劳务分包合同

时间:2024-07-02 13:50:21 劳务合同 我要投稿

劳务分包合同【经典15篇】

  在人们的法律意识不断增强的社会,很多场合都离不了合同,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么大家知道合同的格式吗?以下是小编收集整理的劳务分包合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。

劳务分包合同【经典15篇】

劳务分包合同1

  发包方:_____________ (以下简称甲方)

  承包方:_____________ (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确双方的权利和义务,结合本工程实际具体情况、考虑到市场竞争,双方经友好协商一致达成如下条款,共同遵守执行:

  第一条 工程概况

  一、工程名称:_____________

  二、工程地点:_____________

  三、结构类型:_____________

  四、层 数:

  五、建筑面积:按实际面积计算

  第二条 承包方式

  本工程甲方按固定平方米单价方式承包给乙方,总价包死,不作调整。按建筑面积_____________元/平方米计算。(包括人工费及施工辅材、中小型机械等)。建筑面积按20______________年版《内蒙古建筑工程预算定额》计算规则计算。

  第三条 承包范围

  按蓝图设计的水暖及电气工程施工图纸及相应图集、规范施工,具体施工内容如下:

  一、电气工程

  1、强电部分:电气动力、照明工程、通风空调系统的承包范围:包括配管穿线,电缆敷设、配电箱、桥架、开关及插座面板、灯具、防雷接地系统及配电装置系统调试。

  2、弱电部分:电视、电话、网络、楼宇可视对讲、监控系统等均按图纸要求配管穿线,支干线敷设、弱电箱安装、桥架及面板安装等安装调试到位。

  3、火灾报警及消防联动:按图纸要求预埋管、线盒及箱洞口,穿带线。

  二、水暖工程

  1、给水部分:给水管道预留套管、管道安装、管道冲洗、试压及严密性试验等。

  2、排水部分:排污管道及雨水管道的预留套管、管道安装、管道冲洗、通球试验。

  3、空调部分:空调水管及冷凝水管只预留套管及洞口,空调风井洞口预留、排烟洞口预留。

  4、采暖部分:采暖预留套管及洞口、暖气安装及管道安装、管道冲洗、试压、调试等。

  5、消防部分:喷淋及消火栓只预留套管及洞口。

  6、包括给排水工程的卫生洁具安装、阀门安装、管卡支架安装。

  三、其它部分

  临电部分包括施工现场一级箱、二级箱及现场镝灯照明的临时用电及日常维护,现场临时用水主干道及分支管临时用工。现场安装材料棚的搭拆。备注(一级箱、二级箱、主电缆、现场镝灯照明支架及灯管、临时用水主干道及分支管由甲方购买。乙方负责安装用工)。

  第四条 质量标准

  工程质量必须达到验收规范及图纸的要求。

  第五条 工期要求

  1、乙方必须按甲方现场施工进度要求组织施工作业,保证阶段施工和整体工期符合要求进度计划安排:

  结构施工阶段:乙方必须跟随土建方的结构施工进度将应预埋的管、盒、套管、预埋件同步安装到位,洞口预留到位。

  装修施工阶段:乙方应将本工程施工顺序与土建方的装修程序密切配合,平面协调、立体交叉施工,不拖其他工序后腿,不影响土建方整体施工进度计划。

  2、如乙方原因造成阶段施工工期延误,造成土建方其他后续工序不能如期完成,拖延项目完工期,甲方除有权向乙方处以3000元/天的罚款外,造成土建方延误工期的所有损失均由乙方承担。

  3、如遇工程暂停后复工乙方必须按甲方要求保证其劳动力能满足现场施工需要,否则

  第六条 合同文件组成

  一、建筑劳务承包合同

  二、工程图纸

  三、变更洽商

  第七条 施工管理

  一、 质量要求:

  乙方应严格按照施工图纸、施工图集组织施工,质量应达到各级部门的施工规范和验收标准。所有水电安装应通过监理、甲方、建设方、质检等部门的验收,如达不到验收规范要求应无条件立即组织返工,返工不另计返工费,并且赔偿甲方的材料、工期损失。

  二、安全要求

  1、乙方必须认真遵守国家有关安全生产的法律、法现及建设部、工程所在当地建委颁发的安全规定。

  2、乙方必须遵守甲方现场安全管理规定,认真做好本专业工程的现场安全防护设施搭建和管理、维修等工作,确保施工作业安全。

  3、进场后,甲、乙双方签订《安全协议书》,此协议书作为本合同的附件具有同等效力(附件2)

  4、乙方选用的各类机械操作手必须保证持证上岗,并按作业操作规程和相关规定,做好使用维修记录,保证机械使用安全。

  5、乙方应按规定为员工办理相应保险业务,其费用由乙方自行解决。

  6、乙方人员发生伤亡事故时,双方应尽力施救,同时保护好现场,以便有关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后,属乙方责任或乙方违章操作发生的事故,由乙方自行按国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿和善后处理。属甲方责任造成的伤亡事故,处按规定对责任者进行处理外,由甲方参照国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿,但善后工作由乙方负责安排和处理,甲方不直接对乙方工人及家属,因安全事故造成的工期损失,应由乙方设法挽回。

  第八条 材料及机具

  1. 主材由甲方提供,辅材由乙方提供(见附表1),机具由乙方提供(见附表1)。

  2. 对材料造成的浪费和损失由乙方自行承担。

  3. 材料进场后,乙方应对材料进退场及时装卸、整齐归堆。

  第九条 双方责任:

  一、甲方责任

  1、提供施工图纸,制定施工方案、技术交底、进度计划。

  2、及时提供施工中各种所需主要材料并运抵现场。

  3、协助乙方办理各种相关证件(费用由乙方承担)。

  4、监督乙方的文明施工、安全生产。

  5、按合同规定,向乙方支付具备付款条件的承包工费。

  二、 乙方责任

  1、按图纸、图集、规范及按甲方要求、按进度要求进行施工。服从甲方负责人管理。

  2、进场人数和技术等级应满足甲方的施工质量和进度,应自始自终完成本项工程, 如中途退场则工程款按已完成工程量 _____________%给付,余_____________ %做为违约金和下一班组的补偿金。

  3、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书,交甲方备案。

  4、严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。

  5、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量,坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施,机具电器进行先查看,后使用,如发现事故隐患,应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。

  6、制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖, 一 旦发现,甲方除没收器具外,另向乙方按项目部规定处以罚款;同时由乙方承担由此引发 事故的全部责任和费用。

  7、乙方及所属施工人员必须遵纪守法,凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃或其它违法乱纪,扰乱治安的,甲方按有关规定进行处罚,情节严重的送至公安机关处理。

  8、做好施工现场的工后落手清,及时清理现场、杜绝材料浪费,可利用的下脚料应及

  9、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域,如经发现,甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害,均由乙方负责。

  10、本工程施工中,乙方提供附表1的.机具及辅材。

  第十条 文明施工要求

  1、甲乙双方均应认真执行施工所在地文明施工和环保管理的各项规定,积极组织现场文明施工管理活动,做好现场责任区的环保及卫生工作,保证现场责任区文明达到文明工地标准。

  2、乙方必须认真执行甲方现场文明管理规定,按文明施工要求做好场地清理、清扫等工作,做到现场整洁有序,材料分类堆放整齐,每天活完料净脚下清,并将其施工垃圾清运至指定垃圾场。

  3、若乙方未能按甲方要求进行现场文明施工作业,甲方项目部向乙方提出整改意见后仍未见成效时,甲方现场项目部将视情节轻重对乙方进行罚款处理累计罚款额不超过_____________ 元/平米。

  第十一条 付款及结算方式:

  1、预埋按建筑平米 元/㎡结算,二次配管、配电箱安装按建筑平米 _____________元/㎡结算,水暖等管道安装按建筑平米 _____________元/㎡结算,桥架、电线、电缆、开关、面板、灯具安装按建筑_____________ 元/㎡结算,工程单价合计 元/㎡,工程单价已含乙方工人工资、工人保险、管理费、利润、税金、辅材、机具、食宿。

  2、其以上承包范围内的用工均包括在平米单价内,结算时不作任何调整。如发生洽商变更的,需有甲方驻工地代表、项目经理、专业工长全部签字的原件方可作为结算依据,有工程量的按20______________年版《内蒙古建筑工程预算定额》计算人工费及机具辅料费用。没有工程量的在洽商中注明金额。

  3、每月按实际完成工作量的 %给付。并由甲方负责人签字认可,上报审核后报甲方。其余款项待工程验收合格15日内,乙方将工程竣工资料和竣工结算资料交付甲方,甲方在30天内支付结算款的 _____________%,剩余 %工程款作为工程质量保证金,在按国家规定保修二年满之日起14天内甲方付清乙方剩余保修金。

  4、每次付款时乙方应向甲方提供真实工人考勤表、工人工资表,若有虚假,甲方不 予付款。

  5、乙方每月收到月进度工程款必需按时发放到每个工人。

  6、在施工过程中,甲方可根据业主方要求和实际情况,有权适时增减工程量,工程量增加时双方另行洽商;工程量减少时按双方签订本合同时已确定的价格在结算时予以扣除。

  第十二条 违约责任

  一、有下列情况之一,均属乙方违约:

  1、乙方承包人常擅离工作岗位,或施工人员严重不足,屡次不能如期完成施工任务 而影响土建方总体施工进度的;

  2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容,并经一再催促无效的;

  3、乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;

  4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;

  5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序的;乙方有违约行为,甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、中止合同等处罚。

  二、发生下列情况之一,由甲方向乙方补偿损失:

  1、由于甲方施工指导错误或因设计变更,要求乙方对已完工程进行返工重做的;由 甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用,由甲方原因造成工期停工一星期以上的。

  2、甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的,由甲方按同期银行利率向 乙方支付拖欠期工费的利息。

  第十三条 本合同未尽事宜、双方协调解决。

  第十四条 此合同一式四份,甲、乙双方各执二份,合同经甲乙双方负责人签字(盖章) 生效,工程完工结算付款完毕,合同自动失效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

劳务分包合同2

  工程承包人: (以下简称甲方)

  劳务分包人: (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》 、 《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,甲、乙双方遵循互利互惠、自负盈亏、平等自愿、诚实守信的原则,并鉴于甲方与总包方已经签订的外墙装饰工程总承包合同,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

  一、 工程名称:

  二、 工程地点:

  三、 承包范围: 外墙保温、外墙非 保温抹灰施工。(包括设计变更)

  四、 承包单价:

  基层处理、外墙补洞(挑架、脚手架洞等按规范补)、做灰饼、订钢丝网、甩浆、抹找平层水泥砂浆、涂界面砂浆、抹保温砂浆、抹第一遍抗裂砂浆、压入耐碱波纤网格布、抹第二遍抗裂砂浆、安全文明措施费等所有外墙保温及外墙非保沙灰施工劳务包干价 元/m2。

  五、 工期:

  本工程的工期要求:40天完成。(不扣除雨天)

  六、 付款及结算方式:

  工程完工后,按实际施工面积扣除门窗洞口计算工程量。

  每月30号,按施工进度申报工程量,经验收合格,各方面工作都符合甲方要求后由项目部技术员核对工程量,签发结算书。结算工程量的80%。(总体完工后结算10%,其余10%在工程竣工验收后60日内付清)乙方拿到结算书后,报送给项目经理部会计做工资发放表,随甲方自有工人同时进行发放。领取工资时,乙方须由操作工人亲自签字按食指手印领取,严禁代领。

  七、 甲方职责:

  负责按照总包方要求编制的施工方案,统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测的控制、监督、检查和验收。

  对乙方操作技术人员进行工程技术交底,保证施工计划。

  负责对乙方现场施工的指导和对施工质量的监督。

  负责完工后的施工面积收方并办理结算。

  负责提供施工用脚手架(电动吊篮)。

  八、 乙方职责:

  负责组织与工程相适应的劳务施工班组,全面履行分包合同,组织实施劳务施工的各项工作,对工程的工期和质量向甲方负责。

  按照甲方的计划要求调配劳动力,负责所属工人的生活服务和劳动福利。 乙方应服从甲方的管理,严格遵守甲方的一切管理制度,严格按照施工技术交底施工,服从甲方对施工进度,质量及安全等工作的安排、监督和指导。

  教育工人遵守甲方制定的有关安全生产,文明施工,质量管理,材料管理,劳务管理等各项规章制度。违者按照各方的相关规定执行处理。

  组织技术学习,提高工人的质量意识,确保施工质量,负责对工人进行安全教育和施工安全的管理。

  施工过程中由于乙方的原因所造成的的工程质量事故,所产生的一切经济损失由乙方全部承担。

  负责现场所领出材料保管、场内搬运;负责外墙施工所产生的建筑垃圾的清运(运送到指定地点,不能混合在楼层的其他建筑垃圾中,不能污染楼层上的墙地面。如有污染必须即时清理干净,造成后果一切费用由乙方承担)。

  负责对甲方的成品进行保护,如果在施工中破坏了甲方的成品,必须无条件修复,如需要第三方修复的,一切费用由乙方负责。

  九、 安全:

  乙方进场后必须遵守甲方的一切规章制度,严格遵守施工的安全操作规程。

  由乙方自行购买工程意外保险。

  本工程所发生的工伤事故总金额5000元以内(含5000元)的由乙方自行承担所发生的工伤事故。总金额在5000元以上的扣除由乙方承担的5000元后,由甲方承担70%,乙方承担30%。

  十、 质量:

  工程质量等级应达到总承包单位检验评定标准,严格按照保温施工工序及甲方技术交底要求执行。

  工程质量达不到约定条件的部分,乙方无条件返工。乙方无条件服从,直至符合质量要求。

  因乙方原因达不到约定质量要求部分,由乙方承担一切返工费用(包括材料损失),工期不予顺延,并根据情节轻重处以罚款,返工后仍达不到约定达标条件的,甲方有权解除合同,并由乙方承担由此给甲方造成的一切经济损失。

  安全、技术交底是合同的一部分。具有同等法律效益。

  十一、进度:

  根据该工期确定施工进度计划、劳动力计划及节假日与农忙时间的劳动力的保证措施,并经甲方批准后实施,若未按施工进度计划完成进度的,逾期一天处罚1000元,以此类推。因乙方原因造成甲方吊篮资源浪费的由乙方承担吊篮租赁费用,因甲方材料供应不及时,工期顺延。

  十二、材料、施工设备、机具及劳保用品:

  施工设备、机具的提供:由甲方提供电动吊篮,其他施工设备(包括搅拌机)、机具及施工所用工具由乙方自行配备。

  甲方向乙方提供安全帽,其他所有劳保用品均由乙方自行提供(包括安全带、手套、雨具等)。

  由甲方核定每平米原材料用量,扣除原材料合理损耗,超用材料由乙方自行承担,甲方可直接从人工费中扣除。

  乙方必须提前三天提出材料计划,并且按设计要求准确计算材料。

  本工程施工所用的.材料进入施工现场后,由专人统管,乙方对领出的施工材料负责进行管理。

  十三、禁止转包或再分包

  乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人,否则,乙方将依法承担责任。

  十四、工程验收:

  乙方的施工质量,应符合国家现行的质量规范标准。乙方施工完毕后,应向甲方提交完工报告,由甲方通知相关部门组织验收;验收合格,视为乙方已经完成了本合同约定工作。如果工程验收质量不合格时,乙方应负责对不合格部位进行无条件整改,由此产生的一切费用均由乙方承担。

  十五、违约责任:

  乙方签订本合同时,必须提交人民币壹万元(10000元)给甲方,作为施工班组人员安排到位、工期、质量的履约保证金(乙方交付的履约保证金以甲方出具的收条为依据),待工程全部完工后履约保证金全部退还。乙方必需按甲方进度要求安排足够施工人员在本项目上进行正常施工作业,且与花名册无太大出入。如果达不到甲方的进度要求,甲方有权依照合同扣除履约保证金。

  如果乙方中途无故停工或者拖延工期,乙方按20_元/天赔偿甲方损失,且甲方有权无条件终止合同,已完成的工作量按合同价的50%结算。

  乙方人员不服从甲方现场管理人员的指挥和接受甲方现场管理人员的管理,甲方有权随时终止合同,并向乙方追究损失,同时按本条第二项处理。

  十六、合同终止:

  甲、乙双方履行完合同全部义务,工程验收合格,劳务报酬价款支付完毕后,本合同自动终止。

  十七、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,签字生效,均具同等法律效力

  甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

  负责人:(签字) 负责人:(签字)

  身份证号码: 身份证号码:

  年 月 日

劳务分包合同3

  发包方:(以下简称甲方)

  身份证号码:

  承包方:(以下简称乙方)

  身份证号码:

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本工程钢筋的劳务工程施工承包事宜协商一致,签订本合同,供双方信守。

  一、工程名称:

  ______

  二、工程地点:

  ______

  三、工程结构:

  剪力墙结构

  四、建筑面积:

  约19000平方米

  五、劳务承保范围:

  乙方按甲方香悦林5___楼工程的“施工图及说明”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更”等为依据,具体承包内容如下:

  1、基础及以上部分(含地梁、主体结构工程、包括屋顶构架),含二次结构、电缆井、基础及二次结构等。室外散水、给排水、排污化粪池等工程。

  2、辅材及所有周转材料等。

  六、劳务承包方式:

  1、按照施工规范所需全部机具、工具均由乙方自行解决并承担费用。

  2、施工期间施工责任区的清洁工作,本单项工程劳务工作必须完成的其他辅助性工作。

  七、劳务工程工期:

  1、工程开、竣工时间:

  1.1、开工时间:____年_____月____日,竣工时间____年_____月____日(不包括装饰部分但包括二次结构),具体以甲方提供的工期计划为准,详见工期计划附件,工期计划附件与本合同具有同等效用。

  1.2、总日历工期:总日历工期天,从开工之日开始计算,在此工期内,乙方应完成全部工作内容并将工程交付甲方,此工期不论任何原因均不得变更或延长,具体各阶段的工期以进度计划和月报为准,分段工期必须保证总工期。

  八、劳务工程质量:

  1、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及鹰潭市行业主管部门颁发的最新验收规范及甲方要求认真组织施工,达到国家质量验收标准,每道工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、甲方现场管理人员统一验收,乙方严格按照甲方工作人员的指挥施工。

  2、本单项工程的特别质量要求约定优质结构,文明工地。

  3、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须验收达到合格标准后,才能进行下阶段工程施工。

  九、劳务款结算依据及结算单价:

  1、乙方垫资六层,完成六层工程量按70%结算,六层以上每月按工程量结算70%,主体验收合格后付工程款的'80%,初验合格后工程款付90%,竣工验收合格后付95%工程款。其余5%一年后付清。

  2、包括以上所有内容按建筑面积计算元/m2。

  3、上述结算单价包括本劳务的人工费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护用品,本工程的劳务结算价款均为一次性包干,甲方不应再向乙方支付其他任何费用。

  十、劳务工程其他费用的确定:

  1、如遇设计变更,以实际变更为准,甲方不予补偿,若甲方造成返工,费用由甲方负责。

  2、若乙方施工用主材超过甲方核定的定额的,超过部分按甲方购买材料的实际价格赔偿给甲方,并由甲方在劳务费中予以直接扣除。

  十一、履约及安全保证金:

  1、签订合同时乙方向甲方支付履约及安全保证金计元,单项工程修到层完成时在无任何工程质量和安全责任问题后甲方一次性予以返还乙方(不计利息)。

  十二、安全施工:

  1、乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育,施工人员要签订安全责任书,保证安全文明施工达到区级文明工地标准,乙方必须采取相应的安全防范措施,确保自身及工作人员的财产及人身安全,乙方及工作人员在工程施工过程中的事故均由乙方承担,甲方不负任何责任。

  2、乙方进入现场施工人员必须戴安全帽,违者罚款50元/人次,禁止穿拖鞋,违者罚款30元/人次,在高空施工时,必须有安全防护措施,佩戴安全带,违者罚款100元/人次。

  十三、甲方责任:

  1、 提供必要的施工图纸一份,做好技术交底,对施工统筹安排,对相应工种的施工调配,按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必须的各种材料,按时提供大型机具(塔吊)。

  2、 提供施工用水、用电接口(水电费用由甲方提供)。

  3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术指导和现场工程质量监督管理,进行安全宣传教育和安全检查。

  4、甲方现场管理人员有权对乙方在施工过程中违反规范要求的进行经济处罚。

  十四、乙方责任:

  1、按施工图纸及施工规范和甲方的要求施工,确保质量达标,未经甲方及监理同意,不得进行设计图变更、技术变更、执行甲方通知的设计图变更、技术变更。

  2、制定工程单项进度计划,按甲方审定的施工计划实施,确保工期如期完成,施工中如不能按甲方结算计划完成,每延误一天罚款500元,每次验收达不到甲方要求且经最长一天的整改仍达不到要求的每次罚款20______元,且由此耽误其他班组不能施工,由此造成的一切损失由乙方承担(注:在甲方一切条件具备,国家政策、法规和自然因素允许条件下)。

  3、乙方的食住自理,乙方管理人员必须坚守工地,负责班组的全面事务,每天进行班前教育和技术交底,并做好记录,同时必须确保随时有一位施工人员在现场检查指挥工作。

  4、对工程施工要用的材料要提前一周按照甲方文件正式通知要求提出计划。按规定合理使用各类材料、设备,不得浪费材料。

  5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排,必须接受甲方、监理单位的现场监督检查,不得无故拒绝,否则,每发生一次上述情况,乙方就向甲方承担500元违约金(如果一切服从甲方安排,仍造成损失由甲方负全责,包括乙方的停工费按点工计算)。

  6、乙方与其他单项承包人必须有效协调配合,乙方必须配合甲方做好进度计划、技术交底、以及完成甲方下达的各项计划指标。

  7、乙方对本单项劳务工程自负盈亏,不能因承包工程亏损而找甲方无理取闹,不得以任何理由任何方式要求甲方在合同约定以外增加费用。

  8、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管,必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备,负责保护好已完工程工作成果,不得损坏。

  9、乙方必须保证组织工人按期按质完成工程,对于国家和鹰潭市行业主管部门要求执证上岗的工种,必须雇佣拥有相应资质证书的工人,否则,由乙方承担相应的法律责任和经济责任,乙方必须按时足额支付工人工资、各种津贴、补助及相关福利费用,每月30日前向甲方提供有其工人领款签字的工资表(含各种津贴、补贴及相关福利费用),且甲方有权单方解除本合同,因此而造成的一切损失,均由乙方承担(注:在甲方按合同付款前提下)。

  十五、违约与违约责任:

  1、工程质量应按甲方工程管理制度进行评定,若验收不合格者,要求整改,整改后评定仍不合格者,则按20______元/次承担违约责任,并责令其必须整改合格。

  2、若乙方工作人员不服从甲方管理人员统一指挥、调派、安排,造成工程质量三次检查不合格,或者因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工、罢工,甲方有权单方解除合同。

  3、本合同经双方签字后生效,一式二份,甲乙双方各存一份。

  4、本合同有效期到本工程劳务款付清时止。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

劳务分包合同4

  工程承包人:

  防水项目部

  劳务分包人:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于成都市兴东投资有限公司(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

  一、劳务分包人资质情况

  资质证书号码:

  发证机关:

  资质专业及等级: 一级

  复审时间及有效期: 20_年9月27日,永久

  二、劳务分包工作对象及提供劳务内容

  工程名称:成都市东部新区玫瑰花街道排工程

  工程地点:成都市东部新区三圣片区

  分包范围:道路、排水及附属工程的人工部分

  提供分包劳务内容:部分土方开挖,排水管道、附属工程安装,检查井砌筑及安装,土方回填,砂砾石、水稳铺筑;待定内容:路缘石、平石安装,方块砖铺设。

  三、分包工作期限

  开始工作日期:20_年10月15日,结束工作日期:20_年5月15日,总日历工作天数为:210天。(暂定时间,遇法定节日和非承包方原因造成工程延误的除外)

  四、质量标准

  工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的质量规范和标准,本工程质量评定必须达到合格等级。

  五、项目经理

  劳务分包人委派的担任驻施工现场履行本合同的项目经理为 ,职务: ,职称: 。

  六、工程承包人义务

  1、与施工相关的各种协调工作;

  2、提供施工电源;

  3、提供施工所需的砂、水泥、砖等辅助用材料,以及架管、扣件、模板等;

  4、施工计划确定之前,甲方应通知乙方共同商讨。计划实施过程中,甲方应安排合理的'工期,并做好材料、技术等保障工作,以及相关的协调工作。

  七、乙方责任

  1、乙方自备与施工有关的机具,包括手锤、钢钎、斗车、铁锹、跳板等,以及相关的辅助材料。

  2、乙方施工过程中的工序检查必须一次性合格,分部分项工程的验收也应一次性交验合格。若因乙方施工技术、管理水平等原因造成返工及工期延误,除给予一定处罚外,所造成的损失均由乙方承担。

  3、乙方指定 为现场代表,负责施工组织及相关的协调、安全工作。

  4、乙方须服从甲方的管理,做好与其它作业班组的交叉配合工作,并严格落实进度计划。

  5、乙方应做好安全文明施工工作,承担所属人员的安全责任,并与甲方签订《安全文明施工协议书》。

  6、严格按照甲、乙双方商定的进度计划,组织足够的劳动力。若因乙方自身的劳动力不足、质检不合格、组织不得力等原因造成工期延误,甲方有权对乙方处以5000元的罚款,超过三天则罚10000元。工期提前按5000元/段的标准予以奖励。

  八、款项支付

  乙方人员进场施工后,甲方按每月完成工程量的80%支付工程进度款。工程完工检验合格后,甲方付清余款。

  九、本协议自签字之日起生效,如一方违约即向另一方赔偿违约金。

  十、其它未尽事宜双方协商解决。

  十一、本协议一式四份,甲、乙双方各执贰份,具有同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  甲方代表: 乙方代表:

  二O_年 月 日

劳务分包合同5

  编号: ______________

  发包人:_______________________________________________________________________

  承包人:_______________________________________________________________________

  分包工程名称:_________________________________________________________________

  施工地址:______________________________________________________________ 区(县)

  发包人(全称):_____________________________________________________________

  承包人(全称):_____________________________________________________________

  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。

  第一条 工程概况及承包工作内容

  1·1工程名称:__________________________________________________________________

  1·2工程概况:_________________________________________________________________

  1·3分包工作内容:____________________________________________________________

  范围包括:_____________________________________________________________________

  1·4 工程监理单位 (全称):_____________________________________________________ _______________________________________________________________________________

  第二条 作业人员

  承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。

  第三条 合同工期

  开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。

  第四条 合同价款

  4·1合同价款为:_________元(人民币) 大 写:_________元

  4·2合同价款的确定原则(在确认的方式前划’√’):

  经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:

  ( )4·2·1本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。

  ( )4·2·2以( )年施工预算或( )年施工概算定额为依据:

  ①定额工资单价为:

  瓦 工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢 筋 工_____元/工日;

  砼 工_____元/工日;油 工_______元/工日;抹 灰 工_____元/工日;架 子 工_____元/工日;

  水 暖 工_____元/工日;电 工______元/工日;壮 工_____元/工日;_______;_______;_______ ;

  ② 按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中, 地上结构:_____元/M2;地下结构:_____元/M2;初装 修:_____元/M2;水电:______元/M2;________; _________;

  ③分项工程承包:

  外墙面砖:_______元/M2;屋面防水:_______元/M2;

  水磨石地面:_______元/M2;水泥砂浆:_______元/M2;

  内墙普通抹灰:_______元/M2;________;________;________.

  ( )4·2·3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)

  ( )4·2·4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按________________标准补偿。

  4·3对合同价款内容的明确:_______________________________________________________________

  第五条 合同价款的结算和支付

  5·1 结算、决算资料:

  5·1·1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

  5·1·2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。

  5·1·3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

  5·2合同价款的结算和决算:

  5·2·1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、 确认并共同履行书面结算手续。

  5·2·2工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。

  5·3合同价款的支付:

  5·3·1合同价款分期支付:在_____年______月______日付款_______元,在______年_______月_______日付款_______元,

  5·3·2分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。

  5·3·3合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。

  5·3·4办理支付的`手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。

  第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

  6·1安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。

  6·2重大伤亡及其他安全事故处理:

  6·2·1发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。

  6·2·2按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

  6·3对本工程的安全生产标准,双方约定如下:________________________________________________

  第七条 工程质量、验收与保修

  7·1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。

  1)本协议约定的各项条款,经双方签字、盖章后生效,作为合同附件具有同等法律效力,并可独立于主合同存在,甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款,承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件,由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

  (2)本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致,按照国家有关规定执行。

  (3)协议有效期按照合同工期。合同工期变更,本协议有效期相应变更;合同施工工作内容、范围有变动时,应及时签订补充协议。

  (4)安全保证金的扣款标准按照《国家电网公司电力建设工程分包安全协议范本》附录(《安全保证金扣款标准》)的规定执行。

  (5)因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡,各自承担相应的损失。

  (6)其他未尽事宜可另行约定。

  (7)本协议一式六份,甲乙双方各执三份。

  甲方:_________________乙方:_________________

  单位名称(盖章):________________单位名称(盖章):________________

  单位地址:________________单位地址:_____________

  法定代表人(或授权代理人):__________________法定代表人(或授权代理人):_________________

  签订日期:_________________签订日期:_________________

劳务分包合同6

  甲方(工程承包人):

  乙方(劳务分包人):

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他相关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,综合本工程具体情况,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

  1、劳务分包人资质情况

  资质证书号码:C1094032030302

  发证机关: 徐州市城乡建设局

  复审时间及有效期:

  2、工程名称:徐州市云龙工业园C地块定销安置房

  3、工程地点:云龙工业园区

  4、分包方式及内容:

  4.1劳务大清包, 包人工、包机械(工程所用大小型机械,含检测费、司机、信号工等费用)、包辅材、包耗材、包周转材料(含模板、木方、钢管、扣件、步步紧、山型卡、料台等)、包安全防护材料(含竹片、安全网及检测费、外架刷漆达标等)、包工期、包质

  4.2乙方勘察现场并熟悉和理解施工图,按照结构、建筑施工图,施工说明和甲方编制的施工组织设计,承担本工程除土方(甲方只负责大开挖)、防水、门窗、扶手、护栏、烟气道(仅为材料)、内外墙涂料、外墙保温、外墙瓷砖以外的建筑、结构图纸及施工说明中所包括的所有施工内容及外架的搭设和拆除。乙方承担施工临时道路的铺设用工、临时检查用工、达标江苏省安全文明工地用工、原材料进出场装卸料用工等。外墙保温工程在同等条件下优先由乙方承包。

  4.3 甲供材包括:土建的钢筋、商砼、黄沙、水泥、石子、砖、止水钢板、公共部位瓷砖;水电安装的线管、管件、电缆、桥架、开关面板线盒、角钢、扁铁、套管、镀锌钢管、墙卡、吊卡、避雷支架。其余材料都有乙方承担。

  5、工程价款:

  按照工程施工图纸建筑面积每平方米元计价,单价组成中均包括劳动保护费、社会养老保险、医疗费等,属于乙方工作范围内的工作内容不发生任何计时工,若出现承包范围外的零工按 160 元/工日计算。

  6、工期要求:

  乙方同意按照甲方每月的进度计划和甲方与建设方签约的合同工期进行施工,并在施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成。

  6.1 如合同工期内遇停水、停电、不可抗拒的因素(地震、战争、自然灾害)、暴雨(日降雨量超过50毫米,室内作业时除外)及甲方材料供应、设备故障影响在得到甲方项目经理认可后则工期顺延,乙方在作业过程中

  6.2 每月的进度工期每延误一天(不足一天按一天算),甲方有权按每天伍仟元人民币的处罚直接从乙方计量支付款中扣除。情节严重的违约叠加直至终止合同。

  6.3 如因乙方计划不周、施工组织不力、技术力量不足等造成整体工期延误,超出施工组织设计总进度计划工期,每延误壹天(不足壹天按壹天算),乙方向甲方支付壹元/天.㎡违约金。

  6.4如乙方施工质量、进度不能满足甲方要求,甲方有权对乙方施工范围内的工作进行突击施工,突击施工完成的工程量按乙方承包价格的两倍扣除。

  7、质量、安全标准及验收要求

  7.1乙方应严格按照设计、国家及地方相关规定、规程及甲方施工方案和技术交底组织施工作业,施工质量必须达到 住宅100%优质结

  7.2乙方应严格遵守国家或地方及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场范围内工完料净场清的工作,服从甲方施工管理。

  7.3乙方有责任和义务保护其他工序的工作面,在施工过程中未经甲方同意,严禁破坏或拆除其他工序的作业成果,否则造成一切损失由乙方负责。

  7.4乙方在承包工作面在竣工验收移交甲方之前,负责对工程产品进行保护。

  7.5按照《建筑工程质量管理条例》的规定,乙方对承包的工程向甲方承担质量责任,乙方必须遵守甲方技术、质量交底精心组织施工。出现问题必须按照甲方整改意见限期整改;如逾期整改,甲方有权对乙方以500~20xx元罚款。因乙方施工质量低劣,且屡催无效而无法履行合同,甲方有权终止合同,由此造成的损失由乙方承担,乙方所完成的工程量按50%结算。

  7.6 工序交接制度:各分项工序完成质量验收合格后,必须与下一道工序进行统一格式的书面交接(项目部留档),才可视为本工序整体合格。

  8、工程量计算与付款方式:

  8.1 工程量计算:

  8.1.1 下列情况不予验收计算:

  1)因乙方原因导致的施工错误而增加的工程量;

  2)工程经甲方、监理质量检查不合格(按照规范及技术 方案)不予计量支持;

  3)未完成完整施工工序的项目不予计量支付;

  4)未达到文明施工标准(如工完料净场清等)的工序暂 不予支付;

  5)接到设计变更后,未按变更内容施工造成返工处理的 工程量不予计量支付。

  8.1.2 验收计算的工程量为按现有技术条件与施工详图、规范的有关要求和规定完成了全部工序,并按合同规定完成所有责任和义务后的工作内容。

  8.1.3 验收计算的工程量以设计施工图为准,项目部各级管理人员确认的项目工程量是计量支付的限值,但不得超过设计施工图工程量。

  8.1.4 每月23日前提交本月已完工程量报告及相关形象进度资料。如乙方未按时报送工程量,影响工程款支付的,由乙方自行负责。

  8.2 付款方式:

  8.2.1 按总承包合同约定的工程形象进度节点支付工程进度款,每次支付已完工程价款付款基数的 75% 。工程竣工验收并取得单位工程竣工验收合格证明书且已提交符合要求的竣工资料后付至已完工程价款的。整体工程竣工验收后一年内按结算价的5%扣除质量保证金,余款在 56天内 付清。(付款基数分为

  8.2.2 乙方应建立职工完整的工资领发、结算台账,并在每月工人领取生活费和工资结算时,按班组人员编制一式两份的工资结算方案,方案中必须有每人结算金额、领款金额及领款人姓名,并将一份报送甲方财务部门。

  8.2.3 甲方支付给乙方的工程款中,已包含乙方及所属人员的劳动保护费、社会养老保险、医保费等,乙方及所属人员由于自身原因发生的各种安全事故费用,均由乙方自理。

  8.2.4 工程款的支付以乙方指定的公司账户徐州川建建筑劳务有限公司,账号235701040011785为准,以其他任何方式付款都将视为无效。

  9、甲方的责任与义务

  9.1 组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总承包合同,组织实施施工管理的各项工作。

  9.2 甲方必须对乙方的进场工人进行安全教育及安全技术交底,参加的工人必须认真学习并在接受教育签字簿上面签字。

  9.3 甲方负责协调乙方与其他班组之间、工种之间的关系,乙方应积极配合协调工作,服从甲方统一管理。

  9.4 向乙方提供施工图和具备施工条件的工作面,对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全文明施工等交底。

  9.5 负责对乙方的施工质量、进度、安全与文明施工进行监督、检查与验收。

  9.6 按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。

  9.7 负责与建设方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

  10、乙方的责任与义务

  10.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作,建立完备的项目管理班子(包括项目经理、施工员、技术员、质量员、安全员、材料员、资料员、预算员等);未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。

  10.2 乙方根据施工组织设计总进度计划的要求,每月15日前提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按甲方要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施。

  10.3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

  10.4 按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区管理,做好自身责任区的治安保卫工作,施工现场的安全保卫由乙方负责。

  10.5 按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合甲方办理交工验收。

  10.6 乙方必须组织所有进场施工人员接受甲方"三级"安全教育培训。乙方必须与职工签订安全责任书,职工留一份,乙方留一份,甲方存档一份。如未经"三级"安全教育、未签订安全责任书,乙方擅自安排上岗的,一切责任由乙方承担,并接受甲方按甲方安全管理制度进行处罚。

  10.7 乙方所有进场施工人员年龄必须在20~55岁之间,必须品德端正、素质良好、身体健康的熟练技术工人,同时将所有进场施工人员的姓名、地址、年龄、身份证号码编制成花名册,并附标准照片一张交甲方存档。人员变动时必须及时与项目部联系变更注册登记。花名册未列入人员及家属一律不得在工地住宿,否则发现一次罚款500元,并承担相应的`责任。甲方仅提供乙方用于住宿和办公的条件,乙方的住宿及办公区域,由乙方自行管理,并保证满足安全文明卫生要求。

  10.8 严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作流程,严格执行《安全文明管理暂行规定》。服从甲方转发的建设单位及工程师的指令,服从甲方现场管理人员的监督检查,接受整改意见,限时完成整改,确保施工质量。

  10.9 履行对所有作业人员持证上岗的规定,设立专职安全、质量、综治员。坚持工前交底,工中监督和工后验收,做好当日记录,并在工前对施工现场所有安全设施、机具电器先查看后使用。如发现

  10.10 制止所属人员乱拉乱接电源、在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水及取暖,一经发现,甲方除没收器具外,另按项目部规定处以罚款,同时由乙方承担由此引发事故的全部责任。

  10.11 依法按照国家关于不得拖欠工人工资的规定,及时支付所有人员的工资、奖金、劳保及工伤保险等规定应由职工享受的福利待遇的一切费用,其标准不得低于国家相关规定。如发现乙方有拖欠工人工资情况,甲方有权代其支付并按支付金额另加20%的费用,在乙方结算款中扣除。

  10.12 乙方及所有人员必须服从甲方的统一管理,遵纪守法,不得酒后上班,不得出现骂人、打架等现象。乙方人员在工地发生打架、吵架、赌博等现象,根据情节轻重,每次付款500~10000元,并将涉及人员开除,造成人员伤害所产生的费用由肇事双方自行解决。

  10.13 乙方现场负责人每月出勤率不得低于26天,由甲方对其考勤,每少1天,罚款1000元,每月一结,在工程计量支付款中扣除。

  10.14 乙方无权以本工程的名义签订合同、协议、欠条等,如发生均为乙方行为,与甲方无关。

  11、材料供应管理

  11.1 乙方接到图纸后要编制精确完整的材料计划,进场后五日内向甲方提供当月《材料计划表》,以后每月25日前向甲方提交下月《材料计划表》,不得多估冒算。因乙方材料计划而造成的多买、错买、反复购买、现场缺少材料影响工期等损失由乙方承担。

  11.2 乙方设专人(材料员)向甲方办理原材料的移交手续,一旦移交后,乙方要妥善保管,因保管不善而发生丢失、损坏,乙方应赔偿并承担由此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

  11.3 材料的使用实行"限额用料,超额赔偿,节约有奖"的原则,必须合理、节约、统筹使用材料,应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合比施工,乙方在施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方承担,并另加超出部分20%的处罚。

  11.4 关于钢筋材料使用的规定,若实际使用钢筋量低于图纸预算量,则节约部分四六分成,甲方六,乙方四,若实际使用量高于图纸预算量,则超出部分由乙方承担,并另加超出部分20%的处罚。长度1米以上的钢筋必须使用在工程上,现场不得存有此类钢筋。钢筋的损耗率为1%~1.5%,超额赔偿。

  11.5 乙方必须文明施工,工完料净场清。当班用不完的材料,必须在下班前清理回收,并按指定地点堆放。

  12、施工验收

  12.1乙方应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。乙方每完成一道工序,必须通知甲方验收,合格后方能进入下一道工序。

  12.2 隐蔽工程验收、中间工程验收及工程竣工验收,执行甲方同建设单位所签订合同的相关条款。

  12.3 乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收,以及甲方按发包方或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方指令予以配合。

  12.4因乙方原因达不到验收标准,除相应的付款外,乙方还应承担整改或返工所需的各项费用和工期损失;整改或返工后仍达不到合同规定,造成甲方经济损失,乙方应承担全部责任。

  12.5 全部工程竣工(包括乙方完成的工作在内)经建设单位验收合格后,乙方在总承包合同规定的质量保修期内对所作工程承担相应的保修责任。

  13、履约保证金

  13.1合同签订之日起乙方向甲方缴纳履约保证金。

  13.2 保证金的退还节点为人防地下室顶板完成及一层楼面完成后退还保证金总额的50%,五层楼面完成退还剩余保证金。

  14、违约责任

  14.1 甲方违约责任

  14.1.1 甲方不按时向乙方支付劳务报酬

  14.1.2 甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况

  14.1.3 甲方违约时应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,顺延延误的乙方工作时间。

  14.2乙方出现违约行为,甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、减少乙方承包合同工程量、没收保证金及终止合同等处罚。有下列情况之一,均属乙方违约:

  14.2.1 乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的;

  14.2.2 乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容,并经一再催促无效的;

  14.2.3 乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后及信誉损害的;

  14.2.4 乙方中途放弃承包或将工程转包给第三方的行为;

  14.2.5 乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费、扰乱甲方正常工作秩序的;

  14.2.6 乙方现场负责人经常擅离工作岗位,或一方施工人员严重不足影响甲方其他工序的。

  14.3 没有合理原因,乙方不能按期开工、复工,延迟一天乙方向甲方支付违约金贰万/天,延迟超过10天甲方有权解除合同。

  14.4 乙方施工期间无正当理由停工48小时或工期延误超过五天,甲方有权将乙方未完工作量全部或部分发包给其他承包人进行施工,甲方与其他承包人的结算价款直接从乙方结算总价中扣除,不足部分仍由乙方承担,且乙方无条件认可。由此造成的一切损失由乙方承担。工期延误达十天时,甲方有权单方解除合同,将承包人清退出场并更换施工单位,由此产生的所有损失由乙方负责赔偿,乙方还应向甲方支付合同总价款20%的违约金。

  14.5 因乙方违约解除合同的,乙方除承担因此造成的一切损失外,乙方还应向甲方承担合同总价款20%的违约金,甲方免费继续使用乙方在现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方编制的其他文件,甲方继续使用的行为不免除或减轻乙方应承担的违约责任。

  15、争议

  15.1在合同履行时若发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,向项目所在地人民法院起诉。

  15.2 发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作效果:

  (1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

  (2)调解要求停止合同工作,且为双方接受;

  (3)法院要求停止合同工作。

  16、保修条款

  16.1 乙方对承包范围内的工程保修年。

  16.2 质量保修期自工程办理交付使用之日起计算。

  17、不可抗力

  17.1 本合同中不可抗力的定义与总承包合同中的定义相同;

  17.2 不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。

  17.3 因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力,不能免除迟延履行方的相应责任。

  18、其他

  18.1工程所在地政府要求办理的务工证、乙方特殊工种的上岗培训的费用及外来务工人员暂住证费用由乙方自理,因拒绝办理而受到地方主管部门的罚款,由乙方承担。

  18.2 乙方应严格按照国家、江苏省、徐州市有关安全生产、文明施工的法律、规程、标准、规定施工,加强安全管理,确保安全生产。乙方在施工中非甲方原因而发生的安全事故,其一切损失和责任概由乙方负责,甲方不承担任何损失和责任。

  18.3 由于甲方指导错误或设计变更原因,要求乙方对已经完成工作量进行返工重做的,乙方必须无条件执行,发生变更费用在500元以外的(500元以内的不予补偿),由甲方补偿乙方因二次返工的实际损失费用,在上述金额内的变更费用已在乙方承包价中考虑,不在补偿。

  18.4 乙方工地安全员、质检员必须24小时住在工地,工地负责人每天不少于8小时驻工地(含周六、周日),及时解决、协调施工中的各项具体问题。

  18.5 乙方所有作业人员必须备有雨天施工的雨衣、雨裤、雨鞋等用品。

  18.6 乙方委派,职称作为

  本工程的项目负责人,全面负责工程管理业务,与本工程不发生任何劳务经济事项。一旦发生私下任何经济事项,本公司都将视为无效。如需办理工程劳务费付款手续,每次需公司授权。

  19、本合同一式四份,具有同等效力,甲乙双方各执两份,双方签字后生效,至工程结束,款项结算后,本合同自行终止。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

劳务分包合同7

  劳务作业发包人: (以下简称发包人)

  劳务作业承包人: (以下简称承包人)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商达成一致,订立本合同。

  1、 工 程 名 称:

  2、分包合同内容:

  2.1本合同分包范围:

  2.2本合同劳务作业内容:

  3、工程地点:

  4、合同价款总额元(人民币),

  大写﹕ 元。

  5、分包工作期限

  开工日期: 年 月 日

  竣工日期:年 月 日

  总日历天数为: 天

  6、劳务作业人数: 人。

  7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

  (1)本合同;

  (2)中标通知书(如有);

  (3)投标书及其附件(如有);

  (4)专用条款;

  (5)通用条款;

  (6)标准、规范及有关技术文件;

  (7)图纸及工程量清单;

  (8)合同履行过程中,发包人和承包人协商一致的'其它书面文件;

  8、合同生效:

  本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。

  合同订立时间: 年月 日

  合同订立地点:

  发包人:(合同专用章)

  承 包人: (合同专用章)

  地 址:

  住 址:

  法定代表人:

  法定代表人:

  委托代理人:

  委托代理人:

  联系电话:

  联系电话:

劳务分包合同8

  甲方:_________________法定代表人:_________________地址:_________________

  乙方:_________________法定代表人:_________________地址:_________________

  鉴于:_________________甲方拟在_________________市县范围内投资建设太阳能光伏电站项目并获得该项目相应的政府规定的'所有补贴,现甲方有意委托乙方在居间服务范围内为其开拓市场,寻求项目机会,提供技术及商务服务;乙方有意接受该委托,全力为甲方提供居间服务。双方对于共同开展光伏电站项目的开发与运作,达成如下协议。本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密。

  2、协议期间和居间服务范围

  2、1协议期间:_________________

  本协议有效期自_________________年_________________月_________________日起至_________________年_________________月_________________日止,共计_________________年。

  2、2提供居间服务地域范围:_________________

  2、2、1居间服务的光伏电站项目名称:__________________________________体项目;项目选址:_________________;光伏电站性质(渔光互补);拟装机容量:_________________≥100兆瓦。

  2、2、2居间服务事项:_________________

  (1)取得有权主管部门对光伏电站项目的备案文件并确保电站项目被有权主管部门列入当地_________________年光伏项目建设规模指标中(指标规模≥100);

  (2)取得电力主管部门同意项目电力接入意见批复;

  (3)取得项目具备开工建设的全部手续,包括但不限于环评、水保、压矿、维稳、安评、防洪评价、规划许可、建设许可、开工许可、送出线路规划批复、电网接入方案及审批意见等手续(以当地电价补贴实际需要为准);

  (4)取得电价核准文件、入网许可,完成调度协议及购售电协议的签署,并协助甲方取得发电业务许可及相关价格补贴批文。

  三、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效。

  甲方:_________________法定代表人:_________________地址:_________________

  乙方:_________________法定代表人:_________________地址:________________

  签订日期:_________________

劳务分包合同9

  承包人:(简称甲方)

  劳务分包人:(简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

  一、劳务分包内容

  1、工程地点:

  2、分包范围:模板制作、安装、及倒运归库。

  3、分包劳务内容:本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库。

  二、分包工作期限

  开始工作日期:_____年____月____日;结束工作日期:____年____月____日;总日历工作天数为______天。

  三、劳务报酬

  1、本工程的劳务报酬金额约为_________元;

  2、本工程的劳务报酬均为一次包死,不再进行调整。

  四、工程结算

  工程开工后施工人员进入现场,暂付分项工程的______%;工程竣工,经甲、乙双方共同验收合格,甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款,并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。

  五、质量标准

  1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评》,本工程必须达到质量评定合格等级。

  2、标准规范除本工程总包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:

  (1)模板支撑须牢固,无跑、漏、胀等现象出现。

  (2)合理使用周转材料,杜绝浪费。

  (3)拆除模板应经施工技术人员同意。

  (4)操作时应按顺序分段进行,严禁猛撬,硬砸或大面积撬落和拉倒。

  (5)拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放,防止钉子扎脚。

  (6)在施工过程中如出现质量事故,经查明为人为造成时,由该责任人承担所造成的经济损失。

  (7)甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时,将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的。

  六、施工验收及工程量的确认

  1、乙方应确保所完成施工的质量,符合本合同约定的质量标准。

  2、在施工完毕后,乙方应通知甲方验收,双方对工程量进行确认。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。

  七、双方责任和义务

  甲方责任和义务

  1、除非本合同另有约定,甲方完成乙方施工前期的下列工作:

  (1)在____年___月___日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地。

  (2)在____年___月___日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置。

  2、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。

  3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审。

  4、及时交付应提供的施工机械设备、周转材料、保证施工需要。

  5、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

  乙方责任和义务

  1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责。未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。

  2、严格按照合同约定的条款及施工验收规范、有关技术要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准。

  3、投入足够的人力、物力、保证工期;加强现场管理,做到文明施工,承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、造成的损失及各种罚款。

  4、在向甲方提报所需材料时,须按施工图纸及甲方要求计量。

  5、乙方必须加强所属人员的安全教育,认真执行安全技术规范;施工过程中出现任何安全事故,均由乙方自行负责。

  6、严格遵守甲方要求的作息时间(施工中可根据实际需要调整工作时间),有事须向甲方提前请假。

  7、工作期间必须佩带安全帽且严禁饮酒、打架,如违者出现任何事故,当事人自行负责。

  8、认真保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的.机具、周转材料及其他设施,如发生丢失、损坏,乙方应按价赔偿,并承担因此造成的工期延误等所发生的一切经济损失。

  9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

  10、工程施工结束后,乙方应妥善做好剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。

  八、施工变更

  1、施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方应出具工程变更通知单,并提供变更的相应说明,乙方按照变更通知及有关要求进行施工,期间所涉及的工程增量或减量,工程完工决算时,以乙方递交的结算资料为依据。

  2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。

  3、因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬。

  九、违约责任

  由过错方承担违约责任。

  十、争议

  在本合同履行期间,双方应严格执行合同条款,并本着友好合作的精神,处理合同期间的各类问题,尽量避免争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的,可向当地所属人民法院起诉。

  十一、合同有效期及份数

  1、双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止。

  2、合同一式_____份,由甲、乙双方各执____份。

  承包人:

  _____年____月____日

  劳务分包人:

  _____年____月____日

劳务分包合同10

  甲方:____________

  乙方:____________

  为了加快施工进度,保证工程质量,做到文明施工,强化现场管理,明确双方的责任和义务,规范双方的行为,经双方协商,甲方将青青家园三期12#楼室内外及屋面防水工程分包给乙方,签订该合同以便规范双方行为。

  一、工程名称:____________

  二、承包内容及范围方式:

  1、本工程图纸设计所含的所有防水工程(室内、外)

  2、范围:

  a、地下室室内全部防水(筏板底1.5mm厚SBS防水,其中配电室三道设防1.5mm厚SBS防水,地下室外墙防水±0.00下2.0m处。

  b、±0.00以上室内、卫生间、厨房、地面防水高出四周墙面200mm

  c、屋面防水、二道设防(1.5mm厚SBS)

  三、材料及工艺要求:

  1、地下室外及卫生间、厨房、筏板底均为1.5mm厚的'SBS防水卷材

  2、屋面防水层为1.5mm厚SBS卷材两道。

  四、承包方式:包工包料

  五、工期及质量要求:

  1、地下室垫层完成后开始完成地面防水,有效工期天完成。

  2、地下室外墙防水,有效工期 ____________天完成。

  3、其他屋面、室内防水,有效工期 ____________天完成。

  (注:如遇到不可抗力因素的影响,根据影响程度,经双双方协商,工期顺延。)

  4、品质:严格执行现行施工规范及强制性标准和有关施工工艺标准要求。验收执行(GB50345—20xx)(GB50108———20xx)有关规定。

  5、质量等级:

  1)主控项目全部合格。

  2)一般项目合格率≥90%。

  六、承包价格计算方法:

  1、价格:金帅牌1.5mmSBS防水23元/㎡屋面1.5mmSBS防水两道43元/㎡

  2、计算方法:各分项全部按照实际测量为依据结算面积。

  七、结算条件及付款办法:

  1、结算条件:a、无质量安全事故发生。

  b、经各方验收合格后。

  3)必须按约定工期完成。

  2、付款方式:完工后分期分段结算,经各方验收合格后,一次性结清该工程人工费并预留10%质量保证金,此保证金从结标之日起计五年后无质量问题方可付清。

  八、双方职责:

  1、乙方职责:

  1)乙方进场前应提供单位资质证书,职工上岗证及健康证,一并备案

  2)原材料进场后积极配合甲方、监理、建设单位共同取样,复试合格后,方可投入使用。

  3)乙方施工员进场后要服从现场管理,听从安排,确保施工质量和施工安全。

  4)规范施工,合理安排,现场做到工完场清,文明施工,搞好现场卫生,剩料及时回收,严禁乱堆乱放乱抛。如因乙方人员未做到场清工作,由甲方派人实施,所发生的费用从乙方工程款中扣回。

  5)杜绝在施工现场打架及从事一切违法活动,施工过程中严禁违规操作。

  6)施工时必须保证安全,否则发生的一切不安全事故均由乙方全权负责,甲方概不负责。

  7)乙方食宿自理,不得在工地留宿。

  8)乙方所带的施工用具、原材料等进场后应设专用库房,自行保管,丢失自负,注意防火安全。在施工中应配备足够的防护用品,御防中毒事故发生。

  2、甲方职责:

  ①、为乙方创造良好的施工环境。

  ②、负责对施工人员进行技术安全教育、培训、御防职业病。

  ③、搞好现场施工协调工作,及时对施工现场进行检查。

④、工程完成后,现场组织验收及时结标、拨付工程款。

  九、补充条款:

  1、该合同自双方签订之日起生效,工程完工至结算完后本合同自行失效。

  2、要求乙方具备防水工程资质,属专业防水施工单位。

  3、施工所用的设备、工具乙方自理。

  十、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。

  甲方:____________乙方:____________

  电话:____________电话:____________

  现场负责:____________现场负责:____________

  电话:____________电话:____________

  ____________年____________月____________日

劳务分包合同11

  承包商(简称甲方):

  分包人(简称乙方):

  依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于甲方与承包人已经签订总承包合同,承包人和分包人双方就分包事项经协商达成一致,订立本合同。

  一、工程概况:

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容及范围:

  (1)该工程所需设备由甲方与发包商协商解决,按照甲方与发包商的约定的工艺进行施工;

  (2)除尘系统按照倒灰房+球磨机出料口+提升机顶部+振动筛顶部设置吸尘罩(外配简易风量调节阀)进行收尘,收尘气体经风管入双筒旋风除尘器和布袋除尘后,尾气经烟筒排空;

  (3)乙方处理的铝灰应达到标准;

  (4)乙方将处理后的铝颗粒和筛下的铝灰分类包装,按照指定地点摆放;

  (5)乙方负责辖区内的`卫生打扫工作;

  (6)结算方式和结算价格:。

  结算方式:按规定,由甲乙双方联合进行过磅验收,以铝颗粒实际过磅净重为准作为结算数量:

  结算价格:。

  二、承包方式:

  甲方负责铝灰处理工作人员、材料工器具、劳保及施工人员的食宿,乙方工作人员的意外险由乙方负责。

  三、铝灰的质量验收:

  铝灰质量如达不到双方约定的标准,乙方可进行返工清理。

  四、结算方式:

  每月底根据乙方实际交付的数量进行结算

  五、甲方的权利与义务:

  1、甲方与发包商指定地点供乙方修建临时宿舍;

  2、甲方负责协调乙方施工人员的生活和施工需要的水、电接入事宜;

  3、甲方负责协助乙方办理出门证等相关手续。

  六、乙方的权利与义务:

  1、乙方应当尽可能按照20吨/天的处理量进行处理;

  2、乙方由于天气原因或者突发情况以及不可抗力造成的停工后,一切恢复正常后乙方应当立即开工,完成工作量,甲方应当协助;

  3、未经甲方同意乙方不得擅自将施工用的任何设备物资调离施工现场;

  乙方在施工过程中故意造成甲方设备损坏的,由甲乙双方共同协商解决;

  乙方必须执行《中华人民共和国安全生产法》及各级人民政府关于安全生产的法规、条例和规定,必须采取一切必要措施和手段强化施工安全管理,提高安全施工水平,保持严格的安全施工秩序以保证施工人员在施工中的安全与健康,并确保本劳务正常实施开展;

  乙方在施工中发生重大人身伤亡事故、设备安全事故应当及时通知甲方,并将事故调查和处理意见报告甲方;

  七、保证金及合同解除:

  1、合同签订后,乙方需支付甲方保证金(大写),合同到期后甲方应如数退还;若甲方延期支付或拒付,乙方将按月息2%收取甲方利息,直至承包人连款带息支付后。

  2、如乙方由于自身原因无法切实履行合同,乙方应当提前通知甲方,否则视为单方违约。

  八、其他条款:

  1、本合同一式两份,甲乙双方各一份;

  2、本合同自甲乙双方签字或按手印之日起生效;

  3、如有未尽事宜双方可以补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  九、争议解决方式:

  如双方在本合同的履行中发生争议,应当本着友好协商的原则进行解决;如双方不能达成一致可以向甲方或乙方所在地的人民法院起诉,也可以向仲裁机构申请仲裁。

  承包人: 分包人:

  身份证号: 身份证号:

  住所: 住所:

  电话: 电话:

  传真: 传真:

  开户银行: 开户银行:

  账号: 账号:

  邮政编码: 邮政编码:

  订立时间: 订立时间:

劳务分包合同12

  雇主(甲方):

  住址:

  雇员(乙方):

  住址:

  根据甲方与业主签订的总承包合同等有关文件,现甲方将承建的_______________项目工程劳务部分分包给乙方,乙方已派人踏勘施工现场,全面了解该工程的施工场地现状,工期质量要求。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定结合本工地的具体情况,签订本劳务分包合同。

  一、工程项目

  1、工程名称:

  2、分包范围:

  3、施工地点:

  4、承包方式:

  二、劳务分包费用组成

  1、按乙方分包工程范围内完成的实际工程量与包干单价的乘积计算分包费用,包干单价:____________元,实际工程量:____________,劳务分包费暂定为:________________元。

  2、如实际施工过程中因设计变更或业主指令发生施工范围变动,则甲、乙方双方调增或调减劳务分包施工项目内容及数量,并根据包干单价相应调增或调减劳务分包费用总额。

  三、工期要求

  1、总工期为________天,工期计算起止时间:________年________月________日开工,________年________月________日前竣工。如经业主验收不合格,不能交付使用,不能视为竣工,乙方应负责返工直至合格为止,由此产生的一切费用均由乙方承担。

  2、由于时间紧迫,根据工程的完成情况,为了按计划进度完成任务,甲方每月向乙方提供一份工程计划进度表或进度指令,说明各项目完成的时间,乙方必须按甲方的计划进度完成工程施工。因建设工程施工的特殊需要,乙方接受甲方加班安排。

  3、乙方应按约定工期完成本工程,并接受甲方根据工程总进度提出的任何工期计划修改。除不可抗力或甲方代表认可的.其他原因,工期相应顺延外,其余不予顺延。

  4、乙方在施工中应根据工程需要配备足够的技术人员、管理人员和施工人员。如果乙方配备不足时,甲方有权要求乙方增加人员、机械、加班加点赶工,因赶工增加的费用乙方自负,工期不予顺延。

  四、技术标准和质量标准

  1、技术标准:乙方施工中必须按照建设部、国家技术监督局颁布的现行技术标准及各有关设计和施工规范,材料试验规程以及业主结合本工程需要所拟定的《技术规范》内容办理。如上述规范、规程有不一致之处,应以比较严格者为准。

  2、质量标准:乙方应认真执行业主在招标文件中对项目的提出的技术规范,建立质保体系,制定质保措施,精心组织施工,确保工程质量符合设计要求和业主在招标文件中对项目的提出的质量标准。

  五、分包工程款支付

  1、甲方于次月________日前向乙方支付上个月计量确认的应付劳务分包费用的;工程完工并经甲方验收合格后,甲方于________工作日内向乙方支付至计量确认的应付劳务分包费用的________%;整体项目工程完工经业主验收合格,并办理物业使用移交手续后,甲方支付至计量确认的应付劳务分包费用的________%。余下另________%作为质量保修金,质保期间若无质量问题或乙方及时维修合格,质保期满后甲方一次性无息付清。

  2、如工程施工不合格需返工,所需材料费、人工费由乙方承担,甲方可从应付分包费用中扣除。

  六、质保期及责任

  1、本工程的质保期为________年,从本项目整体工程通过业主方验收合格并办理物业使用移交手续之日计起。

  2、质保期间,保修工作由乙方负责;若有质量问题,乙方未能及时维修、整改到位,甲方有权从质保金中扣除所发生的一切保修费用。

  七、甲方责任

  1、甲方应按照合同的规定向乙方提供合适的工作环境。

  2、由甲方制定好工作计划,监督乙方的工作。

  3、甲方应及时组织人员验收,按时支付劳务费。

  八、乙方责任

  1、乙方每项施工完毕后,先做好自检,自检合格后方可通知甲方现场管理人员进行检查验收,如发现质量问题要及时整改,整改后再通知甲方现场管理人员进行检查验收,如再发现质量问题,每处罚款________元,如拒绝整改,甲方有权要求乙方退场,其以前所做工程量按50%结算。

  2、乙方进场后,必须严格服从甲方现场管理人员的指挥,搞好现场文明施工,材料堆放要整洁有序,每天必须做到工完料清,节约用料。若发现浪费材料问题,甲方有权做相应罚款。

  3、乙方每天必须清理好施工垃圾,确保施工现场清洁,保护现场所有成品;若出现损坏,一切责任由乙方承担。

  4、乙方在施工过程中,应重视安全;若造成安全事故,一切后果由乙方负责,甲方不负任何责任。

  九、争议解决方式

  发生争议,双方应协商解决,协商不了的,双方均可向工程所在地人民法院起诉。

  十、其它

  1、此合同一式________份,甲方________份,乙方________份,双方签字后生效。质保期满甲方结清工程款后本合同失效。

  2、履行本合同过程中任何一方违约,均应承担所有损失。

  3、本合同未尽事宜,双方协商解决。

  甲方:

  代表人:

  联系方式:

  工程所在地:

  签约时间:________年________月________日

  乙方:

  身份证号:

  联系方式:

  工程所在地:

  签约时间:________年________月________日

劳务分包合同13

  甲方:

  乙方:

  为了切实落实安全生产的责任,确保施工人员在生产过程中的安全与健康,保证施工顺利进行,依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、公平和诚实信用的原则,鉴于劳务分包人与工程承包人已经签订劳务分包合同,双方就施工安全管理协商达成一致,订立本协议

  一、甲方是工程的总包单位,负责施工现场安全生产的综合管理工作,乙方为劳务输出单位,负责提供合格的劳务人员,并遵守甲方施工现场安全管理的各项规章制度。

  1、责任范围:乙方所承担的工程项目施工中的人身安全和施工设施及环境的安全。

  2、责任期:自__年__月__日起至乙方所承担的工程项目经甲方验收合格,人员撤离现场时止。

  3、双方义务

  3.1认真贯彻国家、地方及上级有关安全生产的方针、政策,严格执行安全生产的法律法规、规定、标准。建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入和有效使用。

  3.2对从业人员进行安全生产、文明施工教育培训和安全技术交底;

  3.3严禁违章指挥,及时制止违章作业和违反劳动纪律的行为。

  3.4发生事故,应当迅速采取有效措施,组织抢救伤者、保护好现场,并立即向上级有关部门报告。

  4、甲方权利和义务

  4.1负责向乙方进行施工前安全技术总交底和施工过程中的安全监督检查。

  4.2负责制定安全生产技术措施并督促实施。

  4.3负责对特种作业人员的资格进行审查,发现无证人员上岗的,应及时予以制止。

  4.4负责监督检查乙方配备的劳动防护用品(如安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋等),对乙方配备不合格的劳动保护用品应制止使用并清理出现场

  4.5对违反安全生产标准和规章制度的行为进行纠正,必要时进行内部经济处罚或要求乙方停工整改。

  4.6负责协调同一施工现场多个分包单位的安全生产管理工作。

  5、乙方权利和义务

  5.1遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受业主、监理单位等安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。遵守施工现场安全生产管理制度和劳动纪律。服从甲方的安全生产管理,不服从管理导致生产安全事故的,由乙方承担全部责任,甲方有权就事故造成的损失,向乙方索赔。

  5.2人员进场,必须及时如实向甲方填报进场人员的姓名、性别、年龄、工种、本工种工龄、家庭住址、身份证号、教育培训情况等;严禁雇佣童工、未成年工、年龄超过55周岁的老年人、带有各种疾病的人群、不适宜从事本工种的作业人员及身份不明的人员(如违法犯罪人员)等。

  5.3负责本单位从业人员的安全生产、文明施工管理,组织实施施工、操作人员入场前、定期和经常性的安全、文明施工教育培训;保证操作人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能和紧急情况下的.应急避险措施,并督促施工人员自觉遵守安全生产的各项规章制度,应当书面告知作业人员危险岗位的操作规程和违章操作的危害,指定班组义务安全监督员,督促班组开展班前安全活动,并定期向甲方报送班组安全活动记录

  5.4负责为本单位从业人员提供必要的劳动保护用品(如手套、工作服、胶鞋等)和劳动防护用品,督促施工、操作人员正确使用劳动防护用品,及时制止违章行为。

  5.5向甲方申报自带机具的规格、型号、数量、安全状况等并负责安全使用,严禁机具“带病”运转。

  5.6接受甲方的安全监督检查,对检查提出的问题和隐患,落实人力资源及时整改,不得以任何理由拒绝整改或设置障碍。

  5.7有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业;发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

  5.8做好所使用的职工宿舍、食堂的安全管理,不得私自容留外来人员住宿;不得采购不符合卫生要求的原料或半成品,不得供应变质食品。

  5.9负责为本单位从事危险作业人员办理意外伤害保险,支付保险费。

  5.10对本单位施工、操作人员所发生的生产安全事故,乙方应立即报告甲方和有关部门,按照国家有关法律、行政法规对事故进行调查处理,并承担相应的民事责任和法律责任;对突发疾病死亡或上下班途中发生交通事故的,乙方承担其工伤保险待遇

  6、协议份数

  本协议书一式两份,甲、乙双方各执一份。

  本协议订立时间:__年__月__日

  发包方:承包方:地址:地址:

  电话:电话:

劳务分包合同14

  甲方:

  乙方:

  按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》的及行业主部门的规定,结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就青菱城市花园409#、410#楼泥工装修工程劳务项目分包给乙方,现就有关事项,协商一致订立本合同。

  一、承包工程内容:

  1、青菱城市花园409#、410#楼设计图纸上所有屋面、楼、地面、内外墙面、室外散水、台阶及阳台、楼梯栏水线、烟道补洞等装饰工程(具体标准见施工图纸)(一、二层室内梁柱除个别砼质量较差的进行抹灰外,其余梁、柱不进行抹灰)

  2、本班组用建筑机械的安装及下车工作。

  3、以上内容施工的所有施工工具及辅材都由乙方自备。

  二、承包工程方式:

  包工

  三、合同工期:

  开工日期:20_年12月28日

  外墙完工日期:20_年3月28日

  竣工日期:20_年5月18日

  四、本工程施工质量为优质工程。质量标准见《建筑工程质量验收统一标准》

  五、承包价格:

  1、按图纸建筑面积伍拾壹元/M2。

  六、工程款支付

  平时每人每月支付生活费1000元(含餐票),其余部分按实际完成工程量年底结清,如跨年度工程,按年实际完成工程量付至80%,其余部分待第二年工程完工后一次结清。

  七、甲方责任:

  1、负责施工现场的“三通一平”工程,保证施工期间现场的施工用水、施工用电。

  2、负责处理图纸技术交底,指导施工。

  3、按照双方约定的方式和程序及时支付工程款。

  4、对工程质量、安全、进度、文明施工进行监督检查。

  5、负责按时组织所需材料进场。

  八、乙方责任:

  1、服从甲方的监督及检查,听从甲方管理人员的指挥,施工期间每天必须保证55人在施工现场。并要满足施工进度要求,甲方随时进行抽查。如实际人数达不到要求,将按每人每天罚款50元进行处罚。

  2、严格按照合同约定的工期完成所有的施工任务,向甲方交付优质的工程。严格按甲方下达的施工进度,按时完成施工任务,如每延误一天,罚款1000元,每提前一天奖励1000元。

  3、工程质量严格执行国家和湖北省、武汉市的有关标准、法规及武汉城开房地产开发有限公司和武汉鸿城监理有限责任公司的质量要求,精心施工,确保施工质量达到合格工程。

  4、加强现场施工管理,指派为班组长,负责合同的`履行,按照甲方要求组织施工、保质、保量按期完成施工任务,并每天住在施工现场。

  5、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定和《城开青菱城市花园南区工程项目管理制度》要求,严格按照图纸和做法说明施工。

  6、遵守国家和地方政府及项目部施工现场的规定,提前五天向甲方提供材料计划,以便甲方及时组织材料。

  7、施工现场做到工完场清,严格按项目部要求进行施工,抹灰不能出现空鼓、裂缝、脱落等现象,做到在保证质量的前提下节约材料。如发现有不符合质量要求的每发现一处,罚款200元。因不合格处重新返工所需要的材料及人工费用由乙方负责。

  8、落地灰每天必须清理回笼,楼面、地面及外架上所有的建筑垃圾,必须每天及时派人清理,如每天不及时清理每发现一处罚款100元。

  9、加强现场施工管理对施工现场和施工人员的人身安全负全责,施工过程中如因乙方原因发生的安全生产事故、火灾事故和人身伤亡等事故由乙方负全责。乙方施工人员进入工地必须佩带安全帽,施工期间禁止喝酒、严禁穿拖鞋、高跟鞋、短裤背心上班,如每发现一次罚款50元。住宿区每天必须有人打扫,保证室内清洁。

  10、乙方应加强对自有工人的管理,遵纪守法,杜绝打架斗殴、赌博、偷窃等行为发生。如有类似情况发生,每发现一次罚款20_—5000元。

  11、乙方不能雇请未满16周岁人员进入现场施工,所有进场人员应向甲方提供身份证复印件一份及施工人员名单一份。现场严禁开私火,严禁用热得快、电饭煲等电器工具,如发现一次罚款300元。乙方对与其确定劳动关系的人员必须认真审查,保证不雇用负案在逃人员。所雇用人员身体素质和技术水平必须满足工程需要,乙方必须按国家规定及时支付工人工资。

  12、末经甲方书面同意,乙方不得以任何形式擅自转包、分包工程。

  13、工程完工后所有剩余材料应按规格分类归堆。

  14、承包人确保现场文明施工达到甲方与总合同的要求。

  15、因承包人文明施工未达到相关要求,自行承担责任和相关损失,同时发包人有权给承包人予以3000元处罚。

  16、乙方现场人员必须服从甲方现场人员管理,如不服从甲方有权对该工人予以辞退。

  九、违约责任:

  1、由于乙方原因,造成停工或窝工延误的,每延期一天乙方自愿支付甲方违金20_元。由于甲方材料不及时到位,造成乙方休息的,甲方向乙方自愿支付违约金20_元。

  2、乙方应妥善保护施工现场的建筑物及设施,如造成损失照价赔偿。

  3、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

  4、因乙方劳动力不足或管理不善,一个月内累计影响工程进度达三天以上,甲方有权更换承包方,责令期退场,并由乙方承担因此给甲方造成的全部经济损失。

  十、其它:

  1、本合同自双方签字之日生效。

  2、本合同一式两份,双方各执一份。

  3、本合同未尽事宜或根据工程进展情况,需要另定补充协议的,双方可另定补充协议。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

劳务分包合同15

  发包方(全称):

  承包方(全称):

  根据公司内部实行单项工程承包管理规定和公司(中标)所签建设工程合同,就本工程承包具体事宜达成如下条款,共同遵守。

  一、工程名称:

  二、工程内容:

  三、承包内容:

  1、工程造价:

  对外预算值: 元

  人工费(见协议书): 元

  材料费(见明细): 元

  机械费: 元

  分公司管理费: 元

  税金:

  工程利润: 元

  (注:以上数值为预算价,最终以甲方决算值为准进行调整)

  2、合同工期:

  年月日~年月

  3、工程质量:

  (1)质量等级:

  (2)质量管理:

  承包方应严格按照施工图、合同、变更、纪要和国家工程质量验收标准进行施工。全面贯彻实施ISO9001-20 质量管理体系,严格按质量手册程序开展质量管理工作,各队或项目部均应设专职质量检查员,并对重点工程、关键工序要旁站监督、检查、对各种报验及报验程序的检查。若发生质量事故按甘肃铜城工程建设有限公司工程质量奖惩细则管理规定处理。工程竣工前,须经质量技术部验收合格后,方可对外交工。

  4、安全生产:

  承包方应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》,执行JGJ59-99标准,在安全生产许可证的范围内进行施工,按照甘肃铜城工程建设有限公司《安全生产管理制度》必须做到:

  (1)开工前由承包方配合安全管理部按照施工合同购买工程意外伤害保险。

  (2)定安全生产责任制,以确定安全目标,按照要求制定安全技术措施,做到安全技术交底,制定安全急救援预案。

  (3)上岗前严格执行三级安全教育制度,做到考核、教育、记录齐全。

  (4)对分包、劳务供方队伍执行《外来施工队伍、临时用工管理》细则的规定进行安全教育,考核合格后,由负责人签订安全生产合同,在合同范围内接受安全监理,严格按照安全标准组织文明施工。

  (5)若发生安全事故按甘肃铜城工程建设有限公司《安全管理制度》处理。对分包劳务供方队伍的`安全事故,记入承包方的安全考核,同等对待。

  (6)按期完成各阶段安全备案,工程竣工时,须办理安全评价书后交工。

  5、文明施工:

  承包方应严格按照《甘肃省建设工程文明施工管理暂行规定》(甘建施〔20 〕331号文件)的要求执行。

  (1)场容场貌:现场围栏及出入、现场标志、现场院布置、场地道路及排操作面及楼层,均应按文明施工要求设置。

  (2)料具管理:施工机具设备保养应符合基本标准要求。

  (3)环境卫生:施工现场防大气污染、防水污染、防噪声污染,应制定措施,加强施工现场厕所及饮用水管理。

  (4)综合治理;治理与保卫,文明施工教育,成品保护,职工遵纪守法,宿舍管理均应符合标准。

  (5)消防:现场的消防及设施配备完整,及时执行办理有关手续,严格执行照火管理制度。在施工过程中,乙方因违反消防条例法规造成的火灾事故,由乙方负责。

  四、工程价款支付:

  1、承包方必须按标准做好工程进度款的审批手续。

  2、发包方与承包方共同催要工程款,当工程款到位后,承包方优先使用。

  五、其它:

  1、承包方应接受总公司各部门监管,严格遵守公司各项管理制度,若违反按公司规定处罚,从分公司费用中扣除。

  2、本合同一式6份,发包方5份(综合办公室1份,计划经营部1份,质量管理部1份,安全管理部1份),承包方1份。

  附件:1、项目部组成人员名单

  2、预决算值(包括材料)

  3、分包队伍协议书

  发包方:甘肃铜城工程建设有限公司

  代表:

  承包方:

  代表:

  监督单位:

  计划经营部:

  质量技术部:

  安全管理部:

  二零 年 月 日

【劳务分包合同】相关文章:

劳务分包的合同06-27

分包劳务合同12-12

分包劳务协议03-15

劳务分包协议04-11

建筑分包劳务合同08-17

劳务分包合同06-25

劳务分包水电合同11-17

劳务分包安全合同03-01

劳务分包合同06-12

劳务分包挂靠合同08-31