挂支，在租费中抵扣。

　　7.2.7.负责租赁机械进出场运费，负责运输安全，承担运输费用及保险费。

　　第八条租赁机械的毁损和灭失

　　8.1.承租方承担在租赁期内发生的承租方责任租赁机械的毁损(正常损耗不在此内)和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行合同或造成损失时双方根实际情况协商解决。

　　8.2.在租赁机械发生毁损和灭失时，承租方应立即通知出租方，出租方有权选择下列方式之一，由承租方负责处理并承担其一切费用。

　　8.2.1.将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态。

　　8.2.2.更换与租赁机械同等型号，性能的部件或配件使其能正常使用。

　　8.2.3.当租赁机械毁损功灭失至无法修理的程度时，承租方应按合同附件一之规定的损失赔偿金额，赔偿出租方。

　　第九条违约责任

　　9.1.承租方延迟支付设备进场费或者延迟预付机械租费时，出租方设备将延迟进场功停机。

　　9.2.未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。

　　9.3.承租方如不按期支付租费或违反本合同的任何条款时，出租方有权采取下列措施：

　　9.3.1.要求承租方及时付清租费和其他费用，并要求承租方赔偿出租方的损失。

　　9.3.2.终止本合同，收回租赁设备，并要求承租方赔偿出租方的一切损失。

　　第十条本合同的附件

　　本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。本合同附件包括租赁合同附件一，租赁机械发运及到达签认收据，双方签认的机械租赁费。及双方通过协商做出的补充规定。

　　第十一条争议解决

　　本合同如发生争议，当事人双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解，也可向人民法院起诉。

　　第十二条本合同签字，盖章生效，合同一式四份，双方各持二份。

　　出租方(盖章)：_________

　　承租方(盖章)：_________

　　负责人(签字)：_________

　　_________年____月____日

工程设备租赁合同8

　　承租方：_________________有限公司（以下简称甲方）

　　法定代表人：_____________________

　　统一社会信用代码：_______________

　　通讯地址：_______________________

　　联系方式：_______________________

　　银行户头：_______________________

　　银行卡号：_______________________

　　出租方：__________________有限公司（以下简称乙方）

　　法定代表人：_____________________

　　统一社会信用代码：_______________

　　通讯地址：_______________________

　　联系方式：_______________________

　　签订地点：_______________________

　　机械名称及型号：_________________

　　签定日期：______年_____月_____日

　　根据《中华人民共和国合同法》，按照平等互利、自愿的原则，经双方协商一致，就工程机械租赁有关事项达成协议，签定本合同，双方愿共同遵守、履行：

　　一、合同标的约定

　　自________年__________月__________日起，至__________年______月________日止，甲方因施工需要，承租乙方下列设备，双方约定租金每月（大写）：______________________元（￥：________）；每月按30天计算，租期不足一个整月的，按实际天数计算，每天租金按月租金除以30计算。

　　表格：设备名称型号数量约定租金设备状况

　　设备名称规格型号数量租金设备（_元/每件）备注

　　二、双方的权利和义务

　　1、甲方按期付给乙方租金，对机械有监督使用权，在符合合同约定或国家规定的情况下，乙方必须服从甲方人员管理、听从安排和调配，积极配合甲方施工需要；如因不听从甲方人员调遣，造成甲方误工或引发质量问题，乙方应承担相应责任；

　　2、甲方只负责乙方机械的燃油费用，其他各种费用由乙方自己承担；

　　3、因甲方施工人员指挥不当或者其他原因造成的安全事故，由甲方承担安全责任；因乙方人员操作不当、粗心大意或者其他原因造成安全事故，由乙方承担安全事故的责任；

　　4、乙方必须保证机械性能良好，并配备足够的、具有相应操作资质证书的操作人员操作机械；甲方负责安排乙方人员的食宿，生活用品自备；

　　5、乙方机械收工时必须停放在甲方指定位置，甲方负责乙方机械的停车安全，承担机械被偷盗的责任；

　　6、合同存续期间，甲方无权把机械设备转租第三方；乙方也不得把机械设备另租第三方；

　　7、甲方根据工程进展和需要，有权决定机械租赁期限、终止或续签本本合同，但必须提前三天通知对方；

　　8、工程结束、租赁期满，结清租赁费用前，乙方应向甲方提供国家正规税务发票或由甲方代扣税金。

　　三、运输方式及费用承担

　　机械进场时，甲方支付乙方单程进场运费______________元，退场费用由乙方自己负担。

　　四、其他约定事项

　　1、乙方应充分利用雨天或工程施工间隙维修、保养机械。设备的正常维修正常时间，每月累计不超过__________天（含________天），甲方照付租金，超过____________天，甲方不再承担维修时间的台班费用，因耽误时间而引发的机械费用，从乙方租金中扣除；

　　2、连续下雨________天（含______天），计机械租赁费；超出______天，不能正常使用机械的，不再计算租赁费用，从当月租赁费用中扣除；

　　3、每天应扣除的租金按月租金除以30天除计算；

　　4、其他事项：______________________________________________

　　五、违约责任

　　1、承租方延迟支付设备进场费或者延迟预付机械租费时，出租方设备将延迟进场功停机。

　　2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。

　　3、承租方如不按期支付租费或违反本合同的任何条款时，出租方有权采取下列措施：

　　（1）要求承租方及时付清租费和其他费用，并要求承租方赔偿出租方的损失。

　　（2）终止本合同，收回租赁设备，并要求承租方赔偿出租方的一切损失。

　　六、合同生效方式

　　此合同一式二份，当事人双方各执一份，其他未尽事宜，双方应凭着协商的原则在国家法律、法规框架内处理。此合同双方签字认可后生效。

　　出租方（公章）：__________________承租方（公章）：__________________

　　法定代表人（签章）：_____________法定代表人（签章）：_____________

　　________年______月______日________年______月______日

工程设备租赁合同9

　　承租方： (以下简称甲方)

　　出租方： (以下简称乙方)

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按在照平等互利的原则，经过双方协商，就甲方向已方承租设备特签定此合同。

　　二、设备使用地点及工程项目

　　________________

　　三、设备的所有权和使用权

　　1、已方拥有租赁设备的所有权。

　　2、甲方仅在租赁期内本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。

　　四、租赁期限及租金结算方式

　　1、租期自_______年_______月_______日至工程完工止。

　　2、设备租赁费按小时计算：300元/小时，油料由已方自负。租赁费每月一结，结算后一个星期内结清。

　　五、租赁设备的使用、维修、保养

　　1、设备在租赁期间由甲方使用，已方应做好设备的日常保养、维修，使设备保持良好的状态，维修费用由甲方承担，维修保养如需甲方协助，甲方应尽量配合。

　　2、设备操作机手每天24小时值班。

　　六、已方的义务

　　1、为甲方提供性能良好的设备，及设备合格证等资料。

　　2、配备一名具备操作证的操作手(工资由已方自负)。

　　3、进入甲方工地后，已方机手应服从甲方施工现场管理人员的调度和指挥，并遵守甲方施工现场的规章制度，如不服从，甲方有权责令其改正或清除退场。

　　4、已方机手在施工现场，不服从施工人员安排擅自违章操作，由已方承担责任。

　　5、在施工场内由机手操作失误造成的一切安全事故由已方全部负责。

　　七、甲方的义务

　　1、负责提供已方机手的食宿，免费提供床位和住宿场地，餐费由乙方承担。

　　2、甲方不得强迫已方机手违章或超负荷作业。

　　3、租赁期间，设备在工地停放安全由甲方负责，如发生丢失、毁损由甲方按照本合同第一条核定价格赔偿，赔偿期限在丢失、损坏当日起三十天内。

　　八、违约责任

　　1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同。

　　2、在租赁期间，未经已方书面同意，甲方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件，不得以租赁设备进行转租或抵押，否则，由此造成的损失由甲方承担。

　　九、争议的解决

　　有关本合同的一切争议，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规解决。

　　十、未尽事宜

　　甲、乙双方另行协商解决。

　　本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，双方签字生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

工程设备租赁合同10

　　甲方(承租方)：

　　乙方(作业方)：

　　为了确保挖机在租赁过程中正常运行，经甲乙双方就挖机租赁有关事宜进行协商，特签订本合同。

　　一、甲方的权力和义务

　　l、甲方承担挖机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿，以及设备的保管。

　　2、甲方提供作业任务。

　　3、甲方负责挖机作业全面管理，合理制定施工计划。

　　二、乙方的权力和义务

　　l、提供8成新以上的挖机一台，机械操作手两名，确保车况正常，如因机械故障，月度内维修保养时间不得超除三天，若有超出甲方保留处罚的权力。

　　2、乙方自理挖机的维修配件和辅油开支，以及业务往返的差旅费用。

　　3、乙方应服从甲方的合理安排，真正做到安全高效，自理施工过程中自身人为造成的安全责任。

　　三、租赁期间作业时间规定：

　　租赁期间挖掘机的作业时间听从现场安排，工地视24小时均为工作时间，作业人员保证随叫随到。

　　四、进退场费用规定

　　甲方租赁乙方挖掘机期限不足2个月的，进出场费用由甲方承付;达到2个月以上(含2个月)的进场费由甲方承付，乙方负责出场费用。

　　五、租金计算

　　1.合同宗旨为月度租赁，但是为更好的充分利用和管理，按天计算。用挖斗的元/月，用破碎锤的元/月。

　　2.每月按27天计算，挖斗每天为元/天，破碎锤元/天。

　　3.天的计算。

　　甲方没有工作面，正常计日工，工长开据任务单。

　　甲方有工作面，由于乙方的原因(如机械故障)，不能作业的，一天内耽误2小时以内的，不做扣除，工长出具任务单。耽误超过2小时在5小时以内的，扣除半天，按半天计算，工长出具任务单。如超出5小时，但又能及时工作的，有工长视工作情况而定。一天的开始从凌晨6点开始计算到次日凌晨6点。

　　六、租赁费用的计量与支付

　　1.计量。挖掘机司机每天从工长出开据任务单，每月25日前拿任务单到合同部开出结算单，然后到材料部、机械部、工区主任签字。

　　2.支付。

　　七、安全责任及设备保管

　　1、甲方必须提供安全的施工环境，正确指挥施工，如乙方觉得施工环境太差，工作难度太大，作业很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工，造成设备及人员伤亡，甲方全部承担赔偿。

　　2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生，造成设备损坏和人员伤亡，甲方承担责任。

　　3、属乙方挖机手责任，造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。

　　4、乙方责任人员必须听从安排，积极、主动配合甲方责任人员的指挥，优质高效完成每天的工作，并遵守甲方的作业时间和规章制度。

　　5、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。

　　八、综上所述，甲、乙双方互相遵守，确保施工正常进行。本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程设备租赁合同11

　　（以下简称甲方）

　　（以下简称乙方）：

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》有关规定，按照平等互利的原则，经过双方协商一致，特签订本合同。

　　一、设备名称、数量及规格型号：

　　二、设备使用点：。

　　三、租赁时间：租赁期限暂定个月（含节假日），设备起用和停用时间双方议定为：租赁设备乙方安装调试完毕并向安监站报验获得《使用登记牌》，且持证人员到位后为起租日（当日开始连续计算租金，由甲方签字后认可）。租金连续计算至合同履行完毕。春节期间乙方可以报停，报停时间不得超过20日。如甲方停用乙方设备，通知乙方设备出场之日起为止租日。

　　四、租赁价格及付款方式：

　　1、设备租赁费每月，不足月按天折算，租赁期间租金每30天结算一次，月结月清。

　　2、设备进退场、安装、检测、日常保养、维修和拆卸均由乙方负责。全部费用监站报验获得《使用登记牌》时一次付清。

　　3、设备操作工由乙方负责安排，工资含在租赁费内，保证操作工持证上岗，按操作规程安全操作，工作时间满足甲方工程施工需要（上午6：30—11：30，下午13：00—18：00）。

　　五、所有权及使用权

　　1、设备在租赁期内，所有权属乙方，甲方享有使用权，但不得转让，转借或作为财产抵押。未经乙方同意，亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。乙方有权检查设备的使用和完好情况，甲方应提供一切方便。

　　2、设备应购买保险，费用由乙方负责，乙方应严格按照升降机安全操作规程操作，并负责设备的日常维修和保养、检测，日常维修、保养、检测应选择在雨天且不影响甲方施工。

　　六、双方的权利和义务：

　　1、甲方的权利和义务：

　　1。1甲方负责施工升降机混凝土基础，乙方负责预埋件的预埋，技术质量符合乙方提供的图纸要求，并向乙方提供相关资料。

　　1。2有权要求乙方根据工程进度及时做好升节安装工作以满足工程进度要求（升节、附墙必须提前三个工作日通知乙方），但每次加节高度不得低于18米。甲方负责安排附墙架所需安全走台的搭建与拆除。

　　1。3施工升降机到工地后，如无法一次性安装到位，甲方必须将标准节、附墙架及配件妥善保管在塔机作业区内，以便下次顺利安装。

　　1。4维护施工场所正常秩序，保证乙方人员、设备安全，承担甲方原因造成的安全和机损事故责任及相应的经济损失。

　　1。5设备操作司机由乙方负责配备，操作人员必须持证上岗，遵守设备安全操作规程，甲方不得强令操作人员违章作业，并要求相关专业技术人员每天下班后停机对设备进行检查保养。

　　1。6负责提供施工升降机专用电箱和设备正常运转所需电源及容量并接至电控箱内。租赁期间所耗电费由甲方承担。

　　1。7负责乙方进出场的场地、道路的平整并为设备进出场提供必要条件，施工升降机安装、拆除退场时指派一名有经验人员协调有关事项。

　　1。8施工升降机退场时，必须将施工升降机的相关资料退还给乙方，不得扣留。

　　2、乙方的权利和义务：

　　2。1提供符合国家标准，市安监站规定质量可靠的施工升降机。由乙方安排操作人员并持证上岗。

　　2。2向甲方提供施工升降机基础施工图纸及相关资料，参与施工升降机基础定位及基础完成之后的验收工作。

　　2。3负责施工升降机的安装、附墙与拆卸专项施工方案的编制、审核。

　　2。4负责该施工升降机的安装、顶升、附墙及拆卸工作。

　　2。5设备在租赁期间的所有权属于乙方。

　　2。6甲方违约欠款，乙方有权停机，有权提前拆除租赁设备，并向甲方追索相关经济损失。

　　2。7乙方应在下班后或雨天，且不影响甲方正常施工时对设备进行日常维修、保养、检测等，当设备出现突发故障时必须及时派人修理，排故时间不超过2个小时。每次故障维修影响甲方施工超过2个小时的，扣除当天租赁费。

　　八、违约责任：

　　1、双方应严格履行合同条款，否则违约方必须承担违约所造成的全部经济损失。

　　2、甲方必须严格按合同规定的时间、金额向乙方支付各种费用，否则乙方有权每日按应收金额千分之三向甲方收滞纳金。

　　九、其它约定：

　　1、本合同管辖地为乙方所在地。

　　2、设备及操作人员均由乙方提供，若发生任何安全责任事故，均由乙方承担，甲方不承担任何连带责任。

　　3、本合同未尽事宜，双方协调一致后另补充规定，其补充规定与本合同具有同等效力。

　　十、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方签字或盖章之日起生效。

　　甲方（公章）：_________　　　　　　　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________　　　　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程设备租赁合同12

　　尊敬的审判长、审判员：

　　四川法银律师事务所受岳阳设计院及成都分院的委托，指派我们担任岳阳设计院及成都分院的代理人。现发表如下代理意见：

　　一、被上诉人的请求已超过诉讼时效

　　1.《民法通则》第136条规定：拒付或延付租金的诉讼时效期间为一年。本案“候连书”承诺支付租金的时间为20xx年5月中旬。然而，被上诉人于20xx年7月才向法院提起诉讼。其请求已超过一年的诉讼时效期间。

　　2.被上诉人从未提交任何关于诉讼时效中止、中断和延长的证据。

　　3.一审判决“审理查明”部分，没有任何关于诉讼时效延续的事实依据;然而，在“本院认为”部分，却直接以“原告亦向被告主张了其权利”作为“基础事实”，认定诉讼时效连续。这里，所谓的“基础事实”，完全是“凭空而来”的。

　　据此：即使上诉人与被上诉人之间存在欠付租金的关系，被上诉人的请求也已经超过诉讼时效，丧失胜诉权。

　　二、上诉人与被上诉人之间没有租赁合同关系

　　1.成都分院《营业执照》载明的“成立时间”为20xx年12月12日，而《机械设备租赁合同》(下称《租赁合同》)的签订时间为20xx年7月5日。签订合同时，成都分院根本就没有成立。绝不可能以成都分院的名义与被上诉人签订《租赁合同》。

　　2.《租赁合同》最后一条明确约定“经双方加盖公章后正式生效”，这属于附生效条件的合同。因成都分院当时还没有成立，《租赁合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附条件不成就，合同当然不生效。

　　3.候联界确系岳阳设计院成都分院的负责人，但是，并不是候联界的所有行为，都应由岳阳设计院承担责任。只有其“在职务范围内”的行为，才能由岳阳设计院承担责任。

　　4.岳阳设计院的经营范围是“工程设计”，租赁空压机的用途属于“工程施工”范畴。因此，即使候联界有租赁空压机的行为，也不属于“在职务范围内”的行为。其责任不应当由岳阳设计院承担。

　　5.建设工程领域，普遍存在借用资质的现象。候联界除在使用岳阳设计院的资质外，还借用了“四川广安智丰建设工程有限公司”(下称“广安智丰公司”)的资质。而且广安智丰公司具有“施工资质”。凭什么认定，候联界的签字行为就代表岳阳设计院，而不是代表“广安智丰公司”呢?

　　三、上诉人与被上诉人之间没有实际履行《租赁合同》

　　1.一审判决认定：上诉人与被上诉人之间实际履行合同的依据是“候连书、候颖渊是岳阳设计院的职工”。

　　针对这一问题，二审法官当庭询问了被上诉人的经办人秦光明。

　　法官问：“候连书是不是岳阳设计院的职工?”

　　秦光明答：“不知道是不是岳阳设计院的职工，只知道是候连界的亲兄弟”。

　　被上诉人的经办人至今都仍不知道“候连书”是否是岳阳设计院的职工。一审法院凭什么认定候连书是岳阳设计院的职工呢?

　　然而，被上诉人的代理人仍称“候连书是岳阳设计院的职工”属于是“众所周知”的事实，想以此逃避其举证责任。

　　2.《租赁合同》第6条约定：设备进出场时，要签进出场单。被上诉人并没有提供与上诉人之间的设备进出场单。

　　另外，与协议履行相关的证据，还包括已支付的部分租金、进出场拖车费、汽油费、机械手人工费、设备维修费等诸多凭证。岳阳设计院从来没有支付过这些费用。谁支付的这些费用，谁才与被上诉人之间具有实际履行租赁合同的关系。

　　3.被上诉人主张：其与上诉人之间存在实际履行合同的关系。被上诉人应当承担举证责任。如果不能举证，则应当承担不利的后果。

　　四、涉案设备的承租人应当是“广安智丰公司”

　　1.白鹤滩电站支洞配套工程(二工区)的劳务承包人是“广安智丰公司”。这有广安智丰公司与业主方签订的《劳务合同》、《民工工资保证合同》为证。《劳务合同》、《民工工资保证合同》的签章处反映“候连书”系广安智丰公司的委托代理人。

　　2.“候连书”与广安智丰公司签订的《内部承包协议》，更明确了候连书借用广安智丰公司资质承揽项目的事实。因此，“候连书”的签字，只能是代表广安智丰公司，而不能代表岳阳设计院。

　　3.一审法院仅仅因为被上诉人将设备交给了“候连书”，就以此推定“候连书”是岳阳设计院的职工。按此逻辑推理：如果被上诉人将设备交给了一审法院，那么，一审法院是否就是岳阳设计院的分支机构了呢?显然，这种推理是十分荒谬的。

　　综上所述：

　　1.白鹤滩电站二工区是广安智丰公司承包的施工项目。候连书是广安智丰公司的委托代理人和实际施工人，也是本案租赁物的实际使用人。

　　2.候连书及侯颖渊并非岳阳设计院或成都分院的员工。二人的签字行为，只能代表广安智丰公司，而不是代表岳阳设计院或成都分院，其责任也只能由广安智丰公司承担。

　　3.被上诉人的请求已超过诉讼时效期间。

　　此致

　　遂宁市中级人民法院

　　四川法银律师事务所

　　杜正武付贤禹律师

　　二〇一三年一月十五日

工程设备租赁合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　本着互惠互利原则，经双方协商，就甲方租赁乙方工程机械达成以下一致意见：

　　一、租赁设备如下;

　　二、计算支付

　　1、租赁费用租金按月支付，每月号为结算支付日期，所结算和支付的费用为上月的租赁费用，甲方以转账形式结算支付乙方租赁费用，乙方提供发票。

　　2、结算时，乙方凭甲方机械管理部门提供的机械运转记录和罚款记录到合同部进行结算。

　　3、设备进场、退场费用由乙方承担，甲方不予支付。

　　三、甲方负责燃油费用和机械操作员食宿，乙方负责其他全部机械日常费用。

　　四、乙方必须配备两名机械操作手24小时听从安排，乙方机械必须保证保险手续齐全(含司机保险)，乙方机械操作人员在安全的情况下服从甲方指挥调配，并按甲方指定位置停放，否则出现一切机械安全事故由乙方全权负责(例如油料丢失，机械扳手部件丢失等)。如有不听从安排的，每次事情节扣除相应租金。

　　五、在施工过程中甲方发现乙方因机械性能不好，影响正常施工时，甲方有权要求乙方调换机械或将所租用机械退租。机械每月维修时间累计不能超过2天，超出两天扣除超出天数租金。

　　六、因地震、降雨、灾害天气造成停工三天以上，甲方按天扣除租赁费用。

　　七、施工期间，由于乙方原因造成的安全事故由乙方承担全部责任。

　　八、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。

　　九、补充：

　　甲方：

　　乙方：

　　法人代表：

　　委托代理人：

　　日期：

　　账号

　　开户行：

　　联系人电话：

　　日期：年月日

工程设备租赁合同14

　　承租方： (以下简称甲方)

　　出租方： (以下简称乙方)

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按在照平等互利的原则，经过双方协商，就甲方向已方承租设备特签定此合同。

　　二、设备使用地点及工程项目

　　G320湘潭绕城线一期及白云路工程

　　三、设备的所有权和使用权

　　1、已方拥有租赁设备的所有权。

　　2、甲方仅在租赁期内本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。

　　四、租赁期限及租金结算方式

　　1、租期自20xx年9月5号至工程完工止。

　　2、设备租赁费按小时计算：300元/小时，油料由已方自负。租赁费每月一结，结算后一个星期内结清。

　　五、租赁设备的使用、维修、保养

　　2、设备操作机手每天24小时值班。

　　六、已方的义务

　　1、为甲方提供性能良好的设备，及设备合格证等资料。

　　2、配备一名具备操作证的操作手(工资由已方自负)。

　　4、已方机手在施工现场，不服从施工人员安排擅自违章操作，由已方承担责任。

　　5、在施工场内由机手操作失误造成的一切安全事故由已方全部负责。

　　七、甲方的义务

　　1、负责提供已方机手的食宿，免费提供床位和住宿场地，餐费由乙方承担。

　　2、甲方不得强迫已方机手违章或超负荷作业。

　　3、租赁期间，设备在工地停放安全由甲方负责，如发生丢失、毁损由甲方按照本合同第一条核定价格赔偿，赔偿期限在丢失、损坏当日起三十天内。

　　八、违约责任

　　1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同。

　　九、争议的解决

　　有关本合同的一切争议，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规解决。

　　十、未尽事宜

　　甲、乙双方另行协商解决。

　　本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份，双方签字生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

工程设备租赁合同15

　　出租人(甲方)：

　　承租人(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量：

　　第二条租赁物资的用途及使用方法：

　　第三条设备租赁期限：自年月日至年月日。因雨天或其他不可抗因素导致无法施工，工期顺延。承租人因工程需要延长租期，应在合同届满前10日内，重新签订合同。

　　第四条租金、租金支计算方式：收取租金的标准：

　　第五条租金的支付方式和期限：租金结算方式全部采用现金方式结算，每月30日结算租金。

　　第六条燃油由乙方提供正规中石油或中石化燃油。

　　第七条由甲方提供驾驶员1名，工资由甲方提供，食宿由乙方负责。

　　第八条本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　第九条争议的解决：设备租赁过程中，出现本合同未尽事项双方发生争议的，双方协商解决，协商未能达成一致的交由工程所在地区法院管辖。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日