景观工程承包合同14篇
随着时间的推移,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?下面是小编收集整理的景观工程承包合同,仅供参考,欢迎大家阅读。
景观工程承包合同1
发包方:
承包方:
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,甲方将_________________工程的园林景观结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:_________
2、工程地点:_________
3、工作内容:_________
二、工期
1、本工程工期为______ 天,自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日开始计算工期,非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误,工期顺延。
2、工期顺延:
未及时签审施工图纸和施工组织计划;
设计变更;
甲方未能按期提交施工场地;
连续4小时遇雨和停水、停电;
未按合同规定时间拨付工程款项;
其他。
三、工程合同价款及支付方式
1、经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价____________ 元;按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;结算工程量以现场实际收方量为准。
2、合同签订后______日内,甲方支付乙方工程预付款____________ 元整。
3、工程竣工并验收合格后_______日内,双方上述方式办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的_______%,余结算总额的_______%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。
四、设计调整
本工程涉及设计调整工程项目,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量据实计算,造价按本合同第三条进行增减。
五、保修期
1、保修期:从乙方递交竣工报告后的第_______日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期_______年,工程部分保修期为_______年。
2、成活率:植物管护移交时按行规达到_______%的成活率。
六、双方的责任
甲方责任:
1、保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;
2、合同签订后_______日内审定乙方的施工组织计划及施工图,并以书面形式通知乙方;
3、负责协助办理施工的各项进场手续;
4、负责协调现场各施工单位间的关系;
5、若施工变更应以书面形式通知乙方;
6、按合同规定时间按时付款。
乙方责任:
1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容,结合有关规范组织施工;
2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;
3、文明施工,安全生产,确保工程质量,按期完工;
4、负责施工中的成品保护;
5、工程完工时,配合甲方完成验收。
七、材料的认定及采购
1、乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。
2、设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购买。
八、竣工验收:
1、甲方在收到乙方竣工报告的_______日内组织验收,否则视为默认工程合格并进行竣工结算;
2、若未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上。
九、合同的变更和解除
1、合同经双方签字后生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议,在补充协议签订前,必须将本合同未经事宜清算,结清合同款项,在补充协议生气之日起,本合同失效。如未对本合同清算或结算合同款项之前,补充协议无效。
2、合同签订后且项目定制前,甲方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款_____%支付违约金,并办理解约手续。
3、项目定制已进行或定制完工后,甲方提出终止合同,须向乙方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,承担乙方全部损失,订立终止合同协议,解除本合同。
十、违约责任
甲方违约责任:
1、甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;
2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施补救或减少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;
3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超一日,按合同总额的_______%向乙方支付逾期违约金。
乙方违约责任:
乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延一日,按合同总额的_______‰向甲方支付违约金。
十一、争议解决方式
在合同履行中,双方因履行合同发生争议,应协商解决。协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉。
十二、附则
1、本合同经双方签字盖章后生效。
2、未尽事宜,双方协商解决。
3、本合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等法律效力。
甲方:
住所:
代表人:
联系电话:
工程所在地:
_______年_______月_______日
乙方:
住所:
责任人:
联系电话:
工程所在地:
_______年_______月_______日
景观工程承包合同2
发包方:
承包方:鄂尔多斯市荣鹏园林景观工程有限责任公司承包合同书
园林绿化工程施工承包合同书
甲方(发包方): (以下简称甲方) 乙方(承包方): (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,增强双方责任感,确保工程的顺利完工,双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同,条款如下:
一、工程概况
工程名称: 工程地点: 工程内容: 设计施工图纸所包含的所有内容
二、工程合同价款: 本工程合同造价为人民币 元,即人民币 元整。 本造价内含两年养护费用。
三、承包方式:
由乙方设计,采用大包干,即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容:设计施工图纸范围内的所有绿化工程(详见施工图)。
四、工期
本工程工期为: 20xx 年 月 日至 年 月 日
绿化工程养护期为: 年 月 日至 年 月 日。
五、工程价款的支付与结算
1、按工程进度每月支付完成产值的______%;
2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后______天内一次性付清剩余 %的款项;
3、本工程价款不含税金。
六、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商达成补充协议,所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
七、本合同在执行过程中发生争议的,由双方协商解决,协商不成的,可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份。 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
投资集团(公章) 有限责任公司(公章)
甲方代表签字: 乙方代表签字:
年 月 日 年 月 日
景观工程承包合同3
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,增强双方责任感,确保工程的顺利完工,双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同,条款如下:
一、标的
1、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容: 设计施工图纸所包含的所有内容
2、工程合同价款:
(1)、本工程合同造价为人民币 元,即人民币 元整。
(2)、 按
3、承包方式:
由乙方设计,采用大包干,即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。
4、承包范围和内容:
设计施工图纸范围内的所有绿化工程(详见施工图)。
二、质量与管理
1、施工过程中,乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理,如因质量问题造成返工,其费用由乙方全部负责;
2、乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负;
3、乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。
4、在合同规定的养护期内,对属于乙方责任的工作质量问题,甲方应书面通知乙方并约定时间进行整改。
三、工期
本工程工期为: 年 月 日至 年 月 日
绿化工程养护期为: 年 月 日至 年 月 日。
1、工期顺延
如遇下列情况,经甲方现场工程代表签证后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。
(1)、甲方在合同规定开工日期前三 天,不能移交乙方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电,影响乙方进场施工者;
(2)、明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场,而耽误施工进度者;
(3)、在施工中因停水、停电连续影响作业者;
(4)、甲方现场工程代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者;
(5)、未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者;
(6)、因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者;
(7)、发生重大设计变更。
2、工程进度与验收
(1)、乙方必须听从甲方指令安排施工,在施工过程中必须接受甲方提出的阶段性目标要求;
(2)、乙方应按照本合同要求,积极组织本项目的有关原材料、设备、人员进场;
(3)、在施工过程中若发现乙方规定期限内无力完成任务或达不到要求,或存在质量问题,甲方有权减少工程量直至终止本合同,勒令限期退场,对由此造成的一切损失均由乙方承担; (4)、乙方必须保证保质保量的按时完成施工任务,若在合同期内未能完成该工程,每延误一 天,对乙方罚款 元;
(5)、若因甲方的苗木或材料进场延缓等原因,造成误期,与乙方无关。
(6)、乙方在工程竣工后三日内配合甲方准备验收资料,甲方组织进行工程验收。
(7)、竣工工程验收合格,从验收之日起两周,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,致使验收后的工程验收后发生损失,应由甲方承担。
(8)、在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理和返工,并在双方议定的措施和期限内完成。如不能按期完成,每延误一 天,对乙方罚款 元。
(9)、工程竣工验收,应以竣工图纸、图纸说明、设计变更签证、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
四、甲乙双方权利和义务
1、甲方
(1)在开工前做好"三通",提供现场资料;
(2)根据施工地区供水、供电、水压、电压情况,采取措施满足施工用水、用电的需要;
(3)审核乙方工程进度表,及时向乙方支付工程进度款;
(4)派驻施工现场工程代表,对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查,设计变更的签证,工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必须的签证;
(5)组织对工程的竣工验收,并按合同规定日期配合乙方办好竣工结算工作。
2、乙方
(1)施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工;
(2)及时将工程进度表及需办理的签证等资料送报甲方。
(3)按双方商定的分工范围,做好材料和设备的采购、供应和管理;
(4)严格按照施工图与说明进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付;
(5)在交工前应负责保管,并做好场地清理;
(6)提供竣工验收技术资料,办理工程竣工结算,参加竣工验收;
五、工程价款的支付与结算
1、按工程进度每月支付完成产值的______%;
2、新工工程完工后支付工程总造价的 %,绿化工程养护期满验收合格后
______ 天内一次性付清剩余 %的款项;
3、甲方拖欠工程进度款或尾款,应按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。
4、本工程价款不含税金。
六、违约责任
1、甲方违约
(1)、甲方不按时支付工程进度款;
(2)、甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款;
(3)、甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。 甲方承担违约责任,赔偿因违约给乙方造成的经济损失,顺延延误的工期。违约金: 元。
2、乙方违约
(1)、因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工;
(2)、因乙方原因工程质量达不到合同约定的质量标准;
(3)、乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。 乙方承担违约责任,赔偿因违约给甲方造成的损失。 违约金: 元— 元。
七、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商达成补充协议,所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
八、本合同在执行过程中发生争议的,由双方协商解决,协商不成的,可向人民法院诉讼解决。
九、本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份。
十、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
甲方代表(章):
_________年_________月_________日
乙方代表(章):
_________年_________月_________日
景观工程承包合同4
甲方(发包方):
乙方(承包方):
依照《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规,经甲乙双方友好协商,
本着相互信任的原则,签订本合同。
第一条:工程项目
1、工程名称:
2、施工地点:
3、工程总造价: 元人民币。(大写)(备注: )
4、施工内容: 。(附工程详单)
第二条:工程期限。
1、开竣工日期:依据国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:
全部工程自年月日开工,至年月日竣工。
2、施工前准备,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按时完成。
3、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应双方及时协商,签订补充协议。
(1) 由于人力不可抗拒的情况,如 天气,交通等,而被迫停工的;
(2) 因甲方变更计划或变更施工图的,而不能继续施工的;
(3) 因甲方原因,如电源、场地条件等,造成乙方无法施工的;
(4) 乙方通告,并经双方认定的,不能正常施工的其他原因;
第三条:工程协助
根据现场施工需要,为保证工程顺利进行,甲方承诺在如下方面提供协助,该协助将作为合同执行的必要条件,如甲方未能有效保障,合同与工程进度等受到影响造成的后果,由甲方承担。
1、电源,含电源是否稳定、是否在有效半径内连通、是否保障得力。
2、施工辅助性设施,如等;
3、施工必要性协助,如等;
4、其他需要甲方提供的。
第四条:关于工程质量及验收的约定
1、工程竣工:乙方在施工前三条通知甲方,施工完成当 天组织验收,并办理验收手续。
2、甲方保证现场的整洁和施工前准备,工程竣工后甲方配合乙方一次性做好工作区域内的卫生清扫和处理工作。
第五条:工程款结算
工程款的结算方式,双方同意采取如下方式:
1、本合同签订植入,甲方脂肪定金:人民币(大写)___。如在约定时间内,甲方未能按期支付该定金,乙方有权停止施工并将材料、工具、人员撤离。甲方同意支付因自身原因造成的乙方全部损失(含人员、工具、材料等撤离、误工费等费用)。
2、工程竣工之日起甲方支付该工程余款,共计人民币整(大写)。如甲方未能按上述要求付款,甲方同意在完成支付合同款之外,按每逾期一 天,支付合同金额1%的违约金。乙方则保留采取将工程全部完工部分拆除和继续向甲方要求支付合同余款的权利。由此造成的任何连带责任和相关损失、影响,全部由甲方承担。
第六条:合同的变更和解除
1、合同经双方签字后生效后,双方必须严格遵守。任何乙方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议,在补充协议签订前,必须将本合同未经事宜清算,结清合同款项,在补充协议生气之日起,本合同失效。如未对本合同清算或结算合同款项之前,补充协议无效。
2、鉴于工程师定制项目,合同签订后且项目定制前,甲方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款20%支付违约金,并办理总之合同手续。
3、项目定制已进行或定制完工后,甲方提出终止合同,须向乙方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,承担乙方全部损失,订立终止合同协议,解除本合同。
第七条:违约责任与仲裁
1、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一 天,乙方应偿付给甲方合同金额0.1%的违约金。
2、由于甲方责任造成的,乙方未按合同规定的日期竣工,每逾期一 天,甲方应偿付给乙方合同金额0.1%的违约金。
3、当甲乙双方就本合同发生纠纷时,双方应协商解决;协商不成的,可以依照本合同向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第八条:附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
2、本合同一式两份,甲、乙双方各执行一份。
第九条:合同附件
1、全部施工图纸;
2、施工预算(经双方签字确认的工程量报价单);
3、甲乙双方其他书面承诺;
4、其他补充合同。
第十条 特别声明
1、未确保合同的严肃性和完全可执行性,双方同意合同及合同附件是双方尊重的唯一依据。
2、其他人员(含门店经理、项目经理、施工负责人、施工人员、业务员等)的口头承诺和未经公司、门店书面签字认可的文档、承诺、意见等都无法律效力和执行力。
3、木材部分和其他部分的材料规格等,因加工等原因,可能与实际尺寸有误差,统一以行业标准为准,如有特别要求(如要求高于行业标准要求的),应事先提出,以便按特殊标准呈报相应材料;
4、鉴于户外产品工艺和自然属性(如色彩颜色因木材本身原因造成的色泽不均(含与色彩样板对比)、木材存在结巴和些许自热干燥而开裂(不影响安全的前提下)、木材有部分豁边或白边的自认属性、成品手感粗糙(主要起到保护本身作用)、阴暗潮湿 天气和地势等造成木材面板发霉(属自然现象,可加强清扫和干燥)等),甲方承诺允许或接受户外产品的特殊性质并采取适当措施加以维护。
甲方:
_________年_________月_________日
乙方:
_________年_________月_________日
景观工程承包合同5
甲方(发包人):
乙方(承包人):
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条:工程概况
1、工程名称:
工程地点:
工程内容:小区施工图范围景观绿化和招标文件中所有的平基土石方、种植土回填及换填、造型,灌木、乔木植物种植,建筑铺贴及水电、灯具安装等施工图所示全部施工内容以及与本工程相关的政府部门的报验工作。
第二条:承包范围及承包方式(根据招标文件写)
1、本次承包范围为:小区景观绿化施工图纸范围内容;
2.、工作内容包含完成本工程一切所需的劳务及材料,包括供料制作、运输、 安装、产品保护、竣工前清洁、验收、保险、竣工资料、维修服务等,不但包括已指示或指明的主要机械及设备,并且包括整项施工安装工程得以正常操作所需的一切附带零件、所需的劳务,无论此类劳务零件是否在合同文件、工程量清单中表述。
3、本工程实行总价包干,包工、包料、包效果、包运输、包工期、包质量、包安全、包文明施工的承包方式。
第三条:工期
4、以甲方书面通知中指定的开工日期为准,施工周期为: 日历 天(含所有节假日及恶劣 天气),完工日以竣工验收通过、乙方送交竣工验收报告得以批准的日期为准。
5、若遇下列情况之一,乙方应就延误工期的内容在3 天内向甲方代表提交报告,经甲方审核批准并通过书面形式确认工期是否顺延。
① 工程量大量增加和重大设计变更;
② 一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
③ 不可抗力;
④ 合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。
乙方在以上情况发生后3 天内,就延误的工期向甲方代表提交报告,否则,视为放弃申请权利,甲方不再给予工期顺延。
6、因乙方责任未按时完工的,每逾期一 天,乙方自愿承担每日合同总价千分之二的延期违约金。累计延误超过10 天的,乙方加付违约金。同时,甲方有权解除合同。
7、如甲方原因致工程停工或缓开工,工期可以顺延,但乙方不能索赔其它任何费用,如停工时间超过二个月,甲方将按完成的工程量70%先行支付给乙方。
8、本合同一式四份,双方各执两份,自签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________
_________年_________月_________日
乙方(公章):_________
_________年_________月_________日
景观工程承包合同6
甲方(发包人):
法定代表人:
乙方(承包人):
法定代表人:
依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经甲乙双方协商一致,签订本合同。
第一条 工程项目
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程范围:石碉、园林景观、绿化、污水管网、小区道路、景观照明等工程项目。
4、承包方式:包工包料。
第二条 工程质量
质量等级:优良。
1、根据甲方的室外平面布置,进行合理的设计,要求营造一种优美,绿意盎然的休闲社区并能尽量满足园林绿化验收面积要求。
2、室外的所有绿化晒水分支龙头及管路;中庭部分安装庭院坪灯及线路。
3、中庭的石碉、小品、置石、园林小路、大理石贴面、嵌草砖。
4、小区的花草、名贵树木均由甲方指定乙方采购,所有树木须经甲方验收合格后方可植裁,乙方包种成活及包半年内的养护。以上内容详见预算附表及施工图。
第三条 工程价款
1、工程包干总价为:_______人民币。
2、工程施工:乙方依据施工图纸施工,图纸不明确的部分按照双方现场签证为准。
第四条 付款方式
工程的支付:本工程由承包人垫资建设,工程完工经验收合格后乙方在3个月内向发包人办理工程结算,甲方凭乙方工程结算书及建安发票支付工程总价款的95%即人民币仟佰拾万元,其余5%部分保修期满后一次性付清。
第五条 工程期限
1、总工期:________天(以甲方移交工作面算起,不可抗力除外)。
2、如乙方自身原因不能按期完成,延期三天以上,每天应向甲方支付违约金____元整。同时甲方有权更换施工队伍,所造成的损失由乙方负责。
第六条 质量验收标准
按甲方提供的施工图、设计更改要求及相关设施规范要求进行验收。
第七条 双方职责
一、甲方职责
1、甲方负责提供现场供电、给水、砂浆机、斗车。其余机具由乙方自行解决。
2、甲方驻派工程主管对本项目进行质量方面的管理,协同乙方进行各项措施的实施,及时提供工作面,协调解决施工中出现的问题,做到相互尊重、互相合作、抓好质量管理、文明施工、确保工程顺利进行。
二、乙方责任
1、乙方必须保质、保量在规定的时间内完成施工。
2、乙方施工人员必须服从甲方工地安全管理,严格执行安全生产规程、规范、安全安全生产条例,不注意施工安全、违章作业,出现安全事故乙方应承担全部责任。
3、如因乙方施工经验不足,所施工的产品不美观、不合格,乙方应负责无偿整改、返工直至工程质量符合要求。
第八条 本合同未尽事宜,甲乙双方另行协商解决。
第九条 本合同一式____份,甲乙双方各执____份。
第十条 本合同甲乙双方签章当日生效,工程整体验收合格付清款项后自然失效。
甲方(公章):
法定代表人(签字):
_________年____月____日
乙方(公章):
法定代表人(签字):
_________年____月____日
景观工程承包合同7
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
根据《_____》及有关规定,甲方将_________________工程的园林景观结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工作内容:
二、工期
1、本工程工期为______ 天,自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场具备开工条件)开始计算工期,非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误,工期顺延。
2、工期顺延:
(1)未及时签审施工图纸和施工组织计划;
(2)设计变更;
(3)甲方未能按期提交施工场地;
(4)连续4小时遇雨和停水、停电;
(5)未按合同规定时间拨付工程款项;
(6)其他。
三、工程合同价款及支付方式
1、经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价____________ 元;按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;结算工程量以现场实际收方量为准。
2、合同签订后______日内,甲方支付乙方工程预付款____________ 元整。
四、设计调整
本工程涉及设计调整(更改)工程项目,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量据实计算,造价按本合同第三条进行增减。
五、保修期
1、保修期:从乙方递交竣工报告后的第_______日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期_______年,工程部分保修期为_______年。
2、成活率:植物管护移交时按行规达到_______%的成活率。
六、双方的责任
(一)甲方责任:
1、保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;
2、合同签订后_______日内审定乙方的施工组织计划及施工图,并以书面形式通知乙方;
3、负责协助办理施工的各项进场手续;
4、负责协调现场各施工单位间的关系;
5、若施工变更应以书面形式通知乙方;
6、按合同规定时间按时付款。
(二)乙方责任:
1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容,结合有关规范组织施工;
2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;
3、文明施工,安全生产,确保工程质量,按期完工;
4、负责施工中的成品保护;
5、工程完工时,配合甲方完成验收。
七、材料的认定及采购
1、乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。
2、设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购买。
八、竣工验收:
1、甲方在收到乙方竣工报告的_______日内组织验收,否则视为默认工程合格并进行竣工结算;
2、若未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上。
九、合同的变更和解除
1、合同经双方签字后生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议,在补充协议签订前,必须将本合同未经事宜清算,结清合同款项,在补充协议生气之日起,本合同失效。如未对本合同清算或结算合同款项之前,补充协议无效。
2、合同签订后且项目定制前,甲方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款_____%支付违约金,并办理解约手续。
3、项目定制已进行或定制完工后,甲方提出终止合同,须向乙方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,承担乙方全部损失,订立终止合同协议,解除本合同。
十、违约责任
(一)甲方违约责任:
1、甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;
2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施补救或减少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;
3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超一日,按合同总额的_______%向乙方支付逾期违约金。
(二)乙方违约责任:
乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延一日,按合同总额的_______‰向甲方支付违约金。
十一、争议解决方式
在合同履行中,双方因履行合同发生争议,应协商解决。协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉。
十二、附则
1、本合同经双方签字盖章后生效。
2、未尽事宜,双方协商解决。
3、本合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等法律效力。
甲方:
住所:
代表人:
联系电话:
工程所在地:
_______年_______月_______日
乙方:
住所:
责任人:
联系电话:
工程所在地:
_______年_______月_______日
景观工程承包合同8
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,增强双方责任感,确保工程的顺利完工,双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同,条款如下:
一、标的
1、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容: 设计施工图纸所包含的所有内容
2、工程合同价款:
(1)、本工程合同造价为人民币 元,即人民币 元整。
(2)、 按___的标准以实际发生工程量进行结算。
3、承包方式: 由乙方设计,采用大包干,即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。
4、承包范围和内容:
设计施工图纸范围内的所有绿化工程(详见施工图)。
二、质量与管理
1、施工过程中,乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理,如因质量问题造成返工,其费用由乙方全部负责;
2、乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负;
3、乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。
4、在合同规定的养护期内,对属于乙方责任的工作质量问题,甲方应书面通知乙方并约定时间进行整改。
三、工期
本工程工期为: 20___年 月 日至 年 月 日 绿化工程养护期为: 年 月 日至 年 月 日。
1、工期顺延
如遇下列情况,经甲方现场工程代表签证后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。
(1)、甲方在合同规定开工日期前三 天,不能移交乙方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电,影响乙方进场施工者;
(2)、明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场,而耽误施工进度者;
(3)、在施工中因停水、停电连续影响作业者;
(4)、甲方现场工程代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者;
(5)、未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者;
(6)、因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者;
(7)、发生重大设计变更。
2、工程进度与验收
(1)、乙方必须听从甲方指令安排施工,在施工过程中必须接受甲方提出的阶段性目标要求;
(2)、乙方应按照本合同要求,积极组织本项目的有关原材料、设备、人员进场;
(3)、在施工过程中若发现乙方规定期限内无力完成任务或达不到要求,或存在质量问题,甲方有权减少工程量直至终止本合同,勒令限期退场,对由此造成的一切损失均由乙方承担;
(4)、乙方必须保证保质保量的按时完成施工任务,若在合同期内未能完成该工程,每延误一 天,对乙方罚款 元;
(5)、若因甲方的苗木或材料进场延缓等原因,造成误期,与乙方无关。
(6)、乙方在工程竣工后三日内配合甲方准备验收资料,甲方组织进行工程验收。
(7)、竣工工程验收合格,从验收之日起两周,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,致使验收后的工程验收后发生损失,应由甲方承担。
(8)、在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理和返工,并在双方议定的措施和期限内完成。如不能按期完成,每延误一 天,对乙方罚款 元。
(9)、工程竣工验收,应以竣工图纸、图纸说明、设计变更签证、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
四、甲乙双方权利和义务
1、甲方
(1)在开工前做好"三通",提供现场资料;
(2)根据施工地区供水、供电、水压、电压情况,采取措施满足施工用水、用电的需要;
(3)审核乙方工程进度表,及时向乙方支付工程进度款;
(4)派驻施工现场工程代表,对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查,设计变更的签证,工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必须的签证;
(5)组织对工程的竣工验收,并按合同规定日期配合乙方办好竣工结算工作。
2、乙方
(1)施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工;
(2)及时将工程进度表及需办理的签证等资料送报甲方。
(3)按双方商定的分工范围,做好材料和设备的采购、供应和管理;
(4)严格按照施工图与说明进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付;
(5)在交工前应负责保管,并做好场地清理;
(6)提供竣工验收技术资料,办理工程竣工结算,参加竣工验收;
五、工程价款的支付与结算
1、按工程进度每月支付完成产值的______%;
2、新工工程完工后支付工程总造价的%,绿化工程养护期满验收合格后______ 天内一次性付清剩余 %的款项;
3、甲方拖欠工程进度款或尾款,应按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。
4、本工程价款不含税金。
六、违约责任
1、甲方违约
(1)、甲方不按时支付工程进度款;
(2)、甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款;
(3)、甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。 甲方承担违约责任,赔偿因违约给乙方造成的'经济损失,顺延延误的工期。违约金: 元— 元。
2、乙方违约
(1)、因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工;
(2)、因乙方原因工程质量达不到合同约定的质量标准;
(3)、乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。 乙方承担违约责任,赔偿因违约给甲方造成的损失。违约金: 元— 元。
七、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商达成补充协议,所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
八、本合同在执行过程中发生争议的,由双方协商解决,协商不成的,可向人民法院诉讼解决。
九、本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份。
十、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
甲方代表(章):
_________年_________月_________日
乙方代表(章):
_________年_________月_________日
景观工程承包合同9
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,甲方将_________________工程的园林景观结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工作内容:
二、工期
1、本工程工期为______ 天,自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场具备开工条件)开始计算工期,非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误,工期顺延。
2、工期顺延:
(1)未及时签审施工图纸和施工组织计划;
(2)设计变更;
(3)甲方未能按期提交施工场地;
(4)连续4小时遇雨和停水、停电;
(5)未按合同规定时间拨付工程款项;
(6)其他。
三、工程合同价款及支付方式
1、经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价____________ 元;按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;结算工程量以现场实际收方量为准。
2、合同签订后______日内,甲方支付乙方工程预付款____________ 元整。
3、工程竣工并验收合格后_______日内,双方上述方式办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的_______%,余结算总额的_______%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。
四、设计调整
本工程涉及设计调整(更改)工程项目,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量据实计算,造价按本合同第三条进行增减。
五、保修期
1、保修期:从乙方递交竣工报告后的第_______日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期_______年,工程部分保修期为_______年。
2、成活率:植物管护移交时按行规达到_______%的成活率。
六、双方的责任
(一)甲方责任:
1、保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;
2、合同签订后_______日内审定乙方的施工组织计划及施工图,并以书面形式通知乙方;
3、负责协助办理施工的各项进场手续;
4、负责协调现场各施工单位间的关系;
5、若施工变更应以书面形式通知乙方;
6、按合同规定时间按时付款。
(二)乙方责任:
1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容,结合有关规范组织施工;
2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;
3、文明施工,安全生产,确保工程质量,按期完工;
4、负责施工中的成品保护;
5、工程完工时,配合甲方完成验收。
七、材料的认定及采购
1、乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。
2、设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购买。
八、竣工验收:
1、甲方在收到乙方竣工报告的_______日内组织验收,否则视为默认工程合格并进行竣工结算;
2、若未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上。
九、合同的变更和解除
1、合同经双方签字后生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议,在补充协议签订前,必须将本合同未经事宜清算,结清合同款项,在补充协议生气之日起,本合同失效。如未对本合同清算或结算合同款项之前,补充协议无效。
2、合同签订后且项目定制前,甲方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款_____%支付违约金,并办理解约手续。
3、项目定制已进行或定制完工后,甲方提出终止合同,须向乙方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,承担乙方全部损失,订立终止合同协议,解除本合同。
十、违约责任
(一)甲方违约责任:
1、甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;
2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施补救或减少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;
3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超一日,按合同总额的_______%向乙方支付逾期违约金。
(二)乙方违约责任:
乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延一日,按合同总额的_______‰向甲方支付违约金。
十一、争议解决方式
在合同履行中,双方因履行合同发生争议,应协商解决。协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉。
十二、附则
1、本合同经双方签字盖章后生效。
2、未尽事宜,双方协商解决。
3、本合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等法律效力。
甲方:
住所:
代表人:
联系电话:
工程所在地:
_______年_______月_______日
乙方:
住所:
责任人:
联系电话:
工程所在地:
_______年_______月_______日
景观工程承包合同10
发包方:
承包方:
根据《合同法》、《建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,现就承包内容达成一致意见,并签订本合同如下:
一、 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程造价:经甲、乙双方协商,甲方将 小区的绿化工程
承包给乙方,其分次价格按甲乙双方签字为准。合同总价 元(按实际发生的工程量结算)。
二、工程承包范围
按 年 月 日设计的 的工程项目(即包括安装材料部分、土建装饰材料部分、植物部分等)进行承建施工。
三、承包方式:
四、工程工期:
整个工期为 天(即 年 月 日至 年 月 日),共分一、二期进行。 月 日交付给乙方施工,若遇特殊情况和交场地时间推迟,工期可以顺延。
五、甲、乙双方责任:
1、甲方责任:
(1)向乙方提供施工图纸壹套。
(2)参加隐藏工程、分部分项工程验收,有权对不合格分部分项工程要求乙方限期整改。对工程质量达不到国家及地方标准的部分,甲方有权要求乙方拆除和重新施工,乙方自行承担拆除和重新施工的一切费用,工期不予顺延。
(3)配合各个部门对乙方严格监查各种材料的质量关,严格抽查,尤其加强对设施、设备装饰材料、植物、水电材料的抽查工作,绝对保证工程质量。
(4)监督乙方严格按甲方的图纸施工,现场代表应积极配合施工单位对及时发现来自设计和其它方面的问题,积极协调和处理甲方有义务处理的现场疑难复杂问题,搞好与监理、质检、设计及材料供应等单位的关系。
(5)甲方有权监促施工进度,以使工程按期完成。
2、乙方责任
(1)熟悉施工图纸,参加施工图会审,做好编制施工预算及施工组织设计、施工进度计划等工作。以责任主体对待施工图会审,认真领会设计意图并发现设计上的问题。若在施工过程发现设计单位错、漏、缺、碰等问题,乙方未向甲方及设计方提出进行修改,由此造成的直接经济损失由乙方全部负责;若因甲方原因改变设计的,按有关条款执行。
(2)严格按国家有关规定、规范和规程施工,切实做到保障、保量、保安全,按时完成工程任务,并做好各种技术资料的整理及见证工作。
(3)按时向甲方交送隐蔽工程验收通知书及竣工通知书。
(4)做到安全施工、文明施工、保证工程质量,人身安全、环境卫生,凡施工中发生的人身病、伤、残、亡事故和设备、工程质量事故等均由乙方自己负责处理和承担,甲方不承担任何经济和法律责任。(安全基金急需解决包括在总承包费中)。
(5)及时做好工程隐蔽图和竣工图的绘制工作。分部分项工程完工后必须及时做好隐蔽资料、并绘制隐蔽工程竣工图报甲方备案,若资料不齐,甲方有权拒付工程款且乙方必须承担相应的责任和损失;工程竣工验收合格后十日内向甲方交付竣工图五份和竣工资料。
(6)工程竣工交付使用后,各种设施、设备、装饰、喷泉、植物、灯具等由乙方负责保修 月(绿化 月包成活率100%的养护)。在此保修期间,乙方在接到甲方的书面维修通知后 天内必须到场,并负责保质维修、维护,所需人工材料费概由乙方负责。如乙方接到通知 日内未进行维修,由甲方派人维修、维护,其费用在乙方维修保证金中扣除,并对每拖延一次处以罚款 元。
(7)乙方负责施工工棚及临时设施搭设,派专人负责搞好施工场地周围的文明施工和创卫工作。
(8)做好安全施工、高质量施工、文明施工贯穿施工全过程,搞好与相邻单位的友好关系,否则甲方有权要求乙方整改,所造成的 一切损失由乙方负责。
(9)遵守劳动部门管理,办好用工手续,遵守治安管理规定,办好外来民工暂住人口手续。
六、材料供应
本工程所需的所有材料均由乙方购买,由乙方提供样品,甲方 检定质量,但乙方提供的材料必须合格,否则甲方可以拒绝其入场。 价格必须经甲方认可并以甲方出据材料价格认定依据为准。如甲方认 定材料不合格可以拒收,由乙方退回原销售单位,并承担由此造成的 经济损失。
七、工程质保金及财务结算
1、乙方进场后,甲方在 日内支付给乙方工程款总价 元(人民币)作为工作预付款;根据工程进度在 年 月 日甲方再付工程总价的 %,在工程竣工验收合格后甲爿支付给乙方工程款达到95%。
2、工程竣工经有关部门验收合格乙方即将 工程交付甲方使用。
3、工程竣工验收合格,乙方将景观工程交付甲方后,甲方在接到乙方报送的竣工资料 天内办理完结算手续后,并付清工程款(扣除工程总造价的 %作为质保金质保期满 月内乙方 凭甲方出具的书面依据退还扣除的质保金,甲方不向乙方支付任何资 金利息)。
4、付款方式:
5、经双方平等协商,在合同履行期间,如遇到国家新的定额和文件出台,双方仍按本合同约定执行。
八、组织管理
1、甲方指派 为现场代表,对工程进度、质量监督,办理现场签证,协助解决施工中的有关问题。
2、乙方指派 同志为工程施工负责人,实施本工程施工全过程工作,派质安员 负责本工程的质安工作。
九、违约责任
1、若本工程质量不合格,甲窍有权要求乙方拆除和重新施工,由此产生的费用根由乙方承担;乙方拒绝拆除和重新施工,甲方有权把本工程另行承包给其他公司,同时由乙方承担因拆除和重建所支出的一切费用,并承担甲方的一切经济损失和法律责任。
2、若本工程竣工验收合格且交付甲方使用后,甲方未按本合同约定期限内支付本工程款,按违约处理。另赔偿乙方应收款的货款利息和乙方的其他损失。
十、其它事项:
十一、本合同在执行中,若有未尽事宜,由甲、乙双方协商解决;在施工执行过程中,若有未明确的内容,按相应法律法规处理。
十二、因不可抗拒的自然灾害和人为破坏所造成工程设施和园林花木等的损失。应由双方协商解决处理。
十三、因本合同弓|J起的或与本合同有关的任何争议,由当事人协商解决,协商不成的,依法向工程所在地人民法院起诉。
十四、本工程承包合同一式二份,甲、乙双方各执一份,签字后生效。
发包单位:
_________年_________月_________日
承包单位:
_________年_________月_________日
景观工程承包合同11
开发商: 以下简称甲方 施工队: 以下简称乙方 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本合同园林园建及绿化工程事项协商一致,订立本合同。
一 。工程概况:
1.工程名称:
2.工程地点:
3.工程总面积:
二 。工程内容:
园林路铺装、园林小品、凉亭、悬背廊架、双排仿木花架、景观叠水、景观照明、假山喷泉、微喷设施、绿化种植、假山、景石布置、水景、户外健身器材、休闲桌椅等。
三 。承包方式:
本工程按包工包料进行施工总承包。
四 。组成合同文件:
1.本合同书;
2.图纸(意向图、平面图、效果图、施工图等);
3.清单报价表;
4.分段验收表格及完工后的验收报告。
五.工程造价及结算
1.清单报价按实际发生量结算;
2.经双方协商,达成的总承包价。
六 。合同工期:
1.本工程合同工期为 天,开工工期从 年 月 日至 年 月 日,按日历天数。
2.本工程因人力不可抗拒的自然灾害或甲方原因致使施工不能正常进行同意顺延工期。
七 。工程施工质量和验收:
1.照施工图纸、工程技术要求、经甲方确认的施工技术方案组织施工。
2.施工过程中甲、乙双方沟通后按进度分段验收。
3.工程竣工后,乙方在自检合格的基础上向甲方提供竣工验收报告,甲方在接到乙方竣工验收申请报告后,一周内组织相关人员进行工程验收。验收合格后,甲方签署竣工验收证书,乙方将工程移交给甲方处理;若验收不合格,乙方负责修复合格后,再报甲方验收。
八 。甲方责任:
1.开工前,甲方应对乙方进行施工技术交底,协助乙方放线定位。
2.甲方应委派相关负责人对工程质量、数量确认。
3.当甲方需要进行图纸变更和采取技术处理措施时,应以通知单书面通知乙方。
4.乙方负责协调好施工周边关系,确保材料,机械设备进出场及施工的顺利进行。
5、甲方免费提供水、电给乙方使用。
九 。乙方责任:
1.乙方不能将本工程转包,一经发现,甲方有权立即取消乙方的承包资格,因此造成的一切损失由乙方全部承担。
2.乙方应严格按施工图纸及技术要求组织施工,工程质量必须达到施工规范和设计要求。
3、乙方给甲方提供工程发票,不提供材料发票。
4.工程变更:
当甲方对原设计变更发出书面变更通知时,乙方应按照甲方通知进行变更并提交变更工程量及价款报告.甲方收到变更资料报告5日内予以确认.逾期无正当理由不确认时,视为变更报告批准。如果乙方因特殊情况对原设计提出变更要求,需甲方批准后方可实施,并签署书面变更协议。
十 。工程总造价: (见工程预算书)
十一 。付款方式:
1.合同签定后,甲方先支付合同总额的30%作为预付材料款,然后按工程进度支付。
2.完成总工程量的90%时,甲方支付至合同总金额的80%。 3.工程完工后甲方验收合格一周内支付至合同总金额的95%。 4.余款5%作为工程的质保金,在半年质保期满,10个工作日内付清工程余款。
十二 .竣工验收:
1.工程具备验收条件,乙方以书面形式通知甲方,并向甲方提供完整的竣工资料和竣工验收报告。甲方应在收到以上文件后一周内组织验收。甲方如无正当理由不组织验收或验收后一周内未提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。
2.竣工日期为本工程竣工验收通过的日期,此后半年为保修期。 十三 .其他事项:
1.本合同未尽事宜,双方协商后签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2.合同甲乙双方在合同同期如发生纠纷,可协商解决或提交长沙市建设局裁决,或向工程所在地人民法院提起诉讼。
3.本合同一式肆份,甲乙双方各持两份,签字盖章后生效。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章) 年 月 日 年 月 日
景观工程承包合同12
发包人:(以下称甲方)
承包人:(以下称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就锦绣江南小区的绿化工程的施工经协商订立本承包合同:
一、工程概况:
1、工程名称:;
2、工程地址:;
3、工程内容:。
二、承包范围:
锦绣江南小区一、二、三期工程绿化、景观(包括:水景、园路、凉亭、人行道及绿化用水、电安装,土方等)工程施工;
三、承包方式和结算方法:
1、承包方式:工程以包工包料形式。
2、承包工程造价结算方法:
小区绿化、景观工程套用浙江省94古建园林定额,工程量按实结算。景观、绿化工程承包造价=绿化工程直接费+12%×绿化工程直接费+主要材料价差×3.24%计算,苗木单价采用河南潢川苗木基地网上的对应施工期间的报价作为信息价,景观工程建筑材料价格以施工期间每月中旬市场价(含税)作为买入价,在买入价的基础上,水泥加10 元/吨、钢材加50 元/吨、其余材料按买入价加买入价×5%作为工程材料信息价。园林定额中没有的子项目优先套用浙江94土建定额再套用古建定额。
2、苗木养护二年要求成活率100%,苗木养护费按照苗木定额直接费的10%每年计取。
3、付款方法:
①一期工程款的支付办法:承包方施工完成一期景观、绿化工程经验收合格后10日内发包方付给承包方已完成工程造价的30%;二期绿化、景观工程开工10 天后发包方再支付一期工程造价的30%;三期工程开工后10 天内再支付一期工程造价的35%,留5%待三期工程验收合格后支付。
②二期工程款的支付办法:承包方施工完成二期景观、绿化工程经验收合格后支付二期工程造价的70%,三期工程开工10 天后再支付二期工程造价的15%,三期工程验收合格后支付二期工程造价的10%,留5%三期工程验收合格一年后支付。
③三期工程款的支付办法:承包方施工完成三期景观、绿化工程经验收合格后支付三期工程造价的70%,结算审核完后再支付三期工程造价的25%,留5%在三期工程验收合格两年后支付。
④工程竣工验收合格后,承包人提交竣工图纸及结算报告,发包人应在三个月内审核完毕。
四、工期:
一期工程工期60 天,以开工报告为准,二、三期工程双方协商另定。
五、质量:
工程质量必须按照设计图纸、现行国家规范、标准要求进行施工,同时必须达到郑州绿城小区景观、绿化工程的施工工艺水准。达不到此水准的,应扣工程造价5%的违约金。
六、安全:
本工程的施工现场执行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。承包人必须按国家有关规定,切实落实各项安全技术措施,确保施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故,其责任全部由承包人承担。
七、其它事项
1、工程审核结束后壹年内,若发包人未能按合同约定付款,就以 房屋抵付。
2、承包方如不按合同约定施工或验收不合格,发包方拒付已完工程款的20%。
3、本合同在履行过程中发生的争议,双方可通过协商方式解决;协商未果任何一方均可向另一方住所地有管辖权的人民法院起诉。
本合同一式四份,双方各执二份。本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
甲方(公章):_________
_________年_________月_________日
乙方(公章):_________
_________年_________月_________日
景观工程承包合同13
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
甲方委托乙方承担_工程施工,根据《中华人民共和国民法典》,《中华人民共和国建筑法》,及相关法律、法规结合本工程具体情况,经双方协调一致签定本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地址:
1.3建筑面积:
第二条工程范围及承包方式
2.1承包范围:施工范围内的工程包工包料(详见材料明细表),按双方认可方案及数据、尺寸施工。
2.2承包方式:乙方以包工包料、包质量、包安全的方式承包本工程。本合同为固定总价合同,不再调整。
第三条工程价款
3.1本合同为固定总价承包模式。合同签订后,任何一方不得擅自改变。
3.2本工程双方协议人民币 元整。
3.3本工程若发生变更,以现场签证单为准。
第四条工程质量及开、竣工时间
4.1本工程质量应满足国家有关质量评定所要求的合格标准。
4.2工期:具备安装条件后日至月日。(特殊原因适当延长工期)
第五条甲方工作
5.2协调解决施工场地内乙方所需的现场办公及材料堆放、制作场地,开工前向乙方提供所需水、电源。
5.3协助协调施工场地内交叉作业及施工单位之间的关系。
5.4按合同约定及时支付工程款。
5.5对乙方的施工质量,工程进度进行监督。
5.6甲方驻工地代表:电话:
第六条乙方工作
6.1乙方在施工中,按照图纸及施工经验工作,必须严格遵守甲方对现场各项管理制度,并服从甲方对现场的统一管理。
6.2编制施工方案和进度计划,交监理及甲方审定,竣工资料按照甲方施工单位要求整理汇总后,缴纳甲方施工单位统一保管。
6.3负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的一切事宜。
6.4乙方应负责教育施工人员严格执行操作规程、安全规程,防火防盗。注意现场文明和环境卫生。发现违章作业,应予制止。负责好自己现场人员的安全与组织管理工作,施工期间乙方人员的意外人身伤害及其对第三人造成的人身伤害和财产由乙方自行负责。
6.5凡由乙方负责采购的主要材料、成品,需经甲方确认。
6.6遵守国家、地方及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围的建筑物、设备管线不受损坏。作好施工现场保卫和垃圾清理工作。
6.7施工中未经甲方同意和相关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
6.8已完工工程而又未交付甲方使用之前,负责成品和半成品的保护工作,保护期发生损坏,由乙方自行负责。如第三方造成损坏的,通过甲方协调,由第三方负责修复,或由乙方修复,第三方承担费用。保修期满后,只收成本费。
6.9乙方驻工地代表:
电话:
第七条、工程付款方式
7.1合同签定后甲方付给乙方总工程款的60%,即 元作为首付。待工程进行一半时甲方付给乙方总工程款的30%即 元。剩余10%的总工程款即 元在本工程全部安装成功验收合格后付清全部余额。
第八条、竣工验收
8.1甲乙双方按设计方案现场进行验收。
第九条、质量保证
9.1设备质量保证期从验收合格之日起十二个月。
9.2质量保证期:验收合格之日起,对在质量保证期内所发生的一切非不可抗力因素及非人为损坏都要负责更换和维修,甲方通知维修时,乙方48小时内到达现场(省内)。省外根据路程确定到达时间。
9.3质保期满,甲方需要乙方维护维修时,双方另签订维保协议。
第十条争议解决方式
10.1本合同履行期间,双方发生争议时,在9不影响工作进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
10.2本合同在执行中发生的争议双方首先协商调解,达不成一致意见时,可向合同履行地相关机构申请仲裁或人民法院提起诉讼。第十一条、违约
11.1甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任。
11.2乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范要求,或发生其它使合同无法履行的行为,赔偿因其违约给甲方造成的损失(甲方违约在先除外)。
第十二条、合同生效与终止
本合同自双方签字盖章后生效,工程款结清后本合同自行终止。本合同一式两份,甲乙双方各持壹份。
甲方(章):
_________年_________月_________日
乙方(章):
_________年_________月_________日
景观工程承包合同14
发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):风险提示:发包人的相对义务
购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲方将_________________工程的园林景观结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工作内容:
二、工期风险提示:关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。
1、本工程工期为______天,自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场具备开工条件)开始计算工期,非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误,工期顺延。
2、工期顺延:
(1)未及时签审施工图纸和施工组织计划;
(2)设计变更;
(3)甲方未能按期提交施工场地;
(4)连续4小时遇雨和停水、停电;
(5)未按合同规定时间拨付工程款项;
(6)其他。
三、工程合同价款及支付方式
1、经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价____________元;按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;结算工程量以现场实际收方量为准。
2、合同签订后____日内,甲方支付乙方工程预付款____________元整。
3、工程竣工并验收合格后____日内,双方上述方式办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的_______%,余结算总额的_______%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。
四、设计调整本工程涉及设计调整(更改)工程项目,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量据实计算,造价按本合同第三条进行增减。
五、保修期风险提示:保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。
1、保修期:从乙方递交竣工报告后的第____日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期________年,工程部分保修期为________年。
2、成活率:植物管护移交时按行规达到_______%的成活率。
六、双方的责任
(一)甲方责任:
1、保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;
2、合同签订后____日内审定乙方的施工组织计划及施工图,并以书面形式通知乙方;
3、负责协助办理施工的各项进场手续;
4、负责协调现场各施工单位间的关系;
5、若施工变更应以书面形式通知乙方;
6、按合同规定时间按时付款。
(二)乙方责任:
1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容,结合有关规范组织施工;
2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;
3、文明施工,安全生产,确保工程质量,按期完工;
4、负责施工中的成品保护;
5、工程完工时,配合甲方完成验收。风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
七、材料的认定及采购
1、乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。
2、设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购买。
八、竣工验收:
1、甲方在收到乙方竣工报告的____日内组织验收,否则视为默认工程合格并进行竣工结算;
2、若未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上。
九、合同的变更和解除
1、合同经双方签字后生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议,在补充协议签订前,必须将本合同未经事宜清算,结清合同款项,在补充协议生气之日起,本合同失效。如未对本合同清算或结算合同款项之前,补充协议无效。
2、合同签订后且项目定制前,甲方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款_____%支付违约金,并办理解约手续。
3、项目定制已进行或定制完工后,甲方提出终止合同,须向乙方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,承担乙方全部损失,订立终止合同协议,解除本合同。风险提示:明确违约责任
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
十、违约责任
(一)甲方违约责任:
1、甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;
2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施补救或减少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;
3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超____日,按合同总额的_______%向乙方支付逾期违约金。
(二)乙方违约责任:乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延____日,按合同总额的_______向甲方支付违约金。十一、争议解决方式在合同履行中,双方因履行合同发生争议,应协商解决。协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉。十二、附则
1、本合同经双方签字盖章后生效。
2、未尽事宜,双方协商解决。
3、本合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等法律效力。甲方:住所:代表人:联系电话:工程所在地:________年____月____日乙方:住所:责任人:联系电话:工程所在地:________年____月____日
【景观工程承包合同】相关文章:
景观工程承包合同12-19
园林景观工程承包合同09-26
绿化景观工程承包合同书09-26
园林景观工程承包合同书09-07
园林景观工程承包合同范本12-21
景观工程标语大全06-14
景观工程施工合同04-25
景观工程合同范本04-11
小区景观工程施工合同09-09