水电消防施工合同

时间:2023-12-15 14:20:03 施工合同 我要投稿

水电消防施工合同范本(精选20篇)

  在当今不断发展的世界,人们运用到合同的场合不断增多,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。你所见过的合同是什么样的呢?下面是小编为大家整理的水电消防施工合同范本,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

水电消防施工合同范本(精选20篇)

  水电消防施工合同 1

  发包方:______________(以下简称甲方)

  承包方:______________(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况,甲乙双方就业主的'工程施工事项协商一致,达成如下协议:

  第一条

  工程名称:______________

  第二条

  工程地点:______________

  第三条

  承包范围:______________

  第四条

  开工日期:_______年_______月_______日

  竣工日期:_____年_______月_______日工期:_______天

  第五条、合同价款:本工程采用方式计价。室外工程另外计算

  合同总价款为______________

  第六条、双方责任

  1、甲方责任:

  (1)负责技术交底工作,对施工现场进行质量检查。

  (2)负责向乙方提供施工图一式_____份。

  (3)及时供应合同规定的材料(包工不包材料时)。

  (4)提供临时宿舍给乙方,水,电及一切费用

  (5)及时办理工程结算。

  2、乙方责任:

  (1)严格按施工规范要求及国家质量标准施工。

  (2)必须按图纸施工。

  (3)应保证工期要求,确保工程如期完成。

  第七条、材料供应

  1、主材:由甲方负责提供。

  2、辅材:由甲方负责提供。

  第八条、材料消耗

  工程消耗材料按实际发生为准,损耗量按百分之计算,废料归方。

  第九条、施工与验收

  1、乙方按图纸及施工规范严格施工,随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。

  2、工程完工时组织相关部门验收。

  第十条、结算方式

  工程款支付,每月按进度实际工程量支付_____,工程完工自检能达到验收要求支付_____,余款待该工程竣工验收合格后_____天内支付总工程款,(含已付工程款在内),甲方以现金方式支付乙方,不包含任何发票及一切费用。

  第十一条、其它

  1、本协议一式份,正本份,副本份。

  2、本协议自双方盖章签字之日起生效。

  3、本协议待工程款付清以后自行终止。

  第十二条、补充条款

  1、图纸变更应该在乙方施工前,提供正式变更通知单,如果乙方按原图纸施工后,甲方要求更改,一切费用应由甲方承担,如乙方没有达到技术要求,要无偿反工,如因材料质量问题,乙方不负责。

  2、附加工程(临时工程)甲方应以每工日__元工资即时支付给乙方,不能与承包工程款项一起支付。

  甲方(签章)__________乙方(签章)__________

  _______年_____月_____日_______年_____月_____日

  水电消防施工合同 2

  发包方:法定代表人:

  承包方:法定代表人:

  风险提示:发包人的相对义务

  根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

  若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工有关事项协商一致,订立本合同如下:

  一、工程概况

  工程名称:工程地点:工程承包范围:根据施工图纸要求。

  二、合同工期

  风险提示:关于实际竣工日期的规定

  当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:

  工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 自本项目监理单位发出的开工令起____日历天。

  三、质量标准合格

  (按设计施工合同质量要求)。

  四、合同价款

  金额:_______元。

  五、双方主要义务和责任

  1、甲方主要义务和责任

  (1)负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作,按照提供施工用地及交通道路,如果因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺利进场,由此给乙方造成的二道运输甲方应配合乙方给予签证确认。

  (2)与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。

  (3)甲方根据实际情况需对施工进行更改的,应送设计单位进行设计变更,并经有关部门审批后提交乙方施工。

  (4)配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证。

  2、乙方主要义务和责任

  (1)在本合同签字生效后,7天内进场开工。

  (2)负责施工生活用电、用水费用,负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。

  (3)认真执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示,切实履行职责,采取必要措施,确保施工安全及工程质量并按期完工。

  (4)在施工过程中,未经甲方及监理人许可,乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求,若擅自变更,甲方不予承认签证。

  (5)工程施工完工后乙方应负责清场并做好相关恢复工作。

  (6)乙方应编制施工组织设计,施工总进度计划表和由乙方负责的.施工图纸提交监理单位审批,并对现场施工负全部责任。

  六、工程进度

  1、本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计____日历天。但对一下原因造成竣工日期推迟的延误,经甲方和监理人现场代表确认后,工期应顺延:即由于工程量变化,设计变更,一周内非乙方原因造成停工累计8小时以上、不可抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、甲方和监理人现场确认同意顺延的。

  2、在本项目建设施工过程中,若乙方严重违反合同规定,以致于继续施工将对本工程的质量、安全、造价、工期等产生严重影响时,甲方或监理人有权下达书面停工指令直至解除合同,乙方应予接受并应及时采取有效措施进行整改,经甲方或监理人发布同意复工的指令后,方可复工。

  七、工程质量和验收

  风险提示:工程质量未符合标准的归责

  因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

  因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

  1、本工程质量要求达到合格。

  2、乙方必须严格按照本地区工程施工图(包括设计变更图纸)等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术规范、规程及质量检验评定标准、施工组织设计等组织及验收,并保证工程量达到合格。

  3、若乙方的责任造成工程质量不合格,乙方应负责修到合格,经再次验收通过后,方可交付使用,由此造成的损失由乙方负责。

  4、乙方必须按国家现行有关技术质量验收标准,提供各类检测试验报告,钢筋、水泥、机砖等原材料必须经检测合格后,方可使用:必须按规定制作砼砂浆试块送检,若试验组数不足及质量不合格,乙方应承担责任。

  5、验收前7天,乙方应把施工内资料送交监理单位与建设单位审核,验收后7天内,乙方应把完整的内业资料送交建设单位备案。

  6、本工程所有隐蔽工程在隐蔽前,乙方均需向甲方和监理人报告复核,经复核检查符合要求后方可隐蔽,否则,甲方和监理人有权不予确认该隐蔽段工程,因此而造成发损失及工期延误由乙方自行承担。

  八、材料、设备采购供应方式

  风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责

  承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。

  发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。

  1、本工程由乙方采购供应的材料,设备为招标为范围内的所有材料及设备。材料、设备采购、运输、保管质量等责任均由乙方自行负责。

  2、采购供应的材料、设备名称、品种、型号、规格、数量等指标必须符合有关要求,进场的材料、设备检查验收规定在承包合同中约定。

  3、材料在用于工程前,必须向甲方及监理单位代表提交制造厂家质保书和产品合格证书,并经监理单位核查后投入使用,没有质保书的材料不得使用,所有材料和构件检验合格后方可使用。

  4、对材料质量怀疑的,应对该材料按现行国家有关规定进行检验,合格的可用于工程,不合格的中标人应将其清除出施工现场,检验费用由责任方负责。

  九、付款方式

  1、本工程工程预付款为合同价格的10%。招标人在合同生效后支付工程预付款,预付款的比例应控制在当年(指合同签订后的________年,以此类推)工作量的15%之内(当年工作量在1000万元以上的,比例应适当调低)。当工程款支付到合同款的50%(含工程预付款)时,刚才预付款在以后月份应付工程款中按合同约定扣除。

  2、按工程量结算,按月核定完成工程量的85%,暂停付款。预留15%作为工程尾款,待工程竣工验收合格并结算后,再支付至工程结算总价的95%,余下的5%作为保修金,保修金支付按保修协议执行。若中标人对其他施工的竣工工程质量保修已办理保险或提供其他法定担保的,招标人在收到中标人提供的法定保险或担保凭证后,应将保修金支付给中标人。风险提示:保修责任的起算

  工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

  发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。

  3、保修期为半年,保修期内发生质量问题,乙方需及时修复,若乙方不修复,由甲方指定施工单位修复,费用在保修费用中扣除。

  4、乙方应在每月的月底向监理工程师报送当月实际完成的合同工程量报告,监理工程师必须在收到报告后七个工作日内审核确认,甲方应在接到监理工程师审核确认意见后如无差错或无异议应在一星期内足额支付相应的进度款。

  十、工程合同价目竣工结算

  1、工程验收合格后7天内,乙方应把工程结算送交监理单位和建设单位预审后,由建设单位送有造价审核单位审核。

  2、本工程价格采用固定单位包干,工程结算时,工程量根据图纸要求施工,按时决算:单位按乙方的投标报价书上的单价计算。

  3、合同价款于合同成立后不得调整,但本次招标的范围外发生的项目,设计变更或其他原因引起的工程量变化,合同价款可按下列方法调整:

  (1)在核对确认的工程量清单内已有的项目单价取乙方投标报价单位,其他各项费用按乙方投标文件所报的标准计算。

  (2)在核对确认的工程量清单以外的新增项目单价,仍按本工程标代理单位提供的预算编制说明规定计算确定。

  (3)市场变化、政策性调整的按国家有关规定执行。

  十一、其他

  1、违约风险提示:明确违约责任

  在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。甲方不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为,乙方应及时向甲方和监理人提出书面通知,要求甲方在10天内履行合同,否则有权暂停施工,直到解除合同,甲方应承担违约责任,支付违约导致乙方增加的费用和赔偿因违约给乙方造成的损失。

  (1)由于承包人的原因未能按合同规定日期完工,承包人除自行承担赶工所增加的费用外,每延误一天,承包人应向发包人缴纳1000元违约金。逾期违约金最多不超过10000元。承包人在征得发包人同意后,在保证工程质量的前提下,若比合同规定的完工日期提前完工时,则由监理人和发包人核实提前天数。承包人可获得每天1000元的奖励金。奖励金最多不超过10000元。

  (2)乙方应承担本工程安全责任,用于施工作业安全设施以及消防设备、器材等所需费用由承包方承担。发生安全事故,责任由乙方承担。

  (3)不可抗力:若遇到不可抗力因素造成工程本身受损害和所需清理修复工作的费用,甲方应给予补偿。

  2、纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向____________人民法院起诉。

  3、本合同一式_____份。其中正本_____份,双方各执___份,副本___份,双方各执____份。

  甲方:(公章)法定代表人:(签字)________年____月____日

  乙方:(公章)法定代表人:(签字)________年____月____日

  水电消防施工合同 3

  发包方:______________(以下简称甲方)

  承包方:______________(以下简称乙方)

  质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:

  一、承包方法

  1 承包形式:单包,即包工不包料。

  2 工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

  3 承包价格,按国家招标建筑平方每平方米 元。按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。

  二、工程进度

  按甲方及业主要求,总工期 天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。

  三、质量上

  项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的.使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。

  四、安全上

  必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。

  五、甲方负责一定的照明用电费用,其他超出的用电费用由乙方自理

  六、文明卫生

  1 现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。

  2 职工宿舍生活区:宿舍内被褥、衣物叠放整齐,并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理,班组内宿舍班组人员轮流值日,宿舍外的班组之间轮流值日,垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒,应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;服从门卫管理,遵守进出时间;语言文明,不酒后闹事,班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。

  七、罚款制度

  施工不带安全帽罚款____元/人次;帽带不扣罚款____元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款____元/人次;悬空抛物罚款____元/人次;井字架吊篮乘人罚款____元/人次;宿舍内私拉电线罚款____元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款____元,并没收;点白日灯罚款____元,酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以____元的罚款,除追究其责任外,情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款____元;在新建楼内大便罚款____元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款____元。

  八、合同期内乙方必须信守合同

  如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。

  由甲方负责一定的用电费用(____度/月),超过规定用电量,由乙方自己负责。

  九、付款方式

  平时按工程进度预付生活费,每人、每月不超过____元,其余到竣工验收后按总承包金付足____%,余____%在竣工验收后一年内付清。

  此合同一式三份,双方签字后生效,各执一份为凭,存档一份,并作为甲乙双方当事人法律依据。

  甲方(签章)__________乙方(签章)__________

  _______年_____月_____日_______年_____月_____日

  水电消防施工合同 4

  甲方:

  乙方:

  经双方协商由乙方承担甲方潜江市城南新区教学楼水电工、消防工程施工任务,为明确双方责任,保证工程质量、工期、安全文明施工,经双方同意签定本合同。

  一、承包方式:包工不包料。

  二、承包保证金________元,合同签订后交甲方,工程验收合格退乙方。

  三、承包范围:

  施工图和图纸会审变更所含的全部工程项目内容。

  四、承包价款和付款办法

  1、按建筑面积每㎡(建筑面积按国家规定的'计算方法计量)承包价款中含工人劳保费和养老保险金。

  2、基础底层完工验收合格,付工程承包价款水付20 %,内粉含天棚、楼地面,完工验收合格后付____ %,外粉完工验收合格后付%,竣工验收付%,余款保修期满付清。

  3、工程款的支付必须保证施工工人的工资,乙方如有拖欠施工工人工资,影响工程施工,甲方可从乙方承包款中直接支付工人工资,如乙方承包款超支,用乙方设备机械抵扣。

  五、工程质量:

  乙方施工人员进场接受甲方质量技术交底,严格按图纸和规范施工,不得随意增减项目,严格按施工规范检查、验收,服从甲方现场施工管理人员指挥,工程质量达国家规范的合格标准。因乙方人员违章施工造成的质量事故一切损失由乙方承担。分项工程检查验收发现一处质量不合格罚款1000元,以此类推,从承包款中扣除。

  六、安全施工:

  乙方人员进入施工现场接受甲方安全技术交底,严格按国家安全施工规范组织施工,安全防护措施符合国家安全规范标准。因乙方违章作业和安全防护措施不规范等因素造成的安全事故,一切责任和损失由乙方承担。

  七、文明施工:

  乙方人员进场,遵守现场文明施工章程,听从甲方现场人员管理,按文明施工条例施工。计划、节约用料,水电材料按计划领料,每天领料未用完交会保管,现场每天无余料过夜,发现一次罚款1000元,二次清退出场。

  八、工期:____年____月____日至____年____月____日,乙方按期编排施工进度计划,严格按施工形象进度组织施工,保证按期交工。工期延误每一天罚款 元,提前奖 元。施工中乙方工期严重滞后,甲方有权另行安排施工队伍,其施工费用从乙方承包价款中扣支,因甲方材料供应和材料质量等甲方原因影响工期,工期顺延。

  九、本合同双方签字后生效,未尽事项双方协商解决。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  水电消防施工合同 5

  发包方:(以下简称甲方)

  法定代表人:

  承包方:(以下简称乙方)

  法定代表人:

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规,结合实际情况,经双方协商,达成以下合同条款。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程主要内容:

  4、承包方式:包工包料。

  二、工程期限

  工程期限____天,预定_____年____月___日至____年____月____日止。

  三、工程承包价及其它

  总承包价______元,工程竣工验收合格后付清工程款项。

  四、合同双方责任

  (一)甲方责任

  1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;

  2、监督工期及工程质量、施工进度,配合乙方做好与工程相关的协调工作。

  (二)乙方责任

  1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。

  2、乙方保证文明施工,施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。

  3、施工过程中,每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。

  五、工程质量要求

  1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工,工程质量达到国家相关验收规范的标准。

  2、工程竣工验收后达到建设局要求,方为合格工程。

  3、主要材料进场前必须提供样品合格证明,经甲方工程负责人及监理方共同认可,方可进场施工。

  六、付款方式

  工程结束付50%,整体工程验收合格后5日内付50%。

  七、工期延误

  若甲方原因则工期顺延,若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的',甲方有权终止合同,由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。

  八、工程保修期

  工程保修期为工程验收后一年。

  九、安全施工要求

  施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规,遵守甲方及监理方的相关规章制度,维护好相关设施和保护周围居民的正常生活,并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故,概由乙方负责,甲方不负任何责任。

  十、不可抗拒的自然灾害认定标准

  不可抗拒的自然灾害发生,造成的损失,由甲、乙双方共同协商解决。

  十一、违约责任

  1、本合同经双方签字生效后,双方都必须严格遵守执行,任何一方违反合同条款,给对方造成损失的,责任方应按合同法规定标准进行赔偿。

  2、若甲方在整体工程验收合格后,未将款项付清给乙方,乙方有权停止供水。

  3、双方如发生纠纷,通过协商未达成协议的,由禄丰县人民法院进行裁决。

  十二、争议

  承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向____________人民法院起诉。

  十三、合同份数

  本合同一式_____份,甲方____份、乙双方____份。

  十四、若有未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。

  甲方:

  法人代表:

  _____年____月____日

  乙方:

  法人代表:

  _____年____月____日

  水电消防施工合同 6

  发包方:(甲方)________________

  承包方:(乙方)________________

  发包方拟实施流域水电站开发工程总承包,发包方与承包方于________年________月________日在________友好协商,达成施工协议,接收承包方的合同价约叁亿人民币(以实际结算工程量为准)作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价,达成如下施工协议:

  1、计价方式;工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额2007》为计算依据(二级一类取费计算),材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算,工程完工验收标准按07标准执行验收。

  2、由承包方向发包方交纳履约保证金3000万元。支付方式和期限:

  (1)、在签订本协议书当日支付1000万元,本合同自发包方收到该履约保证金生效,逾期未支付该笔款项本协议不生效;

  (2)、自承包方接到进场通知书之日起三个工作日内支付1000万元;

  (3)、余款1000万元在承包方收到开工令之日起三个工作日内支付1000万元。发包人不接收银行履约保证金保函。

  承包人支付的履约保证金担保合同履行的期限在发包人颁发保修责任终止证书前一直有效。发包人应在保修责任终止证书颁发后15天内将履约保证金无息退还给承包人。

  3、本工程安全文明施工费另计,取费率为工程总价的.1.5%,临时工程费用为工程总价的8%,据实结算。

  4、本合同自发包方收到第一笔履约保证金生效。

  5、每月的工程进度款承包方在收到承包方报送的价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核。承包方每月25号申报当月工程量,次月10号内发包方审核完毕并支付工程量的85%工程进度款。双方按此方式结算至工程完工。工程竣工后发包方扣除工程款总价的5%作为工程质保金,工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方,质保金在工程竣工一年后(验收合格)支付给承包方。

  6、发包方必须保证承包人中标,如果承包人未能中标,则由发包人赔偿承包人损失费1000万元人民币。

  7、如果承包方入场施工后,没有垫资2000万元工程款的,则承包方向发包方赔偿1000万人民币损失。

  8、如果发包方不能按约定支付工程款,承包方不得以此为由停工,但发包方应向承包方支付资金占用损失。发包方如果未支付进度款超过1个月,发包方应向承包方按欠付工程进度款承担利息(银行贷款利息的3倍)并以水电站的产权作抵押。

  9、炸材购买、管理由发包方统一购买保管,承包方在发包方库房领用,价格按市场价计算(在工程款中扣除)。

  10、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作,并承担合同规定的承包方的全部责任和义务。

  11、施工期间承包方原因造成的安全事故含法律责任均由承包方承担,未经发包方认可承包方不得私自停工,不得转包、分包。民工保证金由承包方缴纳和承担。本工程总工期为30个月。在30个月完不成每月罚款200万,提前完工一个月奖励200万,以此类推。

  12、本协议为自愿协议,招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善,如有异议以本合同为准。

  13、本合同书一式六份(其中正本两份,副本四份),发包方执叁份(包括正本一份),承包方执叁份(包括正本一份)。

  发包方:________承包方:________

  法定代表人:________法定代表人:________

  签字日期:________年________月________日________年________月________日

  水电消防施工合同 7

  甲方:____________

  乙方:____________

  身份证号码:____________

  联系电话:____________

  甲方由于工程进展需要,拟将的水电安装工程以包工,包工具,不包料的形式委托乙方承包施工,经双方友好协商,一致达成协议如下:

  一、乙方工作内容:

  1、按图抽料,每工段提前三天以上写请购单,备料,验收材料质量,包工程施工所需的工具。

  2、包材料损耗(损耗按定额执行)。

  3、包预留套管,补钻孔,补套管,预埋给水管,浇捣修补砼洞口,填堵穿墙,穿梁管等。

  4、水工程总表后供水管,泵后给水管,消防管(不包泵房泵及控制设备)、其余地下室潜污泵包安装。

  5、包挖埋地水管,电管管坑回填工作。

  6、电施工程,除发电机及高压设备外,电柜下桩及表后的其他工程按图施工。防雷连接(含套间内弱电部分的线管、底盒预埋接线及安装部分面盒),包灯具开关插座等安装工作。

  7、消防工程按图施工,自动报警系统由甲方另聘专业人士出结线图和指导乙方施工,乙方协助线路设备和系统调试、其他工程图纸按

  二、工期:

  1、预埋每层段五小时内完成,每超期壹小时完成罚款贰佰元整,因甲方原因未能按时完成的,乙方必须找甲方主管施工办理延时签证,无办签证的,视作超时处理。

  2、各系统工程,在甲方的材料供给保障前提下,须在甲方拆完排栅之日起,______天内完成施工任务,交给甲方正常使用,每超期壹天罚款伍佰元每套。

  3、每层段底盒,线槽管线安装,在完成砌砖过三天候干期后,四天内完成交甲方抹灰施工,每超期壹天罚款伍佰元整。

  4、由于乙方人力不足或技术较差无法完成甲乙双方约定分项工作量及工期的,甲方可随时派员介入参与施工,每工日扣乙方捌拾元整。

  三、工程包干工价:

  1、消防工程含电控工程部分,按每____㎡建筑面积。

  2、给水工程及电工程含弱电,按每____㎡建筑面积。

  3、终止合同,人工费只支付

  四、付款办法:

  1、按每工日预支付元整,凭出勤登记表预付,考勤表由主管施工及项目经理签名认定。

  2、拆除排栅经工程验收初步合格后,付款至85%(含所有预付款在内);余款15%,综合验收合格后,支付10%,余款5%保修期满拾天内付清。

  五、双方责任:

  (一)甲方责任:

  1、提供水源,电源及场内施工道路,提供施工图纸派出专业施工员现场管理,解决工程有关问题。

  2、负责办理工程变更手续,及时通知乙方更改施工。

  3、组织各层段的隐蔽工程验收,及时提出存在问题及发出整改通知书,监控工程质量。

  4、按合同规定按时支付工程款。

  5、及时组织有关材料进场。

  6、在乙方如期完成任务的前提下,交付给甲方正常使用,甲方必须立即组织竣工验收,确保工、如期交付业主使用,如果甲方在乙方完成2个月内,还没有组织竣工验收,乙方可视作已验收,并追付工程余款,乙方进入工程的保修期内。

  7、甲方必须按月发放工人工资,如因工资不按期发放,而影响工程进展,则工期相应延期。

  8、乙方在完成甲方的工程后,甲方必须按本合同结清余款,如果无法结清,按欠款追加甲方每天滞纳金5%、并可通过法律手段进行追结。

  (二)乙方责任:

  1、按图抽料,填写材料申购单,负责保管领用后的材料,按图及按甲方要求,按进度要求进行施工。

  2、编制施工方案及施工计划,上交参加施工人员名单及组织架构表,按时参加安全学习及工程例会。

  3、负责对已完成的产品作产品保护。如果属乙方自身破坏,追究乙方法律责任及索赔,如属他人破坏,乙方负10%的损失责任,并派工修复,材料由甲方负责。

  4、严格按有关施工规范及强制条文有关规定执行施工,如认为需作图纸变更的,书面向甲方提出申请,否则,后果由乙方负全责。

  5、按规定搞好文明施工及安全生产,由于乙方或员工违章作业,造成安全事故,包括伤及他人的,一切责任及赔偿均由乙方负责。

  6、材料超耗的,全部按进货价乘以1.1倍扣罚乙方、节约的按进货价1.1倍奖励乙方,损耗量按广州市定额执行。

  7、按规定完成有关资料按时上交资料员。

  8、执行项目部的管理制度,违反者甲方按规定处罚乙方。

  9、乙方包本工程修改人工费叁仟元以内,超过的'按签证调整,每工日按伍拾伍元计算调增款。

  10、乙方有权确保自身的合法权益,和合理要求,反对违章指挥。

  六、管理办法:

  1、乙方按甲方规定,全体员工必须办理工卡,戴好安全帽进场施工。

  2、乙方所有进场的机具需造册登记,进场时交甲方存档,机具退场由甲方项目经理开放行条放行,否则,不给予放行。

  3、按规定组织新工人进场时参加安全学习。

  4、材料抽样工作由乙方负责,送检由甲方负责,对材料质量认为有疑问的及时提出,保证工程质量。

  5、执行项目经理的指令性施工(现场班长:__________联系电话:__________)。

  6、若甲方提供住宿条件的,乙方每人每月交10元清洁费及床位费,宿舍内使用的水电费由乙方按实用支付,水每m2.60元,电每度1.20元。

  7、不得请甲方人员娱乐,沐足,请客,送礼等,违者每次罚款壹仟元。

  8、班组进退场应做到场地交接工作,并填写工序交接表,做到工完场清。

  9、若施工期间,若该栋楼甲方有失窃,乙方班组应负责按比例赔偿甲方损失费。

  10、由于乙方技术低劣或人力不足无法按期按质交货的,甲方可终止合同。

  七、质量责任:

  1、乙方必须熟识图纸,必须严格按图施工,按设计要求及有关施工规范施工,乙方违反上述要求造成甲方经济损失及工期损失的,由乙方负责赔偿,乙方员工必须考试上岗。

  2、验收表格80%优良的视为优良,不足的视为合格。

  八、安全责任:

  1、乙方必须为自己班组施工人员购买意外险。

  2、乙方无购买意外险,若乙方人员有发生工伤事故,必须负责工伤人员的一切赔偿,甲方若在事故中为乙方垫支了费用,则在以后工程结算中从乙方工程款中扣回有关费用。

  九、其它:

  1、奖惩:质量优良且能文明施工及安全生产达到公司要求按搅拌桩实做工程量每米奖励壹元,没达到以上要求则按搅拌桩实做工程量每米罚款贰元。

  2、保证金:签定本合同的同时,乙方一次性交甲方伍仟元履约保证金,完成两层标准层后归还。

  3、保修期:保修壹年,日期由该楼综合验收之日起计算。

  十、本合同经双方代表签字,甲方盖章后生效,完工及保修期满后自行作废,本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,具同等法律效力。

  甲方代表签字:____________

  乙方代表签字:____________

  盖章:____________

  盖章:____________

  签定日期:____________年______月______日

  水电消防施工合同 8

  发包方:______________________(以下简称甲方)

  承包方:______________________(以下简称乙方)

  为确保工程质量,安全生产,文明施工,加快工程进度,便于现场施工管理,项目部对出版物交易中心水电工采取单包工的形式承包给施工队,经甲乙双方协商达成一致意见,为明确双方责任,确保交易中心工程创省优样板工程,特定如下条款,望双方共同遵守。

  一、工程概况

  ________________________________________________________

  二、承包范围

  1、临时工棚的用水、用电装拆维护,机械设备及斗车维护维修。

  2、基础内的预埋接地桩、接地网,地下室内的由甲方该安装的所有设备、设施的安装、预留、预埋,水管预留孔洞,大型机械设备与设施的安装与调试请厂家配合。

  3、各楼层内的水管孔洞、电气管、线盒的预埋、预埋,设备层内属施工方安装的设备,屋面防雷网,柱做接地桩的.焊接,管内穿线,开关、插座的安装,灯具安装,空调插座,分户电表箱及总配电箱的预埋、安装。

  4、厕所、洗漱间的上、下水管和屋面下水管、地漏安装。

  5、电缆桥架及给排水设备。

  6、施工用电架设、拆除,夜间足够的照明灯具的安放,必须专人负责,24小时轮流值班。

  7、按设计施工图及变更通知单和图纸会审内容施工。

  8、水电安装使用的工具、用具,水、电测试仪器。

  9、电梯电缆的预留孔洞。

  10、管道井内的支架焊制安装。必须准确提供设计施工图及设计变更所需材料计划表。

  三、承包单价

  按第二项承包范围内的施工内容,按建筑面积以_______元/M2,人工费大包干计算。

  四、付款办法

  在施工中,根据工程进度,付款至_______%(含生活费)具体方法为:第一次完成至正负零;第二次至三层主体;第三次完成屋面及水箱结构;第四次主体验收;第五次竣工验收后一月内付清。

  五、工程质量要求

  1、该工程按省优样板工程进行施工及验收。施工中严格按照设计图纸、设计变更、图纸会审内容、技术交底进行施工,严格按照施工规范施工、操作规程操作、按国家验收标准验收。承包人应选择技术素质高、责任心强的职工,树立“百年大计,质量第一,安全第一”的思想教育职工不得偷工减料,以“高标准、严要求、重质量、讲信誉”完成本商业楼工程。

  2、机械设备必须一机一闸,一保护器并有三相五线制。

  3、严格按图施工,不得随意改变,不得偷工减料。

  4、所有临时用电的照明,上下水,必须整齐,外线平整,立杆垂直。严禁凿墙打洞、楼板打孔。楼面浇捣后再出变更除外。

  5、开关、插座必须按设计标高一致,在同一水平线上,顶棚灯必须均匀对称,且符合适用要求。

  6、水平管必须高低一致,与墙间距一致,且按设计放坡。

  7、对水、电所有维护预埋、安装材料必须经电工认可后,方能进入施工现场,严禁使用劣质的电气设备。

  8、防雷网支架间距及高度须均匀一致。

  9、主管必须保证垂直且与墙间距一致。

  10、下水管平装部份必须按图纸及规范放坡。

  六、工期要求

  1、严格按照项目部施工总进度计划和分项工程进度计划进行施工,不得以任何条件和客观原因阻止施工和延误工期,影响其它工种的施工。如因天气原因造成延误工期,应采取有效的保证措施赶上(加班、加施工人员)。

  2、密切与各工种配合好,在保证工程安全、质量的前提下,提前完成任务。

  3、各施工段施工人员安排:_______人。安装工程_______人。

  七、安全生产、文明施工要求

  1、进入工地的施工人员必须有身份证、计划生育证、暂住住,且注册登记。进入施工现场必须配戴好安全帽。

  2、严格遵守安全生产施工规范、规程、工地管理制度;服从工地管理人员的指挥和调配,严禁酒后作业、穿拖鞋、赤膊进入施工现场。

  3、上班前须对施工用具、架子进行检查,对脚手架、探头板和有安全隐患的地方需整改后方能进行施工(配合其它工种或通知施工员安排)。

  4、对各机械设备均必须有专人负责管理,操作人员要来守工作岗位,离人断电关闸。下班前认真检查各机械设备,发现问题及时维修解决。各种机械设备不得带病作业,且必须有漏电保护和安全防护装置完好。维护必须定人定位置负责。

  5、一切听从施工员指挥,不得冒险蛮干,否则后果自负。

  6、材料、设备吊装由甲方配专人指挥,且乙方派人配合,不得随便指挥吊车作业。

  7、做到工完场清、收工脚下清,下班后各种剩余材料清检堆码好。

  8、工地上严禁喝酒、赌博、喧哗吵闹、打架斗殴。一旦发现送交保卫科或公安机关处理,项目部不负任何责任,且一切费用由乙方自理。

  9、管井内施工,上部各出入洞口安放提示牌,以避免有杂物掉入井内。

  10、不得向外抛东西。

  11、发生人为的安全事故,一切责任和费用均由乙方负担(当事人)。

  八、其它事项

  1、为保证工程质量、工程进度及遵守工地各项规章制度,项目部采取奖罚制度。

  2、本工程任务大、时间紧,施工期间除特殊原因不放假,如有停工现象,罚款_______元/天(除工地安排假日外)。

  3、非特殊原因,职工必须在食堂就餐,不在食堂就餐者,一旦发现罚款_______元/人次。

  4、打架斗殴、喝酒、赌博者罚款_______元/人次。

  5、发现有安全隐患不整改的,罚款_______元/次。

  6、对各种规格材料在配料时充分利用配料,不得滥裁、滥割,违者每次罚款_______元以上(价值5倍)。

  7、不得有偷盗行为发生(变卖废品视作偷盗处理),按材料价值的5倍处以罚款。

  8、不戴安全帽进入施工现场罚款_______元/人次。

  9、乘吊篮上下,每次罚款司机_______元,乘座人员_______元/人次。

  10、班组长每月保证28天出勤,住宿25晚,每天到办公室签到。

  11、安全事故:医药费用超过_______元/次以上的,每次处以_______元罚款。

  12、以上罚款从每次支付工程款中扣除。

  九、本合同一式叁份,甲、乙双方各执壹份,送_______壹份,望双方共同遵守。

  甲方代表签字:_____________________

  乙方代表签字:_____________________

  项目部施工队承包人:_____________________

  ________年_______月_______日

  水电消防施工合同 9

  甲方:_____________________

  乙方:_____________________

  依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,甲方将本给排水安装劳务工程承包给乙方,为明确甲乙双方的权利、责任及义务,甲乙双方就本工程劳务承包事宜协商一致,订立本合同,以资共同信守。

  一、工程概况

  1.工程名称:_____________________

  2.工程地址:_____________________

  3.工程内容:_____________________

  4.合同工期:_____________________

  二、合同条款明确事项

  1.承包方式:安装工程人工费。

  2.合同价格:_____________________

  3.工作内容:采暖、生活消防给水、生产给水、排水、管道安装。

  4.工期要求:乙方必须在甲方要求的期限内或提前竣工,若乙方原因造成工期延误所造成的损失由乙方负责。

  三、甲方责任

  1.施工前甲方向乙方作书面技术交底,明确技术要求,并及时将工程所需材料组织进场。

  2.乙方工人进驻甲方施工现场后,甲方应对入场人员进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作,并进行监督、检查.

  3.甲方应及时提供乙方所需的技术资料,并向乙方讲清技术、质量、安全、节约等措施及要求。

  4.甲方应负责安排好乙方工人的连续生产,尽量避免停工、窝工。

  5.甲方应为乙方工人提供符合卫生标准的食宿和生产生活条件。

  四、乙方责任

  1.遵守公司现场管理制度,服从项目现场管理人员指挥。

  2.严格按照设计要求,施工方案,技术交底和验收规范进行施工保证工程验收(合格)。

  3.该项工程乙方无权分包和私自转包。

  4.乙方必须按甲方的工程进度计划和用工计划,配备齐全各种小型机具、以及技术人员和作业人员,满足工期质量等要求。严格遵守《劳动法》、《未成年人保护法》选派合格的作业人员,禁止使用未满18周岁的未成年人,对进场的作业人员进行质量、安全文明施工的.教育。

  5.乙方人员进场后,应及时向甲方提供符合要求的.花名册一式二份及有效身份证,组织进场人员接受项目入场教育,遵守项目的管理制度,服从项目的统一安排和管理。

  6.乙方人员进场和撤离须随时与项目联系,不得使用无手续人员,施工过程中不得频繁变换作业人员,特种作业必须持证上岗。

  7.乙方人员在施工过程中若违规操作所造成伤亡事故、疾病由乙方负责(人力不可抗拒的因素除外)并承担其经济损失,其事故应分清责任,由责任方承担.乙方若有违章指挥、违章作业,以及打架、斗殴等行为,项目部有权予以处罚,乙方并承担由此而造成的一切损失。

  8.保证质量安全、工期等责任目标的实现,乙方配合甲方协调各工种,并配合项目部专职质安员对质量安全自检、互检,及安全文明施工等专项检查评定和资料收集。

  五、工程款结算及支付

  1.本工程结算方式:按实际施工建筑面积结算,其它增加工程量、签证用工双方协商结算。

  2.进度款支付方式:每月按实际施工完成量的80%支付。

  六、其他说明

  1.本合同权利义务履行并结算完款项后,本合同终止.

  2.本协议一式两份甲乙双方各执一份.

  3.以上协议条款未尽事宜,双方协商解决.

  甲方:_____________________

  乙方:_____________________

  ___年___月___日

  水电消防施工合同 10

  工程承包人:_____________________(简称甲方)

  劳务分包人:_____________________(简称乙方)

  为了保证工程的施工进度,工程质量和施工安全,明确双方在施工全过程中的责任、权利和义务关系,依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工事项协商达成一致,订立本协合同,共同信守。

  一、劳务分包工作对象

  1、工程名称:

  _____________________

  2、工程地点:

  _____________________

  3、分包性质:包工不包料(含部分辅材及施工机具)

  二、工程分包项目:

  1、按图纸设计要求(含设计变更通知单、技术变更核定单)和监理部及甲方有关安全技术交底要求进行工程所有水电安装含所有避雷联接工程,所有临时用电及空开配电箱和机械用电的安拆、维护,临时灯具安、拆。

  2、由甲乙双方约定本工程为水电到户的方式进行分包,给水在水井间接至每户厨房1.5米处且每户1管(即是说每户直接入一根给水水管),所有排水管含混凝土管接至主楼外2米处,室内所有线管、线盒的安装、强电在电井间接至每户空开箱内,并安装空开,楼层所需电缆及双电源箱安装,楼道公共部分照明,弱电箱及可视管、电线管预埋到每户,消防安装工程(一次预埋),每户的空调孔预留、厕所、厨房孔洞及柱、梁、剪力墙、现浇板内线管线盒的预留预埋。

  3、水电工自己所用机械、焊机、焊条、安全帽、安全带和所需辅助材料工具等,由乙方自行负责。

  三、合同价格

  1、工程量按设计图纸要求,含承包范围工作内容,所有临时用电及空开和机械用电的.安拆与维护,以实际建筑面积按照___元/m结算。

  2、本协议书中所列费用为包干综合价,已包含施工管理费。施工管理费包括施工过程中的`全部管理费外,还包括乙方在施工过程中所发生的停水、停电、雨班、因违章作业所造成的伤、残、亡事故、工具用具(除甲方已安装的塔吊外)、劳保用品、医疗卫生等费用。

  四、质量及工期

  1、按国家相关建筑规范要求,工程质量达到合格,根据该工程的总体进度安排,必须服从现场管理员的合理安排,结合进度要求,合理安排施工作业人员,并组织施工作业人员无条件加班。工期按建设单位及项目部的要求,每延后一天惩罚___元,提前一天奖励___元。如遇不可抗拒因素,工期顺延。

  2、乙方必须保证所承包的工程量达到合格标准。符合国家《施工验收规范》、《质量验评标准》的要求,在施工中如有不符合质量要求的一切返工损失由乙方全部负责,由于返工给甲方造成了材料损失则按甲方的实际成本计算,在乙方当月的劳务款中扣除;若乙方所做的产品质量不合格同,又拒绝返工,甲方有权单方向外高价点包,点包一切费用由乙方承担,在乙方劳务款中扣出。

  3、本协议签订后,乙方因自身原因造成的退场,其班组方单甲方结算60%给乙方,安全质量保证金不予退还,损失由乙方自负。若影响甲方施工进度和现场管理,乙方要承担相应的经济责任。

  4、乙方如因工人素质等原因达不到质量、工期要求,以及有违法乱纪行为发生等,甲方有权终止本协议,其余工资不予结算,安全质量保证金不予退还。

  5、垫付人工费和生活费,正负零以下按照该项工程量的___%支付劳务报酬;中途每八层按照所完成工程量的___%支付。工程竣工及验收合格后支付到工程量总价___%;剩余的___%月后付清。

  6、现场不能发生打架、斗殴,如发生一次罚款5000元,所产生的一切后果及法律责任、医药费等均由乙方自行负责。

  7、进入现场必须戴安全帽、危险作业拴好安全带,如每发现一次罚款200元,场地内不能随意大小便,如发现一次严惩。

  在施工中乙方必须认真细致地抓好安全工作,严格按照《建筑工程安全技术操作规范》进行生产作业,自觉履行《安全生产承包协议书》。在施工中有违反操作规程进行野蛮施工,不按规矩佩带安全防护设施等所造成的一切大小工伤事故,概由乙方自行负责其经济损失,并承担法律责任。如因其它原因在施工过程中出现的伤、残、亡等安全事故或安全事件所产生的经济和法律责任在10000元以下的由乙方自行负责,10000元以上的费用由甲、乙双方共同承担。

  本协议未尽事宜,双方现场协商解决。

  本协议一式二份,双方各执一份,签字盖手印生效,具有同等法律效力。

  甲方:_____________________

  甲方代表:_____________________

  身份证号码:_____________________

  联系电话:_____________________

  ___年___月___日

  乙方:_____________________

  身份证号码:_____________________

  联系电话:_____________________

  ___年___月___日

  水电消防施工合同 11

  甲方:____________________________________

  乙方:____________________________________

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就工程水电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行。

  一、工程名称:

  ____________________________________

  二、工程地点:

  ____________________________________

  三、工程承包范围:

  ____________________________________

  工程范围与内容:工程所有土建面积、施工图内所有的强弱电及给排水安装工程,(室外散水1.5米),施工图改变后工程量另行计算。

  四、工期要求:

  乙方必须在___年___月___日前竣工。乙方在甲方规定的时间内完成施工任务,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。

  五、工程承包方式:

  只包括人工费,不包括材料。

  六、合同价款:

  本合同价款为人民币:___元每平方米(以建筑面积结算)

  七、付款和结算方式:

  (1)由于本工程量较大,工期较长,计划采用按月支付劳务费,即每月实际完成工程量的80%支付劳务费,当工程竣工验收合格,付清所有工程款,我方支付总劳务费的5%剩余价款,即为总劳务费的5%,作为施工质量保证金,质保期为半年,质保期满且无质量问题,甲方无息支付乙方质量保证金。)

  八、设计变更:

  因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期相应顺延。

  九、材料设备供应:

  本合同工程所有用于水电主材由甲方采购提供。

  十、双方职责:

  1、甲方职责:

  (1)按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容

  (2)负责协调配合管理施工现场,指定相应的.施工员监管施工工作,负责有关签证。

  (3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。

  (4)预留孔洞细石砼浇筑及线盒周边补烂由甲方负责。

  2、乙方责任:

  (1)土建面积、施工图内所有的水电及弱电安装工程,

  (2)应按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准

  (3)施工现场水、电材料上下车均由甲方负责。

  (5)现场由甲方提供的`原材料严禁浪费,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。

  (6)乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买

  (7)清洁卫生由乙方清理

  十一、安全文明施工:

  1、乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出安全事故。

  2、乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生。如因乙方造成的安全事故发生意外伤害的费用,一千元以下(含一千元),乙方承担全部费用,一千元以上,甲方承担超出全部费用。

  3、甲方负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人要遵守安全规章制度。

  十二、其它管理制度:

  1、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现,除退赔原物外,处以______元的罚金,并依法追究其法律责任。

  十三、如有工程增加量,甲方应按实际工程量收方。

  十四、未尽事宜,甲方和乙方共同协商:

  1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。

  2、本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份,均具有同等法律效力。

  甲方(签字):____________________________________

  乙方(签字):____________________________________

  日期:___________年___________月___________日

  水电消防施工合同 12

  发包单位:________(以下简称甲方)

  承包单位:________(以下简称乙方)

  经甲乙双方友好协商,由乙方提供技术熟练的城建劳务队伍及相应管理班子参与本工程项目的施工。为了明确双方的责任和义务,双方协商一致,制订如下合同条款,供双方共同遵守。

  第一条:承包方式

  采取甲方驻现场项目部统一管理,乙方组建施工队伍,包质量、包工期、包安全文明施工的方式进行承包。

  第二条:承包内容及承包价格

  1、承包内容:按甲方提供的施工图纸及变更内容施工,主要有:

  (1)层以上给水立管安装(改装)。

  (2)排水管道改装或安装。

  (3)卫生间给排水管道安装

  (4)其他零星增加工程。

  2、承包价格:包工不包料,人工单价执行附表一价格(附表一附后),按实际完成工程量结算。

  3、管道开孔应用机械开孔,不应采用大锤凿打方式,以免造成楼面钢筋混凝土松动。

  4、所有管道穿墙、穿板孔洞安装完成后修补完好;有防水要求的孔洞必须先清理清洗干净,分两次填堵,做到不渗不漏;如因乙方原因造成的渗漏,乙方负责返工的一切费用。

  第三条:付款方式

  每次结算按项目部统计完成后的工程量付80%的费用,全部合同工程量完工,经甲方验收合格后一个月内支付至工程款的95%;剩余5%工程款作为保修金,保修期为六个月,保修期满后如无质量问题一个月内付清所有工程费用。若因进度或质量原因跟不上被甲方辞退、或者乙方自行离场均只按实做工程量的80%结算。

  第四条:材料供应与管理

  本工程所用材料由甲方负责供应至施工现场,乙方领用时点数验收使用,对质量不合要求的可以拒绝收货,但材料一经验收,即视为可满足工程使用要求。乙方在施工中应精心组织,仔细计划,避免材料浪费,并对所领用材料妥善保管使用,超过或丢失均由乙方负责向甲方赔偿。管道施工时要根据材料尺寸长短搭配,下料尺寸准确,减少材料损耗和施工废料。严禁工人偷盗、偷卖公司任何材料,一旦发现,处以被盗材料价格的10倍罚款。做好现场的成品、半成品保护工作,对因乙方造成的.损坏由乙方负责,并按现场项目部成品保护制度进行处罚。

  第五条:工程工期

  一、合同工期:

  开工日期:___年___月___日

  竣工日期:___年___月___日

  二、工期控制计划:

  按照甲方项目部编制的工程进度计划配合装修工程执行。

  乙方必须按照甲方编制的施工进度计划组织足够的人员进行施工,并接受业主代表及其委派的监理公司对进度的`检查督促。

  第六条:工程质量执行标准及检验验收

  按图纸设计要求和现行施工规范规定进行控制。

  本工程质量要求为:合格。

  乙方在施工过程中达不到约定标准,甲方可随时要求乙方停工和返工或罚款警告,停工和拆除、返工费用由乙方承担并承担甲方材料费用。验收不合格,甲方限定的时间内整改合格后重新验收,如因乙方原因造成隐蔽不合格遭业主罚款的,由乙方承担。

  第七条:安全及文明施工

  乙方必须确保施工期内无任何重大安全事故,轻伤事故率控制在2人以内,并保证达到文明工地。当现场发生工伤事故时应马上进行治疗,防止事故的扩大;相关人员应及时做好现场的保护,经甲方专职安全员根据事故发生的情况进行分析后做出相应的处理、整改意见。统一由公司代买工伤保险,在总工程款中扣除1%作为保险费,其保险公司赔偿金全归乙方所有。每次工伤事故超出保险公司赔偿现场因打架所发生的一切医疗费用甲方一概不理。对违规操作而发生2次及以上工伤事故的班组,甲方有权将其清退出场,并对乙方承包者处以1000~3000元罚款。

  第八条:双方责任

  (一)甲方工作:

  1、向乙方提供工程所需的施工图纸一套;

  2、提供工程所需的技术资料,并及时发放到乙方;

  3、负责现场的管理工作,全面组织安排各施工班组参与施工,协调好乙方与其他各班组配合工作;

  4、协助乙方作好工伤事故的调查和提出事故隐患整改意见、措施,确定事故处理方式;

  5、对乙方的文明施工工作进行检查,符合要求后予以确认;

  6、及时将所有材料提前供至施工现场,并按总平面规划堆放整齐;

  7、甲方可以随时制止正在执行中的违规操作和存在安全隐患的工作并及时安排有关班组进行整改;

  8、根据施工要求将各水源、电源引至各主要用水、电部位,乙方根据需要再自行连接,所有用电应由有相应操作证的.电工连接。

  (二)乙方工作:

  1、严格执行现场的有关规章制度,服从施工现场项目部的工作安排;

  2、根据施工图纸、有关图纸修改内容及有关标准规范,合理组织、调配相关技术水平的人数参与施工,按质、按时完成工作任务;

  3、自行安排食宿;

  4、各施工项目必须经乙方技术人员验收合格后才能报到甲方检查、组织验收;

  5、施工机械如电焊机、冲击钻、钢管开槽开孔机和劳动保护用品、用具等费用均由乙方承担。

  10、乙方必须对工人经常性地进行安全教育,做好班前安全活动教育,对施工工作进行监督检查,发现隐患时及时消除;全体工人应自觉遵守安全操作规程不得违章操作,且有权拒绝任何人要求的违章作业。

  11、凡患高血压、心脏病、癫痫病者不得参与工程的施工。

  12、乙方必须按照甲方整体规划搞好现场文明施工,所有领用材料均应按不同型号、用途堆放整齐,施工现场每天下班前做到材料排列、堆码规范,并将作业层垃圾运至工地指定地点堆放,不得到处乱堆乱扔。

  第九条:违约责任

  甲方:赔偿乙方因此而产生的所有费用;

  乙方:未按甲方要求及本合同规定的,甲方根据所产生的违约程度提出警告、罚款、清理出场并只按所做工程量的80%结算,要求赔偿所有损失费用。竣工验收时,质量验收不符合要求的乙方赔偿50%业主罚款。

  第十条:其他

  1、本合同与合同有关的协商同意的附件具有同等效力。

  2、本合同经双方代表签字(加盖公章)之日起生效,合同双方权力、义务终止时失效

  3、本合同壹式貳份,双方各执正本壹份,所有涂改无效。

  发包单位:________

  承包人(单位):________

  ___年___月___日

  水电消防施工合同 13

  业主(以下简称甲方):____________

  联系电话:__________________

  施工队(以下简称乙方):______________

  联系电话:_________________

  甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同。

  一、 工程概况

  工程地址: 天一康园g栋702房

  使用面积:137平方米

  二、 价格

  清包工费:2060元。

  其中包括水电改造,洁具安装。灯具安装,电视音响改造,打墙垃圾清运费、材料搬运费等。

  三、 付款方式

  1、施工队进场,预支生活费:500元 ;

  2、水试压成功,付450元;

  2、电改造完成后付450元;

  3、灯具安装完成,付450元;

  4、保修金100元,从竣工之日起____月后支付。

  四、 施工

  1、甲方须向乙方提供水电图纸共_____张,并负责交底工作。

  2、 图纸中没有注明的地方,乙方在施工前须画草图或商量让甲方认可;

  3、 施工质量将按照如下进行验收。

  五、 材料

  1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失;

  2、 未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用;

  3、 乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,甲方承担因材料质量引起的损失;

  4、 乙方应帮助甲方收货,核对数量和配件的准确性;

  5、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人员进入工地现场;

  6、 乙方应做好对施工完成成品的保护工作;

  7、 未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现偷窃现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。

  六、 工期

  从____年__月__日起至____年__月__日止,工期为__天。因甲方因素工期拖延,工期顺延;因乙方因素工期拖延,甲方可扣除乙方人工费__元/天。

  七、 材料搬运

  甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。

  八、 垃圾清运

  1、垃圾袋装化;

  2、 垃圾应日日清;

  3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。

  九、 劳动力管理

  1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件;

  2、 未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜;

  3、 甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用;

  4、 乙方应具备在长沙市暂住的一切证件,因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担;

  5、乙方指定由 杨 军 为工地现场负责人, 为替补负责人;

  6、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员;

  7、 未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。

  十、 施工机具

  1、乙方自带施工所需工具,并保证工具的`安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费;

  2、 因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由乙方承担。

  十一、工地现场管理

  1、现场禁止使用明火,若引起火灾,后果由乙方全部承担;

  2、 现场禁止吸烟;

  3、 乙方应在保证安全的前提下进行施工,若出现工伤事故,由乙方自行负全部责任。

  十二、维修

  1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在三年内无偿维修,隐蔽工程五年内无偿维修;

  2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修;

  3、 若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除。

  十三、合同争议

  1、出现争议甲乙双方应先协商;

  2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

  十五、附加条款

  1、__________________________

  2、____________________________

  3、_____________________________

  此合同一式两份,甲乙双方各执一份,经甲乙双方签定后生效。两份合同书具有同等法律效力。

  甲方签章:_______________

  乙方签章:____________________

  签约日期:_____年__月__日

  签约日期:____年__月__日

  水电消防施工合同 14

  甲方:

  乙方:

  双方就工程项目达成如下协议:

  一、工程名称:

  ___项目

  二、工程地点:

  巩留县综合农场

  三、承包方式:

  单包工

  四、工程价格:

  按建筑面积___元/㎡

  五、工程内容:

  水、暖、电气设备安装。

  1、质量要求:按国家相关质量验收规范。

  2、材料节约:按施工图纸及相关变更通知计算水、暖、电材料用量,水、暖、电材料总用量的___%,超出用量由乙方按甲方实际进价赔偿。

  3、现场文明施工:按地方政府相关规定,建设方相关规定,甲方有关文明施工实施细则,违者接受相关处罚。

  4、现场安全施工:按国家及地方政府有关规定,建设方有关规定,甲方有关安全施工实施细则,违者接受相关处罚。

  5、安全责任:乙方进场施工严格按安全管理条例组织施工,乙方进场施工前必需购买建筑施工人身意外伤害保险;乙方在工程施工中发生的财产和人身伤亡事故,由乙方自己承担一切责任及所发生的费用。

  六、结算方式:

  每月按工作实际完成量的_____%支付工程进度款;剩余工程款待甲方与建设方办理完竣工结算,收到剩余工程款后一次付清。

  1、因甲方原因造成返工的水、暖、电安装费用由甲方负责,因乙方原因造成的'水、暖、电安装费用返工的损失由乙方负责。

  2、因乙方原因造成延误工期,甲方有权扣除乙方总承包费的。

  七、其它:

  1、本合同甲、乙双方签字盖章生效,工程款付清自行失效,如任何一方违约,违约金万元(大写)。

  2、本合同一式二份,甲方、乙方持一份,未尽事宜,双方现场协商解决。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

  水电消防施工合同 15

  甲方:____________

  乙方:____________

  兹有甲方食堂宿舍工程经招投标由乙方中标承建为了使工程顺利进展,达到预期目的,根据建筑安装工程承包合同条例规定,使双方在施工工程中责任明确,经双方共同商定,特签订以下合同。

  一、工程名称:食堂、宿舍

  二、工程地点:____________

  三、承包方式:采取包工包料一次性包干,工程量、材料价格及费率不作调整,工程变更按实结算。

  四、施工范围:按现有施工图范围内给排水及电气安装

  五、工程承包价的确定:

  按施工图预算总价元,给排水,下浮元(壹拾捌万玖仟陆佰陆拾贰元整),其变更部分下浮率同上。

  六、付款与结算方法:

  1、工程开始安装预付20%,计币

  2、完成工程在万元;

  3、余款,待竣工验收合格后一次性结清,暂留保修期12个月,保修期内无发现质量问题,保修金按时退还。

  七、工程期限:从合同生效日起,乙方密切配合土建同步施工,与土建同步竣工。

  八、工程质量验收:

  1、乙方严格按照施工图纸,各个单项工程及隐蔽工程须经甲方验收后方可施工,质量标准按质监部门评定为标准,如达不到合格标准,返工等一切损失均由乙方负担。

  2、在施工中乙方应严格按图施工,不得更改,如甲方要求变更原设计或增加设施,甲方出图纸设计变更联系单,乙方按新设计施工,但变更部份牵及到已完工的`,其返工费均由甲方负担。

  3、乙方必须对用户负责,在交付使用的壹年内负责包修,保修范围:⑴施工质量的包修费用由乙方自理;⑵材料质量的包修费用由乙方负担;⑶因甲方使用不当出现电气线路、管道设备故障或损坏,乙方有责任预以排除或调换,费用由甲方自理。

  九、乙方必须重视安全生产,严格按安全操作规程施工,在施工中如发生工伤事故,由乙方承担责任。

  十、其它:

  1、在施工中,甲方应尽量提供乙方在施工中的各种方便,积极做好配合协调工作。

  2、在施工之前,乙方所需要的加工场地,工具材料间由甲方提供负担解决。本合同一式肆份,甲方贰份乙方贰份自双方签字盖章后生效。工完帐清

  甲方:____________

  乙方:____________

  法定代表人:____________

  法定代表人:____________

  电话号码:____________

  电话号码:____________开

  户银行:____________

  帐号:____________

  年月开户银行:____________

  帐号:______日订立

  水电消防施工合同 16

  甲方:_______乙方:_______

  经甲、乙双方平等、自愿地友好协商,甲方将鄂州市八一社区危房区改造项目的消防工程以包工包料包竣工验收的形式承包给乙方进行施工安装;根据《中华人民共和国民法典》及相关行业法律法规,在甲乙双方平等互信的原则下达成如下协议,以资共同遵守。

  一、工程概况

  1、工程名称及地点:_______

  2、承包方式:包工包料包竣工验收。

  3、工程内容:该工程设计图纸的室内消防内容。

  二、工程的造价结算及付款方式

  1、乙方根据甲方提供的消防设计图纸,按_______年定额和《鄂州信息造价表》以及消防产品的出厂价格表为依据,据实结算;在此预算总价的基础上下浮10%作为该项目的包干价,下浮后每平方米为______元(¥:_______)作为该工程包干结算价格。

  2、双方签订合同后,乙方向甲方打款人民币_____元(¥:_______)作为该项目的施工保证金,待乙方进场施工后,甲方将保证金全额返还给乙方;乙方在材料进场后,甲方支付给乙方总工程款的30%,工程安装完工付到总工程款的65%,经消防部门验收合格后付到总工程款的95%,余款作为保证金在验收后6个月内付清。

  三、工程的质量要求及施工范围

  1、乙方根据甲方提供的.设计图纸及合同内容,按照相关施工规范进行文明施工;乙方在设计单位及甲方同意且不影响消防验收的前提下,可以根据现场实际情况进行工程局部的施工调整。甲方改图纸另行处理。

  2、乙方进场安装的各种设备及材料必须提供相关合格证明。

  3、消防资料由乙方负责组织和整理,乙方必须确保所施工工程合格及通过消防部门验收。

  四、甲乙双方职责

  1、甲方负责提供给乙方现场施工场所,以及施工所需的水、电等,且提供给乙方良好的作业平台,施工所需的费用由乙方自行承担。

  2、乙方在施工中必须严格做好安全文明施工,如果乙方不按相关规范进行施工,造成的安全责任由乙方自行承担。

  3、乙方施工期为5个月,从合同签订后实际进场之日计算,工程完工后由消防部门组织验收,如验收不合格经整改后消防部门验收仍不合格,则乙方负责损失,如属于甲方其他辅助消防工程验收不合格的由甲方负责损失。

  4、未尽事宜

  五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字生效。

  甲方:_______乙方:_______

  _______年_______月_______日_______年_______月_______日

  水电消防施工合同 17

  业主(以下简称甲方):__________

  身份证:__________

  联系电话:__________

  承包人(以下简称乙方):__________

  身份证:__________

  联系电话:__________

  甲乙双方本着友好合作的态度,按照《民法典》等法律,在平等公平的情况下签定如下协议:

  一、工程概况工程地址:

  工期:____________________

  工程内容:乙方提供劳动力,按照双方协商好的施工图纸及要求,按时完成家装水电工程。

  具体有放样,开槽,布线管,布线,布水管,测试,卫浴五金,开关安装,灯具安装等

  二、价格:

  甲方以水电改造工钱人民币25元/平米×85平米;打隔墙18元/平米;打踢脚线槽3元/米;卫生间改造150元/间;包管250元/条;卫生间二次防水500元/间的价格按实际量计算承包给乙方。

  三、付款方式:

  工期结束经竣工验收无遗留问题后七个工作日内一次付清。

  备注:竣工后,因乙方施工原因遗留问题,甲方可扣留部分款项,待乙方处理完后付清余款。

  四、注意事项:

  1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作,甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前,施工内容双方要达到认可。

  2、乙方开出精确的材料采购清单,甲方负责及时购买。

  3、乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具损耗。

  4、乙方应安全施工,施工中未做安全措施而导致的生命财产损失,由乙方负责。

  5、乙方承担每天完工后将自产的'垃圾袋装化,放在楼下门口(或物业指定地点)。

  6、甲方负责监管乙方施工质量,乙方如无法达到甲方要求的施工工艺,甲方在结算费用后可无条件解除此协议。

  8、未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。

  9、出现争议甲乙双方先协商,协商不成可向当地法院提起诉讼。

  甲方:____________________

  日期:__________年__________月__________日

  乙方:____________________

  日期:__________年__________月__________日

  水电消防施工合同 18

  甲方:(转让方)

  乙方:(受让方)

  甲乙双方经友好协商,甲方同意将______________水电站转让给乙方经营,乙方愿意接受该电站相关手续的转让。现就转让的相关问题,双方达成以下协议,并严格遵守执行。

  一、水电站基本情况

  ______________水电站坐落于_______,现有水轮发电机组(100kw)台,厂房间,配套水工建筑物、升压变压器等。(具体点)

  建议增加:水电站登记相关手续的文件资料,比如法定人,经营登记号等

  乙方对该水电站的.各项基本情况均作了充分了解。该水电站转让后,如发生等问题由_______方承担维修责任。

  二、水电站转让价格

  甲方收取乙方水电站转让金为人民币贰拾陆万元整(26万元)。

  三、付款方式

  本合同签订之日起__天内,乙方先一次性预交转让金给甲方叁万元整(3万元);余款贰拾叁万元整(23万元)在15天之内全部付清。

  四、甲方权利和义务

  (一)甲方协助乙方在转让期间水电站依法经营办理的相关手续;

  (二)甲方必须处理好未转让水电站前的债权债务关系,转让后与甲方无关。

  (三)甲方转让给乙方的水电站文件、资料、数据等必须真实、准确,自双方签订合同后,全部移交给乙方。

  五、乙方权利和义务

  (一)乙方对转让后的水电站享有使用权和自主经营权;

  (二)乙方签订合同后按规定时间内付清全部转让资金。

  六、违约责任

  (一)乙方未按合同规定时间付清转让金,应偿付违约金________万元;

  (二)甲方未按合同规定时间交付水电站使用权和经营权,应偿付违约金________万元;

  七、争议解决方式:

  双方在合同中约定从下列两种方式中选择一种:

  (一)因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,提交郁南县劳动社会保障仲裁委员会仲裁;

  (二)因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,依法向人民法院起诉。

  八、其他事项:

  本合同未尽事宜,经双方共同协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

  本合同自甲、乙双方签订之日起生效。

  本合同共一式贰份,甲、乙双方各执壹份。

  甲方:乙方:

  代表:代表:

  身份证号码:身份证号码:

  地址:地址:

  盖章:盖章:

  ________年____月____日

  水电消防施工合同 19

  业主(以下简称甲方):___________________________

  联系电话:______________________________________

  承包人(以下简称乙方):___________________________

  联系电话:______________________________________

  甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等法律,在平等公平的情况下签定如下协议

  一、工程概况

  工程地址:_____________________________________________________。

  工期:自___________年________月________日至___________年________月________日止。

  工程内容:乙方提供劳动力,按照双方协商好的施工图纸及要求,按时完成家装水电工程。具体有放样,开槽,布线管,布线,布水管,测试,卫浴五金,开关安装,灯具安装等

  二、价格

  1、甲方以水电改造工钱人民币_______元/平米×_______平米;打隔墙_______元/平米;打踢脚线槽_______元/米;卫生间改造_______元/间;包管_______元/条;卫生间二次防水_______元/间的价格按实际量计算承包给乙方。

  三、付款方式

  工期结束经竣工验收无遗留问题后七个工作日内一次付清。备注:竣工后,因乙方施工原因遗留问题,甲方可扣留部分款项,待乙方处理完后付清余款。

  四、注意事项

  1.甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作,甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前,施工内容双方要达到认可。

  2.乙方开出精确的.材料采购清单,甲方负责及时购买。

  3.乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具损耗。

  4.乙方应安全施工,施工中未做安全措施而导致的生命财产损失,由乙方负责。

  5.乙方承担每天完工后将自产的垃圾袋装化,放在楼下门口(或物业指定地点)。

  6.甲方负责监管乙方施工质量,乙方如无法达到甲方要求的施工工艺,甲方在结算费用后可无条件解除此协议。

  8.未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。

  9.出现争议甲乙双方先协商,协商不成可向当地法院提起诉讼。

  甲方(公章):____________________乙方(签字):____________________

  _____________年_______月______日_____________年_______月______日

  水电消防施工合同 20

  业主(以下简称甲方):___________________________

  联系电话:______________________________________

  承包人(以下简称乙方):___________________________

  联系电话:______________________________________

  甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等法律,在平等公平的情况下签定如下协议

  一、工程概况

  1、工程地址:_____________________________________________________。

  2、工期:自___________年________月________日至___________年________月________日止。

  3、工程内容:乙方提供劳动力,按照双方协商好的施工图纸及要求,按时完成家装水电工程。具体有放样,开槽,布线管,布线,布水管,测试,卫浴五金,开关安装,灯具安装等

  二、价格

  1、甲方以水电改造工钱人民币_______元/平米_______平米;打隔墙_______元/平米;打踢脚线槽_______元/米;卫生间改造_______元/间;包管_______元/条;卫生间二次防水_______元/间的价格按实际量计算承包给乙方。

  三、付款方式

  工期结束经竣工验收无遗留问题后七个工作日内一次付清。备注:竣工后,因乙方施工原因遗留问题,甲方可扣留部分款项,待乙方处理完后付清余款。

  四、注意事项

  1.甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作,甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前,施工内容双方要达到认可。

  2.乙方开出精确的`材料采购清单,甲方负责及时购买。

  3.乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具损耗。

  4.乙方应安全施工,施工中未做安全措施而导致的生命财产损失,由乙方负责。

  5.乙方承担每天完工后将自产的垃圾袋装化,放在楼下门口(或物业指定地点)。

  6.甲方负责监管乙方施工质量,乙方如无法达到甲方要求的施工工艺,甲方在结算费用后可无条件解除此协议。

  8.未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。

  9.出现争议甲乙双方先协商,协商不成可向当地法院提起诉讼。

  甲方(公章):____________________

  乙方(签字):____________________

  _____________年_______月______日

  _____________年_______月______日

【水电消防施工合同】相关文章:

消防水电施工合同09-28

水电消防安装施工协议书09-07

水电施工合同05-25

工程水电施工合同08-10

水电施工合同简单06-01

学校水电施工合同02-17

施工水电安装合同03-20

水电施工合同【热门】04-04

水电施工合同[优秀]05-31