建设施工合同书

时间：2023-03-22 19:27:46 施工合同我要投稿

建设施工合同书通用

　　随着人们对法律的了解日益加深，人们运用到合同的场合不断增多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编为大家收集的建设施工合同书通用，仅供参考，欢迎大家阅读。

建设施工合同书通用

建设施工合同书通用1

　　发包方：（甲方）___________________________

　　承包方：（乙方））___________________________

　　依照民法典和原邮电部颁发的“626”号文件等有关法律法规的'规定，经双方协商一致，签订本合同并严肃履行。

　　一、建设内容

　　（1）工程名称：_________

　　二、计价方式

　　（1）参照结算表价格按实结算。

　　（2）款项支付与移动结算同步。

　　三、建设工期

　　根据移动公司要求，在规定的期限内完成。

　　四、违约责任

　　（1）甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如预期不付，按银行的短期贷款率偿付给对方逾期付款违约金。

　　（2）发生合同纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成的，可申请调解，或者直接向人民法院起诉。

　　五、其他

　　（1）本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。

　　（2）本合同未尽事宜，由双方协商解决，另行签订补充协议。

　　（3）本合同自双方签订之日起生效。

　　（4）其他相关本项目的约定，见附件。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：____________

　　______年____月____日

　　_________年____月____日

建设施工合同书通用2

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依据、《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定，为明确双方在房屋建设项目施工过程中的权利和义务，经甲、乙双方共同协商，特订立本合同。

　　一、工程慨况

　　工程位于_________，土地面积：_________

　　二、承包方式

　　甲方以包清工的方式承包给乙方。

　　三、工程承包范围

　　施工内容包括二层主房建筑面积、一层主房建筑面积

　　四：承包价格及付款方式

　　1：价格：_________元/

　　双方确定按建筑面积为结算工程款。

　　2：一层主体盖板完工后支付价款10%，全部完工后付清余款。

　　五：工期及安全责任

　　工期从_________年_________月_________日到_________年_________月_________日竣工。

　　推迟一天罚款_________元/天，由甲方在工程款中扣除。

　　施工期间

　　1、本工程所有安全事项均由乙方负责，乙方应依工程的需要负责施工过程中的安全管理工作，因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责；

　　第三人造成乙方及其员工伤害的`，由第三人负责，与甲方无关。

　　2、施工中乙方不得从事与施工无关的事，专业施工人员持证上岗；

　　高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工，地面必须安排适当监护人员，电焊作业注意防火等。

　　施工过程中本合同项下的任何权利、义务，乙方不得转让给第三人，不得转包、分包，否则甲方有权终止合同，慨不结算，乙方无条件赔偿。

　　六、本合同一式二份，自双方签字后生效。

　　甲方：_________联系电话：_________

　　乙方：_________联系电话：_________

　　签订日期：_________年_________月_________日

建设施工合同书通用3

　　合同编号：_______

　　发包方：________________

　　承包方：________________

　　签约时间：_______

　　签约地点：_______

　　为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　一、工程慨况

　　1、工程名称：____________

　　2、建筑面积（工程形式）：____________

　　3、施工地点：________________

　　4、工期：

　　（1）开工：____年__月__日；

　　（2）竣工：____年__月__日；

　　（3）合同工期总共历时____天。

　　5、承包形式：________

　　6、工程质量标准：________

　　7、工程价款：共计人民币____元。

　　8、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。

　　9、质保期：____年。

　　10、双方的责任义务

　　（1）发包方的责任义务

　　①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；

　　②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；

　　③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；

　　④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；

　　2、承包方的责任义务

　　①按发包方要求及图纸要求进行施工；

　　②如期完成施工任务；

　　③接受发包方的技术指导和质量标准要求；

　　④负责发包方提供料物及设备的保护；

　　⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；

　　⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用；

　　11、其他

　　（1）本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

　　（2）本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。

　　（3）合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

　　二、建筑工程纠纷管辖法院如何确定

　　建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖，但合同没有约定时，由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。

　　依据规定：因合同纠纷提起的`诉讼，由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。

　　第三十五条的规定：两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉；原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖。

　　三、建筑合同合同履行地的理解

　　所谓“合同履行地“，通常是指合同规定的履行义务和接受履行义务的地点，即义务清偿地点。

　　建设工程设计合同是双务合同，即由发包人提供设计工作所依据的基础文件和情况，设计人交付设计文件，并由发包人支付设计费用。建设工程设计合同在实际操作中，与建设工程施工合同有所区别，有的明确了交付设计图纸的地点，有的对交付图纸的地点没有约定。

　　根据规定“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充；不能达成协议的，按合同有关条款或者交易习惯确定”。根据交易习惯，建设工程设计合同所涉及的履行地点应该是发包人接受图纸所在地。

　　发包方：_________承包方：_________

　　委托代理人：_________委托代理人：_________

　　___年__月__日___年__月__日

【建设施工合同书】相关文章：