建筑装修合同通用
在人们愈发重视契约的社会中，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编帮大家整理的建筑装修合同通用，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
建筑装修合同通用1
发包方(以下简称甲方)：________________
承包方(以下简称乙方)：________________
根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜，达成如下协议：
1、工程地点
2、形式结构层式室厅厨卫
3、工程承包方式：全包
4、工程期限天
开工日期________年________月________日
竣工日期________年________月________日
5、双方商定，本工程的价款为人民币(大写)________元。首付，剩余工程款第二次付________元。
6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。
7、本工程自验收合格双方签字之日起保修一年。双方应在验收合格签字后，即填写工程保修单。
8、施工范围:四个房间(两个卧室、一个客厅、一个书房，四壁贴日本进口墙纸，其余公共地段刷美国大班漆，地面铺设___的瓷砖，打地脚线，要求平整;客厅临街面用12公分以上双开玻璃门。一个厨房、一个卫生间墙面___铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺___的瓷砖，要求平整。两个阳台地面铺设___瓷砖，要求平整。水、电、气、管线及安装，管线必须是目前市场上最高端产品。露台平米要求修建简易休闲厅3间，采用12公分以上玻璃墙。
9、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后15日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字。
10、凡因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策，受到罚款或给对方造成损失的.，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的损失。
11、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。
12、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
13、甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
发包人(签字)：________________
________年________月________日
承包人(签字)：________________
________年________月________日
建筑装修合同通用2
发包人(甲方)：________________
设计人(乙方)：________________
发包人(甲方)委托设计人(乙方)承担马鞍山佳山雨山管理用房餐厅、辅助楼、连廊设计(项目名称)工程设计,工程地点为:马鞍山佳山雨山管理用房内,经双方协商一致,签订合同,共同执行.
第一条本合同签订论据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据
2.1发包人(甲方)给设计人(乙方)的委托书或设计中标文件
2.2发包人(甲方)提交的基础资料
2.3设计人(乙方)采用的主要技术标准是：《建筑装饰设计规范》GB 50016-____ 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210 《建筑设计防火规范》 GB50016-____ 《金属与石材幕墙工程技术规范》 GB/T21086-____ 《钢结构设计规范》(50017-____) 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-____ 《建筑给排水设计规范》GB50015-____。
第三条合同文件的优先次序
构成合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序判断：
3.1合同书
3.2发包人(甲方)要求及委托书
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资、及设计内容(根据行业特点填写)
第五条发包人(甲方)向设计人(乙方)提交的有关资料文件及时间
第六条设计人(乙方)向发包人(甲方) (乙方)交付的设计文件、份数、地点及时间
第七条设计费及支付方式
7.1本合同设计费估算为
第八条双方责任
8.1发包人(甲方)责任
8.1.1发包人(甲方)按本合同第五条规定的内容，在规定时间内向设计人(乙方)提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人(甲方)不得要求设计(乙方)违反国家有关标准进行设计。在未签订合同前发包人(甲方)已同意，设计人(乙方)为发包人(甲方)所做的各项设计工作，发包人(甲方)应支付相应设计费。
8.1.2发包人(甲方)应为设计人(乙方)派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的'便利条件及必要的劳动保护装备。
8.1.3设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人(甲方)负责解决。
8.2设计人(乙方)责任
8.2.1设计人(乙方)应按国家规定和合约规定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人(甲方)交付设计文件(出现8.1.1、8.1.2 、8.1.4、8.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
8.2.2设计合理使用年限为年。
8.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。
第九条保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人让或用于本合同项目外的项目，如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十条仲裁
本建设工程设计合同发生争议，发包人(甲方)与设计人(乙方)应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
第十一条合同生效及其他
11.1设计人(乙方)为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
11.2本工程项目中，设计人(乙方)不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人(甲方)需要设计人(乙方)配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人(甲方)承担。
11.3发包人(甲方)委托设计人(乙方)配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人(乙方)员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人(甲方)支付。
11.4发包人(甲方)委托设计人(乙方)承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
11.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
11.6本合同双方签字盖章即生效，一式份，发包人(甲方)份，设计人(乙方份。
11.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
11.8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同个有同等效力。
甲方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日