总包单位免责的协议书

时间:2024-08-12 10:15:41 炜玲 协议书 我要投稿
  • 相关推荐

总包单位免责的协议书范本(通用19篇)

  在社会一步步向前发展的今天,我们都跟协议书有着直接或间接的联系,签订协议书可以使双方受到法律的保护。那么协议书的格式,你掌握了吗下面是小编整理的总包单位免责的协议书范本,仅供参考,希望能够帮助到大家。

总包单位免责的协议书范本(通用19篇)

  总包单位免责的协议书 1

  发包方(以下简称“甲方” ):

  住所地址:

  联系人:

  电话:

  承包方(以下简称“乙方” ):

  公司地址:

  营业执照号:

  法定代表人:

  电话

  设计负责人:

  电话:

  施工负责人:

  电话:

  依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下条款:

  第一条、工程概况

  1.1工程地点:__________________________________________。

  1.2建筑面积:__________________________________________。

  1.3工程内容及做法:详见设计图及预算书。

  1.4工程承包方式:双方商定采取_____的方式承包。

  1.5工程期限_____天,开工日期_____年____月____日,竣工日期_____年___月____日。

  1.6本合同工程预算造价为:人民币______元; 大写(人民币):_____元; (若要变更施工内容、变更材料,工程造价按实结算)。

  第二条、双方商定由_____设计并提供施工图纸,图纸一式二份,甲方各执一份。

  第三条、甲方义务

  3.1开工前,以不影响乙方入场施工为原则条件,提供施工期间的水、电、气等。负责协调施工队与邻里之间的关系;

  3.2禁止拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或迁改厨、卫位置及设备管线,甲方应负责到有关部门办理相应的手续;

  3.3参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。

  第四条、乙方义务

  4.1施工中必须严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质保量完成约定的承包工程;

  4.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

  4.3保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫承包部分的施工现场卫生;

  4.5在甲方未正式提供有关部门的审批文件前,严禁改动建筑主体、承重结构及燃气管线等,否则应承担相应责任;

  4.6因乙方在施工中违反物业管理规定而引起的罚款及赔偿责任由乙方负责承担;

  4.7乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后,乙方指派项目经理作为执行工程施工的代表人。甲方关于工程的相关事宜均应与乙方项目经理联系,以确保工程中的统一指挥和管理。

  第五条、工程变更

  5.1工程项目及施工方式如需变更,双方协商一致后,签订“工程变更单”,明确工程变更的`相关费用、付款时间及工期,施工人员或项目经理无权先做后签或私下交易,一经发现查实,将按公司规定处罚,对客户违反合同作停工或终止合同处理。口头承诺或口头协议均视为无效。

  5.2合同签订后,甲方工程减项超过总工程款5%以上时,须向乙方支付减项总额8%的变更费。若甲方减项所用的材料乙方已定购或运到现场,甲方需另外支付材料来回托运、损耗及退货费用;若甲方要求减少的施工项目已施工,甲方需支付乙方该项目的施工费、材料费、管理费及拆除费;

  5.3甲方增加的施工项目,乙方需在收到甲方该增加项目全部的工程款后方可施工。

  第六条、材料的提供

  6.1由甲方提供的材料、设备;甲方应在材料运到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;若甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求,由此而延误工期或影响工程质量,责任由甲方承担;

  6.2由乙方提供的材料、设备;乙方应在材料运到施工现场前通知甲方,并接受甲方检验;若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符,甲方有权拒绝使用,由此而延误工期或影响工程质量,责任由乙方承提;

  6.3甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准,由乙方负责为甲方代购的,在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。若施工过程中因材料质量问题造成的退货、换货,以及因此延误工期,均由甲方承担责任;

  第七条、工期延误

  7.1对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:

  (1)工程量变化和设计变更;

  (2)不可抗力;(地震、自然灾害、政府部门要求等)

  (3)甲方提供的材料未按时到场、承包内容外的项目延误及其他情况,同意工期顺延的。

  (4)甲方未按时参加阶段验收或延期付款而造成的工期延误。

  7.2因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。

  7.3因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承提,工期不顺延。

  第八条、质量标准

  8.1双方约定本工程施工质量按《江西省家庭房屋装饰装修工程质量验收规定》的标准验收:

  8.2施工过程中双方对工程质量发生争议时:

  (1)、可向新余市消费者协会家庭装饰装修投诉中心或市建筑装饰协会投诉进行调解;

  (2)、如不服调解,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。

  第九条、工程验收和保修

  9.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:

  (1)隐蔽工程验收;

  (2)竣工验收。

  乙方应提前两天通知甲方进行验收,阶段性验收合格后应填写工程验收单。若甲方接到通知后,未按时参加验收,乙方有权停工等待,由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担;

  9.2工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应接到验收通知后三天内组织验收,过期视为认可。

  9.3工程验收合格并结清工程余款后,乙方向甲方办理移交手续,并向甲方开具工程保修单,承担保修责任。(以保修卡约定为准)

  第十条、工程款支付方式

  10.1双方约定按以下方式支付工程款:

  第一次:自合同签订后即支付合同价款的60%,计(大写)_____________________________________(小写)_________元;

  第二次:装饰公司承包施工部分完成50%后,即支付合同价款的35%,计(大写)___________________________________(小写)_________元;

  第三次:竣工验收合格后7日内:即支付合同价款的5%,计(大写)_________________________________________(小写)_________元。

  10.2工程验收合格后,乙方应在2日内向甲方提出工程结算,甲方接到资料后7日内如未有异议,即视为同意,并应同时结清工程尾款。

  10.3甲方应将工程款直接交乙方财务部。若因甲方将工程款直接交给乙方施工人员而造成损失,责任由甲方自负。

  第十一条、违约责任

  11.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成的经济损失由责任方负责赔偿。

  11.2未办理验收手续或未结清尾款而未移交,甲方提前使用或擅自动用工程成品的,工程视为合格,由此而造成损失的由甲方负责,并视为甲方自动放弃保修及维修权利且乙方仍有追收尾款的权利;

  11.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方工程造价5%的违约金及其它损失。

  11.2由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,所需修理费用由乙方承担,工期不予顺延。

  11.3由于甲方或乙方原因致使工期延误,每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的2‰作为违约金。

  第十二条、本合同在履行过程中如发生的争议,应双方协商解决,如协商不成的,可提交新余仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

  第十三条、几项具体规定

  13.1施工期间,甲方将外屋钥匙_______把,交给乙方保管。工程竣工验收后交还给甲方,甲方自行负责更换新锁,保证室内安全。

  13.2施工期间,乙方每天的工作时间应遵守所在住宅区的物管部门的管理要求。

  第十四条、其他约定事项:______________________________________。

  第十五条、附则

  15.1本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

  15.2本合同一式_______份,双方各执______份。

  15.3本合同附件包括施工图纸、报价表、预算报价说明书及设计变更书为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  甲方(签字):

  乙方(盖章):

  _____年_____月_____日

  总包单位免责的协议书 2

  甲方:

  乙方:

  根据双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就笄罩山发射塔零星挡土墙工程______协商一致,订立协议并共同遵照执行。

  一、工程概况

  1、工程名称:笄罩山发射塔零星挡土墙工程

  2、工程地点:_____县笄罩山

  二、工程范围及内容:土方搬运及挡土墙施工

  承包形式:

  三、工期:

  1、开工日期:_____年_____月_____日

  2、竣工日期:_____年_____月_____日

  四、合同价款

  采用一次性包死总价的'固定价格方式,总价为贰万捌仟元整(28000.00元)。

  五、付款方式

  1、本工程完工后一次性支付该工程全部工程款。

  六、安全及文明施工与管理

  1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。

  七、甲方责任

  1、按约定向乙方支付工程款,若甲方因资金困难不能及时兑现,应与乙方协商,并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。

  2、履行其它本协议约定的义务以及负责

  八、乙方责任

  1、按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。

  2、乙方应按照相关规定,主动对工程项目进行质量跟踪回访。

  九、附则

  1、本协议经双方签字后生效。

  2、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。

  3、本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(签章):乙方(签章):

  _____年_____月_____日_____年_____月_____日

  总包单位免责的协议书 3

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  乙方委托甲方策划_______天燃气发电厂工程施工项目,经友好协商,签定如下协议,共同严格履行。

  一、甲方责成专人负责前期联络、了解情况,寻找可靠关系,联络乙方同项目单位领导见面,并从中策划,帮助乙方同项目单位签定施工协议或合同。

  二、中介成功,合同签定之日,乙方付给甲方中介费(项目合同金)额____%;项目施工单位预付乙方工程款____日内,乙方再付给甲方中介费_____%。

  三、甲方帮助乙方联系中介业务过程中发生的一切费用由乙方承担,甲方该不负责。

  四、甲方帮助乙方联系业务成功并签定了有关协议,乙方不能按协议规定按时支付中介费用,同意甲方从项目单位拨付的工程款中代扣。

  五、此协议一式两份,从签定之日起生效。未尽事项,另行协商。若有争议,提请运城市中级人民法院仲裁。

  甲方代表:_________________乙方代表:_________________

  ________年____月____日________年____月____日

  总包单位免责的.协议书 4

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方协商决定,甲方愿意将____的外脚手架的搭设和拆除工程承包给乙方,具体要求如下:

  一、工程名称:____

  二、工程地点:_____

  三、工程承包内容如下:

  1、乙方以包工包料的方式承包外钢管架搭拆。其工作内容包括:整个工程外钢管架的搭拆,安全网和挂拆,架料清理,堆放等工序。

  2、工期要求:

  本工程工期按甲方特定期为准;乙方须确保工地所需的.技工人数,确保过程顺利进行并配合施工,确保工程工期;如因乙方原因造成中途停工或造成工期延期,则一切损失均由乙方承担,如因业主原因造成中途停工或甲方原因造成则工期延期。则一切损失均由甲方承担。

  3、质量、安全要求:

  乙方必须严格按照操作规程进行施工,严格按照国家安全规范进行施工;所使用的架料材质必须符合有关规定,在施工过程中必须做到自身的安全和他人的安全,杜绝任何安全事故发生,如因乙方施工过程中违反操作规程施工,发生安全事故则一切损失均由乙方承担。

  4、结算方式及单价

  (1)外钢管架搭拆及整个工程和安全维护工作,按房屋及实际搭拆建筑面积计算,单价:34.00元/㎡。

  (2)不含满堂架材料。

  (3)不含竹跳板及木方、木板。

  5、付款方式:

  按实际进行付款,按每月总造价付给乙方80%,待工程竣工后乙方在拆除外架前,甲方付给乙方20%,拆完外架后半个月内付清全部工程款。

  6、工期和超期如下:

  从________年____月____日至________年____月____日止,共计____个月,到出场时间共计____个月,如超期每一个月,甲方补乙方每月超期周理费用。

  7、如果发生二次搭设,甲方补偿建筑每平方34.00元,如发生零时点工,180元/工日。

  8、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。经双方签字后生效。

  甲方:

  乙方:

  ________年____月____日

  ________年____月____日

  总包单位免责的协议书 5

  发包人:(以下简称甲方)

  承包人: (以下简称乙方)

  为进一步挖掘企业潜力,解决当地群工纠纷,控制成本,提高效益,经甲方研究决定,对甲方承接的部分工程项目实行内部承包制度。现甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,结合本工程的`实际情况,就工程部分内部承包事项协商一致,订立本合同,共同遵照履行。

  一、内部承包内容:甲方将所承接的_____工程项目承包给乙方。

  (1) 工程项目概况:

  1、 工程项目名称:_____

  2、建设单位:__________

  3、设计单位:__________

  4、监理单位:_____

  (2) 甲方承包合同概况:

  1、工程内容:__________

  2、合同工期:_____天

  3、合同价款:_______________

  4、结算方式: 工程全部完工后甲方支付乙方所做工程总量的60%,剩余40%到工程总体验收合格后一次性支付给乙方。

  5、质量标准:合格(工程质量符合国家及相关职能部门现行建设工程质量标准,达到设计文件和合同要求)

  二、内部承包方式:

  (1)本工程由乙方进行内部承包,自主经营、独立核算、自负盈亏、自担风险。本工程所需资金由乙方负责筹集;如需要垫资,也由乙方自行解决。

  (2)本工程因乙方自主经营,发生亏损由乙方自行承担。

  三、内部承包工程范围:

  (1)乙方内部承包工程范围以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的甲方施工范围一致;以本工程施工图纸、设计交底、图纸会审纪要、设计变更通知为准。

  (2)乙方承包工程范围如有增减,建设单位、设计单位以书面形式具体明确。乙方不能因为承包工程范围变更而增加合同工期,建设单位书面同意延长工期除外。

  四、承包管理:

  (1)施工管理:

  1、本工程项目所需要的施工管理人员、技术人员及工人等,由乙方自行聘用、组织。乙方必须保证在施工过程中严格按照国家相关规定和施工规范,建设单位提供的设计图纸及相关资料,合同约定内容事项,认真组织施工,确保工程的施工安全、施工质量及施工进度。若有施工改动,必须经建设单位、设计单位及监理单位签字认可后,方可实施。

  2、乙方必须遵从建设单位和监理单位对施工现场总平面布置的控制,进行相应的施工平面布置,搭设外防护架。

  3、根据工程进度的需要,必须提前插入环境绿化工程施工时,建设单位和监理单位有权指定乙方在规定时间内拆除相应部份临设或让出场地,乙方应积极配合,并配合保护好环境绿化工程的施工成品。

  4、乙方不得违返工程施工规范和质量验收标准施工。如发生质量事故,产生的法律责任和一切费用均由乙方自行承担。给甲方声誉造成影响的,应当赔偿甲方损失。

  (二)财务管理:

  1、工程款管理:

  所有工程款必须进入甲方指定账户后,再由乙方指定的授权委托财会人员到甲方处

  签字拨付。工程款只能用于本工程所需,任何一方不得挪用,否则视为违约。

  2、工程材料管理:

  工程材料(主材和辅材等)的采购、运输、入库、存放、领用必须严格按照规章制度管理,并每月盘点,作好登记,用报表形式交甲方备案,确保工程成本的真实性。

  3、工资成本管理:

  乙方以及项目部全体员工(包括管理人员、技术人员及工人)的工资以及各项社会保险、工伤保险费用、治安费等由乙方自行办理,自行承担全部费用,并计入工程成本费用。

  (四)安全管理:

  1、工程项目的施工安全管理人员由乙方自行组织、聘用。乙方在施工中必须按规章制度建立健全项目安全生产保证体系,建立和实施安全生产责任制,配备专职安全员现场管理,确保必须的安全设施投入、购置必备的劳动保护用品、安全设备及配套设施,消除事故隐患,完全满足安全生产的需要。

  2、特种作业人员(电工、起重工、架子工、焊工等)必须持证上岗,严格执行国家有关安全技术操

  作规程,确保安全施工。乙方确保施工现场使用的施工机械、机具和电气设备状况良好,能安全运行。

  3、施工现场应设置安全宣传标语牌外,危险地点必须悬挂安全标志、警示标牌等,确保施工人员、过往行人、周边住户的人身及财产安全。

  4、乙方不得违反操作规程施工,严禁违章作业,严禁野蛮施工。如发生安全事故,产生的法律责任和发生的一切费用,均由乙方自行承担。给甲方声誉造成影响的,应当赔偿甲方损失。

  (五)文明施工管理:

  乙方严格按照国家及相关职能部门相关的文明施工规定、规范进行施工。

  (六)经营管理:

  1、乙方内部承包工程的经营管理由乙方全面负责,即乙方对承包项目自筹资金、自主经营、独立核算、自负盈亏,并承担所承包工程发生的全部施工质量、施工安全、经济等法律责任。

  2、如乙方没有违规和违约行为,甲方原则上不参与乙方的经营管理;如乙方发生违规或违约行为,甲方有权予以制止、纠正或解除本合同,并责令乙方退出施工场地,乙方无条件配合。所产生的法律责任和经济责任由乙方全权承担。

  3、未经甲方书面同意,乙方全体员工(管理人员、技术人员及工人)不得到政府部门、建设单位及施工现场聚众闹事;否则每发生一次,赔偿甲方名誉损失壹万元。乙方对聚众闹事产生的一切法律责任和经济责任全权承担。

  七、承包工程款的支付:

  (二)工程结算经建设单位签字盖章确认后,由建设单位和甲方办理财会结算,

  (四)乙方必须保证人工费和材料费的按时(实)支付,因乙方没有履行自身责任不按时(实)支付人工费和材料费所产生的一切后果,均由乙方自行承担法律责任和经济责任。

  八、工程质量:

  (一)质量目标:合格工程。

  (二)分部分项验收必须是乙方自检合格,才能向监理单位报验,监理单位验收合格 由监理单位向建设单位和质监单位报验。

  (三)工程竣工验收经建设单位组织设计、质监、地勘、施工、监理等有关单位依据 《建筑工程施工质量验收标准》及有关的施工验收规范,对工程整体施工质量进行竣工检查、 验收、评定,施工质量必须评定为合格以上。

  (四)乙方应无条件配合建设单位进行各项专项验收(规划、防雷、电梯、环保、消防等)工作。

  (五)乙方在施工及竣工验收过程中的质量问题、事故所产生的一切法律责任和经济 责任,不论大小均由乙方自行承担。

  九、工程工期:

  (一)工期以建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定工期为准。

  (二)乙方不能以停水、停电、下雨等因素拖延工期,建设单位书面同意延长工期 除外。

  十、工程移交:

  (一)工程竣工验收后,建设单位、质监单位、监理单位、设计单位等相关单位提出

  需整改的项目已整改完毕,经检查整改的项目已合格和未发现新的施工质量问题后方可视为工程竣工验收合格。

  (二)乙方完成的工程内容经竣工验收合格后,三日内交付建设单位,不得以任何理 由和借口拖延交付。交付前工程的照管成品保护所产生的费用均由乙方负责。

  十一、工程质量保修:

  (一)乙方在质量保修期内,按照有关法律法规、规章的管理规定,承担本工程质量 保修责任,其费用由乙方承担。

  (二)乙方承诺依照建设单位与甲方签订的《建设工程施工合同》中约定的质量保修 期承担保修责任。质量保修期自工程竣工验收合格并交付给建设单位之日起计算。

  (三)质量保修责任:

  1、属于保修范围、内容的项目,乙方应在接到保修通知之日起5日内组织保修。乙 方未在约定期限内组织保修的,建设单位可以指派他人维修,产生的费用在质量保修金中扣 除。

  2、发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。 3、质量保修完成后,由建设单位和相关单位组织验收。

  (四)保修费用由造成质量缺陷的责任方承担,因乙方原因造成的'质量问题,乙 方不得收取任何费用。

  十二、违约责任:

  (一)乙方收到建设单位开工通知后三天内未开工和未出示开工报告视为乙方自动终 止合同;并赔偿延误工期的损失,按合同价款的 2 %作为违约金缴纳给甲方,同时无条件退出施工现场。

  (二)工程质量未达到合同规定的标准,乙方自行承担返修经济损失,并负责逾期工

  程竣工验收交付的经济损失赔偿给甲方(按建设单位与甲方签订《建筑工程施工合同》中约定余款计算)。

  (三)因乙方经济实力和技术力量不能胜任本工程继续施工和不能满足施工进度,甲 方有权终止本合同,乙方必须无条件先退场,再办理已施工部分的工程量结算。结算已施工 的工程量时,乙方只收取定额基价直接费,不收取其它任何费用。

  十三、其它约定:

  (一)本合同中没有约定的乙方的其它权利、义务按照建设单位与甲方签订的《建筑 工程施工合同》及相关《补充协议》中约定的施工单位(即本合同中甲方)的权利义务执行。

  (二)甲乙双方约定,因本工程项目产生的一切对外债权由乙方享有,对外所负的一 切债务由乙方负责清偿。

  (三)乙方必须保证人工工资的按时(实)支付到位。

  (五)在执行本合同过程中,双方签字、盖章确认的会议纪要、补充协议都成为本合 同的补充条款,是合同组成部分,双方签字、盖章之日起生效,具有本合同的同等法律效力。

  (六)在履行本合同过程中如发生争议,由双方协商解决;协商不成由甲方所在地人民法院诉讼解决。

  (七)本合同双方签字后生效;本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,均具有同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  法定代表人: 身份证号码:

  电话: 住址:

  电话: 住址:

  ________年____月____日________年____月____日

  总包单位免责的协议书 6

  发包方(以下简称甲方):

  住址:

  承包方(以下简称乙方):

  住址:

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就_____________________________项目_______装修工程协商一致,签订本合同,并遵照执行。

  第一条、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程范围:

  4、工程造价:总价款:_________元,(大写:________________)。经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。

  5、承包方式:双方商定采取下列第_________种方式。

  (1)乙方包工、包全部材料;

  (2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料;

  (3)乙方包工、甲方包全部材料。

  6、工程期限:计划开工日期_________年_____月______日,计划竣工日期_________年_______月______日,共_________天。

  第二条、施工图纸

  双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供:

  1、甲方自行设计并提供施工图纸,交图时间为_________年_________月_________日,图纸一式两份,甲方、乙方各执一份;

  2、甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式两份,甲方、乙方各执一份,设计费由甲方支付(此费用不在工程价款内);

  3、施工图纸双方签字后生效。

  第三条、甲方职责

  1、开工前提供施工期间的水源、电源,并说明使用注意事项;

  2、参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收;

  3、工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用,由甲方交纳(出入证除外),乙方协助提供物业管理所需的相关材料;

  4、装修所产生的废弃物不得乱倒乱放,甲方应当按照物业管理单位、房屋所在地居民委员会或者单位房屋管理部门规定的地点、方式、时间堆放,并按有关规定清运;

  5、因进行装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等,如属乙方的责任,由甲方找被乙方负责修复和赔偿,

  6、按约定期限支付工程款,不得恶意拖欠。

  第四条、乙方职责

  1、施工中严格执行国家《装修工程施工规范》,保证工程质量,按期完成工程;

  2、承接装修工程的单位和个人,应当采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员和相邻居民的安全;

  3、保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下管道的畅通;

  4、装修所形成的各种废弃物,应当按照有关部门指定的位置、方式和时间进行堆放及清运。严禁从楼上向地面或由垃圾道、下水道抛弃因装修居室而产生的废弃物及其他物品;

  5、乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后,乙方执行工程施工的代表人,关于工程的相关事宜均应与甲方联系,以确保工程

  6、乙方自行采购或者向甲方推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,造成损失的,依法承担赔偿责任;

  7、乙方采用的'装饰材料不得以次充好、弄虚作假;乙方施工应符合有关规范要求,不得偷工减料、粗制滥造;

  8、工程完工时,要积极配合甲方完成验收工作。

  第五条、价款支付方式

  1、竣工验收后_________日内,甲方支付相当于总价款_________%的工程款。甲方支付工程款,乙方的业务员或施工人员收取的,视为乙方收取。

  2、因变更施工内容导致总价款增减的,甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部分的款项。

  3、双方款项往来,均应出具收据。施工结束,甲方全额付清应付款项后,乙方应当出具合法发票。

  第六条、工期延误

  1、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延;

  2、甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延;

  3、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  第七条、质量标准

  (1)乙方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。

  (2)乙方所承包的工程,必须全部达到国家现行的工程质量验收标准验收。

  (3)凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的,由乙方承担违约责任。由于甲方原因达不到工程质量标准的,由甲方承担返工责任及经济支出。

  第八条、质量检修

  1、双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收:

  (1)水、电管线,防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收;

  (2)油漆、面层涂料施工前验收;

  (3)竣工验收。乙方应提前___天通知甲方进行各阶段验收,各阶段验收合格后。若甲方接到通知后,未按时参加验收,乙方有权停工等待,由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担;

  2、保修

  (1)工程竣工验收合格并结清工程余款后,乙方向甲方办理移交手续,并填写工程保修单(保修期为_____年)

  (2)在正常使用条件下,装修工程的最低保修期限为_____年,有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为______年。保修期自装修工程竣工验收合格之日起计算。

  第九条、材料的提供

  1、由甲方提供的材料、设备,其规格、质量应符合设计要求。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;若甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求,由此而延误工期或影响工程质量,责任由甲方承担;

  2、由乙方提供的材料、设备的,乙方应在材料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方,双方共同验收;若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符,甲方有权拒绝使用,由此而延误工期或影响工程质量,责任由乙方承提;

  3、甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准,由乙方负责为甲方代购的,在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。乙方收取甲方的材料代购费为材料采管费(材料款的_________%)+材料运输费;若施工过程中因材料质量问题造成的退货、换货,以及因此延误工期,均由甲方承担任;

  4、除合同注明外,五金(门锁、拉手、水龙头等)、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等,均由甲方购买并按时运到现场。

  第十条、违约责任

  1、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价________%的逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期一天,应偿付给甲方按预算人工费千分之_________的逾期违约金。

  2、甲方不得借故拖欠工程款,如逾期不付,按工程施工时银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金或承担相应的法律责任。

  第十一条、附则

  1、本合同签订后工程不得转包;

  2、甲、乙双方直接签订合同的,本合同一式_____份,双方签字(盖章)后生效,甲、乙双方各持______份;

  3、工程验收合格完后_____年,合同自动终止;

  4、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,双方都可向合同履行地、合同签订地人民法院起诉。

  4、本协议一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。

  第十二条、本协议未尽事宜双方协商解决

  甲方:

  法定代表人:

  签订地点:

  _________年____月____日

  乙方:

  委托代理人:

  签订地点:

  _________年____月____日

  总包单位免责的协议书 7

  甲方:_________________(简称甲方)

  乙方:_________________(简称乙方)

  甲方将________________大楼钢筋工程委托乙方承包施工,依照《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,为满足施工需要,明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任,现经双方协商达成一致,甲乙双方同意订立本合同。

  第一条、工程概况

  本工程位于________________,该工程地下_________层,地上_________层,框剪结构,总建筑面积暂估为________________万平方米。

  第二条、承包方式及承包范围

  1、承包方式:采用包工不包料包辅材的分项劳务承包方式,由甲方提供材料、设施料、大型机械设备(机械保养、维修由乙方负责),乙方自备常用工具、劳保用品、扎丝、垫块、焊条等辅材,组织劳动力并在甲方控制管理下组织实施施工。

  2、承包范围:基础垫层至屋面最高点的结构施工图范围内全部钢筋工程:包括材料卸车、场内材料运输、钢筋翻样、调直、切断成型、钢筋连接(水平焊、钢筋接头电弧焊、机械连接等)、绑扎、试件取样、及预留后浇部位植筋、钢筋修整、二次结构(构造柱、圈梁、门窗预制过梁、装饰线条、植筋制作、栏板女儿墙、窗套、地沟等范围的钢筋工程)范围内的钢筋工程。

  第三条、工程质量

  1、本工程合格率100%,确保省结构示范工程,争创“长安杯”工程,在施工前应认真组织施工人员进行图纸学习,自审和专业图纸会审,进行设计和施工技术交底,使全体施工人员对整个工程部署、施工方法、施工工艺和应注意事项有一个全面的了解。施工中应认真按照国家颁发的现行施工规范和本工程图纸设计要求以及施工方案技术交底进行施工。

  2、施工过程中乙方必须服从业主、监理、甲方的领导,做好各工种的配合工作,每道工序施工完成自检合格后,必须由甲方质检、监理验收同意后方可进行下道工序,甲方发现不合格的及时通知乙方,乙方在接到甲方通知后立即做出整改,否则甲方有权安排其他人员进行整改(按实际产生费用的双倍在乙方工程款中扣除)、罚款处理,出现重大质量事故,甲方有权终止合同,其损失由乙方承担。

  3、甲方以国家合格工程验收评定标准对成品进行验收,若达不到要求,甲方不予验收,返修所用的工料及其它相关费用由乙方自负。

  4、乙方必须配合各工种做好成品保护工作,混凝土浇筑时,专人守筋(无人看守按50元每次处罚),保持平板筋上下保护层、纠正柱、墙筋位置的偏移,不允许有露筋,如钢筋偏移或漏筋处理一切费用由乙方承担,处以重罚并赔偿材料损失费。

  第四条、双方义务、责任

  一、乙方义务和责任

  1、本项目以劳务分项承包方式进行承包,独立核算、自负盈亏。

  2、每位技工必须持证上岗,手续不完整的造成后果自负,并且甲方对乙方职工每位处罚100~500元。

  3、乙方必须按甲方的质量、工期要求进行安全生产。服从甲方统一管理。

  4、乙方指派______为驻工地代表,负责合同的履行。

  5、乙方应根据图纸设计要求,以本工程施工组织设计和总体进度计划为依据。材料应分品种、规格、型号、数量编制材料计划,预制构件及异型制模方案,应提前3天以书面形式报送甲方审批后组织实施。

  6、乙方必须保障施工人员稳定,尤其是施工技术、管理人员,如确需调换,应提前一周以书面形式通知甲方,经甲方批准且替换人员到位、工作交接后方可调整。否则视为乙方违约。进场人员登记造册办理好上岗证及配合三级安全教育(包括身份证复印件),在一周内上报甲方,如没有接受三级安全教育,不得进入本工程施工。操作人员必须保证有一定的技术水平和自身素质,不得使用18周岁以下的未成年工及病残呆傻人员和_________岁以上的人员。违者每人罚款_________~_________元,并无条件退场。

  7、乙方必须重视对自己员工进行安全教育和质量意识教育,乙方必须有现场管理人员坚守岗位,管理人员必须跟班作业、最少一人配合甲方放线、,若发现现场无管理人员现象或不配合甲方放线甲方有权罚款,每次_________元,因乙方管理人员脱岗所引起造成的一切后果损失由乙方自行承担,并加倍罚款。

  8、乙方严格按照图纸设计要求和甲方技术交底进行施工,在施工中接受并积极配合现场监理及甲方对工程进行检查和监督。

  9、乙方必须遵守甲方有关安全生产、门卫、场容卫生、现场管理,进入施工现场必须佩带统一制定的胸牌,严格按照文明工地管理有关规定进行施工,严格执行本项目部《质量标准和处罚规定》《安全标准及处罚规定》及食堂等所有制度。

  10、对乙方原因造成的'工程质量事故、安全事故、伤亡事故及治安事故,其事故责任和处理事故的费用全部由乙方承担解决。

  11、乙方人员严禁在工地内打架、斗殴、酗酒、赌博等不良行为,否则乙方将对因此而带来的一切经济损失及法律责任付全部责任。乙方人员应搞好与其他工种、管理人员、监理及村子人员临近关系,不得惹是生非。

  12、乙方负责承担职工生活、伙食费,交纳职工人身意外伤亡保险费(或由甲方统一购买费用在乙方工程款中扣除)。夫妻职工住所自负。

  13、钢筋损耗率每吨不得超过_________%,超过部分在总价款中扣除,材料必须节约,如发现材料浪费按其价值的3倍罚款,罚金在当次付款中扣除。

  14、乙方对进入现场的材料必须按省级文明工地标准,分规格、型号堆放整齐,不得杂乱堆放,对不同材料及机械要做好防雨措施,每个楼层的材料应随时堆放整齐。

  15、乙方在施工过程中必须精打细算合理使用,做到节约用料,也不得偷工减料。

  16、各种材料、机具在使用前乙方应办理好审批及出库手续,并仔细检查,对质量不合格的产品有权拒绝使用,保证工程作业现场施工安全,严格按标准和规范施工,杜绝违章操作,对各种机械设备应由专人使用,机械应及时检查和保养,发生故障应及时向有关人员汇报。严禁带病运作,严禁不懂机械操作的人员使用,若有人为所造成的机械损坏,除加倍赔偿外,按每次_________-_________元罚款。

  17、施工现场及钢筋制作场地应做到每天工完场清,如发现不及时清理,甲方安排人员清理,乙方付双倍人工工资。

  18、工程完工后,多余材料按规格分类堆放到甲方指定地方。

  二、甲方义务、责任

  1、甲方给乙方提供结构施工图一套(复印件),在施工过程中及时将有关设计变更转发给乙方。

  2、甲方提供给乙方机械:调直机一台、弯曲机二台、弯箍机一台、切断机一台、闪光对焊机一台,所提供的机械保养、维护由乙方负责(调直机易损件:调直轮及调直块由乙方购买及更换费用由甲方承担。机械单次维修费用_________元以上由甲方承担。),人为损坏需双倍赔偿,管理按仓库管理制度执行。

  3、甲方不安排夫妻对职工的住宿场所,职工不得私自开灶,禁止使用电饭煲、电炒锅、热得快、取暖器、电热毯等电器,否则按项目部制定的制度进行处罚。

  5、甲方提供合格的材料、设施料满足使用,在施工进行过程中,甲方应配合乙方材料供应正常,甲方配备塔吊司机及信号工,乙方必须自觉配合。

  6、甲方负责现场用电统一布置和装设,由专业电工实施操作,乙方需用电拉线,必须通过专业电工操作或同意接拉,否则责任自负。

  7、甲方负责工程质量的监督检查和调控管理,监督施工进度、安全文明施工、行政管理、资源配置等,以及负责放线工作。

  8、施工中如乙方施工技术力量、组织和管理能力不胜任,或乙方个别人员不听从甲方指挥,不能按合同要求组织施工,无法保证工程质量和进度时,甲方有权向乙方提出建议和意见,乙方必须要及时予以加强和调整,如乙方在规定期限内拒不加强和调整,甲方有权单方终止合同,并向乙方索赔由此造成的损失。

  9、甲方监督乙方工资发放。乙方人员需持有效身份证件签字领取工资。

  第五条、文明施工和安全管理

  一、 文明施工

  1、乙方进驻工地后,要树立自身信誉,积极维护甲方的形象。

  2、乙方应制定生活环境卫生管理制度,按甲方要求搞好职工宿舍和食堂饮食卫生,生活垃圾按甲方指定地点存放,不许随地乱扔。

  3、乙方所有员工应穿戴整齐,行为文明,不得随便进入周围居民生活区,骚扰居民正常生活。

  4、施工现场文明施工,无违章及打架斗殴现象,配合甲方搞好业主、监理及周边居民的关系,材料、机具摆放整齐,工完场清。

  5、以上条款,如乙方不按要求执行,甲方有权处置,产生费用双倍扣除。

  二、 安全管理

  1、乙方在施工现场所有人员、材料、机械设备应自行管理,在施工期________________劳务公司第二项目部 表HYG-s009间必须科学安全指导施工,严禁违章作业、野蛮施工,制定安全防护措施,杜绝意外事故发生。乙方人员不得违章作业、不得随便私拉乱接、不得到河边游泳、冬天不得用煤炭及电暖取暖,否则后果由乙方自行承担。

  2、本工程的安全生产标准,双方约定如下:伤亡事故为零。

  3、施工期间乙方特种作业人员和机械操作人员必须要有特殊工种操作证,持证上岗安全施工,应经常对职工进行安全教育和岗位培训,对违章操作和不安全隐患,甲方随时对乙方当事人予以教育和处罚。

  4、乙方必须在施工现场配备一位专职技术人员,全心全力协助甲方负责人的施工安全防范和检查工作,并对自己班组的安全施工负责,未经甲方同意乙方不得随意更换技术人员。

  5、_________元以内的安全事故由乙方自行负责,超出_________元通过甲乙双方协商处理。

  第六条、质保金

  乙方在合同签订后三天内向甲方交纳质量安全保证金_________元(保证金不计利息)。主体施工至正负零后一次性返还。如乙方质量、进度不达标,甲方有权清退乙方出场,所完成的工程量按_________%结算。

  第七条、施工中的管理

  1、甲方及业主、监理、设计院在施工中所发生的一切书面形式的变更、文件、指令等作为合同的一部分,乙方应无条件接受。

  2、资料管理:在施工期间,乙方施工时应及时填写工程日志和记载一切的原始资料,妥善保管并及时移交甲方。甲方负责资料整理签字等管理工作,乙方应积极配合。

  3、在施工中乙方必须服从甲方关于工人工资的发放办法,做好劳务雇工管理工作,在合同期内如出现工人滋事,视情节轻重一次罚0.5~2万元。若情节特别严重而影响甲方声誉,甲方有权终止合同并清退,因此造成的损失由乙方负责。

  4、乙方应交纳的保险费均含在项目单价中,乙方应对其为本合同派遣或雇佣的任何人进行人身意外保险,费用自负。

  第八条、工期要求

  1、乙方应按约定时间进场开工

  2、乙方必须根据甲方每周所下达的工程进度计划,积极组织人员落实

  远征劳务公司第二项目部表__________________施工,如期完成工程任务。

  3、在施工过程中甲方应具备临时供电、供水能力,连续停电停水24小时以上方可相应顺延工期,因设计变更工程量增减或不可抗拒的自然灾害引起的工期顺延,以双方现场代表签字为准。

  4、工期应按甲方施工进度计划规定日期内完成,若因乙方原因延误工期,按每层罚款_________-_________元作为违约金,若提前甲方给予奖励。

  第九条、承包价格及工程量计算方法

  1、正负零以下按_________元/T计算。正负零以上按_________元/㎡计算。(其中绑扎、辅材及管理费按_________元/㎡,制作按_________元/㎡,二次工程及清理按_________元/㎡)。

  2、按_________年定额进行结算。

  3、若图纸变更按实际发生的工程量由现场签证结算。

  4、若发生点工,技工按每天_________小时 _________元计算,普工按每天_________小时_________元计算。

  第十条、付款方法

  1、施工至五层,付已完成工程量的_________%。

  2、主体封顶后一个月内付全部工程量的_________%,

  3、其余_________%主体验收合格后一月内付清。

  第十一条、其他条款

  1、该分包工程乙方不得分包或转包,若出现分包或转包,甲方有权终止合同,按50%支付已完工程款,其余50%承担由此造成的停工、退清场等损失费。

  2、本合同未尽事宜,双方本着公平合理的原则进行协商处理。

  3、对本合同的有关争议问题双方约定,可向仲裁机构提请仲裁,也可向人民法院提起诉讼。

  4、本合同一式三份,双方各执一份,公司一份,具有同等法律效力,从双方签字之日起生效,工程款结清后自动失效。

  甲 方:________________ 乙 方:________________

  法人代表:________________ 法人代表:________________

  委托代理人:________________ 委托代理人:________________

  电 话:________________ 电 话:________________

  日期:________________日期:________________

  总包单位免责的协议书 8

  工程名称:______

  总包单位:______

  分包单位:______

  签订日期:______

  为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针,严格执行劳动保护和安全生产的法律、法规,强化安全生产管理,落实安全生产责任制,确保项目施工中操作人员的安全与健康,促进施工顺利进行,特签订本协议。

  一、安全生产方面甲方的责任与义务

  1、贯彻落实国家及北京市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定。

  2、 协助乙方了解甲方有关安全生产的规章制度,协助乙方解决施工过程中碰到的各种涉及安全的问题。从思想上和组织上应把乙方安全生产管理纳入甲方统一的安全管理体系之中。

  3、甲方对乙方进场的人员组织进行三级安全教育和经常性安全教育,并检查乙方班组级安全教育情况。

  4、甲方负责编制安全技术措施和各种专项施工方案,并监督检查其落实情况。

  5、甲方根据相关规定对分包单位进行安全技术交底,并定期检查安全技术交底执行情况。

  6、由甲方提供的机械设备、脚手架材料、临时用电等设施,在搭设、安装完毕交付使用前,甲方应组织有关人员按规定进行验收,验收合格后方可由乙方使用,严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用。

  7、 甲方有权要求乙方立刻撤走现场内不遵守、执行安全生产法律法规、标准、操作规程、安全条例和指令的人员,无论在任何情况下,此人不得再雇佣于现场。

  8、对不符合安全规定的,甲方安全管理人员有权要求停工,整改合格后方可继续施工。

  9、 违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为,甲方依据相关规定有权对乙方进行经济处罚。

  二、安全生产方面乙方的责任与义务

  1、乙方必须贯彻执行国家、北京市、行业主管部门的安全生产、劳动保护、消防、食品安全的法律法规、条例、规定;遵守甲方的安全生产管理制度、规定及要求,并积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。

  2、乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施。由于未执行安全生产的法律法规、规章制度或自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。非分包方责任的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。

  3、乙方要服从甲方的安全生产管理。乙方的负责人必须对本单位人员进行安全教育,以增强安全意识及自我保护能力,自觉遵守安全生产制度。

  4、乙方必须认真贯彻执行甲方的施工安全技术措施、专项施工方案、分部分项、分工种施工安全技术交底要求,并检查施工人员落实情况。乙方应进行了经常性的督促、指导,确保施工安全。

  5、乙方应落实甲方对生活区域的消防、治安、食品安全方面的各项安全规定及要求。对生活区的消防、治安、食品安全等方面的工作负责。应经常检查督促本单位人员自觉做好各方面工作。

  6、乙方应按规定,认真开展班级安全活动。参加安全教育活动,以及安全、防火、生活卫生等检查,并及时对事故隐患进行整改。

  7、乙方人员入场一律接受三级安全教育,考试合格后方准进入现场施工。如果乙方的人员需要变动,必须提出计划报告甲方,按规定进行教育、考核合格后方可上岗。

  8、乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要,特种作业人员必须持特种操作证方可上岗。

  9、乙方在施工期间必须接受甲方的检查、督促和指导。

  10、乙方必须依据相关法规配备专职安全生产管理人员。必须每日上班前对作业环境、设施设备的安全状态进行认真的'检查,对检查发现的安全隐患,应及时上报甲方安全管理人员,整改合格后方可作业。

  11、乙方的负责人和专职安全管理人员应在本队人员作业过程中巡视检查,随时纠正违章行为。下班前对作业中使用的设施设备进行检查,确认机电拉闸断电箱门上锁,用火熄灭,活完料净场地清等情况无误后方准离开现场。

  12、乙方必须严格执行检查整改消项制度。

  13、乙方必须执行安全防护设施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度;

  14、分包方自带的各类施工机械设备,必须是合格产品,且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。

  15、乙方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报甲方验收,合格后方可使用。

  16、乙方自带或租赁的大型防护设施、材料和大型机械设备,在自检的基础上向甲方申报验收,验收合格后方可使用。

  17、乙方负责提供的劳动防护用品必须是合格产品。对个人劳动防护用品如:安全帽、安全带、面罩、眼罩、护耳、绝缘手套、绝缘鞋等定期定量供应,并建立劳动防护用品采购、发放记录。

  19、发生生产安全事故乙方必须及时向甲方报告。同时参加抢救工作,采取相应的措施保护好现场。乙方要积极配合甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场,所造成的一切后果均由乙方承担。

  20、如果发生因工伤亡事故,乙方应积极配合甲方做好事故的善后处理工作。乙方应直接负责伤亡者家属的接待善后工作,因此发生的费用由乙方先行支付,待事故调查清楚后由责任方支付。

  21、乙方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定,对遵章守纪者给予表扬和奖励,对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。

  三、消防工作甲乙双方的责任与义务:

  1、甲、乙双方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例。

  2、甲方应建立并监督检查施工现场、生活区的消防安全措施及消防安全管理制度的落实情况,对存在的安全隐患及时签发安全隐患通知书,责令乙方进行整改,未按要求进行整改的,甲方有权按规定对乙方进行经济处罚。

  3、乙方应严格按甲方消防保卫制度的要求建立义务消防队,负责现场初期火灾的扑救工作。

  四、现场文明施工及其人员管理方面甲乙双的责任与义务:

  1、甲方负责制定现场安全文明施工的各项管理规定及要求。在现场布置、设施投入、人员管理等方面统一管理。

  2、乙方应对其人员加强教育,防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为,保持安定局面。并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害,否则由此造成的一切损失和费用均由乙方自己负责。

  3、乙方必须遵守甲方有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度,同时必须按照要求,采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施。

  4、乙方必须严格执行保安制度、门卫管理制度,工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌,禁止喝酒作业、寻衅闹事。

  5、乙方应严格按照生活区管理制度、工地食堂管理制度的要求采取预防措施,确保不发生食物中毒及传染病。

  五、安全管理协议书的份数

  本协议书一式三份,由双方各持一份,报公司工程部备案一份。

  六、有效期

  本协议书自签字(盖章)之日起生效,待工程竣工自行解除。

  甲方(总包方盖章): 乙方(分包方盖章):

  法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

  委托代理人(签字): 委托代理人(签字):

  日期:________________日期:________________

  总包单位免责的协议书 9

  甲方:

  乙方:

  根据政府部门对民用爆炸物品安全管理和指导性法规要求,为推行公安部门提出的“民爆破物品购买、配送、爆破、退库一体化作业(以下简称“一体化爆破作业”)运作模式,加强民爆破物品的存储运送安全及规范现场安全作业,根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经协商一致,订立本协议并共同遵照执行。

  一、合作项目:

  乙方以“一体化爆破作业”运作模式作爆破施工。

  二、工程概况:

  1、工程地点:____________

  2、工程范围及内容:合同项内的管沟爆破开挖

  3、工程作业时间:从________年____月____日至________年____月____日止。

  三、甲方的权利及义务:

  1、甲方负责指定爆破地点,为爆破施工创造条件。

  2、甲方有权利要求乙方爆破作业人员出示相关工作证明以确认身份后方可进入工作面;有权制止乙方爆破作业人员的违章、违规操作行为。

  3、甲、乙双方共同制定爆破时间表。

  4、甲方需对其所属的员工进行安全方面的安全教育工作,无关人员不得接触爆炸物品。

  5、甲方负责协助乙方落实爆破区周边警戒,疏散滞留人员及车辆,维护通往爆区通道畅通。在装填炸药前将所有施工人员及装备退出爆破现场,提前排除爆破周边的`安全隐患。

  6、起爆后15分钟内,甲方工作人员不得进入爆区,若在乙方人员未确认安全后进入爆区,所发生的任何事故责任由甲方负责。

  7、甲方需向乙方提供以下有效证件复印件各一份,工程合同复印件。

  四、乙方的权利及义务:

  1、严格按照国家相关法律、法规的有关安全操作规程进行爆破施工;结合本工程特点,编制合理、可行的爆破施工方案。

  2、乙方根据甲方的要求并提供乙方公司的《爆破生产许可证》和《营业执照》,项目负责人、技术负责人、爆破工、安全员的特种作业证件及身份证复印件,并提供该职工在乙方公司工作的一个月考勤表,本地公安局备案手续。

  3、乙方负责办理爆破施工的一切手续。

  4、乙方负责把爆破器材配送至甲方指定的作业点,并负责安全的`送至爆破作业点。如因乙方原因造成运送安全事故或者影响施工的,乙方承担因此给甲方造成的一切经济损失。

  5、对于现场临时放置的仓库,除专人妥善保管外,还应配备有足够的消防设施,警示、警告牌、所有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法。

  6、乙方根据甲方的工作需要向工地派出工程爆破项目负责人、技术负责人、安全负责人和安全员,组织爆破作业人员按时按要求制定安全防范措施,实施爆破作业。

  7、乙方操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品,施工负责人和安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗作业。

  8、乙方工作人员有权拒绝执行甲方管理人员发出的违章违规指令。

  9、乙方监管人员到爆破现场有权纠正违规现象,检视现场周边安全条件,切实落实爆破器材现场临时存放的安全。

  10、爆破前清理现场由乙方人员负责,爆破后由乙方工作人员发出撤销警戒信号后,乙方人员才可以进入工作面。

  11、乙方工作人员负责进行爆后检查,处理盲炮、哑炮后,由甲、乙双方委托的工作人员在《爆破记录》上签字确认,单次爆破任务结束。

  12、如遇不可抗力因素(暴雨、山洪、台风、塌方、道路阻断、地震等)或因国家政策规定及相关管理部门规定不得施工,由此造成甲方的损失,乙方不承担责任。

  五、其他:

  1、凡因本协议引起或与本协议有关的任何争议,甲、乙双方应本着诚实信用的原则协商解决。协商不成,应将争议事项提交当地仲裁委员会,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。若经仲裁委员会仲裁不能解决的,则任何一方可以向当地法院提起诉讼。

  2、本协议一试四份,甲、乙双方各执两份,两份具有同等法律效力。3、有效期限:该《爆破安全协议书》在甲、乙双方《爆破安全协议书》正式签订后即生效,爆破工程一旦结束,该《爆破安全协议书》自行终止。

  甲方:乙方

  负责人:负责人:

  ________年____月____日________年____月____日

  总包单位免责的协议书 10

  甲方:

  乙方:

  甲方将________区家属院全体住户电表更换施工工程交由乙方工程队具体施工。

  为了进一步贯彻落实安全第一预防为主的安全生产方针,严格执行劳动保护和安全生产的法律、法规,强化安全生产管理,落实安全生产责任制,依法从严治理施工现场,确保操作人员的安全,促进施工顺利进行,甲、乙双方特签订本合约。

  一、管理目标

  1、杜绝各类安全事故的发生,确保安全生产。

  2、保证施工现场创建文明安全施工工地。

  二、安全生产要求

  1、贯彻谁施工谁负责的原则,乙方应按有关规定,所有施工人员必须持证上岗,并采取严格的安全防护措施。否则由于自身安全措施不力,而造成事故的责任和因此而发生的所有费用,由乙方承担。

  2、乙方应自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》及各地政府有关规定安全生产的法规及各项规定。积极采取安全措施,确保施工人员的安全。

  三、现场文明施工及人员行为的.管理

  1、在施工过程中,乙方对其个人的安全措施、操作等加强教育管理。

  2、采取一切安全措施,防止施工人员发生违规行为,同时确保周围人员的生命财产安全,否则由此造成的一切损失由乙方承担。坚决贯彻安全第一,预防为主的方针。

  四、本协议未尽事宜另行商订。

  本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份,签字后生效。

  甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________

  甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________

  地址:_______________________地址:___________________________

  电话:_______________________电话:___________________________

  传真:_______________________传真:___________________________

  日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日

  总包单位免责的协议书 11

  发包单位(以下简称甲方):_________

  承包单位(以下简称乙方):_________

  一、工程概况:

  1、工程地址:__________________。

  2、工程主要内容:厂房维护、设施维护和检修的施工工程。

  二、工程项目期限:自_________年_________月_________日起开工至_________年_________月_________日止。

  三、协议内容:

  根据国家《安全生产法》和_________市有关规程、规定,为了明确双方的安全生产责任,确保施工安全。经双方平等协商一致同意,在双方在签订工程合同的同时,签订本协议,双方必须严格执行。具体条款如下:

  甲方的义务与权力:

  1、向乙方介绍承包项目作业环境,企业生产特点、工艺、危险源点、厂规厂法及各项安全制度,协助乙方做好安全教育。

  2、提供必要的安全作业条件,按规定程序开具动火、动土、动气、动水、临时用电和进入容器作业票。

  3、甲方要为乙方提供安全,可靠的一次电源设施。

  4、甲方安全巡检人员,在乙方作业现场发现违章行为和安全隐患,有权制止乙方并责令乙方停工整改。由此造成的损失由乙方承担。

  5、检查乙方特种作业持证上岗情况,有权制止无证操作现象。

  6、根据厂规厂法中有关规定,对乙方违章行为进行经济处罚。

  7、合同执行完毕甲、乙双方确认无劳动安全纠纷,方可财务结算。

  乙方的义务:

  1、乙方严格遵守甲方的.厂规厂法、及各项安全管理制度,严格履行甲方特种作业工作票制度,按规定程序开具动火、动土、动气、动水、临时用电和进入容器作业票后方可作业,并指派专人负责现场监护。

  2、根据工程项目制定安全施工方案,并征求甲方意见。

  3、所带机具、设备要符合安全要求,安全附件齐全可靠,主动接受甲方检查验证。

  4、现场施工人员,应穿戴符合要求的防护用品,特种作业人员必须持证上岗。

  5、要坚持文明施工,危险作业区应设警示标志,要配备专职安全检查人员负责现场。

  6、乙方在施工作业中发生人身伤亡事故或造成甲方或第三方人员伤亡事故,均由乙方负责。如造成甲方或第三方的损失,乙方要承担赔偿责任。

  以上协议于_________年_________月_________日双方盖章后生效,双方必须共同遵守。

  甲方单位:_________(发包)乙方单位:_________(承包)

  (公章)(公章)

  甲方负责人签字:_________乙方负责人签字:_________

  _________年_________月_________日_________年_________月_________日

  总包单位免责的协议书 12

  甲方:

  乙方:

  为了保证空调安装工程的安全工作,经双方协商同意签订本协议。

  第一条甲方安全责任

  甲方在乙方进行空调安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为(口头教育后。甲方无相关安全责任),其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

  第二条乙方安全责任

  1.安装过程中如有坠落物造成任何事故,均由乙方负责。

  2.后期外机设备发生坠落(6年之内)造成事故的,由乙方负全部责任。

  3.乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

  4.乙方负责对安装人员的安全和治安教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。

  5.乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。

  6.乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。

  7.乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

  8.乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的'权利。

  9.乙方要做好成品保护工作,不得污染和原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

  10.乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂在到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁空调安装作业。

  11.乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。

  12.乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到清洁施工,文明施工。

  13.乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。

  第三条本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。

  甲方(签字):

  地址:

  委托代理人:

  电话:

  日期:________年____月____日

  乙方(签字):

  地址:

  委托代理人:

  电话:

  日期:________年____月____日

  总包单位免责的协议书 13

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方协商,甲方同意将香坊区煤管街棚户改造项目——土方工程,交由于乙方施工。现就合作事宜,达成协议如下:

  一、工程概况:

  1、香坊区煤管街棚户改造项目

  2、工程地点:香坊区哈成路煤管街地段

  3、承包范围:土方开挖工程(约20万米)

  二、双方单价的确定:

  甲乙双方将在进场施工前,签订正式一口价施工合同,此土方价格不得低于当时市场价格,或也可按定额执行。

  三、土方量的确定:

  按照基坑开挖方案计算土方工程量。

  四、拨付方式:

  每挖3万米土,拨款工程款一次。

  五、保证金及返还:

  乙方需交付工程保证金30万元整,待乙方进场施工时,在第一次土方款拨付时,一并返还。

  甲方: 乙方:

  ________年____月____日________年____月____日

  总包单位免责的.协议书 14

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方依照《安全生产法》等有关规定,为确保施工现场安全生产,双方就设备现场安装事项协商一致,订立本协议书。

  1、乙方在甲方现场安装设备必须认真贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度,建立健全施工现场安全生产保证体系,对施工现场的安全生产负总责。

  2、乙方制定施工现场安全管理制度,布置、实施、检查施工的安全生产情况,对设备的现场安装进行监督、检查和管理。

  3.甲方提供施工用电源,配电箱以下的'部分由乙方负责,自带功率表配电盘;

  4.甲方对乙方的施工现场有监督检查权,对检查中发现的隐患有权责令整改、停工整顿。

  5、乙方负责对施工人员进行安全教育。确保现场施工人员安全施工。杜绝施工人员违章指挥、违章作业等行为。

  6、乙方要保障施工现场的消防安全。

  7、乙方对的施工用电设备和用电安全全面负责。

  8、乙方自带设备和雇佣设备的安全性和使用、维修安全全面负责。

  9、乙方负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品,如工作服、安全帽等,并监督、教育其正确佩戴和使用。

  10.乙方施工人员及雇佣的人员在施工时不允许喝酒。

  11.高空作业必须佩戴安全带,安全帽等,并正确使用。

  12.乙方要对自己施工范围内的施工人员的安全、使用设备的安全负全责,出现的任何问题均由乙方负责,甲方不负任何责任。

  13.乙方要对所施工的设备的安全、质量负全责。

  14.乙方在施工中不得损坏甲方的设施,出现问题要照价赔偿。

  15.乙方施工人员要搞好团结,不允许打架斗殴,出现问题乙方自己处理并负责。

  16、乙方要服从甲方统一的协调和管理,并对所施工区域内的文明施工负责,保证施工区域内的设施完好、道路畅通、环卫卫生符合要求。

  17、本协议自签订之日起生效,双方代表签字后与经济合同具有同等效力。

  本协议一式两份,甲乙双方各保存一份。

  甲方:

  责任代表签字

  ________年____月____日

  乙方:

  责任代表签字

  ________年____月____日

  总包单位免责的协议书 15

  甲方(全称):

  乙方(全称):

  一、工程项目:

  施工区域或地点:

  二、协议宗旨

  1、为维护甲乙双方的共同利益,明确双方的安全生产管理职责、权利和义务,确保施工过程中的安全与文明施工管理,保持良好的工作秩序和施工场所的环境卫生,经甲乙双方平等协商,于____年____月____日在签订本协议。

  2、本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中国华电集团公司安全生产工作规定》、《电力安全工作规程》等要求制定。

  3、本协议作为对外发包工程项目主合同的附件,与主合同具有相同的法律效力,与相应的主合同同时生效,同时终止。

  三、甲乙双方应履行的职责:

  1、甲方:

  (1)对乙方的资质进行审查,确认其符合公司承包方资质审查表的内容。

  (2)对乙方人员进行安全教育培训与安全技术交底,经考试合格后,签发安全培训上岗证,持证进入现场施工。

  (3)对有危险性的`生产区域和工程项目作业,如可能引发火灾、爆破、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害,烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的作业场所以及大型吊装作业,甲方应对承包方进行专门的安全技术交底,要求承包方对施工项目的风险进行控制,制定“三措”和应急处置措施,经甲方审核签发后执行。

  (4)甲方有权随时对施工现场和现场施工人员进行经常性地监督检查并按要求进行整改。有权制止违章作业及一切不安全行为,有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿。

  (5)对于违章3次以上或施工期间发生严重违章,甲方有权终止合同,拒绝其进入现场。

  (6)各交底记录和交底资料应完整保存。

  (7)甲方有权要求乙方提供工程款10%的安全风险抵押金。

  (8)甲方在安全教育、安全管理工作上给予乙方提供方便,对乙方的安全生产工作统一协调、管理。

  (9)甲方严禁对外包队伍以包代管。

  2、乙方:

  (1)乙方到甲方施工期间,必须严格遵守甲方《外包工程管理标准》、《反违章管理标准》等安全生产的各项规章制度,做到安全、文明施工,严禁违章指挥、违章作业等不安全行为。

  (2)乙方负责制定并经甲方审查批准的承包工程的施工安全技术措施,并在施工期间严格执行;

  乙方开工前要对工作环境、安全设施、现场隔离措施、施工人员防护用品等安全情况进行检查,符合电业“安规”规定和安全技术措施要求,乙方的安全防护设施必须配置到位,乙方项目负责人(安全管理人员)要对施工人员进行全面的安全技术交底和签字,否则不得开工。乙方每天得开工会上对其施工人员必须进行开工前的安全教育。

  (3)乙方施工人员上岗前,须提供经乡镇及以上医疗卫生部门体检合格的有效证件,经甲方审核合格后方可开展工作。

  (4)乙方特种作业人员必须持有市级及以上安全监管部门或质检部门核发合格的特种作业操作资格证书,方可从事相关的特殊作业。

  (5)乙方施工人员应在施工区域内活动,严禁进入非施工区域,严禁任意乱动与施工无关的设备和设施;

  严禁乱动现场任何安全警示标牌、标志;对于集中施工和有污染的项目,乙方应在施工区域设置明显标志并做好封闭措施,防止污染。

  (6)乙方施工人员进入甲方生产(施工)现场必须佩带甲方办理的安全培训上岗证,必须正确佩戴合格的安全帽,高空作业必须扎合格的安全带,着装应符合安规要求和佩带相应劳动防护用品(如防护眼镜、手套等)。

  (7)乙方工作人员在生产现场严禁擅自私拉乱接临时电源、汽源、水源,若工作需要,乙方应办理相关手续,由甲方人员负责。

  (8)乙方进入生产现场施工前,应指定施工负责人并在施工现场设专职安全员(20人以下设兼职),全面负责施工现场的安全、文明施工,做好安全检查、监督工作。并接受甲方安监等有关部门人员的指导、监督、检查与考核。

  (9)施工过程中如需动火作业,乙方应根据动火级别向甲方提出申请,办理动火工作票,经确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火过程中甲乙双方消防监护人必须在现场监护。

  (10)乙方在生产施工过程中应随时注意保持现场整洁,工器具摆放整齐,施工垃圾随时清理到甲方指定场所,每天收工前将现场清理干净,经甲方验收合格,做到“工完、料净、场地清”。施工结束后,乙方应对施工现场进行彻底清理。乙方施工过程中对发生的污染等事件负全责,并按规定处理。

  (11)乙方应按照甲方规定向甲方安全管理部门缴纳工程款10%的安全施工保证金。

  (12)乙方应自觉接受甲方的安全监督和指导,对甲方的意见应及时落实。发生人身事故或涉及生产运行的不安全情况必须立即报告甲方。

  (13)乙方严禁将承包工程层层转包。

  四、甲乙双方安全管理责任:

  1、甲(乙)方原因造成乙(甲)方人身、设备事故,由甲、乙双方联合调查处理。由于乙方自身责任造成的人身、设备事故,一切后果由乙方自行负责。

  2、由于甲、乙方以外第三方原因造成乙方人身、设备事故或乙方原因造成其他外单位人身、设备事故,甲方不承担任何责任。

  3、乙方保证派遣具有合法施工(安装)资格、身体健康的工作人员,严格执行“安规”和有关安全规定,切实采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,并对所派遣的所有工作人员的安全负全面责任,施工过程中乙方发生的各种人身伤害、财产损失均由乙方承担,甲方不负任何责任。如乙方不履行本协议给甲方或任何第三方造成人身伤亡、财产损失等全部由乙方负责赔偿。

  五、甲方对乙方安全教育管理,违章罚款等费用按甲方有关规定执行,从安全保证金中扣除,工程结算前必须到公司安全管理部门办理签字手续,否则不予结算。

  六、本协议书一式二份,双方签字或盖章后生效。

  甲方(公章):

  乙方(公章):

  日期:

  总包单位免责的协议书 16

  甲方: (总承包单位)

  乙方: (分包单位)

  为加强施工现场临时用电安全管理,认真贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,保护职工生产过程中的安全和健康,确保国家财产安全和本工程的顺利实施,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-____)和JGJ59-_____的有关规定,结合本工程建设需要,经甲乙双方友好协商,达成如下安全管理协议:

  一、工程名称:

  工程地点:_________

  分包内容:________

  二、安全生产管理:

  1、总包方权利与义务:

  (1)总包方应贯彻、执行国家及地方政府有关临时用电安全管理的法律、法规和标准,建立健全施工现场临时用电安全保证体系,对施工现场的安全用电负总责。

  (2)负责制定施工现场的安全用电定理制度,定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全用电工作,对总包范围内的施工用电活动进行检查和管理。

  (3)总承包单位和分包单位对分包工程的安全用电承担连带责任。

  (4)总包方负责分包方管理人员和施工人员的安全用电教育,培训考核、负责建立特种作业人员备案登记。

  (5)总包方负责对与建设单位签订分包合同的管理人员和施工人员的临时用电情况进行日常监督和管理。

  (6)负责建立施工现场临时用电安全事故应急救援预案,并定期组织演练。有权要求分包单位方建立应急救援体系,落实救援措施,建立救援队伍。

  (7)总包方应按规定对施工现场的临时用电安全警示标识情况负责监督检查。

  (8)参与临时用电工程的“四方”验收,验收合格后方可使用。

  (9)施工现场临电器材应由总承包方负责提供,在合同或承包协议中另有约定的除外。

  (10)总包单位应该确保本工程临时用电工程所需资金的有效投入,并确保临电设施采购质量合格,对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。

  2、分包方权利与义务:

  (1)分包单位应当服从总承包单位的临时用电安全管理,对其承包工程的安全用电负责。分包单位不服从管理导致临时用电安全事故的,由分包单位承担主要责任。

  (2)乙方必须是具有劳务承包资质的独立法人单位,能够对所属职工在生产过程中的安全用电行为进行管理和监督。

  (3)分包方必须熟悉并能严格执行国家的临时用电的法律、法规、规范、标准及各项规定,能够积极参加有关促进用电安全的各项活动。

  (4)分包方必须学习、掌握、并认真执行总包方现行的有关安全用电的各项规章制度和管理模式,积极参加总包单位组织的各项安全生产组织和活动。

  (5)分包方必须建立自身的安全用电保证体系,建立健全安全生产规章制度,制定用电安全技术措施并认真组织落实。

  (6)分包方有教育职工安全用电的义务,并提供合格的.临时用电操作人员,持证上岗率要求100% 。

  (7)分包方自有的施工机械和电气设备设施,必须符合国家、部门、地方的标准和规范。做到性能良好,各种用电安全防护装置齐全有效。分包方应对这些设备设施进行过程控制,保持其始终处于良好的工作状态,并按照建设主管部门的要求进行备案,并做好日常维护保养工作,并做好相关记录。

  (8)分包方使用机械设备和电气设备,要定人、定机、定岗,严格执行操作规程和安全技术交底,不得擅自离岗,严禁酒后作业。

  (9)分包方应严格按照施工现场消防安全管理规定的要求做好电气火灾的预防工作。

  (10)分包单位的电大作业人员必须配戴合格的劳动防护用品,并懂得正确的佩戴和使用。

  (11)分包方必须严格执行“因工伤亡报告制度”,发现事故及时向总承包方及相关部门报告,并积极组协调开展救护和工程抢险工作,不得破坏事故现场,隐瞒不报或者延迟报告。

  (12)分包方有权拒绝总包方的违章指挥。

  (13)分包方必须坚持每天班前安全教育制度,并严格按照安全技术交底施工。班组长对本班施工人员的安全工作负直接责任。

  (14)分包方要加强宿舍、仓库的临时用电管理,确保用电安全。

  (15)分包方发生人员伤亡时,不管事故的责任在何方,分包方必须先做好事故的善后处理工作。当然总包方对事故的发生负有相关责任时,总包方应积极协助分包方做好善后处理工作。

  三、违约:

  1、分包方在施工过程中违反国家有关安全生产的法律、法规、标准及总包方的有关安全管理规定,总包方一经发现可下达整改通知书要求分包方立即进行整改,分包方应按总包方要求进行整改,如分包方不按总包方要求进行整改,总包方有权强制停工和经济处罚等措施。

  2、因分包方原因达不到约定条件的,由分包方承担违约责任,造成经济损失的由分包方经济支出。

  3、因总包方原因达不到约定条件的,由总包方承担违约责任,造成经济损失的由总包方经济支出。

  4、分包方在施工现场都要服从和接受各级主管部门的监督检查,凡违反安全操作规程、违反安全生产规章制度及公司各项管理制度的班组和个人均自觉接受按规定给予的经济处罚,问题严重及屡教不改的可解除分包合同。

  5、分包方因违章指挥、违章作业被处罚的罚金,应按时交付现金或从工程款中予以扣除。

  四、补充条款:

  ______________________________

  五、协议说明:

  1、本协议在双方签字盖章后生效,至劳务分包、工程专业分包合同截止时自然终止。

  2、本协议共两份,双方各执一份。

  甲方: 乙方:

  项目经理: 分包负责人:

  时间: 时间:

  盖章: 盖章 :

  总包单位免责的协议书 17

  甲 方:

  乙 方:

  为贯彻“安全第一、预防为主”的方针,明确甲乙双方的临电安全管理责任,切实做好贵安新区贵安小镇中八安置房一期施工二标项目的临电安全管理,根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-_____)、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)、地方、公司及本项目的临时用电安全生产管理规定,认真落实安全生产责任制,确保贵安新区贵安小镇中八安置房一期施工二标项目安全管理目标的实现,同时依据甲乙双方合同要求,特签订此临时用电安全管理协议书。

  一、说明

  1、甲乙双方应根据合同及本协议要求,分别认真做好各自的临电安全管理工作,最大限度减少和杜绝各类电气伤亡事故的发生。

  2、甲乙双方在履行法律法规要求的安全职责过程中,需要甲乙双方合作共同完成的工作,甲乙双方必须严格按照协议约定的工作程序执行,确保法律法规要求的职责得到落实。

  3、甲乙双方依据国家地方法律法规、合同及本协议内容在施工过程中留存的书面记录,做为甲乙双方履行各自安全职责的主要证据。

  二、责任划分原则:

  甲乙双方分别作为独立的法人单位,均必须严格执行有关临电安全的法律、法规、标准、规范要求作为法人单位应当履行的责任,切实加强各自单位临电安全管理工作,健全各自的临电安全管理体系。

  三、甲方责任:

  1、甲方严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)及国家、地方、甲方上级单位等相关法律法规、规范标准、规定等要求,监督现场所有施工单位遵照执行。

  2、甲方电气专业人员应熟悉施工现场临时用电的技术、操作、使用、安全等相关知识和要求,定期组织对现场用电线路及设备进行检查。

  3、甲方负责提供用电电源及从箱变到二级配电箱的配电系统设施,负责组织临电施工人员按照规范要求安装从箱变到二级配电箱的配电系统,组织其验收并上报电气安全主管部门。

  4、因甲方提供配电设施自身质量问题造成的设备和线路电气事故,由甲方承担主要责任。

  5、甲方负责现场从箱变到二级配电箱的配电设备、线路的运行、维护、检修及监督管理,保证以上配电系统的正常安全运行,并定期对以上设施监督检查。

  6、从二级配电箱以下(包括从二级配电箱接出的电缆)的所有配电设施由所用电单位负责提供,甲方负责对其进行监督管理。

  7、甲方定期对乙方施工人员进行临时用电安全常识教育。

  8、甲方负责按照《施工现场临时用电管理规定》对各施工单位进行监督管理,对违反规定的施工单位按照《施工现场临时用电管理规定》进行处理。

  四、乙方责任:

  1、乙方严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)及国家、地方、甲方单位等相关法律法规、规范标准、规定等要求,严格执行甲方制定的《施工现场临时用电管理规定》并接受甲方的监督管理。

  2、乙方负责自行提供从二级配电箱以下(包括从二级配电箱接出的电缆)的所有配用电设施,并设置临电负责人,由其负责本单位所有配用电设施的运行、维护、维修管理。乙方自行提供的配用电设备、设施、工具、线缆存在缺陷造成的安全事故,由乙方承担主要责任。

  3、乙方自行提供的配用电设备、设施、工具、线缆必须满足规范及甲方要求,如乙方不按照规定要求配置,甲方有权禁止其入场使用并要求乙方立即整改;如乙方不按规定要求配置自行提供用电设施而导致的安全事故,由乙方承担主要责任。

  4、乙方必须在进场前一周提交用电申请表,将本单位所需用电电源负荷及数量上报甲方,由甲方批准后根据甲方制定方案措施由乙方负责实施。乙方未提交用电申请或未经甲方批准或批准后不按甲方制定方案措施实施的,而造成伤亡事故的,由乙方负主要责任。

  5、乙方必须在进场后一周内负责将本单位临电人员名单及低压电工操作证上报甲方。乙方现场所有临电人员必须持有效电工操作证上岗,操作证不得作假,不得超过有效期限;无证上岗人员造成的安全事故,由乙方承担主要责任。

  6、未经项目批准,乙方不得随意挪动现场临时用电设施,不得乱接拉电源。一经发现,甲方按《施工现场临时用电管理规定》处理。

  7、建筑物内不得随意设置220/380V照明、插座等用电设施,如需设置,必须提前向甲方报请用途及批准后方可设置。

  8、乙方宿舍、厨房、库房等场所照明用电严格按照临电规范和项目规章制度,禁止随意使用220/380V电压照明,其他生活用电在经甲方同意并有用电批准单后方可使用。乙方负责本单位节约用电工作,人走灯灭,杜绝设备空载、超载运行。乙方未经甲方批准就使用而发生事故,由乙方承担主要责任。

  9、甲方在乙方每间宿舍内安装了漏电配电箱及220V插座1个,此插座用途为提供手机充电及夏天电风扇、冬季电暖器用电,限定负荷上限为1KW(单相),此插座严禁改变使用用途,严禁用于电炉、电热水器、电热毯、电饭锅等用电,严禁超负荷使用,乙方不得私自改变插座位置,严格遵守《生活区宿舍用电管理规定》。乙方不遵守本条规定内容发生安全事故,由乙方承担主要责任。

  10、乙方不得私自移动、改动现场的一切用电设施、设备和线路。不得随意乱拉乱接线路及设备,防止触电及火灾的发生。如确有需要,必须经甲方电气专业工程师查看同意后,通知临电电工接线安装,按批准方案进行施工。乙方未经甲方同意私自改动而发生事故的,由乙方承担主要责任。

  11、乙方人员不得砸撬破坏配电设施和电气线路,必须严格服从甲方项目及临电人员的监督管理。使用过程中乙方必须由临电专业人员巡回检查,发现电气安全隐患及时处理、及时上报甲方,确保安全用电。

  12、施工现场配电箱、柜周围3米内严禁堆放易燃易爆及其他一切材料和物品。

  13、乙方负责严格遵守执行甲方制定的《施工现场临时用电管理规定》,接受甲方监督管理。

  14、乙方配合甲方做好现场用电安全管理工作,由乙方临电负责人负责。乙方领导及现场负责人、主要管理人员要认真做好每个在场人员用电的安全教育,并以身作则严格遵守甲方的用电规定。

  15、乙方在完工退场前,必须把从甲方领取的设备和剩余材料按收发记录量退回,如有丢失和损坏,按实物采购价格的两倍扣罚。

  16、各种施工机械、电气设备在使用前必须经机修人员及电工检测,检测合格后方可投入使用。

  17、开关箱与所控制的固定式用电设备的`水平距离不得大于3米,与分配电箱的距离不得大于30米。开关箱内安装漏电开关、熔断器及插座。电源线采用橡套软电缆线,从分配电箱引出,接入开关箱上闸口。

  18、现场每台电气设备应有各自专用的开关箱,开关箱安装漏电保护开关的漏电动作电流应为30mA以下,必须实行“一机一闸一漏一箱”制,严禁同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。配电室至各支路均采用三相五线制,接地保护。

  19、施工现场照明用的流动性碘钨灯应采用封闭式碘钨灯,采用金属支架安装时,支架应稳固,灯具与金属支架之间必须用不小于0.2米的绝缘材料隔离,严禁采用木棒作支架。照明线路不得拴在金属脚手架上,严禁在地面上乱拉、乱拖。

  20、施工现场所使用的各种电焊机,焊接时二次线必须双线到位,严禁借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。焊把线必须加装电焊机漏电保护器。其一次线长度不得超过5米,二次线应使用专门的焊把线且必须使用快速插头,其长度不得超过30米,两侧接线应压接牢固,必须安装可靠防护罩。

  21、施工现场设置配电箱,其前后2米范围内不得堆放任何材料,防止影响电工的维护和操作。

  22、配电箱、柜放置应平稳,移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉,应固定在支架上,其箱底与地面的垂直距离应大于0.6米,小于1.5米。

  23、维修时应切断电源,挂醒目的警告标志牌(如禁止合闸、线路有人工作等字样)或一人工作、一人看护。

  24、如发现电气出现烧蚀、松动等情况,应立即进行检修。任何人均不得将任何用电设备的电源线直接勾挂在电气装置上,一经发现应立即加以制止。

  25、施工现场地下室、潮湿场所、施工作业面等处照明使用36V低压,甲方仅提供楼层、楼梯低压照明干线,低压照明支线、低压灯泡及行灯由乙方自行解决。

  26、现场配电箱需上锁并由临电人员负责维修及保养,所有施工人员不准擅自撬、拉、拽配电箱门,违者按《施工现场临时用电管理规定》接受罚款。

  本协议经立协议双方法人单位盖章或现场负责人签字后生效,有效期从______年 7月20日至合同任务结束。

  本协议一式二份,甲、乙双方各存放一份。

  甲 方(盖章): 乙 方(盖章):

  负责人(签字): 负责人(签字):

  ________年____月____日________年____月____日

  总包单位免责的协议书 18

  总包单位:

  分包单位:

  为了强化为施工现场安全管理,保护职工的人身安全、健康和国家财产,保障施工生产的顺利进行,依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》,双方就本工程安全生产达成如下协议:

  一、总包单位与分包单位的责任

  分包单位在总包单位的区域内施工,在安全生产和文明施工中要执行国家及行业有关安全操作规程和总包单位的一切安全生产管理制度,服从总包单位的安全生产管理及执法人员提出的隐患通知单、技术部门的安全措施交底。

  分包单位施工人员进场前,必须先将现场负责人、施工人数(包括专职或兼职安全员、特种作业人员)、分包单位营业执照、安全生产许可证、企业资质和委托书等复印件报送总包单位,经核实无误后方可进场施工。

  分包单位进场前,分包单位必须对进场人员进行安全生产、文明施工岗前教育以及经总包单位现场教育,要求教育面达到100%。

  严禁违章指挥、违章作业,对在施工过程中出现的不安全隐患,总包单位有权下达隐患通知单,并限期改正,对情节严重并不按期整改的,总包单位有权停止分包单位作业,由此产生的一切后果由分包单位负责。

  分包单位自行搭设的固定式脚手架、移动式工具脚手架、电梯井内架子、用电线路、手持电动工具等设施,必须严格按规范要求去做,并组织有关部门验收后方可使用,发生事故时由分包单位自行负责。

  由总包单位提供给分包方单位使用的施工用电、脚手架及防护设施,须经双方验收,办理交接手续后方可使用,分包单位在使用过程中发生的任何事帮均与总包单位无关。现场各种防护设施不得随意拆改,尤其是洞口防护需要打开时,分包单位应事先向总包单位书面提出申请,待批准后方可施工,施工中除设明显标志外,还应派专人看守监护,完工后或下班时应及时封闭好。

  分包单位必须熟知地下管线敷设位置、走向,对于不明管线必须报请总包单位待归属地确定、经产权单位同意后方可施工。如不按地下管线会签单施工或发现不明管线未经许可擅自施工造成的地下管线损坏由分包单位自行负责。

  为便于现场管理,按施工工程面积多少,分包单位必须向总包单位交纳一定数额的安全风险抵押金,若不发生任何事故,待工程结束后如数返还分包单位,如分包单位在施工过程中出现隐患或违章并不及时整改而被处罚,罚金将从抵押金中扣除。风险抵押金不足部分由总包单位从分包单位工程款中扣除。

  二、施工人员职责

  施工从员进入施工现场必须按要求正确佩戴好安全帽,两米以上高处作业必须系好安全带。未经申请和总包单位同意,禁止私自拆改现场的.安全防护、机械防护和临时用电防护设施。

  现场禁止交叉作业,高处作业人员严禁将工具、配件及各种物体从高处往下抛掷,楼内作业人员严禁将垃圾和任何物体从窗口或临边往外扔,防止物体打击伤人。

  施工用电不得乱接乱拉,需要接电时,必须由专职电工进行操作,并在总包单位电工的统一安排下进行,特种作业人员必须持证上岗,无证上岗人员将视情节轻重处罚或由总包单位(或甲方)予以辞退。

  文明施工要做到工完场清,材料码放整齐,废料运到指定地点堆放整齐,严禁乱扔乱抛,防止造成人员伤害和环境污染。

  三、事故处理

  由于分包单位或分包单位作业人员违章指挥、违章作业或设备、设施不完善造成的伤亡事故,由分包单位参照国家现行规定负责处理,并负责伤、残、亡的人个及家属的全部经济补偿和善后处理,对总包单位的一切损失负责赔偿。

  由于总包单位或总包单位以外的责任造成分包单位作业人员伤、残、亡事故,在执行事故处理规定的同时,并参照国家现行政策,由责任单位一次性给予分包单位经济补偿,其善后事宜由分包单位处理。

  四、本协议一式四份,总包单位、分包单位双方各执一份,上报监理部、建设单位(甲方)各一份。

  五、此协议自__年__月__日至__年__月__日止。

  总包单位(签章):

  分包班组(签名):

  __年__月__日

  法定代表人(签章):

  法定代表人(签章):

  委托代理人(签章):

  委托代理人(签章):

  ________年____月____日

  总包单位免责的协议书 19

  总包单位:

  分包单位:

  为了强化为施工现场安全管理,保护职工的人身安全、健康和国家财产,保障施工生产的顺利进行,依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》,双方就本工程安全生产达成如下协议:

  一、总包单位与分包单位的责任

  分包单位在总包单位的区域内施工,在安全生产和文明施工中要执行国家及行业有关安全操作规程和总包单位的一切安全生产管理制度,服从总包单位的安全生产管理及执法人员提出的隐患通知单、技术部门的安全措施交底。

  分包单位施工人员进场前,必须先将现场负责人、施工人数(包括专职或兼职安全员、特种作业人员)、分包单位营业执照、安全生产许可证、企业资质和委托书等复印件报送总包单位,经核实无误后方可进场施工。

  分包单位进场前,分包单位必须对进场人员进行安全生产、文明施工岗前教育以及经总包单位现场教育,要求教育面达到100%。

  严禁违章指挥、违章作业,对在施工过程中出现的不安全隐患,总包单位有权下达隐患通知单,并限期改正,对情节严重并不按期整改的,总包单位有权停止分包单位作业,由此产生的`一切后果由分包单位负责。

  分包单位自行搭设的固定式脚手架、移动式工具脚手架、电梯井内架子、用电线路、手持电动工具等设施,必须严格按规范要求去做,并组织有关部门验收后方可使用,发生事故时由分包单位自行负责。

  由总包单位提供给分包方单位使用的施工用电、脚手架及防护设施,须经双方验收,办理交接手续后方可使用,分包单位在使用过程中发生的任何事帮均与总包单位无关。现场各种防护设施不得随意拆改,尤其是洞口防护需要打开时,分包单位应事先向总包单位书面提出申请,待批准后方可施工,施工中除设明显标志外,还应派专人看守监护,完工后或下班时应及时封闭好。

  分包单位必须熟知地下管线敷设位置、走向,对于不明管线必须报请总包单位待归属地确定、经产权单位同意后方可施工。如不按地下管线会签单施工或发现不明管线未经许可擅自施工造成的地下管线损坏由分包单位自行负责。

  为便于现场管理,按施工工程面积多少,分包单位必须向总包单位交纳一定数额的安全风险抵押金,若不发生任何事故,待工程结束后如数返还分包单位,如分包单位在施工过程中出现隐患或违章并不及时整改而被处罚,罚金将从抵押金中扣除。风险抵押金不足部分由总包单位从分包单位工程款中扣除。

  二、施工人员职责

  施工从员进入施工现场必须按要求正确佩戴好安全帽,两米以上高处作业必须系好安全带。未经申请和总包单位同意,禁止私自拆改现场的安全防护、机械防护和临时用电防护设施。

  现场禁止交叉作业,高处作业人员严禁将工具、配件及各种物体从高处往下抛掷,楼内作业人员严禁将垃圾和任何物体从窗口或临边往外扔,防止物体打击伤人。

  施工用电不得乱接乱拉,需要接电时,必须由专职电工进行操作,并在总包单位电工的统一安排下进行,特种作业人员必须持证上岗,无证上岗人员将视情节轻重处罚或由总包单位(或甲方)予以辞退。

  文明施工要做到工完场清,材料码放整齐,废料运到指定地点堆放整齐,严禁乱扔乱抛,防止造成人员伤害和环境污染。

  三、事故处理

  由于分包单位或分包单位作业人员违章指挥、违章作业或设备、设施不完善造成的伤亡事故,由分包单位参照国家现行规定负责处理,并负责伤、残、亡的人个及家属的全部经济补偿和善后处理,对总包单位的一切损失负责赔偿。

  由于总包单位或总包单位以外的责任造成分包单位作业人员伤、残、亡事故,在执行事故处理规定的同时,并参照国家现行政策,由责任单位一次性给予分包单位经济补偿,其善后事宜由分包单位处理。

  四、本协议一式四份,总包单位、分包单位双方各执一份,上报监理部、建设单位(甲方)各一份。

  五、此协议自______年7月 20 日至____年6月 20 日止。

  总包单位(签章): 分包班组(签名):

  法定代表人(签章): 法定代表人(签章):

  委托代理人(签章): 委托代理人(签章):

  ________年____月____日________年____月____日

【总包单位免责的协议书】相关文章:

总包单位免责协议书范本(通用10篇)06-28

施工总包与分包单位安全管理协议书05-15

总包与分包安全管理协议书02-26

总包与分包安全管理协议书(5篇)02-26

总包与分包安全管理协议书5篇02-26

建筑工程总包与分包安全生产协议书10-28

总包与分包安全管理协议书(通用17篇)06-26

活动免责声明活动免责协议书集合11-02

总包与劳务分包安全协议03-25