安装合同

时间：2020-10-25 09:26:16 合同范本我要投稿

精选安装合同范文集锦7篇

　　在不断进步的社会中，越来越多的场景和场合需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编整理的安装合同7篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

精选安装合同范文集锦7篇

安装合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　合同文件应能互相解释、互为说明，除合同协议书另有规定外，其组成部分和解释顺序如下： (a).合同中止、终止前洽商、变更等明确双方权利义务的会议纪要、补充协议等； (b).现行国家及有关规范、标准和其他有关技术资料、技术说明。

　　上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

　　第一条工程概况：

　　项目名称：

　　项目地点：

　　第二条产品的名称、规格、型号、数量和价格：合同总价￥（小写）

　　人民币：（大写）

　　合同总价包括各种配电箱的加工制作、配电箱的装卸、运输、堆放至招标单位指定

　　地点、产品检测费、管理费、税金、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导及技术培训等所发生的一切费用。

　　第三条交货地点：

　　第四条交货时间：

　　年月日提供配电箱，如有调整以甲方提供的日期为准。

　　第五条产品质量要求

　　5.1乙方必须按国家相关规范要求提供全部完整无损、全新的产品。

　　5.2 产品质量取得ccee认证，符合iec、dgb08-20-98、gb-10063等相关国家及地方、本行业标准。

　　5.3. 产品质量以产品封样为准。

　　5.4. 产品质量标准为优等品。

　　5.5. 乙方承诺所供产品合格率为100%，若需方对产品质量发生异议时，以质量监督检验中心提供的检测报告结论为准。

　　5.6.乙方负责提供供货产品明细材料清单，如：性能指标、检测及验收标准、品牌、产地、规格型号、价格等。

　　5.7.安装配件、其他辅材等采用国产优质产品，并以材料质量证明书为准。

　　5.8. 箱体采用1.2mm厚的国产优质钢板制作，做好防腐处理，箱体采用白色的油漆，油漆工艺：喷塑，箱体至少保证二年内不出现生锈、漆膜脱落、龟裂等现象。

　　5.9.微型断路器采用正泰品牌，电流表根据图纸设计型号采购。

　　第六条

　　第七条变更处理方法

　　在本合同规定交货时间的10个工作日前，甲方如须改变所订产品的规格型号和数量及发货时间、到货时间，乙方只可对因规格型号和数量的变化而造成的价差调整合同金额，但不得就甲方的变更行为收取任何费用。

　　第八条产品保修、补货约定

　　8.1 产品保修期年,时间从甲方工程竣工验收之日起计。

　　8.2 保修期因乙方产品质量出现的问题负责免费更换，乙方在接到甲方更换的要求后24小时内进行更换本合同规定的质量要求的产品。否则甲方有权单方面选择其他单位的产品，因此发生的费用由乙方负责。

　　第九条违约责任

　　9.1合同签订后，除出现不可抗力的情况外，合同双方必须履行合同各项条款。倘若无法履行合同时，违约者需向对方支付本合同总价的10%作为不能履行合同之赔偿。

　　9.2乙方未按合同规定日期交货，乙方须支付甲方逾期部分货款总额每天千分之三的违约金，并依法赔偿因此给甲方造成的损失，逾期交货超过10天的，甲方有权单方面终止合同。

　　9.3因为产品质量问题致使没有一次性通过工程竣工验收的，乙方应立即无偿换货并在7天内向甲方交送本合同规定的合格产品，向甲方支付未通过安装验收部分产品价款的5%违约金。乙方逾期10天未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使第二次没有通过安装验收的，甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方退还该部分不合格产品的货款，并支付该部分价款10%的违约金。

　　9.4乙方依法承担因为产品质量问题而给甲方、第三方（包括但不限于施工人员及业主）造成的损失。

　　9.5因为货物的包装、品种、型号、规格、包装、数量、质量问题致使未通过交货验收的，视为没有交货；乙方提供的货物与甲方确定的样品不符，视为没有交货因此造成逾期交货的，按照本合同关于逾期交货的有关规定执行。

　　9.6对因产品缺陷造成的人身、财产损害，乙方应根据《中华人民共和国产品质量法》等相关法律规定赔偿。

　　第十一条甲、乙方双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完成履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免除承担违约责任。

　　第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，协商不成时，向本合同履行地有管辖权的人民法院提请诉讼。

　　第十三条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。

　　第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，经甲乙双方协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　第十五条本合同用中文书写，一式陆份，双方各执叁份，具同等效力，未尽事宜，协商解决。

　　甲方：乙方：

　　委托代理人：委托代理人：

　　签订日期：签订日期：

安装合同篇2

　　发包人（以下简称甲方）：

　　承包人（以下简称乙方）：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：对应效果图的供货清单范围内所有灯具供货、安装。

　　4、承包方式：包工包料。

　　5、合同工期：

　　供货日期：合同签订之日（预付款到账）起25天内运送到田方指定工地，即年月日前所有灯具运抵施工现场，装并交验完毕。

　　6、产品质量：优质

　　7、合同价款：

　　优惠后总价（大写）：小写：元

　　以上价款为固定总价，包含所有灯具材料、生产、运输、安装、取费、税金、验收备案及未完成工程所发生的一切费用。

　　第二条甲方工作

　　1、向已方提供货物存放地的约定：甲方提供现场货物存放地，乙方自行摆放、保管。

　　2、负责根据效果图、图纸、规范及合民规定的相关标准对产品进行验收。有权利随时对产品质量进行抽查，对不符合合同规定质量的产品要求限期调换。

　　3、做好合同执生过程中的相关协调工作。

　　4、指派作为甲方驻工地代表，负责对产品质量、进度等进行全面管理，并负责办理设讦变更、洽商、现场签证、工程结算等的内部审批手续。

　　5、甲方需协调相关单位，为乙方提供工作便利。

　　第三条乙方工作

　　乙方未能履行下述各项义务，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方相关损失。

　　1、未经甲方同意，不得将本工程转给第三人。

　　2、根据工程需要，提供和维修工程使用的灯具照明产品，负责因产品质量原因产生的安全事宜，并承担相应费用；

　　3、指汽船派（电话）为乙方驻工地项目负责人，负责合同履行，

　　按双方认可的施工组织设计（施工方案）和甲方发出的指令组织指导施工，确保保质、保量、按期完成施工任务，解决由方负责的务项事宜。

　　4、遵守政府有关主管部门对施场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续并承担相应费用，同时以书面形式通知甲方。

　　5、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承但因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　6、遵守工程建设安全生产有关规定和甲方的《建设工程安全文明管理办法》，严格按安全标准组织进场。负责对施工场地工作人员进行安全教育，随时接爱甲方或政府行政主管部门的安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的`责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　7、认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方发出的指令供货，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。

　　8、服从甲方工地的观管理。负责乙方施工人员的防盗、防意外事意外事帮等安全事项。

　　9、乙方在交货时通知甲方验收，甲方应在三日内完成验收，逾期视为合格，乙方负责安装验收前的成品保护工作，出现破坏应及时更换修补，承担相关费用。

　　10、已方负责上报本工程相关竣工资料。

　　11、效果图经相关部门已认可，乙方应甲方提供的效果图，联系设计单位完善施工图设讦，因乙方未能按甲方确信的效果图及施工图生产导致不能通过验收，则乙方承担给甲方造成一切损失。

　　第四条关于工期的约定

　　1、因以下情况严得影响工程施工，造成工期延误的，经甲方确认后工期可相应顺延：

　　（1）设计变更和工和量增加；（2）不可抗力。

　　2、因乙方责任，不能按期交货、中途无故售货停产或产品质量不合格返工等影响工期的，工期不顺延。

　　第五条关于工程质量的约定

　　1、本工程以甲方相关质量验收规定和国家、行业现行验收规范为质量评定验收标准。

　　2、发生重大伤亡及其他安生事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

　　3、由于乙方原因造成质量事故，乙方必须赔偿给甲方造成的损失，并在甲方指定的期限内返工直至达到合同约定的质量标准，返工费由乙方承担，并且工期不予顺延。

　　4、非乙方原因造成的质量问题，由乙方负责维修或更换，支付给乙方的维修或更换费用由甲乙双方协商确定。

　　5、工程总体质量保修期为工程验收合格后一年。质保期内，除人力不可抗拒原因乙方免费负责维修或更换，质保期外，乙方也需要进行维修，费用甲乙双方商定。

　　第六条关于合同价款与支付的纳定

　　1、双方商定本合同价款采用固定总价方式。

　　2、因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

　　3、工程支付方式：合同签订后付合同部价款20％做为预付款；货物全部到场，甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的50％作为质保金，质保期后无质量问题一周内付清（无利息）。

　　4、付款时，乙方需要开具符合甲方要求的发票。

　　第七条关天才洋供应的约定

　　1、乙方付责施工中所有的材料供应，费用乙方承担。电线电缆、灯具材料选用祥见附件（供货清单）。

　　2、乙方采购的材料与合同约定或双方确认的产品不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新提供符合要求的产品，承担由此以生的费用，由此延误的工期不予顺延。

　　3、乙方采购的材料在使用前，乙方应甲方的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费由乙方承担。

　　4、甲方发现乙方采购并使用不符合要求的材料设备时，有权求乙方负责修复、拆除或重新采购，由乙方承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

　　第八条违约责任

　　1、乙方必须按照合同中确定的交货日期交货，否则，每延误一天，甲方有权在付款时扣除合同总价款的千分之一；延误达十天（含十天）以上的，甲方有权单方解除合同，解除合同的通知到达乙方时合同解除。乙方必须妥善做好施工场地的保护和移交工作，按甲方要求将自有设务和人员撤出施工场地。同时在接到合同的通知后十五日内返还田方已支会款项银行同期贷款利息，承担因合同银除给发包人造成的一切损失，并一次性向发包人支付合同总价款10％的违约金。

　　2、产品未达到合同约定的质量本、示准，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，并在甲方指定期限骨返工直至工程达到合同规定的杯准，返工所发的费用由乙方承担，并且工期不予顺延。

　　3、乙方应妥善保护施工现场的设施，如造成损失照价赔偿。

　　4、 K如乙方违约，由此给甲方造成的所有损失，山乙方赔付，并一次性支付给甲方总价款的10％做为违约金。

　　第八条争议处理

　　1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方采取协商解决或请有产关部门进行调解。

　　2、协商或调解不成的，依法向工程所在地人民法院起诉。

　　第九条附则

　　1、本合同工式陆份，甲方肆份，乙方贰份，具有同等交力。

　　2、本合同双方签字盖章之日起生效。

　　3、合同的实质性变更（包括工程承包范围、合同工期、合同价款及支付方式、合同价款调整范围和方式、材料设务供应、质量及验收、违约责任和解决争议方法等的变更）必须以书面形式，并经双方共同签字、盖章确认后才有效变更。

　　4、本合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。附件：

　　甲方（公章）：乙方(公章）：

　　委托代理人：法定代表人：

　　匐同经办人：合同经办人：

　　开户银行：

　　帐号：

　　签订日期：年月日

　　签订地点：

安装合同篇3

　　合同编号：

　　甲方：

　　乙方：

　　签订地点：

　　签订日期：

　　建设工程（电气）分项工程施工合同

　　甲方（发包人）（全称）：乙方（承包人）（全称）：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。

　　一、工程概况及承包内容和价格:

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3工程结构：建筑面积约 M2。（以实际面积为准）

　　1.4承包工作内容：照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和电表、防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的内容。

　　动力系统：管路及套管预留预埋、电缆桥架安装、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容。

　　弱电系统（电视、电话、宽带等）：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。

　　1.5承包价格：

　　18元/m2（不含临电） 18.5元/m2（含临电)（按建筑面积计算）。

　　1.6承包方式：

　　包人工费、包辅材（铁丝、钉子、绝缘胶带和塑料胶带等）、包工具（手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳等）、包质量、包安全、包工期、包文明施工

　　1.7付款方式：1、按照工程形象进度进行支付或者借支。

　　2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取工资时必须本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行承担一切责任。

　　二、合同双方的权利和义务：

　　1、甲方负责主材料供应。

　　2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。

　　3、乙方要提前一周提出材料计划，材料计划要准确，甲方根据乙方提供的材料计划供应材料，若实际使用量超出乙方的材料计划，超出部分乙方自行负责，甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。

　　4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、拆除。各种电气的孔洞预留与封堵。

　　5、进场材料与甲方保管人员共同验收（包括型号、规格），发现材料存在质量问题、型号、规格不符合要求及时汇报。

　　6、乙方负责进场材料的卸车入库，配合甲方做好进场材料的保管工作。避免丢失与损坏。

　　三、工期：按甲方规定的工期按时组织施工，在实际开工日至甲方规定的工期内完成施工。

　　四、甲方责任：

　　1.对乙方进行技术和安全交底。为乙方在施工现场提供临时库房。

　　2、负责提供施工图纸壹套及相关的设计变更通知。

　　3.按工程进度向乙方拨付工程款。

　　4.监督检查乙方的质量、安全、进度、材料和机具的使用情况，并对问题提出整改要求，并视情节轻重给予处罚。

　　5、负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调，负责有关工程会议，协调各协同单位施工中出现的矛盾。

　　6、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。当乙方违反规定或工作达不到所要求的标准时，要求乙方进行整改、返修。

　　五、乙方责任：

　　1、乙方应认真核查甲方所提供的施工图纸，有义务指出甲提供施工图纸中可能存在的缺陷和漏点并在施工之前将发现的图纸上的错漏及时通知甲方，避免造成损失，否则，在施工过程中因乙方的职责未尽而导致一切变更不予增加费用。

　　2、乙方施工人员进入施工现场，必须服从甲方的安全、生产管理，统一管理和指挥，遵守各项规章制度，杜绝违章施工。

　　3、严格执行甲方的技术交底，按交底和设计做法进行施工，对甲方的交底和通知（包括口头通知）认真领会执行。

　　4、严格遵守甲方工地的各项管理制度，接受甲方对工期、质量、安全、文明施工、材料和机具的使用方面的合理处罚。

　　5、乙方必须树立节约意识，做到工完料净场地清。对乙方出现的材料浪费现象，甲方将以实际情况对乙方处以罚款。

　　6、对监理公司和甲方提出的整改要求和通知，乙方应立即整改，不得消极拖延。若甲方提出问题后，乙方不进行整改和整改不利，甲方将视情节轻重对乙方处以500元以下罚款，情节严重者清出现场，乙方必须组织充足且素质高的劳动力进行施工，对素质差的劳动力甲方提出后乙方必须及时更换。

　　7.乙方必须保证安全文明施工，严格按甲方的要求组织施工，工人必须佩戴安全帽。在高处作业时必须正确使用安全带。物料认真堆放，垃圾及时清理。对乙方违反操作规程和工地管理要求的行为，甲方视情节轻重对乙方进行处罚：每人次不戴安全帽罚款100元，物料不认真堆放罚款100元，确保创建文明工地。

　　8.甲方在施工中发现安全隐患应及时向乙方提出整改，如乙方整改不到位甲方有权停工。乙方违反安全操作规程及有关规定，野蛮施工造成伤亡事故乙方责任自负。

　　9.乙方必须执行甲方进度计划，若因乙方原因不能按期完成，每延期一天罚500元。

　　10、乙方人员进入甲方施工现场7日内必须向甲方项目经理部报送进场人员花名册进行备案，并每人交1寸彩色正面相片两张、身份证复印件一张；并保证进场工人无违法犯罪人员。负责出现一切责任后果自负。未向甲方报送名册、照片、身份证的人员，甲方不承认其在甲方的工作关系。按甲方要求组织足量且部分特殊工种需经培训合格取得上岗操作证的施工人员进场。

　　11.乙方在施工现场不得发生赌博、酗酒、打架斗殴现象，每发生一次甲方对乙方处以1000元处罚。若同其它分包单位发生打架斗殴现象，情节较轻的，处责任方每次罚款1000元，违反法律公安机关处理，项目部不予承担任何责任。

　　12、确保工作面及施工现场的整洁，做到日清；工程完工后，清运所做工程项目的周转材料、自用工具、机械和设备。交工前做好半成品、成品的保护工作，并负责修复造成的损坏。（尤其因改线路造成对已抹灰墙面的破坏）参与交工验收，负责交工验收时提出的缺陷，并进行无偿的修理，直至达到交工验收合格为止。

　　六、违约责任：

　　1.乙方违约对于所干工程不符合要求的，负责无偿修理或返工，直至符合要求，并承担由此造成的损失或责任。对由于乙方施工原因验收达不到质量要求，各单项工程均按实际造成的损失价值从人工费中扣除。对单个工程延期交工的，每延期一天罚500元违约金。

　　2、乙方在施工中队伍素质太低，达不到施工合同要求，工期不能保证，技术过硬的工人少，工程质量和工期达不到要求时甲方随时要求乙方退场，在施工途中不能随便向甲方要求加价或停工，否则甲方有权另换施工队伍，甲方只能按乙方的工作量的60%结算。

　　3、乙方进入施工现场应准备充足的劳动力，保证劳动力不受季节、节假日的影响，如中途因劳动力不足或其它原因停工，甲方有权随时解除合同。乙方放弃完成本工程的承包内容时，乙方应承担由此造成的经济后果，并且甲方将只支付乙方已完成工程量 60%的工程款。

　　4、乙方出现转包工程现象且乙方人员不服从甲方调动安排、技术、质量、进度、安全文明施工达不到本合同要求、或违法、违规或盗窃、损坏甲方机具、设施及浪费材料等，甲方有权单方解除合同；解除合同后如乙方人员不退场，且闹事，乙方必须承担由此造成甲方的一切经济损失和相关责任。

　　七、施工质量

　　1、依据国家工程质量检验评定标准，本合同作业范围内所有工程必须达到合格标准，工程质量以甲方、监理方验收认定为准；

　　2、乙方必须严格按照施工验收规范、设计图纸及有关要求精心组织施工，确保实现质量目标。达不到质量标准的部分，乙方应按甲方要求及时返修直到满足质量要求。

　　3、双方对工程质量有异议，由工程质量监督部门裁决。裁决费用及因此造成的损失，由责任方承担。

　　4、质量检查：乙方完成约定工程应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工，坚持自检、互检、交接检制度，为检验提供便利条件，随时接受甲方以及各级质检部门的检查、检验，并按要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改费用。

　　甲方代表：（章）乙方代表：（章）

　　年月日年月日

安装合同篇4

　　甲方：

　　乙方：武汉金蚨祥酒店设备有限公司

　　经甲、乙双方友好协商，就甲方位于的厨房设备一致达成合作协议。具体内容如下：

　　一、本合同附厨房设备价格单，一式贰份。

　　二、本合同总金额为人民币，小写￥元（是否含税）。

　　三、交货时间为20xx年月日至20xx年月日，若延期交付则按每天700元支付延迟金，超过10天甲方可单方解除合同。

　　四、交货地点为。运输方式和费用由乙方负责。

　　五、设备的品牌、名称、规格、质量、数量及验收

　　1、设备的品牌、规格、品种、数量，按乙方选定的（哪个厂家）生产的（何种品牌）系列厨房设备，具体的名称、规格、品种、数量详见乙方提供的明细清单所列为准。

　　2、设备的质量和技术要求，必须符合国家相关行业的质量和技术标准，并具有国家认可机构检验的质量合格报告。

　　3、乙方将设备送到交货地点后，甲方对实到的设备按清单进行验收，经验收后方可安装，但验收不免除乙方对设备质量等保证的责任。

　　六、乙方负责向甲方提供厨房设备布置图、用电、用气等各项参数。乙方对整个工程必须保质、保量、按时完成工作，并自行承担安装过程中产生的风险，甲方在现场安装过程中给予必须的配合，油烟管道和鲜风系统的风柜动力电源线及控制均由甲方请专业人员施工，并按控制系统和厨房的所有控制电源统一安排在合适的位置，统一管理。

　　七、工程进度，需由厨房土木工程建设相互配合。首先，排烟系统进场安装，同时加工生产炉具系统及保温荷台，等厨房室内装修完毕以后，再进场安装炉具及保温荷台，随后进行电路、水路、气路的安装调试。最后，电器设备和工作台、货架等进场布置。

　　八、付款方式：合同签定之日付合同金额作为定金；排烟系统安装完毕后3个工作日内付合同金额作为工程进度款项，待合同内所有设备安装调试完毕后10个工作日内付合同金额，余下5%作为质保金，一年后7个工作日内一次性全部付清。

　　九、售后服务承诺，我公司本着长期与贵公司真诚合作的态度，自愿将自制产品的售后服务期限延长至两年且全程免费（人为因素及不可抗拒力量所造成损失除外）；对于外购产品提供一年的免费维修服务，全部产品均终身维修（对易损件耗材收取成本费用）。对于甲方提出维护要求响应时间一般为四个小时。

　　十、甲、乙双方严格遵守《合同法》及本合同各项内容，未尽事宜友好协商。双方签字盖章生效。

　　十一、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

　　十二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表：乙方代表：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日

安装合同篇5

　　甲方(采购方)：

　　联系电话：

　　乙方(供货安装方)：

　　联系电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议：

　　第一条甲方订购及设备规格型号及数量，以及工程概况：

　　1、设备情况(详见报价表)：

　　2、安装工程概况：

　　工程地点：

　　开工日期：xx年月日

　　竣工日期：xx年月日

　　第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的)，工程材料的安全由甲乙方共同负责。

　　第三条产品的安装、调试、验收：

　　1、乙方负责中央空调设备的安装、调试。

　　2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的，须经双方协商同意;涉及机型调整的，须经双方洽商加以确认。

　　第四条付款方式：

　　1、本合同价款为双方合同工程款+洽商价款 ;

　　2、本合同工程总价款为人民币元(大写：圆整 )

　　3、合同签定时,甲方支付乙方工程定金计人民币￥元;

　　大写：圆整(计工程总价款的30%);

　　4、乙方工程材料及设备进场，甲方验收签字后支付乙方二期工程款人民币

　　￥元，大写：圆(计工程总价款的60%);

　　5、其余款项于设备调试完毕,工程竣工验收合格后付清余款(以验收报告日期为准)，甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方;乙方通知甲方验收，一周内甲方无故不参加验收，视作验收合格。

　　6、以上价款不含小区物管费、含专用钻孔机器钻孔费用、含设备吊装费。

　　第五条双方责任

　　一、乙方责任：

　　1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;

　　2、除洽商外，如乙方延期交工，应向甲方支付违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。

　　3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。

　　二、甲方责任：

　　1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的协调配合工作;

　　2、甲方负责空调内外机电源的铺设及室外机基座的建设。

　　3、甲方负责施工期间的水电开支并协助办理乙方施工人员的出入证明。

　　4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。

　　5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，一个月内，乙方有权终止合同，并追回中央空调设备及附属材料，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。

　　5、甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。

　　6、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认,工期相应顺延：

　　(1) 工程量变化或设计变更;

　　(2) 不可抗力;

　　(3) 甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工;

　　(4) 甲方同意工期顺延的其他情况。

　　第六条产品质量责任和售后服务条款

　　1. 自验收之日起,工程保修期为壹年半(即18个月)。

　　在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。

　　2. 质保期结束后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。

　　第七条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。

　　第八条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第十条由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本

　　合同附件。

　　第十一条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　第十二条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

　　第十三条合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　代理人：代理人：

　　电话：电话：

　　日期：日期：

安装合同篇6

　　甲方：（发包方）

　　乙方：（承包方）

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　第一条：工程概况

　　1、工程地点:延安市宝塔区李渠镇沟门村

　　2、工程承包方式：承包人包清工，材料有甲方购买。

　　3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

　　4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计

　　第二条：关于材料供给的约定

　　1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方提出，甲方及时更换。

　　2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

　　第三条：关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费及材料费由乙方承担。

　　3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

　　4、本工程由甲方设计施工方案。

　　第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定

　　1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

　　2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

　　5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

　　6.施工期间乙方工作人员不的在电线、电缆、易燃品附近抽烟，否则罚款500元。，

　　第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定

　　1、施工人员入场10日内支付工程款 20xx元，电路完工后，整体竣工验收合格交付使用后支付95%工程款，

　　2、本工程保修期2年，5%工程款为工程保修款，保修期从竣工验收签章之日起算。

　　3、双方款项往来均应出具收据。

　　4、工程结算方式：房屋建筑面积____平米。

　　5、乙方承包内容：1、电路开槽、布线、穿线、埋槽；2、所有电施工过程的垃圾现场整理装袋；3、电路施工穿墙、打孔、切割；4、开关插座面板安装；5、小五金的安装；6后期灯具的安装（水晶灯另计）；7、其他收费项目另计。

　　第六条：纠纷处理

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　第七条：全同的变更和解除

　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____％支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第八条：其它约定

　　1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　2、甲方在入住前可以要求乙方现场配合其他工种的交叉施工。

　　3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

　　第九条：附则

　　1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　4、合同有效期至_______。

　　5、工程保修期2年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

　　甲方签字（盖章）乙方签字（盖章）

　　___年___月___日 ___年___月___日

安装合同篇7

　　甲方：

　　乙方：甲乙双方本着互相信任的原则，在平等自愿、互惠互利、协商一致的基础上，就乙方承包甲方发包的灯具安装及维护的相关事宜，达成如下协议：

　　一、店面情况

　　xx灯具店是位于xxxx上经营多年，具有良好口碑的灯具专营店，在xxxx有着广泛的人脉。随着业务的不断拓展，需要寻找一个诚实可信，吃苦耐劳的战略合作伙伴，谋求共同发展。

　　二、承包范围及方式：

　　1、店面样品灯具出样，提供午餐。

　　2、按灯具年安装及维修业务量承包，凭安装单及维修单，根据用户实际付款额累计，分级提成结算：

　　（1）低于60万（含60万），保底，按4.8万/年结算；

　　（2）60～80万（含80万），提成8%，按业务量×8%/年结算；

　　（3）80～100万（含100万），提成9%，按业务量×9%/年结算；

　　（4）100万以上，提成10%，按业务量×10%/年结算。

　　3、承包期：

　　_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

　　4、结算方式：店内出样无误；凭安装单及维修单，经客户签字认可后，按客户实际付款额累计，年终统一结算。

　　二、甲方工作

　　1、负责业务渠道的管理，安装材料准备及与客户沟通，为乙方创造进场条件；

　　2、负责物流管理，xxxx范围内提供三轮车，由乙方到店面提货送货；xxxx范围外由甲方负责送货；

　　3、及时汇总核算乙方业务凭证，并与乙方沟通；

　　4、根据安装实际情况，进行统一调度指挥。为更好的保证进度和质量，甲方对施工现场提出的合理化建议，乙方需采纳实施并遵照执行，否则，甲方有权对乙方进行处理；

　　5、甲方有权对乙方的安装质量及施工进度进行严格监督，对进度不利或质量不合格者，甲方有权予以惩罚。对事态严重者，甲方有权解除合同，并提起索赔和进行处罚。

　　6、为保证安装维修的顺利进行，甲方须对乙方予以密切配合；

　　7、其他与甲方有关的工作。

　　三、乙方工作

　　1、认真细致地熟悉安装施工图纸、灯具装配图等技术图纸，明确其具体做法，发现并提出问题，交甲方更正或释疑，明确并理解施工意图，并随时与甲方保持联系，认真听取甲方意见和要求。

　　2、按时组织施工人员，明确工期安排，按期入场；xxxx范围内的施工材料自行送至施工现场（甲方提供三轮车运输工具）。

　　3、严格执行安装施工规范、安全操作规范、防火安全规定、环境保护规定。按要求组织施工，保质、保量、按期完成合同目标，解决由乙方负责的各项事宜。

　　4、乙方需对其施工范围内的安全及施工质量承担全部责任。乙方在施工期间应严格遵守国家相关法规、规范，由于乙方在施工生产过程中违反法规，导致发生责任事故，乙方应承担责任及由此引起的一切经济损失。

　　5、乙方在施工生产中发生的病、伤、残、亡事故，概由乙方负责处理。

　　6、乙方在施工生产中发生不安全因素，需及时向甲方汇报，整改后方可继续施工，不得擅自整改。

　　7、乙方需做好现场工程质量检查记录。参加竣工验收，办理安装单、维修单等竣工资料，完善后交甲方，为编制结算提供依据。

　　8、乙方不得将甲方的商业秘密，通过任何途径泄漏给第三方。乙方承诺不直接或间接从事同甲方具有竞争性的业务，不同时接受甲方竞争对手的任何形式的聘用，不为甲方竞争对手提供任何形式的咨询、顾问服务。乙方若违反，则视为乙方违约，须承担由其违约行为而给甲方造成的全部直接损失和间接损失。

　　四、双方应努力通过友好协商解决由本协议产生的或与本协议有关的所有争议，违反本协议引起的争议，甲乙双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼，诉讼过程中，双方应尽可能得继续履行本协议除争议事项外的其余部分。

　　五、乙方确认已经阅读本协议，并确切了解协议中的法律含义。

　　六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方盖章签字之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　年月日

【精选安装合同范文集锦7篇】相关文章：

安装劳务合同04-22

安装合同

安装合同 篇1

安装合同 篇2

安装合同 篇3

安装合同 篇4

安装合同 篇5

安装合同 篇6

安装合同 篇7

安装合同篇1

安装合同篇2

安装合同篇3

安装合同篇4

安装合同篇5

安装合同篇6

安装合同篇7