涂料施工合同--(合同)

时间:2022-08-08 18:42:36 施工合同 我要投稿

涂料施工合同--(范本合同)

  随着人们法律意识的加强,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,它可以保护民事法律关系。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,以下是小编为大家收集的`涂料施工合同--(范本合同),欢迎大家分享。

涂料施工合同--(范本合同)

  甲方:______(以下简称甲方)

  乙方:______(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定,结合本工程的实际情况,经甲、乙双方充分协商,外墙使用“昱奎牌”乳胶漆进行装饰,并委托乙方施工,达成如下协议:

  一、工程名称:______。

  二、工程地址:______ 。

  三、工程内容:外墙乳胶漆装饰工程。

  四、承包方式:乙方包工包料。

  五、质量标准:

  1、乙方必须严格按图纸、说明文件及国家有关规范规程进行施工,并接受甲方的监督和检查。

  2、乙方施工确保颜色一致。

  六、颜色:按照效果图或双方约定涂刷施工。

  七、工期:本工程合同工期为______天,(______年______月______日至______年______月______日)。

  若遇下列情况之一工期可相应顺延;

  1、因甲方原因致使乙方不能正常施工;

  2、夜间室外最低温度低于5℃;

  3、甲方未按合同拨付工程进度款;

  4、因雨、雪、大风天气影响工程进度;

  八、甲方的权利和义务:

  1、为乙方施工人员提供水、电、材料仓库及临时住房(乙方不承担费用);

  2、及时向乙方支付工程进度款,并协调乙方与职能部门的相关事宜;

  3、及时组织对工程的竣工验收,并按合同规定办好决算;

  4、为乙方在此施工提供必要保护,不得有外来人员的干扰和破坏,并协助做好协调工作。

  九、乙方的权利和义务:

  1、派一名施工队长在工地搞好现场管理,与甲方协调处理好有关问题。

  2、搞好安全施工,严格按施工操作规程进行施工,若因乙方原因发生安全事故由乙方自行负责;

  3、乙方在施工中必须接受甲方及监督部门的现场监督,确保工程质量达标验收合格;

  4、做到文明施工,杜绝各种违纪违法现象发生。

  十、单价:外墙乳胶漆______元/m

  十一、总造价:按实际涂刷展开面积核算为准。

  十二、付款办法:

  1、本合同签订______天内,甲方应预付款______;

  2、施工人员进场开始施工时,甲方付款______;

  3、腻子层施工完毕,涂刷底漆之前,甲方付工程款______元;

  4、上两遍乳胶漆施工时甲方付工程款______元;

  5、工人施工完毕______天内甲方进行验收,并出据工程量结算单,逾期视为验收合格且以乙方结算为准,验收合格______天内甲方付清全部工程款。

  十三、付款方式:

  1、银行帐户结算:从银行直接汇款到昱奎化工公司帐户。

  2、现金结算:结算人必须持有我公司的“工程结算委托书”才能进行现金结算。

  十四、违约责任:

  1、甲方按合同约定的付款办法及时办理工程进度款及完工结算,若甲方未按合同约定及时办理,乙方可停工,并由甲方按未付款的______%/天支付违约金;

  2、乙方质量不合格的,负责无偿修理和返工,其损失由乙方自行负责。

  十五、其它:______。

  十六、未尽事宜双方协商解决,协商不成可向原告所在地人民法院起诉。

  十七、合同一经签订,具有法律效力,双方认真履行,互不违约。

  十八、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。

  甲方(签章):______乙方(签章):______

  法人代表(签字):______法人代表(签字):______

  身份证号码:______身份证号码:______

  代表(签字):______代表(签字):______

  联系方式:______联系方式:______

  ______年______月______日______年______月______日

【涂料施工合同--(合同)】相关文章:

涂料施工合同06-16

内墙涂料施工合同07-29

涂料施工合同范本03-22

关于涂料施工合同模板07-10

防火涂料施工合同模板12-15

油漆涂料施工合同模板12-16

外墙涂料施工合同06-14

涂料施工合同15篇06-16

防水涂料施工合同06-24