【实用】合作协议书合集五篇
在我们平凡的日常里，需要使用协议的场合越来越多，签订签订协议可以使事务的结果更加完美化。大家知道协议的格式吗？以下是小编为大家收集的合作协议书5篇，欢迎阅读与收藏。
合作协议书 篇1
甲方：
乙方：
双方同意以共同建立中国产业经济信息交流平台为原则，经协商签订如下合作协议并承诺共同遵守协议中各项条款。
一、 合作期限
经双方协商，合作期为 年，即自200 年 月 日至200 年 月 日。双方中任何一方均有权在本协议到期前一个月内向对方提出续约通知，否则协议到期后将自行终止。
二、 合作方式
甲乙选择通过 方式进行合作。合作主要内容包括：
1、
2、
3、
4、
5、
三、双方义务与权利
(一) 甲方义务 在本协议规定期限内甲方履行如下义务
1、 提供具有甲方自有版权的行业信息及数据，并授权乙方作为
用途
2、为乙方在中国产业经济信息网 频道 页发布企业logo并提供链接服务
3、其他：
(二) 甲方权利
1、 在同等条件下甲方可拥有乙方产品销售优先代理权并授权甲方分支机构或经销商销售乙方产品
2、 双方合作开发产品及服务项目甲方可享有联合冠名权利
3、 其他
(三) 乙方义务 在本协议规定的期限内乙方履行如下义务
1、根据甲方的需求提供拥有自主版权的信息及数据，并授权甲方作为
用途
2、为甲方在 发布 规格企业广告
期或在乙方网站 频道 页发布企业logo并提供链接服务
3、其他：
(四)乙方权利
1、在同等条件下乙方可拥有甲方产品销售优先代理权并授权乙方分支机构或经销商销售甲方产品
2、 双方合作开发产品及服务项目乙方可享有联合冠名权利
3、 其他
四、利润分配
(一) 产品代理折扣
双方代理对方产品销售根据不同产品类型依照该产品的市场价格分别制订折扣制度，但折扣不低于市场价格的 %。
(二) 合作项目利润分配
1、 双方项目合作应根据项目分工各自先行承担成本
2、 赢利性项目完成后应先行扣除双方总计成本(包括合作第三方的分配利润)后按比例进行分配。原则上甲方不低于 %;乙方不低于 %
五、免责条款
1、 双方应对自己所提供的信息、数据的版权负责，因版权问题发生的法律纠纷由提供方承担
2、 因不可抗力导致的责任，双方互不承担责任
六、协议生效与终止
1、 协议生效：本协议经双方签字盖章后即可生效
2、 协议中止：本协议遇下列情况发生时可由任何一方中止
1) 任何一方有违反国家法律法规的行为。
2) 任何一方未按照协议履行义务，对方有权中止本协议。
3) 任何一方有损害国家利益，损害对方及相关联用户权益的行为，对方有权中止本协议。
七、争议处理
1、 本协议双方发生争议时应通过双方协商解决
2、 协商未果最终由北京市仲裁委员会裁决。
合作协议书 篇2
甲方：重庆市创达装饰工程有限公司
乙方：
根据《中华人民共和国经济合同法》及其它相关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，本着互利互惠、共同发展的原则，经过友好协商，就合作天江郦城样板房装饰工程的项目进行的相关事宜，达成如下协议：
第一条 工程概况
1.1 工程地点: 天江郦城A栋804室、C栋802室、C栋604室 。
1.2 工程内容以甲方批准。
1.3 工程承包方式：
（1） 包工、包全部材料及窗帘；
（2） 开发商提供家具、电器、装饰品、装饰画及植物。
1.4 工程期限 天。
开工日期年月日。
竣工日期年月日。
1.5 合同价款：本合同工程造价为（人民币） 元，金额大写： 。
第二条 合作方式
3.1 甲乙双方各承担开发项目25%的费用 元。（因有四家合作，所以每家按25%承担）
3.2 甲方负责设计、施工，与开发商的合同签定。
3.3 乙方可以为样板房提供主材，主材可以作为出资费用（须成本价），计入成本核算，如不够，另行补费。
3.4 恒森.阳光国际六部电梯门、圆形门卫室的广告位、圆形门卫室二楼甲乙双方无条件使用到20xx年11月30日。
第三条 利润分配
4.1 利润定义：卖掉样板房后所产生的利润。
4.2 分配方式：甲乙双方按利润各按25%分成。（因有四家合作，所以每家按25%分成）
第四条 免责
如因第三方原因或不可抗拒因素，导致项目终止，甲乙双方不负法律责任，经济责任各承担25%。
第五条 违约责任
5.1 本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的`各项条款，任一方不得擅自变更或
解除合同，否则违约方将承担因此给对方造成的实际经济损失。
5.2 因一方原因，造成合同无法继续履行时，应及时通知对方，协商合同终止，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
5.3 因合同双方当事人中的任一方在该工程进行中违反国家法律、法规，受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担责任。
第六条 工程价款支付方式
6.1 工程验收合格后，开发商在天江郦城交房后三个月内结清工程全部款项。
6.2 本样板房成本价：
(1) A栋804室以万元作为本工程的成本价；
(2) C栋802室以万元作为本工程的成本价；
(3) C栋604室以万元作为本工程的成本价；
6.3 在此期间，
(1) 若开发商将样板房售出，开发商按工程合同价支付款项；
(2) 若售出价格高于合同价格，开发商按实际售出价格支付款项；
(3) 若开发商未售出或售出价格低于9.2约定成本价，则开发商按9.2约定成本价支付款项。
(4) 甲乙双方在样板房未售出期间，享有向开发商优先购买权，享受开发商优惠价格，优惠价格为元，购买样板房方须付清合作方所承担的装修费用。
第七条 透明化
具体合作项目进行期间，所有的交流、对话、协议、成交等均需甲乙双方进行或在对方知晓的前提下进行。
第八条 其它
未尽事宜将由本协议甲乙双方通过协商解决。
第九条 附则
9.1 本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
9.2 甲、乙双方直接签定合同的，本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，合同履行完成后自动终止。
9.3 本合同双方共同遵守，未尽事宜经双方协商解决，协商不成，双方均可向所在地人民法院提出诉讼。
单位名称：重庆市创达装饰工程有限公司单位名称：
（公章）（公章） 法人代表：刘 洋法人代表：
年 月 日年 月 日
合作协议书 篇3
（加油机设备有限公司）
姓名________，性别____，年龄________，住址________________。 姓名________，性别____，年龄________，住址________________。
第一条 合伙宗旨
本着互利互惠、共同发展、共同合作、共同努力的原则，齐心经营__________________。
第二条 合伙期限
合伙期限为________年，自________年________月________日起，至________年________日止。
第三条 出资额、方式、期限
1.合伙人____________(姓名)以____________方式出资，计人民币____________元。
2.合伙人____________(姓名)以____________方式出资，计人民币____________元。
3.本合伙出资共计人民币____________元。合伙期间各合伙人的出资 为共有财产，不得随意请求分割，合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，至时予以返还。
第四条 债务承担
合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的____________为据，按比例承担。
第五条 入伙、退伙，出资的转让
入伙：
①需承认本合同；
②需经全体合伙人同意；
③执行合同规定的权利义务。
2.退伙：
①需有正当理由方可退伙；
②不得在合伙不利时退伙；
③退伙需提前________月告知其他合伙人并经全体合伙人同意；
④退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以金钱结算；
⑤未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。
3.出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人按入伙对待，否则以退伙对待转让人。
第六条 禁止行为
1.未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。
2.如合伙人违反上述各条，应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。
第七条 纠纷的解决
合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。
第八条 本合同自订立并报经工商行政管理机关批准之日起生效并开始营业。
第九条 本合同如有未尽事宜，应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
第十条 其他
第十四条 本合同正本一式____份，合伙人各执一份。联营各方本着互利互惠、共同发展的原则，经过充分的可行性研究和相互协商，决定联合出资建立 _____________________，特订立本合同。
合伙人：____________
合伙人：____________
____ 年____ 月____ 日
合作协议书 篇4
甲方：__________________
乙方：__________________
按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与项目施工达成如下协议条款：
第一条总则
1.1本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对项目施工具有约束力。
1.2各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。
1.3合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。
第二条工程项目的安排及费用
2.1该工程项目全部由乙方组织施工，并承担该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。
2.2甲乙双方共同组成工程项目部，协调与业主及监理的关系。
2.3甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用由乙方负担。
2.4乙方向甲方支付工程有效标价______%的管理费用（不含税金、暂定金额按实际发生计取）。管理费用____________，支付方式：____________。
第三条甲方职责
3.1项目部由甲方委派项目经理及财务人员各一名，参加工程及财务管理，负责工程施工进度、质量、安全及其他管理正常工作。
3.2甲方在工程现场设立双控银行账户，取款时需经甲方加盖公章乙方加盖财务主管印鉴共同确认。工程计量款到位后扣除甲方管理费用，余款在三日内拨付给乙方用于工程施工。
3.3甲方在______完税后，甲方根据分包协议，负责向乙方出具代扣代收税款凭证。
3.4协助乙方整理工程竣工资料。
第四条乙方职责
4.1项目部由乙方委派项目副经理，同时组织满足工程施工所需的人员及设备，注入工程施工所需资金，工程质量以现场监理验收为基准，以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复，并使人员稳定。如工程施工出现严重质量问题，甲方有权单方解除此协议，拒绝拨付工程进度款，并由乙方承担违约责任。
4.2乙方所提供的人员，在施工过程中因业务素质低，不能胜任其工作的，甲方有权要求撤换。
4.3乙方对所承担的工程任务应具有强烈的责任感，维护甲方的企业信誉。因该工程施工所产生的债权、债务由乙方负责。乙方对承担的工程任务的工期、盾量、安全等承担全部经济及法律责任。
4.4乙方管理人员必须遵守甲方的各项管理制度及国家有关法律、法规，服从项目部的统一领导。
4.5支付甲方现场人员的工资、食宿、差旅及通讯等费用。
4.6乙方不得以甲方及项目部的名义赊用任何人工、材料及机械设备。
4.7乙方的财务管理实行财务自主、独立核算，自负盈亏。
4.8本协议一式四份，甲乙双方各执二份，签字盖章后生效。
甲方：__________________
______年______月______日
乙方：__________________
______年______月______日
合作协议书 篇5
甲方：
乙方：
关于共建湖南省湘天建设二程有限公司娄底分公司，双方本着共谋发展，开拓市场，互利互惠的原则，严格共同遵守股份制法律、法规及公司有关规定，做到以公司利益为前题，共创美好未来达成如下协议：
一、经甲方与乙方协商由乙方出资陆拾万元作为前期开展性投刀，期投刀资金按月付息叁分计息，甲方项目在3个月内未签证合同业务，本资金和利息由甲方承担，邵阳市及娄底市区约3个亿的项目按期如开工进场施工其资金进公司帐户来共同承担。
二、股份分配：
甲方：按总利润的百分之70%分红；
乙方：按总利润的百分之30%分红。
三、甲方以董事长身份全权负责公司安排，乙方全力配合董事长的工作与协调，全面安排日常工作事务以确保工程安全、质量达标。
四、按上述条款，共同承担可抗性和自然灾害等一切风险。
五、公司人事安排由董事和乙方共同商量决定。
六、具体未尽事宜，共同商议。
甲方（签字）：
乙方（签字）：
年 月 日
【【实用】合作协议书合集五篇】相关文章：
【实用】合作协议书4篇05-31
【实用】合作协议书六篇05-21
【实用】合作协议书集合9篇05-30
【实用】合作协议书汇编10篇05-29
【实用】合作协议书汇总六篇05-27
【实用】合作协议书集锦9篇05-26
【实用】合作协议书模板5篇05-25
【实用】合作协议书集锦九篇05-25
【实用】合作协议书模板10篇05-24
【实用】合作协议书汇编五篇05-23