工程居间简单合同

时间：2021-06-22 17:21:38 合同范本我要投稿

工程居间简单合同范本（精选6篇）

　　在人们的法律意识不断增强的社会，合同的地位越来越不容忽视，签订合同也是非常有必要的行为。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编帮大家整理的工程居间简单合同范本（精选6篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

工程居间简单合同范本（精选6篇）

　　工程居间简单合同1

　　甲方（委托人）：

　　联系电话：

　　身份证号码：

　　乙方（受托人）：

　　联系电话：

　　身份证号码：

　　甲乙双方为了发挥双方优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照平等自愿、互惠互利的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就项目，引荐甲方与该项目的向甲方提供该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与乙方。

　　2、“居间成功”是指甲方与面的工程承包合同。

　　二、乙方义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　2、乙方承诺甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实有效。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料，负责和

　　2、如果居间成功，则甲方全面履行和所签订的专业施工合同，甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬，如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的1%，向乙方承担违约金。

　　四、居间报酬的计算方法，支付时间和支付方式

　　1、本项目报酬为

　　2、居间报酬在甲方与乙方引荐的该工程施工合同后进场三日内先支付部分按支付（每次支付）。

　　3、甲方可以转帐或现金方式支付。

　　五、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权利要求对方承担违约责任。

　　六、合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务，本合同自动终止。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法律事项时，本合同终止。

　　七、争议解决方式

　　1、如果发生合同争议，双方协商解决。

　　2、协商不成，提交当地仲裁委员会仲裁。

　　八、其他事项

　　1、乙方未经甲方同意，不得将本合同委托事项转委托。

　　2、本合同未尽事宜，经双方协商同意后，签补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

　　3、本合同签字盖章后生效。

　　4、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　法定代表人和委托代理人（盖章）：

　　签订地点：

　　签订日期：

　　工程居间简单合同2

　　甲方（委托方）：

　　乙方（居间方）：

　　甲方因业务需要工程项目，而乙方具备工程相关信息。现双方就甲方委托乙方介绍工程相关项目信息，在自愿平等协商的基础上达成如下协议。

　　一、甲方委托乙方介绍沈阳市保税区大连海关项目工程项目，并尽可能促成该项目建设承包等合法方式与第三方（业主方）签订该项目合同。

　　二、居间报酬与给付方法

　　1、居间费按工程总造价3.5％计取，详见建筑施工合同。

　　2、居间报酬支付方法：甲方在工程预付款35%到帐后三个工作日内，需一次性向乙方支付居间报酬，投资建设总额的3。5%，如在预付款到帐后三个工作日乙方没有收到居间报酬，则视甲方违约，可从下一批预付款扣除双倍居间报酬，居间报酬的税金由乙方支付。

　　三、约定事项

　　1、甲方与业主方（第三方）签订的合同乙方不承担任何责任。

　　2、乙方履行本合同的过程中，可向业主方（第三方）表明其为甲方居间人，并向甲方介绍该项目相关情况，由甲方确定该项目可行度。

　　3、乙方在认真完成甲方委托项目事项，即按合同法第一条规定提供该项目的真实信息，并与甲方与第三方（业主方）签署合同或协议提供联系、协助、撮合服务，但确定权在甲方，乙方对该项目的任何事宜不承担任何责任。

　　4、甲方与业主方（第三方）签订合同即视为乙方已完成甲方委托事项，甲方按照本合同约定支付乙方居间报酬。如甲方不按时支付乙方居问报酬，甲方按照双倍居间报酬承担违约责任支付乙方，乙方有权从工程款中领取双倍居间报酬。

　　5、乙方向甲方提供的该工程信息验证为真实的，甲方因某些理由拒签或再找其它方签订该项目合同视为乙方已经完成该项目的居问服务，甲方因承担该项目的全部居间费用。

　　6、余下工程合同，均由乙方协调，撮合续签合同，甲方不得单方面与业主方续签合同，如在需要使用多个资质签订该工程项目合同时，业绩归乙方，居间报酬按本合同标准执行，如发现甲方不经乙方与业主方签订合同，视为甲方违约，一经核实，甲方应向乙方支付本合同的双倍居间报酬。

　　7、甲方支付居间报酬，本着合法、安全、有效的方式，以现金打到的账号：

　　甲方如在指定的期限内不能兑现，则视为违约，乙方有权要求甲方支付30％的违约金，同时要求在3天以内一次性付清所有款项。

　　8、本合同如发生纠纷，双方首先协商解决，协商不成由守约方所在地人民法院提起诉讼。

　　9、甲方若不能与业主签订正式施工合同则本居间协议视为无效。

　　10、本合同一式五份，甲方执一份，乙方执四份，双方签字盖章或按手印后生效。

　　甲方代表：

　　身份证：

　　乙方代表：

　　身份证：

　　合同签订日期：

　　工程居间简单合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　鉴于甲方自有合法的工程承接资质，甲方委托乙方为该公司寻找工程项目；乙方亦获知了甲方的上述意愿，乙方愿意接受委托。双方愿意签订正式合同，并严格履行，以达到双方目的。鉴于此，双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。

　　第一条委托事项

　　1、甲方计划承接乙方接洽的________工程项目，甲方委托乙方为该公司承接的项目进行预审核，乙方接受甲方委托。

　　2、乙方应尽力为甲方寻找合适的工程项目，并尽可能促成甲方以分包、总承包等合法方式进行工程项目承接，其受托期限为本合同签订之日起至_________年____月____日止。

　　第二条居间人的权利和义务

　　1、乙方在履行本合同的过程中，可以向第三方表明其为甲方的居间人，并可以向第三方介绍该公司的相关情况，但甲方书面确认为是商业秘密的除外。

　　2、乙方应认真完成甲方的委托事项，按照合同第一条所规定的内容积极为甲方寻求机会，并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议提供联络、协助、撮合等服务。

　　3、乙方应尽可能向甲方及时、真实地报告有项目发包意向的第三方的情况。

　　4、乙方在前期办理本受托事项过程中，因甲方过错造成其损失时，将由甲方承担责任。

　　5、乙方仅为甲方和上述公司的居间方，不为甲方和上述公司签署的有关合同、协议以及债权债务承担任何责任。

　　第三条居间报酬与费用

　　1、若乙方促成有发包意向的第三方与甲方签署承包合同，甲方应向乙方支付工程造价总额的百分之五（5%），即合人民币_____________元整（￥：______）作为乙方酬金，（该项目所产生的营业税由方承担，若该居间费所产生的所得税由甲方承担）；该酬金包含其它相关居间、咨询、应酬费用。酬金的支付方式为：现金或个人账户划账；

　　2、付款时间：甲方与第三方签订承包合同并收到首期工程预付款后，支付合同总价的百分之三（3%），即合人民币____元整（￥：____）作为居间首期款，其余2%（合同总价）的居间费，根据发包方工程进度按比例分两次支付，所收款以收据为凭。

　　3、若乙方未能促成上述承包合同，乙方无权要求甲方支付酬金，其从事居间活动所支出的其它相关必要费用（如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、咨询费及其它隐性费用）乙方自行承担。

　　第四条合同的解除

　　1、委托期限届满，约定目的未能实现而甲乙双方不再续签本合同将自动解除；

　　2、本合同约定目的已经实现，乙方收到甲方按照本合同第三条约定的酬金后，甲乙双方责任义务已履行完毕本合同将自动解除；

　　3、委托期限届满之前，不论任何原因，甲乙双方通过书面协议同意解除本合同的；

　　4、委托期限届满之前，因不可抗力致使本合同约定目的不能实现的；

　　5、当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的；

　　6、在本合同履行过程中，乙方实际产生的费用（如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、咨询费及其它隐性费用），因甲方单方解除本合同给乙方造成的实际经济损失由甲方全部承担。

　　第五条违约责任

　　甲方应按时支付相应费用，若违反本合同的约定则视为违约行为，则应向乙方支付居间费总额10%的金额作为违约金，乙方协助甲方签订合同后则视为已履行完居间义务。

　　第六条声明及保证

　　甲方：

　　1、甲方为一家依法设立并合法存续的.企业，有能力签署并履行本合同；

　　2、甲方签署和履行本合同所需的一切相关手续均已办妥并真实合法有效；

　　3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为；

　　4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人（需有法人委托授权书），本合同生效后即对合同双方具有法律约束力；

　　5、甲方保证自有资质的真实性及合法性。

　　乙方：

　　1、乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效；

　　2、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为；

　　3、本合同的签署人是合法公民或授权代表人，本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　第七条保密

　　甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其它商业或企业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。不得利用客户提供的信息从事任何与担保业务有关或有损客户利益的活动。

　　第八条通知

　　1、根据本合同需要，一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用、书信快递、传真、E—mail、手机短信、当面送交等方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

　　2、一方变更通讯方式或通讯地址，应自变更之日起三日内，以书面或短信形式通知对方，否则，由未通知方承担由此而引起的相关通知责任。

　　第九条争议的处理

　　1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

　　2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第__种方式解决；

　　①、提交有管辖权的仲裁委员会仲裁；

　　②、依法向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

　　第十条不可抗力

　　1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

　　2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后及时向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响

　　3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何履行合同。不可抗力事件影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除本合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。

　　4、本合同所称不可抗力是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

　　第十一条合同的解释、补充与附件

　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第十二条合同效力

　　本合同自双方法定代表人或其授权的委托代理人签字之日起生效。本合同正本一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。

　　第十三条备注

　　甲方（签章）：______________

　　乙方签字（指印）：______________

　　法定代表人：_______________

　　委托代理人：_______________

　　合同签订日期：

　　工程居间简单合同4

　　甲方（委托人）：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　乙方（居间人）：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责（）省（）工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要资料与信息，并最终促成甲方与（）签订该工程项目的专业承包施工合同。

　　2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项（甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成）。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目的进行实地考察。

　　2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。甲方如不履行本合同的承诺，乙方可凭承诺向本合同签订地的人民法院起诉执行。乙方向甲方追索欠款期间所发生的一切费用，经法院确认均由甲方承担相关的法律违约责任。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、居间成功后，甲方同意按总工程量百分之（税后），进场施工预付人民币元给乙方，其余按甲方收到工程进度款时按工程量的百分之支付给乙方，直到工程完工为止。

　　2、甲方可以转账或现金的方式支付。

　　五、居间费用的承担

　　居间费用是指乙方完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用（或甲方同意承担部分费用）。

　　六、保密事项

　　甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　七、合同相关义务

　　1、经甲乙双方协商同意。由乙方代表甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方代表无关。

　　2、如果居间成功，本次工程交易过程所涉及的相关原件一样具有同等的法律效力。

　　3、本合同完全履行完毕后终止。

　　八、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　九、其它事项

　　甲方：（盖章）

　　乙方（盖章）：

　　法定代表人或委托代理人：

　　合同签订地：

　　合同签订日期：

　　工程居间简单合同5

　　甲方（委托人）：

　　方（居间人）：

　　甲、乙双方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依等价有偿，互惠互利，平等自愿诚信合作的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就珠海机场土石方工程与业主接洽，并最终促成甲方签订该工程的专业承包施工合同。工程量1000万立方（以实际工程量为准）。每立方保证15.5元，（以扣除居间费用）。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，并承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠，如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、资金证明，营业执照等相关资料；负责和承建单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和承建单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的每天1%向乙方支付违约金。

　　四、居间报酬的结算方法、支付时间和支付方式

　　1、居间成功后，甲方按本项目合同每立方2.5元向乙方支付居间服务费。共2500万元人民币（税后）。

　　2、甲方向乙方分三次支付居间服务费用：

　　第一次：以双方认可的单位签订合同甲方付给乙方250万元人民币。

　　第二次在甲方收到第一次工程预付款后两日内支付乙方万元人民币。

　　余款按每三个月付一次，甲方按所签定的居间协议比例三次付完付给乙方。

　　3、甲方以现金或者转账的方式支付给乙方，乙方收取甲方的居间服务费不开发票，不承担任何税费及其它手续费。

　　五、居间费用的承担

　　1、如乙方提供的工程信息不真实，造成甲方所发生的实际费用由乙方承担，如甲方原因未签订合同造成乙方所发生的实际费用由甲方承担。

　　六、保密事项

　　1、甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　七、合同终止

　　1、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　2、甲、乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，提交合同签订地仲裁委员会仲裁，或直接向当地人民法院诉讼解决。

　　九、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效，甲、乙双方需提供有效身份证件的复印件附后。

　　合同签订地：

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　法定代表人或委托代理人：

　　合同签订日期：

　　工程居间简单合同6

　　甲方（委托人）：

　　乙方（居间人）：

　　本着优势互补、互惠互利的合作宗旨，根据《中华人民共和国合同法》，经三方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　乙方接受丙方委托，负责就江华县水口移民工程一事（以下称该工程项目），引荐丙方参加该项目的公开招投标，向丙方提供关于该工程项目的重要信息。若最终促成丙方中标并与该项目的建设单位签订该工程项目的专业承包建筑工程合同，则视为乙方完成了委托事项。

　　二、甲方义务

　　2.1甲方负责提供施工图、场地、付款、邀标程序和编制相关资料；负责标书的编制。

　　2.2甲方负责筹备所有资金、工程监管等各项要求。

　　2.3如果居间成功，则由丙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。

　　2.4如果居间成功，则丙方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。

　　三、乙方的义务

　　3.1乙方向甲方提供有关该工程项目招投标的信息，并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　3.2乙方在甲方参与招投标期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

　　3.3丙方中标后，在丙方工程施工过程中，乙方应该协调好甲方施工中非因丙方过错而发生的与建设单位之间经济纠纷，促进工程顺利进行。

　　3.4该工程项目结算审计后，乙方应该配合丙方共同追回工程余款。

　　四、丙方的义务

　　4.1乙方对甲方的债权提供连带责任和义务追讨。

　　4.2丙方未按时足额支付全部或部分居间报酬及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费、评估费、拍卖费、公告费用等）时，丙方应无条件地向乙方立即支付债务人甲方的全部到期应付款项。丙方与甲方、建设方的合同必须复印一份给乙方。

　　五、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　5.1本项目首期居间报酬为：丙方中标后十日内一次性付给乙方居间报酬，按工程量提取1.5，第二次甲方拨款再付0.5%。

　　5.2剩余居间报酬为：发包方与丙方签订建筑工程承包合同后，待工程结算未有增加工程再按比例提取。工程量以审计结果的工程量为准，剩余居间报酬为工程结算造价总金额的百分之一（1%）；丙方应随着项目建设单位拨付工程款的进度向乙方支付居间报酬（除首期居间报酬外）。丙方应该无条件从建设单位每次拨付工程款金额中抽付百分之一（1%）作为居间费付给乙方，并在建设单位拨款到施工单位后五日内必须转付到乙方账上。

　　5.3丙方应将居间费支付至乙方以下指定账户：

　　乙方账户名：

　　开户行：

　　帐号：

　　六、违约责任

　　6.1依据5.1条，如丙方逾期支付首期居间报酬，则丙方应按逾期天数每天向乙方支付人民币壹万元（￥10000）的违约金。

　　6.2若乙方未按前述约定做好各项工作落实，应承担丙方及施工方造成的全部损失。

　　七、合同终止

　　乙丙双方协议解除合同或本合同履行完毕时，本合同终止。

　　八、丙方保证责任

　　8.1丙方的保证为连带责任保证

　　8.2保证的范围为本合同项下的居间费、利息、损害赔偿金、违约金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费用（或仲裁费用）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他与实现债权有关的费用。