安装合同

时间:2021-03-26 11:36:16 合同范本 我要投稿

【精华】安装合同范文八篇

  随着时间的推移,很多场合都离不了合同,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编为大家整理的安装合同8篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

【精华】安装合同范文八篇

安装合同 篇1

  发包人全称: (以下简称:甲方)

  承包人全称: (以下简称:乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章,并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。

  一、工程概况:

  工程名称:永州市公路局办公新区项目水电安装工程 (以下简称:本工程);

  工程地点:永州市冷水滩区育才路与翠竹路交界处;

  施工现场条件:以现场实际情况为准;

  施工部位:本合同约定乙方施工部位为: 中所有的水电安装工程包含的全部内容。

  二、工程承包方式、承包范围及承包内容:

  1、承包方式:本工程甲方提供塔吊,乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

  2、承包范围:包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

  3、承包的主要内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内给排水、弱电的全部安装工程,消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋,临时用电用水设备电器,日常安全巡查。具体如下:

  a、给排水部分:给水部分:自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

  b、电气部分:从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工;施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排污泵、;排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

  4、甲方直接分包的专业工程,乙方需全力配合。

  三、合同工期:

  1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日历天;开工日期为: 年 月 日,竣工日期为: 年 月 日。

  2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。

  3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误,经甲方签证后,工期可适当顺延。

  4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成,每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(¥:1000.00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天,甲方有权单方面解除合同,由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。

安装合同 篇2

  发包人:(以下简称甲方)

  承包人:(以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,并遵循平等互利、等价有偿、诚实信用的原则,双方就乙方承接甲方发包的广告牌的制作、安装、发布及拆卸任务达成如下协议,以期双方共同遵守。

  合同内容

  乙方负责甲方委托其在 发布广告牌的制作、安装、发布和拆卸的相关事宜。

  广告牌制作的数量、规格要求、发布位置及发布要求

  2.1 广告牌的设计及画面内容详见样稿。

  2.2 广告牌制作的数量为个,具体位置和规格如下:

  2.2.1 ,广告牌规格为: ;

  2.2.2 ,广告牌规格为: ;

  2.3 制作要求:广告画面采用喷绘画面,保证色彩在3年内不褪色。

  2.4 广告发布要求:

  2.4.1 所有广告牌于甲方提供样稿后 日内安装完毕。

  2.4.2广告牌均应安装装射灯(共 个灯、规格为 w),射灯照明时间为每天19:30到22:30分。照明时间如有变化,乙方可根据季节变化经甲方书面同意后予以调整。

  第三条、质量要求

  乙方保证为甲方制作广告的用材以及施工过程、结果应符合广告制作安装行业国家规定的标准以及本合同第二条的约定。

  第四条、制作期限

  乙方承诺甲方的广告牌的制作、安装于 年 月 日 时之前完工。

  第五条、广告发布期限

  广告发布期限为一年,即自 年 月 日 至 年 月 日。

  第六条、价款及付款方式

  6.1 本合同采用综合包干价(包括但不限于材料费、装卸费、人工费、运输费、工商广告登记费、维护费、税费等一干费用)以每平方米 元计价, 块位置的广告牌的有效使用面积为 平方米,合同总金额为:(大写)人民币 万 仟 佰 元整(小写:¥ 元)乙方不得以任何理由向甲方提出提高每个广告牌的综合固定包干价款或增加任何额外费用。

  6.2 广告牌照明所用射灯的电费按照理论值计算,甲方按照一季度为一个周期向乙方结算支付电费。(每天电费理论值: 元/度* 个灯* kw* 小时= 元)

  6.3乙方按照本合同约定的要求制作、安装并发布后,经甲方验收合格后十个工作日内由甲方支付乙方合同总价款的95%,余留合同总价款5%作为质保金,于验收合格期满一年后七个工作日内无息结算支付。

  6.4 乙方应凭 市税务机关开具的正式发票与甲方结算,结算采用 支票的方式进行。

  第七条、双方责任

  7.1 甲方应提供具体的设计效果图供乙方参考制作;

  7.2 乙方应严格依照本合同第二条、第三条的约定及甲方提供的效果图样稿进行制作,保证制作的质量;

  7.3 乙方应严格遵守本合同第四条的约定,按期完工;

  7.4 乙方制作完成后,应及时通知甲方验收;

  7.5 乙方制作、安装过程中及合同履行期内,如发生坠落、倾斜等情形造成甲方或第三人人员伤亡事故或其他安全事故的,乙方应承担全部赔偿责任;

  第八条、保修责任

  8.1保修期间为 年。 自全部广告牌安装完毕并经甲方验收合格之日起计算。

  8.2乙方应为其所完成的广告制作承担保修责任。在广告发布期间,如发生需要维修的事项,乙方应在接获甲方通知后4小时内赶至现场免费维修。

  第九条、违约责任

  9.1 如乙方未依本合同的约定如期完工,每逾期一天,甲方可以扣减本合同相应价款的10%作为违约金,逾期三天,甲方有权解除合同,乙方应向甲方支付等同于本合同总价款的20%的违约金。违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方另行赔偿;

  发包人:(以下简称甲方)

  承包人:(以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,并遵循平等互利、等价有偿、诚实信用的原则,双方就乙方承接甲方发包的广告牌的制作、安装、发布及拆卸任务达成如下协议,以期双方共同遵守。

  合同内容

  乙方负责甲方委托其在 发布广告牌的制作、安装、发布和拆卸的相关事宜。

  广告牌制作的数量、规格要求、发布位置及发布要求

  2.1 广告牌的设计及画面内容详见样稿。

  2.2 广告牌制作的数量为个,具体位置和规格如下:

  2.2.1 ,广告牌规格为: ;

  2.2.2 ,广告牌规格为: ;

  2.3 制作要求:广告画面采用喷绘画面,保证色彩在3年内不褪色。

  2.4 广告发布要求:

  2.4.1 所有广告牌于甲方提供样稿后 日内安装完毕。

  2.4.2广告牌均应安装装射灯(共 个灯、规格为 w),射灯照明时间为每天19:30到22:30分。照明时间如有变化,乙方可根据季节变化经甲方书面同意后予以调整。

  第三条、质量要求

  乙方保证为甲方制作广告的用材以及施工过程、结果应符合广告制作安装行业国家规定的标准以及本合同第二条的约定。

  第四条、制作期限

  乙方承诺甲方的广告牌的制作、安装于 年 月 日 时之前完工。

  第五条、广告发布期限

  广告发布期限为一年,即自 年 月 日 至 年 月 日。

  第六条、价款及付款方式

  6.1 本合同采用综合包干价(包括但不限于材料费、装卸费、人工费、运输费、工商广告登记费、维护费、税费等一干费用)以每平方米 元计价, 块位置的广告牌的有效使用面积为 平方米,合同总金额为:(大写)人民币 万 仟 佰 元整(小写:¥ 元)乙方不得以任何理由向甲方提出提高每个广告牌的综合固定包干价款或增加任何额外费用。

  6.2 广告牌照明所用射灯的电费按照理论值计算,甲方按照一季度为一个周期向乙方结算支付电费。(每天电费理论值: 元/度* 个灯* kw* 小时= 元)

  6.3乙方按照本合同约定的要求制作、安装并发布后,经甲方验收合格后十个工作日内由甲方支付乙方合同总价款的95%,余留合同总价款5%作为质保金,于验收合格期满一年后七个工作日内无息结算支付。

  6.4 乙方应凭 市税务机关开具的正式发票与甲方结算,结算采用 支票的方式进行。

  第七条、双方责任

  7.1 甲方应提供具体的设计效果图供乙方参考制作;

  7.2 乙方应严格依照本合同第二条、第三条的约定及甲方提供的效果图样稿进行制作,保证制作的质量;

  7.3 乙方应严格遵守本合同第四条的约定,按期完工;

  7.4 乙方制作完成后,应及时通知甲方验收;

  7.5 乙方制作、安装过程中及合同履行期内,如发生坠落、倾斜等情形造成甲方或第三人人员伤亡事故或其他安全事故的,乙方应承担全部赔偿责任;

  第八条、保修责任

  8.1保修期间为 年。 自全部广告牌安装完毕并经甲方验收合格之日起计算。

  8.2乙方应为其所完成的广告制作承担保修责任。在广告发布期间,如发生需要维修的事项,乙方应在接获甲方通知后4小时内赶至现场免费维修。

  第九条、违约责任

  9.1 如乙方未依本合同的约定如期完工,每逾期一天,甲方可以扣减本合同相应价款的10%作为违约金,逾期三天,甲方有权解除合同,乙方应向甲方支付等同于本合同总价款的20%的违约金。违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方另行赔偿。

  9.2 如乙方制作的.内容或质量不符合甲方的要求,甲方有权要求乙方返工,返工的一切费用由乙方承担;如乙方不及时返工或返工后仍不符合要求,甲方有权解除合同,乙方应赔偿甲方等同于合同总价款的20%的违约金。违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方另行赔偿;

  9.3 如乙方未按照本合同第二条第四款规定履行,一经发现,甲方有权扣除相应的电费并要求乙方支付本合同总价款5%的违约金。如乙方累计三次违反本合同,甲方有权解除合同,乙方应赔偿甲方等同于合同总价款的20%的违约金。违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方另行赔偿;

  9.4 如甲方未按本合同约定的期限付款,对未付款项按中国人民银行关于逾期付款的有关规定承担责任。

  9.5如发生不可抗力阻碍了合同的正常履行,双方互不负违约责任,但应采取积极措施防止损失的扩大,并及时提供充分的证明文件给对方,在不可抗力对合同的影响消除后,应继续履行合同,如因不可抗力造成合同不能履行的,双方皆可终止或解除合同。

  第十条、其它条款

  10.1如因本合同发生争议的,双方应本着友好合作的原则进行协商,如协商仍不能达成一致的,双方可向甲方所在地人民法院提出诉讼

  10.2甲乙双方相互送达与本合同有关的书面文件(如通知等),须以挂号信或特快专递的形式送达至本合同记载的当事人地址,在 市范围内信函寄出的第三天视为送达,在 市范围外信函寄出的第五天视为送达。乙方如变更地址应及时书面通知甲方,否则引起无法送达的后果乙方自行承担。

  10.2甲方的制作样稿作为本合同的附件,附件与本合同具有同等法律效力;

  10.3本合同未尽事宜,双方可另行协商,补充协议与本合同具有同等法律效力;

  10.4本合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份,自双方签字盖章之日起生效。

  10.5合同签定时间:

  合同签定地点:

  甲方: 乙方:

  单位地址: 单位地址:

  法定代表人: 法定代表人:

  签约代表: 签约代表:

  电 话: 电 话:

  传 真: 传 真:

  开户行: 开户行:

  帐号: 帐号:

安装合同 篇3

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  一、总则

  依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、行政法规的规定,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就 供水设备采购、安装、调试事项协商一致,订立本合同。

  二、工程概况

  1. 工程名称:

  2. 工程地点:

  3. 产品概况:

  1)、上述总价中包括:设备款、运输费、安装费、安装调试费、后期售后服务费、税费等所有费用。

  2)、安装及施工范围:供水设备主体安装

  3)、安装范围:供水设备主体安装、水泵至控制柜电缆线配5米含在报价内,配电房连接控制柜电缆不在此工程范围内。

  4)、设备参数是乙方根据甲方招标技术要求来进行选型配置的,完全满足甲方招标技术要求。

  5)、乙方保证货物为全新产品,质量、规格和性能与本合同附件《配置清单》约定文件所载内容相符,本合同附件《配置清单》应与本合同同时签订。

  三、交货期和安装期

  1. 设备交货期:从合同生效之日起计算 天全部到达甲方现场,现场具备安装条件后个工作日内安装完毕,具备安装条件是指:水泵房土建工程完毕,设备土建基础施工完毕。

  2. 从合同生效之日起计算2天内乙方提供设备基础图给甲方,甲方需在7天内按乙方提供的图纸施工完毕。

  3. 设备的运输:乙方负责送货,费用由乙方承担。

  四、设备的调试期

  1. 设备调试期:甲方向乙方发出书面调试时间通知,乙方在收到书面调试通知之次日起5日内完成。若甲方现场条件不具备,甲乙双方需重新商定具体调试时间,且做书面调试时间确认函,甲乙双方需在确认函上签字认可,乙方按照此约定时间如期调试。

  2. 本套设备由乙方按照合同约定负责安装和调试,若设备安装调试完毕,甲方对设备是否合格存有争议的,双方同意共同委托相关鉴定部门对争议进行鉴定,鉴定费用先由乙方垫付,鉴定结论对双方具有约束力,双方依据鉴定结论情况承担鉴定费用。

  3. 乙方应免费为甲方提供技术咨询服务,并免费为甲方培训技术人员。

  五、交货和安装地点:

  交货、安装地点:

  六、计价及付款方式

  1. 计价方式:本工程按 (大写:人民币壹拾玖万贰仟伍佰元整)总价包干,该包干总价是指乙方实施该工程所发生的所有费用,包括:设备款、运输装卸费、安装费、安装调试费、后期售后服务费、税费等所有费用。结算时以包干总价为准,除甲方允许的工程变更和签证外,不作任何调整。

  2.付款

  2.1 付款方式:转账或其他方式

  2.2 付款时间

  1)合同签订后3日内,甲方向乙方支付合同总价款的30%即¥ (大写: 整)作为设备定金。

  2)全部产品运输至甲方现场后10日内,甲方向乙方支付合同总价款的50%即¥ (大写: )做为设备的货到款。

  4)全套设备安装调试完毕,经验收合格后15日内,乙方提供全额发票后,甲方向乙方支付合同总价款的17%即¥ (大写: )。

  5)留合同总价款的3%,即¥ (大写: )为质保金,质保期2年,质保期满后15日内,无任何质量问题,甲方无息支付给乙方。

  七、质量标准

  1. 乙方提供的产品应符合国家标准和本合同约定技术标准

  2. 质保期:整机质保2年,终身免费维护,即全套设备安装调试完毕,经验收合格移交之日起满2年(乙方按约定将货物送至甲方现场,但因甲方不具备安装条件满2个月未启动安装的,质保期从该2个月的届满日的次日开始计算)。质保期内若发生产品质量问题,乙方接到甲方通知后,应在2小时内赶至甲方现场进行维修,若逾期未到的,甲方可委托第三人维修,维修费在质保金内扣除。

  八、验收

  1. 乙方应在送货前1天电话通知甲方,在货物到达甲方工地现场后,由甲、乙双方按合同对产品外观、数量、品名等进行清点。若货物与合同约定不符,乙方须在10日之内按照合同约定补正。

  2. 乙方应在全套设备安装调试完毕后2日内通知甲方并邀请水公司验收,甲方接通知后应在5日内组织验收(法定节假日除外),验收合格出具书面的验收结论。若甲方逾期不组织验收的,则视为甲方认可设备的质量及安装调试合格。

  3. 验收标准:按本合同约定的质量标准执行。

  九、双方权利义务

  1. 乙方应按合同约定按时保量的交付产品、进行安装调试。

  2. 乙方交付的产品、材料应符合国家相关的质量、规范标准。

  3. 乙方产品和安装材料、工具到达甲方项目现场时,甲方应提供相应的保管场所,乙方应自行负责上述物品的保管。

  4. 乙方人员进入甲方现场安装调试时,应做好防火、卫生等工作,若因乙方人员在工作中损坏甲方财物的,乙方应负责赔偿。

  5. 乙方在合同履行过程中应做好安全培训和安全措施,避免安全事故的发生,若在全同履行期间发生安全事故,一切责任由乙方自行承担。

  6. 甲方应保证乙方在安装调试期间水、电的正常使用。

  十、违约责任

  1. 逾期责任:乙方在合同约定的工期内不能按时交货或完工的,每逾期1日应向甲方支付合同总价款千分之五的违约金,如逾期超过20日,甲方可解除合同;若甲方不按合同约定的时间支付进度款,则每逾期1日应向乙方支付该次应付款的千分之五的违约金,如逾期超过20日,则乙方可解除合同。

  十一、附则

  1. 双方履行本合同发生争议的,应通过友好协商解决,如果协商不能解决,应向合同履行地人民法院提起诉讼

  2. 本合同经双方签章后生效

  3. 本合同一式肆份,双方各执两份

  甲 方: 乙 方:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  电 话: 电 话:

  开 户 行: 开 户 行:

  账号: 账 号:

  年 日 月

安装合同 篇4

  FZFC-05064 发包方: 有限公司 (以下简称:甲方) 承包方: 有限公司(以下简称:乙方)

  甲乙双方依据国家法律、法规、规章,结合深圳市有关规定及“幸福海岸”二期临时设施活动板房购销、安装的具体情况,就本项目安装建设事项经平等协商达成一致,签订本合同。

  第一部分:协议书

  一、项目概况:

  1、项目名称:活动板房安装、施工工程;

  2、项目地点:工地。

  二、项目内容、规格、数量、单价、金额、品牌等:

  三、承包方式:

  包工包料、包安装、包工期、包安全、包验收、包资料的编制与移交、包维修。

  四、项目内容:

  1、“幸福海岸”二期临时设施活动板房购销、安装工程;

  2、活动板房安装相关工序的所有内容。

  五、工期要求:

  合同工期总日历天数为15天(工期自甲方活动板房砼基础施工完毕,通知乙方进场施工之日起开始计算,不可抗力因素影响安装的除外),工期每拖延壹天乙方自愿承诺向甲方支付人民币:贰仟元整(¥:20xx.00元)的违约金。

  六、质量要求

  1、 按国家施工技术规范及建筑行业有关规定施工,板房材料符合正常使用功能,材料规格、型号、质量、产地(详见合同附件一:雅致标准板房主要材料材质表)和安装质量必须满足相关规范要求且达到优良标准(具体执行标准详见合同附件二:雅致活动房屋产品标准,标准号为:YZQB-01-20xx);

  2、 所有进场的材料必须附有产品出厂合格证、检验报告、产品使用说明书。乙方承诺本项目所使用材料均为全新材料,不使用翻新材料(如:通过市场回购废旧产品或变形产品,进行重新加工、翻新等的材料)。若甲方发现不合格材料或乙方在本工程中采用翻新材料,乙方

  自愿承诺对废旧材料予以立即更换并承担由此引起相应损失(如:产品不符合约定质量要求、工期延误等)。

  3、 乙方进场安装前,甲方必须先按乙方提供的基础图纸完成砼基础面,乙方在基础面之上进行放线,定出场地各点、线的标准位置;

  4、 乙方必须按照经甲方确认的图纸要求(详见合同附件三:标准型板房设计图)安装并确保板房质量达到行业标准要求。

  七、付款方式:

  1、 本项目无预付款;

  2、 项目安装完毕且经甲方和监理工程师验收合格后10日内(含10日,国家法定节假日顺延)甲方按实向乙方支付本合同全部款项;

  3、 甲方在向乙方支付本合同价款的同时,直接自本合同总价款中扣除人民币壹万元整(¥10000.00元)作为质保金,在项目竣工之日起计满壹年后10日内(含10日,国家法定节假日顺延)按实无息支付。

  4、 甲方支付款项之前,乙方必须按实提供建安发票。

  八、保修、售后服务及其他条款:

  1、乙方对活动板房免费保修期为三年,对彩钢、墙板的保质期为10年,保修、保质期自甲方验收合格之日起计算。在保修、保质期内,凡因乙方产品质量或施工工艺等原因造成的一切质量问题予以免费保修(人为损坏乙方仅收取材料费用);

  2、产品售后服务详见合同附件四:产品服务承诺书;

  3. 乙方负责根据甲方需要对活动板房进行多次拆装,多次拆装单价明细如下:

  A、第1-3次拆装单价为人民币:肆拾叁元整每平方米(¥:43元/M); 2

  B、第4-6次拆装单价为人民币:肆拾捌元整每平方米(¥:48元/M); 2

  C、若在拆装过程中不发生车辆运输即运输距离在100米以内(含100米),则以上两种单价分别按减少人民币叁元整每平方米(¥:3.00元/ M2计算。

  D、若甲方在维修活动板房时需要2560mm(高)×1230mm(宽)×50mm(厚)的双面镁磷防火内墙隔板,乙方按人民币190.00元/块予以供应并负责安装等所有事项。

  第二部份通用条款

  九、甲方的义务和权利:

  1、负责本项目施工进度的确认,负责为本项目提供工程技术交底、安全交底等其它技术文件,并进行质量监督和安全检查;

  2、负责提供给乙方必要的材料堆场、加工场地和水电接驳口;

  3、复核乙方上报的主要管理人员及技术人员名单;

  4、工程款结算时,甲方有权拒绝由于乙方原因造成的得不到甲方及监理工程师认可的工程量;

  5、在施工过程中,乙方有下列行为之一的,甲方有权要求乙方限期整改,乙方经限期整改后仍有下列行为之一的,甲方有权终止合同,清退乙方出场。

  (1) 工程进度连续三天达不到规定的要求;

  (2) 不严格按照安全文明施工的有关规定,进行野蛮施工;

  (3) 质量达不到本合同约定的质量标准。

  十、乙方的义务和权利:

  1、合同签定后进场施工前,乙方必须把其主要管理人员证件复印件及技术人名单报到甲方备案;

  2、 乙方必须按本合同约定的材料品牌和相关规范要求供应和安装,并保证其产品本身和施工质量符合相关要求,不得以次充好或以假当真,保证按时、按量、保质完成合同约定内容。对因活动板房质量原因造成的坍塌等所有引起甲方人员生命、财产、安全等损失负责并承担所有费用(不可抗力除外);

  3、负责该板房项目的所有资料编制整理工作,资料必须在本工程验收合格后3日内移交给甲方;

  4、负责按照施工组织设计、施工方案及施工进度计划安排劳动力,并依据图纸、施工进度计划办理设备、材料成品、半成品进场计划,并负责达到甲方提出的进度要求;

  5负责工程板房安装范围内严格执行安全文明施工有关规定,并承担由于自身安全意识和措施不力造成事故的责任和发生的所有费用;

  6、遵守有关环境保护和现场管理的法律、法规,加强施工现场的环境管理和现场管理,负责维护和保持施工现场清洁卫生,保证道路畅通;负责做到工完场清,在工程施工范围内,如乙方应清的未清,由甲方派人清理现场所发生的费用由乙方全部双倍承担;

  7、负责乙方施工人员的管理和临时户口的申报工作以及办理社会保险的费用,进场前必须按政府相关规定办理所有人员的工伤及其他保险;负责乙方施工人员劳保用品的购买与发放,负责承包项目所需设备及小型施工工具购买;

  8、乙方在本工程施工员工必须身体健康,特殊工种必须持证上岗,各工种均应遵守安全文明生产的相关规定,否则造成的后果由乙方承担;乙方必须按深圳市社会治安管理的有关规定,备齐员工身份证、暂住证复印件,并交复印件给甲方。工程现场宿舍不得留宿三无

安装合同 篇5

  甲方:

  乙方:潢川利民科技路灯厂太阳能路灯厂

  甲方将阜康佳苑7号楼太阳能安装工程承包乙方负责施工。为了保证工程质量及明确双方责任,双方依照《中华人民共和国经济合同法》、《工程安全安装条例》的具体情况协商达成如下协议,共同遵守。

  一、施工地点,在阜康佳苑7号楼,施工时间为XXX结束。

  二、太阳能工程为22套,太阳能安装费用为4500.00元(大写:肆仟伍佰元),包括一切费用。工程结束以后,乙方经过试水、试压、调试,用户验收合格后,甲方付给乙方80%工程款,剩余工程款在试用一段时间后无问题,甲方全部付清余款。

  三、乙方在太阳能安装期间,必须要严格遵守工程安全技术规程,安装工人安全操作规程,消防条例和其他相关法规规范,防止发生安全事故。若发生一切安全事故、人员伤害等一切全部由乙方负责处理,并承担全部费用及相关法律一切责任。与甲方没有任何一点责任。

  四、乙方在施工期间,甲方须配合乙方施工,乙方一定要文明施工,

  与施工工地用方保持良好关系,如果双方施工期间违背合同条例,要拿出

  50%的违约赔偿给对方。

  五、未尽事宜,甲乙双方协商解决,协商不成由招远市人民法院裁决处理。

  六、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方:

  乙方:

  性价比高的一点的太阳能路灯还是建议到潢川利民科技路灯厂根据你的情况一对一的进行定制,定制的在同等质量下,价格是相对较为优惠的。

安装合同 篇6

  甲方:

  乙方:

  合同文件应能互相解释、互为说明,除合同协议书另有规定外,其组成部分和解释顺序如下: (a).合同中止、终止前洽商、变更等明确双方权利义务的会议纪要、补充协议等; (b).现行国家及有关规范、标准和其他有关技术资料、技术说明。

  上述文件应互为补充和解释,如有不清或互相矛盾之处,以上面所列顺序在前的为准。

  第一条工程概况:

  项目名称:

  项目地点:

  第二条产品的名称、规格、型号、数量和价格:合同总价¥ (小写)

  人民币 : (大写)

  合同总价包括各种配电箱的加工制作、配电箱的装卸、运输、堆放至招标单位指定

  地点、产品检测费、管理费、税金、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导及技术培训等所发生的一切费用。

  第三条交货地点:

  第四条交货时间:

  年月日提供配电箱,如有调整以甲方提供的日期为准。

  第五条产品质量要求

  5.1乙方必须按国家相关规范要求提供全部完整无损、全新的产品。

  5.2 产品质量取得ccee认证,符合iec、dgb08-20-98、gb-10063等相关国家及地方、 本行业标准。

  5.3. 产品质量以产品封样为准。

  5.4. 产品质量标准为优等品。

  5.5. 乙方承诺所供产品合格率为100%,若需方对产品质量发生异议时,以质量监督检验中心提供的检测报告结论为准。

  5.6.乙方负责提供供货产品明细材料清单,如:性能指标、检测及验收标准、品牌、产地、 规格型号、价格等。

  5.7.安装配件、其他辅材等采用国产优质产品,并以材料质量证明书为准。

  5.8. 箱体采用1.2mm厚的国产优质钢板制作,做好防腐处理,箱体采用白色的油漆,油漆工艺:喷塑,箱体至少保证二年内不出现生锈、漆膜脱落、龟裂等现象。

  5.9.微型断路器采用正泰品牌,电流表根据图纸设计型号采购。

  第六条

  第七条变更处理方法

  在本合同规定交货时间的10个工作日前,甲方如须改变所订产品的规格型号和数量及发货时间、到货时间,乙方只可对因规格型号和数量的变化而造成的价差调整合同金额,但不得就甲方的变更行为收取任何费用。

  第八条产品保修、补货约定

  8.1 产品保修期年,时间从甲方工程竣工验收之日起计。

  8.2 保修期因乙方产品质量出现的问题负责免费更换,乙方在接到甲方更换的要求后24小 时内进行更换本合同规定的质量要求的产品。否则甲方有权单方面选择其他单位的 产品,因此发生的费用由乙方负责。

  第九条 违约责任

  9.1合同签订后,除出现不可抗力的情况外,合同双方必须履行合同各项条款。倘若无法履 行合同时,违约者需向对方支付本合同总价的10%作为不能履行合同之赔偿。

  9.2乙方未按合同规定日期交货,乙方须支付甲方逾期部分货款总额每天千分之三的违约 金,并依法赔偿因此给甲方造成的损失,逾期交货超过10天的,甲方有权单方面终止合同。

  9.3因为产品质量问题致使没有一次性通过工程竣工验收的,乙方应立即无偿换货并在7天 内向甲方交送本合同规定的合格产品,向甲方支付未通过安装验收部分产品价款的5%违约金。乙方逾期10天未交送合格产品的,或者因为产品质量问题致使第二次没有通过安装验收的,甲方有权单方解除本合同,乙方应向甲方退还该部分不合格产品的货款,并支付该部分价款10%的违约金。

  9.4乙方依法承担因为产品质量问题而给甲方、第三方(包括但不限于施工人员及业主)造成的损失。

  9.5因为货物的包装、品种、型号、规格、包装、数量、质量问题致使未通过交货验收的, 视为没有交货;乙方提供的货物与甲方确定的样品不符,视为没有交货因此造成逾期交货的,按照本合同关于逾期交货的有关规定执行。

  9.6对因产品缺陷造成的人身、财产损害,乙方应根据《中华人民共和国产品质量法》等相 关法律规定赔偿。

  第十一条 甲、乙方双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方 通报不能履行或不能完成履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免除承担违约责任。

  第十二条 本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,协商不成时,向 本合同履行地有管辖权的人民法院提请诉讼。

  第十三条 本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按 本合同规定将货款结算以后终止。

  第十四条 本合同在执行期间,如有未尽事宜,经甲乙双方协商,签订补充协议,补充协 议与本合同具有同等法律效力。

  第十五条 本合同用中文书写,一式陆份,双方各执叁份,具同等效力,未尽事宜,协商 解决。

  甲方: 乙方:

  委托代理人: 委托代理人:

  签订日期:签订日期:

安装合同 篇7

  买方(甲方):内装饰有限公司

  卖方(乙方):市建邺区博世装饰材料销售中心

  甲方向乙方购买地毯用于 总部办公室精装 项目,根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲、乙双方本着诚实守信、平等互利和自愿的原则,经协商一致,特订立本合同,以兹共同遵守执行。

  第一条 产品的名称、品种、规格和质量

  1、产品的名称规格型号:详见乙方送样及附件项目材料表;

  2、产品的技术标准(包括质量要求):材料品质参照双方确认的样品,并满足业主方对地毯花纹及色泽的要求,乙方确认已充分了解甲方与业主单位所确认的地毯样品,并确保所供产品符合甲方和业主的要求;能满足现场施工要求,相关技术标准执行国家及行业相应规范要求。

  第二条 产品的数量和计量单位

  计量方法:

  1、供货的数量:由乙方自行前去现场实地测量以确定供货数量;

  2、计量单位及计算规则:供货数量依据以现场实铺的图示投影面积计算以m2 计量;

  第三条 产品的包装标准、包装物的提供与回收

  按乙方的包装标准执行;甲方有特殊要求的,按甲方的下列要求执行:不计价、不回收。

  第四条 产品的交付

  1、 交货方法,按下列第(1)项执行: (1)乙方送货;(2)乙方代办运输;(3)甲方自提自运。

  2、 运输方式,按下列第(1)执行: (1) 汽运;(2)铁路;(3)航空;(4)其它:

  3、 到货地点:

  4、 运费、装卸费、保险及其他费用的负担: 乙方负责并承担费用。

  5、 产品的交货单位: 甲方指定之施工现场负责汪宣南 。

  第五条 产品的交(提)货期限

  1、 全部货物供货期限从 年 月 日至 年 月 日,到货后2天内完成施工,甲方原因导致的交叉施工及场地无法施工则工期顺延;

  第六条 合同价款及付款

  1、暂定合同总价为小写: 大写:人民币

  2、供应单价:固定单价,上述供应单价包含完成技术要求的全部内容所需要的费用,以及全部货物运至工地指定地点的全部费用及成品安装费用,单价应包括但不限于材料费用、现场裁切安装费用、工人安装人工费、辅材费用、安装过程中的材料损耗、包装、防护、管理费、利润、税金以及货送到 的运费、卸货费用、保险费及提供安装技术指导所需费用等。

  3、付款方式: 预付款:合同签署,支付2万元作为乙方备料款。 进度付款及结算:货物到场并经甲方、业主、监理共同验收合格后(凭外观检验而无法检查的其他质量问题仍由乙方承担),支付至合同总价的80%,安装完成后按实际铺装面积结算,在乙方提供售后服务承诺书并开具全额税票后支付至结算价的95%,尾款5%作为质保完工一年后后支付。

  4、结算方式:结算数量按实际铺贴面积的图示投影面积计算,单价按合同单价执行;

  5、付款方式,按下列第(2)项执行: (1) 现金;(2)支票;(3)汇款。

  第七条 验收方法及质量异议

  按业主、甲方及监理工程师要求程序进行质量检查和报验。

  第八条 验收方法及质量异议

  1、甲方在验收中,如发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,在10天内向乙方出卖人提出书面异议(包括邮寄函件、传真、书面递交等),甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

  2、乙方在接到买受人书面异议后,应在3天内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

  第九条 违约责任

  1、甲、乙双方任何一方不履行合同义务,或履行义务不符合合同约定的,均构成违约,依法律规定及合同约定,违约方应向守约方承担违约责任,并赔偿守约方因此所受的损失。

  2、乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,乙方不能修理或者不能调换或退货的,按不能交货处理。

  3、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。

  4、乙方逾期交货的,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货款额的2%的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。

  5、甲方逾期付款的,应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款额乘以银行同期贷款利率的违约金。

  6、为保证工程的顺利进展,在乙方供货期间连续贰次出现质量问题经甲方指出并整改无果后或者乙方不予响应,买受人可另行指定合适材料供应商供应任何甲方认为合适的材料。

  第十条 不可抗力

  甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向其他两方通报不能履行合同的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

  第十一条 争议的解决方式

  本合同如发纠纷,甲、乙双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼解决。

  第十二条 其它

  1、询价函、乙方的报价资料及乙方的承诺作为本合同附件,合同文件的解释顺序以时间先后为准。

  2、此合同单价金额如遇政策调整或市场物价等因素调整,本合同单价金额不得调整。合同单价亦不会因为最后供货数量与暂定数量的差异、人工、物价、汇率及费率的变动而调整,及与该些调整相关的所有费用已包含在合同单价内。

  3、本合同一经签署,便具有法律效力,甲、乙双方应按合同严格执行,未经双方协商同意,不得随意变更或解除合同。

  4、本合同如有未尽事宜,需经双方另行协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。

  5、本合同一式四份,自双方签字盖章之日生效。

  甲方单位名称:(盖章) 乙方单位名称:(盖章)

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

安装合同 篇8

  甲方(需方):

  乙方(供方):

  根据《中华人民共和国合同法》有关规定,本着友好合作,诚实信用的原则,经甲 乙双方协商,就新风工程一致达成如下合同条款。

  一、设备型号及其价格详见附表

  二、合同价款及支付

  1小写金额( 83000 元)。本报价不含税,如需发票,按合同总金额8%的税赋征收税款。

  2.签定本合同时甲方一次性支付合同总款。

  3. 增项和变更部份按实际使用情况按时结算。

  三、运输方式:

  1. 乙方负责送货到甲方工地,运费已列入预算的乙方不再另行收取。

  四、工程进度

  1. 安装工期约为

  2. 如因甲方原因和其他非乙方因素造成工期延误,工期自动顺延。

  五、变更:

  1.合同实施过程中,如有变更,双方应另行签定变更协议书并附变更清单。

  2.变更合同及其附件有同等法律效力。

  六、甲方责任:

  1. 按合同规定的方式及时付款。

  2.负责协调施工现场与其他工种、小区物管之间的关系。

  3.负责办理必要的施工手续(包括施工出入证等),费用由甲方负责。

  4.系统设备没有调试交付使用前不能擅自使用。

  七、乙方责任:

  1.参照相关标准,按时、保质的完成安装、调试任务。

  2.乙方施工人员有责任爱护甲方的物品,严格按照施工流程操作,保证施工质量。保修 期内由乙方产品和施工质量造成甲方的经济损失,概由乙方赔偿。

  八、保修

  1.保修期为1年,包括相关零部件的更换,维护。保修期满后,乙方维修人员将收取零配件成本费用及人工费。

  九、其他

  1.本合同一式两份,双方各执一份,具同等法律效力;

  2.合同未尽事宜由双方协商解决,其内容作为本合同的附件与本合同具同等法律效力。

  3.__________________________________________________________________

  甲方: 开户行名称: 账号: 地址: 电话: 日期:

  乙方: 开户行名称: 账号: 地址: 电话: 日期:

【【精华】安装合同范文八篇】相关文章:

水电安装施工合同04-25

路灯安装施工合同04-22

施工电梯安装合同04-21

石材供货安装合同05-09

空调安装合同模板九篇05-17

制作安装合同模板五篇05-15

空调安装合同模板8篇05-09

【必备】安装合同模板八篇05-09

橱柜采购安装合同3篇05-10

水电安装施工合同15篇04-26