工程施工合同(14篇)
随着法律知识的普及，关于合同的利益纠纷越来越多，它可以保护民事法律关系。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编帮大家整理的工程施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
工程施工合同 篇1
甲方：
乙方：
为确保工程项目顺利完工，经甲乙双方充分协商，并在此基础上达成如下协议内容：
1、工程项目：s207线吉河桥便道抢修工程。工程内容包括：环境协调、路基土石方、简易路面、钢便桥、道路安全标志、后期养护及旧桥的交通管制等一切工作。
2、工程总价： 元(大写 元)。
3、工程工期：自____年____月____日至____年____月____日，工期17天。
4、工程质量：乙方必须按照公路工程相关项目的技术规范、规程要求施工，认真选择施工方案及施工工艺，对关键工序的施工方法和工艺，必须报经甲方或甲方代表审查同意后方可实施。工程质量乙方负全部责任。
5、工程安全及法规制度
①、合同签订后由甲方安全、生产负责人对施工现场进行移交，乙方应对全部施工现场作业和施工方法的适应性、稳定性和安全性负责，甲方不承担责任。
②、乙方在合同执行期间，应对工程中的所有结构、材料、设备、临时工程等进行积极保护，如因管理不善造成的经济损失，由乙方全部自理和承担相关责任。
③、乙方应加强安全生产管理，并做到安全生产、文明施工，由于管理不善或民工的过失，或第三者原因造成自身或第三方的人身伤亡，机械设备及其它财产损失事故等，均由乙方自行负责处理并将事故处理结果向建设单位书面汇报，甲方不负任何责任，也不支付任何费用。
④、爆破人员必须持有机关核发的'爆破证，采购的火工器材要有运输证、存放证，存放要分类，建帐，严格实行领发制度，绝对不能流向其它工地或他人。
⑤、合同执行期间，乙方应自觉遵守国家、地方政府及有关部门颁布的法律、法规和制度，否则产生的一切后果由乙方承担，乙方应按国家和地方政府的有关规定及时上缴应承担的各种税费。
⑥、乙方在施工期间所发生的外部环境由乙方自行处理，必要时甲方予以协助，所发生的一切费用由乙方承担。
6、工程结算及支付
①、工程中期借款额度以上月实际进度并检验合格工程价款的60%。
②、工程完工后一个月内办理工程价款结算手续。
7、其它：
①、本协议为总价合同，合同执行期间单价不予变更。
②、本协议一式四份，甲方、乙方各二份。
③、本协议自签字之日生效，止于新建桥梁施工单位进场交付后完毕。
④、其它未尽事宜双方另行协商解决，并订立补充条款为准。
8、附件：施工图纸及及材料供应。
8.1、合同签字后，由建设单位提供图纸壹份，未经同意不得将图纸交第三方。
8.2、完成本合同工程所需的材料均由乙方负责采购、验收，所有材料运输和保管，甲方不承担任何费用，对进场的材料应按照规范要求分批抽检，合格后方可使用。对于不合格材料乙方应及时清除施工现场。材料试验由施工员现场取样，所发生的一切费用由乙方自理。
甲方：
法定代表：
乙方：
法定代表：
____年____月____日____年____月____日
工程施工合同 篇2
发包人（全称）：__________________________________________________________________
承包人（全称）：__________________________________________________________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：______________________________________________________________________
工程地点：______________________________________________________________________
工程内容：______________________________________________________________________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：___________________
资金来源：______________________________________________________________________
二、工程承包范围
承包范围：______________________________________________________________________
三、合同工期：
开工日期：______________________________________________________________________
竣工日期：______________________________________________________________________
合同工期总日历天数_________________天
四、质量标准
工程质量标准：__________________________________________________________________
五、合同价款
金额（大写）：_____________________________元（人民币）
￥：_____________________________元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的.期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：________ 年__________ 月__________ 日
合同订立地点： _________________________________________________________________
本合同双方约定_________________________________________________________后生效。
发包人：（公章）_______________________承包人：（公章）______________________________
住所：_______________________________住所：______________________________________
法定代表人：_________________________法定代表人：________________________________
委托代表人：_________________________委托代表人：________________________________
电话：_______________________________电话：______________________________________12
工程施工合同
传真：_______________________________传真：______________________________________
开户银行：___________________________开户银行：__________________________________
账号：_______________________________账号：______________________________________
邮政编码：__________________________邮政编码：_________________________________。12
工程施工合同 篇3
甲方：_____________________
乙方：_____________________
甲乙双方根据国务院《装饰管理条例》及有关规定，签定本合同，并共同遵守。
一、施工内容：
尺寸详见附件。
二、施工日期：____年____月____日至____年____月____日完工，如工程日期需要续延，经甲乙双方协商确定。
三、施工总造价：___￥此造价为最终结算价。
四、结算方式：签订合同后甲方先付元预付款给乙方，余款在工程完工后日内甲方一次性付给乙方，金额。
五、双方责任：甲方认真履行合同各项条款，并向乙方提供必须的施工场地及水、电源和必要的施工条件;负责施工队清理好场地障碍物，做好施工前的准备;负责验收、签证、结算;如有外来因素对施工不利，应做好协调和排除工作。施工中由甲方所造成对乙方人员损伤，由甲方负责。乙方必须严格按图纸的要求进行施工;应遵守甲方所在单位的一切规章制度，做到安全文明施工;保质、保量按时交工。工程中乙方所造成人员损伤由乙方负责(如停电、水、天气变化等延误工期，不算施工工期)。
六、工程维修：工程安装验收后，乙方负责保修月，保修期____年____月____日至____年____月____日。保修期内，乙方施工原因造成的.质量问题由乙方无偿保修。
七、违约责任：若一方违约，违约方需向对方支付合同总金额%的违约金。
八、合同一式两份，甲乙双方各持一份。
九、设计方案样稿、样本为合同附件，与合同一并保存，具有同等的法律效力。
十、未尽事宜，经双方协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同 篇4
甲方：________
乙方：________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方诸暨项目护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如下合同条款，双方严格遵守执行。
一、工程概况
1、工程名称：诸暨项目护坡工程(以下简称本工程)。
2、工程地点：诸暨(诸安快速道旁)
3、工程内容：甲方指定范围内土坡护坡加固工程，内容包括：工作面平整、脚手架搭设和拆除、锚杆布设、钢筋和钢丝网布设、排水沟布设、喷浆等全部护坡施工内容。
4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等
二、建设工期
总工期30天(从开工之日起至工程完工之日止)，开工日期以甲方通知为准。本合同工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。
三、承包单价
1、本工程价款实行综合单价包干：22元㎡。
2、上述综合包干单价包括但不限于：乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护所需全部费用，以及利润和税金等。
3、前述包干单价确定后，在包干价范围内，本合同不再执行与工程计价有关的定额及文件，也不再因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，乙方更不得以亏损等为由要求甲方增加合同价款，相关可预见及不可预见的一切合同风险已经合同各方预见。
四、工程量计量
所有结算工程量以甲方现场收方数量为准。
五、工程款支付
1、乙方按甲方要求完成本合同指定的工作量，并经甲方确认后十个工作日内一次行付清(乙方收款前提供，并应向甲方出具民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺)。
2、如乙方违约，甲方有权暂停工程款的支付直至乙方违约行为消除或取得甲方书面谅解之日止。如乙方的违约行为属于根本性违约的，甲方有权视情节减少或全部拒付工程款。
六、双方职责
(一)甲方职责
1、负责在乙方进场前2天提供施工场地，并配合乙方施工前的测量工作。
2、协助乙方办理相关手续，协助乙方解决施工现场周边关系。
3、提供乙方施工所需材料，如水、水泥、河砂、铁丝、钢丝网等。甲方提供给乙方的材料需经乙方签收，如有浪费和损坏，乙方需照价赔偿。
4、做好施工质量、工期的监督工作和工程质量的验收工作。
5、配合乙方进行设备场内转运。
6、向乙方提供水源电源接口。
(二)乙方职责
1、指派 作为乙方履约代表暨项目负责人，全权代表乙方履行本合同，代表乙方处理相关工程事务，签收相关工程文件等。
2、应严格遵守安全生产、文明施工规范，确保安全生产和施工质量，承担施工过程中的'所有责任，严格执行政府有关部门的法规及政策。
3、应在施工现场设置警示标志并严格人员进出管理，防止无关人员进入施工现场。
4、自行管理其现场员工，如发生安全事故及其他人身伤亡事故，均由乙方自行负责处理并承担一切经济和法律责任。
5、负责工程资料的整理、归集。
6、不得拖欠民工工资，工程完工前应处理完毕工伤事故等工程及与工程有关的事务。乙方应在工程完工后____日内向甲方提供民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺。
七、争议解决
履行本合同如发生争议，由甲、乙双方友好协商解决，协商后达成一致意见的补充协议是本合同的一部分;如协商后不能达成一致意见或一方不愿意协商的，则交由本工程所在地有管辖权的人民诉讼解决。
八、施工工艺要求及工程验收标准
1、施工前对施工面进行清理，要求坡面平整，无树根石块以及其他尖状物，土质表面无宽度超过3c的裂缝。
2、铁丝布设：竖向布置，间距2，上部用直径16以上钢筋牢固地固定在地面上，露出地面不得超出5c。
3、钢丝网布设：满铺，并与铁丝绑扎，绑扎间距小于50c。离地面不得大于2c。并用直径6的钢筋固定在土层上。
4、排水孔的布设：用15c长32线管间距2布设。喷浆前用亮胶封住外口，并与钢丝网绑扎固定，喷浆成型后拆除亮胶。
5、排水沟的布设：边坡上部距边1.2设置排水沟。根据地形确定坡度,但必须保证沟底无积水。
6、混凝土浆不得有漏喷、掉浆，喷浆完成面不得集水,钢丝网外露不得超过5%，铁丝不得外露。
九、违约责任
1、如甲方逾期付款(因乙方原因除外)，每逾期____日，应向乙方支付合同总价1%作为违约金。
2、如乙方逾期完工，每逾期____日，应向甲方支付合同总价1%作为违约金。
3、乙方施工质量验收不通过延期整改的，所导致延期部分不作签证。乙方除支付违约金外还需承担因延期所导致甲方的经济损失。
十、附则
1、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，两份具有同等法律效力。
2、本合同自甲、乙双方签章之日起生效，至本合同中的全部合同权利义务关系完结后自然失效。
甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________
________年____月____日 ________年____月____日
工程施工合同 篇5
甲方：__________
乙方：__________
依据《中华人民共和国合同法》之规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款，订立本合同。
第一条工程概况
工程名称：__________
工程地点：__________
工程范围：__________
工程内容：__________
签约地点：__________
第二条设备要求及设备清单
乙方向甲方所提供的设备应当是全新的且是合同指定的产品。设备报价单详见本合同的附件1，该监控工程报价单由双方在签订本合同时一并予以确认，经签字盖章后作为本合同不可或缺的部分。
第三条工程款及支付方式
本合同项下的工程款总额为￥__________元整，大写：人民币__________整。工程款支付方式为：公对公转账
1、本合同签定后7日内，甲方支付乙方总工程款的40%作为预付款，即￥ __________元整，大写人民币: __________整。预付款到位后乙方开始安排设备的采购，并根据甲方通知后乙方按时进场施工。
2、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收，验收合格并稳定运行一周后，经双方签字确认，乙方开出总工程款发票于甲方，甲方收到发票后应在7日内支付乙方总工程款的55%，即￥__________元整，大写：人民币__________整。剩余工程款总额的5%做为一年质保金，保修期一年届满后10日内支付尾款5%，￥ __________元整，大写：人民币__________整即给乙方。
3、上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和一年期的设备保修、维护费用、税金。
4、如施工过程中甲方要求变更工程规模、设备规格或增加设备材料，所增加的费用则由甲方承担。
第四条工程建设期限
合同签订，预付款到位后，根据甲乙双方商定日期，最多不超过5天入场，整个施工工期为__________天(_________年__________月__________日开工，_________年__________月__________日以乙方按照设计要求完成设备安装调试，并能正常投入使用，如遇到不可抗力因素或甲方要求工程规模和设备规格变更则由甲乙双方另行协商延迟完工日期。)
第五条产品质量及安装调试要求
1、乙方按照要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好。
2、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责在5个工作日内完成安装布局设计图纸，在甲方对设计图纸确认后，方能开始设备安装、调试，要求做到布局合理、布线规范，便于使用和维护，符合国家相关技术标准。
3、甲方付清总工程款的40%后，应负责提供系统安装和调试的必要条件，做好施工方的现场协调工作，积极为乙方提供良好的工作环境。条件具备后，甲方通知乙方开始施工。乙方应当在接到甲方通知后__________日内将工程安装完毕，在安装完毕后7日内调试完毕。
4、系统安装、调试过程中如有不符合技术要求的，应立即返工直到达到标准。
5、乙方施工过程中需保证以下起码标准：
(1)所有线路封闭，不存在任何电源线材外露;
(2)所有隐蔽工程在甲方检验并书面确认后进行隐蔽;
(3)所有摄像头视频设备能稳定运行，不存在任何不稳定或黑屏;
(4)所有线路排线科学、有序，不存在任何可能导致线路混乱不清、短路的情况。
6、由甲方提供安装场地和电源。
第六条技术标准和质量保证
1、布线标准：乙方监控系统布线方案，严格遵照国际《民用闭路监控电视系统》GB50198-94。
2、乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准，该等设备应能达到系统稳定运行的'要求，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换产品，由此带来的损失由乙方承担。
3、乙方对监控布线、设备质保期限为一年。
第七条工程设备的验收
甲方付清预付款后，乙方应及时将工程设备及其部件运送到甲方指定的地方，由甲乙双方负责保管。
第八条技术支持及售后服务
1、在系统正式投入施工后，乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施，并保证进度。
2、乙方的施工安装调试应严格按规程进行，并接受甲方的监督。
3、乙方为甲方培训1至2名操作人员，要求能达到正确使用和维护设备。
4、乙方承诺质保期内如遇产品质量和系统调试问题，经电话面授无法解决的，乙方将在24小时内到项目现场进行故障排查和解决有关问题。
第九条验收和移交
1、系统调试开通壹周内，由乙方书面通知甲方组织验收，并提供相关资料。甲乙双方主管部门组成验收小组，验收小组由双方各指派2名人员组成，验收小组对系统作全面验收，验收合格后各方签字确认，签注验收结论，并由乙方移交给甲方。
2、如甲方在五天内没有进行验收的，则视为默认工程验收通过。
第十条设备保修
1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按规定处理。在质保期内，若产品有质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，双方共同协商签订续保合同。
2、出现简单技术问题时，乙方应提供电话咨询，电话咨询无法解决的，对复杂技术问题，乙方应24小时内到现场服务重大技术问题应在48小时内到现场服务。若48小时仍不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证乙方的正常使用。
3、系统开通后壹年内如出现使用故障，乙方负责免费维修，如故障是因不可抗力因素引起的，需调换的设备或零件的费用由甲方负责，乙方负责免费维修。
4、下述情况不属于保修范围，乙方进行维修需收取一定的成本费用：
(1)甲方不正当操作，造成设备损坏。
(2)甲方擅自更改线路，导致设备烧毁。
(3)甲方的计算机产生病毒，或计算机本身问题。
(4)甲方事先没得到乙方的书面准许之前，对产品的替换更改或变更使用场地
(5)甲方擅自使用非乙方提供的零配件导致设备损坏。
第十一条所有权与风险的转移
1、甲方未支付给乙方全部工程款前，监控设备及相关配件的所有权归乙方所有，如甲方未能按合同约定的付款期限履行付款义务的，乙方有权以任何形式将货物收回，甲方须承担因违约而给乙方造成的经济损失(包括违约金，收回货物的费用及其它费用)。
2、甲方如在未付清所有款项之前将监控设备出售给第三方，则乙方可以直接对第三方享有债权，并不履行对甲方的义务。
第十二条违约责任
1、甲方的违约责任
(1)中途变更工程的规模、设备规格、安装地点等，应当赔偿乙方因此造成的失;
(2)无合理理由，中途解除合同，甲方支付乙方违约金，违约金为未履行部分工程款总额的40% 。
(3)未按合同规定的时间和要求向乙方提供场地等辅助工作和准备工作，乙方有权解除合同，甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失;乙方不要求解除合同的，除交付工程的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方停工期间的损失;
(4)超过合同规定日期付款，应当根据逾期款额和预期期限按照每日0.5%向乙方偿付违约金。
(5)甲方拒绝接收设备和部件，应当赔偿乙方因此造成的的来往运费及额外产生的仓储费等乙方实际所发生的损失。
(6)由于甲方提供的场地保管不善致使乙方提供的设备及其它物品毁损、灭失的、应当赔偿乙方因此造成的损失。
2、乙方的违约责任
(1)乙方的以下行为构成违约，应承担相应更换、重做、维修等义务外，直接影响甲方正常工作进展，或有其他严重违约情形的，甲方可单方解除合同，并不承担相应的赔付责任：
A、提供的设备不符合附件清单或达不到技术要求的;
B、未按合同规定的期限交付工程;
C、未按合同规定的质量技术要求交付工程。
(2)乙方未提供设备保质、保修服务，或乙方提供的保质、保修服务未达到合同约定要求的，甲方除要求乙方继续承担相关义务外，可拒绝支付质保金。
(3)乙方未能按时完成项目工程的按照调试，影响甲方正常工作开展的，乙方按照每天工程款总额的0.5%作为逾期滞纳金支付给甲方;甲方没有按照工程进度支付相应款项给乙方的，每逾期一天按照工程款总额的0.5%的滞纳金支付给乙方。
(4)因乙方提供的设备及零配件质量问题或施工过程中的疏漏导致甲方损失，乙方应承担赔偿责任。
第十三条责任免除
1、因甲方不正确的保管、使用、操作等行为引起的产品乃至系统问题，应由甲方承担责任。
2、发生不可抗力造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失，损失扩大的，由该方承担责任;
3、乙方在施工过程中发生的任何事故均由乙方承担责任。
第十四条合同的变更和解除
本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十五条合同生效与终止
1、本合同自甲乙双方盖章并由授权代表签字之日起生效。
2、本合同在设备保修、维护期届满之日终止。
第十六条纠纷处理及其他
1、甲乙双方自履行合同过程中，若有争议，双方协商解决，协商不成双方均可向当地人民法院提起诉讼。
2、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。附件与本合同具有同等效力。
甲方(盖章)：__________代表签字：__________，_________年__________月__________日
乙方(盖章)：__________代表签字：__________，_________年__________月__________日
工程施工合同 篇6
甲方： 乙方：
为明确双方的权利和义务，遵循平等、公平的`原则，根据相关法律和法规，甲方就乙方承包施工的工程内容与乙方达成如下协议，望双方共同遵守。
一、 工程名称：
二、 承包工程内容：
三、 承包及付款方式：包工包料，暂估价为 万元，每月按实际完成工程量的%支付进度款。
四、 工 期：________年____月____日开工到________年____月____日竣工。
五、 工程质量
1、 乙方应严格按照国家有关建筑、市政工程施工规范、规程和标准进行施工。
2、 隐蔽工程必须接受业主单位派驻工地代表检查验收和质量监督签证后，方可进行下一道工序。
3、 工程竣工后由甲方组织有关人员进行初验，发现不合格工程部位，必须无条件返工，直到合格为止。
六、 工程造价
1、 工程承包预算造价执行(20)《____省市政设施养护维修工程定额》;材料价格按施工当期的《____市建设工程造价信息》、《____省建设维修工程造价信息》计取;工程量按实计取;人工费按相应规定调整。
2、 工程竣工后，按实际工作量由乙方编制竣工决算，甲方报审价部门审核后，结算工程承包款项。
七、 工程款拨付
1、 工程竣工决算审核后，其余工程款付清。
八、 施工安全 工程施工期间，乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用，由承包人承担。
九、 本合同一式四份，
甲、乙双方各执二份。 甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________ ________年____月____日
________年____月____日
工程施工合同 篇7
广告客户单位名称（以下简称甲方）：________________
广告发布单位名称（以下简称乙方）：________________
甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》以及有关规定，签定本合同，并共同遵守。
一、甲方委托乙方于20__年__月__日—20__年__月__日期间制作
二、门楼采用甲方委托乙方认可设计的门楼施工（轻钢龙骨结构）。
三、甲方委托乙方制作的内容和表现形式，对不符合法律、法规的内容和表现形式，应予以修改，修改前，乙方有权拒绝制作。
四、门楼施工合同内容：
1.新建轻钢龙骨结构门楼一座，迁移门楼一座。
2.新建轻钢龙骨结构门楼二座。
五、施工造价：
如按施工合同内容1执行总价：壹万壹仟伍佰元整。（新建7500元，迁移4000元）
如按施工合同内容2执行总价：壹万伍仟元整。（新建一座7500元，7500x2=15000元）
六、签定合同后乙方负责为甲方制作门楼。施工完成一座新建门楼，甲方按一座门楼单价70%三日内付给乙方，施工内容完成100%后甲方按合同内容向乙方三日内支付合同款至95%，合同总价款5%待该项工程完工后支付，支付期限不得超过一年。
七、甲方按合同期限付款，特殊情况应及时通知乙方，如甲方不能按期付款，乙方有权拆除制作的门楼，并保留法律诉讼权。本门楼质保期为一年，一年内出现质量问题由乙方负责。
八、本合同执行期间，如遇变更本合同，经双方协商一致后，以书面形式确认，未尽事宜，双方协商解决。
九、解决合同纠纷的形式由双方协商，协商不成，在合同发生所在地，进行经济合同仲裁或法院起诉。
十、双方责任：
甲方向乙方提供需要的`场地、占道施工许可证及相关手续，协调相关问题，保证施工正常进行。
乙方在门楼施工中应加强安全管理，保证工程质量。不得损害现有设施，由于自身安全因素造成人身伤害和财产损失，由乙方承担民事赔偿责任。
如果在自然情况下，如刮风、暴雨等导致门楼倾覆、坍塌造成人身伤害或财产损失的，由乙方承担法律及相关赔偿责任。
由于人为原因造成门楼损坏的，如车辆外力碰撞、偷盗等由甲方负责。需要乙方修复的，由甲方另行向乙方支付修复费用。
十一、合同一式二份，双方各执一份，传真文件具有同等法律效用。
广告客户单位名称（甲方）：广告发布单位名称（乙方）：
联系地址：________________
联系地址：__________________
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
传真：
传真：
工程施工合同 篇8
为了强化工程管理，确保工程质量，加快施工进度，法库县(全称以下简称甲方)将工程，承包给(全称，以下简称乙方)施工，经双方协商订立如下合同并共同信守。
一、 工程名称：新建工程
二、 工程内容及工程量：。
三、工程总造价：大写(￥x元)
四、工程质量标准：乙方应按甲方提供的施工设计图纸进行施工，施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准，对该项工程要求达到：合格品。
五、约定施工工期：20__年xx月xx日20__年xx月xx日 六、工程款结算方式：甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。(扣10%质量保证金，无质量问题到期返还)
七、资金来源：省、市、县村级活动场所建设资金。
八、甲乙双方责任：甲方提供施工设计图，乙方应在开工前仔细核对甲方提供的`所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题，应及时与甲方取得联系，解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工，环境保护措施，促进和谐社会发展，履行安全生产职责，建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的任何安全问题，均由乙方负责。
九、质保期(一年)：此工程质保期x年(x年x月xx日均由乙方负责。
十、本合同经双方验收合格，签字后生效，并结清全部款项，随之本合同自行失效。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程施工合同 篇9
甲方： 乙方：
甲方将________年期间的部分零星维修工程（每次的预算工程造价在20元以内）发包给乙方施工，经甲乙双方平等友好协商，签订以下合同：
一、工程地点：
随甲方指定的施工任务确定，在主____区范围。
二、工程内容：
三、工期：
四、本合同有效期：在双方签字盖章之日起至________年____月____日止。
五、承包方式和质量标准：或包工包料，或单包工，质量合格。执行现行国家规范、标准。
六、工程价款和结算方式：以派工单上的约定为准。
七、付款方式：施工完毕经甲方验收合格后，凭发票一周内付清全款。
双方责任：
（一）、甲方责任：
1、协调工作由甲方负责。
2、按时支付工程款。
（二）、乙方责任：
1、按照双方确定的`维修方案，按时完成施工任务；工程保修期________年（如法律法规规定保修期超过________年的执行法律法规的规定），保修期负责无偿保修。
2、按规范要求组织施工；负责对施工人员进行安全教育和监督；采取安全措施，做到安全文明施工。现场若发生任何安全事故，概由乙方承担全部责任。
3、乙方全权委托：履行本合同。
八、违约责任：按《民法典》有关规定执行。
九、本合同双方签字盖章生效，本合同一式肆份，甲方叁份乙方一份。
甲方：
法人代表：
经办人：
乙方：
法人代表：
经办人：
________年____月____日
________年____月____日
工程施工合同 篇10
发包方：（简称甲方）天下石仓（天津）有限公司承包方：（简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商
第一条工程概况
1、1工程名称：天下石仓1#地二期高低压配电工程
1、2工程地点：天津市武清区汊沽港镇中华自行车王国产业园内
1、3工程内容：按工程设计图纸内容（配电室土建除外）的1___1000KVA配套高低压供配电设施（接地，设备槽钢，照明系
1、4承包范围：见招标文件及工程设计图（不含计量，负控甲方提供）
1、5承包方式：本工程实行包合同总价、包工包料、包工期、包材料、
1、6合同价款：本工程造价：1400000、00元（含税价）
1、7合同价包括：材料费、人工费、机械费、各种措施费、临时设施费、二次倒运费、不可预计费、材料采购运输保管费、长短途及垂直运输费、雨季施工费、材料损耗、各种材料复试检验费、安全防护及文明施工费、各种措施费（包括专业措施费：各种支架费、脚手架费、二次搬运费、夜间施工增加费、已完工程保护费等）、现场经费、劳保统筹费、定额测定费、建设工程安全防护费、甲方分包项目配合费、各种规费、风险金、保险金、计划利
第二条：、技术规范及标准
本技术规范书规定的开关柜及其部件和设备应符合中华人民共和国国家标准和电力行业有关标准和规定。
IEC—298—1981《交流金属封闭开关设备和控制设备标准》；
DL404—91《户内交流高压开关柜和电气元件凝露及移实验技术条件》。
IEC60298《交流金属封闭开关设备和控制设备》
GB3906—20__《3—35KV交流金属封闭开关设备》
GB11022—89《高压开关设备通用技术条件》
GB1984—89《交流高压断路器》；GB1208—87《电流互感器》
GB311《高压试验技术》； SD/T318—89《高压开关柜闭锁装置技术条件》
400V低压开关柜技术规范
1、标准及规范
产品制造应符合以下标准：
国家标准GB7251《低压成套开关设备》
国际标准IEC439《低压成套开关设备及控制设备》
国际标准IEC290的有关要求。
主要设备清单
见图纸：1）略
2）产品型号按图纸执行，品牌及生产厂家甲方指定3家从中选用。
第三条：工程期限
2、1全部工程开工日期：本工程定于20__年___月___日开工。
2、2设备进场安装日期20__年___月___日。
2、3全部工程竣工日期：本工程定于20__年___月___日竣工。
2、4全部工程总日历天数/天。
第二条工期延误与工期奖罚
3、1延期开工。乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期
3、2暂停施工。甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时间内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。
3、3工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。
3、3、1设计变更。
3、3、2一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。
3、3、3施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。
3、3、4甲方未按约定时间供应材料，甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情况。
3、3、5不可抗力（指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造
第四条甲方工作
4、1办理施工所需证件、批件，清理场地，修复现场干道，保证运输畅通。
4、2甲方提供施工电源，乙方自行解决施工所需的材料及工具。
4、3将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。
4、4甲方在开工前15天将工程施工图1份及有关技术资料提供给乙方。
4、5组织设计院、乙方进行图纸回身，并向乙方进行设计交底。
4、6协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求。
第五条乙方工作
5、1按双方约定日期，向甲方提供年、季、月工程进度计划及统计报表和工程事故报告，并提供施工用电、用水计划。
5、2乙方应在20__年6月10日前将施工组织设计（或施工方案）交与甲方，甲方应在3日内批准或提出修改意见，逾期即可认为已经批准。
5、3乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查监督。
5、4已竣工程在验收之前，负责对已完工程的成品保护。保护期间发生
5、5按约定的.要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
5、6严格执行我市关于施工现场管理的有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。
5、7乙方免费协助甲方办理送用电相关手续。
第六条价款支付与调整
6、1、设备到场三天内付总工程款20%。供电后一周付至总工程款95%（付95%工程进度款时承包人必须先提供工程款全额发票。）
6、2、施工单位必须提供当地地税局认可的正式发票，具体分以下几种情况：
6、2、1天津地区以外登记注册的企业必须提供天津市外管站开出的建筑安装发票。
6、2、2天津地区已登记注册的企业在合同签订后必须凭合同先到当地武清区汊沽港镇地税局进行登记备案，然后提供企业自开的武清区汊沽港镇地税局代开的建筑安装发票。）
第七条材料设备供应
7、1乙方采购的材料设备应符合设计和规范要求，并附有合格证及材质证书。
7、2根据工程需要，经甲方批准，乙方可使用代用材料。
第八条质量与验收
8、1乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进
8、2隐蔽工程验收。工程具备复盖、掩埋条件或达到条款约定的部位、乙方自检合格后在隐蔽工程前24小时通知甲方验收，验收合格后方可进行隐蔽工程施工。
8、3工程具备竣工验收条件，双方根据国家工程竣工有关规定进行验收。
8、4乙方在工程验收前5天将验收报告送甲方。甲方在收到报告后5天内组织验收，无正当理由不组织验收或验收后5天内不予批准且不能提出修改意见，可见竣工验收。
8、5已竣工未验收工程，交工前由乙方保管，甲方不得动用。甲方如提前使用，即视为竣工验收。
8、6乙方在验收后6天内向甲方提供完整的竣工资料和竣工图3套。
第九条设计变更
9、1施工中如需变更，须由甲方取得以下批准：超过原设计标准和规模时，经原设计和规划审查部门批准，送原设计单位审查后，取得相应图纸和说明。
9、2乙方对原设计进行变更，须经甲方同意。甲方对原设计进行变更，须向乙方发出正式变更通知，乙方按通知进行变更。
9、3由于设计变更导致的经济支出，由双方以补充协议方式予以明确。
第十条竣工结算
10、1甲方在收到乙方的竣工结算报告及完整的结算资料后一个月内予以核实，给予确认或提出修改意见。结算时因甲方提出的工程量发生增减的，减少的部分如实扣除；
10、2合同外工程量变更计算：
10、2、1增加或减少的工程量以现场实际丈量计算，丈量需经甲方及监理的确认。
10、2、2若合同内有相对应子目，则单价=投标单价×合同总价/投标总价； 10、2、3若没有相对应子目，双方协商价格。
10、3经甲方审核签字和经乙方签署同意的结算为最终结算。
第十一条工程保修
11、1保修金。甲方从应付乙方工程款内，按合同工程价款的10%预留工程保修费用。待保修期过后，退还乙方本金。
11、2保修项目及保修期限。
11、3保修期间，因施工质量问题，经甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后壹天内派人修理。否则，甲方可委托其它单位和人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修经济支出由甲方承担。
第十二条争议，仲裁
12、1甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可按下列2种方式解决：
①向天津市仲裁委员会申请仲裁；
②向人民法院起诉。
第十三条甲、乙方驻工地代表
13、1甲方驻工地代表姓名：焦发国
第十四条合同附件
14、1在本合同签订之前，双方签订的施工准备工程协议书。
14、2招标文件
第十五条合同份数及有效期
15、1本合同一式3份。甲方2份，乙方1份。
15、2本合同自双方签字盖章之日起生效。
15、3本合同附件与本合同具有同等法律效力
发包方（盖章）：_________承包方（盖章）：_________
单位地址：____________单位地址：____________
法定代表人（盖章）_________法定代表人_________（盖章）委托代理人（盖章）_________委托代理人_________（盖章）电话：_______________电话：_______________
开户银行：_______________开户银行：_______________
账号：_______________账号：_______________
工程施工合同 篇11
甲方：__________
乙方：__________
一、合同内容：
甲方授权乙方设计安装监控系统，甲方为乙方提供区域建筑平面图、建筑布线图，乙方安装调试人员有现场勘查权。乙方在设备安装、调试中遇到所需改动或者增加建筑性物体等情况时，甲方应承担费用并派专人协助乙方施工，乙方为甲方设计数字监控系统方案、施工方案图并提供所需器材，负责CCTV数字监控系统的设备具体安装、调试工作。
二、工程总造价￥：__________元(大写__________整)。
三、付款方式：
1.甲、乙双方签定合同后，甲方应付定金￥__________元。
2.调试完毕甲方应在二日内组织验收，验收合格后当天，甲方支付乙方工程款__________(大写__________)。
四、工期：
1、工程施工日期：__________年__________月__________日
2、工程交付日期：__________年__________月__________日
五、产品的质量标准及效果
1、依据标准
安全防范工程程序与要求/T75-94;民用建筑电器设计规范;民用建筑闭路监视电视系统工程技术规范;系统接地的型式及安全技术要求;民用建筑电器设计规范;
2、乙方保证工程完工达到以下使用效果
A、实时监看：在主控制室实时监视前端摄像机画面，保证实时浏览，无动画感;
B、录像及回放功能：在监看的同能实现录像，包括手动录像、定时录像、画面移动侦测录像。录像的同时能回放以前录像资料，方便事后检索。
C、分控监看及网络功能：主控端监看的同时，分控端也能同时进行监看(分控的监看须经管理人员授权用户名及密码)。用户通过局域网分控端能浏览录像资料和监看。如甲方提供固定IP地址能实现过程互联网监看及录像回放。
六、产品质保：
乙方对工程中所提供的`全部设备，一年质保(人为操作或环境因素所造成质量问题不在质保范围内)，一年内提供免费保修或更换，在甲方提出质保请求后，乙方在有效工作日24小时内作出响应，并给出处理结果。根据实际情况在一周内检修完毕，乙方为甲方提供终身技术咨询服务。一年后乙方对监控器材进行有偿服务，适当收取损坏器材配件费。
八、违约责任：
1、甲方应按合同要求的付款方式和时间履行其责任，如违约，甲方应每日向乙方支付违约金(价值为工程总造价的5‰)。在甲方没有将工程款全部付给乙方前，工程中所使用的设备所有权归乙方所有。
2、乙方应按器材清单提供产品，保证产品质量和完整性，如有假冒伪劣产品，需向甲方支付违约金(金额为工程造价的5‰)，并更换产品。
3未尽事宜甲乙双方平等协商解决，协商不成，应在不违约方所在地法院起诉。
九、补充内容：(未尽事宜，可补充说明)
以上内容如无异议，双方单位及负责人签字盖章生效。
本合同(附器材清单)一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方负责人签字：__________甲方单位盖章：__________
乙方负责人或代理人签字：__________乙方单位盖章：__________
__________年__________月__________日
工程施工合同 篇12
发包人（以下简称甲方）：
统一社会信用代码：
通讯地址：
承包人（以下简称乙方）：
统一社会信用代码：
通讯地址：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称：______________________________
二、工程地点：______________________________
三、工程内容：______________________________
四、承包形式：______________________________
五、工程立项批准文号：______________________
六、工程承包范围：__________________________
第二条工程期限
一、合同工期总日历天数_______天；
开工日期：______年______月______日；
竣工日期：______年______月______日。
二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：
１、在施工中如因停电、停水_______小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上（每次连续_______小时以上），影响正常施工；停水停电_______天以上；
2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；
３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。
第三条工程价款、结算及付款方式
双方同意按下述第_______方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。
第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为_______元人民币（大写：__________）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。
1、本合同签订后_______日内，甲方支付_______元工程款；
2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付_______元工程款；
3、余款_______元作为质量保证金，待保修期满后_______个工作日内无息支付。
第二种方式：本合同实行按实结算，双方依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮_______%作为本合同的结算价款。
1、甲方于_____年_____月_____日支付_______元；
2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的_______%，留_______%做质保金，待保修期满后_______个工作日内付清。
3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
第四条建筑材料、设备的供应和采购
一、工程材料、设备由乙方采购。
二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。
第五条施工与设计变更
一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。
三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。
第六条工程质量管理及验收
一、质量标准：工程质量符合___________________标准。
二、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
三、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
四、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。
第七条安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的'费用，由乙方承担。
第八条质量保修
一、本工程保修期限为______年，自工程竣工验收合格起算。
二、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收_______%的劳务费。
乙方保修联系电话：_____________；乙方保修联系人：_____________。
第九条违约责任
一、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的_______向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期_______日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币________元。
二、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的_______%向甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。
三、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
四、保密事项：
除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的_________需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的_________保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
第十条争议解决
本合同在履行过程中如果产生纠纷，则各方应首先友好协商解决。若无法协商，也可通过和解、调解的方式解决，非诉方式无法解决争议时，双方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第十一条 签订地点
本合同在市 区 签订。
第十二条 补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
第十三条 合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
第十四条 合同份数
本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。
甲方（盖章）：
签约日期：________年___月___日
乙方（盖章）：
签约日期：________年___月___日
工程施工合同 篇13
甲方：
乙方：
甲、乙双方本着平等互利，诚实信用的原则，依照《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意达成以下条款：
一、工程项目：
1、工程名称：五印乡政府机关附属及基础设施建设工程。
2、工程地点：五印乡政府机关。
3、工期：
(1)经双方协商，达成一致。
(2)开工日期：20xx年10月7日
竣工日期：20xx年2月17日
4、合同价款：按甲、乙双方现场核实实际完成工程量结算。
二、工程内容：
1、C20毛石砼涵洞一个(工程量按实际发生计)。
2、涵洞进出口段排水沟(工程量按实际发生计)。
3、路基挡土墙(工程量按实际发生计)。
4、土方回填(工程量按实际发生计)。
5、毛石挡土墙砌筑(工程量为200m)。
6、防撞墩(工程量按实际发生计)。
7、绿化(工程量为400㎡)。
三、竣工验收及竣工结算的支付
1、乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前十五天内向甲方提出竣工验收申请。甲方收到申请后十天内组织有关部门验收，验收应符合国家质量标准。若不符合国家质量标准并在验收后五天内提出修改意见，乙方按修改意见修改，并承担由乙方原因造成修改的费用。
2、验收合格后甲方应在规定的时间给予结算，审定后的结算书作为双方结算工程款的有效依据;并将结算金额一次性支付给乙方。
四、保修
1、保修期限：以工程竣工验收合格之日起计算，按国家规定的保修条款执行。
2、保修责任范围：除甲方使用过程中人为损坏，自然灾害及人力不可抗力因素损坏外，凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围各部位损坏、脱落、开裂等，均属乙方保修责任范围。
3、保修费用：从工程结算款中截留，即结算总价款的5% 。
4、保修期满后，甲方应将剩余保修费一次性支付给乙方。
五、争议的解决
双方就合同条款的解释、执行及工程密切相关的.事项发生争议，应友好的协商解决，协商不成，双方同意提交合同履行地五印乡人民法院诉讼解决。
六、合同的生效与终止
1、本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字盖章后生效。至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止。
2、本合同签订后，双方应认真履行本合同，关于合同的任何补充、修改或废除均应经双方协商一致并采取书面形式进行。
七、合同份数本合同一式份，甲方份，乙方份，附加条款与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程施工合同 篇14
甲方：______________
乙方：______________
甲方将______________花园小区______________、______________楼的木工、瓦工、钢筋工、水电工（油漆另订），内外脚手架的施工，垂直运输及部分材料发包给乙方，双方就相关权利与业务协议如下，以共同遵守。
一、承包范围与单价：
1、瓦工承包内容：______________、______________楼的施工内容包括砼施工、墙体砌筑、粉刷、楼地面、散水其中包括施工机械，外墙及屋面保温防水，泥桶、铁锹等，承包单价。（注：大临计时工土方开挖及配合人工，外墙贴面砖、花岗岩、内地面砖、散水坡意外的附属工程，如化粪池、窨井、道路等不在承包范围内，另行商定。）
2、木工承包内容：______________、______________楼的施工内容包括模板的支拆，内满堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及钉子等加固材料，承包单价______________元/m （建筑面积）。
3、钢筋承包内容：______________、______________楼所有的钢筋加工绑扎、加工机械、钢筋保护层等承包价（建筑面积）。（注：电渣压力焊及二次构造植筋不在承包范围内。）
4、架子工承包内容：______________、______________楼所有脚手架搭拆包括内外脚手架的钢管、扣件挑架的槽钢、附墙材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭设棚、临边防护、基坑防护、安全通道等承包单价（建筑面积）。
5、水电工承包内容：______________、______________楼的.水电安装施工包括现场施工用电管理，外墙落水管的安装，承包单价。（注：消防、暖通不在承包范围内。）
6、垂直运输：现场配备QTZ60型塔吊壹台，人货电梯贰台，施工用五芯电缆______________m，总配电箱一台，二级配电箱二台，_____配电箱十台承包单价______________（建筑面积______________）。
二、甲方职责：
1、甲方按时支付进度款。
2、甲方提供相关施工图纸四套，并进行技术交底。
3、甲方负责提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用电及道路的畅通。
4、施工中甲方提供轴线、标高及水准点，甲方技术人员配合进行施工放线
三、乙方职责：
1、严格按规范和设计要求进行施工，确保工程质量。
2、服从甲方施工技术人员的管理，服从甲方调遣。
3、按甲方要求的进度节点完成施工内容，确保工程工期。
4、严格按甲方安全科（安全员）的要求进行施工，严禁野莽施工，服从甲方的安全管理。
四、付款方式：
1、乙方机械材料进场一周内，甲方代付______________%材料款，约人民币______________万（以借条为准），待工程结算时从总价中扣除。
2、付款方式：甲方每月按完成量的______________%付乙方工程款。（注：付款期限不超过每个月的5号，逾期造成人员不稳定或其它损失由甲方承担。）
3、春节前支付完成工程量的______________%，主体结构在春节前封顶，甲方承诺给予奖金______________元，以资_____。
4、工程实体完工支付结算总价的______________%，______________%余款于______________年______月_______日前一次性付清。
五、其它：
补充事项：
六、本协议一式三份，甲方贰份，乙方壹份。
本协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决，协商不成可向地方法院提起诉讼。
七、签证：
发包人：______________承包人：______________
签章：______________签章：______________
联系电话：______________联系电话：______________
日期：_____________年______月_______日日期：_____________年______月_______日
【工程施工合同】相关文章：
工程施工合同04-22
工程施工合同04-25
工程施工合同06-13
工程施工合同【精】06-23
工程施工合同【热门】06-23
【热】工程施工合同06-21
【推荐】工程施工合同06-19
工程施工合同【荐】06-22
【精】工程施工合同06-22
修缮工程施工合同09-19