维修合同

关于维修合同集锦十篇

　　在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编精心整理的维修合同10篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

维修合同 篇1

　　委托方(甲方)：

　　服务方(乙方)：

　　经双方协商，实业有限公司(以下简称甲方)委托(以下简称乙方)维护甲方花苑酒店的配电室设备和楼内电气设备。协议内容如下：

　　一、职责划分：

　　1、甲方负责花苑酒店的配电设备的正常使用和现场电气设备可靠使用,确保运行设备不超负荷运行,从而延长设备运行周期。

　　2、甲方专业人员对乙方在花苑酒店配电室装置的配电设备的正常操作运行和现场电气设备维护工作专业部门负责人有生产指挥权。

　　3、甲方负责对电气设备日常的管理、协调处理检维修中与生产相关的事宜，积极配合乙方做好维护工作。

　　4、甲乙双方领导应就较重要工作进行及时沟通。

　　5、甲方应尽量提供正常维护所需的必要资料、图纸等，且资料、图纸是竣工资料及正在使用的。

　　6、乙方应严格遵守甲方现行的各种规章制度。

　　7、乙方在工作范围内应严格服从甲方有关职能部门的工作安排，切实为生产装置保驾护航。

　　8、乙方负责甲方花苑酒店运营及生产过程中的电气设备正常维护和检修。 9、乙方应确保所维护的电气设备的完好率达到花苑酒店配电装置规定的要求，且不低于中石油装置的维护要求。

　　10、乙方应配合甲方做好贯标认证工作,根据甲方的进度要求按时完成相应的工作。

　　12、乙方维护人员必须每日定时进行巡检,并做好巡检记录。

　　13、乙方应做到主要设备抢修不过夜，一般问题不过天，特殊情况协商解决。甲方需要乙方进行抢修时，乙方在接到通知后半小时内赶到现场并开始工作。 乙方确保所维护设备的安全平稳长周期运行。

　　14、乙方负责建立电气设备档案，整理积累和保管各种基础资料，报甲方处备案，维护所需的各种资料说明书,甲方应尽量提供,如不能提供,应由双方协 商解决.

　　15、维护中所需要的常规工具由乙方自行解决,随机带来的专用设备应由甲方提供。

　　16、乙方应根据甲方花苑酒店经营运行安排，合理安排检修，对到检修周期，但因装置长期运行没有检修机会而且必须检修的的电气设备，甲方应为乙方提 供检修条件，乙方应在最短时间内完成检修，如因甲方不能停工造成的损失由甲方承担，但排除以下情况：

　　①对二个月内即将到维修周期的主要电气设备，如遇装置停工机会，应提前安排检修而乙方未安排的。

　　②对已检修的电气设备运行不超过其1/3检修周期的。

　　二、双方权利：

　　1、甲方有现场指挥作业的权利，乙方应积极予以配合。

　　2、甲方对电气设备维护质量有检查评定的权利，甲方可不定期对乙方维护人员进行测评，对连续测评最后一名人员可要求乙方更换人员。

　　3、未经甲方安排的电气技措项目施工,甲方有权不予结算。

　　4、甲方负责提供安全的作业环境,并办理有关手续(如火票等相关手续)。

　　5、乙方负责审核管理配电室工作的第一、二种工作票等，对电气专业的施工队伍进配电室施工，由施工单位开具第一、二种工作票，乙方审核并配合操作 等，对非专业的队伍在配电室施工作业，由乙方办理相关手续并提出施工要求，同时进行监护。

　　6、乙方有向甲方上报电气设备大修改造项目建议的权利和义务。

　　7、乙方在维护时,对使用不正常、有故障的电气设备有权提出电气改造项目的建议权,并进行换型和选型，报甲方项目生产管理部及甲方相关职能部门批 准。

维修合同 篇2

　　甲方：**市**区新农村电力服务有限责任公司

　　乙方：

　　甲、乙双方本着诚实信用的原则，经友好协商后，决定签订本合同。

　　第一条 服务范围

　　１、服务地点：公司大楼及其附属楼及各供电所水电设备设施日常维护及相关工作，含安保、消防设备设施实施维护。

　　２、服务内容：完成甲方单位涉及水电的相关工作，如用水用电设备设施的安全检查；各类电器设备（空调主机及电脑硬件除外）故障的修复；消防设施设备检测、维修、保养及故障整修等。

　　３、合同服务期限：20xx年1月１日至20xx年12月31日

　　第二条 甲方的主要权利和义务

　　１、根据工作需要和企业的规章制度及本合同条款对乙方相关服务进行监督、检查。

　　２、乙方维修施工期间，甲方予以配合。

　　３、按照本合同有关规定，支付承包费用。

　　第三条 乙方的主要权利和义务

　　从合同生效起，提供的主要服务为：

　　１、全天候为甲方提供水电维修响应服务。在接到甲方的日常安装、维修或其他相关事宜需要乙方配合的通知后，乙方必须在1小时内或甲方指定的时间内到达现场。

　　２、每周对甲方办公楼、仓库及其附属区域消防、电气线路等巡检一次，发现和排除故障隐患。

　　3、其他与水电使用、安全相关的工作。

　　第四条 乙方在施工过程中要注意安全，因乙方责任发生的安全事故，其费用和责任均由乙方负责。

　　第五条 在日常的维护管理中，维护、修理过程中出现的非因乙方故意、过失造成的设备设施及其零配件的损坏，需要更换零部件的，费用由甲方承担；但因乙方的施工造成二次损坏的，由乙方免费更换。

　　第六条 费用结算：甲方全年支付乙方承包费用参万陆仟元整。

　　第七条 违约责任：乙方不能及时排除故障或达不到甲方的工作要求，影响甲方工作的正常开展，甲方有权相应减少支付乙方承包费用；造成甲方损失的，乙方要承担赔偿责任。

　　第八条 纠纷处理方式：双方因合同履行发生争议时，协商解决；协商不成时，可以向人民法院提起诉讼。

　　第九条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同未尽事宜，双方本着互利、互谅原则协商解决。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章签字）：

　　负责人签字： 负责人签字：

　　年 月 日 年 月 日

维修合同 篇3

　　合 同 号：

　　买方：XXXXX

　　卖方：XXXXX

　　买卖双方本着平等互惠的原则，经友好协商，现授权各自代表按照下述条款签署合同， 具体条款如下：

　　2.1 服务地点：

　　地址: 买方指定

　　联系人:联系人电话:

　　2.2 服务方式：

　　先服务，后付款。卖方服务，按本协议指定的地点，对机组进行检测，处理机组故障，若检测机组有备件损坏需要更换，更换备件的费用另计，不在此次报价范围内；服务完毕后，由空调使用部门与卖方现场服务工程师签定服务报告后，即视为本次服务结束。

　　3、 付款条件：卖方在合同签订后3日内提供服务，经买方验收后卖方开具不小于相应

　　支付金额的符合买方要求的发票，买方收到发票后支付全款。

　　4、 需方按以下信息向供方支付合同款：

　　5、 本合同未尽事宜合同各方均按《中华人民共和国合同法》执行。

　　6、 争议解决方式：因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，合同各方应首先

　　友好协商解决。如果协商不能达成协议，则应将争议提交供方住所地人民法院管辖。

　　7、 合同生效：本合同经合同各方授权代表签字盖章后生效，合同正本一式贰份，双方

　　各一份，具备同等法律效力。

　　8、 合同附件：本合同中如有附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法

　　律效力。

　　买方名称（盖章）： 卖方名称（盖章）： 公司

　　地 址： 地 址：

　　电 话：电 话：

　　传 真： 传 真：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　授权代表签字：授权代表签字： 日期：日期：

维修合同 篇4

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　甲方与乙方本着互利互惠原则，通过友好协商签定以下信息产品维修维护合同。

　　一、该合同所包括的信息产品如下：

　　产品名称：______________________

　　产品序列号：____________________

　　台数：____________________

　　金额：（人民币）_________________

　　备注：___________________________

　　二、由乙方为甲方提供信息产品免送维修服务，相应服务条款如下：

　　1、合同有效期内，乙方只对本合同所列产品实施上门维修，如需更换零件甲方应承担零件费用，且甲方不再拥有更换下来的旧零件的所有权。

　　2、如果乙方认为该产品需要取回修理，则乙方技术人员将直接前往甲方处取机。

　　3、合同有效期内，乙方将对本合同所列产品进行两次免费清洁。

　　4、除乙方的节假日外，每周星期___至星期______：___——___：___，是乙方执行该合同时间，乙方在接到甲方维修要求电话的第二个工作日是本合同的标准响应时间。

　　5、本合同不涉及有关软件或网络支持服务，凡涉及软件或网络支持问题的维修服务，均按照乙方收费服务标准收费。

　　6、乙方实施上门维修地点为该合同所包括的甲方信息产品现在（合同签字日）使用所在地。

　　7、甲方应对其专有的机密信息的安全自行负责。

　　三、合同生效及合同期限： 本合同经甲乙双方签字，盖章确认，且乙方收到合同全款后，方可生效。合同期限是________本合同生效日起一年整。

　　四、本合同一式两份，双方各持一份，具有同等效力。乙方拥有对本合同的解释权。

　　未尽事宜双方协商解决。

　　甲方签字：______________

　　甲方章：________________

　　签字日期：______________

　　乙方签字：______________

　　乙方章：________________

　　签字日期：______________

　　

维修合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　拟对学前楼室内进行电路安装及室外部分电路改造。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定，结合本工程具体情况，为了确保用材及施工质量，经双方协商同意签订本合同：

　　一、 维修改造项目

　　电路改造及维修

　　二、 施工方式：甲方采取包工包料的方式委托乙方具体负责组织施工，并由乙方负责施工的安全，若发生施工造成的安全事故，责任一律由乙方负责。

　　三、 工程质量

　　1、乙方按照甲方提供的要求施工，若发现有不合理部分，经甲乙双方共同协商，在取得明确一致的.施工方案后乙方方可再进行施工。

　　2、工程质量应达到抗震居民房建设评定标准的合格条件。符合相关安全、照明规定。并对质量负责（包修、包换。）

　　3、因乙方方面自身原因达不到工程质量合格要求，乙方应按甲方及其委派人员的要求返工、修改和重做，并承担返工、修改、重做等人工、材料等所有费用。返工、修改后仍达不到约定的合格使用条件的，乙方承担工程质量违约责任。

　　四、工价：共计人民币￥元（柒仟柒佰元整）。

　　五、建筑工期：工程必须在双方商定的时间内完工，工程结束由乙方彻底清理校内建筑物，确保校园干净卫生。

　　六、合同的生效与终止

　　1、本合同一式三份，甲乙双方当事人各执一份。

　　2、本合同自签订之日起生效。

　　3、在竣工验收合格、乙方将工程交付甲方、甲方支付工程款完毕后，该合同自动失效。

　　七、其他

　　以上合同，双方必须遵守。如经双方协商同意签订补充合同，补充合同与该合同具有同等法律效力

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：身份证号码

　　法人代表： 法人代表：

　　年月 日

维修合同 篇6

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　为了更好地发挥工程效益，做到有涝排得出，保证工程安全运行无事故，现将王港闸机电设备、观测设施和消防设施维修养护工程交由乙方实施，经甲、乙双方协商，签订如下合同：

　　一、工程数量：

　　1、2台6135柴油发电机组保养、20台电动机维修保养、19台启闭机保养，包括钢丝绳、闸门吊耳、滚轮；

　　2、更换测井管；

　　3、消防设施维修更换。

　　二、工程标准：

　　1、柴油机为三级保养，保养后累计工作时间不少于3000小时；

　　2、电动机保养，保养后累计工作时间不少于3000小时；

　　3、启闭机保养，保养后累计工作时间不少于3000小时；

　　4、观测井使用时限不少于三年；

　　5、消防设施保证拉得出打得响。

　　三、工程施工形式：

　　1、所有机械经拆解后，如需更换零部件，经甲方认可后由乙方购买，购买配件时甲方派员参加；

　　2、乙方负责技术工作，维修人员由乙方组织，但必须是具有机电工作经验的人员。

　　四、工程价款：

　　（一）人工机械费（34250、00元）

　　1、柴油机保养，每台3000元×2台，计6000元；

　　2、电动机保养，每台200元×20台，计4000元；

　　3、启闭机保养，每台1250元×19台，计23750元；

　　4、更换测井管，500元。

　　（二）材料费按实结算。

　　五、合同期限：

　　从合同签订之日起2个月内完成全部工程量，即20xx年11月30日前施工结束。

　　六、甲方责任：

　　1、为乙方提供生活便利，乙方参加施工人员由甲方安排住房二间，免收水电费，在甲方食堂代伙，伙食费用乙方自理；

　　2、整个施工期间，甲方需提供电力便利，且不收电费。

　　七、乙方责任：

　　1、接受甲方监督管理，按时完成合同规定的工程量，不得耽误甲方汛期水闸的正常运行；

　　2、整个施工过程中，乙方要加强对参加施工人员的安全教育，如发生安全事故，一切责任由乙方负责，与甲方无关；

　　3、在施工过程中，乙方要避开甲方开关闸时间，在开闸至关闸时间段内须停止施工，不得影响甲方正常开关闸；

　　4、所维修保养的机械必须达到合同规定的使用时间，如未达到使用时间，乙方必须无偿修复，且不得影响甲方的正常运行。

　　八、付款方式：

　　乙方在施工期间，施工人员伙食费由甲方先垫资，工程结束后半年内结清工程款的50%，余款在一年内结清，即20xx年11月30日前结清。

　　九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字（盖章）生效。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

维修合同 篇7

　　甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)

　　一、工程概况

　　1、工程名称：蓬安县房地产管理局楼号办公室维修

　　2、工程地点：蓬安县房管局

　　3、合同工期：开工日年月日，竣工日年月日，该工期包括法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间。因天气或其它因素影响施工，经甲方确认同意后乙方可以适当延长工期。

　　二、工程服务形式

　　包工、包料、包工期、包质量。

　　三、工程总价

　　暂定为人民币万元(最终以甲、乙双方确认的维修清单为准)。

　　四、结算方式

　　工程完工验收合格后付清全部工程款。

　　五、保修

　　1、自乙方维修工程完工后，乙方须对全部工程承担保修责任，保修期为年，自工程竣工验收合格并交付甲方之日起计算。

　　2、在保修期内，乙方应定期对施工工程进行巡访，做好回访记录，并对存在隐患的质量问题，予以及时解决。乙方现预留保修负责人的书面通信地址和电话，以便通知乙方进行维修。

　　六、违约责任

　　1、乙方逾期开工、逾期竣工或逾期履行其他义务的，每逾期一日，均应当向甲方承担暂定工程总造价‰的违约金，任何一项逾期达七日或累计出现三次以上(含三次)迟延履行的，甲方有权解除合同，乙方应当承担因此而造成的甲方的一切损失(包括甲方因此向第三方支付的赔偿金、违约金)。

　　2、乙方未经甲方许可停工达两日(含两日)以上的，甲方有权解除合同，乙方并应当无条件于两日内退场，双方于乙方退场后结算。

　　3、乙方违反本合同其他任何一项义务，经甲方通知其限期改正，期满后仍未改正的，甲方有权解除本合同，乙方应当承担因此而造成的甲方的一切损失。

　　4、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范及环保要求引起的工程质量问题，或与合同约定不符的，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。

　　5、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人，否则，甲方有权解除合同。

　　6、乙方维修过的部位所出现的工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。

　　7、凡因乙方原因导致本合同解除的，乙方应承担合同暂定价款10%的违约赔偿金，如该违约赔偿金不足以弥补甲方所受到的损失的(包括甲方因此向第三方支付的赔偿金、违约金)，乙方还应赔偿甲方所受到的损失。

　　七、安全施工

　　乙方按有关规定采取严格的施工安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果，乙方施工人员的人身安全由乙方负责。乙方应为施工人员购买人身意外伤害险及与工程施工有关的一切保险。凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故，均由乙方承担责任。

　　八、施工责任

　　1、甲方在乙方施工中为乙方提供水、电等便利，并负责同住户及下属有关部门协调。乙方按施工工艺要求施工。

　　2、乙方在施工中要保护好单位的方砖步道、花草树木，不能损坏。

　　3、工程竣工验收合格且交付使用前乙方负责对现场的一切设施和工程成品、半成品进行保护并承担费用。

　　4、乙方维修时必须每天将垃圾集中在甲方的指定地点，保持施工现场的清洁，并在甲方要求的时间内清除，竣工前做好卫生清扫和处理工作，否则，甲方有权委托他人清理，所发生的费用由甲方在应付给乙方的工程款中扣除。

　　5、在施工中随时接受甲方代表及其委派人员的质量检查、检验及监督，为检查、检验、监督提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，承担因自身原因导致返工、修改的费用。

　　6、本合同约定的维修工程必须由乙方自行完成，未经甲方同意，乙方不得将该工程擅自分包、转包或交由其他任何第三人完成，否则，甲方有权解除本合同。

　　九、其它

　　1、本合同壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

　　2、未尽事宜或合同执行中发生纠纷，双方应友好协商解决。协商不了，由该维修工程所在地人民法院解决。

　　甲方(签字)：乙方(签字)：

　　年月日年月日

维修合同 篇8

　　一．合同工作内容及范围：

　　1．协议范围：

　　甲方所辖所有设备。

　　2．工作内容：

　　甲方所辖所有设备的日常点检、维护保养、调试、操作、突发故障维修、仪表调校、设备改造等工作。

　　甲方所辖区域内建筑物、护油堤、管架、栈桥、通廊、护栏、工作场地、路面、草坪等附属设施的维护工作。

　　3．补充说明：甲方若在合同期内增加设备，仍属本合同范围。

　　二．工作标准：

　　1．保证所辖设备完好率95℅。

　　2．保证所辖区域内附属设施完好率100℅。

　　三．甲方的权利和义务：

　　1．甲方负责乙方工作安排和考勤，负责乙方人员的绩效考核，并根据考核结果支付劳务费。

　　2．甲方有义务对乙方工作人员进行必要的入库作业安全教育。

　　3．甲方承担委托设备的备品备件、损坏件等物资采购的费用。

　　4．甲方承担委托设备在维修协议期内的各种改造费用。

　　5．甲方负责所辖设备中的车辆、油罐、压力容器、安全阀门、计量仪表等年检费用。

　　6．甲方负责承建维修作业、备件存放的必备厂房。

　　7．甲方负责备品备件的采购及库存管理，并保证购品的出库及时性、可用性。

　　8．甲方有权审批乙方提出的检修计划、物资采购计划及乙方提出的大、中维修和设备改造方案。

　　9．甲方有权根据设备使用情况随时检查乙方的设备点检、维修、保养记录；组织包括乙方在内的设备联合检查，并对乙方工作提出监督、忠告、表彰、处理。

　　10．甲方有权随时检查乙方工作人员的资质证件，制止任何违章作业行为及方案执行。

　　11．甲方有权责令乙方对所辖设备设施的突发故障进行即时检修，并对乙方人员可能出现的违章或失职行为作出处罚。

　　12．甲方有权视情节轻重处罚或辞退乙方不称职的员工，乙方不得无故拒绝。

　　13．甲方承担由于必备物资采购不及时导致影响生产所带来的相关责任。

　　14． 甲方有义务及时支付本协议规定的费用。

　　四．乙方的权利和义务：

　　1．乙方有责任教育自己员工认真遵守国家法律法规和甲方的各项规章制度。如乙方员工在合同期内因违反国家法律法规和甲方的规章制度给甲方造成任何经济损失，将由乙方进行赔偿。

　　2．乙方提供的维修人员应具备良好的的职业道德。

　　3．乙方提供的维修人员应具备与委托设备相付的维修技能。

　　4．乙方提供的维修人员，如电工、电气焊工、仪表工等特殊工种，应具有国家相关部门颁发的、有效的证件；并做到持证上岗。

　　5．乙方有义务根据设备的实际使用情况，对相关的设备管理提出修改建议，协助甲方主管人员进一步完善其设备管理制度。

　　6．乙方有权参与并协助甲方制定大中维修和工艺设备改造计划及方案，但必须在得到甲方批准后方可执行。

　　7．乙方负责提供维修人员的维修工具；包括电焊、气割、切割、钻床等基本维修设施。

　　8．对甲方提供给乙方使用的维修工具，如乙方人员在使用过程中出现损坏丢失，将由乙方负责进行赔偿。

　　9．乙方须承担因所派人员工作失误（技能欠缺、维修迟缓或误操作所引起事故扩大）对甲方造成的经济损失。

　　10．乙方有权制止甲方人员在生产作业过程中有可能损坏设备的任何违章作业行为；并及时上报甲方设备主管

　　11．为保证设备及人身安全，乙方有权拒绝安装使用甲方采购的不合格备件。

　　12．乙方维修人员必须按要求填写设备运行和维修保养记录；认真执行甲方的设备管理制度。

　　13．乙方有义务参加甲方组织的设备联合检查，并对存在的问题进行及时处理。

　　14．乙方负责提供所属维修人员www.fdcew.com劳动保护用具的发放。

　　15．乙方提供所属维修人员资质证件年审费用，安全教育培训工作。

　　16乙方提供所属维修人员食住、交通和通讯工具的配备。

　　17乙方须向甲方提供所派维修人员详细个人信息资料。

维修合同 篇9

　　甲方:________

　　乙方:________

　　甲方同意将的渗漏维修工程全权委托乙方施工。根据<中华人民共和国合同法>以及有关规定，双方经充分协商，特签订本合同，以共同遵守。

　　一、渗漏维修范围:

　　二、选用材料:

　　1、聚氨酯注浆堵漏剂；

　　2、环氧砂浆；

　　3、m1500渗透性水泥密实剂；

　　4、遇水膨胀橡胶止水条；

　　5、聚氨酯密封膏；

　　6、pmc-421聚合物改性水泥基防水灰浆；

　　7、其它未注明材料

　　三、维修方案(由乙方提供详细的维修方案):

　　1、压力灌注氰凝；

　　2、骑缝凿槽扩缝，清理刷基层处理剂；

　　3、挤注pu密封膏或安止水条；

　　4、环氧砂浆填槽，环氧胶泥封缝；

　　5、喷涂m1500渗透结晶密实；

　　6、涂刷2mmpmc-421

　　四、承包方式:乙方包工、包料、包质量、包维修、包安全。

　　五、施工期限:30天，自________年________月________日至________年________月________日止。

　　六、工程价格及计算方法:

　　本合同采用总价包干方式，按________元/m2全费用综合单价计算，总计________㎡；

　　合同总金额为:________元。

　　全费用综合单价:综合单价是指为完成本工程施工(含技术条件、规范要求以及发包人的技术条件要求不明而隐含的其他工作)，并满足工期、质量、安全和工艺要求的综合费用。包括但不限于施工设备、劳务、管理、材料、运输、职能部门收费、安装及照明、维护、技术措施费、其他措施费、利润、不可竞争费、税金、合同执行过程中政策性文件规定及合同中包含的所有风险、责任等各项应有的费用。综合单价不会因人工、物料、税金、政府收费等升降而调整。

　　七、付款结算方式:

　　1、本工程完工验收合格且结算后15日内，支付合同金额的70%；

　　2、从验收合格之日起计算二年后如无漏水，支付合同金额的10%；如有漏水:①乙方免费保修后，支付合同金额的10%；②乙方未尽保修义务，甲方将在合同金额的10%中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方；

　　3、从验收合格之日起计算五年后如无漏水，支付合同余下金额的20%；如有漏水:①乙方免费保修后，支付合同余下金额的20%；②乙方未尽保修义务，甲方将在合同余下金额的20%中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方；

　　八、质量及保修:乙方对防水维修工程质量全面负责，做到不渗不漏，外观规整，对渗漏维修范围免费保修五年(人为或不可抗力造成防水层破坏除外)，从验收合格之日起计算。

　　九、甲方责任:

　　1、提供可以施工的条件给乙方，检查、监督乙方施工质量和进度；

　　2、组织对工程交工验收及办理结算。

　　十、乙方责任:

　　1、严格按施工工艺进行施工，确保工程质量。

　　2、严格按国家的安全规范和安全规程进行施工，如属乙方施工出现质量返工，一切责任和经济损失由乙方承担。

　　3、工程竣工后负责清理现场，做到工完场清。

　　4、在工程竣工验收后7日内向甲方提供产品合格证、检验报告单等竣工资料。

　　5、遵守甲方物业公司的相关规定及要求。

　　十一、现场负责人:本工程甲方委派为现场代表，全面对工程质量、进度、付款、签证等行使甲方应有的职责和权力；乙方委派为工程总负责人，全面负责工程施工质量、进度、安全等乙方应该承担的有关事宜。

　　十二、安全方面:在施工中发生的一切大小人身伤亡事故由乙方自负，甲方概不负责。

　　十三、违约责任

　　1、乙方延误工期，每延期一天，须向甲方支付违约金500元，因质量验收不合格而返工造成的延期交付，亦须按上述标准向甲方支付违约金。

　　2、乙方施工所选用材料和施工工艺如不符合合同约定，须向甲方支付违约金500元，乙方需马上改正，否则甲方有权解除本合同，无须向乙方支付任何款项，乙方自行承担相关损失。

　　3、甲方如迟延支付工程进度款和结算款，须按所欠金额每日千分之五的标准向乙方支付违约金。

　　十四、争方解决办法:在合同履行过程中如双方发生争议，首先应协商解决。如协商不成，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　十五、如有未尽事宜，双方协商解决。如双方签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

　　十六、本合同书双方签订之日起生效。本合同一式七份，甲方五份，乙方二份，自双方签字、盖章之日起生效。

　　甲方(印章):乙方(印章)

　　法人代表:________法人代表:________

维修合同 篇10

　　甲方:xx××房地产有限公司 (以下简称甲方)

　　乙方:xx××建设工程有限公司(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就××豪庭房屋维修事项协商一致,订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称:××豪庭房屋维修工程。

　　2、工程地点:xx市松江区××路×××号。

　　3、工程范围:本工程涵盖××豪庭部分住宅楼屋面、外墙体漏雨及室内墙面、棚面发霉维修等工程,具体内容见附件:甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单。

　　4、合同工期:开工日200×年×月×日,竣工日200×年×月××日,该工期包括法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间。因天气或其它因素影响施工,经甲方确认同意后乙方可以适当延长工期。

　　二、工程服务形式

　　包工、包料、包工期、包质量。

　　三、结算方式

　　甲、乙双方及监理人员就需要维修部位及工程量,进行技术联系单形式会签,工程量以甲、乙双方及监理人员签字确认后的技术联系单内容为基准,甲、乙双方依据xx市20xx定额进行结算,确定工程总造价。

　　甲、乙双方将双方签字盖章的结算书和甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单,作为合同附件附后。

　　四、工程总价

　　暂定为人民币××万元(最终以甲、乙双方确认的结算值为准)。

　　五、工程质量监督与检查验收

　　乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范及本合同约定进行施工,并随时接受甲方的检查,并为检查、检验提供便利条件,对甲方提出的问题,乙方应及时进行整改,维修工程结束后,由甲、乙双方及被维修房屋的业主共同对工程进行验收,验收合格以三方签字确认的《施工记录单》为准。在竣工验收时,对于甲方或业主确认的尚未修复的工程质量问题,由乙方负责按甲方的要求继续维修,并承担逾期责任。

　　六、工程款支付

　　1、工程款支付方式为支票。

　　2、合同签订且乙方正式开工后三日内,甲方支付乙方暂定工程总造价30%的工程款。

　　3、施工完毕且竣工验收合格并且工程交付使用后十五日内乙方须向甲方提交结算报告,双方按本合同约定标准进行结算,结算值经甲方确认后,甲方向乙方支付至结算值的60%。

　　4、乙方维修过的部位经过一个雨季过后,未发现渗漏、发霉现象,甲方于200×年×月××日前向乙方支付至结算值的95%。

　　5、剩余5%工程款留作保修金,保修期满后十日内如无质量问题甲方将保修金余额无息返还给乙方。

　　6、甲方每次付款的同时,乙方应向甲方出具同等金额的工程款发票,否则,甲方有权拒绝支付工程款。

　　七、保修

　　1、自乙方维修工程完工后,乙方须对全部工程承担保修责任,保修期为5年,自工程竣工验收合格并交付甲方之日起计算。

　　2、工程保修金为工程款的5%,保修期满后十日内,甲方将保修金的剩余部分无息返还。

　　3、保修期内,如维修工程出现质量问题,乙方应保证接到甲方通知后2小时内派人进行检查及维修,并应在甲方确定的合理期限内修复完毕,如乙方逾期未派人修复或二次维修后仍出现问题的,甲方有权另行委托他人维修,所需费用和甲方因此受到的损失均由乙方承担。

　　4、乙方在施工中必须严格按施工工艺要求操作,维修后的工程如果再出现发霉、渗漏问题,乙方应在接到甲方通知后两天内修复完毕,并承担由于再次出现发霉、渗漏问题而引发的一切影响和经济赔偿的后果。如住户装修、物品遭受损失的赔偿等。

　　5、在保修期内,乙方应定期对施工工程进行巡访,做好回访记录,并对存在隐患的质量问题,予以及时解决。乙方现预留保修负责人的书面通信地址和电话,以便通知乙方进行维修。

　　乙方保修负责人姓名:×××

　　联系电话:×××

　　通讯地址:×××××××× 邮政编码:×××

　　八、违约责任

　　1、乙方逾期开工、逾期竣工或逾期履行其他义务的,每逾期一日,均应当向甲方承担暂定工程总造价5‰的违约金,任何一项逾期达七日或累计出现三次以上(含三次)迟延履行的,甲方有权解除合同,乙方应当承担因此而造成的甲方的一切损失(包括甲方因此向第三方支付的赔偿金、违约金)。

　　2、乙方未经甲方许可停工达两日(含两日)以上的,甲方有权解除合同,乙方并应当无条件于两日内退场,双方于乙方退场后结算。

　　3、乙方违反本合同其他任何一项义务,经甲方通知其限期改正,期满后仍未改正的,甲方有权解除本合同,乙方应当承担因此而造成的甲方的一切损失。

　　4、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范及环保要求引起的工程质量问题,或与合同约定不符的,无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期,均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。

　　5、未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人,否则,甲方有权解除合同。

　　6、乙方维修过的部位所出现的工程质量问题在未解决前,甲方有权拒绝支付任何款项。

　　7、凡因乙方原因导致本合同解除的,乙方应承担合同暂定价款10%的违约赔偿金,如该违约赔偿金不足以弥补甲方所受到的损失的(包括甲方因此向第三方支付的赔偿金、违约金),乙方还应赔偿甲方所受到的损失。

　　九、安全施工

　　乙方按有关规定采取严格的施工安全措施,承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果,乙方施工人员的人身安全由乙方负责。乙方应为施工人员购买人身意外伤害险及与工程施工有关的一切保险。凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故,均由乙方承担责任。

　　十、施工责任

　　1、甲方在乙方施工中为乙方提供水、电等便利,并负责同住户及下属有关部门协调。乙方按施工工艺要求施工。

　　2、乙方在施工中要保护好小区内的方砖步道、花草树木,不能损坏。在住户家维修要严格遵守物业规定的制度,如有住户投诉或乙方损害物品,甲方有权在应付乙方的工程款中扣除。

　　3、乙方指派×××为本工程驻工地代表,按本合同要求组织施工,保质、保量、按期完成本合同规定之内容。并负责与甲方进行沟通、联系,该负责人向甲方所作出的针对本工程任何承诺、保证、函件、签字、确认等均视为乙方的行为,均由乙方承担责任。

　　4、乙方严格按照甲方确认的施工做法以及质量标准要求进行施工,做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,确保工程达到合同约定及甲方要求。

　　5、工程竣工验收合格且交付使用前乙方负责对现场的一切设施和工程成品、半成品进行保护并承担费用。

　　6、乙方维修时必须每天将垃圾集中在甲方的指定地点,保持施工现场的清洁,并在甲方要求的时间内清除,竣工前做好卫生清扫和处理工作,否则,甲方有权委托他人清理,所发生的费用由甲方在应付给乙方的工程款中扣除。

　　7、在施工中随时接受甲方代表及其委派人员的质量检查、检验及监督,为检查、检验、监督提供便利条件,并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改,承担因自身原因导致返工、修改的费用。

　　8、维修施工所需办理的一切审批手续(指按有关法律法规规定需报批的项目)由乙方负责办理并承担费用,一切责任由乙方承担。

　　9、本合同约定的维修工程必须由乙方自行完成,未经甲方同意,乙方不得将该工程擅自分包、转包或交由其他任何第三人完成,否则,甲方有权解除本合同。

　　10、乙方在维修过程中应注意与维修业主保持良好的沟通,避免产生纠纷,如因乙方原因与维修业主产生纠纷而使甲方受到损失的,由乙方承担责任,甲方有权在应付乙方的工程款中扣除,不足部分甲方有权向乙方追偿。

　　11、乙方在维修施工过程中应注意爱护甲方及业主的财产、物品,不得破坏小区内的建筑物及相关设施、设备。在维修工程中,凡由于乙方原因导致甲方或第三人人身或财产损害的,乙方应当予以赔偿。甲方有权在应付乙方的工程款中扣除,不足部分甲方、业主或有关权利人有权向乙方追偿。

　　十一、其它

　　1、本工程如涉及工程价款的确认,相关的确认需经甲方代表、甲方预算部门确认并加盖甲方公章后为有效,其他人(除法定代表人)签字或缺少前述任一确认、或非加盖甲方公章(例如签证章等),甲方均不予认可。

　　2、如涉及工程量的确认,必须经甲方代表、工程部经理共同会签且加盖甲方签证专用章后方为有效,缺一不可。

　　3、甲、乙双方确定的结算书和甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。

　　4、本合同壹式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份,本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

　　5、未尽事宜或合同执行中发生纠纷,双方应友好协商解决。协商不了,由该维修工程所在地人民法院解决。

　　甲方:xx××房地产有限公司 乙方:xx××建设工程有限公司

　　(盖章) (盖章)

　　法定代表人:×× 法定代表人:××

　　(签字) (签字)

　　经办人:×× 经办人:×××

　　(签字) (签字)

　　签订日期:20X×年×月×

【维修合同】相关文章：

维修的合同06-23

维修合同怎么写 维修合同范本11-24

空调维修合同06-23

物业维修合同06-17

电梯维修合同06-18

屋面维修合同06-14

维修合同模板11-19

维修合同的范本03-29

简易维修合同04-21

汽车维修合同04-23