装修合同

时间:2022-06-21 11:20:19 装修合同 我要投稿

实用的装修合同锦集6篇

  随着时间的推移,合同出现的次数越来越多,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编帮大家整理的装修合同6篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

实用的装修合同锦集6篇

装修合同 篇1

  甲方:__________________________

  乙方:__________________________

  按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。

  第一条;工程概况

  1 工程地点:XX。

  2 工程内容:总建筑面积 平方米。

  3 承包范围;装饰装修人工费用;

  4 开工日期:20xx年 月 日;竣工日期:20xx年 月 日;总工期(包括法定节假日):29个工作日。

  第二条;合同价款

  1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写):壹拾叁万贰仟元;¥:。

  2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;¥:。

  3、装修装饰工程完成80%,甲方第二次支付费用40%,¥:。

  4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%,¥:。

  5、乘于的5%做为工程质量保证金,保证金在工程竣工验收后的一年内支付,¥:。

  第三条;甲方责任

  1 指派_________为发包人驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,和其他事宜。

  2 装饰装修工程开工前,负责到有关部门办理审批手续。

  3 向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

  4 开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。

  5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,

  第四条;乙方责任

  1 指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。

  2 严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查记录,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

  3 严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

  4 工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  5 保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

  第五条;材料供应

  1 装饰装修工程使用的.材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

  2 由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。

  3 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。

  第六条;安全责任

  1 发包人提供确认的图纸施工说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。

  2 承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。

  3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全事故(包括人身事故),应承担由此引发的一切责任。

  第七条;质量验收

  1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

  2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。

  3 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。

  第八条;工程变更

  1 发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时沟通签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

  2 承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用,必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

  第九条;工程保修

  1 验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

  第十条;违约责任

  1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的5%支付滞纳金。

  2 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准

  ,扣除工程总价的_________%。

  3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

  4 未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责。

  5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。

  6 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。

  7 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

  第十一条;争议解决

  1 本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。

  2 在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

  发包方(盖章):_________ 承包方(盖章):_________

  发包方电话 承包方电话

  _________年____月____日 _________年____月____日

装修合同 篇2

  楼主:(以下简称甲方)

  承接方:(以下简称乙方)

  楼主现需装修一栋三层,每层400㎡的楼房,铺地板砖按25元/㎡,贴磁盘按25元/㎡,铺地角线按10元/㎡,楼梯步局和转台按50元/㎡计算,甲方提供装修材料,由乙方承接施工,包工不包料。

  甲乙双方的协商另作补充。

  为了明确双方的材料与工具的责任,经甲乙双方协商认定分工如下:

  楼主需包项目:

  楼主需包材料:(如:水泥、钢筋、沙、石、瓷砖、铁钉、圆线、搭架绳、水电等装修材料。 乙方承包项目:

  乙方承包(竹、竹排、工人工具、提升机、等等。) 甲方负责政策、法律、法规等手续相关的问题。工人的住宿与水电费均由甲方负责。

  工程完成三天内,楼主须付清乙方剩下的工程款,否则,每天按5%的滞纳金补给乙方。

  本合同一式两份,甲方双方各执一份,经甲乙双方同意自签定之日起生效,在履行本合同的过程中,甲、乙双方应共同维护有关约定,否则,任何一方违约造成后果均由违约方负全责。

  甲方:

  乙方:

  年月日:

装修合同 篇3

  委托方(甲方):

  承接方(乙方):

  甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

  第一条:工程概况

  1. 工程地址:湟里镇湟庭花苑7-1号。

  2. 居室规格:房型双拼别墅,总计施工面积700平方米。

  3. 施工内容:详见施工图。

  4. 委托方式:包工包料大包干工程。

  5.开工日期:20xx年 月 日,竣工日期20xx年 月 日,工期 个月。

  第二条:工程价款

  工程价款(金额大写) ,详见本合同附件(二)《材料预算表》。

  第三条:质量要求

  1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。

  2. 工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行。

  3. 施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

  4. 凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

  第四条:材料供应

  1. 乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

  2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。

  第五条:付款方式

  1. 合同一经签订,甲方付合同总价的 ,工期过半支付 ,竣工验收后付 (注:施工工费包括人工费)。甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。乙方未按工期安排完工,甲方有权不按比例支付约定款项。

  第六条:工程工期

  1. 按工期八个月完工。

  2. 由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

  第七条:工程验收和保修

  乙方应提前两天通知甲方验收,甲方应自接到验收通知单后两天内进行验收。在工程款结清后,办理移交手续本工程自验收合格双方签字之日起保修为两年。

  第八条:其他事项

  1. 乙方责任

  1 )指派一名工作人员为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。

  2 )负责施工现场的安全,施工中出现的一切安全事故由乙方负责。严防火灾、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。

  第九条:违约责任

  合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的 5 %作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的应进行补偿。

  第十条:争议解决

  本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。

  第十一条:合同的变更和终止

  1. 合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。

  如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10 %交付违约金,并办理终止合同手续。

  2. 施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

  第十二条:合同生效

  1.本合同双方签字后生效。

  2 本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。

  甲方(业主): 签约日期:

  乙方: 签约日期:

装修合同 篇4

  甲方:

  乙方:

  按照《中华人民共和国建筑装饰合同法》和《建筑装饰安装工程承包合同条例》之规定,并依据本工程现场实际施工情况,经双方友好协商,就乙方承接甲方商场专柜装修事宜一致达成如下协议:

  第一条 、工程概况及承包范围

  1、工程名称: 。工程地点。

  2、本工程为包工包料工程。装修面积为。范围即图纸上标明的所有项目。

  4、工程期限:日起至日止为乙方施工期,甲方_ 年 _月_ __日可进场

  第二条、双方义务及权利

  一、 甲方义务及权利

  甲方有义务提供良好的施工环境,办理前期的相关施工手续,手续费用由甲方承担。 提供施工用电及其它需要协调的地方。 甲方有权监督施工进度及工期用料,用料不符或质量不达标甲方有权利要求更改,由此造成的损失由乙方自行承担。

  二、 乙方义务及权利

  1、 严格按图施工,遵循施工原则,认真组织工程施工。 严格遵循施工现场劳动纪律,按时、按质、按量完成施工任务。有义务主动配合甲方的质量验收。因违规造成的损失由乙方自行承担。

  2、 在保证质量的前提下按时竣工且又无违规行为,乙方有权利要求甲方按时履行合同约定的其它义务(如付款等)。

  3、 装修完工后壹年时间内,只要所装修专柜出现质量问题,乙方有无条件提供免费维修的义务(人为损坏除外)。

  第三条、付款方式

  经双方约定达成如下付款方式:

  1、 工程总造价: 签订协议时预付款为工程总造价的50%,即元人民币。

  2、 成品货柜进场,经甲方初步确认后,甲方支付乙方工程总价款的30%。即 元人民币。

  3、 工程竣工、三天内经甲方验收合格后,甲方一次付清乙方工程总价款的20%, 即

  第四条、违约责任

  甲乙双方任何一方单方面违约,除采取补救措施达到合约标准外,另可按工程总造价的10%向对方索取损失赔偿费。由于甲方未按合同约定付款,所引起的延误工期.甲方自负,并赔偿乙方的误工费。

  第五条、其它

  如有未尽事宜,双方本着事实求是的原则协商处理,若协商不成,双方均可向当地人民法院提起诉讼。本合同共两页一式两份,经双方代表签字盖章之后起即生效,双方各执一份,具有同等法律效力

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

装修合同 篇5

  委托方(甲方):

  承接方(乙方):

  工程项目:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

  甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。

  第一条:工程概况

  1.工程地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  2.施工内容:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  3.委托方式:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

  5.工程开工日期:XXXXXX年XXXXX月XXXXXX日

  6.工程竣工日期:XXXXXX年XXXXXX月XXXXXX日

  工程总天数:XXXXXXXX天

  第二条:工程价款

  工程价款(金额大写)XXXXXXXXXXXXXXXXXXX元

  第三条:保修期

  保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为XXXX个月。

  第四条:违约责任

  1.合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

  2.在保修期内乙方应保证在甲方电话或书面通知其维修起24小时内上门服务,如有违约应按合同总金额5%支付违约金。

  第五条:争议解决

  1.本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。

  2.当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向武昌区人民法院提起诉讼。

  第六条:合同生效

  1.本合同双方盖章,签字后生效。

  2.本合同甲乙双方各执壹份。

  甲方(业主):(签章) 乙方: (签章)

  住所地址: 企业地址:

装修合同 篇6

  委托方(以下简称甲方): 联系电话:

  受委托方(以下简称乙方): 联系电话:

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、诚信的原则上,就甲方委托乙方对甲方的室内装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议。

  第一条、工程概况

  1、 工程地点:

  2、 工程监理内容:

  3、 工程监理方式,双方商定采取下列第 种合作方式。

  a、全程式监理

  b、阶段式监理

  4、 合同价款(人民币) 元(金额大写)。

  第二条、甲方工作

  1、如果采取全程式监理,甲方负责协同乙方对该项工程现场,进行实际勘探工作。

  2、甲方需对乙方提供书面授权委托书。

  第三条、变更

  合同执行中如有事项变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程监理费用。

  第四条、执行标准

  双方约定本工程施工质量按下列第 项标准执行。

  a、《北京市家庭装饰工程质量验收规定》

  b、其他规定:

  第五条、监理款项支付方式

  a、双方约定合同生效后,甲方先支付乙方工程总监理费 %,即 元;工程中期验收后,甲方向乙方支付工程总监理费 %,即 元。

  b、 支付方式:

  第六条、质量报告

  如果甲方选择全程式监理方式,乙方待工程施工验收前一天要向甲方提供文字性的各项验收报告单。

  第七条、违约责任

  因一方原因造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

  第八条、合同争议的解决方式

  双方发生争议,协商解决不成时,按下列第 项方式解决。

  a、 向北京市仲裁委员会申请仲裁;

  b、 向 人民法院提起诉讼。

  第九条、附则

  本合同经甲、乙双方签订后生效。

【装修合同】相关文章:

装修的合同07-06

装修合同07-05

装修合同05-31

装修的合同06-01

农村房屋装修合同范本-装修合同02-10

工装装修合同范本-装修合同02-10

装修清包工合同范本-装修合同02-10

【热】室内装修合同(房屋装修合同)03-11

装修公司装修的合同样本07-04

怎样与装修公司签订装修合同07-07