工程协议书

时间:2022-06-03 09:37:16 协议书 我要投稿

【精华】工程协议书模板集合7篇

  在生活中,大家逐渐认识到协议的重要性,签订签订协议可以使事务的结果更加完美化。到底应如何拟定协议呢?以下是小编整理的工程协议书7篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

【精华】工程协议书模板集合7篇

工程协议书 篇1

  甲 方:江苏伟恒建设集团有限公司

  乙 方:

  乙方担保方:

  以甲方名义承接的 工程,交由乙方具体负责施工,乙方是在完全理解和接受江苏伟恒建设集团有限公司和业主签订的总包合同各项条款的基础上,甲、乙双方同意就相关内容达成如下协议:

  一、甲方责任:

  1、负责向乙方提供已有证书等资源,对乙方施工的工程质量、安全、工期进行监督,定期进行检查,发现问题及时提出整改意见和处置决定。

  2、负责审核乙方工程量报表、施工组织设计、工程预决算等。

  3、向乙方下达甲方质量管理体系和信息化工作要求。

  4、负责办理与业主单位、项目部的有关财务手续,监督乙方合理的使用资金。

  5、协调与业主单位、监理单位及主管部门的工作关系;负责与业主单位签订合同并督促总包单位履行合约;监督、配合、服务乙方按规范及总包单位、监理的规章制度完成工程项目的实施。

  二、乙方责任:

  1、乙方为本工程具体 承包责任方和实际施工管理者,全面负责与业主单位签订的承包工程的合同内容或相关条款中甲方承担的责任,甲方与乙方共同承诺业主单位的各项条款均由乙方承担。乙方自行自负盈亏的核算体系,自行组织项目部管理班子,接受并执行甲方的监督管理和相关规定要求。

  2、乙方严格按甲方管理体系的要求,强化工程施工管理,争创文明工地、优质结构等企业业绩和个人荣誉。乙方在施工过程中,必须严格执行规范、图纸、操作规程及总包单位的要求,及时办理所有相关手续,否则由此发生的一切法律和经济责任均由乙方负责。

  3、乙方承担自进场施工到工程竣工、保修等安全责任、经济责任、履约责任等,承担工程项目可能出现的不可预见及不可抗拒的包括工程停缓、资金未能到位、履约保证金返还等市场风险、责任风险和经济风险。在总包单位、业主单位侵犯甲、乙双方权益时,乙方有义务承担责任,同时乙方无条件放弃对甲方的任何诉求。

  4、乙方组织的施工人员必须有体检合格表、符合《劳动法》的用工条件,特殊工种及技工必须持证上岗。

  5、业主单位资金不到位,甲方授权乙方直接向业主单位要求按合同规定执行。甲方配合乙方办理注册、环保、开竣工等手续,费用由乙方承担。因拖欠材料款及人工工资等纠纷未解决前,甲方有权从乙方应收的工程款、履约款和乙方自有资产中抵扣。

  6、乙方不得以甲方名义赊欠材料。乙方要以自己的名义对外采购材料、租赁施工机械,其签订的合同也承担相应的经济责任、法律责任。如甲方同意盖章并由乙方签字认可的材料、人工等合同文件,乙方必须自觉履行其文件内容,否则由此产生的所有责任由乙方负责。

  7、乙方向业主单位承诺的各种费用及向业主单位缴纳的各种履约保证金由乙方负责。

  三、双方约定:

  1、乙方承接的工程为工程,不包括工程,工程施工地点在 市场范围内。乙方必须确保遵守当地税务、公司、建管等主管部门的规则制度。

  2、工程款必须汇入甲方(含甲方批准后的其他帐号),为保证资金安全操作,乙方财务人员必须做到在帐号安全的情况下速进速出,确保资金安全操作。总包单位支付工程款时必须由甲方或甲方分公司出具专用收款收据。乙方必须每年底对清与甲方、总包单位的往来款。

  3、双方在合作前各自的所有债务、债权各自负责与承担。本协议的乙方履约责任的担保方为 单位,担保方承担责任为本协议责任履行完毕。同时乙方用自身资产(汽车: 号,房产证号: )及履约金、工程款作为承担责任的抵押物或担保金。担保方以本人的所有资产作担保。

  4、关于印章方面的约定:

  ⑴甲方总公司、分公司的所有印章乙方必须按甲方公司规定办理登记,留存、审批等手续,经同意后乙方承担相应的包括借款等经济责任。

  ⑵除甲方负责人 同志同意审批外所有公章不能用于贷款、担保、承诺、签订合同等经济类事宜,同时乙方不具备委托权。

  ⑶对涉及到企业信誉、重大事项须用章时必须经甲方领导同意审批。

  四、乙方上缴给甲方的相关费用:

  1、本工程乙方在月金 万元(履行完本协议约定退还无息本金)。每年上缴给甲方项目建造师使用费 万元。两个项目以外的另行计算。

  2、本工程乙方上缴给甲方管理费(目标利润)按开票金额%比例收取。【或者年包干上缴 万元,其中在每年 月份前上缴 万元,另一半在 月前上缴】。

  3、乙方承担并缴纳各种税费,包括营业税、企业所得税、个人所得税、印花税。乙方负责缴纳当地主管部门的各种费用(包括定额编制费、测量费、注册费、经济处罚费)。

  4包干费万元,同志年包干费用万元,此费用在施工期间按月由乙方按月结清。

  五、本协议一式四份,甲方两份、乙方和担保方各执一份,本协议自三方签字盖章后生效。在履约过程中如出现争议由甲方、乙方、担保方协商解决,如协商不成,双方同意起诉至江苏省如皋市人民法院解决。

  甲 方: 乙 方:担保人:

  负责人: 负责人及配偶: 身份证号: 身份证号码:身份证号码:

  电 话: 电 话: 电 话:

  年月日

工程协议书 篇2

  甲方:杭四建金**城市花园D地块二期A标段项目部

  乙方:

  经过甲、乙双方友好协商,甲方把29#、31#、32#、34#、36#、38#、39#工程

  包给乙方施工,为了确保工程顺利进行,现特签定协议

  如下:

  1、室内顶棚铁钉高低不平砼凿除等零星工作全部有乙方负责,厨卫间养水试验时如有漏、渗影响涂料工程质量时乙方应义务主动修补处理,空调洞施工时污染墙面由乙方负责修补,顶棚阴角处尺寸偏差超过规范要求的应弹线细部处理。

  甲方为乙方提供室外配电箱一只,垂直运输井架等现场施工作业条件根据已有配置不再增加。

  2、顶棚板缝高低不平处采用黑水泥修补,如采用黑水泥大面积刮顶棚,每套罚款100元。

  3、乙方必须按图施工并建立安全网络,确定专职安全保卫管理人员,甲方进行相关的安全教育。

  4、高空作业必须系安全带,进入作业区必须戴安全帽,不得违章施工,野蛮施工。

  5、施工中的各项管理工作,由乙方施工组长 负责,由甲方监督,如发生安全事故,责任全部由乙方负责。

  6、乙方在保证安全的前提下,保质量、保时间完成工期,如推迟一天罚款1000元,以此类推。

  7、本协议从签订之日起至工程验收合格内有效。

  8、如发现有偷窃、打架、赌博行为的,一经发现一次罚3000元,第二次发现清理出场,本协议失效,情况严重的`移交公安机关处理。

  9、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。

  10、工期至 20xx年12 月20日

  11、付款方式:每月付工人生活费800元/人,工人退场时付至工程总款80%,竣工验收后三个月内付至工程总款90%,余款二年后付清(如修补工作不及时,不到位,由甲方安排修补人员,费用从乙方质保金中扣除)。

  乙方每月5日上报工人出勤卡、工资卡(须有职工本人签字)否则市建管处查处后一切后果由乙方自负。

  备注:施工过程中以及工程完工后垃圾应及时文明清理。不得抛扬等野蛮施工

  甲方:杭四建金**城市花园D地块二期A标段项目部

  乙方:

  年 月 日

工程协议书 篇3

  甲方:

  乙方(施工责任方):

  甲方承建的 ,现委托乙方现浇工程施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行:

  一、工程内容

  乙方负责现浇甲方提出来的项目。

  二.双方的权利和义务

  1) 乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。

  2) 在施工过程中所有人员,发生交通、施工、机电、消防等安全事故,要立即抢救伤者,采取措施减少财产损失,保护现场,积极主动的配合处理事故。所有发生任何安全事故由乙方负责,与甲方无关。

  3)乙方人员必须遵守劳动纪律,在工作中按规定正确佩带和使用个人防护用品,严禁袒胸露背,穿拖鞋上岗,严禁在工地内私拉电线;凡乙方人员违反本条款规定,所造成的损失由乙方承担。

  3、本责任书一式两份,甲、乙方执一份,具有同等法律效力。该责任书自双方签字之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目完工,即告终止。

  甲 方: 乙 方(施工责任方所有人员):

  签约日期: 年 月 日 签约日期: 年 月 日

工程协议书 篇4

  为提高工程质量和自身效益,加速施工进度,服从上级x建建筑集团公司各级指导的指挥部的安全施工生产。

  一、 工程地点和名称:

  1、x市x卓、x小镇、x建建筑集团公司10# - 11#楼框架、木工单项专支摸板和拆除工程。

  二、安全管理:

  1、乙方进入现场施工、必须由甲方向农民工办理、人身保险、以免发生意外。

  2、请所属施工人员、要严格按照公司的质量、进度、安全要求作业。否则:所遇到处罚,由责任方自负。

  三、清包范围:

  1、如乙方施工时;因材料不足、停电不能正常施工,误差工期,由甲方和乙方协商解决。

  2、模板范围按建筑面积计算,从基础层到封楼顶开始计算,每平方为 元。

  四、付款方式:

  1、甲方按每月的实际完成工程量给乙方付款到 %每平方米。

  2、框架主体封阁楼顶或拆除模板后,甲方给乙方付款到 %每平方米。

  3、其它主体验收通过合格后,一个月内甲方给乙方支付清帐 %。

  五、本《协议书》一式两份,双方各执一份。

  六、本《协议书》自签订之日起,正式施工生效至账清自行失效。

  七、本《协议书》未尽事宜,双方友好协商解决,协商不成,可向相关法定机关诉讼。

  甲方: 身份证:

  乙方: 身份证:

  日期XX年 月 日

  -----

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  有限公司陵水分公司厂房及设备基础,现已做好施工前各项工作准备,经研究同意以包工包料形式发包,为便于工程顺利进行,施工中明确甲、乙双方各自的权利、义务,经协商共同定立以下合同条款,以供共同遵守执行。

工程协议书 篇5

  甲方:___________________________ 合同编号:___________________

  法定代表人:_____________________ 签订地址:___________________

  乙方:___________________________ 签订日期:______年____月___日

  法定代表人:_____________________

  甲乙双方本着优势互补、互惠互利的原则,就乙方为甲方竞标_____工程项目提供咨询服务一事,双方经协商一致,达成以下协议,共同遵守执行。

  第一条 甲方的责任与义务

  1.甲方应向乙方提供本企业的资质以及其他相关资料。

  2.甲方编制全部的投标书,甲方与乙方协商后,确定投标书的投标额。

  3.甲方竞标成功,则表明乙方的咨询服务工作已履行完毕,甲方即时向乙方出具书面文件,以确认乙方咨询工作有效,甲方需向乙方支付咨询服务费。

  第二条 乙方的责任与义务

  1.乙方须将收集到的竞标项目资料及时告知甲方。

  2.乙方对甲方报价等商业机密不得以任何方式向第三方扩散。

  第三条 咨询服务费的确定及支付

  1.本协议签订之后_____日内,甲方向乙方支付前期咨询费人民币_____万元。

  2.竞标成功后,甲方按中标合同总金额的_____%向乙方支付咨询服务费,但须扣除前期支付的_____万元。

  3.甲方不能按时支付咨询服务费,则以每日千分之_____计算逾期付款违约金。

  第四条 协议的终止和违约责任

  1.甲、乙双方要认真履行本协议,任何一方在对方没有违约的情况下,均不得终止本协议,若一方违约,另一方可终止本协议,并要求违约方赔偿损失。

  2.当事人一方如不履行本协议义务或履行本协议义务不符合约定而给其它各方造成损失的,应对损失进行赔偿(包括各种因之产生的费用、开支、额外责任,以及合同履行后所可以获得的直接利益);但遭受损失方必须提供相关损失的证明,且不得超过违约方订立协议时预见到或应当预见到的因违约行为所可能造成的损失。

  第五条 陈述和保证

  1.甲方的陈述和保证

  甲方向各方陈述和保证如下:

  (1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

  (2)其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;

  (3)本协议自签定之日起对其构成有约束力的义务。

  2.乙方的陈述和保证

  乙方向各方陈述和保证如下:

  (1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

  (2)其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;

  (3)本协议自签定之日起对其构成有约束力的义务。

  第六条 保密责任

  一方对因本次咨询服务而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

  第七条 补充与变更

  本协议可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与协议具有相同法律效力。

  第八条 协议附件

  1.本协议附件包括但不限于:

  (1)各方签署的与履行本协议有关的修改、补充、变更协议;

  (2)各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件。

  2.任何一方违反本协议附件的有关规定,应按照本协议的违约责任条款承担法律责任。

  第九条 不可抗力

  任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议,应自不可抗力事件发生之日起_____日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起_____日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

  第十条 争议的解决

  本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权选择下列第____种方式解决:

  (1)将争议提交____仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向____人民法院提起诉讼。

  第十一条 权利的保留

  任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任,不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。

  第十二条 后继立法

  除法律本身有明确规定外,后继立法(本协议生效后的立法)或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更,经协商一致对本协议进行修改或补充,但应采取书面形式。

  第十三条 通知

  1.本协议要求或允许的通知或通讯,不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。

  2.前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本协议中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。

  3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_____日内,将变更后的地址通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。

  第十四条 条款独立性

  如本协议包含的某一条款或某些条款无论在任何方面由于任何原因被认为无效、非法或不可执行,则这种无效性、非法性或不可执行性将不影响本协议中任何其它条款及整个协议的有效性。法律另有明确规定的除外。

  第十五条 生效条件

  1.本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。各方应在协议正本上加盖骑缝章。

  2.本协议—式_____份,具有相同法律效力。各方当事人各执_____份,其他用于履行相关法律手续。

  甲方(盖章):____________________ 乙方(盖章):____________________

  授权代理人:(签字)______________ 授权代理人:(签字)______________

  住址:____________________________ 住址:____________________________

  邮政编码:________________________ 邮政编码:________________________

  联系电话:________________________ 联系电话:________________________

  传真:____________________________ 传真:____________________________

  日期:____________________________ 日期:____________________________

  电子信箱:________________________ 电子信箱:________________________

  开户银行:________________________ 开户银行:________________________

  账号:____________________________ 账号:____________________________

工程协议书 篇6

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。

  一、工程概况:

  工程名称:湖州邦尔骨科医院

  工程地点:

  工程内容:约4800平方米水电工程

  资金来源:自筹、并已到位

  二、工程承包范围:

  承包范围:本装饰工程施工图纸范围内水电安装(含消防)等工程。

  三、合同工期

  开工日期: 20xx年6月8日。

  竣工日期:20xx年9月6日。

  按单体计算:合同工期总日历天数90天。

  四、质量标准

  工程质量标准:合格工程。

  五、合同价款

  按约定的承包方式、承包范围等,采用固定总价合同:

  按照总合同同等比例下降,以中标价下调18%个点付款,质量要求、施工工艺按总承包合同(湖州邦尔骨科医院装修工程施工合同)和招标文件等要求执行。

  六、合同生效

  合同订立时间:

  合同订立地点:

  本合同双方协定:经双方签字盖章后生效

  发包人:(公章) 承包人:(公章)地址: 地址: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电话: 电话:传真: 传真: 开户银行:开户银行:账号: 账号: 邮政编码:邮政编码:

工程协议书 篇7

  甲方:____________房地产开发有限公司

  乙方:____________建筑工程公司

  丙方:____________建设工程有限公司

  根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙、丙三方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上,经友好协商,甲方将原由乙方承建施工的____________楼承包给丙方施工,为确保如期保质完成本工程,三方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本协议,条款如下:

  一、乙方不再承建______________楼后续工程,待甲乙双方交接完成后由丙方进驻现场进行后续工程的施工直至竣工,但乙方应对现已完成的工程质量负责。

  二、丙方承接本工程后,应严格按行业标准、规范、设计图纸及甲方要求进行施工作业。

  三、甲乙双方就乙方前期完成的工程量进行了结算工作,结算总价定为肆佰叁拾万元(430万元);包含了从工程开工至今全部的工程费用、为完成本工程而发生的各种措施费、甲方的补偿款、利润、管理费、税金、为完成本工程所发生的水电费、各相关职能部门收取的应由乙方负担的各项费用等,甲方一经付款,甲乙双方再无经济上的纠纷;乙方完成结算部分的工程所产生的各种费用全部由乙方承担,与甲方无关。(具体项目见乙方交由甲方的总额为4000000元的建设工程预算书)

  四、因甲方未与乙方签订施工合同,暂不能开具工程发票,拨付给乙方的上述款项中,扣除相应税金共计________元,用于开具相应发票;在甲方见

  证下,丙方接收乙方尚未使用在本工程上的钢筋总计28吨;双方协商钢筋总价为________元。

  五、在甲方见证下,丙方接收乙方为完成本工程所设置的临时建筑(彩钢板房)、砖砌厕所、库房、地下埋设电线电缆、水管、配电箱等。总价为________元,(具体详见乙方所列示清单)。甲方,丙方最终应支付给乙方的的总款项为[_________元+临建_______元+钢材________元-税金_______元-(水费3596吨×6.24元/吨=22439元)-(电费47752度×1.0元/度=47752元)]=________元,此款项协议签订后一次付清。

  六、乙丙双方将本工程所需全部资料进行交接完善,丙方自行保存,保证本工程的正常施工及竣工验收(因存在乙方保证资料单位名称与丙方单位名称不符的问题,如造成不能交付档案馆,由甲方负责处理)。

  七、乙方在交接前,应完成其施工部分的各项功能检测等,如冬季施工检测等。

  八、三方协议签订后,甲、丙双方将应付款项交由乙方,丙方进场看管,乙方保证在两日内撤场完成。

  三方签字(盖章):____________

  20____年____月____日

【【精华】工程协议书模板集合7篇】相关文章:

工程合作的协议书模板集合五篇05-30

工程合作的协议书模板集合八篇05-27

工程施工协议书模板集合八篇05-25

工程施工协议书模板集合10篇05-24

工程施工协议书模板集合九篇05-22

工程施工协议书模板集合5篇05-19

工程施工协议书模板集合9篇05-17

工程施工协议书模板集合8篇05-16

【精华】承包协议书模板集合9篇05-28

【精华】承包协议书模板集合7篇05-24