精选咨询合同模板合集九篇
随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，很多场合都离不了合同，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编为大家收集的咨询合同9篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
咨询合同 篇1
建设单位(甲方)：___________
地址：_______________________
邮码_________________________
电话_________________________
法定代表人：_________________
职务_________________________
咨询单位(乙方)：___________
地址：_______________________
邮码_________________________
电话_________________________
法定代表人：_________________
职务_________________________
为使____建筑安装工程的构想科学，设计和施工经济、合理，建设速度快，误差小，经甲乙双方充分协商，特订立本合同。
第一条 甲方应于____年____月____日以前将规划局红线图、上级部门批文、委托书以及建筑安装工程的建筑面积、安装项目、消防方式、库房每层净高等资料提交乙方。
第二条 乙方根据甲方要求，对________建筑安装工程的地形、地质条件、建筑安装构想等进行可行性研究，最后编制出设计任务书及匡算表，于________年____月____日以前交付甲方。
第三条 甲方根据国家主管部门规定的工程设计收费标准，承付乙方咨询费________元。自本合同签订之日起____日内，甲方先付给乙方____元，待乙方将设计任务书及匡算表交付甲方后____日内，再付给乙方____元。
第四条 为本咨询工程需要到外地进行调研、收集资料人员的差旅费，由甲方负担。
第五条 甲方的违约责任
1.甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件、图纸和资料，乙方可按耽误的时间顺延交付设计任务书及匡算表的时间。
2.甲方如不按本合同规定的时间向乙方交付咨询费，迟延一天，按迟延交付款额罚款____‰。
3.甲方如果中途中断咨询请求，乙方咨询工作已经过半的，应付给乙方全部咨询费;咨询工作尚未过半，按总咨询费的50%收费。
第六条 乙方的违约责任
1.乙方如不按本合同规定的时间交付设计任务书及匡算表，迟延一天，按总咨询费金额罚款____‰。
2.乙方如中途中断咨询，应按总咨询费向乙方交付罚款。
3.乙方所提供的技术咨询服务，因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失的，应负责赔偿。如果由此引起重大事故，造成严重后果的，还应追究其主要负责人的行政责任或刑事责任。
第七条 其他约定________________________________________
本合同自签订之日起，甲乙双方不得随意更改。如有未尽事宜，需经双方协商解决。
本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，合同副本一式____份，分别交________建筑工程主管部门、建行____等单位各一份。
建设单位(甲方)：_________
地址：_____________________
负责人：___________________
电话：_____________________
联系人：___________________
银行帐户：_________________
咨询单位(乙方)：_________
地址：_____________________
负责人：___________________
电话：_____________________
联系人：___________________
银行帐户：_________________
_______年______月______日订
咨询合同 篇2
鉴于：甲方是依法设立并合法存在的企业法人，因投融资事务及管理寻求专业支持;乙方是依法设立并合法存在的专业从事投资信息咨询、企业管理咨询、财务信息咨询、商务信息咨询等咨询业务的企业法人，具有提供投融资、管理事务及上述咨询服务的能力，并愿意接受甲方委托提供相应服务。双方经平等协商一致签订本合同，以确认各方权利与义务并共同遵守。
一、甲方委托乙方服务事项
甲方因融资 万元事宜，委托乙方就融资方式、对象选择、操作办法、风险防范措施等事宜，委托乙方提供咨询服务。
二、乙方服务内容
1、帮助甲方联系或者寻找适合甲方融资需求的对象;2、对甲方拟进行的融资方案进行可行性论证;3、帮助或者代理甲方与潜在的融资对象进行初步的商业谈判或者协商;4、根据融资意向双方的具体情况，为甲方拟定融资参考方案;5、帮助或者指导甲方准备融资方案执行过程中所需的基本资料。
三、咨询服务费
就乙方提供的咨询服务，甲方向乙方支付的报酬为：甲方按实际取得融资额的 %向乙方支付服务费。服务费在融资通过审批并取得前一次性向乙方支付。
四、乙方服务期限
乙方收取甲方按本合同约定支付的服务费后，为甲方提供的服务至以下条件之一出现时止：
⑴ 甲方与合作对方实现成功合作，即甲方与合作对方主要合作合同签订;⑵ 甲方以书面形式通知乙方放弃融资计划;⑶ 甲方已经实际失去融资条件;⑷ 甲方三次以上放弃与乙方联系的客户进行实质性谈判。
五、保密
为履行本合同，甲方向乙方提供的融资信息、关于主体与资信情况的信息，经甲方特别明示为保密信息的，乙方应承担保密责任，未经甲方书面许可不得擅自向第三人提供或者泄露，但为履行本合同所必需的除外。
六、风险承担
1、乙方为履行本合同向甲方提供的所有信息、资料、方案与措施等均供甲方参考，对甲方使用后可能产生的风险不承担任何责任。2、乙方对帮助或者指导甲方所取得的合作对方的调查资料的真实性，对合作对象资信状况与承担责任的能力不作任何保证。3、乙方对所提供咨询服务是否能使甲方实现拟融资目的不作任何保证，甲方支付费用后，不得以任何理由要求乙方全部或者部分返还。4、对甲方与合作对方之间的合作合同的履行，乙方不承担任何责任。
七、违约责任
1、甲方逾期支付费用的，乙方有权在收到费用前暂停履行本合同约定义务。2、甲方逾期支付服务费的，应按逾期支付金额每日千分之二向乙方支付违约金。3、乙方收到甲方费用后拒不提供本合同约定服务的，应全额退还甲方已支付服务费。
八、争议解决方式
因履行本合同发生争议双方不能协商解决时，任何一方认为需通过诉讼方式解决的，由乙方所在地人民法院管辖。
九、其他
1、对本合同的修改需以书面方式进行，并且签名代表人及印章应与本合同签名与印章相符。
2、本合同一式贰份，双方可执一份具有同等法律效力。
3、本合同经双方签章生效。
本合同签订于 年 月 日
甲方：
代表人：
日期：
乙方：
代表人：
日期：
咨询合同 篇3
甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)
甲乙双方本着诚信友好，平等互利的原则，签订以下合同
一、服务项目
1、甲方委托乙方为其办理所需证照，乙方向甲方提供相关的咨询及代理服务。
2、乙方向甲方提供的服务包括(选中的标记为‘√’)
□办理企业名称核准的咨询及代理服务;
□办理资本验证的咨询及代理服务;
□办理营业执照的咨询及代理服务，注册资金供万;
□办理组织机构代码证的咨询;
□办理税务证的咨询及代理服务;
□代理刻章(法人章、财务章、合同章、公章);
□办理各种资质的咨询及代理服务;
□办理变更
二、服务报价
乙方向甲方收取各项费用共计人民币：
三、承诺时期
各部门所需要的工作日(因特殊情况立即通知甲方)。
四、双方权责
1、应明确对各项服务的要求，以免发生理解上的偏差，造成不必要的损失。
2、甲方及时提供有关申报资料(包括涉及前置行政资质许可证)，并给予乙方人员必要的配合，甲方对其提供材料的真实性、合法性和完整性负责。
3、甲方应按照约定条件及时足额支付服务费用。
4、乙方应严格按照甲方的要求办理甲方所委托的业务，不得擅自改动内容或条款，若上级部门要求改动的，乙方通知甲方说明原因。
5、乙方应提供有效的专业意见，在代办权限内进行代办服务。
6、乙方在甲方提供完备资料的情况下，按时完成代办服务。
7、乙方应为甲方保守服务过程中所知悉的合法商业秘密。
五、其他
1、乙方完成代办服务后，有关证照、资料的保存期为一个星期，甲方逾期不取或不付款，乙方有权另行处理，由此而产生的一切后果由甲方全权承担。
2、乙方完成代办服务后，甲乙双方做移交手续，甲方要依法、合法经营，移交手续后
甲方一切事务与乙方无关。
3、双方若有违约情况发生，则按照《中华人民共和国经济合同法》中所规定的条款追究违约责任。
4、本合同一式二分，甲乙双方各执一份，自合同签订之日起生效。
5、乙方收甲方定金共计人民币6、其他未尽事宜，双方协商解决。
7、其他备注
甲方(公章)：__乙方(公章)：__
法定代表人(签字)：__法定代表人(签字)：__
__年xxxx月xxxx日__年xxxx月xxxx日
咨询合同 篇4
XXXXXX（以下简称"客户"）与XXXXXXXX（以下简称"工程咨询单位"）经过双方协商一致，签订本协议。
一、客户委托工程咨询单位提供XXXXXX（列明委托服务内容）咨询服务，并已接受工程咨询单位为履行该服务所提出的建议书和其他报价等文件。
二、本协议中的词语与所属的服务协议书条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本协议书的组成部分：
①委托函或中标函：
②工程咨询服务协议书通用条件；
③工程咨询服务协议书专用条件；
④附件，即附件aXXXX委托工程咨询服务范围；附件bXXXXXX客户提供的职员、设备、设施和其他人员的服务；附件cXXXXXX报酬和支付；
⑤在实施过程中共同签署的补充和修正文件。
四、鉴于客户按下文规定向工程咨询单位的各项支付，工程咨询单位承诺按照本协议书的规定，承担附件a中议定范围内的咨询服务。
五、鉴于工程咨询单位按上文规定履行咨询服务，客户承诺按照本协议书规定的期限、方式、币种，向工程咨询单位支付协议规定应支付的款项，作为履行服务的报酬。
六、凡因本协议或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商，协商不成的，提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，仲裁地点在深圳或其他城市，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
七、本协议书正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本XXXX份，双方各执XXXX份。本协议书经双方代表签字并加盖单位公章后生效。
甲方（公章）：XXXXXXXXXX 乙方（公章）：XXXXXXXXXX
法定代表人（签字）：XXXXXXXXXX 法定代表人（签字）：XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX年XXXX月XXXX日 XXXXXXXXXX年XXXX月XXXX日
咨询合同 篇5
委 托 方：
承 接 方：
时 间： 20xx年 月 日
委托方： （简称甲方）
承接方：（简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就 20xx-20xx年国家农业综合开发水土保持项目小流域初步设计技术服务经协商一致，签订本合同。
一、技术服务内容、形式和要求：
甲方委托乙方负责编制20xx-20xx年国家农业综合开发水土保持项目小流域初步设计，其内容、范围和深度达到有关法律法规和国家农业综合开发水土保持项目小流域初步设计编制的技术要求。
二、小流域初步设计进度
1、在收到甲方提供的小流域初步设计有关资料后，乙方开始工作。
2、乙方从本合同签订之日起， 30 个工作日完成小流域初步设计的编制。
三、收费及支付方式
1、乙方按国家关于水利水电工程勘察收费标准的规定向甲方收取小流域初步设计编制费。
2、小流域初步设计的编制费、评审会费用及专家酬金共计 （人民币），合同签定后三日内预付 （人民币）。
3、乙方向甲方提交经审批通过的小流域初步设计时，甲方应付清全部余款 （人民币）。
四、小流域初步设计的交付
1、乙方向甲方提交编制完成的小流域初步设计2本。
2、超出合同规定增加的小流域初步设计应另收工本费。
五、责任
1、甲方向乙方提供的资料必须真实可靠。
2、乙方应对甲方提供的资料保密。
3、如甲方变更委托评价项目、规模、条件，或因提交的资料较大修改、错误等，造成乙方返工。双方另行协商订补充协议，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
4、乙方负责办理小流域初步设计相关审批的手续办理。
六、小流域初步设计专家评审会费用及专家酬金由 乙 方承担。
七、本合同经双方签字盖章后生效，壹式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份。
八、未尽事宜双方协商解决建设工程造价咨询服务合同项目咨询服务合同书工程咨询费用协议书。
咨询合同 篇6
1.聘用（engagement）：公司方聘用顾问方，且顾问方同意为（具体说明，例如，为公司方的货物销售进行某国家的市场调研）的目的提供独立咨询服务。
2.期限（term）：此协议将于（日期）开始，一直持续到顾问方向公司方提供了一份最终的市场调研报告为止。双方同意，市场调研报告于（日期）之前交给公司方。
3.顾问方的工作（effortsofconsultant）：顾问方将尽最大努力提供咨询服务。顾问方将为咨询服务做出合理和认真的工作。双方认可，顾方在非排他性的基础上提供服务，顾问方可以选择对其方便的地点和时间内开展服务。此外，顾问方将保证服务符合所有有关法律的规定。公司方对顾问方开展服务的方式不负责任。
4.报酬（compensation）：公司方将按照此协议对顾问方提供的咨询服务支付（货币名称和金额）的报酬。公司方将在顾问完成咨询服务后(天数)天内支付费用。不得以税款、劳动费用、许可费用或医疗费用或其他名目对应支付金额进行扣除。
5.独立合同人资格（independentcontractorstatus）：在制作和执行此协议的过程中，顾问方自始至终都是作为独立的合同人。任何一方都不能代表另一方做出任何承诺或发生任何收费或花销。顾问方不是公司方的一名雇员，因而无权参与公司方给予其雇员的任何津贴计划、失业保险、分红、工作人员补偿保险、股票或类似的收益。顾问方负责以娴熟的技能来履行此协议中规定的工作内容，并且对自己的行为或发生的任何疏忽负责。顾问方负责支付在履行此协议中规定的服务时已经发生或可能发生的所有需要支付的税款、罚金和（或）其他类似的出资。顾问方可以自费雇用助手，这些助手也不是公司方的雇员。顾问方将为履行咨询服务提供所有的材料、工具和设备。
6.咨询报告（consultingreport）：顾问方将准备并向公司方提交一份关于顾问方调查结果的报告。报告必须包括以下信息：(具体说明)。顾问方将保留一份报告的副本，时间上至少要到此协议终止后6个月为止。
7.利益冲突（conflictsofinterest）：顾问方保证，除了已经告知给公司方的冲突外，他（她）在履行咨询服务时，没有潜在的财务上或其他利益冲突。
8.保密性（confidentiality）：所有公司方提供的与其产品的制造和销售有关的信息都是在保密的情况下提供的，顾问方同意在没有得到公司方授权的情况下，不得透露此信息。
9.知识产权（intellectualpropertyrights）：公司方对其货物及服务的知识产权保留独家所有权。公司方没有向顾问方转移这些权利。顾问方保证保护公司方的独有权利并避免对其造成侵犯。
10.合同终止（termination）：双方中的任何一方都可以终止此协议，前提是事先书面通知对方，生效日期按邮寄日期或通知上标注的日期之中的后一个日期为准。如果顾问方在终止日期时已经部分履行了咨询服务，顾问方可以向公司方提交一份到那时为止编辑完毕的材料，并在其中列明按小时计算的应收费用。仅仅为了终止协议之用，双方同意咨询服务的小时收费标准是(货币和金额)?
11.转让（assignments）：此协议是为顾问方提供的个人服务签订的，因此，任何一方都不能在未经另一方书面认可的情况下将权利和义务转让或请他方代理。
12.通知（notice）：如果任何一方在本协议的此条款下通知另一方，此通知只有以书面形式并且被证明或挂号信邮寄才有效。通知必须发送到本协议中标明的一方地址，除非该方已经通知对方地址变更?
13.管辖法律（governinglaw）：本协议被认为已签订，并受(国家名)法律的制约。
咨询合同 篇7
上诉人（原审被告）：XX置业顾问有限公司
地址：XX市ZZ区美湖路ZZ号
法定代表人：
被上诉人（原审原告）： Z女士
地址：XX市XX区XX街
原审被告：XXA房地产开发有限公司
地址：XX市XX区XX东路XX号
法定代表人：
上诉请求：
1、撤销原审判决之第一、二项，改判驳回被上诉人的全部诉讼请求；
2、改判由被上诉人承担本案一审及二审全部诉讼费用。
上诉人XXV置业顾问有限公司、XXA房地产开发有限公司与许《委托购房及装修咨询合同》纠纷案件，上诉人不服原审判决之第一、二项，特提起上诉，具体事实与理由如下：
一、上诉人已经充分履行了委托合同项下的装修咨询义务，原审认定事实不清。
首先，上诉人委托合同项下义务为提供装修咨询服务，而不是进行实际的装修施工。
其次，上诉人已经为许华提供了XX苑精装修选集。该选集根据不同户型及各个类型的潜在客户群，分别制作了不同风格及多元功能的装修方案，该选集并附有各方案项下之图纸，可以说，上诉人已经充分、有效、善意的履行了装修咨询义务。
最后，至于装修方案最终未能付诸实施，原因并不在上诉人或者同洲公司，而在许华，原因正是许华不履行认购书、拒绝签署正式的商品房买卖合同。
因此，上诉人已经充分履行了委托合同的装修咨询义务。
原审法院并未对上诉人充分履行装修咨询服务义务的事实予以认定，系属认定事实不清。
二、委托购房及装修咨询合同已因合同相对方均充分履行合同义务而终止，不存在单方解除的前提，原审适用法律错误，并导致了错误判决。
前已述之，上诉人充分履行装修咨询服务义务，那么，根据合同法第405条“受托人完成委托事务的，委托人应当向其支付报酬……”及合同约定，上诉人就应该依约足额相应报酬，事实上，许华也付清了相应的装修咨询报酬。因此，委托购房及装修咨询合同已因相对方均充分履行合同义务而终止，客观上不存在委托人单方解除委托合同的前提。
反观原审判决，在认定上诉人与许华之间就装修咨询事项的委托关系的情况下，迳行根据，合同法第四百一十条“委托人或者受托人可以随时解除委托合同。因解除合同给对方造成损失的，除不可归责于该当事人的事由以外，应当赔偿损失”的规定支持了许华解除合同的诉求，系属适用法律错误。
总之，上诉人认为，原审认定事实、适用法律均有误。委托购房及装修咨询合同已因合同相对方均充分履行合同义务而终止，上诉人获取报酬有充分的事实与法律依据，无需向许华退还任何款项。请贵院支持上诉人的全部上诉请求。
此致
XX市中级人民法院
上诉人：XX置业顾问有限公司
（盖章）
日期：20 年 月 日
咨询合同 篇8
本合同由以下双方于____年_ _月____日在____签署。
委托人（以下称甲方）： 住所：
法定代表人：
电话： 传真：
被委托人（以下称乙方）：
住所：
法定代表人：
电话： 传真：
鉴于：
1、甲方是一家依法设立的专业生产医疗器械及其耗材的有限责任公司；
2、乙方是一家依法设立的专业销售医疗器械及其耗材的有限责任公司，具有广阔的销售渠道和丰富的招投标经验。
为此，甲方愿意根据本合同的规定委托乙方就第一条约定的事项提供专业的商务咨询服务；乙方愿意接受甲方的委托，为甲方提供专业的商务咨询服务，协助甲方承揽有关项目，拓宽甲方产品的销售渠道。现甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。：
第一条 服务事项
1.1甲方委托乙方就甲方参与 医院 项目投标提供商务咨询、有关合同签订及履行等的咨询服务。，服务事项为：
（ 等）。
1.2具体服务方式包括但不限于：_
1.3甲方承诺乙方是上述服务事项中唯一的委托人。甲方亦可委托其他第三方，但不影响本合同的任何条款对双方的约束力。同时，甲方在签订本合同前所委托的其他笫三方不受本条款的约束。
1.4乙方应尽忠实义务，除非甲万明知并书面同意，乙方不得担任同一项目中与甲方利益冲突的另一方的委托服务人，并不得做任何有损甲方利益之行为。
第二条 费用
2.1甲方应按约定向乙方支付咨询服务费，咨询服务费具体支付办法见第3.3条款。
2.2乙方在本合同履行过程中所额外支出的差旅费、住宿费、交通费、长途通讯费用、复印费用、公关费用中没有列明的费用或其他与前述费用在性质上相同或相似的.所有一切费用或支出由乙方自行负责。
第三条 费用支付
3.1甲方应支付给乙方该项目的部分利润作为乙方的咨询费用。该项目的详细描述为 。甲、乙双方协商按以下方式支付咨询费：乙方咨询费用：￥ （乙方领取咨询费用不提供增值税票）
3.2第2.1款约定的咨询服务费用，甲方应以 现金 方式给付，除非乙方另有书面指示，任何费用应汇至下列账号： 。
3.3服务费用及支付办法：_ ___
第四条 事务执行
4.1乙方将指派 具体执行第一条约定的代理服务事项，非经甲方书面同意，乙方不得另行指派其他人员。
4.2乙方应根据甲方的合理指示，依法尽职尽责执行咨询服务事务，维护甲方的利益。
4.3经甲方同意或在情况紧急时，乙方有权将代理咨询服务事项的一部分临时性地委托合格的第三人进行，委托费用由乙方自行承担。
4.4甲方应为咨询服务事务的执行提供必要的和不迟延的协助，包括签发必要的法律文件。
第五条 相互报告
5.1甲方应尽其所能，向乙方提供该项目的所有相关资料，并尽力确保其真实、准确、完整，在任何一方认为必要时，乙方应对此给予协助，如向甲方提供所需文件清单。
5.2乙方应不迟延地向甲方报告该项目的最新进展，并提供专业意见供甲方参考。
5.3在任何一方采取对该项目构成实质性影响的行动前，应提前合理的时间告知另一方。
5.4任何方均有权不时地要求另一方提供关于该项目的口头或书面报告。
第六条 保密
6.1任何一方因本合同的履行而知悉或取褂得的另一方的资料和信息，应视作另一方的商业秘密，除非法律要求或事先取得另一方的书面许可，不得将其披露给任何笫三方，或用于本合同以外的用途。
6.2本合同终止时，如任何一方要求，另一方应将因履行本合同而取得的另一方的资料不迟延地返还。
第七条 争议的解决
7.1双方因本合同或本合同的履行发生的任何争议，应尽先以协商方式解决，如协商不成，将争议提交 市有管辖权的人民法院。
第八条 期限
8.1本合同的有效期为60天。只要在有效期内任何一方均无权作出解除、终止、中止本合同的效力及对方依据本合同所享有的权利。
第九条 完整性
9.1本合同构成双方迄今为止唯一的全部的协议，并替代双方此前达成的任何书
面的或口头的约定。
第十条 独立性
10.1本合同的各条款应视作相互独立，任何条款的无效不影响其余条款的有效
性，除非该种结果将根本性地破坏本合同的目的，或造成完全不合理的结果。
10.2对于任何无效的条款，双方应不迟延地修改本合同，使之符台双方的原本
意图。
第十一条 其他
11.1本合同的手写文字与打印文字具有同等效力；
11.2甲乙双方对本合同的内容进行了充分的协商或有充分协商的机会而被放弃，
双方均有充足的机会对本协议中的任何条款提出废除、变更、增删及修改意见，
双方均对最终定稿的本合同文本的每一条款的含义及法律后果有充分的理解和
预见。
11.3本合同一式二份，双方各执一份，具有同等的法律效力。
委托人：__ _
法定代表人或授权代表人（签章）：
被委托人：
法定代表人或授权代表人（签章）：
咨询合同 篇9
合同编号：20xx年第(019)号
兹由甲方委托乙方办理基建工程造价、咨询服务业务，经双方协商，同意共同尊守以下条款。
一、委托服务、审计、验证项目情况
1、工程项目名称：望都太阳城四期28#、29#、30#、31#楼、开闭所
2、建筑面积：28392.37m2
3、工程造价(暂估价)：每平米1000元
4、工程地址：贺兰县望都太阳城小区内
5、工程开工日期：
竣工日期：
二、委托乙方服务的内容或要求服务内容(需服务的内容在以下项目前划
1、编制工程预算、决算、招标标底;
2、审核工程预算、决算;
3、工程量清单编制;
4、施工全过程造价控制;
5、工程竣工结算审核;
6、其他
7、要求：
三、甲方在项目施实过程中应提供的资料(需提供的资料在以下项目前划勾)
1、施工合同、补充合同或施工协议书。
2、工程施工图纸(全套：土建、安装)。
3、图纸会审资料、设计变更、签证单。
4、施工组织设计、隐蔽工程记录、吊装工程记录。
5、施工过程中双方签证资料。
6、工程(预)决算书(加盖送审、编制单位公章、预算员专用章)。
7、工程量计算表、主要材料计算表。
8、钢筋实际用量计算明细表。
9、按政策规定需据找补差价的材料价格证明资料。
10、建设单位供料明细表。
11、招投标文件及其他有关影响工程造价、工期等的签证资料。
12、施工单位营业执照、资质证、取费等级证、预算员资料证。
13、跨年度工程施工形象进度明细表。
四、甲方在委托项目中承担的责任和义务
1、提供的计算资料要真实、齐全。
2、施工管理人员要密切配合。
3、由于甲方在工作运行中，提供的资料虚假不全或有关人员不配合，造成乙方结论不实际或拖延工作进度，应由甲方承担责任和赔偿损失。(总造价的 %)
五、乙方在承办委托咨询业务中应承担的责任和义务。
1、按照国家有关的法律法规的要求进行编制和审核，出具验证报告，保证验证报告的真实性、合法性。
2、按照约定的时间完成编制、审计、核算业务，出具计算、审核、核算报告。
六、收费标准：
1、经双方议定，按结算金额的
2、双方一次性协商收费
七、结算方式：
1、经双方议定，协议签证后，甲方预付乙方工程造价暂估总费用 的预付款。
2、乙方向甲方提供出完整的预算书时，甲方在签收预算书时付工程造价暂估总费用 30% 的款项。
3、进入工程决算时，甲方必须付至总费用的。
4、余款在办理完决算项目签认时一次性付清。
5、补充内容：甲方要求报进度款时，每月支付乙方用包含总费用中，在结算时预予抵扣。
八、双方任何一方若无故撤消或不履行协议时，该方应赔偿对方经济损失(审计工程总造价的 30 %)
九、本协议执行中华人民共和国经济合同法有关规定。
十、其它应说明的事项：
十一、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，同时生效。
委托单位(甲方)：
承办单位(乙方)：
地址：
电话：
代表签字：
地址：
电话：
代表签字：
年 月 日 年 月 日
【精选咨询合同模板合集九篇】相关文章：
精选咨询合同模板合集5篇06-01
精选咨询合同模板合集8篇05-31
精选咨询合同模板合集7篇05-26
精选咨询合同模板合集五篇05-22
精选咨询合同模板合集10篇05-21
咨询合同模板合集5篇05-31
咨询合同模板合集六篇05-21
咨询合同模板合集7篇05-08
精选技术咨询合同模板合集八篇03-31
精选技术咨询合同模板合集10篇02-27