人工费施工合同

时间：2023-11-10 10:35:03 海洁施工合同我要投稿

人工费施工合同范本（精选10篇）

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编为大家收集的人工费施工合同范本，希望对大家有所帮助。

人工费施工合同范本（精选10篇）

　　人工费施工合同 1

　　甲方：___________________

　　乙方：__________________

　　甲方为了抓工程施工进度，确保工程施工质量，安全顺利完成______________市______________县______________建材有限公司活动板房地坪施工任务，将本分项工程发包给乙方，为了明确甲乙双方责任。经双方协商共同达成如下协议

　　一、工程名称：__________________市______________县______________建材有限公司活动板房地坪硬化工程

　　二、工程地点：__________________工业园区区内

　　三、工程性质：____人工费(注：_____________________含材料)。

　　四、人工费工作范围、内容及价格。

　　1、工作范围及内容

　　地坪平整、c20砼100厚地坪硬化(含c20砼材料)约______________米;(在施工途中所须的`一切劳动工具及安全帽由乙方自行购买，并派人配合好施工人员超平放线等工作)。

　　2、人工费价格

　　地坪硬化(含c20砼材料和运一切材料、机具到现场)，价格为______________元/m2(含税票)，工作完成后按实际面积进行结算。

　　五、质量等级

　　要求经甲方现场验收达到合格标准。

　　六、人工费的支付

　　工成完工后乙方凭税票，甲方一次性付款。

　　七、乙方必须确保安全生产。在施工中的安全设施、防护用具由乙方自行负责，禁止违章作业。若因乙方管理不力、防护不到位、人为造成一切事故责任事故，由乙方自行承担经济及民事责任。

　　八、乙方必须保证质量，若因质量不合格造成反工、停工的直接损失由乙方全部负责。

　　九、乙方在施工中的质量、安全必须接受甲方监督检查，甲方有权按照安全协议和相关管理条例对违规、违章、违纪行为进行处罚。

　　十、乙方人员交通、住宿、日常生活由乙方自理。

　　十一、工期，按甲方计划和双方协商______________年______________月______________日动工至______________年______________月______________日。

　　十二、本协议经双方签字盖章生效，未尽事宜以补充协议为准。

　　十三、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，各份均具同等效力。

　　甲方：________________市______县______建材有限公司

　　乙方：_____________________

　　人工费施工合同 2

　　甲方：____

　　乙方：____

　　身份证号：____

　　甲方就_______________装饰工程施工分包给乙方进行施工，为明确双方责任，保质保量的完成该项工程，订立以下协议，供双方共同遵守执行。

　　一、工程名称：____

　　二、工程地点：____

　　三、承包范围：____

　　四、承包方式：____

　　五、工期：____本工程自___年___月___日期开工，至___年___月___日完工，日历工期天(如遇雨雪等天气等不可抗因素，工期顺延)。

　　六、承包价格：____

　　七、结算方式：____

　　八、人工费支付方式：____

　　1、双方签订合同进场日内，甲方按实际工程情况支付乙方前期施工费用;(此条款仅限于新班组适用，老班组按实际进度支付)。

　　2、按每月进度实际量付到___ %，完工后到付___ %，交工验收合格后付到___ %，年末决算时付到___ %，剩余___%作为质保金，质保金期限为___ 年，期满后一次付清。

　　九、双方责任：____

　　1、甲方责任：____

　　(1)免费提供施工用水，电。

　　(2)保证材料及时供应

　　(3)提供施工图纸。

　　(4)安排专业水电工接驳施工用水，电。

　　(5)对乙方施工质量，安全，进度惊喜监督，检查和验收。

　　(6)及时做好隐蔽验收报验工作。

　　(7)按照合同约定及时支付人工费。

　　2、乙方责任：____

　　(1)必须服从甲方管理人员的管理。

　　(2)严格按照甲方提供的图纸，设计要求进行施工，如不按设计图纸要求及装饰规范施工，造成返工，浪费等情况，一切费用由乙方承担，在此期间工期不得延误。

　　(3)负责组织工人，工具进行施工，必须按项目部下达的任务进行人工结构调整，如乙方因此造成的工期延误，甲方将按人工费总造价的__%处罚。

　　(4)负责放线，协助项目经理计算材料，保护施工现场所有半成品和成品。

　　(5)严格遵守施工现场的规章制度，组织教育工人注意安全防火，用电，文明施工，如发生人身安全，火灾事故，所造成的经济损失及刑事责任全部由乙方承担。

　　(6)必须服从仓库管理之父，指派专人领取材料，精确合理计算材料用量，不得随意开解切割，如造成浪费，由乙方负责赔偿损失。

　　(7)进场前负责将工人身份证复印件送项目部统一办理出入证。

　　(8)进场工具必须列清单报送项目部。

　　十、合同的'变更及接触

　　出现以下情形之一的，甲方可以变更或解除本合同：____

　　1、完成本协议所规定当前阶段的工作任务且不需要再留用。

　　2、乙方重大的违法乱纪现象，并造成一定后果。

　　3、乙方工作中发生重大过失，并给甲方造成较大损失的。

　　4、乙方的技术和操作水平不符合甲方要求。

　　5、乙方严重拖延工期未能在合理的期限完成施工任务，并给甲方造成直接的经济损失。

　　6、由于乙方工作失误，误工，浪费材料造成的损失按原价赔偿，项目经理有权给予处罚决定。

　　7、施工结束时工地不合理提料单产生的剩余材料由乙方和项目经理负责，按采购价的20%各罚50%。

　　十一、其他

　　1、本合同双方必须严格遵守执行，具有同等法律效力。

　　2、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　3、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。

　　4、本合同自双方签字之日起生效，所有款项结清后自动终止。

　　5、本合同严格按照安全施工协议执行。

　　甲方(盖章)：____ 乙方(签字)：____

　　代理人：____

　　___年___月___日 ___年___月___日

　　人工费施工合同 3

　　发包方(以下简称甲方)：____

　　承包方(以下简称乙方)：____

　　甲乙双方,经协商一致，签订以下合同。

　　第一条工程项目

　　1.1、工程名称：____

　　工程地点：____

　　工程内容：____

　　(1)按协定规定总工期天

　　(2)开工日期：____

　　竣工日期：____

　　1.2、质量等级：____优良

　　1.3、合同价款：____

　　1.4、承包方式：____

　　第二条工程款支付

　　签订合同后先支付给乙方进场费____元整，待工程验收合格后一次性付清余款。

　　第三条保修

　　保修期限：____保修期限12个月。在保修期内乙方负责更换及维修。

　　第四条安全

　　施工期间要确保施工安全，由于施工所造成的人身安全和其它事故由乙方负全部责任。

　　第五条权利与义务

　　1.甲方对工程质量行使监管督查。乙方必须保证产品质量，按施工方案进行施工。如乙方没有达到甲方要求施工所产生的`费用由乙方自负。

　　2.由于天气原因及甲方灯具没有到场工期顺延。

　　3.由此引发的纠纷由县级以上的劳动仲裁委员会或法律部门解决。

　　第六条合同份数

　　本合同正本一式两份，由甲、乙双方各持一份。均具同等效力。

　　发包方(公章)：____承包方(公章)：____

　　地址：____地址：____

　　法定代表人：____法定代表人：____

　　委托代理人：____委托代理人：____

　　电话：____电话：____

　　合同订立时间：_______年___月___日

　　人工费施工合同 4

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑法》以及其他相关法律法规。本着遵守国家法律、公平、合理的原则，经甲、乙双方协商一致签订本合同。合同条款如下：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、开竣工时间：20___年__月____日—20___年__月____日

　　四、工程内容及方式：

　　1、主要工程内容为：基础、框架、砌块、墙面、地面、场地。

　　2、施工方式：包工不包料。

　　五、结算及拨款方式：

　　1、本合同工程款总额：工程俊工结算后，双方结算大表上的人工费（__元每人每天）和管理费的总和。

　　2、工人工资按月发放，在施工现场，由甲方监督之下，直接发放给工人。

　　3、工程竣工验收后，工人工资全部结清，其余款项，等甲方结算完后15日内，按甲方结算大表上的人工费及管理费，一次性结算至工程款的90%。

　　4、余款在工程质保期满无质量问题时，十个工作日内一次性付清

　　5、承包方收到工程款后5日内应当向发包方开据符合税法规定的票据。

　　六、质量与安全

　　1、工程质量标准：现行的'国家标准，达到合格要求。

　　2、乙方必须严格按安全操作规程施工。如不按操作规程施工，发生安全事故，由乙方承担全部行政、刑事、民事责任。

　　3、乙方须在进场前按相关规定为工人购买各种保险，如甲方发现乙方未按规定购买保险，甲方有权代乙方购买，保险费用从工程款中扣留。

　　4、质保期为工程验收后的一年。

　　七、甲方权利和义务

　　1、甲方向乙方交付具备合同项下作业开工条件的施工场地。

　　2、甲方向乙方提供满足作业所需的供应，通信及施工道路的畅通。

　　3、甲方向乙方提供相应的工程资料及技术图纸。

　　4、甲方向乙方提供图纸，及时向乙方交付材料。

　　5、甲方按合同约定，向乙方支付工程进度款。

　　6、因甲方原因，停工24小时以上的，甲方应按现场实际情况，支付乙方现场人员的人工费用，由甲方现场管理人员签字生效。人工费按 100元/天计。

　　7、因设计变更发生费用，由甲方按实际发生的工程量付给乙方

　　八、乙方权利和义务

　　1、乙方应严格按照图纸的工程量组织具有资格的工人投入工作，遵守法律法规。

　　2、严格按照设计图纸及验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程达到约定标准。

　　3、科学管理，安排作业计划，投入足够的人力、务必确保工期。承担由于自身造成的质量修改、返工、工期拖延等责任。

　　4、自觉遵守有关部门的监督检查。

　　九、违约责任：

　　1、甲方如不能按时支付工程进度款，迟于约定时间个工作日的，乙方有权停止施工，同时甲方支付乙方停工损失，其损失按工人工资100 元/天计算。

　　2、乙方如不能按时保质、保量、保工期完成施工项目，承担由此造成的经济损失，并向甲方支付违约金，违约金数额为所施工项目工程款总额的10％，甲方可直接从工程款中扣收违约金。

　　十、双方发生争议时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　十一、本合同一式贰份双方各执壹份，自签字之日起生效。合同款付清之后失效。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　_________年____月____日

　　人工费施工合同 5

　　甲方：

　　乙方：

　　根椐国家《建筑法》和《合同法》的有关精神，结合施工现场实际情况，经甲、乙双方本着公平、公正、自愿的原则。甲方将新都栋楼工程现场浇筑的砼构件模板及模板制安承包给乙方施工，经双方协商一致达成如下协议：

　　一、工程承包范围：

　　1、本工程所有现场浇筑的砼构件模板及木模制安、支模需用的搭拆架临时设施所需用的所有木板（不含一、二层使用的钢管及扣件，标准层加固柱子的钢管扣件）、泥工所需要的操作平台板等。

　　2、乙方自行负责组织施工工具，用具，自用安全设施设备，及电缆（主电缆由甲方提供），包括钉子、铁丝等。

　　3、工程完工后的场地清理，材料堆码入库(施工现场内)。

　　二、工程质量：

　　1、乙方必须按甲方提供的施工图及设计变更文件施工，保证轴线位置、构件几何尺寸正确，符合设计要求。

　　2、工程质量必须符合设计和现行施工质量验收规范及GB50300-2001施工质量验收标准的合格要求。

　　3、施工质量不符合以上要求，造成返工或浪费的材料及人工全部由乙方负责。

　　4、模板面平整度垂直度必须满足设计规范的有关要求，模板望板超过半公分以上的必须经过打磨。

　　三、单价及付款：

　　1、按实际完成建筑面积计算(客厅阳台全算)单价为82元/m2。

　　2、单栋在五层楼面板完成后开始支付第一次工程款；以后每五层支付一次工程款；即（五层顶板-十层顶板-十五层顶板等以此类推）：单栋每次每五层按完成工程量的80%支付人工工资给乙方（其余中途不借支，由乙方全额垫资）, 20%余款待工程竣工验收合格后三个月内全部付清。

　　3、单价中已包含人工费、材料费、安全施工补偿，劳保福利等各项津贴补助。

　　四、工期：

　　根据监理、业主审批后的.施工进度计划工期为准，如未按要求完成, 延长工期罚款500.00元/天(由甲方或不可抗拒的自然因素引起的，工期顺延)。

　　五、安全：

　　1、乙方在施工中必须遵守施工现场安全规定和公司安全管理制度, 严格按59-99合格)标准化施工现场。发生安全事故经济费用在20000.00元以内全部由乙方自行负责；如超出20000.00元以外在60000.00以内部份，由乙方负责20000.00后，甲方负责余款的60%,乙方负责余款的40%；如超出60000.00元以外部份，由乙方负责20000.00后，甲方负责余款的80%,乙方负责余款的20%。

　　六、其他：

　　1、如乙方未按工程进度及相关质量要求施工，工程未全部完成或单方不履行合同，甲方有权责令其出场，对所作工程量不支付任何费用，且乙方必须赔偿从进场之日起耽误的工期损失按500.00元/天计算付与甲方。

　　2、乙方在签定合同之前向甲方缴纳20000.00元人民币作为履约保证金(如乙方未按工程进度及相关质量要求施工、工程未全部完成或单方不履约合同，甲方将不退还保证金)。

　　3、支模材料周转方式:当乙方把材料准备妥当后造成停工的经济损失全部由甲方负责（如果停工由建设单位原因造成，工期顺延）。

　　4、其他未尽事宜由双方协商解决，协议与本合同具有同等法律效力。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。

　　甲方代表：乙方代表：

　　___年__月____日 ___年__月____日

　　人工费施工合同 6

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，结合本公司该工程的实际情况，本着平等，双方自愿的原则，经协商，双方同意签订以下合同条款。

　　一、甲方将沙湾妇幼保健院消防水池，水泵房，发电机房，等工程的施工人工费承包干给乙方（钢筋工，防水除外）。

　　二、承包工程范围及内容：

　　①消防水池，水泵房，发电机房架模，打混凝土，地面硬化都属乙方承包范围..

　　②基础工程：包括池底，地面清理，回填，工程完工后场地清理。

　　③主体工程：该水泵房，发电机房为框架结构，消防水池为全混凝土，按甲方要求和图纸施工。

　　④地面工程：地面清理，回填，地面硬化，雨水排水沟。

　　三、合同工期：

　　开工时间为20__年10月20日，竣工时间为20__年11月20日。

　　四、合同价款及结算方式：

　　①该合同所有费用包干价是4.5万元整（肆万伍仟元整）

　　②乙方做完所有施工项目后，由甲方验收合格后以现金形式支付给乙方人工费3万元整（叁万元整）。剩余1.5万元整（壹万伍仟元整）由沙湾妇幼保健院验收合格后甲方以现金形式支付给乙方全部人工费。

　　③甲方不提供任何施工工具，乙方负责所有施工工具如（搅拌机，模板，钢管，脚手架等）。

　　五、材料供应：

　　甲方根据乙方提供的材料计划单，及时供应建筑材。

　　六、质量要求：

　　①乙方必须按甲方设计要求施工，工程质量等级必须达到合格标准，并且保证各项工序质量一次性验收合格，否则，由此返工造成的一切损失由乙方负责。

　　②乙方按甲方的施工进度计划进行施工，不得拖延，更不能影响其他工种施工。如乙方不能按甲方的施工进度完成计划工程量，严重影响其他工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用乙方负责，否则甲方有权要求乙方无条件解除合同，并由甲方另行选择施工队伍，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。

　　七、施工安全：

　　乙方应遵守工程建设安全生产的`有关管理规定、严格按安全生产标准组织施工，随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐患和违章作业，应立即停止作业进行整改。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成的事故和伤亡及责任和因此发生的费用，均由乙方承担。

　　八、工期延误：

　　非甲方原因，非人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每延误一天乙方向甲方支付本工程人工费总额的百分之一违约金。如超过十天，甲方有权单方面解除合同。所有损失由乙方承担。

　　九、竣工验收：

　　该工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据进行验收，如验收不合格，乙方应负责无常返工。

　　十、工程质量保修：

　　甲乙双方约定本工程竣工验收合格后，壹年内本工程如出现施工带来的任何问题乙方应即时派人维修。

　　十一、施工设备、材料、现场管理：

　　乙方提供的各项设备，如有损坏、遗失，乙方自己负责。乙方应在满足施工要求的前提下，不得浪费甲方提供给的各种材料，如有浪费，乙方须全额赔偿所损失的费用。

　　乙方在施工场地内施工，必须听从甲方现场管理人员的管理，遵守一切规章制度，否则甲方有权根据情节做出处置。

　　十二、本合同签订之后，双方不得反悔，否则违约方必须支付工程人工费总金额的50%违约金给对方。

　　乙方要维护公司的名誉、利益。给公司树立良好的形象，遵守公司的各项制度，服从公司及项目经理部的领导。

　　十三、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，此合同自甲乙双方签字之日起生效。

　　本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　甲方：代表：

　　乙方：代表：

　　___年__月____日

　　人工费施工合同 7

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就私人住宅建设工程人工费协商一致，订立协议并共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：庆阳市西峰区老城队

　　二、工程范围及内容

　　1、建筑面积：以实际建筑面积按照国家有关规定计算。

　　2、承包范围：工程主体、内外粉、外墙瓷砖、地板砖。

　　3、甩项工程：整体工程刷白、油漆、门窗、水电暖、屋面处理、装饰装修。

　　三、承包价格

　　按实际建筑面积（人工费）每平方米__元。

　　四、付款方式

　　按进度付款，开工付基础成付____元，一层主体成付25000.00元，二层主体成付25000.00元，内外粉成付____元，其余款项工程完工后一次性付清。

　　五、甲方责任

　　按工程进度预付工程款，并保证施工材料的到位。

　　六、乙方责任

　　严格按照图纸及国家有关规范条例施工，按时保质保量完成工程项目。

　　七、附则

　　1、本协议双方签章后生效。

　　2、本协议于 ___年__月____日在签署

　　3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争执，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。

　　4、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　___年__月____日 ___年__月____日

　　人工费施工合同 8

　　发包人： (以下简称甲方)

　　承包人： (以下简称乙方)

　　为完成贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司承建的常平绿道-常平大道段的施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等自愿、公平和诚实信用的'原则，双方就本建筑工程施工事项订立如下协议：

　　一、工程概况

　　工程名称：常平绿道-常平大道段工程

　　工程地点：

　　工程内容：常平绿道-常平大道段工程所有的人工费(包括路缘石安装、路平石安装、花岗岩铺地、树池大理石安装、车止石安装、混凝土浇筑、石粉平铺、路灯杆基础、拆除旧人行道板砖、人行道铺砖、自行车道补边、人行道上井升高与降低、人行道砖翻修、杂工等)。

　　二、承包方式

　　包工 (按交钥匙工程承包人工费，即扫地出门)。

　　三、合同工期

　　开工日期： 20____年__月____日

　　竣工日期： 20 ___年__月____日

　　四、质量标准

　　工程质量标准：按国家建筑工程质量验收标准

　　五、安全保证金

　　由乙方交给甲方 __万(大写：__)作为本工程安全保证金，安全保证金用于支付本工程施工中农民工工资纠纷、安全事故赔偿及社会治安的处罚等不安全因素造成的损失，安全保证金在竣工后和工程款一起结算。

　　六、合同价款

　　1、人工费单价：

　　2、人工费结算方法：

　　A、按业主每月拨付给甲方工程款的80%支付给乙方。

　　B、工程竣工后，按工程款的95%进行结算支付，其余5%的工程款待工程移交业主后半个月内全部支付。

　　3、结算计量：按竣工现场实测面积和现场实测长度计算方法计量结算总人工费。

　　七、补充条款

　　本工程中分项工程：消防、路灯、交通标识、交通监控从本工程中剔出，由公司以包工包料的形式包出。

　　八、合同生效

　　合同签订时间： ___年__月____日

　　合同签订地点：常平绿道-常平大道段工程项目经理部

　　本合同双方签字、盖章后方可生效。

　　甲方：乙方：

　　人工费施工合同 9

　　项目名称：

　　地址：

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、承包单价：按建筑面积（每平方米： __元计算）。

　　二、质量：生产过程中，乙方要严格按照建筑施工规范施工，绝对服从甲方安排工程进度，保证质量完成本工程，如有特殊情况下，应由甲乙双方共同商议后尽量完成工程量。

　　三、安全：

　　1、乙方施工人员入场必须遵守安全规程佩带安全帽，禁止穿拖鞋、酗酒进入施工现场，禁止打架斗殴、酗酒闹事，（注：如出现喝酒、闹事、打架情况，不管任何理由罚款壹万元从乙方工程款里扣除，情节严重的交由当地派出所处理）并清退闹事人员。

　　2、如施工中由自身疾病导致安全事故并没告知甲方的由本人承担。

　　3、施工当中安全方面必须遵守施工安全规则，如不遵守规则出现意外伤亡由乙方自己承担，施工当中如出现不安全操作，甲方安全员有理由罚款，如违反操作堆积，出现安全事故由乙方承担。

　　5、保险由乙方人员自己承担，如不买保险出现工人伤亡事件由乙方自己承担。

　　四、工程进度：乙方尽可能完成甲方的工程计划，如有拖延施工期和其他无理要求停止施工，按每日1000元给予处罚（加班在正常施工范围内，抢工期时必须加班）不可抗因素除外，如自然灾害、火灾，停工待料等。

　　五、承包方式：

　　1、甲方不带施工所需的扎丝，不包括任何设备工具。

　　2、工作范围包括钢筋、大小料制作、绑扎及钢筋抽样及卸料由乙方负责和塔吊基础。

　　3、乙方必须做到工完场清，如在甲方通知之后依旧未清理，甲方有权利自行清理后，按300元/工方式扣除乙方工程款。

　　4、乙方负责本工程所有钢筋工作钢材进场卸料。

　　六、施工变更：乙方在接到甲方的变更通知未能及时按变更施工，造成返工，损失有乙方负责，如变更使施工量加工，增加施工成本，甲、乙双方可协商按施工量大小给予乙方合理施工费用。

　　七、付款方式：甲方需乙方进场施工日起：按每月乙方施工总量的75%工程款付给乙方，待冬季不能施工甲方以乙方工程总量85%工程款付给乙方，待乙方主体封顶完工后支付余款100%。拨款时乙方出具工人工资表，工资表人员必须真实，由甲方发放工资，如出具假工资表甲方有理不拨付工程款。（备注：如甲方不能按合同支付乙方工程款，乙方有权停工，所造成的`一切损失由甲方承担。（如在施工过程中或第二年，甲方无理由的情况下，由乙方撤出施工现场或违约，甲方承担所有乙方的损失，按总工程量30%给予赔偿。）

　　八、如在正常施工中，由于甲方因某种原因造成乙方工人在现场停工待料，如超过三天，甲方按乙方现场实数人员给予合理赔偿（每人每天按260元计算）。

　　九、以上协议由甲乙双方协商达成一致后同意签字生效。此合同一式两份。

　　甲方代表人：身份证号：

　　乙方代表人：身份证号：

　　___年__月____日

　　人工费施工合同 10

　　发包方（甲方）：____________

　　承包方（乙方）：_____________

　　为了规范项目施工管理，依据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》。在施工过程中认真贯彻落实国家的规章制度，施工规范，确保工程质量、施工安全和文明施工等工作目标的实现；结合本公司对该工程的实际情况要求，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，双方同意签订以下合同条款：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：_____________

　　2、分项工程名称：_____________

　　3、工程地点：_____________

　　4、分项工程内容：_____________

　　5、承包形式及承包单价：_____________

　　（1）包工不包料，采用单位单价一次性定价原则。

　　（2）采用单项工程人工费单价包干，所有图纸内的工程量以及变更的工程量，达到图纸设计要求及施工规范验收标准和发包方要求。

　　（3）承包单价一次性包死，所有变更增减量均按此承包单价核算。

　　（4）本分项工程承包单价：____元∕平方米。

　　（5）包含工具辅材：

　　6、工期

　　（1）工程期限：开工：___年___月___日，完工：___年___月___日；

　　（2）工期要求：具体工期按甲方和监理审定的工期进度月及周计划表，乙方必须满足甲方施工进度要求；

　　乙方按施工进度要求施工，不得延误，更不能影响其他工种施工。如乙方不能按甲方的施工进度要求完成计划工程量，严重影响其他工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用乙方负责，否则甲方有权要求乙方无条件解除合同和人员的即时退场，并有甲方另行选择施工队伍，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。

　　7、驻工地代表

　　(1)甲方驻工地代表：____________；

　　(2)监理驻工地代表：____________；

　　(3)乙方驻工地代表：____________；

　　第二条工程款的支付

　　1、支付方式：____________

　　2、乙方每月际工程量，甲方按工程量清单日内组织甲方有关人员对本月完成工程量进行复查确认。甲方按实际进度的__%支付进度款。（如验收不合格或跨结算期的量不予结算，拒付进度款）。

　　3、完工结算，单项工程完工后，含其全部技术资料齐全，由乙方提出书面结算申请并经项目部和相关部门签字同意，甲方及监理工程师和相关部门共同进行全面竣工验收，验收合格签发验收单，一个月之内按甲方审核工程量价款，扣除___%保修金，其他款项一次性付清。工期完成确认：工完场清后，以书面形式首先向监理方提出验收申请，监理签字同意。甲方在接到此书面申请一周内安排验收。经甲方和监理等相关部门验收通过，验收日期为工程实际完成日期。

　　4、保修款支付，验收合格后，满年后，30日内支付。

　　第三条甲方提供材料

　　1、乙方应在接到图纸天内，向甲方提交材料、设备、构配件等的使用总计划，经确认后，乙方按施工进度提前7天提供给准确的材料计划单；甲方按照计划要求的质量、品种、规格、型号、数量，在5天内组织货源并及时交付；乙方负责材料的装、卸车工作并承担其费用；

　　2、材料按图纸实际数量计算，材料进场后乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（材料节约，按材料节约的50%奖励给乙方；材料超出2%部分由乙方承担50%；材料超出2%以上全部由乙方自行承担）。因保管不善发生丢失、损坏，乙方照价赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失（甲方变更按实际材料量计算）。

　　3、材料进场后乙方未及时使用，闲置存放超过15天而未使用的，乙方每天按闲置材料总额的1‰承担罚金。

　　第四条质量验收及技术要求

　　1、施工、验收均按照国家规范、技术规程、行业标准、工程技术交底等要求，达到合格标准。

　　2、乙方应严格执行“三检”制度。每道工序必须经过严格自检，自检合格后方可申请班组长验收，在经班组长验收合格后，报甲方或监理验收。

　　3、乙方对工程质量全面负责，因乙方原因质量不合格造成返工的，所发生的材料费、人工费均由乙方承担。

　　4、因其他承包人损害乙方完成的工程、设施或设备的（以书面证据为准），由甲方负责分清责任协调处理；或因乙方原因造成其他工种返工的或者影响其他工种施工的，由乙方承担返工费用。

　　第五条甲方责任

　　1、甲方负责乙方施工人员的临时住房或搭建临时设施时的场地及临时用电、水引取点。

　　2、负责解决工程所需物料的`调配和供应工作。帮助乙方及时处理和协调施工中遇到的疑难问题。

　　3、对乙方合同的施工任务、施工质量、工程进度、施工安全、文明施工、劳动力安排等有协调、监督、检查、处罚的权利。

　　4、负责向乙方进行质量技术、安全技术交底和法律法规企业规章制度教育。

　　5、负责督促协调监理对乙方隐蔽工程，单项、分部分项工程的复核验收。

　　6、负责审核，审批乙方报送的月进度计划表，完工结算书，按合同支付工程款。

　　第六条乙方责任

　　1、服从甲方安排和统一指挥，保证足够的劳动力，按时完成甲方下达的周、月进度要求。

　　2、自带相关工具用具，并做好自有物资、设备的存放与保管工作。

　　3、按技术、安全技术交底要求，工程质量验收规范，施工规范，工艺流程和工序交接标准进行施工。

　　4、承担因自身管理不善、技术不到位、不按施工程序施工造成的返工，材料浪费的损失并承担相关费用。

　　5、承担因计划不及时造成材料不到位停工、窝工的责任及损失。

　　6、按文明施工规范要求组织施工，教育，管理好施工人员，因乙方人员发生治安、安全事故，由乙方承担全部责任和相关费用。

　　7、提供自身的施工资质和相关经营证书，对进场工人进行实名登记造册，并将操作人员上岗证（特种人员必须持证上岗）和身份证复印件等资料一并交存监理、甲方备案；将逐月发放工资表上交甲方，如与实际情况不符或没有提供，甲方有权拒绝支付进度款。

　　8、每进行下一道工序之前或者进行初步施工前，必须对工人进行技术、安全交底，并做好相关资料。

　　9、乙方做到“安全第一、预防为主”对班组施工人员进行经常性安全生产教育，严禁私拉乱接电源，发现隐患及时排除，如违规操作引发的一切安全事故由乙方承担。

　　10、必须做到工完、场清，各种甲方提供的设备、设施由乙方负责领用保管、养护；按要求堆放整齐，在工程完工后对设备进行清理、保养后完整、无损坏、如数移交甲方，并将所住临舍清理干净后，方可结算。

　　11、乙方负责安排施工人员的生活和承担《劳动法》所规定的一切福利待遇，劳动保护用品。

　　12、在保修期内如有质量问题，乙方安排专人现场维修。乙方未及时维修的，则由甲方另行安排人员维修，所发生的费用在乙方保修金中扣除。

　　第七条违约责任

　　1、甲乙双方必须严格履行本合同，如有违约，违约方给守约方赔偿。违约金按总承包价的__%计算。

　　2、在合同期内未完成分包的施工任务或中途退场，按验收合格的工程量的70%一次性结算，再不补差，并承担一切相应的损失。

　　3、履行合同争议，甲乙双方协商解决，如达不成共识，由属地仲裁委员会仲裁。

　　4、合同未尽事宜，双方另行协商增补，与本协议同等法律效力。

　　5、本合同一式五份，甲方叁份，乙方二份，双方签字生效，款清失效。

　　第八条补充条款

　　1、乙方人员进入现场前，必须进行“三级安全教育”，用好“安全三宝”，采取严格的安全措施，听从安全指挥，服从项目经理部安全和工程质量管理，遵守相关的规章制度；在施工过程中既不能伤到自己也不能伤到别人，如因自身原因发生人身、机械、交通等事故以及给他人或社会造成的人身及财产损失，所有责任和费用均由乙方全部承担；同时还要做好各种成品保护工作，对于自身原因所引起的各种安全质量事故负全责并承担由此而产生的全部经济损失费。

　　2、乙方不得将工程分包，否则甲方有权终止合同，并在二十四小时内无条件退场。

　　3、材料装卸车和二次搬运不再计费用，材料进场不及时卸车（给司机造成损失由乙方承担），甲方另行安排其他人员卸车费用从乙方工程款扣除。

　　4、乙方必须根据进度需要配足劳动力，如未完成甲方下达的周、月进度要求延误一天罚款__元，连续两周未完成甲方周进度要求，甲方有权终止合同，并承担甲方损失。

　　5、乙方结构工程每层施工完毕以后报监理及甲方验收，达不到规范要求，乙方无条件对本层不合格部分及时补救，否则甲方可以组织其他施工人员维修，处理费用由乙方承担。

　　6、爱护公共财物、保护安全防护设施，如有破坏行为发现一次处500—1000元罚款。

　　7、严禁打架斗殴，发现一次处班组20元，（不管有无道理）。若乙方人员发生偷盗行为，由乙方负全部责任，并承担所盗材料10倍罚款。

　　8、严禁酒后上岗、赌博，违者每次罚班组500元，并承担后果。

　　9、乙方必须服从甲方指定临时住宿，不得带家属、小孩同住施工现场，否则甲方每次处罚班组200元。

　　10、乙方施工人员在甲方食堂就餐，不得私自开灶做饭，特殊情况需要自己开灶，不得在甲方临时或施工现场做饭，发现每次处罚班组200元。

　　11、乙方必须按时参加监理或项目部每周例会和各种安全、质量、生产会议，缺席一次处罚200元，迟到一次50元。

　　12、严禁使用18岁以下60岁以上作业人员，发现每人/次处罚班组500元。

　　13、班组没有对工序进行自检或不认真检查、没经班组长验收合格就报甲方验收的，或者经三次验收不合格的，每次处罚班组200—500元。