【精品】授权委托书模板9篇
在委托人的委托书上的合法权益内，被委托人行使的全部职责和责任都将由委托人承担。在快速变化和不断变革的新时代，我们在很多事务中使用委托书的情况与日俱增，那么你有了解过委托书吗？下面是小编收集整理的授权委托书10篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
授权委托书 篇1
委托人：
住所地：
身份证号：
联系电话
受托人：
住所地：
身份证号：
联系电话：
委托人 因经营 需融资20xx万元，现就有关融资事宜特别授权受托人 代为办理。代理人的代理权限包括但不限于下列事项：
1、有权代表委托人与相关资金方进行前期沟通、洽谈;
2、与相关资金方达成融资合作意向时有权代表委托人签订融资意向合作书;
3、有权代表委托人就相关融资条件、时间、借款利率或股权融资、融资担保条件等与相关资金方洽谈或作出相关承诺等，受托人对此均予以承认(遇特别重大事项需事先向委托人报告);
4、代表委托人与相关资金方就融资事宜达成融资意向后，委托人应积极配合相关资金方就融资事项进行必要的调查、论证等并提供相应条件，直至签订融资合同(签订融资合同时由委托人自行签订)。
上述委托事项自本委托书签发之日至委托事项办理完毕之日止。受托人需亲自处理上述委托事项，无转委托权。
委托人：
4月2日
授权委托书 篇2
因我工作忙，有外欠我的债务要想追回。欠款人： 现委托理此事。
委托权限：调解、和解，被委托人不能做逼供手段，和气守法守规追讨。
委托期限： 特别申明：在追讨债权实现过程中，一切以合法途径和程序运作，如有违法行为或导致任何损失，与委托人无关。
被委托人：xxx
委托人：xxx
日期:20xx年xx月xx日
授权委托书 篇3
一、委托监理单位：XX监理有限公司
二、总监理工程师：XXX;专业监理工程师：XXX;监理员：XXX
三、委托监理工程范围和内容：
1、监理范围：XX县XX区安置房二期工程建筑、结构、给排水、电等详见施工图所明确的建筑施工内容。
2、监理工作内容：施工阶段监理。
四、监理单位在委托的工程范围，享有以下权利：
1审查施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和安全保证体系并监督实施。
2参与工程结算的审查。
3、选择工程总承包的建议权。
4、选择工程分包人的认可权。
5、对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。
6、对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议，如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。
7、审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
8、主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
9、征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告，则应在24小时内向委托人作出书面报告。
10、工程上使用的材料和施工质量的检验权。对不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用;对不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。
11、工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
12、在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。
监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人，在监理过程中如发现工程承包人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。
在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求)，均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。
五、建设单位赋予监理工程师的权力是：
1、发现建设工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求
的，应当报告建设单位要求设计单位改正。
2、认为工程施工不符合设计要求、技术标准和合同约定的，或者可能产生工程质量或安全隐患的，有权要求建筑施工单位改正。
3、对影响建设工程主体结构质量和安全的建筑材料、构配件和设备，未经签字认可，不得在工程上使用或安装;对其他质量不合格的建筑材料、构配件和设备，要求施工单位停止使用;未经监理工程师签字认可，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序施工。
4、对隐蔽工程进行验收;未经监理工程师签字认可，不得进行下道工序施工。凡涉及工程造价增减的隐蔽工程和工程变更及相关的工程费用，须报建设单位审核，并由建设单位代表与总监理工程师共同签字认可。
5、建议撤换不合格的承接建设工程项目的单位、项目负责人或者有关人员。
6、建议撤换不合格的建设单位项目负责人，并有权向有关主管部门反映。
7、计划进度与建设工期上的确认与否决权。
8、工程计量、工程款支付与结算上的确认与否决权。
9、施工组织协调上的主持权。
在特殊情况下，如出现危及生命、工程或财产安全的紧急事件时，监理工程师有权指令承建单位实施解除这类危险的作业，或必须采取的其他措施。
XX公司
法人代表：
20xx年6月20日
授权委托书 篇4
委托方单位（法定代表人（负责人））：
被委托方姓名:
被委托方身份证号：
被委托方工作单位： 职务： 联系电话（手机）：
固定电话：
兹委托 办理 事宜。 具体授权范围如下：
1、代委托方接受行政机关依法告知的权利;
2、代委托方提交申请材料的权利;
3、代委托方在行政许可材料及相关文书上签字;
4、代委托方接受行政许可决定;
5、其它权利： 无 。
委托期限： 年 月 日至 年 月 日。
委托方单位（法定代表人（负责人））签字（公章）：
被委托方（签字）：
年 月 日
附：委托方单位（法定代表人（负责人））、被委托人身份证（原件）复印件！
授权委托书 篇5
当你不方便自己去收房的时候就要委托他人去办了，这时候就要涉及到收房委托书啦，那么收房委托书怎么写?小编为大家收集了两篇关于收房委托书的范文，希望可以帮助到您!
房屋委托书是指委托人为了授权他人代为办理房屋的购买、出售、互换、继承、受遗赠、租赁、抵押等事宜而单方签署的法律文书。房屋授权委托书怎么写?请看委托书栏目的小编为您准备的《房屋授权委托书样本》。
委托人: 性别: 出生日期:
身份证编号: 暂住证号:
住址:
被委托人: 性别: 出生日期:
身份证编号: 暂住证号:
住址:
兹授权我单位人员 身份证号码 电话 和 身份证号码 电话 携带我单位有关资料原件前往你行办理 账户 相关业务(共计 项〔大写〕)。
委托原因及事项:
本人_________准备购买______________________________房屋(房产证号为:_____________),现因本人工作繁忙,不能亲自办理相关手续,特委托____________作为我的合法代理人全权代表我办理如下事项:
1:代为办理该房产立契过户,税务登记及与之相关的一切手续
那么交通事故委托书怎么写?主要包括哪些内容?哪些条款是必备的内容?下面为你介绍交通事故授权委托书样本，欢迎大家借鉴!
全权办理所转让上述房产的水、电、物业管理、煤气、有线电视、电话、网络费以及其它相关过户、销户手续。
2:代为领取房产证
3:代为签署与交易有关的合同文件等
4:代为办理银行放款手续及借贷资金的划转,解冻等与之相关的一切手续
年 月 日
委托人签字:
授权委托书 篇6
兹授权 (姓名) (职务)作为本企业的全权代表。就 ___________ 全权代表全过程直至合同的'签订、履行中的一切事务，均代表我单位全权处理和决定。我企业对被授权人签署的所有文件、协议及合同负全部责任。
在收到_________撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件、协议及合同(在本协议有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。
授权单位： (盖章)
地 址：
法人代表签字和盖章：
职 务：
日 期：
全权代表签字：
职 务：
授权委托书 篇7
委托人 根据法律的规定，特聘请 律师事务所律师 为 案的辩护人。本委托有效期自即日起至 止。
委托人：
年 月 日
(注：本委托书一式三份，委托人、律师事务所各持一份，交人民检察院或人民法院一份。)
授权委托书 篇8
委托人： xxx
性别： x
出生日期：
身份证编号：
住址：
被委托人： xxx
性别： x
出生日期：
身份证编号：
住址：
委托原因及事项： 本人工作繁忙，不能亲自办理xxxxx相关手续，特委托____________作为我的合法代理人全权代表我办理相关事项，对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我均予以认可，承担相应的法律责任。
委托期限：自签字之日起至上述事项办完为止。
委托人有(无)转委托权。
委托人：
xxxx年x月x日
授权委托书 篇9
律师的我国《律师办理刑事案件规范》第12条又明确规定：“律师受理刑事案件，应当在侦查、审查起诉、一审、二审各个阶段分别办理委托手续;也可以一次性签定委托协议，但应分阶段签署授权委托书。”...
代理权限：特别授权，即代为起诉、代为承认、变更、放弃诉讼请求，代为和解，代为提出上诉、反诉，代为参加诉讼、签收法律文书，代为申请强制执行，代为接收法院退费、执行款物，代为查询婚姻登记档案，代为查阅案件档案资料等。(委托人可委托案件情况选择其中一项或数项)
委托权限：参与调解和签署和解协议;参加法庭开庭;调查、提交有关证据;代书和代收法律文书;代为承认和放弃诉讼请求;代为变更诉讼请求、撤诉、提起反诉等。
(委托经济、民事、行政等案件代理人的，须写明代理权限，特别授权的，应写明授权的具体范围，如代为起诉、提出反诉、进行和解、撤诉、上诉、签收法律文书等)
1.
本单位作为公司名称股份有限公司的股东，由xx全权委托 _________先生(女士)出席公司于 ×× 年 ×× 月 ×× 日召开的 ××年度股东大会即第××次股东大会，并对会议议案行使如下表决权：
本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人(有权/无权)按照自己的意思表决。
序号 1 2 3 4 5 6 7 议 案 (同意、 弃权、 反对、回避)
委托人盖章：
委托人营业执照号码：
委托人持有股数：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席XXXX股份有限公司XXX年第二次临时股东大会，并代为全权行使表决权，并签署相关文件。本授权书不作特别指示，受托人可以按自己的意思表决。本公司愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。
受托人身份证号码：
委托日期：
效日期：
代理权限：特别授权，即代为起诉、代为承认、变更、放弃诉讼请求，代为和解，代为提出上诉、反诉，代为参加诉讼、签收法律文书，代为申请强制执行，代为接收法院退费、执行款物，代为查询婚姻登记档案，代为查阅案件档案资料等。(委托人可委托案件情况选择其中一项或数项)
根据刑事诉讼法的规定，特聘请 律师事务所律师 为 案件被告人(犯罪嫌疑人) 的辩护人。本委托书有效期自即日起至 止。
受托人签名：
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受 托人投票;本授权委托书打印件和复印件均有效。
2.
公司名称xxx股份有限公司董事会： 本人作为委托人，由xxx委托 (公司名称公司董事)代表本人出席定于××年××月××日召开的第××届董 事会第××次会议，并授权其表决本次董事会的相关议案。
特此委托
委托人：
委托代理人须写明代理权限，特别授权的，应写明授权的具体范围：代为起诉，陈述事实，参加辩论和调解，代为提出、承认、放弃、变更诉讼请求，提出反诉、进行和解、撤诉、上诉、签收法律文书。
公司名称xxx股份有限公司董事会： 本人作为委托人，由xxx委托 (公司名称公司董事)代表本人出席定于××年××月××日召开的第××届董 事会第××次会议，并授权其表决本次董事会的相关议案。
二○××年××月××日
【【精品】授权委托书模板9篇】相关文章：
【精品】授权委托书模板汇总7篇05-16
【精品】授权委托书模板集合九篇04-15
【精品】授权委托书模板汇总5篇04-02
【精品】授权委托书模板集锦八篇03-26
【精品】授权委托书模板集锦8篇03-18
【精品】授权委托书模板汇编八篇03-11
【精品】授权委托书模板汇编五篇05-23
【精品】授权委托书模板汇总八篇05-16
【精品】授权委托书模板汇编七篇04-21
【精品】授权委托书模板锦集7篇04-05