房装修合同(通用15篇)
在人民愈发重视法律的社会中，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家整理的房装修合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
房装修合同1
委托方（甲方）：________________________________
承接方（乙方）：________________________________
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条：工程概况
1、工程地点：____________________________________________________
2、工程承包方式，双方商定采取下列第________种承包方式：
（1）乙方包工、包全部材料；
（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。
（3）乙方包工、甲方包全部材料。装修房屋合同
3、总价款：________________________________
4、开工日期：___________年______月______日
第二条：质量要求
1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
2、工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。
3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
4、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负，施工质量由乙方负责。
5、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。
第三条：材料供应
1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的________倍价款补偿给甲方。
2、乙方提供的'材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
3、甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的________作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
第四条：付款方式
1、合同一经签订，甲方即应付____________工程款；剩余____________尾款待甲方对工程竣工验收后结算。
甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。
2、工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责并且施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。
3、甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的____________支付给乙方。
第五条：违约责任
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的____________作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
第六条：合同生效
1、本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。未尽事宜双方协商解决。
2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式____________份，甲乙双方各执____________份。
甲方（业主）：__________________________乙方：__________________________________
签约日期：__________年________月______日签约日期：__________年_______月______日
房装修合同2
甲方：南京绿野房地产有限公司
乙方：张世彬
就乙方希望购买甲方精装修办公房的请求，现双方达成如下协议：
1、 由于乙方身在外地事务繁忙，意向购买甲方开发建设的.绿野大厦1004房号（面积102。65平米）精装修办公房，双方自愿达成此协议；
2、房屋成交单价为8580元/平米，其中房屋净价为5900元/平米，其余2680元/平米为装修和办公设施等费用（含8号车位20年使用权）；
3、乙方签约时须付总房款50%的首付款即人民币44万元整；
4、甲方负责将乙方所购房屋按乙方要求进行设计及装修，达成如下要求：
1） 办公房内部豪华装修标准；
2） 办公设施齐全，达到入住即可办公的标准，（装修及设施基本标准见附页1）
3） 房屋交付时水、电、电话、宽带已接通可正常使用；
5、房屋交付时间：20xx年3月1日；
6、本协议一式两份，甲乙双方各执一份；
补充条款：
1、甲方向乙方提供地下停车场8号车位使用，免租金使用20年，。开始日期以交房日期为准；
2、如上列第4条款产生异议，双方本着友好协商的原则进行补充及更改；
3、如上列第5条款交付时间产生变动，按归责原则进行协商，如实际是由甲方违约，则违约金为总房款的万分之零点五/天；
甲方：乙方：
日期：
日期：
附页1：
一、设计要求：
甲方的设计图纸完成，效果图等材料交由乙方认可后方可施工。 材料核算以不低于10万元为标准。
二．装修基本标准：
1、地面为全实木地板；
2、所使用装修材料全部为国家级标准绿色环保材料；
二、办公设施基本标准
房装修合同3
委托方（甲方）：_______________身份证号：______________________
承接方（乙方）：_______________身份证号：______________________
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况
1。工程地址：_________________________。
2。居室规格：房型______层（式）____室____厅____厨____卫。
（1）____室，计____________平方米；
（2）____厅，计____________平方米；
（3）____厨房，计__________平方米；
（4）卫生间，计___________平方米；
（5）阳台，计_____________平方米；
（6）过道，计_____________平方米；
（7）其他（注明部位）：计_____________平方米；总计：___________，施工面积_________平方米；
3。施工内容：详见本合同附件（一）《家庭装潢施工内容清单》和施工图。
4。委托方式：包工包料大包干工程。
5。开工日期：_____________年_____月__日，竣工日期_____________年_____月__日，工程总天数：_____________天。
第二条工程价款
工程价款（金额大写）__________________________，详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。
第三条质量要求
1。工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
2。工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。
3。施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
4。凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。
5。甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。
第四条材料供应
1。乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的.双倍价款补偿给甲方。
2。乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
3。甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的_____________%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
第五条付款方式
1。合同一经签订，甲方即应付_____________%工程材料款和施工工费的_____________%；当工期进度过半（_______年______月______日），甲方即第二次付施工工费的______%。剩余______%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。（注：施工工费包括人工费）。
甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。
第六条工程工期
1。如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的______%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟______日，以装潢工程价款中人工费的______%作为误工费支付给乙方。
2。由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3。在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。
第七条其他事项
1。甲方责任
1）必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。
2）二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。
2。乙方责任
1）指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。
2）负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。
第八条违约责任
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的______%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
第九条争议解决
本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。
第十条合同的变更和终止
1。合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。
2。施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
第十一条合同生效
1。本合同双方盖章，签字后生效。
2本合同一式______份，甲乙双方各执______份。
甲方（委托方）：____________乙方（承接方）：__________________
签字：____________________委托代理人签字：________________
_____________年_____月___日_____________年_____月___日
房装修合同4
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
装修项目：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。
一、工程地点：
二、形式结构：
三、委托方式：包工包料
四、施工内容：祥见本合同附件《装饰工程预算表》
五、施工时间：60天
六、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。
七、工程造价：共计人民币叁拾壹万壹仟柒佰陆拾玖元人民币（311769.00元）。此费用已含材料费、人工费、工程管理费等，如有预算外费用双方商定。
八、付款方式：为确保工程质量，施工结束后暂扣1万元质量保证金，至 年 1月30日内无任何施工质量问题，甲方将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费，
九、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
附：工程预算表
甲方： 乙方：
签字（盖章）： 签字（盖章）：
联系电话： 联系电话：
年月日 年月日
房装修合同5
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条：工程概况
(一)工程地址：**市**区***街道**小区**楼**室
(二)居室规格：三室一厅、双阳台、一卫生间，建筑面积**平方米。
(三)施工内容：
1、旧防盗笼改造翻新，破损处重新贴瓷砖、粉刷修复;
2、卫生间瓷砖、地砖、水电、卫浴设备拆除重装、门窗修复;
3、后阳台、隔断门的粉刷、贴瓷砖修复，洗漱柜、洗衣机水电设施安装，贴瓷砖出全部用白水泥勾缝;
4、房屋整体修复、刮瓷、刷乳胶漆两遍，电路排线及插座开关安装修复;
5、电路埋线;
6、门框粉刷修复;
7、防盗笼、门窗等除锈、打磨、刷漆2遍;
8、装修垃圾清理干净，刷漆、刮瓷等施工过程中产生的污染清洗干净。
(四)材料要求：由乙方购买所有材料要求质量优良。例如乳胶漆要立邦、多乐士环保净味漆。
第二条：工程价款
(一)施工内容第1、2、3项价款为***元。
(二)施工内容第4、5、6项价款为***元。
(三)施工内容第7项价款为***元。
(四)施工内容第8项***。
第三条：质量要求
1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可;
2、凡由甲方自行采购的'材料、设备，产品质量由甲方自负;乙方购买材料质量由乙方负责。施工质量由乙方全部负责。
第四条：材料供应
1、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
2、甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
第五条：付款方式
卫生间、后阳台完工后甲方先支付工程款****元予乙方，所有工程完工后，乙方通知甲方进行验收，验收合格后付清余款。
第六条：施工安全和工程验收
1、在施工过程中乙方应注意安全，如发生事故责任由乙方自负。
2、工程质量验收，待工程全部结束后，乙方通知甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
第七条：违约责任
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
第八条：争议解决
1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。
2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向***仲裁委员会申请仲裁;****人民法院提起诉讼。
第九条：合同的变更和终止
1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
第十条：合同生效
1、本合同向双方签章后生效。
2、本合同共*页、一式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲：xxx 乙:xxx
房装修合同6
上诉人（原审被告）：XX置业顾问有限公司
地址：XX市ZZ区美湖路ZZ号
法定代表人：
被上诉人（原审原告）： Z女士
地址：XX市XX区XX街
原审被告：XXA房地产开发有限公司
地址：XX市XX区XX东路XX号
法定代表人：
上诉请求：
1、撤销原审判决之第一、二项，改判驳回被上诉人的全部诉讼请求；
2、改判由被上诉人承担本案一审及二审全部诉讼费用。
上诉人XXV置业顾问有限公司、XXA房地产开发有限公司与许《委托购房及装修咨询合同》纠纷案件，上诉人不服原审判决之第一、二项，特提起上诉，具体事实与理由如下：
一、上诉人已经充分履行了委托合同项下的装修咨询义务，原审认定事实不清。
首先，上诉人委托合同项下义务为提供装修咨询服务，而不是进行实际的装修施工。
其次，上诉人已经为许华提供了XX苑精装修选集。该选集根据不同户型及各个类型的潜在客户群，分别制作了不同风格及多元功能的装修方案，该选集并附有各方案项下之图纸，可以说，上诉人已经充分、有效、善意的履行了装修咨询义务。
最后，至于装修方案最终未能付诸实施，原因并不在上诉人或者同洲公司，而在许华，原因正是许华不履行认购书、拒绝签署正式的商品房买卖合同。
因此，上诉人已经充分履行了委托合同的装修咨询义务。
原审法院并未对上诉人充分履行装修咨询服务义务的事实予以认定，系属认定事实不清。
二、委托购房及装修咨询合同已因合同相对方均充分履行合同义务而终止，不存在单方解除的'前提，原审适用法律错误，并导致了错误判决。
前已述之，上诉人充分履行装修咨询服务义务，那么，根据合同法第405条“受托人完成委托事务的，委托人应当向其支付报酬……”及合同约定，上诉人就应该依约足额相应报酬，事实上，许华也付清了相应的装修咨询报酬。因此，委托购房及装修咨询合同已因相对方均充分履行合同义务而终止，客观上不存在委托人单方解除委托合同的前提。
反观原审判决，在认定上诉人与许华之间就装修咨询事项的委托关系的情况下，迳行根据，合同法第四百一十条“委托人或者受托人可以随时解除委托合同。因解除合同给对方造成损失的，除不可归责于该当事人的事由以外，应当赔偿损失”的规定支持了许华解除合同的诉求，系属适用法律错误。
总之，上诉人认为，原审认定事实、适用法律均有误。委托购房及装修咨询合同已因合同相对方均充分履行合同义务而终止，上诉人获取报酬有充分的事实与法律依据，无需向许华退还任何款项。请贵院支持上诉人的全部上诉请求。
此致
XX市中级人民法院
上诉人：XX置业顾问有限公司
（盖章）
日期：20 年 月 日
房装修合同7
委托方(甲方)：____________
身份证号：________________________________
承接方(乙方)：____________
身份证号：________________________________
工程项目：_____________________________________________________________。
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。
为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。
第一条、工程概况
1.工程地址：__________________________________________。
2.施工内容：___________________________________________。
3.委托方式：___________________________________________。
5.工程开工日期：______年_____月______日
6.工程竣工日期：______年______月______日
工程总天数：________天
第二条、工程价款
工程价款(金额大写)___________________元
第三条、保修期
保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为____个月。
第四条、违约责任
1.合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的______%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
2.在保修期内乙方应保证在甲方电话或书面通知其维修起24小时内上门服务，如有违约应按合同总金额______%支付违约金。
第五条、争议解决
1.本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的`前提下，双方应协商解决。
2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向武昌区人民法院提起诉讼。
第六条、合同生效
1.本合同双方盖章，签字后生效。
2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份。
甲方(签字/盖章)：____________________
联系方式：___________________________
____________年__________月_________日
乙方(签字/盖章)：____________________
联系方式：___________________________
____________年__________月_________日
房装修合同8
甲方：
乙方：
经甲乙双方友好协商，双方达成如下协议，共同遵守。
一、甲乙双方于20__年3月14日签定的`《装修施工合同》即日终止。
二、甲方支付的设计定金人民币 元，首付工程款 ，两项合计人民币 元。
三、乙方前期工程费用如下：
1、水电安装工程： ；
现已完成工程按总价 元；
2、设计费： 元；
3、拆墙及清运费： 元；
4、材料搬运费： 元；
5、兔宝宝材料约 元；
合计人民币共： 元；
四、前期工程的水电、板材的材料款及人工费由乙方负责，与甲方无关，水泥、沙石及砖块材料由甲方房子承担支付，甲乙双方互不要求工程的款项收取和退回。
五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。
甲方签字： 乙方签字： 日期： 日期：
房装修合同9
委托方(甲方)：____________
承接方(乙方)：____________
甲方双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居家装修，为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条：装修概况
1、工程地址：____________________________________。
2、居室规格：____________________________________。
3、施工内容：____________________________________。
4、装修开工日期：________________年________月________日。
5、竣工日期：________________年________月________日。
6、工程总天数____________天。
第二条：装修价款
1、工程价款(金额大写)______________元。
2、增项部分(金额大写)______________元。
第三条：质量要求
1、工程使用主要材料的'品种、规格、名称经双方认可。
2、工程验收标准以国家标准为验收标准。
3、施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认增加的费用应另签补充协议。
第四条：付款方式
1、装修硬装完成，经甲方验收合格，甲方付工程款的________%。家具电器进场后经甲方验收合格，甲方付清剩余款项。
2、甲方付清工程款，乙方应开具保修卡及收据，向甲方办理移交。
第五条：违约责任
1、合同生效后在整装范围内若乙方达不到甲方合理要求，在甲方要求整改后仍达不到甲方要求甲方有权单方面终止合同并拒绝支付装修款项。
2、乙方在规定时间内未完成装修工程造成工程逾期，每逾期一天，乙方应赔付甲方每天______元逾期费用，该费用甲方在结算工程款中扣除。
3、如乙方逾期超过______天则甲方可单方面终止合同并拒绝支付装修费用。
4、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同后，可视本合同解除。
第六条：合同生效
1、本合同由双方签字盖章后生效。
2、本合同一式______份，甲乙双方各执______份。
3、本合同附件以及补充协议同本合具有同等效力。
甲方(业主)：____________
乙方：__________________
日期：__________________
房装修合同10
建设单位（甲方）：___________________
设计单位（乙方）：_________________
甲方有一套位于__________________的商品房，现委托乙方对该商品房进行室内装修设计。
一、设计名称：室内装饰设计。
二、施工地点:______________________________
三、设计内容：
1、设计房间内装饰方案（包括提供3张效果图）；
2、如果需要增加效果图按每张300元计算；
3、制作房间内装饰施工图；
4、按需要提供施工现场修改及调整图纸；
四、设计造价费：按业主提供的图纸按实际的建筑面积计算_____________平方，设计费________________平方/元，合计人民币约：______________元;大写: ________________元正（设计费不含税金；）
五、付款方式：甲方确认合同后应付设计费50% ___________元；确认效果图后应付设计费30%______________元;确认施工图后应付设计费20%_______________元) ;如果没有交清费用甲方不能带走设计效果图与施工图。
六、设计期限：从甲方缴交设计定金之日起________天内完成。如因甲方改变设计方案、设计费不到位及不可抗力的`因素，设计顺延。
七、另加：如果甲方将装修交于乙方装修，所有的设计费用自动转入施工费用，不再收取设计费。
甲方：______________________
乙方：__________________
签约代表：
签约代表：
联系电话：
联系电话：
签约日期：
签约日期：
房装修合同11
建设单位（甲方）：___________________
施工单位（乙方）：中山市西区xx装饰
甲方有一套位于__________________的商品房，现委托乙方对该商品房进行室内装修。该工程实行包工包料形式。乙方按甲方的要求对该商品房的装修进行设计（附相关图纸及工程项目预算一份）。
一、工程名称：室内装修及水电工程。
二、施工地点:________________________________
三、工程内容及工程量：本工程属包工包料形式。施工项目以预算表项目为准，施工中如有漏报项目或增加项目，则按实际结算项目数量结算工程款。
四、工程总造价：按图纸及工程项目预算表甲乙双方暂定工程总造价合计人民币约：______________元; 大写: ________________________元正（工程款不含税金；装修工程款以最终结算数量计算。）
五、付款方式：甲方应于________年_____月_____日先付给乙方（工程定金）总工程款的30% ___________元； _______年_____月____日（水电基础工程验收合格后）支付总工程款的20%______________元 ; ________
年_____月_____日（泥水工程验收合格后）支付总工程款的20%_______________元) ; _______年______月____日（木工工程验收合格）支付总工程款的20%_______________元)； _______年______月____（批灰工程验收合格）支付总工程款的10%______________元）。
六、施工期限：从甲方缴交工程定金并水电开通之日起________天内完成。如因甲方改变设计方案、工程款不到位、甲方材料供应不及时或遇台风、暴雨、火灾等不可抗力的.因素，工期顺延。
七、保修期：保修为 年，保修期内属工程质量损坏，乙方需无偿保修。工程完工经甲方验收合格后签定“工程移交报告和质量保修协议”（如属人为损坏或天然灾害问题，不在保修范围之内）。
八、责任：
（1）因甲方修改图纸或变更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工损失等费用由甲方负责。若乙方在未经甲方同意下改变施工方案，所造成的损失由乙方负责。施工方案的变更以双方签定的变更项目为准。
（2）甲方应提供具备施工条件的现场以及水、电源接口（水电费用由甲方负责，施工用设备由乙方自行负责），清除影响乙方施工的障碍物。并负责办理施工所涉及的各种申请、批件等手续（费用由甲方负责）。
（3）乙方需指定施工负责人，非经甲方同意，乙方不能频繁撤换主要管理人员和技术人员。并保证施工安全、及防火安全，若由乙方原因造成的事故损失由乙方负责。
（4）如由于甲方所选购的材料导致施工质量出现问题的，所造成的损失由甲方负责。
（5）工程未经双方验收确认,甲方不能入住,否则示为甲方验收合格，乙方只对甲方履行保修责任。
（6）附工程的验收标准（水电、泥水、木工、批灰部份）
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。由双方签字后生效，全部工程结算后自行终止。
甲方：_______________________ 乙方：中山市西区xx装饰工程部
签约代表： 签约代表：
联系电话： 联系电话：
签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日
房装修合同12
甲方：
乙方：
经甲乙双方友好协商，双方达成如下协议，共同遵守。
一、甲乙双方于20xx年3月14日签定的《装修施工合同》即日终止。
二、甲方支付的设计定金人民币1000元，首付工程款18550，两项合计人民币19500元。
三、乙方前期工程费用如下：
1.水电安装工程：11182.77;
现已完成工程按总价11182.77*80%=8946.00元
2.设计费：123平方米*25元/方=3075.00元;
3.拆墙及清运费：527.15元;
4.材料搬运费：330.00元;
5.兔宝宝材料约6620元;
合计人民币共：19500元;
四、前期工程的水电、板材的.材料款及人工费由乙方负责，与甲方无关，水泥、沙石及砖块材料由甲方房子承担支付，甲乙双方互不要求工程的款项收取和退回。
五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。
甲方签字：
日期：
乙方签字：
日期：
房装修合同13
甲方： 身份证号码：
施工地址： 乙 方： 装饰公司自装
身份证号码：
工长住宅地址：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，相关家庭办公装修的规定，结合家庭办公居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，
甲方决定委托乙方对 居室 厅进行装修，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。
总工期天（不包括节假日，正常条件下，不可抗拒原因由乙方报知甲方工期顺延），自月年
一、 甲方的要求及义务
1．负责为乙方提供所需的水，电。
2．负责物业管理处办理装修的手续及费用。
3．按时、按质、按乙方施工要求提供自购主材。
4．按附件一各项施工，部分项目需按甲方要求，确认后方可施工，乙方不得自行增加项目，或在原项目中拆分、增加新的`项目收费。若甲方提出增加项目，甲方提出另加项目需书面通知乙方，双方按协商价格或附件一相关价格。
5．墙面应平整，光滑，色泽一致等。总之，全部项目施工最终结果应达到国家相关标准或行业标准以上。
6．隐蔽性工程，如供水，供电布线，弱电线等需由甲方验收合格后方可封闭。
7．各项目需符合相关装修验收标准，需由甲方验收合格后才能进入下一项目，验收不合格，乙方需整改或重做。
8．对验收合格的项目逐项结算，部分项目按实际工程量结算，甲方提出另加项目需书面通知乙方。
二、 乙方的要求和任务
1．按材施工，细致严格，多快好省。
2．乙方承包人需向甲方提供身份证复印件，组织施工。
3．提前5天通知甲方需备材料及相关要求，要支付的款项。
4．保证安全施工，注意消防问题，不当后果自负。
5．施工中乙方应严格执行安全施工操作规范、家庭用电规范、防火规定、施工规范及质量标准。
6．乙方施工所采用的材料，需有环保标志，不得采用对人体有害的材料，辅料等。
7．工程增减项目双方协商解决，以报价表（附件一）为准。
8．乙方接受甲方的监督检查，验收。
9．保护好原居室室内的家具和相关陈设，不得损坏。
三、 关于付款
四、 违约责任
1．由于甲方原因造成逾期完工，每逾期一天赔付乙方总装修款的0.5%的违约金。
2．由于乙方原因造成逾期完工，每逾期一天赔付甲方0.5%的违约金。
五、 关于保修
1．从完工验收合格起，保修期为三年，水电部分保修十年。
2．保修期内因乙方施工不当造成质量问题，乙方应无条件进行维修。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效，具同等法律效力。
合同附件：
附件一：工程报价预算表
甲方签字（盖章）： 乙方签字：
日 期：年月日
房装修合同14
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平的诚实信用的原则，甲、乙双方经充分协商，就房屋装修工程承包事项达成如下条款：
第一条 工程名称：
第二条 本工程内容：
1、水电铺设;2、瓦工砌贴;3、木工制作;4、泥工制作;5、施工完毕后的场地卫生清理。
第三条 本合同所承包工程的工期
开工日期：年 月 日，合同工期： 天。
第四条 工程质量标准
工程质量执行现行国家或江西省制定的相关标准，符合施工说明、合同规定的要求。
第五条 承包方式
乙方采用固定总价全包方式，包质量、包工期、包安全。
第六条 工程总承包价
1、工程总价按实际工程量计算。
2、工程价款包含税价，施工人员的.食宿自理。
3、乙方必须服从甲方现场管理。
第七条 甲方应负责完成下列工作
1、提供与其它相关单位的工作协调;
2、在开工前协调场地具备施工条件。
第八条 质量与安全
1、乙方在施工期内严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规范》，确保施工安全，并对整个工程的安全施工负全部责任。
2、施工期间，乙方必须全面照看现场安全，对一切现场作业的稳妥性及安全性负责，保持工程整齐有序，以免造成安全事故。
第九条 工程款项
1、凭双方认可，如需变更施工内容，变更部分的工程款按实际量计。
2、合同签订后，乙方先期全额垫资，工程完工
决算后15天内，甲方付清所有工程款项。
3、工程结算以乙方提供的正规发票，经甲方确认后的工程款并以银行转帐形式支付到乙方指定帐户。
第十条 工程交工验收
本工程交工验收，应以合同、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
第十一条 合同生效
1、本合同自签订之日起生效，到结清工程款之日终止。
本合同一式二份，双方各执一份。
2、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
3、本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，提交工程所在地人民法院解决。
(以下无正文)
甲方(盖章)：
地址：
法定代表人(签字)：
开户银行：
开户银行：
帐号：
乙方(盖章)： 地址： 法定代表人(签字): 开户银行： 开户银行： 帐号：
合同订立时间： 年 月 日
房装修合同15
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的.原则，就合同解除事项协商一致后，订立本协议：
一、工程概况：
1、工程地点：____________
2、工程范围：设计、施工、图纸、施工材料应经甲方同意，乙方应按设计施工图纸、施工材料清单、预算书规范实施施工，确保进度。
3、工程造价：装修工程总造价为￥______元整，人民币(大写)：______元整
二、协议内容：
1、甲乙双方均同意解除年月日签定的《______》及其它相关协议。自合同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。
2、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。本协议书自双方签字盖章之日立即生效。协议书一式两份，由甲乙双方各收执一份。
甲方：
代理人：
单位地址：
日期：
乙方：
代理人：
单位地址：
日期：
【房装修合同】相关文章：
房装修合同04-03
精装房装修合同02-14
房装修工程合同02-06
住宅房装修合同11-05
住宅房装修的合同01-10
门面房装修合同12-04
毛坯房装修合同06-23
商品房装修合同07-13
房装修合同范本09-03
门面房装修合同06-12