管道维修合同大全[15篇]
随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,合同在生活中的使用越来越广泛,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编为大家整理的管道维修合同,希望对大家有所帮助。
管道维修合同1
建设单位(甲方):
施工单位(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》的规定,以及有关法律、法规,在自愿、平等的基础上,合同双方就矿业公司至净化站管道维修工程事宜,经协商,达成一致,签订本合同。
一、工程名称:棋盘井矿业公司至净化站、人工湖管道维修
二、工程地点:生态公园
三、工程项目:管道维修
四、承包方式:乙方包工。
五、工程合同造价:造价为人民币:422988。1:肆拾贰万贰仟玖佰捌拾捌元壹角
1。结算方式:双方经济往来,通过银行办理。
2。付款方式:工程竣工验收合格后,乙方提供正规发票后付款。
六、施工期限:20xx年8月3日至20xx年10月13日。工期为70天;工期每延期一天建设单位有权按合同总造价的3‰扣罚施工单位工程款。工期如遇特殊情况不能按期完工,应由施工单位书面向建设单位提出,双方协商适当延期。
七、工程质量及验收:施工单位应依照建设单位提供的要求,严格按国家颁发的`有关技术规范标准和有关部门的审批方案施工,以确保施工质量。施工期间建设单位应委派现场监督人员监督施工质量,并会同施工单位协商解决。
八、违约责任:本合同自签订之日起生效,双方因履行本合同发生争议纠纷时协商解决;协商不成,双方同意提交鄂托克旗人民法院裁决。本合同一式三份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
管道维修合同2
建设单位:(以下简称甲方)
施工单位:(以下简称乙方)
甲方有陀兴北干渠水毁水利维修工程一宗,经讨论承包给乙方进行施工,为了明确责任,按时、按质、按量完成施工任务,经双方共同协商,签订如下合同条款,供双方共同遵守执行。
一、工程名称:
二、工程价格:工程总造价五十六万元(¥560000.00)。含浆砌石、底板硬化和水泥砂浆批挡。
三、承包形式:包工包料。
四、双方职责及义务:
(一)甲方职责及义务:负责测量放线,技术指导;按工程施工进度付款。
(二)乙方职责及义务:严格按甲方技术要求进行施工,并根据甲方的要求,按时完成各单项工程任务。
五、质量要求:必须达到市水务局的`验收合格标准。
六、开工至竣工时间:20xx年12月10日至12月25日。
七、工程结算及付款:
(一)工程结算:经验收合格后,以双方确认的工程量为准。
(二)工程付款:工程队自筹资金进行施工,工程竣工后,以合同结账,并在1个月内一次性付清,税款由甲方负责。
八、本工程合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
管道维修合同3
甲方:____________
乙方:____________
甲方因常涯、叶庄新打水源井,需对原供水管线、设备进行铺设及维修,并对部分区域重新安装。甲方委托乙方给该项目的实施,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的`原则,经甲、乙双方协商一致,订立本协议。
一、乙方对甲方原供水管线铺设及维修,并对部分区域需重新安装,含土建。时间为一个月。
二、本安装工程所需的原材料,由乙方按工程实际情况,由乙方负责对安装材料的采购,安装材料须符合国家标准。
三、经双方协商本工程造价______万元(大写:____________元整)。施工结束经验收按实结算。
四、施工结束验收合格,正常使用二个月无异常后一次性结清工程款。
五、甲方负责提供工程的施工场地:负责施工期间与供水单位及相邻单位、住户的协调工作。负责对施工质量、进度监督。
六、乙方负责本协议约定的要求,抓紧时间完成给水管道维修、安装;工程质量符合国家规定承担工程质量全部责任:应做施工现场的安全生产管理工作,因乙方原因发生安全事故或管理不当造成的危及自身及他人的安全事故和工伤事故,由乙方承担全部费用及责任。
七、因乙方原因致水管泄漏返工,其材料及实际损失一概由乙方负责。
八、未尽事宜协商解决。本协议签定之日起生效。本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方(代表):____________
日期:____________
乙方(代表):____________
日期:____________
管道维修合同4
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
因办公楼卫生间内,下水道年久失修,造成阻塞,污水横流,给办公、生活造成了不便,为营造一个良好的办公、生活环境,甲、乙双方就更换维修此下水道工程达成协议如下:
一、工程地点:
二、工程内容:下水道安装及改造。
三、工程质量:
1、PVC管必须为国标产品。
2、管道施工、安装符合国家安装工艺要求,做到底板平整、安装牢固,确保排水通畅。
四、工程时间:20xx年11月29日至20xx年12月日止。
五、工程造价:工程总造价为元(整),包工包料。
六、付款方式:工程结束后,经验收合格凭票付款,金额为整(元),一次性付清。
七、其它约定事项
1、保修期为1年,如因质量问题出现渗水、漏水以及被雨水或大风损毁等情况,由乙方负责维修,费用由乙方承担。
2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,因施工安全造成的一切后果,均由乙方全权负责。
八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方共同签字后生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
管道维修合同5
发包方(甲方):_______承包方(乙方):_______
根据《中华人民共和国合同法》之规定,甲乙双方经共同友好协商,就污水处理场地沟管道更换维修工程有关事项一致达成以下协议:
一、工程概况
1.工程名称:_______
2.工程地址:_______
3.项目内容:维修、更换地沟污水管道
4.工程工期:自开工日__年__月__日起至__年__月__日内完工。
二、甲方职责
1.甲方提供乙方所需电源
2.甲方有权对该施工材料进行检验,对工程进行检查验收。__3.甲方有权对该工程技术质量进行管理,协调施工。
4.甲方有权对该工程技术质量存在问题及隐患提出建议和要求返工或重建。
三、乙方职责
1.由于乙方施工措施不力造成的工程质量问题,需要返工或重建而因此产生的工期延误和经济损失全部由乙方自己承担。
2.乙方应按照现场文明施工及环保有关条例进行施工,遵守当地政府、有关部门及甲方对施工现场的一切规定和要求,并承担因乙方自己违反有关规章制度造成的损失和责任。
四、付款方式
合同工程包干总价(含普通税票)共计人民币:19800元整(大写:壹萬玖仟捌佰圆整)。工程完工后交由甲方验收,验收合格后甲方一次性支付给乙方。
五、施工安全职责
此包工合同施工期间乙方施工人员应遵守当地政府、有关部门及甲方对施工现场的'一切规章制度、管理规定并服从甲方的监督和管理,由于乙方安全措施不力造成的财产损失、人身损害、人身伤亡等任何安全事故及因此产生的一切费用和责任都由乙方全部承担,甲方不承担任何费用和责任。
本合同一式两份,甲乙双方各持一份,合同自双方签章之日起生效,至竣工验收合格后终止。
甲方:__(盖章)乙方:(盖章)__授权代表:__授权代表:__日期:__年__月__日日期:__年__月__日
管道维修合同6
建设单位(甲方):
施工单位(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》的规定,以及有关法律、法规,在自愿、平等的'基础上,合同双方就矿业公司至净化站管道维修工程事宜,经协商,达成一致,签订本合同。
一、工程名称:棋盘井矿业公司至净化站、人工湖管道维修
二、工程地点:生态公园
三、工程项目:管道维修
四、承包方式:乙方包工。
五、工程合同造价:造价为人民币:422988、1:肆拾贰万贰仟玖佰捌拾捌元壹角
1、结算方式:双方经济往来,通过银行办理。
2、付款方式:工程竣工验收合格后,乙方提供正规发票后付款。
六、施工期限:20 年8月3日至20 年10月13日。工期为70天;工期每延期一天建设单位有权按合同总造价的3‰扣罚施工单位工程款。工期如遇特殊情况不能按期完工,应由施工单位书面向建设单位提出,双方协商适当延期。
七、工程质量及验收:施工单位应依照建设单位提供的要求,严格按国家颁发的有关技术规范标准和有关部门的审批方案施工,以确保施工质量。施工期间建设单位应委派现场监督人员监督施工质量,并会同施工单位协商解决、
八、违约责任:本合同自签订之日起生效,双方因履行本合同发生争议纠纷时协商解决;协商不成,双方同意提交鄂托克旗人民法院裁决。本合同一式三份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
年 月 日
年 月 日
管道维修合同7
建筑单位:______(甲方)
施工单位:______(乙方)
监督单位:______(丙方)
甲方与乙方协定由乙方开挖自来水管道和绿化树沟,甲乙双方在平等自愿,互惠互利的基础上,经过充分协商,拟定如下条款,在丙方的监督下,严格执行,任何一方不得擅自变更或解除协议。
一、施工项目
1、开挖自来水管道60米,宽0.5米,深1.8米,每米10元,合计资金600元;
2、开挖绿化树沟70米,宽1米,深度1米,每米10元,合计资金700元;
二、开挖时间20______年7月1日—7月3日
三、付款方式及要求(亲子活动安全协议书)
1、以上两项工程合计资金共1300元整。
2、经甲方验收,丙方监督,开挖沟槽达到协议要求,一次性付清所有款项。
3、乙方提供税务发票及开户银行账号,由丙方开据转账支票付清所有款项。
建筑单位(甲方)______
施工单位(乙方)______
法定代表人:______
法定代表人:______
电话:______
电话:______
签订日期:__年__月__日
签订日期:__年__月__日
监督单位(丙方)广至藏族乡学区
联系电话:______
签订日期:__年__月__日
管道维修合同8
甲方:_______________
乙方:_______________
因办公楼卫生间内,下水道年久失修,造成阻塞,污水横流,给办公、生活造成了不便,为营造一个良好的办公、生活环境,甲、乙双方就更换维修此下水道工程达成合同如下:
第一条、工程概况
1、工程地点:_______________。
2、工程内容:下水道安装及改造。
3、承包方式:_______________。
4、工程要求:_______________。
第二条、工程质量
1、PVC管必须为国标产品。
2、管道施工、安装符合国家安装工艺要求,做到底板平整、安装牢固,确保排水通畅。
第三条、维修期限
甲乙双方约定此次维修期限为_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止,共计_______日。
第四条、工程造价
甲乙双方约定工程造价暂定为人民币_______元,¥_______元,最终总造价以决算审计为准。
第五条、付款方式
工程结束后,经验收合格凭票付款,一次性付清。
第六条、保修
保修期为_______年,如因质量问题出现渗水、漏水以及被雨水或大风损毁等情况,由乙方负责维修,费用由乙方承担。
第七条、验收
工程竣工后,邀请质检部门专职检查人员与甲、乙双方共同参与验收,验收时乙方需提供本工程所用材料的检验报告和合格证等相关证件。
第八条、违约责任
本合同经甲、乙双方盖章、签字后生效。不得单方违约、废止合同;若单方违约、废止,应按合同总造价的百分之十五作为违约金赔偿对方。
第九条、争议纠纷解决
因本合同而引起的纠纷,经协商或调解不能解决的,甲乙任何一方均有权在甲方所在地提起仲裁或者诉讼。
风险告知:关于争议解决方式的`约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。
第十条、其他约定
1、本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充合同。补充条款或补充合同以及本合同的附件均为本合同不可分割的部分。
2、本合同自甲乙双方签订之起生效。
3、合同的任何修改或补充,只有在双方授权代表签字后生效,并成为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
4、本合同一式_______份,甲乙双方各持_______份,自双方签字盖章之日起生效。
5、除非遇到不可抗力因素导致本合同不能履行,未经甲、乙双方一致书面同意,任何单方无权变更合同内容。
甲方(公章):_______________甲方(公章):_______________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
签字地点:_________________签字地点:________________
管道维修合同9
甲方: (以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
因黄姑路到奎星路地段,下水道年久失修,造成阻塞,污水横流,给当地老百姓生活造成了十分严重的影响,为还居民一个良好的生活环境,甲、乙双方就维修此下水道工程达成协议如下:
一、工程地点:广州暨南大学地段下水道。
二、工程量:疏通下水道长150M,包括盖板50M。
三、工程时间:20 年11月2日至20 年11月9日止。
四、付款方式:工程结束后,经验收合格凭票付款,金额为贰万贰仟元整(220 元),一次性付清。
五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方共同签字后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
管道维修合同10
发包人(以下简称甲方):_____
承包人(以下简称乙方):_____
身份证号码:
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
第二条 承包范围:
____公司内所有消防管道及生活用水联通____
第三条 工程承包方式:
__包工包材________
第四条 合同工期
开工日期:____(15天)____
竣工日期(工程经公司部门验收合格,合格证的时间):__30天_______
第五条 工程造价:
___伍万元整______
付款方式:___首付2.5万元__不含税____
尾数付款方式:_验收合格后一次性付清2.5万元__不含税______
第六条 工程质量及验收标准
1、本工程由甲乙双方以及政府消防主管道以施工图纸相关标准、规范为标准共同验收。
2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书,检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备,乙方约定材料(附件材料规格及长度)不合格的材料、设备不允许进场使用和安装,如发现乙方擅自变更了材料品牌, 应承担全部责任。
3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20__、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20__、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-20__,及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
4、乙方交工前应该做48小时的`试运行试验。
第七条 安全施工
1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
2、乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切经济损失。
第八条 材料采购
__主管道天津(利达)牌___厚度3.75____生活用水管(内增塑)
第九条 质量保修
1、本工程免费质量保修期限为年,终身维护保养。
2、乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
第十条 争议的解决
本合同发生争议,双方协商解决;协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。
第十一条 其他约定
1、本合同正本两份,双方各执一份;副本四份,甲方执三份,乙方执一份。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
3、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。合同附件及相关说明,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人:_________ 法定代表人:_________
协议签订地:_________ 协议签订地:_________
管道维修合同11
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
因办公楼卫生间内,下水道年久失修,造成阻塞,污水横流,给办公、生活造成了不便,为营造一个良好的办公、生活环境,甲、乙双方就更换维修此下水道工程达成协议如下:
一、工程地点:办公楼1至4楼卫生间下水道。
二、工程内容:下水道安装及改造。
三、工程质量:
1、PVC管必须为国标产品。
2、管道施工、安装符合国家安装工艺要求,做到底板平整、安装牢固,确保排水通畅。
四、工程时间:20 年11月29日至20 年12月 日止。
五、工程造价:工程总造价为 元( 整),包工包料。
六、付款方式:工程结束后,经验收合格凭票付款,金额为 整( 元),一次性付清。
七、其它约定事项
1、 保修期为1年,如因质量问题出现渗水、漏水以及被雨水或大风损毁等情况,由乙方负责维修,费用由乙方承担。
2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,因施工安全造成的一切后果,均由乙方全权负责。
八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方共同签字后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
管道维修合同12
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
合肥新桥国际机场建设工地有12KM施工专用通道,该施工通道于20xx年8月竣工,质保期一年,现已过质保期。目前正值机场建设高峰期,是工程施工材料、大型设备进场的集中期,同时10月份机场与高速接线工程开工,重型车辆反复高强度碾压造成了12KM施工专用通道损坏严重,而且这种状况还将持续较长时间,为了保证该通道的正常使用,确保机场建设工程又好又快向前推进,拟对该通道进行维修。
甲乙双方本着平等互利、诚信自愿的原则,在指挥部工程组96号文的精神下,甲方将道路维修工程确定给乙方施工,为确保如期保质完成本维修工程。结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、合同总价款:(暂定)金额:元(大写:元整),实际总价款以发生维修工程计量为准。
4、工程工期:本工程中建五局工程结束日竣工。
5、工程质量:合格
二、甲方责任
1、负责应提前向乙方提出每次要维修的路段、施工方案及材料需求等;
2、负责协调做好道路交通和安全等工作。
三、乙方责任
1、负责按预定维修方案的要求组织施工,保质、保量,按期完成工程。
2、严格执行现行施工规范,文明施工规定。执行安全施工的各项规定,落实各项现场安全措施。
四、工程质量及验收
1、本工程应达到现场验收合格标准,无质保期。
2、工程完工后,乙方应通知甲方验收,并办理验收,工程款结算等手续。
五、工程款及结算
1、工程费用采用安徽省市政工程消耗量定额综合单价(20xx)进行计算,施工内容按照厂拌人铺厚度25CM5%水稳材料,按184/方计价(含直接费、措施费和规费税金)。本工程所需的各种费用由乙方先行垫资。
2、工程竣工现场验收后,当月要付清本月工程计量款*90%
六、违约责任
1、甲方责任:
⑴、甲方确定乙方本次维修工程完工后。甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款,其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。
2、乙方责任:
⑴、工程质量不符合合同的.规定,负责修补或及时返工,由此造成的损失由乙方自行承担。除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的,每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给甲方逾期违约金。
七、合同的生效与终止
本合同自双方签字盖章后生效。中建五局航站区02标工程完工后,甲方付清维修道路工程款,乙方将维修工程交付甲方后条款终止。
八、合同份数
本合同壹式肆份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执贰份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。
九、本合同未经事宜,双方协商解决。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
管道维修合同13
建设单位(甲方):
施工单位(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》的规定,以及有关法律、法规,在自愿、平等的基础上,合同双方就矿业公司至净化站管道维修工程事宜,经协商,达成一致,签订本合同。
一、工程名称:棋盘井矿业公司至净化站、人工湖管道维修
二、工程地点:生态公园
三、工程项目:管道维修
四、承包方式:乙方包工。
五、工程合同造价:造价为人民币:422988.1:肆拾贰万贰仟玖佰捌拾捌元壹角
1.结算方式:双方经济往来,通过银行办理。
2.付款方式:工程竣工验收合格后,乙方提供正规发票后付款。
六、施工期限:20xx年 8月 3 日至20xx 年10 月 13 日。工期为 70天;工期每延期一天 建设单位有权按合同总造价的 3‰ 扣罚施工单位工程款。工期如遇特殊情况不能按期完工,应由施工单位书面向建设单位提出,双方协商适当延期。
七、工程质量及验收:施工单位应依照建设单位提供的要求,严格按国家颁发的`有关技术规范标准和有关部门的审批方案施工,以确保施工质量。施工期间建设单位应委派现场监督人员监督施工质量,并会同施工单位协商解决.
八、违约责任:本合同自签订之日起生效,双方因履行本合同发生争议纠纷时协商解决;协商不成,双方同意提交鄂托克旗人民法院裁决。 本合同一式三份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
管道维修合同14
委托方(以下简称甲方):
服务方(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》,经双方友好协商,就甲方的消防设备委托乙方进行维修,达成如下协议条款,共同遵守。
一、项目名称:
二、项目地点:
三、委托内容:
甲方委托乙方维修火灾自动报警/消防联动控制系统(包工包料)。
四、协议起止日期:
本协议自双方签字、盖章之日起即为生效,维修费用结清时本协议解除。
五、双方义务和责任:
1 、甲方需提供消防系统的全套竣工资料,如果竣工资料不全,应提供消防平面图或建筑结构图,以保证乙方的维护保养工作能得到顺利进行,其中包括消防水系统、电系统的系统图及平面图,主要消防产品资料等。在维护过程中,乙方如需原设计、施工单位提供有关资料,甲方应牵头做好协调工作。
2 、在对某些隐蔽工程进行维修时,乙方应尽量保护原设施,若不可避免要对原装修进行改动,由甲乙双方协商解决。
六、维修费用及其付款结算办法:
1 、经双方协商,该项工作维修费 元。 (大写:元整)。
2 、协议双方签字盖章生效后一周内支付协议额的%的.维护费,即元。(大写:元整)。
3 、协议维修项目内容运行正常,乙方提供一周内付清余款。
七、维修方案与质保期:
乙方应根据甲方公司维修标准开展相应的维修工作,保证系统的正常运行;乙方维修范围内项目质保期为一年(甲方人为损坏的,收取主要设备费用);质保金为维修费用的5%。
八、违约责任及纠纷解决方式:
1 、双方应严格遵守自己和责任条款,不遵守条款方承担相应责任。
2 、本协议一式四份,协议末尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签定补充协议。
3 、本协议及附件均为本协议不可分割的部分,同具法律效力。本协议及附件和补充协议中末规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
年 月 日
年 月 日
管道维修合同15
甲方:_____________
乙方:_____________
根据《中华人民共和国民法典》的规定,以及有关法律、法规,在自愿、平等的基础上,甲乙双方就管道维修工程事宜,经协商,达成一致,签订本合同。
第一条、工程名称
________________________。
第二条、工程地点
________________________。
第三条、承包方式
________________________。
第四条、工程造价
暂定总造价为______元(整),最终总造价以决算审计为准。
第五条、工程期限
_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止,共计_______日。
第六条、工程质量及验收
施工单位应依照建设单位提供的相关技术资料要求,严格按国家颁发的有关技术规范标准和有关部门的审批方案施工,以确保施工质量。施工期间建设单位应委派现场监督人员监督施工质量,并会同施工单位协商解决施工中疑难和隐蔽性工程质量验收、签证。工程竣工后,邀请质检部门专职检查人员与甲、乙双方共同参与验收,验收时乙方需提供本工程所用材料的检验报告和合格证等相关证件。
第七条、甲方责任
1、保证“三通”(水、电、路)施工条件。提供相关图纸技术资料,派现场监督人员监督工程质量进度。
2、有责任监督将全部工程款转入施工单位指定账户。
3、办理除质量技术监督部门外的所有法规性施工手续。
第八条、乙方责任
1、对施工环境的安全要检查监督,发现安全隐患要及时采取措施予以纠正。
2、乙方技术人员要持证上岗,认真研究图纸,安排好施工进度,把好质量关、安全关,坚持每天填写施工记录,每天清理现场垃圾,交工前彻底清理现场卫生。
3、遇特殊情况需及时与甲方说明情况,避免不必要的损失。
4、保证施工现场的施工安全,施工期间乙方发生的一切安全事故,均由乙方承担。
第九条、质量保修
保质期二年。在保质期内,乙方维修、改造或安装的部分(包括设备、管道等),在运行过程中出现问题(造成直接经济损失的,由乙方赔偿由此给甲方所带来的一切损失。)乙方无偿维修、更换(或另行安装)。因操作不当造成的事故,责任由甲方承担。
第十条、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明和征得对方同意后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十一条、违约责任
甲、乙双方一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的',损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
甲方:_____________
乙方:_____________
【管道维修合同】相关文章:
管道维修合同11-14
管道维修的合同01-07
管道维修合同04-10
(精选)管道维修合同05-30
管道维修合同排水管道维修合同11-14
消防管道维修合同12-01
【推荐】管道维修合同12-04
管道维修合同【热】12-04
关于管道维修合同12-09
【热】管道维修合同11-18