消防劳务合同

时间：2023-01-08 10:18:52 劳务合同我要投稿

消防劳务合同15篇

　　随着法律观念的深入人心，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编为大家整理的消防劳务合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

消防劳务合同15篇

消防劳务合同1

　　甲方（雇主）：

　　地址：

　　联系电话：

　　乙方（雇员）：

　　身份证号：

　　家庭住址：

　　联系电话：

　　甲、乙双方根据国家劳动保障法律、法规，在平等自愿和协商一致的基础上，签订本合同：

　　一、工作内容

　　1、聘任乙方为甲公司的专职消防队人员，工作地点为_______。

　　2、在合同期内，乙方无正当理由应服从甲公司的工作安排。

　　二、合同期限

　　合同期限采取固定期限。合同期限为_______年。即从_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

　　三、劳务报酬

　　甲方按月工资方式支付乙方工资，支付日期为每月_______日前，月工资_______元，奖金按甲方的规定执行。

　　四、劳动保护和劳动保险

　　甲乙双方约定，甲方为乙方购买_________意外伤害保险卡，用于乙方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害的补偿。保险期间与本合同期限相同。

　　。

　　五、劳动纪律

　　甲方应依法制定本单位的各项规章制度和乙方行为规范，并在乙方上岗前以书面形式发给，同时督促其实施。乙方应严格遵守劳动纪律，保守本单位的工作秘密，如有违法违纪行为甲方可依法律法规和本单位规章制度，给予必要行政处理。

　　六、合同解除

　　1、经甲、乙双方协商一致，本合同可以解除。

　　2、乙方有下列情形之一的，甲方可以随时解除劳务合同：

　　（1）被证明不符合聘用条件的。

　　（2）连续旷工超过10个工作日或者1年内累计旷工超过20个工作日的。

　　（3）严重违反劳动纪律或聘用单位依法制定的规章制度的。

　　（4）严重失职、营私舞弊，对聘用单位利益造成重大损害的。

　　（5）被依法追究刑事责任的。

　　（6）有贪污、盗窃、赌博、打架斗殴等行为的。

　　（7）犯有其他严重错误的。

　　3、有下列情形之一的，甲方可以解除劳务合同，但应当提前______日以书面形式通知乙方：

　　（1）乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的工作的。

　　（2）乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的。

　　（3）考核不合格。

　　（4）劳务合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳务合同无法履行，经甲、乙双方协商不能就变更劳务合同达成协议的。

　　七、违约责任

　　一方违反劳务合同，给对方造成损失的，应当根据损害后果和责任大小承担违约责任，违约金数额由双方协商确定。

　　八、争议处理

　　若发生劳动争议，可以自争议发生之日起_______日内向_______劳动争议仲裁委员会提出书面申请。不服仲裁裁决的，自收到裁决书之日起15日内可向当地人民法院提起诉讼。

　　九、其他

　　1、本合同签订后，双方必须严格履行。合同一式_______份，甲、乙方各执_______份，_______份归入个人档案，均具有同等效力。

　　2、本合同没有订明的事项，按有关规定执行或双方协商解决，本合同订明的事项，与新法律、法规有抵触的，按新法律、法规执行。

　　甲方（盖章）：

　　代表人（签字）：

　　_______年_______月_______日

　　乙方（签字）：

　　_______年_______月_______日

消防劳务合同2

　　甲方：______________ (以下简称甲方)

　　乙方：______________ (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》等国家法律、法规、条例、条令，为确保消防工程按期完成，按照高标准、严格要求完成施工任务的总体目标，本着诚信、互惠互利，明确双方权利、责任、义务的原则，经甲、乙双方平等协商，甲方将____________________________工程的消防工程承包给乙方，特签订以下合同条款：

　　一、工程名称：____________________________

　　二、工程地点及规模：____________________________

　　三、承包内容及范围：

　　1、以上工程按设计图纸要求施工，乙方承担以上工程所有项目的劳务。因乙方不按规范施工造成二次验收，费用自付，扣除返工材料费。

　　2、二级配电箱后面的所有配电箱，空开、电缆、电线及在施工中所需要的所有机械设备、照明等(除塔吊、上人电梯外)，一律由乙方自己负责购买安装使用。如需在甲方库房领用，甲方按照市场价加库管费扣回。各分项工程在施工中，现场必须符合安全生产文明施工条例(文明施工所产生的工时由乙方负责)，必须符合现行国家有关规定的规范。

　　3、赶工期的夜晚加班费、冬施工的取暖费，安全文明施工措施费，劳务保险费。

　　4、以上合同内工作不能按甲方要求完成的，甲方有权安排其他施工队伍进场施工，费用将从乙方工程款中直接扣除。

　　四、承包单价及总价：

　　甲方按本标段工程的消防分部工程的劳务分包给乙方，劳务分包总费用为固定总价：________万元，包含变更在内不以任何形式增减劳务分包费用。

　　五、工期

　　总工期______________天，________年________月________日至________年________月________日。乙方每延误一天罚款________元。因甲方造成工期延误及天气自然因素延误工期顺延。

　　六、付款方式：

　　每月工程进度款按照甲方审定完工验收合格工程量的________%支付工程进度款。所承包内容全部完工经检查合格后1个月内，工程款付至________%，工程竣工验收合格后2个月内，工程款付至________%，其余工程款在工程质量保修期(2年)完后2个月内付清。

　　七、工程质量保修：

　　乙方完成的工程量按国家相关标准保修，保修期限为国家保修期限2年。乙方承包范围内工程如有渗漏情况，乙方负责维修，如因渗漏造成他人损失的，乙方负责培偿。乙方在接维修通知后，24小时内人员到现场维修，48小时内维修好。乙方在规定时间内不到现场或没有在规定时间内修好的，甲方可另派人员维修，维修费用从乙方工程款中扣除。

　　八、安全文明施工

　　1、认真贯彻执行国家有关安全文明生产方针、政策、法规、条例、规程、规范等上级有关规定。严格执行《武汉市建筑施工现场安全质量标准化达标实施手册》。对所承包劳务工程的安全施工、文明施工负全责。

　　2、认真执行甲方、监理、项目部关于安全文明生产的布置、任务要求，乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施监督、检查。

　　3、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

　　4、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品，不按规定戴防护用品的人员不得上岗，施工作业人员在作业时间内不得喝酒，严禁酒后作业。酒后上班者，若出现安全事故，一切责任由乙方自行负责。

　　5、乙方必须严格遵守项目部施工现场各项管理制度和安全制度，对工作人员加强安全教育，严格按照施工安全操作规范规程操作，乙方施工人员因违反安全操作规程发生任何人身伤亡事故的，由乙方全权负责，或由乙方人员操作失误造成他人事故的，造成的一切经济损失，均由乙方责任承担，甲方概不负责。

　　6、建立安全质量事故的处罚规定，在施工中如发生职工人身安全事故，医药费每人次在叁万元(含叁万元)以内的，则由乙方自行承担，超出部分由甲乙双方按其责任划定承担赔偿。

　　7、乙方不得聘用弱智人员从事该项劳务工作，不得带无行为能力和与本工作无关的人员进入施工现场。

　　8、未经项目部同意任何人不得改、拆外脚手架、连墙杆上的钢管、扣件、立面、水平防护。

　　9、严禁乙方作业人员私自搭接电，扰乱施工现场生产秩序，发生拉闸断电一次处以罚款________元。

　　10、严禁在无安全防护的外架上施工作业，乙方作业人员发现安全隐患应及时报告项目部管理人员，在安全隐患没有解除前，乙方作业人员有权拒绝此处施工作业。

　　11、施工中因乙方人员违章作业出现人身伤亡事件等重大安全事故，由此引起的相关损失全部由乙方承担。

　　十、安全管理及处罚细则：

　　(一)、坚持班前会。利用上班前五分钟，召开全班组施工人员会议，布置安全工作事项，检查工人安全装备、身体状况及特殊情况。

　　(二)、坚持安全检查。班头、班组安全员上班前、工作中、下班时要随时进行安全自检，发现隐患及时整改，把安全事故苗头消灭在萌芽状态。

　　(三)、安全管理处罚条例：

　　1. 进入工地必须带好安全帽，发现未戴安全帽者每人每次罚款________元∕次，班组长要负连带责任罚款________元∕次。

　　2. 高空作业要系好安全带，如不系安全带者，发现一人罚款________元∕次。

　　3. 高空作业，严禁打闹嬉戏，发现一人，罚款________元∕次。

　　4. 高空作业，严禁向下抛掷物品，发现一次罚款________元∕次，发生安全事故由当事人和班组承担。

　　5. 施工机械不准带病作业，如发现一次罚款机械操作人员________元∕次。

　　6. 施工现场严禁烟火。

　　7. 施工用电应由专业电工负责，凡发现乱搭乱接电的现象，罚款当事人________元∕次，并将电线全部拆除。

　　8. 严禁非开机人员攀登塔吊及施工电梯，违者一次罚款________元∕次。

　　9. 楼层施工中严禁高空丢物，发现一次罚款当事人________元，班组长________元，并勒令该责任人退场。

　　10. 施工现场员工辱骂、威胁、殴打项目部管理人员，对责任人罚款________―________元，班组长罚款________元，并勒令该员工退场。

　　11. 员工居住的卧室，白天灯不关、电扇、空调不关每次罚款________元。

　　12. 每周定期召开项目部工地例会，缺席每次罚款________元，迟到________元。该费用作为开会招待费用，延期缴纳按双倍罚款。

　　十一、现场文明施工处罚细则：

　　1. 严禁在工地乱倒饭菜，每发现一次罚款________元∕次。

　　2. 不准在工地上随地大小便，特别是在建筑物内、院角, 生活区处每发现一人一次罚款________―________元。

　　3. 有盗行为的，罚款当事人________元/次，罚款当事分包人________元/次。

　　4. 不准在工地上打架斗殴，发现一起不论任何原因，双方班组罚款________元∕次，由此所发生的伤残费用，由各自承担，情节严重者，送公安机关处理。

　　十二、甲乙双方的责任：

　　1、甲方的责任：甲方向乙方提供技术交底、生产进度计划、验收规范及质量评定标准，甲方向乙方提供住宿，生活设施，材料加工场地。甲方向乙方提供建筑施工用料，塔吊、上人电梯。甲方及现场主管对乙方的施工质量进度安全进行统一指挥、指导，监督和检查，帮助解决施工中出现的问题。

　　2、乙方的责任：

　　1)、必须按照甲方提供的技术交底内容，进度计划，验收规范及质量标准，精心组织技术力量施工，加强工人安全质量及技术教育，提供施工队伍的业务素质和文明施工程度。

　　2)、在施工过程中，乙方要接受甲方的监督、检查、指导，按照甲方所提出的措施要求严格施工无条件执行。对乙方不按甲方要求施工的项目，甲方不予竣工结算、支付工程款。

　　3)、乙方必须保证自己班组进场人员的健康、人身安全。乙方不得克扣乙方人员工资，因乙方人员管理问题所发生的后果，由乙方负一切责任。

　　4)、乙方不得以甲方任何名义对外签订合同或协议，乙方对外所签订的合同、协议责任自负，甲方不承担任何连带责任。

　　5)、如乙方施工的工程不能达到甲方的要求和有关技术规范及验收标准要求，甲方有权要求乙方整修或赔偿甲方损失，乙方不按要求进行整改和赔偿损失的，甲方不予计价，并有权解除与乙方签订的工程施工合同。由此引起的一切经济损失由乙方负责。

　　6)、乙方无条件配合给水、电、气安装，消防安装、防盗门、窗安装、电梯安装的配合补料收尾等工作，乙方不另计费。

　　7)、为了工人的身体健康，乙方施工人员进场后不准擅自开火煮饭，发现一次，罚款________—________元/次。

　　8)、乙方工程进度缓慢、工程质量达不到甲方要求或未按甲方要求的，甲方有权对乙方进行经济处罚，罚款在计价中扣除。乙方所施工的工程达不到甲方的进度或质量要求，甲方有权解除本合同，并不承担乙方所造成的一切损失。

　　9)、经甲方书面通知乙方增加人员实力或机械设备，而后乙方仍不能满足甲方进度、安全、质量要求的，甲方有权增加其他劳务队伍，甚至解除本合同，并按工程量的________﹪结算，乙方不得有异议。

　　十三、本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份，双方签字后即生效，具有同等的法律效力。工程验收合格，进行结算付清劳务费后，此合同终止。

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　________年 ________月 ________日

消防劳务合同3

　　甲方（工程承包人）

　　乙方（劳务分包人）

　　1、劳务内容

　　甲方（工程承包人）乙方（劳务分包人）依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平、诚实信用的原则上，鉴于工程承包人已经签定工程总承包合同，双方就劳务分包事项协商，达成一致，订立本合同。

　　1.1劳务分包人资质情况

　　1.2劳务分包工作对象及提供劳务内容

　　工程名称：工程地点：分包范围：

　　1.3分包工程期限

　　开始工作日期：

　　结束工作日期：年月日

　　总日历工作天数天

　　1.4质量标准

　　按照总（分）包合同有关质量的约定，国家现行的《建筑工程施工及验收规范》和《建筑安装工程评定标准》本工作必须达到质量合格。

　　1.5总（分）包合同

　　工程承包人应提供总包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印

　　件一份，供劳务分包人查阅。

　　1.6图纸：工程承包人应在劳务分包开工天前，向劳务分包人提供图纸 1 套，以及与本合同工作有关的标准图纸 1 套。

　　2、工程承包人的义务

　　2.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向分包人负责。

　　2.2在年日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地。

　　2.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制季度、月施工计划，物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，监督检查和验收。

　　2.4组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集管理及交工验收。

　　2.5统筹安排，协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施，工作用水。用电及施工场地。

　　2.6按时提供图纸，及时交付应供材料、设备所提供的施工机械设备，周转材料安全设施保证施工需要。

　　2.7按合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬。

　　2.8负责与发包人监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。

　　3、劳务分包人义务

　　3.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系，自觉遵守法律法规及有关规章制度。

　　3.2劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划。经工程承包人批准后严格实施。

　　3.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，科学安排作业计划，设入足够的人力、物力、保证工期，加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

　　3.4自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查，接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况，与现场其他单位协调配合，照顾全局。

　　3.5按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

　　3.6劳务分包方负责办妥消防报检，验收手续。

　　3.7做好施工现场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完成部分的产品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

　　3.8妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具，周围材料及其他设施。

　　3.9劳务分包人必须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。

　　3.10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

　　3．11禁止转包或再分包，劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或分包给其他人，否则劳务分包人将依法承担责任。

　　3.12劳务分包方应充分预见本工程施工中可能存在的一切非不可抗力风险，并做好足够的保全措施，亿利于工程的施工并保证整体施工质量。

　　3.13劳务分包方与其他专业施工方密切配合，不得互相推诿，否则甲方有权终止合同，一切损失由乙方负责。施工过程中，因劳务分包方未通知各交叉施工单位先行施工而造成返工，返工费用全部由乙方承担。

　　4、安全施工与责任

　　4.1劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成的责任和因此而产生的费用，由劳务分包人承担。

　　4.2乙方应遵守国家级地方主管部门，业主，总包，监理对于该工程的各项管理制度，由乙方原因造成甲方被处罚的，甲方按处罚结果双倍处罚乙方。

　　5、保险：劳务分包人必须为从事危险作业职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

　　6、材料设备的供应、保管、使用

　　6.1劳务分包人在接到图纸后天内，向工程承包人提交材料、设备、配件供应计划，经确认后工程承包人应按照供应计划要求的质量、品种、规格、型号数量及时供货。

　　6.2劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料，设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

　　7、劳务报酬的计算及支付

　　7.1本工程的劳务报酬采用下列方式计算：（不含材料）

消防劳务合同4

　　发包人(全称) (以下简称甲方)

　　承包人(全称) (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

　　第一条：工程概况

　　工程名称：______________________________________

　　工程地点：______________________________________

　　工程内容：______________________________________消防通风施工图纸，施工范围包括以下项目：

　　1、消火栓系统;

　　2、自动喷淋系统;

　　3、自动报警系统;

　　4、通风排烟系统;

　　5、配合厂家及甲方对以上系统进行调试和消防验收工作。

　　施工范围包括以下项目：

　　1、管道穿墙穿板补洞;

　　2、消火栓箱洞口补洞;

　　3、室外管沟土方开挖回填;

　　4、高空搭设脚手架;

　　5、处理与业主方及其他施工单位的协调工作;

　　6、积极做好工程过程中的工程签证;

　　5、做好消防竣工资料的收集、整理、编排。提供标准版面的消防验收资料。

　　第二条：合同工期

　　20xx年03月10日——20xx年___月___日(具体以现场甲方定的工期为准)。

　　第三条：工程质量

　　1、乙方必须按照工程施工图纸、说明文件及有关规范规定进行施工。

　　2、乙方在施工过程中，质量有不合格的应及时返工，费用由乙方承担。

　　第四条：工程价款

　　1、本工程人工费报价如下：

　　①消防喷淋管道

　　②消火栓箱

　　③自动报警系统

　　④自动报警预埋

　　⑤桥架

　　⑥消防水泵房

　　⑦风管制作安装

　　⑧通风设备吊装

　　⑨换气扇安装

　　以上①-⑨项人工费总价为大写：

　　2、工程中发生的修改变更，以监理确认的签证为准，人工费按签证金额的_____℅计取。

　　3、工程人工费预付款为合同总价的_____%

　　第五条：付款方式

　　1、由于本工程现也具备施工，在本合同签订后_____个工作日内，甲方一次性支付乙方工程预付款大写：_______________元)，乙方收到甲方的工程预付款后_____个工作日内进场施工工作。

　　2、根据工地进度情况，由甲乙双方协商，甲方根据施工进度支付乙方工程费用大写：__________元。

　　3、工程施工完工后，甲方支付人工费累计达总人工费的90%，即￥________元×90%=￥________元(大写：__________元正)，含以前每个月所领工程人工费进度款，并于次月1日前发放到施工队。

　　5、工程调试完成并经有关部门验收合格后，甲方于10个工作日内支付_______%工程费用_________元(大写：_____________元正)。

　　第六条：材料

　　由乙方提请主材、辅材、耗材、劳保用品及产品资料的采购计划，原则上要确保采用甲方的产品供给。当甲方提供的报价高于乙方自行采购价时，按甲、乙方双方的报价的平均加减法，取中间值为定价的原则执行。

　　第七条：违约及责任

　　合同签订后，双方均不得违约，否则违约方需支付守约方违约金，违约金为合同总价的5 %，并承担给对方造成的经济损失及相关责任。

　　乙方责任：

　　1、工程质量不符合规范规定质量要求的，乙方负责无偿修理及返工，费用由乙方承担;

　　2、施工过程中应同装修及其他专业积极配合，避免造成不必要的返工;服从公司现场管理人员的调度及安排;

　　3、工地现场安全教育由乙方负责，如出现任何安全事故甲方概不负责。

　　甲方责任：

　　1、甲方须提供3份图纸;

　　2、甲方须按时用现金支付工程款项;

　　3、工程中途停建、缓建及甲方材料原因，应采取措施弥补或减少损失，自己调节安排人员的工作;

　　第八条：安全施工

　　1、乙方必须加强现场管理，按现行的'法律法规组织施工，由于乙方措施不力造成的事故，责任由乙方承担。

　　2、工地现场按安全要求购买的相关保险，其费用由乙方自行承担。

　　第九条：工程保修

　　自验收合格之日起，乙方对整套系统保修两年，保修金为合同总价大写：________________(小写：￥__________元)的5%，即￥_________元×5%=￥_________元(大写：______________元正)，保修期满后7个工作日内付清。保修期间属于乙方施工质量问题，由乙方在24小时内到场维修，费用由乙方承担，乙方在24小时内不能到场的，由甲方和第三方安排维修，所产生的费用由乙方承担。属于产品问题或使用不当及人为损坏的，由甲方或者第三方承担所有费用，乙方负责修复，费用按实际发生结算，保修期满后，乙方提供终生有偿维修保养。

　　第十条：其它

　　1、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力;

　　2、本合同双方代表签字，加盖公章或按手印后即生效;

　　3、合同中未尽事宜，双方本着友好谅解的精神协商解决，如协商不成，双方同意向有关部门申请仲裁或诉讼;

　　4、双方身份证复印件或公司文件复印件做为附件附后。

　　甲方(签字盖章)：乙方(签字盖章)：

　　经办人：经办人：

　　签订时间：签订时间：

消防劳务合同5

　　甲方(劳务发包方)：_________

　　乙方(劳务承包方)：_________

　　甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：

　　一、工程概况

　　工程地址：_________

　　工程名称：_________

　　工程内容：_________

　　二、承包价格

　　室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：

　　箱体规格：1600_700_240，单价：_________元/只

　　室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：

　　喷头类型：下喷，单价：_________元/只

　　消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用(3元/米)。具体单价如下：

　　探头单价：_________元/只

　　室外消防给水系统只按管道长度计算(消防水池给水主管至室外市政给水管，约120米)，不计配件等其他安装费用。共计_________元，土方开挖费用不包含在内。

　　开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下：费用内容：开DN150洞，单价：_______________元/只

　　由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。

　　消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计_________元。

　　消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计_________元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。

　　三、付款方式

　　甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方_________元作为当月生活费。

　　乙方待消防喷淋支管、弱电支管(含穿线)安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85﹪的工程款;待消防部门验收合格后一个月内付清余款。

　　四、材料及施工施工场地

　　工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。

　　乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单，甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失.

　　甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。

　　五、合同争议

　　出现争议甲乙双方先协商。

　　协商不成可向争议所在地法院提xx讼。

　　本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

消防劳务合同6

　　发包方：【】(以下简称甲方)承包方：【】(以下简称乙方)

　　甲方将【】消防工程承包给乙方施工安装。按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合土木工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实守信用的原则，经双方协商一致，达成如下合同条款。

　　一、工程名称：

　　二、工程地址：

　　三、工程内容：喷淋系统、消火栓系统、自动报警系统与消防联动等内容，按图纸预埋、安装，直到该项目消防工程竣工验收。

　　四、承包方式：包工、包预埋、包安装调试和配合检测验收。

　　1、本工程按建筑面积12元/平方作结算依据。由于建设方原因造成工程返工、变更或追加工程量，乙方所产生的费用由乙方填制工程签订单甲方办理签订结算。

　　2、本工程采用包工的方式，施工所需机械设备和工具由乙方负责，甲方负责机械设备所需的耗材。根据现场情况，安装期间甲方需提供脚手架6套。

　　五、工程期限：依据建设单位工期为准，配合土建、装修工程同步进行。

　　六、工程质量：乙方应认真施工、确保工程质量，如因乙方不按规范施工或操作失误，造成的工程质量问题，返工费用损失由乙方自行承担，因乙方在施工过程中出现质量问题，甲方提出整改意见，乙方拒不整改的，甲方有权终止合同和下达处罚通知单，从工程进度款中扣除。

　　七、设备材料供应：

　　1、乙方进场施工，甲方负责提供乙方施工用电电源和施工用水及大型设备材料的垂直运输，费用由甲方承担。

　　2、施工需要的沟槽、洞口的修补由甲方负责，预埋未到位由乙方负责。

　　3、材料及时到位，乙方提前一周报表，甲方七天到位，如产生的误工甲方应付乙方150元/天误工费。

　　八、用于甲方提供的材料质量问题，所造成的施工质量问题由甲方负责。

　　九、工程款支付：

　　1、工程款支付方式：乙方签订合同后人员进场施工，一周后甲方预付【】生活费。在预埋期间，按预留形象进度的工程量(甲方审定的工程量)按70%支付工程款。进入安装期间，按当月工程进度款(甲方审定工程量)的70%支付进度款。工程施工完工后由甲方自检确认合格后甲方支付到工程的90%，余下工程款总人工费用10%在竣工验收后，并在消防验收合格之日起两周内支付，余下5000元待工程保修期满一周内付清(保修期1年)。

　　2、乙方在每月28日前报进度给甲方，甲方应在次月5号前按甲、乙双方协商的付款方式支付给乙方。

　　十、安全生产：

　　乙方进场人员应接受甲方现场安全教育、安全作业交底，严格按安全操作规程进行施工、严禁高空作业时嬉闹，酒后上班，高空乱抛乱扔等违章情况。乙方在施工过程中出现的安全责任事故，壹万元以内由乙方自行负责，属重大安全责任事故与甲方协商解决。

　　十一、甲方职责：

　　甲方负责协调现场施工场地，所需材料由甲方负责，并提供仓库一间作存放工具用房。

　　甲方负责提供的图纸不准，造成的返工费、拆卸费、工时等费用由甲方负责。

　　甲方负责提供标准有效的施工图蓝图壹套。

　　甲方负责配合乙方在各个工种之间协调，所发生的费用由甲方承担。乙方发现图纸与现场不符时应及时报甲方及建设方现场管理人员处理。

　　十二、乙方责任：

　　搞好本工序、下工序、上工序。做好现场安全生产，文明施工、爱护材料、保护成品、做到节约材料，合理施工。如乙方损坏成品由乙方自行负责。遵守甲方有关规章制度，服从指挥。现场签订部分由乙方报量给甲方，由甲方整理后报建设单位。乙方根据双方确认施工图进行工程施工，调试工作，负责现场施工安全、质量事宜。配合甲方进行隐蔽工程验收和做好验收记录及竣工资料。工人保险费用，由甲方负责办理。

　　十三、合同有效期：工程竣工验收结清工程款项后自行失效。十四、未尽事宜双方协商解决。

　　十五、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字后生效具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　委托代理人：

　　身份证号码：身份证号码：

　　联系电话：联系电话：

　　日期：日期：

消防劳务合同7

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》等国家法律、法规、条例、条令，为确保消防工程按期完成，按照高标准、严格要求完成施工任务的总体目标，本着诚信、互惠互利，明确双方权利、责任、义务的原则，经甲、乙双方平等协商，甲方将九峰还建社区二期三区B6#、B7#、B8#、工程的消防工程承包给乙方，特签订以下合同条款：

　　一、工程名称：九峰还建社区二期三区B6#、B7#、B8#、B9#楼及地下室

　　二、工程地点及规模：九峰王家店

　　三、承包内容及范围：

　　1、以上工程按设计图纸要求施工，乙方承担以上工程所有项目的劳务。因乙方不按规范施工造成二次验收，费用自付，扣除返工材料费。

　　2、二级配电箱后面的所有配电箱，空开、电缆、电线及在施工中所需要的所有机械设备、照明等（除塔吊、上人电梯外），一律由乙方自己负责购买安装使用。如需在甲方库房领用，甲方按照市场价加库管费扣回。各分项工程在施工中，现场必须符合安全生产文明施工条例（文明施工所产生的工时由乙方负责），必须符合现行国家有关规定的规范。

　　3、赶工期的夜晚加班费、冬施工的取暖费，安全文明施工措施费，劳务保险费。

　　4、以上合同内工作不能按甲方要求完成的，甲方有权安排其他施工队伍进场施工，费用将从乙方工程款中直接扣除。

　　四、承包单价及总价：

　　甲方按本标段工程的消防分部工程的劳务分包给乙方，劳务分包总费用为固定总价：21万元，包含变更在内不以任何形式增减劳务分包费用。

　　五、工期

　　总工期130天，20_年3月20日至20_年7月30日。乙方每延误一天罚款500元。因甲方造成工期延误及天气自然因素延误工期顺延。

　　六、付款方式：

　　每月工程进度款按照甲方审定完工验收合格工程量的50%支付工程进度款。所承包内容全部完工经检查合格后1个月内，工程款付至80%，工程竣工验收合格后2个月内，工程款付至90%，其余工程款在工程质量保修期（2年）完后2个月内付清。

　　七、工程质量保修：

　　八、安全文明施工

　　2、认真执行甲方、监理、项目部关于安全文明生产的布置、任务要求，乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施监督、检查。

　　3、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

　　6、建立安全质量事故的处罚规定，在施工中如发生职工人身安全事故，医药费每人次在叁万元（含叁万元）以内的，则由乙方自行承担，超出部分由甲乙双方按其责任划定承担赔偿。

　　7、乙方不得聘用弱智人员从事该项劳务工作，不得带无行为能力和与本工作无关的人员进入施工现场。

　　8、未经项目部同意任何人不得改、拆外脚手架、连墙杆上的钢管、扣件、立面、水平防护。

　　9、严禁乙方作业人员私自搭接电，扰乱施工现场生产秩序，发生拉闸断电一次处以罚款1000元。

　　11、施工中因乙方人员违章作业出现人身伤亡事件等重大安全事故，由此引起的相关损失全部由乙方承担。

　　十、安全管理及处罚细则：

　　（一）、坚持班前会。利用上班前五分钟，召开全班组施工人员会议，布置安全工作事项，检查工人安全装备、身体状况及特殊情况。

　　（二）、坚持安全检查。班头、班组安全员上班前、工作中、下班时要随时进行安全自检，发现隐患及时整改，把安全事故苗头消灭在萌芽状态。

　　（三）、安全管理处罚条例：

　　1、进入工地必须带好安全帽，发现未戴安全帽者每人每次罚款50元∕次，班组长要负连带责任罚款150元∕次。

　　2、高空作业要系好安全带，如不系安全带者，发现一人罚款200元∕次。

　　3、高空作业，严禁打闹嬉戏，发现一人，罚款150元∕次。

　　4、高空作业，严禁向下抛掷物品，发现一次罚款150元∕次，发生安全事故由当事人和班组承担。

　　5、施工机械不准带病作业，如发现一次罚款机械操作人员300元∕次。

　　6、施工现场严禁烟火。

　　7、施工用电应由专业电工负责，凡发现乱搭乱接电的现象，罚款当事人150元∕次，并将电线全部拆除。

　　8、严禁非开机人员攀登塔吊及施工电梯，违者一次罚款150元∕次。

　　9、楼层施工中严禁高空丢物，发现一次罚款当事人100元，班组长200元，并勒令该责任人退场。

　　10、施工现场员工辱骂、威胁、殴打项目部管理人员，对责任人罚款1000―5000元，班组长罚款10000。0元，并勒令该员工退场。

　　11、员工居住的卧室，白天灯不关、电扇、空调不关每次罚款100元。

　　12、每周定期召开项目部工地例会，缺席每次罚款100元，迟到50元。该费用作为开会招待费用，延期缴纳按双倍罚款。

　　十一、现场文明施工处罚细则：

　　1、严禁在工地乱倒饭菜，每发现一次罚款10元∕次。

　　2、不准在工地上随地大小便，特别是在建筑物内、院角，生活区处每发现一人一次罚款100―1000元。

　　3、有盗行为的，罚款当事人1000元/次，罚款当事分包人5000元/次。

　　4、不准在工地上打架斗殴，发现一起不论任何原因，双方班组罚款5000元∕次，由此所发生的伤残费用，由各自承担，情节严重者，送公安机关处理。

　　十二、甲乙双方的责任：

　　2、乙方的责任：

　　1）、必须按照甲方提供的技术交底内容，进度计划，验收规范及质量标准，精心组织技术力量施工，加强工人安全质量及技术教育，提供施工队伍的业务素质和文明施工程度。

　　2）、在施工过程中，乙方要接受甲方的监督、检查、指导，按照甲方所提出的措施要求严格施工无条件执行。对乙方不按甲方要求施工的项目，甲方不予竣工结算、支付工程款。

　　3）、乙方必须保证自己班组进场人员的健康、人身安全。乙方不得克扣乙方人员工资，因乙方人员管理问题所发生的后果，由乙方负一切责任。

　　4）、乙方不得以甲方任何名义对外签订合同或协议，乙方对外所签订的合同、协议责任自负，甲方不承担任何连带责任。

　　5）、如乙方施工的工程不能达到甲方的要求和有关技术规范及验收标准要求，甲方有权要求乙方整修或赔偿甲方损失，乙方不按要求进行整改和赔偿损失的，甲方不予计价，并有权解除与乙方签订的工程施工合同。由此引起的一切经济损失由乙方负责。

　　6）、乙方无条件配合给水、电、气安装，消防安装、防盗门、窗安装、电梯安装的配合补料收尾等工作，乙方不另计费。

　　7）、为了工人的身体健康，乙方施工人员进场后不准擅自开火煮饭，发现一次，罚款500—1000元/次。

　　8）、乙方工程进度缓慢、工程质量达不到甲方要求或未按甲方要求的，甲方有权对乙方进行经济处罚，罚款在计价中扣除。乙方所施工的工程达不到甲方的进度或质量要求，甲方有权解除本合同，并不承担乙方所造成的一切损失。

　　9）、经甲方书面通知乙方增加人员实力或机械设备，而后乙方仍不能满足甲方进度、安全、质量要求的，甲方有权增加其他劳务队伍，甚至解除本合同，并按工程量的60﹪结算，乙方不得有异议。

　　十三、本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份，双方签字后即生效，具有同等的法律效力。工程验收合格，进行结算付清劳务费后，此合同终止。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

消防劳务合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双就 (工程)劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

　　第一条工程概况

　　第二条工程承包范围

　　室内消火栓系统、喷淋系统、室外消火栓系统、报警系统、应急照明系统、气体灭火系统的劳务施工。

　　第三条工程工期

　　一、按项目部规定合理时间完成;

　　二、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延：

　　(一)因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的;

　　(二)因甲方不能按期提供施工图、材料、设备的;所供材料、设备不符合施工需要的;所供材料、设备在交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的;

　　(三)因甲方未具备进入条件，不能供施工场地水、电源、场地道路未能畅通、障碍物未能清除等影响进场施工的;

　　(四)在施工中因连续停水、停电影响正常施工的;

　　(五)非因乙方原因造成的前道工序没有完成，影响工程进度的;

　　(六)隐蔽工程在隐蔽之前，乙方通知甲方验收，甲方没有验收的。

　　第四条工程价款

　　1、室内消火栓系统280元/套;喷淋系统75元/个;室外消防管道20元/米;自动报警系统75元/点位;应急照明65元/点位;室外栓260元/套;水泵接合器280元/套;气体灭火系统1200元/套;

　　2、以上价格的工程内容以20xx年7月2为界线，7月2日以前的应该完成的由甲方保质保量的移交给乙方进入下道工序的施工，若因前期工程不到位而造成工作量增加的总价在3000元以内，由乙方自行解决，超过3000元则由甲方负责;

　　3、主材由甲方提供，辅材由乙方提供，详见附表;

　　4、室外管网安装开孔开洞、挖沟、回填补洞均由甲方负责;

　　5、整个工程甲方一次性给乙方远程施工费5万元整;

　　6、以上价格不包括任何配合费、机械费、垂直运输费、管道防腐内容，如要防腐另行计价。

　　第五条工程结算方式

　　1、每月的25日前乙方向甲方申报当月的工程进度量，甲方收到乙方进度量应急时对其进行核实，甲方按乙方的进度量按双方约定的价格的80%在次月的5日之前足额支付给乙方;

　　2、本工程经消防检测验收或消防备案后三日内，甲方应对乙方的整个工程量进行结算，除去3%的质保金外，甲方应在消防检测验收后10日内付清乙方的所有工程余款;

　　3、3%的质保金在工程验收备案之日起满一年后，15日之内付给乙方。

　　第六条工程质量

　　1、甲方应向乙方提供安装施工图纸2套，并向乙方进行技术交底;

　　2、涉及隐蔽工程的，在工程隐蔽前，乙方应通知甲方到场验收，验收不合格，乙方进行整改另行验收到合格，甲方没有及时到场验收的，视为合格;

　　3、乙方在保证工程符合国家工程建设消防设计要求，满足使用要求的前提可适当的调整，同时也满足使用要求;

　　4、保修一年。

　　第七条调试及验收

　　1、工程完工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到验收通知2日内组织自行验收;

　　2、自行验收合格后，双方办理移交手续;

　　3、甲、乙双方应积极配合消防检测验收;

　　4、因特殊情况要求提前使用消防设施，甲、乙双方的移交就以提前之日算起，维修期也以当日算起。

　　第八条甲方的权利与义务

　　1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收;

　　2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系;

　　3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退;

　　4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料;

　　5、按本合同约定，向乙方支付足量劳动报酬;

　　6、统筹安排、协调解决乙方施工临时设施、用水、用电;

　　7、为乙方办理现场施工人员出入证件;

　　8、甲方应为乙方施工人员买够足够的保险金;

　　9、现在施工的加工材料甲方应派专人看管。

　　第九条乙方的权利和义务

　　1、遵守国家政策和法律法规，遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作;

　　2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修;

　　3、及时报告合同履行中存在的问题，定期向甲方报告工程进展情况;

　　4、服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理;接受甲方随时检查;

　　5、堆放材料、机具、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;

　　6、乙方在施工时，安装工人必须穿戴由甲方指定的装束，并有醒目的标志;

　　7、乙方应提前3个工作日向甲方材料部以书面形式报告材料计划;

　　8、乙方应保证其项目部的所有施工人员的工资发放，乙方所有施工人员不得以任何理由向甲方索取工资。因乙方管理不善，赞成工资不能发放到位的，甲方有权立即终止合同;

　　9、负责工地施工安全及人员安全，如发生安全事故造成人员伤残的，3万元以内由乙方自行解决。

　　第十条其它

　　1、乙方未经甲方同意，不得以甲方名义从事与履行本合同无关的事项，如发生，乙方承担全部的法律责任和经济损失;

　　2、如乙方施工组织不力，不能保质保量完成进度计划，甲方有权随时撤换队，由此造成的甲方和乙方的经济损失全部由乙方承担;

　　3、甲、乙双方在履行合同发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决;

　　4、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

　　4.1、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

　　4.2、调解要求停止合同工作，且为双方接受;

　　4.3、仲裁机构要求停止合同工作;

　　4.4、法院要求停止合同工作。

　　5、保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方的质保金内扣除。

　　6、安全事故双方协商无法解决时，由劳动部门仲裁。

　　7、未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：乙方：

　　负责人：负责人：

　　年月日年月日

消防劳务合同9

　　甲方（劳务发包方）：__________

　　乙方（劳务承包方）：__________

　　甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：

　　一、工程概况

　　工程地址：__________

　　工程名称：__________

　　工程内容：__________

　　二、承包价格

　　1、室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：

　　箱体规格：1600x700x240，单价：450元/只

　　2、室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：

　　喷头类型：下喷，单价：75元/只

　　3、消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用（3元/米）。具体单价如下：

　　探头单价：70元/只

　　4、室外消防给水系统只按管道长度计算（消防水池给水主管至室外市政给水管，约120米），不计配件等其他安装费用。共计3200元，土方开挖费用不包含在内。

　　5、开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下：费用内容：开DN150洞，单价：45元/只

　　6、由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。

　　7、消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计15000元。

　　8、消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计龋

　　三、付款方式

　　1、甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。

　　2、乙方待消防喷淋支管、弱电支管（含穿线）安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85﹪的工程款；待消防部门验收合格后一个月内付清余款。

　　四、材料及施工施工场地

　　1、工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。

　　2、乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单，甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失、

　　3、甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。

　　五、合同争议

　　1、出现争议甲乙双方先协商。

　　2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

　　3、本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方代表（签字）：__________

　　乙方负责人（签字）：__________

消防劳务合同10

　　甲方（劳务发包方）：

　　乙方（劳务承包方）：

　　甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：

　　一、工程概况

　　工程地址：

　　工程名称：

　　工程内容：

　　二、承包价格

　　1。室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：箱体规格：1600_700_240，单价：450元/只

　　2。室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：喷头类型：下喷，单价：75元/只

　　3。消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用（3元/米）。具体单价如下：探头单价：70元/只

　　4。室外消防给水系统只按管道长度计算（消防水池给水主管至室外市政给水管，约120米），不计配件等其他安装费用。共计3200元，土方开挖费用不包含在内。

　　5。开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下：费用内容：开DN150洞，单价：45元/只

　　6。由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。

　　7。消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计15000元。

　　8。消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。

　　三、付款方式

　　1。甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。

　　2。乙方待消防喷淋支管、弱电支管（含穿线）安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85﹪的工程款；待消防部门验收合格后一个月内付清余款。

　　四、材料及施工施工场地

　　1。工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。

　　2。乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单，甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失。

　　3。甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。

　　五、合同争议

　　1。出现争议甲乙双方先协商。

　　2。协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

　　3。本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方代表（签字）：乙方负责人（签字）：

　　联系电话：联系电话：

　　日期：日期：

消防劳务合同11

　　发包方(以下简称甲方)：身份证号：

　　承包方(以下简称乙方)：身份证号：

　　根据《中华人民共和国民法典》《建筑安装工程承包合同条例》和《劳动法》等相关法规，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商，在平等互利的原则下签定本合同。

　　第一条工程概况

　　工程名称：

　　分包工程地点：

　　分包工程承包范围：

　　承包方式：

　　第二条甲方责任

　　1、提供该工程施工图纸一套;

　　2、提供机具、机械;

　　3、负责协商施工电梯运输、管道走向、材料供应，一切供电设施;

　　4、负责技术监管，发现问题及时解决;

　　5、甲方提供给乙方住宿一间。

　　第三条乙方责任

　　1、严格按照工程的总包方审核后施工图进行施工，如变更甲方提供书面图纸为准，做到文明施工、确保工程质量，如乙方有质量问题，需要返工一切须乙方负责;

　　2、根据甲方要求工程进度，合理调配人力和机具，确保工程如期完成;

　　3、遵守业主、监理、总包方的现场管理制度，违反规定责任由乙方自行承担;

　　4、按施工健全规范的规定采取事故预防措施，确保施工安全和第三方安全，由乙方造成的安全事故，均由乙方承担一切发生的安全事故，与发包方无关;

　　5、消防管道压力试压要求到达 MPa，由甲方监理验收通过，管道压力试压由甲方通知。

　　第四条工程期限

　　施工时间为：年月日至年月日。

　　第五条工程价款及付款方式

　　1、按每个喷头点位元/个计价，不做下支管，含层楼以上立管。

　　2、付款方式

　　(1) 按月进度( 日)结算支付，号支付;

　　(2) 进场后日内支付乙方生活费万元;

　　(3) 工程完工，经甲方验收合格，甲方结清支付乙方剩余工程款;

　　(4) 价款支付方式：现金。

　　第六条违约责任

　　甲方：合同生效后，应按合同约定付款方式按期付款，如因甲方违约造成工期延误，责任由甲方身负。

　　乙方：合同生效后，必须按合同约定的条款履行职责，因自身原因造在工程质量及工期延误，由乙方负责。

　　第七条其他

　　1、本合同未尽事宜，由双方本着诚实、信用、互惠互利的原则协商解决;

　　2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效;

　　3、本合同工程竣工、结清工程款后自行失效。

　　甲方：乙方：

　　年月日

消防劳务合同12

　　发包方：___________________(以下简称甲方)

　　承包方：___________________(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就工程防水工程劳务分包事宜达成一致，订立本合同。

　　一、工程名称及地点

　　工程名称：___________________

　　工程地点：___________________

　　二、承包内容

　　本工程所有防水工程。其中基础防水为，外墙防水为，屋面防水为，卫生间防水，厨房防水为，阳台防水为，空调板防水为。

　　三、承包方式

　　包工包料，包工期，包质量，包安全。

　　四、材料及技术要求

　　1、屋面防水所需材料均为包工包料，数量按展开面积据实计算。

　　2、材料试验费用均由乙方自理，送试材料与施工中实际使用材料必须相同。

　　3、防水基层面杂物、积水清理以及需做灌水实验部位的灌水、放水、清理等均由乙方负责。

　　4、乙方随材料进场提供有效的检验报告及产品合格证书。

　　五、质量保证

　　合同签订后，立即做出防水标准样板，经建设、监理单位认可后，进行大面积施工。单项质量上达到要求。

　　六、施工工期

　　按照施工现场双方签订的施工进度计划执行。

　　1、施工栋号，开工日期，竣工日期，合计天数。如遇影响施工的不可抗拒因素，工期相应顺延。

　　2、乙方中途不按合同执行，先退场后结账，按已完工作量60%结账，余款作为另找队伍的费用。

　　七、承包计价方式

　　1、各防水分项合同价格

　　2、施工及验收要求

　　(1)原材料质量符合要求，现场抽样送检合格后方能投入本工程使用。

　　(2)乙方严格按照本工程《设计图》进行施工，保证达到国家施工验收规范所要求的合格质量标准。

　　(3)保修年。

　　八、付款方式

　　1、原则上与建设单位付款同步。

　　2、工程量据实结算。

　　3、根据防水施工工程进度经甲乙双方监理单位验收，支付每月进度款75 %

　　4、竣工验收合格支付95% 。余5%作为保修金。以签订合同生效日期为准，至保修期满3年。内无质量问题一次性付清。

　　九、双方责任

　　1、甲方责任

　　(1)负责为乙方提供必要的技术交底及测量放线，提供平整、无凹凸裂缝、无油污、无松散物质的水泥基层表面。

　　(2)负责向乙方做书面的安全技术交底和处理施工的协调工作。

　　(3)负责监督乙方的施工工艺，施工质量，安全进度及文明施工，对不符合规范合约及现场规章制度的行为有权制止并责令改正。

　　(4)提供指定的堆放产品的仓库(不提供食宿)，施工作业由乙方自行负责。

　　2、乙方责任

　　(1)无条件的服从甲方对本合同劳务分包范围内工程的质量要求，采购指定品种材料，组织专业施工人员及管理人员严格按照施工工艺进场施工，并配合甲方进行验收。

　　(2)乙方根据甲方的施工进度计划，合理安排劳动力确保甲方的进度计划按时完成。

　　(3)承担由于自身责任造成的质量整改、返工、工期拖延、安全事故及各种罚款。

　　(4)进场施工人员必须遵守现场各项规章制度，服从甲方现场管理人员的统一指挥，自觉接收甲方及有关部门的管理、监督和检查。

　　(5)提供企业有效证明，自行办理有关进场施工手续。

　　(6)乙方不得再转包，发现时甲方可无条件终止合同。

　　十、安全要求

　　1、乙方应遵守工程建设安全生产的有关规定，严格按安全技术操作规程施工，并做好随时接收本行业的安全检查的准备，由于乙方的安全措施不当造成事故的责任和因此发生的所有费用和有关部门的处罚，由乙方自行承担。施工人员的安全帽、安全带由乙方自行负责。

　　2、甲方要对其在施工场地的该项施工人员进行安全教育及安全交底。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方违章指挥造成的安全事故，由甲方承担相应的责任及费用。不可抗力的自然因素造成的安全事故双方各承担50%。

　　十一、保修

　　1、承包人所施工的工程保修期为3年，保修金额为结算总价款的5%，从整个工程竣工验收之日起3年内，若无属产品质量方面缺陷，期满后，以业主同甲方合同相符条款为主。

　　2、保修期内，如出现防水质量或施工质量问题，则属于乙方的保修责任。若因渗漏水质量问题而造成用户实物和经济损失，由乙方负责赔偿。

　　十二、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　十三、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，本协议双方签字盖章生效。甲、乙双方在履行完合同规定范围内的所有义务，乙方向甲方交付合同所规定的所有工作内容，经相关部门验收合格，甲方支付完乙方所有费用后，本合同自动终止。

　　甲方：___________________乙方：___________________

　　代表：___________________代表：___________________

　　联系电话：___________________联系电话：___________________

　　__________年____月_____日__________年____月_____日

消防劳务合同13

　　甲方（劳务发包方）：

　　乙方（劳务承包方）：

　　甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：

　　一、工程概况

　　工程地址：

　　工程名称：

　　工程内容：

　　二、承包价格

　　1、室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：

　　箱体规格：1600_700_240，单价：450元/只

　　2、室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：

　　喷头类型：下喷，单价：75元/只

　　3、消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用（3元/米）。具体单价如下：

　　探头单价：70元/只

　　5、开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下：费用内容：开DN150洞，单价：45元/只

　　6、由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。

　　7、消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计15000元。

　　8、消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。

　　三、付款方式

　　1。甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。

　　2。乙方待消防喷淋支管、弱电支管（含穿线）安装结束后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85﹪的工程款；待消防部门验收合格后一个月内付清余款。

　　四、材料及施工施工场地

　　1。工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购买，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。

　　2。乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单，甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失。

　　3。甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。

　　五、合同争议

　　1。出现争议甲乙双方先协商。

　　2。协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

　　3。本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

消防劳务合同14

　　用人单位（以下简称：甲方）

　　派遣单位（以下简称：乙方）

　　经甲、乙双方友好协商，甲方同意将工程劳务分包给乙方施工，为了明确双方的权利与义务，确保本工程项目能按期按质按量顺利完成验收交付使用，特签订以下合同条款，以资双方共同遵守。适用的法律、法规：本合同文件使用国家有关法律和行政法规，其没有做出规定的，应遵守法规及地方有关部门的规章规定。使用的标准、规法：本合同使用国家有关标准、规范；国家标准、规范中没有的，适用有关行业标准、规范；以上均没有的，适用工程所在地的有关标准、规范。

　　一、工程概况

　　1、工程名称:

　　2、工程地点:

　　二、工程劳务范围及施工内容: :

　　乙方施工的部分项工程如下：图纸上所设计的自动喷淋灭火系统；消火栓系统、室内外消防水系统工程（属于自来水公司施工的消火栓除外）；消防泵房设备、消防泵房内管道及消防水池设备安装施工等,消防所涉及的抗震支架、防火封堵、管道保温及油漆、标注及标识及清理清洁工作等包含完成消防水箱和消防水池的前后端消防供水管道所涉及相关施工。

　　三、合同价款和工期

　　1、本合同签约总价款为￥元（大写：人民币）。

　　2、总工期为：天。开工日期：____________竣工日期：_____________。

　　3、本工程进场前，乙方向甲方交纳万元本工程质量保证金，工程结束验收合格后日内，甲方全额无息退还保证金。

　　四、承包方式及劳务费用结算时间

　　1、承包方式: 。乙方以施工设施的点位单价承包施工过程中的所有人工费用，乙方为完成本合同工作必须用到的工具等，由其自备并承担相关费用。

　　2、施工单价：消防栓元/套、喷淋元/只，弱电自动报警系统元/点以上单价包含系统内所有管路及泵房设施的施工人工费用。

　　合同签定后日乙方组织人员进场开始施工。

　　3。、付款方式

　　1）、本合同价款按照以下程序由甲方分期支付，进度款经甲方、监理确认施工量后，质量经验收合格，资料齐全的条件下为付款依据，若乙方未达到上述要求甲方可不予付款。

　　2）甲方根据工程进度和合同履行情况向乙方支付合同款项：

　　（1）预付款：本合同不支付工程预付款。

　　（2）原则上乙方于每月5日前报送当月（上月5日至本月4日）的产值至监理及甲方（具体按时间根据甲方内部管理要求），监理及甲方审核后，甲方于次月支付审核后产值的60%作为进度款。

　　（3）消防工程通过消防专项验收后支付至实际完成工程量造价75%。

　　（4）结算款：工程经第三方单位检测及政府相关部门竣工联合验收合格后，双方办理结算造价确认后，甲方支付到结算造价的80%给乙方；双方结算造价确认完成后，全部工程移交结束，甲方向乙方支付至结算总额的95%。

　　（5）质保金：剩余结算款总额的5%作为质保金，保修期2年，质保金自保修期满后一个月内返还扣除相应责任款外的保修金，保修金不计利息，甲方扣除相关应扣款项（如有）后，将剩余款项（如有）无息支付给乙方。

　　五、甲方权利与义务

　　1、甲方应在乙方工作开工前日，提供本合同劳务分包范围内的施工图纸份。

　　2、甲方为乙方指定施工用水、用电搭接点。委派现场专业代表对工程进度、质量、工期进行监督，确定详细的施工进度计划节点，与乙方进行技术交底。负责协调乙方与其他各施工队伍、班组交叉施工等各项事宜，审核完成工程量，拨付工程款。

　　3、甲方在监督检查乙方施工过程中，发现乙方及其聘请的工作人员在施工现场内未按防护措施要求作业的，有权责令其整改；如乙方拒不整改，甲方有权解除合同并依据本合同约定追究乙方违约责任；乙方违章作业造成损害的，一切责任由其承担。

　　4、对乙方的施工不合格项有权要求其限期整改，有权对乙方施工过程中浪费材料的行为进行教育督促、要求赔偿，并依据本合同约定追究乙方违约责任。

　　六、乙方权利与义务

　　1、合同签订后即做好各项施工准备工作，本着认真、负责的工作态度和节约、规范的施工方法，配合甲方现场代表的施工管理、监督、协调，安全、文明施工。

　　2、配备人数充足、技术合格稳定、工作高效的施工队伍，按图纸设计要求并参照现行国家有关工程的质量规范规定施工，服从配合甲方施工专业管理人员的工作安排确保工程质量和进度，否则因此而造成的延期交工、甲方损失及第三方罚款等所有责任乙方均应承担。

　　3、对工程施工质量不符合施工图纸设计和现行工程验收规范要求的，应及时无偿维修或返工；对甲方开具的不符合工程验收规范的施工项限期整改通知单，应及时报甲方现场代表复查。

　　4、因工程需要安排加班施工的，与甲方进行协商。施工中遇到必须损坏建筑物某些局部结构或装饰物的，应先通知甲方代表，经甲方研究书面同意后方可施工。

　　5、乙方必须教育并约束员工严格遵守施工现场安全管理规定。参照现行国家和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定组织施工，对违章操作、不服从指挥、违反劳动纪律和规章制度者，给予纠正教育、责令整改、处罚，直至辞退出施工现场。

　　6、对乙方在施工中的安全隐患，甲方多次发出指令要求整改而乙方拒不执行的情况下，甲方有权勒令乙方停工整顿并处以每次 500 元以上的罚款，由此而造成的一切责任均应由乙方自行承担。乙方派驻技术员（联系方式：）配合分包方关于技术方面与甲方监理沟通协调。

　　7、乙方应按照以下规定采取安全防护措施：

　　⑴安全帽规定：施工人员一旦进入施工现场，必须正确佩带好符合标准的安全

　　帽。黄色为管理人员用安全帽，红色为检查人员用安全帽，白色为工人用安全帽。材质"碳纤维或玻璃钢"。

　　⑵安全带：凡离地面在1.8m高以上进行操作的工人,均系好安全带,周围无固定处,

　　搭设支架来支持工人工作。使其操作工人随时处于安全状态。

　　⑶防护眼镜：凡进入施工现场施工人员，均配备防护眼镜。

　　⑷劳动保护鞋：凡进入施工现场施工人员，均配备劳动保护鞋，防止双脚被现场

　　硬物损伤。

　　七、工程质量标准及保修期限: :

　　1、乙方完成的本合同约定的工程施工质量，必须符合设计要求及国家现行施工验收规范要求，确保各个劳务成果使用功能稳定、可靠。

　　2、本合同约定的工程安装质量，自验收合格之日起，质量保修期为 2年。

　　3、保修期内，属安装施工质量问题的，由乙方负责检修并承担维修劳务费用；属安装施工材料问题的，由甲方负责，甲方可委派人员维修，甲方承担相应维修劳务费用；因不可抗力因素造成的设备和系统损坏的，乙方提供有偿维修服务，费用由甲方承担。

　　八、违约责任: :

　　1、乙方无正当理由单方终止本合同，除按本合同约定金额的5 %向甲方承担违约

　　责任外，若因乙方原因致甲方需向本合同外第三方承担违约责任的，乙方应承担全部责任。

　　2、所有工序，须经过与甲方质检人员及业主或监理单位验收后，方可进行下道工序，不经检查、验收，擅自隐蔽或进行下道工序施工造成的后果乙方应全部承担，且甲方每发现一次有权视情节给予乙方 500 元以上的罚款。

　　3、若因乙方原因不能按本合同约定的工期交付质量合格的劳务成果给甲方，除按本合同约定金额的 5 %向甲方承担违约责任外，若因乙方原因致甲方需向本合同外第三方承担违约责任的，乙方应承担全部责任。

　　九、其他

　　1、所有施工工具及电线电缆由乙方提供,住宿由乙方自行解决。

　　2、若甲方发现乙方不按图纸及国家有关标准规范施工或技术低劣造成工程质量差，被建设单位业主单位投诉的，甲方有权终止协议且不承担任何责任。

　　3、乙方必须为其劳务人员签订劳动合同，为其购买社会保险和意外险。如果劳务人员出现伤亡或致他人人身、财产损失因乙方未购买保险原因致经济赔偿，乙方应承担全部赔偿责任。

　　4、乙方应确保上岗劳务人员经过体检身体健康，严禁患有高血压、心脏病、癫痫病等疾病的人员上岗作业。如乙方使用的劳务人员出现：疾病、健康缺陷、安全保护不当或违章作业等原因产生经济赔偿纠纷，乙方应承担全部责任。

　　5、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　6、本合同在双方签字或盖章后生效，在工程质保期完并结清劳务费后自行失效；

　　合同执行期间未尽事宜双方另行友好协商，商定协议作为本合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同签订后，如发生纠纷双方友好协商，协商不成向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　联系电话：联系电话：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账户:

　　签约时间：年月日签约时间：年月日

消防劳务合同15

　　发包方(全称)：分公司 (以下简称为甲方)

　　分包方(全称)： (以下简称为乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就消防工程施工事项达成一致，订立本合同，以资信守共同执行。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　本工程建于，用地总面积为m2，总建筑面积为 m2。由三栋商务写字楼(含底层商业)、沿湖休闲商业裙房以及地下车库和配套管理用房组成。地上7层，建筑高度m，为一类高层建筑，耐火等级为一级;地下一、二层为商业、设备用房和地下车库，建筑面积m2，耐火等级为一级。

　　甲方现场代表联系电话：

　　乙方现场代表联系电话：

　　二、分包范围与分包方式

　　1.分包范围：施工图中所示的消火栓系统、喷淋系统、消防报警系统、消防通讯系统、消防广播系统、消防联动系统、防排烟和通风系统、防火卷帘等。包括但不限于以下工作内容：消火栓系统和喷淋系统：包括该项目所有室内部分的消火栓系统、喷淋系统;包括屋顶消防水箱以及与水箱连接的相关管道系统和设备(消防水箱业主提供)的施工;还包括消防泵房内的所有管道、阀门、设备(配电柜及其进线电缆除外)、泵房至室外给水环网的连接;不包括室外给水及消火栓环网、室外消火栓的施工;消防报警系统：包括该项目所有楼层的消防报警、消防通讯、消防广播、消防联动系统等，还包括专用配电室、柴油发电房及储油间的气体灭火系统;通风、防排烟系统：包括该项目所有通风、防排烟系统;防火卷帘门：包括该项目所有防火卷帘门;

　　2.分包方式：乙方采用与工程量清单主材相对应的劳务综合单价包干的劳务费用方式，劳务综合单价应包含但不限于以下内容：人工费、机具费、水电费、临时设施费、安全保障设施费、辅料、耗材、沟槽管件、法兰、工人保险等(即甲方提供工程量清单中除主材以外，完成消防施工任务的所有内容)。其中人工费包含但不限于以下内容：施工资料、装卸及搬运所有消防设备和材料、管理所有消防设备和材料、制作、加工、达到安装条件的准备、安装、试验、调试、配合验收、施工现场清理、工人的吃住行等。

　　三、合同工期

　　1.合同工期要求：本工程的工期暂定为20__年4月15日-20__年10月15日(共180个日历日)，实际开工时间以甲方的书面通知为准。

　　2.乙方必须按照本合同书约定的竣工日期或甲方盖章确认同意延期的书面文件的工期竣工。因乙方原因不能按期竣工的，乙方承担全部违约责任。

　　3.若乙方的实际施工进度明显滞后于正常工期，甲方有权要求乙方赶工，且由乙方承担费用。如果乙方的实际施工进度在采取相应措施都已无法满足时，甲方有权解除合同并停付施工款，并有权邀请第三方进场施工或寻求其他补救措施，合同自甲方解除合同的通知发出后次日自动解除。乙方在接到甲方书面解除合同函后的三天内无条件撤场并撤清现场产权属于乙方的为工程建设服务的设备设施，否则视乙方授权由甲方处理，由此而发生的所有费用以及相应的违约责任均由乙方承担。

　　四、技术标准及要求

　　1.首先适用国家标准、规范;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，适用行业标准、规范;没有行业标准、规范的，适用工程所在地地方标准、规范;

　　2.同时还应适用甲乙双方约定的“重庆财富中心财富大厦CDE座消防工程技术要求”。该技术要求详见合同附件一。

　　3.施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致的损失，全部由乙方承担。

　　五、质量及验收

　　1.工程质量应当达到合同书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担全部违约责任。

　　2.乙方听从甲方的现场安排，按规范和图纸要求施工，并服从总包、监理及业主的要求。工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，有权要求乙方返工，乙方应按甲方要求返工直到符合合同条件。因乙方原因达不到合同条件，由乙方承担全部返工费用。返工后仍不能达到合同条件，甲方有权委托第三方进行施工修复，所发生费用全部由乙方承担。

　　3.乙方违反相关标准、规范、法律、法规和现场管理制度要求进行施工，造成质量事故由乙方承担全部责任和返修费用，如给甲方或业主造成损失的，则须赔偿全部损失。甲方有权从乙方应得款项中扣回，或作为债项向乙方追讨。

　　4.双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

　　5.工程质量应符合国家和重庆市有关消防验收标准，且工程竣工一次性验收合格，因乙方原因未达到工程竣工一次性验收合格，由乙方承担全部违约责任。

　　六、保修

　　1.乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，质量保修期为重庆财富中心财富大厦CDE座工程整体竣工并经政府有关部门综合验收合格之日起2年。乙方按国家有关规定对保修项目、内容、范围进行保修并支付保修金。保修金为施工最终结算价款的5%。

　　2.保修期内，乙方应在接到修理通知之后24小时内派人修理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分，由乙方支付。甲方在保修期满后30日内结算，在乙方办理完结算手续，并扣除乙方应扣除费用后，将剩余保修金无息退还乙方。

　　七、安全施工

　　1.乙方必须按照国家及地方相关部门的规定给施工人员缴纳保险。

　　2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方全部承担。

　　3.乙方应遵守国家及地方主管部门、业主、总包、监理对于该工程的各项管理制度，因乙方原因造成甲方被处罚的，甲方按处罚结果双倍处罚乙方。

　　八、合同价款

　　1.本合同采用劳务综合单价包干，暂定工程量的形式，合同总价款为(大写)：人民币壹佰叁拾万元整，(小写)￥1300000.00。

　　2.本合同价款中的劳务综合单价是政策性文件规定的各项应有费用及招标文件明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用，同时乙方已充分考虑施工期间各类材料、设备的市场风险和国家政策性调整以及施工条件确定风险系数计入劳务综合单价。劳务综合单价不随材料市场价格波动，工资、物价、费率或汇率的变动或政府颁发的任何调价文件而发生变化。劳务综合单价是合同文件的组成部分，用于工程款支付、洽商变更和竣工结算。

　　3.合同价款中的劳务综合单价包含但不限于以下本工程可能发生的一切风险费用

　　(1)为完成合同工期采取的赶工、抢工、技术等各种措施;

　　(2)为保障工程质量采取的技术、工艺、保障等各种措施;

　　(3)因各种原因造成的停工、窝工、降效、超耗等风险造成的直接、间接损失及因此而采取的各种措施;

　　(4)工程延期造成的各项风险;

　　(5)车辆冲洗、垃圾外运(密封覆盖运输)、夜间施工、隔音降噪等安全、环保、空调、文明及环保施工的各种措施;

　　(6)施工人员与车辆办证费、过路过桥费、施工期间遇政策调价调差和工程各类保险等;

　　(7)交工前的成品保护、卫生保洁等措施;

　　(8)乙方承包范围内的所有管线可预见及不可预见的预埋、开槽、补槽、打洞、补洞产生的额外工程内容和费用;

　　(9)其它因市场或天气等原因带来的价格波动风险;

　　(10)乙方完全满足合同要求可能会产生的其它费用;

　　(11)其他一切风险及费用;