外墙抹灰劳务合同

时间：2024-07-07 23:05:05 炜玲劳务合同我要投稿

外墙抹灰劳务合同（通用13篇）

　　随着人们法律意识的加强，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家收集的外墙抹灰劳务合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

外墙抹灰劳务合同（通用13篇）

　　外墙抹灰劳务合同 1

　　发包方： (以下简称“甲方”)

　　承包方： (以下简称“乙方”)

　　经甲乙双方协商，本着“公开、公平、公正、诚实守信”的原则，根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等相关的法律、法规，为确保工程质量和进度，明确双方权利和义务，特制定本协议如下：

　　一、工程名称： _____有限公司办公楼

　　二、工程地址： _____开发区古现A-20小区

　　三、承包内容及要求：

　　工作内容:主体外墙面抹灰工程。

　　工作要求：

　　(1)乙方必须认真执行甲方的技术、安全交底，保证安全施工，确保工程质量。

　　(2)抹灰前应冲筋，所冲筋必须垂直、水平(误差见技术交底)。

　　(3)洞口纵向、横向尺寸误差4mm内。

　　(4)所有墙面必须提前一天在砖墙面浇水并甩浆，第二天进行面层抹灰。

　　(5)外墙面、窗台空鼓率不得超过2%，如后期检查发现空鼓乙方必须及时修复。

　　(6)落地灰应及时收集利用，应及时清理现场，做到工完料净场地清。

　　(7)对成品墙面必须进行成品保护，不得发生碰撞、刮擦或碰角等现象。

　　四、质量要求：规范、设计及甲方要求，严格按《建设工程质量管理条例》、《国家强制性有关条文》的规定、规范、规程及烟台市质量管理的有关条件要求施工。不能满足质量标准部分除负责因此造成的直接经济损失外，且要相应的罚款。

　　五、工期要求：自 _______年____月____日至 _______年____月____日，计_____天(含节假日)，工程乙方每延期壹天，要承担所造成的工程直接经济损失;并且承担相应的工期罚款500元/天;服从项目部关于工程工期计划的合理调整。

　　六、工程单价及结算方式：

　　工程单价： (本工程单价中已含5%的安全基金)。

　　结算方式：根据实际工程量现金结算。

　　七、现场文明施工管理要求：满足烟台市关于文明工地的要求，且要服从工程项目部的管理，现场乙方堆放材料(特别是周转材料)处，要随堆随整理(自堆放之时至整理完毕的时间不允许超过壹天)，确有特殊情况，应申请项目部批准，未经项目部批准或超期整理按50元/天罚款，未整理时间超过三日，由项目部组织人员整理，乙方承担工资及罚款(罚款为工资两倍)。

　　八、付款方式：________。

　　九、安全施工要求：甲方提供必要的防护设施(一次性用品和安全帽由乙方自负)，乙方严格按照《建设工程安全生产管理条例》安全操作规程施工，因乙方违规操作造成的所有损失由乙方自负，并应承担甲方相应的安全罚款。乙方用电要申请由专业电工拉电，乙方不准乱拉乱扯。

　　十、甲方责任：甲方本着公平、公正、公开的原则选择施工队伍。甲方提供基本的工作、生活条件;提供基本的劳动保障;负责进行安全教育，技术交底;提供基本的施工机械、技术支持。负责对乙方工作的质量、安全、文明施工等进行监督、管理。保证按合同付款。

　　十一、乙方责任：乙方负责按照甲方所要求的质量、工期、安全、文明施工要求进行所承包范围内的`施工工作，乙方工作人员必须服从项目部的管理和调度。乙方负责所用材料的保管、现场整理。乙方所用材料缺失、损坏以及浪费由乙方负责赔偿。由乙方原因造成返工、停工或验收不合格的，乙方负责甲方损失。施工机械和工具因乙方使用不当等原因造成损坏的，乙方负责维修或赔偿;严重情况，另处以100—500元罚款。做好工作范围内的卫生、场地整理、宿舍卫生和安全用电。

　　十二、如果乙方在施工过程中施工质量、进度、达不到甲方要求，甲方有权单方面解除合同，重新选择施工队伍，所施工部分的工程款按已完工程的70%进行结算;如果在施工过程中乙方单方面解除合同，乙方应赔偿所承包工程造价的10%作为违约金给甲方，所施工工程量将不予结算。

　　十三、甲方每周将不定期对乙方所施工工程进行检查，发现质量问题、进度滞后、材料浪费、不符合安全文明施工等的情况，甲方不需要征得乙方同意，将对其进行经济罚款，每月拨进度款时，直接扣下。

　　十四、进场班组每周上报工人考勤表;如有人员变动，必须及时通知公司，并办理相关手续。

　　十五、附则：甲方负责协调各施工队伍之间的工作关系，乙方在工作中必须节约使用材料;因乙方原因造成不必要浪费时，乙方负责赔偿甲方损失;乙方施工人员在工作时间内不准喝酒、赌博，因喝酒、赌博影响正常工作秩序或他人休息者，每人次罚款200元，喝酒闹事者每人次罚款500元;不准打架斗殴，违者每方罚款1000元，严重者送交公安机关。严禁偷盗，发现偷盗行为，每次罚款500元，并扣押本班组工资。乙方进入工地现场，必须遵守甲方施工现场管理规定。

　　十六、本协议自双方签字之日起生效，其他未尽事宜协商解决。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　外墙抹灰劳务合同 2

　　甲方：

　　乙方：

　　为了早日完成______工程外墙抹灰工程的施工任务，甲方将外墙抹灰的施工任务交给乙方施工。经甲、乙双方协商，达成如下条文，希双方共同遵照执行。

　　一、工程的地点：

　　______。

　　二、乙方承包的内容：

　　该工程的所有外墙抹灰工程：

　　a、堵外架洞、堵螺栓洞、做灰饼、钉钢丝网、甩浆、粉底子灰、面层抹平。

　　b、外墙打底一遍，盖面抹平一次。

　　c、外墙所有线条，空调板内外，倒板及梁的抹灰工程。

　　d、外墙粉灰的砂子过筛。

　　e、外墙装修所需要的小型工具、搅拌机、运输工具、大角控制线(铁丝)、墙线和安全帽等。

　　f、外墙落地灰的清理回收。

　　g、外墙抹灰使用的吊蓝、安全绳、绳卡等(必须提供出厂合格证、生产许可证、使用说明书、检测报告)。

　　三、质量要求

　　1、外墙底层抹灰必须粘结牢固，无裂缝脱层，面层平整、纹路顺直清晰、无爆灰等缺陷。

　　2、外墙的面层抹灰的墙面平整度允许偏差3mm，每层垂直度允许偏差3mm。

　　3、所有梁、空调板、阳台线条垂直度及平行度，允许偏差不大于2mm。

　　4、外墙的全高允许偏差±15mm，其大角必须拉通线，以控制其垂直度。

　　5、所有的外墙必须颜色一致，线条横直要平行垂直。

　　6、外墙装修工程必须达到合格工程的标准。

　　7、凡达不到标准的必须返工，造成返工的材料损失费由乙方负责按实赔偿，其人工费自理，并每处每次处以200元的罚款，以此类推。

　　8、甲方施工员每天检查工程质量，发现问题及时指出，乙方必须无条件的改正、补救，达到合格为止，否则予以重罚。

　　9、在施工过程中，必须严格执行报验程序，以每四层为一个批次，每完成一道工序必须提前报甲方现场管理人员检查，检查合格后报建设单位及监理单位进行检查。检查合格后方可进行下道工序的施工。

　　四、承包单价

　　外墙抹灰工程实行包干价，包干价为______元/平方米。其面积按展开面积计算，不除外墙窗户洞口尺寸。

　　五、结算付款方式

　　1、整个工程的外墙抹灰全部完工(除施工电梯口及一楼施工通道口外，上述部位待相应设施拆除后由乙方负责完成。甲方仍按此单价支付给乙方，不增加其它的费用)，甲方、建设单位、监理单位通过实测验收，无质量问题，甲方按乙方实际完成量的60%的工程款付给乙方，剩余的40%在______年______月______日前全部内付清。乙方负责施工电梯口及一楼施工通道口部分的外墙抹灰收尾工作，若乙方以其它任何理由拒不进行收尾的，甲方将对此部分另行指定其它班组施工，其费用按实际发生费用的2倍在剩余工程款中扣除。

　　3、达不到质量要求则按合同约定的.第三点第7条执行。

　　六、施工工期

　　1、本工程乙方的施工工期为______天(含节假日、风雨天都不扣减工期)，在______年______月______日前所有的外墙抹灰工程全部竣工。除施工电梯口及一楼施工通道口外，上述部位待相应设施拆除后由乙方负责完成。

　　2、乙方提前一天完工，甲方奖励乙方每栋1000元整。乙方每延期一天，甲方罚款乙方每天1000元整，以此类推。

　　七、甲方的职责和义务

　　1、因木工原因造成的砼走模，需要凿除的，由乙方自行解决，此项工作内容已包含在包干价中。

　　2、由于材料和停电、停水等原因造成的停工，则工期按实际发生的天数予以顺延(每次停电、停水超过四小时予以顺延，当少于四小时不予以顺延)。

　　八、乙方施工人员的职责和义务

　　1、乙方所有的施工人员必须服从甲方施工人员的指挥和技术指导。

　　2、及时清理干净楼面上砂浆(包括架子上地面上)，如发现有砂浆过夜硬化，未清理回收干净，每次每处300元的材料赔偿费，以此类推。

　　3、楼面和架板上砂浆回收后必须利用，不能倒掉，每发现倒掉一次处以罚款300元，以此类推。

　　九、安全生产

　　1、乙方施工人员进入施工工地必须佩戴安全帽，严禁穿拖鞋、高跟鞋，如有违反者，每发现一次，每人每次处以20元的罚款。

　　2、严禁喝酒后上班作业、带病作业，每发现一次每人次处以100元的罚款。

　　3、严禁所有的操作人员乱搭乱接电线，每发现一次处以200元的罚款。

　　4、所有在吊蓝上工作的人员必须正确佩戴安全绳、安全帽，安全绳绳卡必须按要求使用。若甲方施工员发现乙方施工人员未按要求佩戴或使用的，按200元/人/次进行处罚，此费用在工程费中扣除。

　　5、乙方必须按要求做好安全教育，做好安全措施，确保工人安全。在施工期间发生一切的安全问题，其费用及责任由乙方全部承担。

　　6、乙方自己租用的吊蓝必须符合相关安全要求，不符合要求的吊蓝及其它设备不得使用。若乙方擅自使用，所产的一切损失及责任由乙方自行承担。

　　十、文明施工的各项规章制度

　　1、乙方施工人员必须无条件的遵守建设方和甲方的各项规章制度及施工规范，服从建设方、设计、监理、质监及甲方施工员和质安员的技术和安全指导。

　　2、管理人员要求召开会议，乙方负责人和其他指定人员必须无条件到会，或签字委托他人到会，每缺席一次罚款100元。

　　3、严禁打牌赌博、打架斗殴等违法行为，每发现一次处以每人200元的罚款。做好各工种衔接，搞好各工种施工团结，严禁与各工种间发生矛盾、斗殴、辱骂事件，违者每人每次罚款1000元，并追究其相关责任，情节严重者送司法机关处理。

　　4、讲究公共卫生，不能乱拉大小便。发现乱拉大便者，每人每次罚款500元。

　　5、乙方施工人员必须爱护和节约甲方的所有材料。如果在施工中发现有偷盗甲方材料出卖者或里应外合偷盗者，每发现捉拿一次处以每人每次5000元的罚款外，还要按材料的价值由乙方负责赔偿，结帐时抵扣乙方工程款。

　　6、甲方安排乙方的工作，乙方必须无条件执行。否则造成的经济损失或延误工期由乙方负责承担。

　　7、乙方必须节约用水用电，发现故意浪费现象每次罚款200元整。

　　十一、违约处理

　　1、乙方在施工中因队伍素质太低，达不到施工劳务协议书的要求，工期不能保证，技术过硬的工人少，工程质量和工期达不到要求，甲方有权随时另换队伍。其所做的工程量的人工费应由乙方自行负责承担。乙方还要赔偿甲方的材料损失和所延误工期的费用，并每天承担4000元违约金。

　　2、如某个操作人员不听从甲方管理人员的安排或所做的质量达不到要求，甲方管理人员有权随时要求乙方予以辞退，拒不辞退者，每人每次处以20__元罚款，并由甲方强行辞退。

　　3、如果竣工验收，因外墙抹灰工程达不到合格工程的标准，甲方按协议书第三点的第7小点条质量要求扣减乙方工程款，乙方无权争议。

　　十二、其它

　　1、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

　　2、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，双方签字生效，具有法律效力

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　外墙抹灰劳务合同 3

　　甲方：

　　乙方：

　　为了确保______林产品综合交易市场8#楼____工程顺利进行。根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑安装质量法》的相关规定，就内外墙抹灰工作经双方协商一致，签成以下合同协定。双方愿自觉遵守，并自愿履行合同义务，权力和责任。

　　一、工程概况：

　　1.工程名称：______林场场部搬迁建设项目一期8#楼

　　2.工程地点：____绿珠大道

　　二、工程质量要求标准：

　　根据国家现行验收规范标准，根据发包方，总包方，监理方的质量验收标准，为本项目最终抹灰质量标准。

　　三、承包方式：

　　乙方单包工，包文明施工，包安全，包小型工具灰桶、靠尺、胶管等、包内外墙抹灰的所有施工程序所包含的工序，确保墙体平整，角线横平坚直，不开裂不空鼓等事项。外墙25元 /㎡，内墙10.5元/㎡。

　　四、双方权力、义务及责任

　　1、甲方负责对乙方进行施工工艺流程各环节的监督指导，管理和检

　　查工作。负责对乙方工作人员安全生产的再教育，监督管理工作。负责协调乙方在施工中涉及到要总包方和其它配合工作的相关工作。负责提供乙方工作人员的生活住宿场地、生活、施工用水、用电。负责及时支付本合同约定的合同价格。

　　2、乙方要自觉服从甲方的管理。自觉服从甲方办公室各级管理员的管理。做到文明施工。负责正确使用劳动保障用品。并及时向员工提倡劳动保护用品。负责因乙方工作人员所有员工工资的清偿责任。

　　五、工期：

　　本工程要求内外墙抹灰，在竣工之前具有交验条件除因其它工种造成实际不能具备抹灰的条件。

　　六、违约责任及措施。

　　1、乙方严格按照甲方现场施工员的要求认真负责的完成施工任务，并确保一次性交付验收通过。

　　2、因乙方原因中途退场或停工如甲方只按乙方所完成的工作量结算佰份之贰拾付给乙方。如造成工期不能顺利进行，由乙方承担由此产生的一切经济责任和法律责任。

　　七、付款和结算方式:

　　1、第一次付款：内墙抹灰八层以下施工完毕后，经建设、监理、项目部验收合格后7日内支付已完人工费的80%

　　2、之后人工费根据施工进度到16层，核算9层到16层的工作量（经相关管理部门验收合格）支付已完工程人工费80%.

　　3、外墙抹灰至13层施工完毕后，经建设、监理、项目部验收合格后7日内支付

　　已完人工费的80%。

　　4、内、外墙抹灰全部施工完毕后，乙方工程完工经验收合格后支付完成量的'80%，工程余款（扣除质保金1%外）经双方办理工程结算后，二月内付清余款。

　　5、结算时按照实际完成的工作量的实际面积计算。

　　6、甲方按合同约定的付款条件支付乙方所有工程款后对乙方及乙方所涉及到的第三方人不承担连带清偿责任。

　　7、该项目竣工验收，工程款付清时，本合同自行失去法律效益而失效。

　　乙方在施工过程中不能因资金问题影响工程施工进度，不履行合同或恶意拖欠、拒发工人工资或挪用工程款造成不良后果。

　　八、工程质量保修

　　1.该工程土建质量保修期内，凡出现质量问题，乙方接到通知后，1日内到现场维修；维修过程中发生的人工、材料、机械等一切费用由乙方承担。

　　2.工程竣工验收达标且结算后，支付扣除总价1%的保修金后的所有工程费用。

　　九、禁止转包或再分包

　　乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权解除合同，由乙方赔偿所有损失并承担一切相应的民事、行政及刑事责任。

　　十、安全生产指标及安全责任

　　1、乙方应杜绝和禁止伤、残、亡事故的发生。在施工过程中，如乙方人员发生工伤事故或急病，10000元以下的费用由乙方承担。10000元以上分事故原因协商解决，若因乙方工人违规作业，不服从施工现场管理人员的安排，甲方不承担任何责任。

　　2、乙方应组织技术力量强、素质好、能吃苦耐劳、服从甲方现场管理人员指挥和管理的务工人员进场。如不服从甲方现场管理人员的管理，甲方有权终止协议。

　　3、乙方务工人员进入施工现场，必须遵守施工现场的各项规章制度及有关安全操作规程，如有违反，甲方将按公司有关规定进行严肃处理。

　　a) 乙方对其务工人面必须进行技术交底、安全教育，确保工程质量和务工人员的安全；乙方施工人员进入施工现场内必须戴好安全帽、高空作业时系好安全带、作业时按标准搭好跳架、安全网及防护棚；施工作业人员影响他人安全时所造成的损失，由造成者全部负责。

　　b) 乙方应根据工程量大小、进度、材料进场等随时对务工人员进行调整（但必须满足工程进度要求），如因设计变更、停水停电、道路堵塞、缺材料等因素造成乙方务工人员待工，甲方不补一切费用，工期顺延。

　　c) 乙方在施工过程中做到文明施工，必须紧施工好的建筑成品、机具设备加以保护，若乙方造成损坏，由乙方负责全部赔偿，若故意损坏，加倍赔偿。

　　d) 乙方中途提出终止合同，由乙方负责全部损失，甲方不付一切费用。

　　十一、本合同未尽事宜：其他事宜双方协商执行，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同经双方签字盖章后生效，并具有同等法律效力。

　　甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：

　　_______年____月____日 _______年____月____日

　　外墙抹灰劳务合同 4

　　发包方：(以下称甲方)

　　承包方：(以下称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、行政法规，遵循平等、资源、公平和诚实信用，为共同完成公司所承担的工程任务，本着"互利互惠、共同发展"的原则，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、工程名称：______市工商行政管理局工业园区分局办公楼干挂石材装饰工程。

　　二、工程地点：______市西郊工业园区。

　　三、质量要求：按施工图质量要求。

　　四、工程承包内容及价格

　　1、安装内容：干挂石材安装，包括但不仅限于测量放线、局部剔凿、埋件安装、后置埋板安装、钢龙骨安装、石材安装(含现场局部配切)、打胶、收边收口及完工后的初步清理等，图纸显示的该部分内容，乙方已充分理解并考虑在单价中。

　　2、合同价款：劳务包干价为/㎡。此包干价涵盖乙方履行约定的义务，按照图纸完成合同约定的工作内容，承担自身经营风险，满足国家规范、标准和主合同及图纸要求，达到业主、监理、总包方满意所发生的一切费用，包括但不仅限于人工费;安装及配合费;技术措施费(下雨施工费);现场制作费;赶工费、物资进出场的运输装卸费;现场清理费;场内搬运费;吊篮的位移费、保管费、保险费、成品保护费、风险包干费;以及完成该工作所必需的任何合理的.必不可少的工作所引起的费用，均已充分估计并已考虑在单价价款中。

　　五、工程期限：自___年8月22日至___年10月5日内完成。

　　六、经济责任：

　　双方签订承包合同后，即形成独立的经济实体，各自独自核算，自负盈亏。各自不得以对方的名义对外进行经济业务活动，所签订的经济合同一律无效。各自对外的债务互不承担，各负其责。如发生诉讼所产生的一切费用由乙方承担。

　　七、安全事故：

　　严格按照公司的各项管理制度，安全生产，文明施工。在乙方承包范围内，因违规操作所发生的工伤或其他施工现场以外意外事故，均由乙方承担一切经济责任，甲方不负连带责任。如发生诉讼产生的一切费用由乙方承担。

　　八、甲方的权利和义务：

　　1、负责提供施工图纸及施工作业的工作面，统一安排调度工程进度。

　　2、主持工程质量监督管理工作，有权作出质量否决决定，对工程质量、进度、现场管理、安全措施等有直接管理的权利和罚款权。

　　3、为乙方提供技术指导，解决施工中的技术问题，负责整理，保管上报各种技术资料及有关报表。

　　4、按照合同约定及时给乙方付工程款。

　　九、乙方的权利和义务：

　　1、乙方施工人员进场前必须向甲方提供人员保险单。

　　2、严格履行承包合同，确保工程总体形象进度的完成，配合办理涉及工程签证、隐蔽工程记录，工程验收资料等事项。

　　3、承担因施工队劳动力不足或质量不合格所造成工程停工的一切经济损失。

　　4、负责配合甲方技术，配合放线工作。

　　5、规范施工，安全操作，增强质量意识，积极配合项目部安全质量管理工作。

　　6、乙方必须按甲方指定地点，堆放进场材料，分部分项工程完工后，要进行现场清理，做到工完场清，否则甲方派人清理按工资两倍扣回。

　　十、工程质量

　　1、本工程要求为标化工地，进入施工现场一律按照标化工地要求进行作业和现场布置，各工种在施工过程中必须做到文明施工和工完清场。

　　2、对此分项工程，一律严格执行《金属石材幕墙工程技术规范》，秧歌工程质量，每个分部分项工程必须确保合格，严格执行施工验收规范，出现质量问题，一切经济损失费用由乙方承担，并处以罚款，罚款数额由项目部组织会议决定，乙方参加。

　　十一、工程结算办法

　　1、作业承包的队伍，每月上报完成工作量报表，履行周转材料借用手续，每项工程完工后要办理交回手续，甲方配合进行盘点，对于短缺损坏(自然损坏除外)要照价赔偿，对有预算的损耗材料，要严格执行预算。

　　2、承包人必须严格控制材料用量，材料部门积极配合，搞好承包队伍的材料核算，认真与预算核对，造成材料浪费双倍扣除，按实质性照片取证，扣款乙方无条件接受。

　　3、承包队伍的结算书，必须经质量、安全、生产、材料、后勤等部门签字后项目经理批示后报财务结算挂账。

　　4、由于乙方人员不足或自动退场影响工期，甲方有权清场并按完成量的50%结算。未经甲方同意自动立场人员一律不予结算，造成损失的由乙方赔偿甲方所有损失。

　　十二、付款方式

　　乙方承诺按安工程形象精度支付工程款的85%，工程竣工验收后付至总工程款的95%，其余5%作为保修金，一年内付清。(工资发放由乙方按工资单造册本人签字，包项目部公司做帐，否则甲方可拒付款)。

　　十三、竣工验收结算

　　甲方收到竣工验收报告后，7个工作日内组织有关单位验收，甲方收到竣工验收报告7个工作日内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可，施工合格。

　　十四、其他

　　本合同由双方盖章签字生效，工程竣工结算付清工程款后自动失效。

　　十五、违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同的一方，应按合同总金额5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　补充条款：

　　1、严格按照甲方要求工程进度施工，延误一天罚款5000元，由于甲方原因造成延误工期，工期相应顺延。

　　2、进入施工现场，必须听从现场指挥统统一安排。

　　3、严禁在现场赌博、打架斗殴、酗酒滋事及随地大小便，发现一次罚款1000元。

　　4、乙方施工作业面及施工现场按文明施工条例进行管理，确保施工场地的工完场清，在建设主管部门甲方及公司大检查时造成负面影响的将给予处罚，根据情节处___元~5000元罚款。

　　5、食宿自理，甲方提供宿舍。

　　6、严禁在成品砼上砸打，若有其他变更情况经甲方同意后在进行施工。

　　7、本工程质量要求(施工图)业主要求严格执行，不得以任何借口推辞拒绝，若发生视情况处1000元~___元的罚款。

　　8、工程验收前，成品保护及看护由乙方自己承担，甲方不予承担一切费用。

　　9、由于工程变更增加或减少工程量结算时相应增减。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，请双方各自妥善保管。

　　甲方盖章签字：

　　乙方盖章签字：

　　负责人：负责人：

　　____年___月___日

　　外墙抹灰劳务合同 5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方承揽的______商务楼干挂石材工程，因工程的需要，现甲方决定将工程中的外墙石材外分项工程交由乙方施工，经甲乙双方共同商议达成一致，本着公平、公正、诚实守信的原则，甲乙双方共同认可，特签订本合同书，具体合同书内容如下：

　　一、工程名称：_____________

　　二、工程地点：__________________

　　三、分包方式及内容：按照甲方要求制作龙骨及外墙保温工程。

　　四、质量要求：根据现行建筑施工验收规范要求，安全质量均需达到国标准要求。

　　五、分包价格：达到设计施工图纸及甲方要求前提下，按施工面积计算，龙骨制作及保温填充合同价为每平米42元(包干价，不包括辅料)。

　　六、付款方式：

　　1、合同范围内，龙骨制作及保温工程完成验收合格后付至总工程量90%。

　　2、合同范围内，石材干挂完成后付至总工程量的100%。

　　七、甲方负责提供给乙方施工现场，负责本工程各个工种、工序间的协调与配合技术交底，负责按时付给乙方合同约定的工程款。

　　八、乙方负责施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽、安全带、系好安全绳，不能穿拖鞋短裤进入施工现场，严格执行建筑工程施工现场管理规定，坚持文明施工，做到每层完工后，工完场清。

　　九、合同争议的'解决：

　　在履行合同的过程中发生争议时，甲乙双方首先协商，协商不成由相关部门申请调解，调解不成可通过仲裁或法院解决。

　　十、合同生效：本合同经甲乙双方签字生效，施工完成结算完毕后本合同自动解除。

　　十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有相同的法律效应。

　　甲方代表(签字盖章)：

　　乙方代表(签字盖章)：

　　联系电话：联系电话：

　　身份证号：身份证号：

　　____年___月___日____年___月___日

　　外墙抹灰劳务合同 6

　　劳务发包人：(以下简称发包人)

　　劳务承包人： (以下简称承包人)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　第一部分

　　1、劳务分包工程基本情况

　　1.1工程名称：乌审旗蒙大矿业管理服务中心2#、3#、4#公寓楼装修施工工程

　　1.2建筑面积：____________

　　1.3发包方有权根据需要，可对乙方承包范围及内容做出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，且不得因此作为对其余项目合同单价和总价做出调整的理由。

　　1.5劳务作业内容：

　　2、合同价款

　　2.1 本工程的合同价款采用_____固定单价合同(按17.5元/㎡计算，脚手架式升降机由劳务承包方提供)。

　　2.2 本工程的合同价款中的固定单价，除经发包人和承包人双方书面确认的变更以外，不再调整。

　　2.3合同价款中的固定单价包含内容：分包方为完成承包范围内的工程实体项目而必须消耗的人工费、中小型机具费、安全文明施工措施费、环境保护费、冬雨季施工增加费、夜间施工费、赶工费、成品保护费、发包方采购材料及甲供材料的保管费、竣工清理费、施工期间垃圾清理费、施工人员保险费用、劳动保护费、自行解决饮食、以及分包方的管理费、利润、风险等费用。分包方应当充分理解合同中的固定单价为包含上述各项费用的全费用固定单价。合同价款____元(人民币)，大写____元整。

　　2.4 施工中发生的零工单价：____现场洽商。

　　2.5 承包人委派的合同价款收取负责人为____，身份证号码：____，职务：____，联系电话：____，在内蒙古乌审旗住址：家庭住址：_____。

　　3、工期

　　开工日期： _______年____月____日竣工日期： _______年____月____日总日历天数为： ______天

　　4、质量标准

　　工程质量：按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》

　　本工程必须达到质量评定优良等级。

　　安全文明施工要求：按建委有关管理规定及公司规定。

　　5、合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　(1)本合同;

　　(2)标准、规范及有关技术文件;

　　(3)图纸及工程量清单;

　　(4)其他。

　　6、图纸

　　发包人应在分包工作开工 3 天前，向承包人提供与分包工程有关的图纸 1 套。

　　7、项目经理

　　7.1 发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为________ 。身份证号码：_______。委托权限：全权负责工程项目施工管理及与之有关的一切事宜。

　　8、材料、设备机具、构配件供应

　　8.1 承包人应及时如实向发包人提供所有材料规格、型号及用量清单(所用材料损耗按3%计，超出损耗部份从工程款中扣除)，发包人应按照合同约定向承包人提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、构配件。如质量、品种、规格、型号不符合要求，承包人应在验收时以书面形式提出，发包人负责在三日内更换或调整。

　　8.2 承包人应妥善保管、合理使用发包人供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏，承包人应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失。

　　8.3施工中所需的周转、低值易耗材料由 _____承包______方提供，并出具清单双方确认(详见附表3)。

　　9、合同价款的调整

　　9.1采用固定单价方式的合同：

　　(1)合同执行期内固定单价不变。

　　(2)工程量按发包人项目经理及项目预算员审核的工程量，据实调整。

　　(3)经发包人签认的工程变更洽商、经济签证调整方法：

　　1、合同已有的'项目，执行合同单价;

　　2、合同中没有的项目，双方协商解决。

　　10工程款支付

　　10. 1 本工程无预付款，按承包方施工进度付款，每月验工计价工作完成后支付工程进度款的50%，待工程结算审计通过后向承包方支付47%工程余款。同时发包方财务部门按3%留取质量保修金，保修期满后向承包方结付，保修期限为壹年，保修金不计利息。

　　11、工程结算

　　11.1 整体工程完工并经验收合格后，承包人应在10日内向发包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行结算审核，并按发包方有关规定办理分包工程结算手续。

　　11.2承包人和发包人对合同结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。

　　11.3 承包人向发包人报送的结算应真实有效：包括工程量清单计价表、发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，并取得有效的书面签证单或书面洽商变更。所有书面签证必须由项目部负责人

　　12、违约责任

　　12.1发包人不能按时提供附件1中约定的质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件;导致工期延长时，工期顺延。

　　12.2 发包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况时，发包人顺延延误的承包人工作时间。

　　12.3 当发生下列情况之一时，承包人应承担违约责任：

　　(1)承包人因自身原因延期交工的，每延误一日，按合同总金额的 1 %支付违约金。

　　(2)承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，发包人可以要求承包人返工，承包人无法完成的，发包人可以委派其他分包方完成，产生的费用由承包人承担，且承包人应按合同总价款的30%向发包人支付违约金，延误的承包人工作时间不予顺延;如上述违约金不足以赔偿发包人因此受到的损失，则发包人有权要求承包人赔偿上述损失。

　　(3)非因发包人原因，承包人不履行或不按约定履行合同的部分或全部义务时，对于已完成的工作发包人有权不予结算和支付工程价款，且发包人有权要求承包人承担其因此而受到的全部损失。

　　12.4 承包方违约后，如果发包方要求承包方继续履行合同时，承包人承担上述违约责任后仍应继续履行合同，如不继续履行合同，发包人有权不予结算和支付工程价款。

　　12.5承包方严重违约或故意不履行合同或自动撤场，发包方有权中止合同，承包方应无条件在3日内退场，对于已完成的工作发包人有权不予结算和支付工程价款，且发包人有权要求承包人承担其因此而受到的全部损失。

　　12.6施工过程中如出现人员伤亡事故，发包方概不负责。

　　13、合同份数

　　本合同正本两份，具有同等效力，由发包人和承包人各执一份。

　　14、合同生效

　　14.1 双方签字盖章后本合同生效。

　　14.2合同附件为本合同不可分割之一部分，与合同具有同等效力。

　　发包人： (合同专用章 )

　　承包人： (合同专用章 )

　　合同订立时间： _______年____月____日

　　外墙抹灰劳务合同 7

　　甲方：

　　乙方：

　　根据工程需要，经双方协商同意，由甲方承建的齐齐哈尔市棚户区改造工程福鼎家园35#~38#楼工程的外墙及屋面涂饰工程承包给乙方施工。

　　第一条工程名称：齐齐哈尔市棚户区改造工程福鼎家园35#~38#楼工程。

　　第二条承包范围及内容

　　外墙及屋面两遍底腻子、两遍防水涂料

　　其他：自备小型工具、脚手架、吊挂及现场文明施工、安全防护，施工管理及协助甲方做好所有工作和费用。

　　第三条合同工期

　　1、合同工期：____________。

　　2、乙方按甲方安排的工序与工程的总进度控制计划认真执行，合理调配劳动力、科学组织施工。未经甲方同意，乙方不得擅自变更施工计划与方案，乙方必须在外脚手架拆除前刮完底腻子，如出现现场进度与计划不符，拖延一天处罚1000元。

　　3、每栋楼外墙涂料必须在外墙脚手架拆除外后7天内完成。

　　第四条承包方式和合同价款

　　1、协议价款为：按实际涂刷面积计算

　　2、乙方必须保证进场作业人员及相应管理人员满足现场施工需要。否则，甲方有权处罚或将其清除出工地。

　　2.1承包方式：劳务清包。劳务单价一次性包死，单价中包括：施工现场内的所有零用工，创"安全文明工地"投入的所有用工，成品保护用工，场内材料的倒运、二次搬运用工，材料卸车、返料装车等的一切用工;队伍进退场费用，所有办证费用(如暂住证、做工证、健康证、上岗证等)，所有乙方的车旅费、办公费、招待费等;除合同另有规定外甲方不再支付其他任何费用。

　　2.2 承包单价：按实际涂饰面积计算15元/㎡

　　2.3 现场机械操作人员(必须持证上岗)由乙方自行负责管理。

　　3、协议价款包括以下内容：乙方按照协议约定的`范围完成全部工作并承担违约责任的全部费用。

　　第五条协议价款的结算和支付

　　1、协议价款的结算：按实际涂刷面积15元/㎡。

　　1.1乙方按时完成承包的全部工程内容，经验收为符合合同约定的标准。

　　2、协议价款的支付：每栋楼刮完外墙腻子支付工程款的30%、刷完两遍外墙涂料后支付工程款的50%，待工程验收竣工后预留总造价的5%作为质保金，剩余一次性支付给乙方。

　　第六条质量要求

　　本工程为合格标准，质保期：为五年，所刷的涂料保证五年内不脱落，不起皮，不退色否则后果由乙方负责。乙方必须严格按图纸及规范要求规定组织施工，质量必须达到合格标准，如乙方施工的质量达不到规范要求或者由于甲方原因造成工程返工，其一切经济损失均由责任方承担。

　　第七条安全生产、文明施工及施工管理

　　1、乙方在施工过程中，必须严格按安全生产操作规范施工并听从现场管理人员指挥，严禁违章操作，如发生事故一切均由责任方负责。

　　2、乙方在施工过程中不得自行拆除安全装置，必须拆除时，应征得安全员同意后方可拆除，但每天收工时必须恢复原样。

　　3、乙方施工人员必须服从甲方管理，严禁打架斗殴、滋事，否则每发生一次，罚款1000元。

　　4、乙方在涂饰外墙涂料时应注意成品保护，如破坏外墙保温及损坏污染玻璃乙方应自行包赔损失并马上进行恢复及清理。

　　第八条工期要求

　　为了双方共同利益，双方在施工中因互相密切配合，尽量满足建设单位的工期要求。甲乙双方必须相互配合，防止出现停工、窝工现象。

　　第九条甲乙双方工地代表

　　本工程甲方代表负责日常施工的管理、协调工作，有现场办理洽商变更的权利。

　　本工程乙方代表：为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。

　　第十条附则

　　1、合同的生效和终止：本协议经双方法定代表签字后生效，结清工程尾款后，即宣告终止。

　　2、本合同一式两份，双方各执一份。

　　3、未尽事宜，双方另行协商，在本合同之外签订协议，与本合同具有同等法律效力，内容与本合同相抵触者按本合同相关规定执行。

　　4、进度按拟定的施工计划执行，滞后一天罚一仟元整，如属于甲方责任造成延误，工期顺延。

　　5、甲、乙双方如发生经济纠纷，以协商解决为主，如协商未达成一致意见，可到施工所在地当地法院申诉解决。

　　甲方单位公章：

　　乙方单位公章：

　　甲方法定代表：

　　乙方法定代表：

　　身份证号码：

　　电话：

　　签订日期：

　　外墙抹灰劳务合同 8

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规。为确保工程施工质量和工程进度等有关事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：

　　一、工程名称：_______________

　　二、工程概况：____________

　　三、本工程劳务分包范围及单价：

　　四、工期：本工程开工日期：_年_月_日

　　竣工日期：___________月

　　五、双方责任：

　　1、乙方施工队伍进场，由甲方负责与工地协调安排水、电、住处。

　　2、乙方遵守施工单位的`工地管理制度，防火防盗，并保证现场文明施工。

　　3、乙方必须确保施工质量和工期，按外墙外保温工程验收标准，确保工地验收合格，施工出现质量问题由乙方负责，板材损耗量不得超过2%。

　　4、安全施工：乙方必须加强管理确保安全生产，如施工期间出现人员意外事故，甲方不承担任何责任。

　　六、结算方式：施工队进场由甲方预付生活费，每月根据施工进度，经工地质检验收合格后付工程款_______%，全部工程竣工质量验收合格交付后，工程款付至_______%，其余____%一个月内付清。

　　七、违约：甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

　　除非双方协议将合同终止，或因一方违约导致合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　八、本合同共四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　_______年____月____日_______年____月____日

　　外墙抹灰劳务合同 9

　　发包方：_(以下简称甲方)

　　承包方：_(以下简称乙方)

　　兹有乙方承接甲方内外墙粉刷及其它施工工程事宜，经双方自愿协

　　第一条：工程基本概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：乙方对甲方有要求的内外墙进行粉刷及主体施工过程

　　4、工程期限：_________年______月______日开工至________年___________月________日竣工，工期。

　　5、合同价格：单价按实际粉刷面积(扣除门、窗洞口面积)外墙每

　　第二条：工程质量要求

　　1、抹灰的施工顺序：先顶棚，后墙面，再做地面。

　　1、垂直度、平整度不超过3毫米标准进行验收。

　　2、柱头垂直交接处、圈梁上面交接处需贴网格布一道，所有砼面必

　　3、做水泥面前务必将砼表面清理洗扫干净，在砼层湿润的情况下，

　　4、外墙颜色用中国红油性涂料，将墙面残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净，用水将砖缝中的尘土冲净，墙面湿润;

　　5、阳台与檐沟的花底边刮胶泥后先按边角条，第二天再刮浆。

　　6、内外粉刷工程中某段工程完工之日起顺延6个月进行验收，不得有空鼓现象出现，如有空鼓等施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。

　　第三条：工程承包方式

　　由乙方包工包料进行施工。

　　第四条：双方职责与权限范围

　　(一)甲方责任

　　1、甲方提供存放器材的场所和工期间的用水、用电，并承担由此带来的费用。

　　2、工期内甲方承担外架的使用租费。

　　3、负责提供与施工相关的材料。

　　4、甲方应经常性到工地现场帮助乙方解决由甲方需要负责的事项，与乙方协商解决施工中出现的问题。

　　5、及时支付乙方劳务费用;

　　6、负责对工程质量的监督、检查及竣工验收。

　　(二)乙方责任

　　1、严格按本合同中的第二条里的工程质量要求进行施工，确保质量，按时完工。

　　2、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料工具失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的`人身安全事故及其他事故，乙方应负责。

　　3、严格遵守操作规程，克服质量通病，搞好细部处理，做到一次成优。

　　4、加强对所属职工的安全管理做好职工的安全教育工作，严格按安全操作规程施工，在施工中乙方不慎所发生重大伤亡及其它安全事故，发生的安全事故一切费用由责任方承担。甲方不承担任何法律责任和经济责任。

　　5、工程竣工后，乙方负责清除现场的施工垃圾，做好工完场清的到位工作。

　　第五条：工程拨款方式

　　该工程项目完工验收基本合格后，甲方拨付乙方实际工程款的80%，余下的工程款自验收基本合格日起算，6个月内没有发现新的质量问题则全部付清。

　　第六条：其他

　　1、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议解决。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方签字之日起生效至工程款结清之日止失效。

　　甲方：乙方：

　　________年____月____日_______年____月____日

　　外墙抹灰劳务合同 10

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方友好协商，甲方将9855膨化炸药生产线技工项目厂房的瓷粉、乳胶漆、防腐涂料等工作发包给乙方施工，为使工程顺利进行，双方达成如下协议双方共同遵守：

　　一、承包方式：

　　本工程以单包工形式发包，甲方提供主材乳胶漆及防腐涂料、环氧树脂，乙方自备辅材腻子、瓷粉、砂纸等。

　　二、承包内容：

　　本工程包含的所有需要刮瓷粉、涂刷乳胶漆、防腐涂料的`项目。钢结构防腐除外。

　　三、承包单价：

　　1、综合单价：新建建筑物混凝土及砂浆面：12元/m2

　　2、浴室、理化室在原水刷石面批腻子作装修的单价：18元/m2

　　四、甲方责任和义务：

　　1、甲方负责接通水电，临时住宿。

　　2、甲方负责对进场工人进行安全教育，如因甲方原因造成安全事故由甲方负责。

　　3、甲方必须对操作人员作书面技术交底。

　　五、乙方应尽责任和义务：

　　1、乙方施工人员进场后，必须服从甲方有关人员的安排指挥，必须按照现行安全操作规程进行施工。

　　2、乙方必须按施工图及施工规范、技术交底进行施工。

　　3、在施工中如乙方不服从甲方管理，不按安全操作规程进行施工，造成的安全事故由乙方负责。

　　4、为满足工程进度需要，乙方必须安排足够的操作人员进场施工，必要时夜间加班，但甲方不计赶工费。

　　六、质量要求：

　　1、乙方在施工过程中，必须严格按照现行施工验收规范施工，不得偷工减料。

　　2、属于乙方原因造成返工或修补，乙方无条件修补，产生的费用自理。

　　3、属于建设单位原因，现场出现开洞破坏，需要修补，乙方也必须修补。建设单位不支付费用，甲方也不支付费用。

　　4、保修期限：2年

　　七、工期要求：

　　1、201#、202#、203#、206#、控制室、运输隧道、逃生通道在20_年5月28日完成。

　　2、工具房、浴室、配电房、理化室、原有硝铵库在_______年5月30日完成。

　　八、付款方式：

　　进场后半月内支付乙方生活费和辅材款，工程结束后支付劳务费的95%，质量保修金5%在竣工验收1年后结清尾款。

　　九、以上未尽事宜，双方共同协商解决，本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　外墙抹灰劳务合同 11

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，甲方将枝城锦上城项目一期1-4、6A。7#楼共6栋工程土建劳务发包给乙方，特拟定本合同，以下条款供双方共同遵守。

　　一、承包范围及方式

　　1、工程承包范围：本合同工程包括施工图（含变更）散水范围以内，自破桩头完成后，从承台混凝土垫层开始至工程竣工验收的全部工作内容（含现场临时设施搭拆及按案安全文明施工要求所需全部设施及措施）。

　　2、承包方式：乙方包工包周材。本合同工程全部用工除涂料、塑钢窗、水电安装外其它所有用工均已包干；甲方除提供建筑材料（用于工程实体），二组配电箱及以前的电路，施工用水至各楼层外，其它一切非用于建筑实体的周转材料，含塔吊、脚手架、模板及支撑、跳板、搅拌机、安全网、密目网等均由乙方负责。

　　二、乙方承包内容

　　1、施工准备

　　（1）、甲方所需要的临时门房、仓库、围墙等的搭建（甲方提供材料和场地），不含乙方施工所需要的厨房、厕所、周材堆放库房等，工程结束后拆除及上车。

　　（2）、施工场地平整，道路、料场的硬化，施工作业层内排水（包含抽水、砌沟等）。

　　（3）、乙方需配备专业技术人员负责工程放线、测量工作及工程质量、安全管理。

　　2、土方工程

　　负责±干部0.000以下（自然地坪）30公分内取土回填、整平、夯实及局部土方清理。

　　3、钢筋工程

　　（1）、施工图和业主、设计院变更文件（后简称设许变更）范围内（含现场预制构件）的钢筋制作安装，钢筋扎丝（含系密目网使用）。

　　（2）、电渣压力焊、闪光对焊、搭接焊等所需设备和材料及二次检测费用。

　　（3）钢筋的下车（下车要及时）和钢筋废料的收集、上车。若乙方不听指挥，甲方有权另请劳务，并双倍扣除其费用。

　　（4）、钢筋调直机必须使用自动断料机械。

　　4、砌体工程

　　（1）、施工图所含的砌筑工程（含设计变更）。

　　（2）、砌体所需钢筋的制作和安装（含植筋费用）。

　　（3）、工程所需混凝土配件砖。

　　（4）、严格执行宜昌市建筑业协会颁发的《质量通病防治导则》中的相关规定。

　　（5）、后植钢筋必须请有资质的单位或个人进行施工。

　　5、模板工程

　　（1）、施工图所含的模板工程（含设计变更及现场预制构件制作）。

　　（2）工程施工所需的铁钉、铁丝、卡具、拉杆、套管、封口胶、双面蝴蝶扣、丝杆、发泡剂等均由乙方负责购买。

　　（3）、模板材料的下车。

　　（4）、模板支撑系统必须按施工方案和现场施工人员指令搭设。

　　（5）、模板装配严格按图示尺寸，接头部位须使用胶带或双面胶条保证混凝土不漏浆。

　　6、混凝土工程

　　施工图所含的混凝土工程（含设计变更）及施工设施所需混凝土浇筑，其成型尺寸、表面平整度、先进垂直度等施工质量要达到合格标准。（其中天棚、楼地面、车库底板、顶混凝土达到一次成活的质量标准。注：混凝土要求收光的面层必须使用机械压光机）。

　　7、脚手架

　　（1）、卸料平台的拼装与安装、内外、悬挑脚手架搭设和拆除及一切防护设施。

　　（2）、工程所用的钢管、卸料平台、悬挑工字钢等刷漆工作。

　　（3）、扣件使用后的修整工作。

　　（4）、在施工现场内脚手架材的上下车。

　　（5）、脚手架搭设人员必须持证上岗。

　　8、内、外装饰、楼地面、屋面、节能保温工程

　　（1）、施工图和设计变更所含的工作内容。（含电梯前室、楼梯、墙地砖及内墙面装饰等）

　　（2）、水电安装、门窗安装、设备安装的土建配合修补工作。

　　9、机械设备

　　现场一切机械设备由乙方负责。

　　10、施工用水电

　　（1）、施工用电甲方负责接至二级配电箱，二级配电箱以后一切用电设施及线缆由乙方负责。

　　（2）、施工用水甲方负责接至每一施工层，其余由乙方负责。

　　11、其它

　　（1）、在施工中涉及到施工图纸的施工部分及配合施工图

　　纸施工的所有部分一律由乙方负责处理，另还含“宜昌市质量通病防治导则”的所需工作内容。

　　（2）、如住建局、质监站、安全站、文明办、房产局等大检查时，乙方必须做好各项迎检工作的前期准备，甲方只负责接待，其所用记时工一律由乙方自理。

　　（3）、乙方必须搞好各工种之间的协调合作，对整改指令和隐患整改通知书认真改进。乙方有权拒绝甲方不安全的指令，同时提出确实可行的措施。

　　（4）、基础如果采用泵送混凝土，乙方负责安装相应的配套设施。

　　（5）、甲方有权监督及参与乙方对工人工资的发放，乙方必须每月份将真实的工人工资发放表（工人签字或按指印）交给甲方审查，因工人工资而产生的劳动纠纷，由乙方全权负责，并承担相应的法律责任。

　　（6）、乙方使用的工、器具及辅料和安全防护用品（乙方负责购买）必须符合国家标准。

　　（7）、甲方对乙方的工、器具和交通工具不负有保管责任。

　　（8）、完工后建筑多余材料的转运、楼层清理、场地内建渣及垃圾转运等。

　　三、工程质量标准

　　严格按照施工图（含设计变更）设计文件进行施工，执行现行的工程质量验评标准、规范规程和强制性条文，确保本工程达到合格标准：工程质量综合验收应达到合格工程等级，主体结构达到合格结构等级。分部、分项工程质量评定必须达到相应的合格标准，否则其返工的全部费用由乙方承担。业主、监理、甲方人员对工程质量的监督、检查不符合保证质量的施工应返工，由此造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。返工还不合格的，甲方有权解除合同，乙方应当赔偿由此给甲方造成的损失。

　　四、文明施工要求

　　1、达到市安全达标工地标准。现场做到工完、料尽、场地清。

　　2、保证文明生产，安全施工，高度重视安全，严格按照安全生产条例、安全操作规程组织施工人员进行安全生产和班前安全教育。

　　3、乙方所有管理人员及工人都必须三证齐全，特殊工作必须持证上岗，并将三证交项目部登记造册。

　　五、安全责任约定

　　1、乙方必须贯彻现行国家和地方的安全生产法和操作规程，杜绝重大事故，负我该工程安全生产（包括周材进出场的安全）。若发生5万元以下的安全事故均由乙方负责赔偿（可报销的保险费用由甲方赔后付给乙方）；若发生5万元以上的安全事故，5万元以内由乙方承担，超过5万元的部分由乙方承担20%的赔偿责任。

　　2、属无证上岗的安全责任由乙方负责。

　　3、工人保险由甲方统一购买。

　　六、施工工期

　　一期1、2、3、4、7#楼工期为180天，6A作为售楼部在一期建设的同时施工（工期45天）。二期5、5A、6#工期为240天（从垫层清土时开始计算工期，以开工令为准计算工期）。

　　七、合同价款及价款支付

　　1、乙方的各施工设备进场3天内，甲方支付10万元工程预付款。

　　2、本合同价款采用分栋号、分结构单价按建筑面积包干方式确定：砖混结构（1、2、3、4#楼）260元/m2；框架结构（5、6、7#楼）315元/m2。建筑面积按现行建筑面积计算规则计算，入户花园按全面积计算建筑面积，阳台算一半面积，底层地面搁板及坡屋面不另外计算建筑面积。

　　3、合同价款的支付方式和时间：

　　砖混结构：（含乙方承包范围中的所有内容）基础验收付总价款的5%；三层主体完成付总价款20%；主体封顶，付总价款的20%；室内外装饰装修完成，脚手架拆除付总价款的30%；工程竣工验收合格，付总价款的15%；竣工验收当年年底，付总价款的5%；其余5%作为质量保修金，分两次付清，保修期为两年，保修期满无质量问题，第一年付2.5%，第二年付2.5%。

　　框架结构：

　　（含乙方承包范围中的所有内容）基础验收付总价款的5%；四层主体完成付总总价款的20%；八层主体完成，付总价款的20%；主体封顶后，付总价款的20%；室内外装饰装修完成，脚手架拆除，付总价款的15%；工程竣工验收合格，付总价款的10%；竣工验收当年年底，付总款的5%；其余5%作为质量保修金，分两次付清，保修期为两年，保修期满无质量问题，第一年付2.5，第二年付2.5%。

　　八、甲方责任

　　1、提供施工图纸两套。

　　2、提供临时用电、用水。

　　3、提供甲方所需的`临时设施的材料。

　　4、及时供应施工所用的材料。

　　5、及时协调解决施工中的技术问题。

　　6、由甲方提供住房两套供乙方工人住宿，甲方每月负责500元水电费用，水电费超过部分由乙方自理，乙方住宿的施工人员应爱护两套住房内的设施设备，不得损坏，同时乙方住宿工人在该两套住房内应按规范用电，不得使用电炉等大功率用电设备，否则甲方有权收回房屋。

　　九、质量保修

　　同甲方与建设单位承包合同相应条款。因乙方责任造成本地建筑质量通病发生（如外墙、屋面、厨、卫生间渗水及墙体裂缝），乙方必须承担相应责任及费用。

　　十、奖惩措施

　　1、因乙方的原因造成工程质量事故，其返工的损失由乙方负责赔偿，每返工一次给予乙方1000元—5000元的罚款。

　　2、因乙方的原因造成工程质量不合格和影响使用功能的，因大的质量事故无法按期交房交付的责任，乙方除负责赔偿甲方损失外，甲方还要扣除乙方工程款的20%作罚款。

　　3、现场发现违章操作或出现安全事故除第四条约定外，一次给予乙方500元—5000元的罚款。

　　4、工期每推迟一天给予乙方3000元罚款，每周计划推迟一天给予乙方500元罚款。

　　5、因甲方原因，工期顺延（签证为准）按国家规定执行，补偿工人生活费按30元/人每天计算。

　　十一、其他

　　1、该工程严格控制其他费用，若确有发生，据实签证后每月结算，不办理决算。

　　2、若乙方不能确保工程质量和期，甲方有权解除合同和另增加施工队伍进行发包，并从承包总价中扣除工程款。

　　3、乙方必须保证施工工人工资，如不保障施工工人工资，甲方有权拒付或直接付给工人工资，工程款支付时须凭职工工资表领取。

　　4乙方在施工中应遵循节约原则，不得浪费原材料，如乙方有浪费材料现象，甲方可给予其浪费材料价值2倍以上的罚款。

　　5、乙方在施工质量、工期、安全、文明施工方面，有两项达不到甲方要求或一项经甲方多次责令整改仍达不到要求的，甲方有权将乙方清退出场；并在乙方被清退出场一年后办理结算手续，并扣除结算承包款的50%用于弥补甲方损失。

　　十二、本合同未尽事宜，双方另行协商。

　　十三、甲乙双方签订合同之时，乙方应当付10万元作为本合同履约保证金，在本合同工程完工并竣工验收合格之后一个月内返还。

　　十四、合同履行中发生一切争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，提交宜都市仲裁委员会仲裁或向宜都市人民法院起诉。

　　十五、本协议一式四份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　_______年____月____日 _______年____月____日

　　外墙抹灰劳务合同 12

　　施工单位(以下简称“甲方”)：

　　劳务分包单位(人)(以下简称“乙方”)：

　　一、分包范围及工作内容

　　1、分包范围

　　(1)、淮洲明珠工程淮洲明珠项目1、

　　(2)、楼的外墙涂料工程材料、人工分包、分包机具及辅材。机具包括：三级箱以外的灯具电线、斗车、铁铲、电镐、手锤、簪子、砂板、长两米以上的铝合金靠尺、砂板、铁砂板等与外墙涂料施工工艺有关的机具;辅材包括：水管、扎丝、广线、铁丝、钉子等与外墙辅助工作有关的材料;

　　(3)、防护用品由乙方自行购买，包括：安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、手套、防滑鞋等。

　　(4)、乙方自行购买外墙专用防水腻子、外墙专用涂料;

　　2、工作内容

　　(1)、原材料卸车。原材料(包括：腻子、涂料、胶水等)必须按甲方要求在指定位置卸车并根据型号、规格堆码整齐;

　　(2)、必须在甲方指定地点整齐堆码并覆盖;

　　(3)、乙方所有原材料及成品覆盖由乙方自行购买覆盖;

　　(4)、乙方购买的原材料(外墙防水腻子、外墙专用涂料)必须在进场前，报产品合格资料到甲方资料管理人员;

　　(5)、乙方必须根据甲方提供的设计图纸，按照图纸要求的施工部位，涂刷不同的涂料颜色，并严格按照设计图纸的要求施工;

　　(6)、乙方负责砂浆基层表面灰尘冲洗，以及与混凝土直接接触面的钉子、铁丝、混凝土凸出部分的踢打、防锈处理;

　　(7)、根据设计图纸，在施工防水腻子工艺前，应先做一道防潮层，防潮层应涂刷至外墙面砖下50公分部位;

　　(8)、外墙防水腻子施工时必须两次及两次以上成型，因砂浆基层不平整，在2公分以内的防水腻子找补，如超出2公分的找补，必须做加强措施，并分3层及3层以上找补，乙方不得收取任何费用;

　　(9)、腻子工序完成后，经过甲方技术负责人同意后，方可进行打砂工序;

　　(10)、打完砂后，必须清洁腻子表面，清洁完成后方可上外墙专用涂料;

　　(11)、外墙专用涂料涂刷必须一底两面成型;

　　12)、对外墙洞口的二次涂刷必须根据现场实际情况，由甲方技术负责人提出处理方案，乙方须根据甲方方案严格执行，乙方不得收取任何费用;

　　13)、乙方有对自身及其他作业班组的成品进行保护的责任，乙方对其他工作造成的污染和破坏，乙方必须派人及时清理;

　　14)、因其他工种对乙方工作照成的破坏或甲方管理上的失误引起的修补，乙方必须服从甲方指令及时处理，修补费用由破坏方负责赔偿;

　　15)、竣工验收因乙方污染的工作清洁，由乙方负责清理。

　　二、单价及价格组成

　　1、承包形式：包人工、原材料、施工机具及全部辅材方式

　　2、外墙承包单价：22元/m2，(均以实际施工面积计算，单位：元每平方米);;

　　3、承包单价中包括了乙方在外为工人提供住房及生活必须的一切费用，以及乙方作业人员自身原因造成的工伤事故、乙方作业人员对他人造成的工伤事故、因甲方安全防护不到位造成的工伤事故等的风险费用。

　　三、工程款支付方式

　　1、在1、2楼外墙全部完成后支付总工程款的80%(即：春节前支付)

　　四、双方责任划分条款

　　1、甲方责任：

　　1、甲方向乙方提供合格的电子文档施工图给乙方;

　　2、负责三级配电箱前的供电，楼层供水;

　　3、甲方对乙方进场的材料应进行随时检查;

　　4、甲方提供施工电梯。

　　2、乙方责任：

　　1、乙方应妥善保管好自身的原材料及施工机具，如有丢失，甲方不负任何责任;

　　2、乙方对提供的原材料质量负责，并应及时提供给甲方技术负责人审核;

　　3、乙方必须保证甲方工程进度，及时购买材料、安排作业人员;

　　4、施工过程中乙方应保证按甲方安全、技术交底的要求进行施工作业;

　　5、对外墙作业的施工质量负责，并保证甲方的验收合格;

　　6、如出现质量问题应及时处理，乙方对该问题引发的工期、周转材料等应向甲方进行赔偿;

　　7、乙方必须根据样板要求施工(如有样板)，乙方必须根据图纸、甲方技术交底以及甲方项目管理人员现场实际指令施工(因建设单位变更引起的更改和返工，由甲方现场工长签单确认);

　　8、乙方可以对甲方施工方案、工艺、工序、进度不合理之处提出意见，由甲方更正，但甲方未更正前乙方不得随意更改，必须严格按照甲方要求施工;

　　10、乙方负责外墙检测、试验的工作，费用由乙方负责，并应及时通知甲方;

　　11、乙方应服从甲方的项目管理制度、进度计划、安全制度，并积极落实和履行;

　　12、甲方周例会由乙方合同签订人参加，并服从甲方《会议制度》管理要求，如未按要求准时参加，每次罚款50元/次;

　　13、周例会中，甲方所要求的质量、安全、进度等事项，作为本合同的一部分，乙方必须严格实施;

　　五、质量条款

　　1、根据项目关于《外墙工种技术交底制度》中质量条款执行;

　　2、符合国家、行业、地方、甲方与建设方签订的《施工合同》中质量条款的约定执行;

　　3、若采用样本间(层)制度，样本间(层)必须符合甲方《样板间(层)技术规定》;

　　4、因乙方未按甲方《外墙工种技术交底制度》、《样板间(层)技术规定》、国家行业地方标准及甲方与建设方签订的《施工合同》出现的质量安全事故，其全部责任由乙方负责。

　　5、出现质量事故，或未按合同条款1.2.3执行，乙方在结算中申请支付质量奖甲方将不予支持。

　　六、进度条款

　　由于1、2楼的特殊情况，具体工期要求以甲方现场要求为准，乙方不得以工期原因等任何理由找甲方索赔。

　　七、安全、文明施工条款

　　根据甲方安全工程师安全技术交底内容及甲方《现场安全管理条例》实施;

　　1、工人进场3日内乙方必须向甲方上报施工人员花名册，提供有效证件的`复印件交保险公司存档。未按时上报按每人50元扣款，出现安全事故造成保险公司不能赔付由班组自负。离开现场的工人在两天内办量注销手续。严禁使用不满16岁童工，一经发现处予班组长500元罚款。严禁使用少数民族工人(如：彝族、藏族等)违者罚款500.00元。如私自使用所造成的一切后果由班组负责。乙方在场外居住、购物、娱乐等发生的一切费用由乙方自理。

　　2、严禁在施工现场打架、斗殴，一经甲方发现，无论任何原因，双方各发500元;

　　3、在外墙进行施工作业时，料具堆放重量不得超过脚手架的容许荷重;操作前应对脚手架进行检查，如有损坏应及时修理加固。严禁踩踏脚手架护栏杆操作和攀附脚手架上下。

　　4、外墙涂料工序一般由上而下，如需上下层同时操作时，应在脚手架与墙身距离的空隙部位采取遮隔防护措施。

　　5、外墙涂料等材料，应堆放整齐平稳，边用边运。起重安装要小心，操作人员人互相协调一致，在饰件确认已经扎稳或粘结牢靠时，才能互相通知放手或拆除临时支撑工具。在楼层施工的垂直下方应有遮隔防护措施;如无遮隔防护措施，应禁止行人进入。

　　6、脚手板上的料具应堆放稳当，禁止从架上掷落，吊线使用的砖块或吊锤绑扎牢固，防止坠落伤人。

　　7、作业人员上外墙时，必须正确佩带安全帽、安全带、防滑鞋，如乙方为按甲方安全管理人员要求佩戴安全带、安全帽、防滑鞋，则每次甲方罚款50元/次，并留影像资料作为证据;

　　8、使用手持式电动工具(砂轮机、角向磨光机、搅灰机等)除必须严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》。

　　9、乙方作业人员不得有对甲方现场管理人员辱骂、殴打的行为，如发现上述现场，无论任何原因甲方对乙方罚款1000元，肇事者必须立刻清楚甲方施工现场，情况严重者，甲方要求乙方必须无条件出场，对已完成工程的结算方式以第六款第4条中的方式执行。

　　10、乙方应每50人配备一名专职安全管理人员，并应服从甲方安全工程师管理。

　　八、工伤事故赔偿划分条款

　　本工程所发生的一切工伤事故，不管是乙方自身原因、甲方安全防护原因、其他作业工种原因等，均由乙方自行负责，乙方签订的合同单价中包括了上述发生工伤事故所存在的风险范围，乙方不得要求甲方给予赔偿。

　　九、争议解决

　　(1)、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解不成的，双方约定采用下列任何一种方式解决争议：

　　a、双方达成仲裁协议，向劳动仲裁委员会申请仲裁;

　　b、向有管辖权的人民法院起诉。

　　(2)、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

　　a、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

　　b、调解要求停止合同工作，且为双方接受;

　　c、仲裁机构要求停止合同工作;

　　d、法院要求停止合同工作。

　　十、如有未尽事宜，双方另行以补充合同形成协商解决。

　　十一、乙方不服从现场管理或达不到合同要求，甲方有权终止合同。

　　十二、合同份数：本合同一式两份，甲已双方各壹份。

　　十三、合同期限：本合同双方签字后生效，财务结算完毕后，自动失效。

　　甲方签字：乙方签字：

　　联系电话：联系电话：

　　_______年____月____日_______年____月____日

　　外墙抹灰劳务合同 13

　　施工合同(简称甲方)：_________________

　　承包组(简称乙方)：_________________

　　工程任务，本工程包工不包为达到高效优质、保质、保量完成料方式给乙方承包，为分清责任，经双方协议一致，签订本合同，双方共同履行如下条款：_________________

　　一、工程概况：

　　工程名称：_________________

　　工程地点：_________________

　　工程内容：_________________

　　承包范围：_________________按施工图、图集、会审纪要、变更通知的所有工程量。

　　二、承包项目及施工内容：

　　(1)乙方承包______________________工程主体、屋面、内外墙装饰等，按设计图纸、图集、图纸会审纪要、设计变更通知所有工程量(除木工、铁工)。

　　(2)乙方所包的项目中卷扬机棚砌砖，操作搅拌机、砂浆机，卷扬机，室外硬地面，排水沟，场地清理，放线、打水平、除双排外架外，其他内外脚手架搭设，操作台、走桥铺跳板、门窗过梁，小型预制构件制安，变压式排烟道安装，内外墙与框架柱梁连接处墙钉钢丝网，拉结筋安装、预埋、预留、成品保护、捣砼淋水养护、安全网内杂物清理，砌砖石灰池，试块养护池、落地灰筛出复用，即每项工程量工完清场，扫地出门，验收交付使用等内容均含在包干价内。捣砼时板筋、负筋保护层、板厚专人控制，如无控制好实测不合格所发生的所有费用由乙方承担。室内顶棚不用抺灰。柱、梁、楼梯间斜板抺灰。

　　(3)乙方所施工的项目要严格按照强制性标准，现行的相关验收规范标准施工，砌砖用皮数杆，框架柱上分控制水平高度，天面、外墙、卫生间保证不渗水，各分项施工中要自检，达不到要求的要及时返工。如无返工每处罚款贰佰元，外墙砌砖不准留架眼。

　　(4)配合项目部及时做好有关技术、安全资料，施工现场材料堆放整齐，天天小清理，每周大清理一次，有关单位到现场检查，要提前场地清扫。

　　(5)基础及地面垫层、框架柱、构造柱、过梁、雨蓬、天沟、压顶等零星构件现场自拌不泵送。

　　三、技术组织与手续要求：_________________为紧密配合甲方施工进度计划，乙方提供18岁以上的男性民工名，身体健康有组织纪律性、，技术全面的.施工队，服从甲方领导安排、指挥。乙方所在施工人员要办理有关手续，身份证、暂住证、计生证及其它一切劳务手续。如属甲方代办证件费用由乙方承担。(所办暂住证费用在工程款中扣除)。非施工人员、家属小孩未经甲方许可不准在工地留宿。

　　四、质量要求：_________________

　　(1)乙方要严格按设计图纸、图集、会审纪要、施工规范有关规定施工。

　　(2)所包的项目在施工过程中或完工的项目，经甲方项目部人员检查达不到优良标准要及时返工，返工所用的工料费由乙方自负。工程用料按甲方技术管理人员指定的标准施工，如乙方没按甲方规定要求施工造成质量事故，一切责任由乙方承担。

　　(3)乙方所施工的分项，分部工程中，要严格执行施工规范及质监部门发出的质量管理目标及有关文件规定施工，严格按部做法60条及工程质量通病防治措施执行。

　　五、双方责任：

　　(1)甲方派专人负责技术指导、质量、安全等检查工作，对不符合质量要求的工程令其返工，乙方负责人要及时配合甲方工作。

　　(2)乙方在甲方指导下工作，负责质量、安全进度等实际性职责并指派一员技术全面的质安员负责现场工作，严格执行施工安全条例及有关规章制度，确保安全，正常施工。

　　重大伤亡事故控制为零，轻伤控制在2‰以内。违章作业、机械设备、电源等非乙方专职使用范围造成伤亡事故由乙方负责，如属他人所造成工伤事故甲方协助调解处理，如纠纷不清，送政法部门处理。

　　(3)甲方提供的机械设备，交乙方使用，并注意保管保养，工程完工后退还甲方，如丢失损失照价赔偿。

　　(4)乙方所进场人员要严格遵守公司及校区内规章制度，国家法律，不准在工地及校区内打架、斗殴、聚赌及偷工地或其他人财物，如有违法乱纪者，当事人负全部责任，并经济处罚伍佰元。

　　(5)注意工地场所的环境卫生，实行文明施工制度，禁止在施场所大小便，厉行节约用水用电制度。

　　注意住宿、工棚的防火安全保障。