工程转包个人协议书

工程转包个人协议书（精选17篇）

　　在当下社会，需要使用协议书的场合越来越多，签订协议书可解决或预防不必要的纠纷。那么协议书怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是小编帮大家整理的工程转包个人协议书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　工程转包个人协议书 1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方本着平等互惠共同发展的原则，______安装项目转让施工工作达成以下协议。甲方因施工时间紧张现将_________安装工工作转让给乙方承担：

　　1、甲方在本协议签订后先支付预付款人民币____元整（人民币：_____ 元整）。在施工开始时，第一车石材进场不付款，从第二车石材进场开始每次进场石材后均须付款；

　　2、该项目运行中监理由乙方负责，项目部由甲方负责。

　　3、变更款项双方对半。

　　4、因甲方原因造成工程扣款由甲方承担，因乙方原因出现工程扣款乙方承担；因甲方原因给乙方造成误工损失（两天以上时间）由甲方补偿。

　　5、在施工过程中出现伤亡事故均有乙方负责。

　　此协一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（盖章）：

　　日期：

　　乙方（盖章）：

　　日期：

　　工程转包个人协议书 2

　　转让方：_____________________________(下称“甲方”)

　　地址：_______________________________

　　法定代表人：_________________________

　　职务：_______________________________

　　受让方：_____________________________(下称“乙方”)

　　地址：_______________________________

　　法定代表人：_________________________

　　职务：_______________________________

　　鉴于：

　　1、______年_____月_____日，_________法院作出_____________中法执字第_____号《民事裁定书》，将_________(建筑面积共计_________平方米)裁定给甲方；

　　2、甲方拟将取得的上述在建工程转让给乙方。

　　甲、乙双方因在建工程转让事宜，经协商一致，签署本协议，共同遵守执行。

　　第一条标的物

　　甲方转让给乙方的标的物为：位于_________________(建筑面积共计_________平方米)。

　　上述标的物以下统称“房产”。

　　第二条价款及支付

　　一、价款

　　甲方转让房产总价格为人民币_________元。

　　二、支付

　　1.本协议自生效之日起30个工作日内支付总价款的_________%，计人民币_________元；

　　2.下列条件全部满足之日起90个工作日内支付总价款的_________%，计人民币_________元：

　　(1)甲方已依据《民事裁定书》将房产权属证书办至甲方名下；

　　(2)甲方与乙方/乙方指定的民事主体正式签署《商品房购销合同》，将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体；

　　(3)本市房地产交易中心受理房产过户申请。

　　3.房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下之日起30个工作日内支付总价款的_________%，计人民币_________元。

　　第三条税费

　　1.甲方依据《民事裁定书》办理房产权属证书所需税费由甲方负担；

　　2.甲方将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体所需税费按照法律规定由甲方与乙方/乙方指定的'民事主体各自负担。

　　第四条双方义务

　　一、甲方义务。

　　房产权属证书及过户手续由甲方负责办理，具体如下：

　　1.甲方于本协议生效之日起5个工作日内依据《民事裁定书》开始办理房产权属证书；

　　2.甲方依据《民事裁定书》取得房产权属证书之日起5个工作日内完成下列事项：

　　(1)与乙方/乙方指定的民事主体签署《商品房购销合同》；

　　(2)开具售房发票；

　　(3)向本市房地产交易中心提交房产过户申请及相关资料。

　　二、乙方义务

　　1.如期支付房产转让款；

　　2.协助办理房产权属证书。

　　第五条协议变更与解除

　　一、修改本协议须经双方协商一致并签署书面补充协议：

　　二、出现下列情形之一，甲方有权解除协议：

　　1.乙方逾期付款超过120个工作日；

　　2..乙方未能协助甲方办理房产证书。

　　三、出现下列情形之一，乙方有权解除协议：

　　1.甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至甲方名下；

　　2.甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至乙方/乙方指定的民事主体名下；

　　3.甲方对房产的权益存在瑕疵，包括但不限于：不具有所有权、行使权利受到限制、无法取得房产权属证书、无法将房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下；

　　4.未经乙方书面同意，甲方将房产抵押/转让/赠与/投资/抵债给乙方/乙方指定的民事主体之外的人。

　　四、解除协议书面通知到达相对方之日起，本协议即告解除。

　　五、本协议解除之日起5个工作日内，甲方将已收取的房产转让款退还乙方。

　　六、本协议的解除不影响违约方承担违约责任。

　　第六条违约责任

　　任何一方违反本协议规定，须赔偿相对方因此遭受的损失。

　　第七条合同的变更

　　当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜，须经双方协商一致，签订补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。

　　第八条不可抗力

　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　第九条争议的解决

　　本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。

　　如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十条权利的保留

　　任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。

　　任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。

　　所有放弃应书面做出。

　　第十一条后继立法

　　除法律本身有明确规定外，后继立法(本协议生效后的立法)或法律变更对本协议不应构成影响。

　　各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本协议进行修改或补充，但应采取书面形式。

　　第十二条通知

　　本协议要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。

　　前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本协议中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。

　　一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。

　　第十三条协议的解释

　　本协议各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。

　　第十四条生效条件

　　本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

　　第十五条其他

　　本协议一式_________份，具有相同法律效力。

　　各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。

　　甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

　　代表人(签字)：_______代表人(签字)：_______

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_____________签订地点：_____________

　　工程转包个人协议书 3

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商相互同意，甲方自愿将______铁塔组立工程转让给乙方。

　　一、 工程名称：______工程

　　二、 甲方承诺：

　　1、 基础工程的账务除了扣押三个施工队总额不超过____万元的'质保金（此款将来由____付清）外其它账务已经全部结清。

　　2、 基础施工中的所有工人工资款已经全部结清。

　　3、 甲方和佟宗华之间的利润分配已经结清，合作关系已经解除。

　　三、 乙方承诺：

　　甲方将此工程铁塔组立施工转让给乙方，今后组塔工程的盈亏、安全、进度、质量等一切事务均于甲方无任何关联。

　　四、 铁塔组立工程款结算方式全权由周正光领取进帐，从双方签定本协议起，既生成法律效应。

　　五、 此协议共一页一式两份，甲乙双方各持一份，甲乙双方签字画押后立刻生效，立即具备法律效应。未尽事宜，经甲乙双方协商后的补充条款与此协议一样生效。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　日 期：

　　日 期：

　　工程转包个人协议书 4

　　甲方：______________

　　法定代表人：______________

　　联系电话：______________

　　经营地址：______________

　　乙方：______________

　　法定代表人：______________

　　联系电话：______________

　　经营地址：______________

　　甲方与______有限公司签订一份《______工程合同》，约定由甲方承包经营______等事宜。合同签订后，甲方依据《______工程合同》投入资金进行经营。现就甲方将其经营权的_____%转让给乙方以及甲乙双方共同经营______工程项目等事宜，即甲方在______年______月______日与______有限公司所签订的《______工程合同》中内容所包括的甲方享有的权力和义务乙方同等享有相应的权力和义务。经充分协商达成如下一致意见，供双方共同遵照执行：

　　一、双方确认，本协议签订日的财务状况资料显示，甲方已为经营项目投入资金人民币______万元，经营项目总资产为______万元，总负债为______元。具体见经甲乙双方确认的资产清单和资产负债表。

　　二、双方同意，甲方转让给乙方的51%股份按每股人民币______元的价格结算。共计______万元。该款项乙方应于本协议签订之日向甲方支付80%共计______万元，于本协议签订后六个月内付清剩余的20%共计______万元。

　　三、甲方应自行处理好本协议签订前经营项目的所有债权债务。该债权债务与乙方无关。

　　四、甲方保证自己先期投入的款项有人民币______万元可以用于抵扣本协议签订后甲乙双方上缴______有限公司的工程款。否则，应由甲方单方面全额负责支付该款项。

　　五、双方同意甲方原交给______有限公司的______万工程预付款，属甲乙双方共同财产，合同到期后按本协议签订后的股份比例退回给甲乙双方。

　　六、各方一致确认，本协议签署后按各自所占的比例经营《______工程合同》所涉项目(下称______项目)。

　　七、合作期间，全体股东按照股份比例共同经营，共担风险，共负盈亏。

　　八、合作期间入股、退股及股份的转让依照法律和公司章程的有关规定执行，未规定的.由全体股东协商解决。

　　九、全体股东决定，委托______经营项目负责人，其权限为：

　　1、对外开展业务，订立合同；

　　2、对经营项目进行日常管理；

　　3、支付项目经营产生的债务。

　　十、股东权利及义务：

　　1、项目经营权、决定权和监督权，项目经营活动由全体股东共同决定，无论出资多少，每个人都有表决权；

　　2、享有经营项目利益的分配权；

　　3、分配经营项目利益以股权比例进行，经营项目经营积累的财产归全体股东共有；

　　4、退股的权利；

　　5、维护经营项目的整体利益；

　　6、分担项目经营的损失。

　　十一、财务与盈余分配：

　　1、甲方委托一名工作人员担任经营项目的出纳，乙方指定一名工作人员担任经营项目的会计,如果被委托人在任职期间由于个人原因所造成了公司的经济损失则由委托人全权负责(以委托书为准)。经营项目有关费用的开支须甲方确认和乙方签名方才有效。

　　2、乙方作为项目负责人，每半年进行一次利润分配，每季度至少召开一次股东会议，向股东报告项目经营情况。每月向各股东上报财务报表。

　　十二、除乙方担任项目负责人外，甲方派一至二人担任副职职务，共同经营管理本协议所涉项目。

　　十三、凡因本协议或与本协议有关的一切争议，股东之间共同协商，如协商不成，提交______地区的人民法院处理。

　　十四、本合同未尽事宜，由全体股东另行协定并签订补充协议，补充协议具同等法律效力。

　　十五、本协议一式四份，各股东各执壹份，见证单位和经营项目分别存档一份，各股东签字并由______有限公司见证后正式生效。

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　协议签署日期：________年________月________日

　　见证单位：________________

　　工程转包个人协议书 5

　　发包人(全称)：_________________

　　承包人(全称)：__________________

　　现经甲、乙双方反复协商，就广西_____县__楼砌砖一达成如下协议：

　　一、甲方将一号楼的砌砖工程包给乙方施工，单价按砌砖的墙面平方计算，每平方米___元。此单价乙方负责运砖、拌浆、砌砖、清理落地浆及碎砖渣。施工线、浆桶、铁铲乙方自己负责。甲方供给斗车、砌砖架，二次构件的`所有硂全部归甲方负责施工。

　　二、结算方式：_________________每砌完一层楼的砖可结算一次，按一层的总款结60%，每砌完三层并清完楼层可结算二层的总款90%，其余待全部砌完验收合格后十天内全部付清。

　　三、质量及进度均按____________公司的要求为准。

　　四、乙方进场后要服从甲方及公司的管理。如乙方做到中途无能力完成时，甲方要扣乙方总金额10%留做找人做尾工的费用。

　　五、安全生产。乙方要确保安全生产，要按安全规范进行施工，杜绝一切安全事故的发生地。如发生一切安全事故均由乙方承担一切责任。另外甲方有权对乙方进行处以本工程总造价的____%罚款。

　　六、砌砖工程合同的范本一式两份，甲方持一份，乙方持一份。具有同等的法律效力。

　　七、本合同待工程竣工并验收合格及结清工程款后自然失效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　日期：_________________日期：_________________

　　工程转包个人协议书 6

　　发包人代表(甲方)：_________身份证号：_________

　　承包人代表(乙方)：_________身份证号：_________

　　合同双方根据《合同法》、《住宅室内装饰装修管理方法》以及相关法律再结合具体情况，经过友好协商达成以下协议。

　　1、甲方将位于_________市_________区_________小区的一件套房交由甲方装修，总面积为120平方米。(甲方拥有对房屋的所有权)。

　　2、开工前，甲方需要清点现场家具等财产并与乙方交底，对不能腾空的`设施实行保护措施，否则对于损坏、丢失的财务乙方概不负责。

　　3、甲方需要向乙方提供水、电、气等相关设施并说明注意事项，在使用公共设施时要同邻居等做好协调工作。

　　4、甲方负责拟定好工程图纸并向乙方说明具体要求，否则造成不良后果由甲方承担。

　　5、乙方要严格按照甲方提供的图纸及具体要求施工，未经同意不得随意改造，否则承担一切后果。

　　6、乙方要遵守室内装修的管理规定，不得污染环境、不得扰民。

　　7、乙方要认真履行合同条约，按时保质保量地完成任务。

　　8、施工过程中如果出现变更甲方需要及时与乙方联系更改，其中产生的费用由双方协商。

　　9、总工程的费用为__元，在工程结束后一个月内没有质量问题，甲方须一次性付清。

　　双方如果有其他条款可经商定后附加在合同后面，仍然有效。

　　甲方：_________(签字)盖章

　　乙方：_________(签字)盖章

　　日期：__________________

　　工程转包个人协议书 7

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　丙方：_________

　　依据平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方、乙方签订的《建筑工程施工承包协议》转让给丙方事项协商一致，特定立本协议，其约定如下：

　　1、甲方与乙方在20________年12月6日签订的《建设工程施工承包协议》20________年12月20日签订的《建设工程施工承包协议补充协议》经协商甲方、乙方同意转让给丙方，由内方履行甲方与乙方签订的`《建筑工程施工承包协议》、《建筑工程施工承包协议补充协议》的各项条款。

　　2、乙方、丙方协商乙方已经施工建设的全部工程转让费为陆拾万元，付款时间为：签订协议之日20________年_________月_________日付款20万元，剩余40万元由内方在20________年_________月_________日前全部付清，期付款由内方向乙方支付违约金5万元。

　　3、该转让协议签订之日起，所产生的一切费用及涉及施工过程中发生的纠纷与乙方与关。协议鉴定之日前乙方所建工程下欠的债务由乙方承担与丙方无关，因乙方债务发生的纠纷造成的停工5-15日乙方赔偿丙方违约金5万元并赔偿因此所造成的全部损失。

　　4、甲方同意丙方用三楼东至西两套房子调换甲方一楼北边西至东八间车库，双方同意互不找钱，甲方必须保证丙方轿车出入通道。

　　5、本协议甲方、乙方、丙方签字盖章后生效。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　丙方：_________

　　_________年_________月_________日

　　工程转包个人协议书 8

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方为了发挥各自优势，提高社会效益和双方的经济效益。经友好协商，在平等自愿、互惠互利的基础上对____________________等工程进行合作，为明确双方的权利、义务，达成如下协议。

　　工程内容：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：____________________________

　　3、工程总造价____万元(即人民币_____________万元，最后以实际结算价为准)。

　　协议内容：

　　甲方将“_______________________________”项目交给乙方按本协议约定的内容独立完成。

　　一、甲方聘请乙方为上述项目的负责人(直接责任人)，聘请期限自该项目开工之日起至该项目竣工移交给业主之日止。乙方承诺按甲方与业主签订的合同内容执行。

　　二、双方的权利与责任

　　1、由乙方负责组织、安排施工以及处理与此工程相关的`全部事宜。

　　2、由乙方负责购进施工所涉及的各种材料及辅助材料。

　　3、由乙方负责组织上述工程项目施工所需全部资金。并且在工程中所需的一切费用由乙方独立承担（如工程资料费，材料费等），与甲方无关。

　　4、乙方要严格按图纸施工，做好现场签证及完善增加工程的一切确认手续。若所更改内容和增加的工程项目未得到建设方认可的，一切后果及经济责任全部由乙方承担，与甲方无关。

　　5、乙方负责与工程业主方进行协调，保证工程顺利地进行。

　　6、如工程业主拖欠应付工程款等款项违反施工合同约定的，由乙方决定是否通过诉讼等方式解决，造成的后果与甲方无关。

　　7、乙方就该项目全额风险独立经营，自行承担亏损的风险和享有经营收益。

　　8、工程竣工后，若业主未支付完全部工程款，仍保留乙方项目经理人身份，此协议继续生效，直至该项目完全终止。

　　9、工程要根据安全生产条例和《劳动法》的有关规定进行，施工中所发生的安全事故一切由乙方承担，甲方概不负责。施工人员的工伤保险由乙方按有关法律规定在当地办理。

　　10、如出现工程质量不合格，经整改后仍未能通过业主验收等情况，所造成的一切后果及经济损失均由乙方承担，同时应按工程总造价的10%向甲方赔偿名誉损失。

　　11、应乙方要求，或甲方认为该项目需要，甲方派人到该工地支持、帮助或协助乙方工作或办理该工程相关事项，均代表乙方，所产生的法律责任和费用全部由乙方承担。

　　12、乙方在取得工程款后，应将全部工程款用于本工程，如果甲方发现乙方挪用工程款，甲方有权解除本协议，将工程收回重新组织施工(由甲方委托评估机构评估已做工程造价)，或者由甲方扣除下期工程款(相当于工程总造价的10％)作为乙方违约的违约金。

　　13、为保证本项目能按期完工，工程业主拨付给甲方的工程款实行专款专用，除甲方特别授权外，乙方不得以借款或其它形式向工程业主支取工程款。

　　三、乙方向甲方上缴管理费、质保金按下列方式支付：

　　1、乙方一次性付给甲方___元管理费，该款项在工程业主支付的工程款中由甲方直接扣取。

　　2、工程施工所涉及的税金由乙方负责在当地缴纳，缴纳营业税时应同时缴纳个人和企业所得税；

　　四、违约责任

　　1、甲乙双方在履行协议中任何一方不得擅自违约及中途退出，如一方违约应承担因此给对方造成的经济损失，并且对方还有权要求违约方继续履行协议或终止协议。

　　2、未经甲方书面同意不得私刻甲方公章、项目章和财务章等与工程相关的印章，不得以甲方的名义对外签订合同。如乙方违反甲方规定，甲方可单方面终止协议书，并处以协议造价10％的赔偿金，情节严重者，甲方将追究乙方刑事责任。

　　五、其他

　　1、本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

　　2、本协议未尽事宜，由双方另行签订补充协议。

　　3、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。

　　4、本协议履行过程中如发生争议、纠纷，双方本着友好合作的原则协商解决；协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　工程转包个人协议书 9

　　甲方：

　　乙方：

　　经友好协商，就甲方承揽工程转包给乙方施工的相关事宜，根据《劳动法》、《建筑法》、《合同法》及公平、公正原则，签订本施工协议：

　　（一）甲方承揽舞钢市杨庄乡观平苑建设配套工程。

　　（二）在工程施工中，建设单位和施工单位的.责任义务约定事宜服从甲方与建设单位的正签合同，甲方不得增减。

　　（三）甲方与建设单位正签合同的期限为 ____年___月___日前， 月 日前甲方再与乙方正签转包合同。

　　（四）甲方将此工程转包给乙方，由乙方按转包工程造价的8%向甲方支付转让费，费用结算于建设方向乙方结算工程款时支付。

　　（五）此协议签订后 日内，由乙方向甲方支付___万元的转让预约定金，如到期甲方未按约定将该工程转让给乙方，由甲方如数退还乙方定金，并按20%加赔。

　　（六）协议生效办法：本协议由双方签字，并由乙方向甲方交付定金日起生效。

　　（七）未尽事宜由双方另行协商。

　　（八）本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　日期：

　　工程转包个人协议书 10

　　发包人：__________________(以下简称甲方)

　　承包人：__________________(以下简称乙方)

　　甲方现将_________二期土建工程内的主体砌体工程发包给乙方施工，为了加强管理，确保工程质量，及时安全文明地完成施工任务，明确双方职责，维护双方权益，经双方共同协商，特制定以下条款：

　　1、工程承包范围：__________________二期土建工程内的_________主体砌体主工程。

　　2、工程承包方式：清工

　　3、工程承包内容：楼施工图内所有墙体砌筑工程(包括所有二次结构的混凝土浇筑保养、墙体砌筑、楼层清理)。

　　4、工程承包价格：按建筑面积_________元/平方米，完工后按施工图标注面积计算，其他项目承包施工作业必须由甲方项目部指定安排，乙方应无条件服从。

　　5、付款方式：开工后，乙方每天需将工人出勤工时公示在考勤表上，乙方负责下属考勤工作，项目部管理人员监督，未及时考勤每天罚款_________元，甲方在次月10天内按实发清，工人工资必须凭人员名册本人身份证及有效证件按_________元/天支付，在不超支的前提下按己完成的70%，经项目部审核批准后允许借支。完工后付10%，竣工验收后依壹个月付清余款。工程量以甲方审核签证为准，审核意见最终确定权归甲方。

　　6、工程质量要求：优质工程、严格执行国家有关规程及标准，并按创标和省级文明标化工地要求施工。

　　7、工期：按照甲方制定的施工工期，服从甲方统一指挥，特别需夜间加班乙方必须无条件服从，乙方承包人或委托代理人须每月不少与25个工作日。由于施工力量不足未能按时组织技术人员进场，甲方在二次书面通知后乙方仍无措施的情况下，甲方有权终止本合同或调派其他工班进场同时参加施工，乙方必须无条件服从甲方要求退场，双方按已完成工程量的80%结帐了结，由此造成的工期延误损失，由乙方承担。

　　8、乙方必须有固定在施工现场工人20人(其中技工12人，普工8人)，遇工期紧张时需增加临时工人，人员数量必须及时上报项目部，临时工人工资按60元/天支付，算在月进度款内。

　　9、安全文明施工：

　　乙方施工人员进场施工后，乙方工人必须和甲方签定个人劳务合同，严格执行安全生产六大纪律和国家安全生产有关法规，严格遵守项目部规定的各项规章制度，协助甲方做好员工三级安全教育，无条件服从甲方管理人员的现场指挥。凡违章造成的安全质量事故均由乙方自负。对职工加强宣传教育，推行文明施工、标化管理、提高意识，对职工中存在的传统习惯性、随心所欲、自行其事、不受约束性及怕麻烦的思想，应针对性的'进行文明施工，场容管理的规定教育、提高职工的意识，能够使职工自觉遵守以下事项：

　　(1)对自班中的落手清工作，必须保证工完场清。

　　(2)对当日施工段的施工道路每天清扫一次。

　　(3)如砖、砼、砂浆等材料确实不能使用的、应全部集中堆放。施工场地必须清理干净。做到材料集中堆放、节约用料、综合利用。

　　(4)对职工应多组织开会，加强学习、做到文明施工、不出现打架斗殴现象。上班时间严禁酗酒。

　　(5)宿舍必须每天清扫并定期进行卫生检查。

　　(6)遵守执行公司及项目部的各项规章制度。

　　10、其他：

　　(1)乙方必须负责配合项目部定位测量放线工作，所内外驳运，但工资由乙方自负，甲方不作任何调整。

　　(2)因乙方施工引起的返工和材料浪费及不符合施工图及规范要求等现象，如甲方、总包、监理单位一经发现进行处罚，由乙方及时返工处理。同时乙方承担其一切损失和罚款金额。负责材料装卸、堆放、清理、所内外驳运，做到工完场清，及时做好废料利用和回收工作，甲方不负责任何点工工资及其他费用。

　　(3)混凝土浇筑前模内必须清理干净，且负责淋水湿润模板直至满足为止。

　　(4)乙方必须严格执行本合同各项条款，否则甲方有权视情节轻重对乙方作出处罚。

　　11、本合同壹式叁份，甲、乙双方各执壹份，报公司备案壹份，本合同自双方签字盖章后生效，本合同未尽事宜双方协商解决，以上条款双方共同信守。

　　发包人：__________________承包人：__________________

　　联系电话：__________________联系电话：__________________

　　_________年_________月_________日

　　工程转包个人协议书 11

　　甲方：

　　乙方：

　　清水河第二批实施工程第五标段工程由甲方中标承建，为了加强企业管理，全面履行工程承包合同和对业主的承诺，确保工程如期完成达到企业预期的经济目的，经甲乙双方协商该工程由乙方负责工程承建并制定如下条款供甲乙双方遵照执行：

　　一、 工程名称：第二批实施工程第五标段

　　二、 承包范围：以工程招标文件的工程范围及工程承包合同的内容，业主提供的设计施工图纸、设计变更为承包工程范围。

　　三、 转包方式：乙方实行包工包料、全额承包 。

　　四、 转包原则：专款专用、自主经营、自负盈亏。

　　五、 工程款的`转付：

　　1、工程款的转付根据怀来县地税局怀地税发【______】文件规定在建设单位转付工程款时，甲方予以提供建筑承包合同、转包合同等所需证明材料给乙方开具建筑发票,税金由乙方支付。税务机关开具的《代扣代收税款凭证》收据联甲方交予乙方做为乙方完税凭证。乙方持建筑工程承包合同、转包合同等证明资料及《代扣代收税款凭证》向税务机关申请，给京西集团公司开具建筑业发票，税务机关不再征税但要在《代扣代收税款凭证》各联备注中注明已开具发票号码、金额、日期等情况。

　　2、业主拨付的工程款到达甲方帐户后，甲方按应把该工程款拨付给乙方，以便保证工程进度款的及时到位、保证施工生产正常进行。

　　六、甲乙双方责权：

　　1、 甲方义务为乙方到税务机关代开工程税务发票，不收取任何费用。

　　2、甲方对该工程在施工过程中的一切经济与法律责任均不负责任。

　　3、乙方代表甲方全面履行与建设单位所签合同的全部内容,承担该工程的全部经济法律责任。

　　4、乙方自行协调处理与该工程相关的一切事宜。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　工程转包个人协议书 12

　　甲方(转让方)：_______________身份证号：_______________

　　乙方(承接方)：_______________身份证号：_______________

　　丙方(中介方)：_______________

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，就甲方将房屋建筑工程总承包转给乙方达成如下协议，望共同遵守：

　　一、承包方式

　　1、甲方将位于工程项目全部一次性转给乙方，由乙方自行建设独立管理，独立建账，独立核算。

　　2、乙方执行甲方与业主方签定的合同，如需更改，在转包成功前甲方应积极配合乙方与业主方协商修订。

　　二、转让相关费用及付款方式

　　1、甲方向业主方所交保证金_____元，由乙方承担。签定合同后乙方即向甲方以定金方式支付_____元整，十个工作日内再交_____元。

　　该保证金在乙方完成地下室二层、地面主体结构四层梁、板、砼、浇、筑后由业主方一次性退还乙方。如业主方以其他理由拖欠此保证金，由甲方先垫付此保证金给乙方；因质量问题引起的拖欠，甲方概不负责。

　　2、甲方前期投资建设的板房和其它费用，由甲方和乙方清理单据，乙方另行计价给甲方。

　　3、乙方进场后一月内交管理费(税后)_____元整给甲方。

　　4、甲方在业主方承包的单价按_____定额上浮___%，甲方转包给乙方按___定额上浮___%，其中___%仍归甲方所有，乙方在业主方支付进度款中按比例付给甲方。

　　5、甲方原挂靠__________公司，管理费为总承包费的___%，转包成功后由乙方继续履行此义务。

　　三、税费和保险费

　　工程已全部转给乙方，应由乙方按国家规定交纳各种税费和各种保险费，甲方不负任何费用。

　　四、工程进度及竣工款

　　1、乙方完成地下室二层、地面主体结构四层梁、板、砼、浇、筑15个工作日内甲方按实际工程进度款的`___%付给乙方，时间为次月___日前。

　　2、工程完工后甲方支付乙方该项目工程总造价的___%进度款。可转帐或现金支付，甲方不得以承兑汇票到银行其它的票据支付工程进度款，时间10个工作日内。

　　3、每次拔进度款，付帐后七日内乙方开据相应的金额发票给甲方。

　　4、工程竣工验收后的30天内办理完工程结算，___日内甲方支付乙方工程达到结算的总价的___%，保留___%为保修金，保修金期满___月内全部退还给乙方。

　　五、成立支公司

　　1、甲方在政策允许的情况下，应在_____成立_____支公司。

　　2、成立支公司的目的是便于管理和交纳各种税费。

　　六、违约责任

　　1、甲乙双方签定合同时乙方交给甲方的_____元定金，乙方违约甲方不退还；如甲方违约，双倍赔偿乙方。

　　2、乙方进场后如乙方资金不到位，造成工期拖延，甲方有权清退出场，并按工程的破方结算。

　　3、乙方建设工程投资到位，且按时保质量完成工程量，而甲方不按第四条第1、2款按时支付乙方工程进度款，造成乙方的一切经济损失应由甲方赔偿乙方。

　　七、补充条款

　　本协议不完善的事宜，甲乙双方另外补充条款，完成合同的真实性、更加便于合作。

　　八、信息费

　　按甲乙双方承诺支付。

　　九、争执

　　有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决；如协商不成，双方同意提交_____仲裁委员会仲裁或者向_____法院提起诉讼解决。

　　十、本协议甲乙双方各执一份，中介人一份。三方签字生效。

　　甲方代表(签字)：___________

　　乙方代表(签字)：___________

　　丙方(签字)：_______________

　　__________年_____月_____日

　　工程转包个人协议书 13

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　经友好协商，就甲方承揽工程转包给乙方施工的相关事宜，根据《劳动法》、《建筑法》、《合同法》及公平、公正原则，签订本施工协议：

　　一、甲方承揽_____市_____乡__________建设配套工程。

　　二、甲方承揽工程内容、造价、工程施工期：__________修建，包括：_______________。具体内容按建设方设计图纸，工程总造价_____元，施工期_____年，转包给乙方_____万元，详细内容于甲方与建设单位已签合同后再按图纸《_____省_____年施工定额》预算确定。

　　三、在工程施工中，建设单位和施工单位的.责任义务约定事宜服从甲方与建设单位的正签合同，甲方不得增减。

　　四、甲方与建设单位正签合同的期限为_____年_____月_____日前，_____月_____日前甲方再与乙方正签转包合同。

　　五、甲方将此工程转包给乙方，由乙方按转包工程造价的_____%向甲方支付转让费，费用结算于建设方向乙方结算工程款时支付。

　　六、此协议签订后_____日内，由乙方向甲方支付_____万元的转让预约定金，如到期甲方未按约定将该工程转让给乙方，由甲方如数退还乙方定金，并按_____%加赔。

　　七、协议生效办法：本协议由双方签字，并由乙方向甲方交付定金日起生效。

　　八、未尽事宜由双方另行协商。

　　九、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方代表：_______________

　　乙方代表：_______________

　　_________年_____月_____日

　　工程转包个人协议书 14

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　丙方：_________

　　依据平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方、乙方签订的《建筑工程施工承包协议》转让给丙方事项协商一致，特定立本协议，其约定如下：

　　1、甲方与乙方在20________年12月6日签订的《建设工程施工承包协议》20________年12月20日签订的《建设工程施工承包协议补充协议》经协商甲方、乙方同意转让给丙方，由内方履行甲方与乙方签订的《建筑工程施工承包协议》、《建筑工程施工承包协议补充协议》的各项条款。

　　2、乙方、丙方协商乙方已经施工建设的全部工程转让费为陆拾万元，付款时间为：签订协议之日20________年_________月_________日付款20万元，剩余40万元由内方在20________年_________月_________日前全部付清，期付款由内方向乙方支付违约金5万元。

　　3、该转让协议签订之日起，所产生的一切费用及涉及施工过程中发生的纠纷与乙方与关。协议鉴定之日前乙方所建工程下欠的债务由乙方承担与丙方无关，因乙方债务发生的`纠纷造成的停工5-15日乙方赔偿丙方违约金5万元并赔偿因此所造成的全部损失。

　　4、甲方同意丙方用三楼东至西两套房子调换甲方一楼北边西至东八间车库，双方同意互不找钱，甲方必须保证丙方轿车出入通道。

　　5、本协议甲方、乙方、丙方签字盖章后生效。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　丙方：_________

　　_________年_________月_________日

　　工程转包个人协议书 15

　　发包方：_________________________（以下简称甲方）

　　承包方：__________（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》以及其它相关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等互利的基础上达成一致意见，为明确双方在履行过程中的权利、义务和责任，就乙方承揽甲方土方工程等事宜，制定本合同，以供双方共同遵守执行。

　　一、工程概况：

　　工程名称：__________

　　工程地点：__________

　　工程内容：__________

　　二、承包方式及价款：______元/m3一次性包死（含一切费用）

　　三、工期：本合同全部工程于____年____月___日开工至____年____月_____日竣工，共_____天。在施工过程中，除遇下列情况外，工期不予顺延。

　　1、因天灾或其它不可抗力的原因被迫停工的；

　　2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工的；

　　3、因甲方不能按期提供图纸、材料、设备以及其它约定的条件，以及设备不符合规格要求，被迫停工或不能顺利施工的。

　　四、工程质量和保修

　　1、工程质量要求：按有关规定和本合同的约定，经甲方、业主、监理工程师和有关质量监督部门检验，工程质量达到合格标准；

　　2、乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、说明文件、国家颁发的有关工程规范、规程和标准，甲乙双方的技术交底文件和甲方的书面指令进行施工，并接受甲方、监理和业主代表的监督、检查；

　　3、乙方应根据甲方要求，随时提供有关技术资料，如材料，设备出厂合格证，试验报告等影印件或原件（由乙方提供的材料）；

　　4、甲方可以随时对工程作业进度、质量进行检查，乙方施工不符合双方约定的要求或有关技术规范，甲方可要求乙方停工或返工，停工或返工给双方造成的损失和返工费用由乙方承担；

　　5、工程竣工，经验收达到本合同约定的合格标准，乙方按国家关于工程保修的有关规定承担保修责任并承担此项费用。

　　五、双方责任

　　甲方责任

　　1、按本合同约定的期限支付工程款（含进度款和结算款）；

　　2、协助乙方办理有关施工报建手续并协调与当地政府和居民的关系；

　　3、负责现场施工的协调指挥，派出技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查，办理签证中间工程的验收手续；

　　4、向乙方提供与本合同相关的图纸、资料；

　　5、在开工前，就本工程及相关项目向乙方进行技术交底；

　　6、协助乙方办理施工人员的暂住证及劳动用工手续；

　　7、核查乙方进场人员安全教育证，培训上岗证；

　　9、负责组织相关的试验检测工作，乙方需组织适宜人员配合甲方进行试验工作；

　　10、负责指导乙方进行相关施工资料的填报工作。

　　乙方责任

　　1、服从甲方、监理及业主现场指挥及管理；

　　2、服从甲方现场的质量、安全、进度、文明施工等管理机构的管理；接受甲方按制订的工程进度奖罚制度进行奖罚。对承担的工程项目的施工质量、安全、进度、文明施工负责；

　　3、按时组织施工，保质、保量、安全、按期完成本合同约定的全部工作内容并交付使用；

　　4、负责根据本合同关于施工内容的有关资料（如图纸，甲方指令等）编制组织，施工方案，并报甲方审批；

　　5、制定妥善的工程质量和安全保证措施；

　　6、对施工工人进行安全生产方面的教育，杜绝安全事故。

　　六、结算以及付款方式：

　　1、以甲、乙方共同确认的实际完成工程量结算；

　　2、本合同自签定生效之日起，甲方应在_______日内一次拨付给乙方备料及施工费。工程进行期间，甲方应根据工程进度拨给乙方进度款。工程未竣工验收前，可预留工程总造价的百分之________的尾数款，待工程竣工验收合格后结清，不按合同规定时间、数量、比例拨付工程款的.，按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。

　　3、乙方必须提供经税务机关认可的建安发票，否则甲方有权拒绝付款，且工期不予顺延。

　　七、乙方必须服从甲方工地代表及监理工程师的监督管理，甲方必须给予乙方施工必要的协助与支持。

　　八、乙方要做好安全生产工作，如发生安全事故，由此产生的费用由乙方自己承担。

　　九、乙方必须将土方运输到甲方指定的地点，不得外运和乱弃。

　　十、违约处理：如乙方未在本合同约定的竣工日期完工，每延误一天罚款人民币500元整。如甲方未按照本合同的约定按时、按量支付工程款的，按照银行同期贷款支付给乙方利息。

　　十一、争议解决：如双方发生争议，甲乙双方应该友好协商，协商不成可以向人民法院提起诉讼。

　　十二、未尽事宜，双方协商一致可以订立补充条款，补充条款为本合同的补充合同，与本合同具有同等的法律效力。

　　十三、双方可以约定将与该工程有关的工程项目一览表等文件作为本合同的的附件，为该合同的组成部分，应共同遵守。

　　十四、本协议自双方签字或盖章后生效，一式_____份，双方各持___份。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　工程转包个人协议书 16

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　丙方：_______

　　依据平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方、乙方签订的《建筑工程施工承包合同》转让给丙方事项协商一致，特定立本协议，其约定如下：

　　一、甲方与乙方在____年____月____日签订的《建设工程施工承包合同》____年____月____日签订的《建设工程施工承包合同补充协议》经协商甲方、乙方同意转让给丙方，由内方履行甲方与乙方签订的《建筑工程施工承包合同》、《建筑工程施工承包合同补充协议》的各项条款。

　　二、乙方、丙方协商乙方已经施工建设的`全部工程转让费为陆拾万元，付款时间为：签订合同之日____年____月____日付款20万元，剩余40万元由内方在____年____月____日前全部付清，期付款由内方向乙方支付违约金5万元。

　　三、该转让合同签订之日起，所产生的一切费用及涉及施工过程中发生的纠纷与乙方与关。合同鉴定之日前乙方所建工程下欠的债务由乙方承担与丙方无关，因乙方债务发生的纠纷造成的停工5-15日乙方赔偿丙方违约金5万元并赔偿因此所造成的全部损失。

　　四、甲方同意丙方用三楼东至西两套房子调换甲方一楼北边西至东八间车库，双方同意互不找钱，甲方必须保证丙方轿车出入通道。

　　五、本合同甲方、乙方、丙方签字盖章后生效

　　甲方：_______乙方：_______丙方：_______

　　_______年_______月_______日______年____月____日______年____月____日

　　工程转包个人协议书 17

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方充分协商，甲方同意将厦蓉高速公路第二十五合同段绿化工程承包给乙方施工。为了保质保量善始善终的完成该项工程，双方本着平等自愿的原则签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、施工范围：

　　二、工程数量及承包方式

　　1、工程数量：本工程绿化面积约计平方米；工程竣工后，以实际绿化工程面积为准。

　　2、承包方式：本工程采用包工包料方式，即包工、包料。如因涉及变更或甲方要求变动而引起工程量变化的，变更工程量由甲方现场签证，并承担相关费用。

　　三、工程造价

　　1、工程单价：在本工程招标价格的基础上，经双方协商，确定工程单价为：_______元/㎡。

　　2、工程造价：______________元(大写：______________元整)。

　　四、工程质量

　　1、乙方按施工图纸和设计技术说明书并根据国家有关的绿地工程施工、验收规范要求进行施工，保证工程质量。

　　2、乙方所使用材料、设备及施工工艺符合设计要求。

　　3、种植土须整平、沉实、苗木种植符合设计要求。

　　4、种植土回填整形后达到甲方设计高程；绿地内原有污水井及其他设施均加高或降低至绿地平面以上10-15cm。

　　5、绿化养护管理期(保质、保量、保活期)为二年，自工程竣工验收合格之日算起。

　　6、绿化养护管理期一年内，苗木成活率、三叶草覆盖率需达到90%以上。

　　7、绿化养护管理期满二年后，苗木成活率、三叶草覆盖率达到98%以上，绿化工程相关设施完好率达到100%。

　　五、工期

　　1、工期为___天；开工日期为___年___月___日，竣工日期为___年___月___日，不含养护管理期。若超过工期，每拖延一天，按本合同工程造价1‰的比例缴纳违约金。

　　2、因不可抗力因素导致工序不能正常施工，工期相应顺延。

　　六、权利与义务

　　1、甲方负责向有关部门报建。

　　2、甲方负责工程现场迁占工作，协调处理当地群众关系，提供良好的施工环境。

　　3、甲方按要求提交技术资料，包括施工图纸、工程总平面图等，进行技术交底，提供测量基线、水准基点。

　　4、甲方及时提供绿化用水水源。

　　5、甲方委派现场工地代表，加强与乙方的联系，负责质量检查和监督，处理设计施工技术问题。对各工序进行随时检查和验收，如发现有不合格工程，有权予以停工，并责成乙方无偿返工。

　　6、甲方按合同规定向乙方支付工程款。

　　7、乙方自行组织施工队伍和施工机械，并加强管理，确保文明施工。

　　8、乙方须服从甲方管理与制度，相关问题与甲方及时沟通，搞好协调与配合。

　　9、乙方须按图纸要求施工，及时配备机具、材料、组织技术力量和劳动力。

　　10、乙方施工中的隐藏工程经甲方验收合格后方可进入下道工序，未经验收进入下道工序，甲方有权要求乙方返工，由于停工或返工造成的`损失由乙方承担。

　　11、乙方需按施工图纸规范要求保质、保量按期完成施工。乙方不得中途退出，若乙方中途退出，除承担合同的违约责任外，不得以已经完成的工程向甲方主张任何权力(甲方不对上述工程支付任何费用)。

　　12、乙方需指定工程负责人，按规定处理技术、质量等一切有关问题。

　　13、乙方在施工过程中，须爱护施工现场的公路路面、路缘石、排水管道、排水检查井、供水管线、人行道、路灯、线杆、电缆、光缆等相关设施，若有损坏，须及时按有关标准进行修复，并承担相关费用。

　　14、在工程质保期内，若栽植苗木及相关设施出现质量问题，由乙方及时、无偿进行补植和保修，并全部承担因此所产生的一切费用和相关责任。乙方不予补植和保修的，甲方可委托其他施工单位予以补植和维修，相关费用从甲方未支付乙方的工程款和质保金中支付或由乙方直接支付。

　　七、付款方式

　　工程验收合格后一次性付清。

　　八、违约责任

　　如非自然因素导致合同某方违约，违约方除向另一方缴纳本合同绿化工程造价3‰的违约金处罚外，还应承担另一方因此所造成的相关损失和责任。

　　九、安全责任

　　乙方须加强安全教育与管理，强化安全意识，如发生任何安全事故，均由乙方承担全部责任，甲方概不承担任何连带责任。

　　十、附则

　　1、本合同未尽事宜，经协商达成共识后可由甲、乙双方签订补充协议书；补充协议书与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同履行中发生的争议，由甲、乙双方协商解决；如协商不成时，可依法向有管辖权的人民法院起诉。

　　3、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，存档一份。三份合同正本具有同等法律效力。

　　4、合同附件与本合同具有同等法律效力。

　　5、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

【工程转包个人协议书】相关文章：

工程转包个人简单协议书（通用17篇）12-01

工程项目转包协议书06-04

工程项目转包协议书模板02-20

工程转包简单协议书范本（通用5篇）11-19

转包工程施工合同09-02

装修工程转包合同04-23

承揽工程转包施工合同05-09

个人工程转包合同范本（精选6篇）04-30

工程转包合同范本02-14