工程承包协议书

时间：2022-06-09 18:27:35 承包协议书我要投稿

工程承包协议书(15篇)

　　在充满活力，日益开放的今天，协议使用的情况越来越多，协议的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。我敢肯定，大部分人都对拟定协议很是头疼的，以下是小编收集整理的工程承包协议书，仅供参考，大家一起来看看吧。

工程承包协议书(15篇)

工程承包协议书1

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　乙方承包甲方香榭丽公馆建设项目土方工程挖运施工。依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实守信、互惠互利的原则，双方就土方挖运承包事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：香榭丽舍公馆项目土方工程

　　2、工程地点：兰州市城关区上徐家湾256-258#号

　　3、工程内容：现场内临时道路、施工道路土石方堆填、碾压、路面平整、基础土方开挖施工等，以及办理政府规定关于土方工程所需办理的所有相关手续。

　　二、合同工期

　　工程总工期为年月日至年月日

　　三、合同总价

　　1、合同单价：含乙方办理政府规定的关于土方工程所需的相关手续费，乙方一次性包干为元/方(该价格为一次性包干价格，无论现场开挖任何土质及砂石，均按此价格执行，甲乙双方不再产生任何经济签证及调整任何价格)。

　　2、工程量计量方法：

　　按甲乙双方现场复核测量各点标高测量具体土方工程量，待工程完工后确定最终工程量。

　　3、合同总价

　　合同总价待工程完工后，按甲乙双方实际审定的工程量乘以本合同约定的一次性包干价为最终总价款。

　　四、付款方式

　　1、经双方协商采用按合同总价的70%实物资产抵账和30%货币资金支付的结算方式。

　　2、乙方完成土方工程量的70%后，双方另行签订《房屋顶账协议》。

　　3、甲方顶账后剩余土方工程款，待乙方土方施工完成后60日内，甲方完成土方工程结算，经双方确认最终合同总价后由甲方酌情逐月支付予乙方。

　　4、如乙方所顶账房屋总价款超过双方确认的土方工程款，乙方需在接到甲方通知后十五日内向甲方补缴所顶账房屋差额部分房款或由甲方从乙方剩余土方工程款中一次性予以扣除。

　　五、甲、乙双方的责任及义务

　　1、乙方必须严格按照甲方的要求进行开挖及清运，服从甲方的管理，并按要求向施工单位无偿提供相关的技术资料。

　　2、乙方进入现场后，在乙方施工期间甲方将现场移交乙方进行管理，由于乙方现场管理期间所产生的偷盗及其他治安事件所造成的一切经济及法律责任均由乙方承担，与甲方无任何关系，如因乙方现场管理不善，导致甲方产生的经济损失均由乙方承担，甲方不需经乙方认可，可自行一次性从乙方的土方开挖工程款中予以扣除。

　　2、乙方在施工期间，应遵循国家的法律、法规，安全生产，并办理土方外运的相关手续，费用由乙方自理。由于乙方未办理相关手续或在土方开挖清运过程中，导致政府及相关部门罚款的，所产生的一切费用均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

　　3、乙方在土方开挖过程中，造成施工人员的人身安全及其他第三人安全事故，所造成的一切经济及法律责任均由乙方自行承担，与甲方无任何关系。

　　4、土方开挖、清运过程中，由乙方负责现场内及现场外临边道路清洁及环境保护等工作，所产生的费用由乙方自行承担，如因土方清运造成环保、城管等部门的处罚，由乙方自行承担一切罚款，甲方不承担任何责任。

　　5、乙方在施工过程中应小心施工，遇有市政及其他设施应做好保护措施，

　　6、甲方向乙方付款或办理抵房手续时，乙方须按甲方要求提供相应的建筑工程发票。否则，甲方不予付款。

　　7、乙方在开挖过程中，如需甲方提供电源、水源，乙方应自行负责联通，且承担由此所产生的各项水、电费用。

　　8、乙方在开挖工程中，如需挖除现场树木，必须经甲方同意后方可挖除，未经甲方同意，擅自挖除，由此所产生的一切经济损失均由乙方承担，甲方不需经乙方认可，可自行一次性从乙方土方开挖工程款中予以扣除。

　　9、如因乙方未按本合同约定承担相应的费用，导致甲方的经济损失，甲方不需经乙方认可，可自行一次性从乙方土方开挖工程款中予以扣除。

　　八、本协议未尽事宜双方协商后签订补充协议。与本合同具有同等法律效力。

　　九、本合同一式陆份，甲方执四份、乙方执两份。双方签字盖章后即可生效，工程完毕，工程款结清后自然失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程承包协议书2

　　房主人：（简称甲方）

　　承包负责人：（简称乙方）

　　甲方位于xxx县xx区修建私人房一座，现将建设楼房的主体工程包给乙方负责施工，为确保工程质量按时完工，分清双方责任，经双方协议商量同意，特签订如下协议：

　　1、承包方式：工程采取包工不包料形式，甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、铁钉、铁线、绑绳等不能再回收的材料均由甲方提供，乙方施工所用的各种机械设备，如搅拌机、搅浆机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。

　　2、工程内容：从±0。00以上连续完成甲方要求的主体框架结构，室内的抹灰，楼房高度以及前面部份式样，按城建设计图纸施工，室内按甲方设计要求建筑，包括厨房、卫生间布置制板。

　　3、工程质量：施工中要按规定进行，质量要求墙面平直，砖头缝满浆，梁柱要求垂直平整，强度够，钢筋两头弯角、筋一律弯够135角。

　　4、双方责任：施工过程中，如果甲方指导失误造成的一切损失，由甲方自理并赔偿乙方劳动损失，如乙方在施工过程中自己失误或安模支撑不牢造成塌落和扭曲被迫返工的由乙方赔偿所有材料损失，工程结算时从工程款扣除。

　　5、结算付款方式：工程结算按国家规定标准的实际建筑面积计算，甲方按每平方米建筑面积元计结算给乙方，全部工程结束验收合格后，全部结算付完工钱。

　　6、安全施工：乙方施工队伍的技术素质必须讲究，要安全文明施工，按规范施工，如在施工过程中出现质量事故、人身安全事故等均由乙方负责。

　　7、施工期：施工期间，要求在个月内完成主体全部承包工程。

　　8、本协议如有不尽事宜，双方共同协商解决或按合同法处理。

　　9、本协议一式两份，甲方、乙方各执一份，双方签字生效。工程结束验收合格，结清工程款后自行终止。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

工程承包协议书3

　　项目经理部（以下简称甲方）

　　施工队（以下简称乙方）

　　为加快本项目施工进度，确保工程按期竣工，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商，签订本操作层施工协议书，以兹共同遵守。

　　第一条：工程项目

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程范围：

　　第二条：工程数量

　　根据本项目施工图纸、技术规范（包括变更图纸、变更通知等）有关资料要求进行施工，按实际完成的、经甲方工程部和合同部书面复核认可的、乙方认可的数量为依据。

　　第三条：承包方式

　　本工程实行工程量清单报价形式，具体见附表“工程量清单”；

　　第四条：合同造价

　　1、本合同实行总价承包，合同执行期内单价不予调整。

　　2、合同总价：

　　3、支付方式：

　　合同签订后工人机具进场后5天内支付10%（扣除保证金2万元）

　　春节前3天依照现场实际发生的工资单支付前期的人工工资

　　工程完成工程量的60%时可支付40%

　　工程完成工程量的80%时支付30%

　　工程结束并验收合格后支付15%（并退还保证金）

　　剩余的5%作为质保金一年后支付

　　第五条：合同工期

　　本合同工期为天，从年月日至年月日止。

　　第六条、工程预付款

　　本工程无预付款。

　　第七条：税金

　　本工程的所有工程税费由乙方承担，甲方代扣代缴。

　　第八条：结算支付程序

　　一、乙方应列出已完工程数量和必要的详细文字说明，完善签字手续后，提交甲方项目部，由项目部经理及有关人员核实。

　　二、项目部经理及有关人员接到原始的结算资料后办理结算，并且要求乙方将结算数量予以确认，乙方接到通知后应及时办理结算。

　　三、工程结算

　　1、中间结算

　　（1）乙方应及时办理与变更有关的原始资料的整理、签认工作。

　　（2）财务部在支付工程款时，项目部经理应扣除乙方的罚款费用及相关款项，依据结算单支付剩余工程款。

　　2、完工结算：

　　乙方办理完工结算应当具备以下条件：

　　（1）按合同要求完成了所有工程；

　　（2）该工程经业主验收合格；

　　（3）已清理其属下所有劳务人员工资后；

　　（4）已办理退场手续；

　　具备以上条件后，甲乙双方签订退场协议，办理完工结算，财务部根据项目部提供的结算单支付除保留金外的工程款。

　　3、最终结算：

　　由甲方财务部通知乙方办理有关保留金的支付手续。

　　第九条：工程进度

　　1、乙方应按照合同要求，积极组织本项目所需的人员、机械设备等进场，经甲方对进场人员、设备、仪器审查合格，双方签订确认书后合同生效，方可开工。

　　2、乙方按照经甲方批准的施工组织设计方案及单项工程施工方案积极组织本工程的施工，按期保质保量完成任务。

　　3、在施工过程中发现乙方有下列情形之一的，甲方有权单方减少乙方合同工程量或者解除合同，并有权将其清理出场，由此所造成的一切损失（包括另寻施工单位的进场费及赶工费）均由乙方全额承担：

　　（1）在日内无力完成任务或达不到月均衡生产能力（均衡生产能力是指工程量与总工期平均完成工程量）；

　　（2）存在严重的质量问题；

　　（3）内部管理混乱，影响施工组织和进度的；

　　（4）严重侵害甲方企业利益或损害甲方市场声誉的。

　　第十条：工程质量

　　一、乙方必须对本工程和甲方负责，严格按照技术规范要求及设计图纸，精心组织、科学施工，达到业主要求的质量等级标准（由业主、监理工程师对该工程下发的指令、命令、通知等均对乙方有效），服从甲方有关管理人员及驻地监理工程师的监督、指导，做好现场施工的原始记录及相应资料的报验工作。如因乙方原因造成工程返工，由此所发生的一切费用均由乙方自行承担。

　　二、乙方应按验收评定标准，对分项工程、分部工程和单位工程进行质量自检评定，并将评定结果及时交甲方检查并报验。

　　三、工程质量应满足业主及甲方的要求，未能达到业主及甲方满意的工程，采取返工、返修或报废的方式处理，由此造成的一切损失均由乙方承担。

　　四、分项工程合格品率为100%；单位工程交、竣工验收合格品率：100%；

　　重大质量责任事故0案次。

　　第十一条：材料供应

　　一、甲方供应的材料有：主材及附材

　　以上材料由甲方提供到甲方项目施工指定地点后，由乙方自提。如材料浪费，项目部应对浪费材料进行评估，浪费材料由乙方承担，财务部在支付乙方工程款时有权扣回。

　　二、除甲方供应材料外的其他所需工具耗材乙方可自行采购，但用于永久性工程的所有材料质量必须符合业主及甲方的技术规范要求，且须经甲方验收合格，签订确认书，由监理工程师同意后方可用于本工程。

　　三、乙方领料人员必须是乙方的法定代表人或其书面授权委托且说明委托权限的专门人员，对非乙方法定代表人且没有办理书面授权委托或者委托权限不明的人员，甲方拒绝办理材料领用事宜。

　　第十二条：甲方的权利和义务

　　一、为乙方提供相关的施工图纸二套，施工记录、试验、竣工资料表格格式各一份，项目技术部门提供施工技术规范供乙方查阅。

　　二、合同生效后，甲方根据项目工程进度安排及时间向乙方移交工程施工区段。

　　三、甲方委派刘国安为现场工程师，现场工程师有权根据项目技术规范的标准要求，对乙方的工程进度、工程质量和安全等进行监督检查。

　　四、甲方有权根据工程进度的要求对乙方人员、机械设备、测量检测设备等进行统一调配。

　　五、甲方应按乙方提供的书面材料领用计划及时供应材料。

　　六、组织对已完成工程项目的再验收。

　　七、及时结算工程款。

　　第十三条：乙方的权利和义务

　　一、乙方委派必须自始至终坚守工地，亲自指挥施工生产。

　　二、乙方不得将本合同工程分包、转包。如发现此类情况，一经核实，甲方有权对乙方的工程量进行调减或者解除合同，由此引起的一切损失由乙方自行承担。

　　三、乙方在施工中要严格执行业主及甲方规定的工序报验制度。每道工序完工后，只有在取得现场工程师的签认后，方可转入下道工序的施工；施工中若发生质量事故时，乙方必须立即报告甲方现场工程师，并及时提出处理措施，在取得监理工程师同意后，即应组织力量自费进行返工、返修。

　　四、施工中若发生变更设计，乙方应积极予以配合，不得拒绝，此类变更不影响乙方对协议所应承担的责任和义务。

　　五、乙方应及时办理结算。

　　六、乙方应承担其出入现场所需的专用或临时的一切通行费用，并有义务为在甲方其它合同区域施工的施工队伍提供施工便利。

　　九、非甲方过失引起的（包括自然气候条件和建设单位的原因如征地等引起的误工、闲置损失等）一切费用损失和责任，均由乙方承担，并对甲方该工程项目负责到底。

　　九、乙方负责各个工种的协调，因乙方单方面原因引起的纠纷，由乙方自行承担，与甲方无关。

　　十、遵守国家法律、法令及规章制度。

　　十一、乙方的主要管理人员应书面上报甲方予以认可，中途更换时，必须经甲方同意，未经甲方同意不得随意更换人员。

　　第十四条：违约责任

　　乙方不履行合同义务或者不适当履行合同义务构成违约的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付合同总价20%的违约金。

　　第十五条：安全生产、文明施工

　　一、乙方应遵守国家安全生产法律、法令及规章制度。

　　二、乙方应建立内部安全管理组织机构，设立专职人员，健全安全规章制度，完善安全操作规程。保护好施工环境，牢牢树立“安全第一”的思想，并经常进行安全教育。因各种原因发生的安全事故所造成的一切损失由乙方承担。

　　三、乙方必须保证工程完工后物净料清，施工场内材料、机械设备摆放整齐，随时保证施工便道畅通无阻；施工期间，不合格材料不能堆放在施工现场。

　　四、乙方必须对其现场施工人员、设备及财产的安全负一切责任。在施工及材料搬运等过程中发生的一切人身伤残、死亡、财产损失、损害及意外事故等均由乙方承担、与甲方无任何关系。

　　五、乙方的主要管理人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩带岗位标帜，未经甲方同意，不得随意更换。

　　第十六条：费用的变更及索赔问题

　　一、本项目单价在施工期间不予调整。

　　二、对由于变更设计引起的费用调整，在业主认可并批复的情况下按以下原则进行：

　　1、工程量的增减，执行原单价，调整总价。

　　2、工程项目增加，甲方可以按同类工程项目的合同单价予以结算。

　　三、工程变更及索赔的原则是：乙方必须承担甲方的风险。各工序之间的衔接不得作为费用索赔的依据。

　　第十七条：争议的解决方法

　　因履行本协议所引起的一切争议，甲乙双方应当在诚实信用原则的基础上进行协商解决。

　　如协议不成进行诉讼，由本协议签订地人民法院管辖。

　　第十八条：其它事宜

　　一、乙方跟任何第三方所签订的经济及其它合同，其权利义务均由乙方自己承担，甲方不承担任何责任。

　　二、如因乙方与地方单位或个人之间的欠款等争议不及时处理，地方单位或个人持有效债务凭证向甲方要求赔偿或协助扣留款项的，甲方有权随时从应付乙方的款项中扣除。

　　三、其它未定事宜发生后，双方根据协议精神对具体情况协商解决，并签订补充协议。

　　四、本协议经甲乙双方签字盖章并签订确认书后生效，（协议须双方法定代表人或者委托代理人逐页小签），工程竣工、完工结算后自行终止。

　　五、合同内容若有更改，必须由甲乙双方签订补充协议，并由双方法定代表人或者委托代理人签字盖章。

　　六、本协议一式三分，甲方两份、乙方一份。

　　甲方（盖章）乙方（盖章）

　　甲方法定代表人：乙方法定代表人：

　　（或授权代理人）（或授权代理人）

　　签订时间：年月日

工程承包协议书4

　　发包方：鹿邑涡之阳府邸（以下简称发包方）

　　承包方：（以下简称承包方）

　　为了明确双方的责、权、利关系，结合本工程的实际情况，经双方充分友好协商达成如下协议条款，共同遵照执行。

　　一、工程概况:

　　1、工程名称：鹿邑涡之阳府邸

　　2、工程地点：

　　3、施工工期：放线后开始挖土当日起计算工期，至合同约定全部工作完成止共天；其中正负零以下天，正负零以上标准层每层天，屋面层天，大清包总工期为。（注：总承包合同工期为日历天。开工日期：xx年月日，竣工日期：20 年月日）

　　4、质量要求：符合施工图纸设计及规范要求，保证达到基础、主体合同结构标准。

　　5、安全目标：根据安全文明施工有关标准规定施工，按安全文明施工标准要求组织施工队伍。

　　二、承包方式：主体劳务大清包

　　三、工程承包内容：

　　1、鹿邑涡之阳府邸施工图所包含的土方开挖和回填工程、基础工程、主体结构全部施工内容（其中不包括：外墙外保温、防水工程）。所有用于以上施工内容的人工由承包方负责。其中基础结构和主体结构砼构件必须达到合格的要求。

　　2、设计施工图纸及图纸会审纪要所示内容、设计变更、工作联系单、工程会议纪要、施工组织措施所包括的工作内容。

　　3、配合其它承包方进行的预埋件、预留洞口及封堵。

　　4、按规范规定应考虑的施工脚手架、安全围栏，安全通道，工程周边或空间安全防护脚手架；“四口”、“五临边”防护工作，施工现场的安全标志的设立等均由承包人负责。主体工程施工完毕后，承包人须将外墙防护架留下待工程结束时，经发包人同意后承包人方可将外墙防护架拆除（实际情况由发承包双方协调处理）。

　　5、分项工程完成后及每道工序施工后的建筑垃圾及生活垃圾清理并按指定地点堆放（外运由发包人负责），承包人负责整个施工现场的安全文明施工管理工作，必须保证施工现场的整洁、卫生，同时承包人应做好施工现场保卫工作。

　　6、发包方现场合理工作指令。

　　7、全部土方开挖及土方回填工作均由承包人承担。

　　8、包含因雨、雪造成的施工现场积水的排除。

　　9、人防防护门、地下室侧墙防水保护层、遇水膨胀止水条、止水钢板均由发包人负责。

　　四、承包范围及内内容

　　1、发包方供应用于本工程的主要材料（钢材、混凝土、砂、石、砖、砌块、人防门、遇水膨胀止水条、止水钢板、地下室侧墙防水保护层），包机械设备（塔吊、垂直运输设备、钢筋、木工、混凝土工所用全部机械、混凝土输送泵、施工电梯与主楼连接防护门、电梯井防护设施等），管理费。用于本工程的小型材料及周转材料均在承包范围内。（如：对拉丝、植筋胶、塔吊预埋件、电焊条、铁丝、铁钉、扎丝、钢锯条、麻线、扫帚、草袋、海绵、胶带、线锤、照明灯管、冲击钻头、棉纱头、机油、纱布、螺钉、钢丝、防水胶布、绝缘胶带、破布、防锈漆、麻绳、长短自攻丝、生胶带、报纸、黄胶带、pvc胶水、砂轮片、金刚片、螺帽、施工规范规定的措施用料，其他低值易耗品等承包方承包范围内所需的小型材料等）。

　　2、承包方包周转材料（模板、木方、钢管、扣件等）、包小型材料（除主材、地材）、包工期、包安全、包文明施工、包工完场清、包限额领料及消耗、包常用工具等。

　　五、施工工期

　　1、本工程开工至竣工时间；按发包方审批的网络计划为准。天数为日历天（发包原因造成的经书面签认后工期顺延，同时，发包方承担相关费用）。

　　2、按制定的阶段性工期或分部分项如摸板安拆、钢筋成型绑扎、混凝土浇筑和文明施工等工期、当承包方必须在发包指令时间（非承包原因除外）内按质按期限完成时，。承包方施工过程中，当一个流水施工段（层）的摸板拆除后，承包方必须在3天内将该施工段建筑材料或建筑垃圾清理归堆完毕，并将建筑垃圾运至发包方指定地点。

　　3、为确保工期，承包方必须配备足够的管理人员和技术人员，并将名单、职务、岗位等书面报发包方一份。如果承包方不能满足工程的施工需要造成的工期延误、质量下降，发包方将在不受理延长工期和停工损失的前提下责令承包方停止整顿。若整顿后无明显效果，发包方有权终止合同，直至将承包方清退出场，由此发生的实际损失费用，承包方无条件承担。

　　4、遇到下列情况之一者，经发包方审核批准后，工期可做调整：

　　①重大设计变更（指设计功能改变等）；

　　②不可抗力（下雨、下雪、地震、台风、沙尘暴等）；

　　③发包方同意顺延工期的其他情况，承包方在上述情况发生后5天内，就延误内容向发包方提出报告，发包方据以确认答复后，工期予以延误。

　　六、工期、质量、安全与验收

　　1、如因发包方因图纸变更、材料不到位造成工程未影响工期，工期相应顺延，发包方应给予承包方合理的补偿（机械、管理人员费用）。

　　2、如因承包方劳动力、质量等人为因素不能按期开工或中途停工、窝工，由此延误的工期不予顺延，同时发包方保留索赔的权利。

　　3、如该工程施工过程中发生安全事故，造成人员伤害及财产损失的，发承包双方各自承担自己的人员及财产损失，不承担对方的人员及财产损失。

　　4、工程质量标准：基础分部、主体分部按均为合格（以质检部门评定的等级为准）。

　　5、承包方在施工期间应认真按照施工图纸、施工规范、验收标准、设计要求以及发包方依据合同发出的指令施工，随时接受发包方代表及委派人员的检查，并为检查提供便利条件，并按照发包方代表及委派人员在检查过程中的要求进行返工返修，对于返工返修的项目，承包方无条件的进行，由此所引起的经济支付由承包方承担（不属于承包方责任的由责任方承担）。

　　6、双方对工程质量有争议，应有上级质量监督部门协调解决。

　　7、隐蔽工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款约定的中间验收部分，承包方自检后，在隐蔽和中间验收24小时前通知发包方代表及监理参加。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，承包方在限定时间内返修，再次验收直到合格为止。

　　8、当主体工程施工至一定阶段，一般装饰（含砌筑）工程施工开始前，必须由发包方、监理、承包方共同对已完成主体工程按规范进行主体结构验收工作，若超出规范允许的偏差，承包方必须在发包方指令时间内及时修整完成，如逾期未完成或不执行，发包方有权进行相应责令整改措施。

　　9、工程质量符合国家质量验收标准，验收24小时后，发包方代表、监理不在验收记录上签字，承包方不能进行隐蔽或继续施工。

　　10、发包方就指派现场工程师及管理人员对承包方违反发包方所制定的各项规章制度，有权对承包方相关人员在相应时间内做出责令整改。

　　11、工程完工后，承包方应按国家和本省（市）工程竣工的有关规定，向发包方提出工程验收申请。发包方在收到承包方竣工验收报告后2天内组织业主、设计、质检站及地方主管部门验收，承包方应负责完成本合同承包范围内质检站或地方主观部门在验收过程中提出的各项整改，并承担整改费用（承包方原因造成）。

　　七、工程款支付、单价及结算方式

　　1、结算：发包方对承包方实行市场价承包。承包的责任主体是合同签订的当事人，承包方当事人必须保证工人工资的按时支付，必须保证施工期间工人的各项安全防护和福利待遇符合要求。

　　2、结算单价：按建筑面积每平方元结算，此价格包括承包方用于本工程的全部工人工资、劳动保护、相关福利、应得利润、材料、临时设施建设（项目管理用房、工人宿舍、场地硬化）、等本合同约定的全部范围。建筑面积的计算方法：按《河南省现行定额的计算规则（xx年版）》为准计算。本工程建筑面积约为：平方，总价为：元，结算时以审核后的实际建筑面积计算为准。

　　本工程承包范围内不出现计时工，如属承包范围之外无法施行计件承包，或者发包方临时安排的其它工作，按计时计算（计时工以现场项目经理的签字为准），结算时按元/工日。

　　承包方最终结算时凭正规预算书报送到发包方相应职能部门，经甲方预算人员核对项目经理审核后生效。

　　3、实际结算：超过设计图纸以外的建筑面积，应国家相应的人工费用进行补偿。

　　4、付款办法：以审核后的建筑面积及已完工程量为依据，分如下阶段进度付款。其中：进场先预付生活费5—10万。基础完成支付总价的15%。主体单层5日内支付总价的70%。主体结构6层封顶后5日内支付，按总工程款 80% 支付；主体结构全部封顶且出屋顶部分（楼梯间等屋顶以上构件）完工后 10日内支付至总价的 90% 支付；竣工验收后15日内支付至总价的100%。

　　5、因承包方原因造成业主对发包方的罚款由承包方承担，施工过程中的各项罚款，应在同期进度款中计算扣除。

　　6、本工程进度款支付均以银行转账方式支付，概不支付现金。承包方开具相应票。据

　　八、双方责任

　　1、发包方责任

　　1）发包方负责监督承包方管理人员对进场操作人员进行场前的安全、质量、法律、法规等知识教育，负责施工组织、技术、质量、安全等方面管理的交底，负责现场甲方所供材料的协调。

　　2）负责组织图纸会审,工程验收提供施工图纸及有关施工方面的技术参数.

　　3）负责供应工程主要材料、协调地方的公共关系。

　　4）协调承包方办理地方有关暂住治安等手续。

　　5）施工及生活用水负责接入生活区及施工现场内，施工用电总配电箱接至施工现场。给水总阀门及总配电箱后的水管、电线箱均由发包方负责。临时用电需达到市安检站要求，达到三级配电二级保护，一机一闸一保护，承包方严格按安全操作规程接入。

　　6）督促承包方全面履行本合同，指导、监督、检查承包方对工期、质量、安全、文明施工等方面的工作，承包方应给予积极配合和支持，对达不到规定要求的，发包方提出限期整改，并督促完善为止，因上述因素给发包方造成损失者，承发包方协调处理。

　　7）因发包方原因造成返工经书面签认后，补偿相应人工费。

　　8）发包方负责向承包方下达施工生产、作业计划。检查和监督承包方的施工进度和施工质量。

　　9）发包方负责施工过程中的技术资料汇总、质量、安全监督和检查；负责工程的竣工验收。

　　10）发包方承担施工用水电费，无故浪费由承包方自理。生活区用电费用承包方自理。

　　2、承包方责任：

　　1）对发包方供应的材料发包方负责验收、检测、实验，并有合格的复试合格报告，为建立健全材料计划管理，发包方须设专职材料负责人一名进场时由承包方办理委托书，以便统一负责材料计划和办理领（退）料手续。造成实际工期延误和经济损失均由发包方自行承担。

　　2）现场施工时，尤其在浇捣混凝土时，承包方在现场除有专业班组负责人外还必须有跟班总负责人，以便现场总协调管理。

　　3）施工过程中的测量放线工作、标高控制工作、质量控制、进度控制、安全文明管理等均由承包人负责，且必须满足发包方的要求。

　　九、合同的解除

　　具有下列情况之一的，发包方可解除合同：

　　1、承包方在施工过程中，发现不符合施工规范要求的。

　　2、承包方违反合同约定或不履行合同的。

　　3、承包方不服从发包方正确的管理和安排，不能保证施工安全、质量、施工进度无视施工纪律的。

　　4、承包方严重违反发包方的规章制度和劳动纪律的。

　　5、承包方无视安全操作规定、安全防护不到位，存在较大安全隐患，拒不整改者。

　　具有下列之一的，承包方可解除合同

　　1、发包方不履行合同或违反国家法律、法规、侵犯承包方合法权益的。

　　2、发包方无视安全防护措施，劳动安全防护措施，劳动安全卫生条件恶劣和生活住宿无法保证，严重危害乙方人员人身安全和健康的。

　　以上任何一方解除合同时，必须提前七天通知对方。

　　十、安全文明施工

　　1、承包方应向发包方提供有关安全生产的管理规程及有关资格证，包括：

　　☆ 安全生产操作规程

　　☆ 特种作业人员操作许可证

　　☆ 危险设备、危险作业操作管理规定

　　2、承包方对所负责施工区域内的安全生产管负全过程管理责任。

　　3、由发包方提供的材料应保证材料质量符合规范要求，承包方在接收前应认真验收核对，确认无误后在验收单上签字。如在使用过程中因材料质量原因导致事故发生，均有责任方承担相应责任和费用。

　　4、承包方进场后，应及时建立安全保证体系，明确安全主管人员，并接受发包方的管理和监督。

　　5、发包方有权对承包方存在的“三违”作业情况进行处罚，承包方应无条件接受。不管承包方是否签字，罚款必须全额从工程款中扣除。

　　7、发包方有权组织、监督承包方落实的防护措施，开展安全达标活动。要做到防护的严密化、规范化、程序化、标准化。

　　8、承包方所有进入现场人员劳保用品要佩带齐全，实行强制性佩带，不佩带者，发包方有权给予处罚。承包方的特种作业人员要持证上岗。

　　9、承包方如在施工中发生伤亡事故，要按“四不放过”原则严肃处理，并有责任方承担费用。

　　10、承包方必须建立班前五分钟安全交底、检查等安全活动制度，并按时填写安全活动记录。

　　11、承包方应按国家及省市安全条例规定组织施工，防止一切安全事故发生，因承包方原因发生的一切伤亡事故均有承包方承担费用，发包方不承担任何责任及费用。

　　12、承包方对所负责的施工区域内的安全生产负全过程管理责任。

　　13、全生产、文明施工按发包方与业主签订的《安全文明施工责任合同》执行。安全生产、文明施工及各项配合达不到发包方要求的，必须立即停工纠正至合格。

　　14、安全防护细则：

　　1、临边防护：认真做好四口中、五临边的护护工作，电梯井门均采用50*50角钢丝网焊接膨胀法螺栓固定，电梯井道每2层铺设水平安全网一道，每4层做一次硬性防护；公共楼间需要要求搭设防护栏杆，高度不低于0.9m；施工电梯口需安装外开关，保证每层能够安全关闭；施工通道口需按要求搭设安全通道，并悬挂安全警示标志；阳台、窗洞口均需搭设防护栏杆两道，第一道距地30cm，第二道距地110cm，并刷黄黑相间油漆。

　　2、外架搭设要求，外脚手架钢管均需油漆，立杆间距不大于1.5m，水平杆间距不大于1.8m，剪力撑按《外脚手架搭设本规范》设置，防护网均需采用阻燃、密目网型（如市安检站有指定要求或定点采购者需购买指定产品）；水平防护网需桉要求每3层设置一道；如用悬挑外架均需用16#工字钢或槽钢悬挑；每四层（或10米）外架需做一次硬性防护，均需满铺竹耙或荆耙一道。

　　3、钢筋厂地需按要求分类堆放，并按要求悬挂标示牌。

　　4、施工机械设备、搭吊、施工电梯均需桉要求悬挂安全操作规程及安全操作警示标志。

　　5、施工塔吊及施工电梯需有专业操作司机操作，并持证上岗。并建立机械定期检修台账。

　　6、施工现场需保持整洁有序每天专人打扫、清理，垃圾堆放至垃圾池。

　　十一、约定的其它事项

　　1、在施工区域内，如发生寻衅滋事、打架、斗殴、盗窃等恶性意外事件，承发包双方应积极协调处理。事态严重违法则移交公安部门处理（发包方应尽力保障承包方的权益）。

　　2、本合同履行过程中，因工程施工需要引起的工程设计变更及工程量的增减，以发包方给承包方的书面通知及说明为准。

　　3、如果施工中承包方不配合发包方管理人员管理，发包方有权要求停工。

　　4、现场生活用各类燃料及生活区临时用电线路安装均由承包方自行承担解决。承包方生活区用电挂表计量，费用由承包方承担。

　　5、承包方针对本项目需委派专职管理人员：

　　施工队长一名，姓名：工作职责：。

　　水电班组组长，姓名：工作职责：。

　　钢筋班组组长，姓名：工作职责：。

　　木工班组组长，姓名：工作职责：。

　　泥工班组组长，姓名：工作职责：。

　　以上项目管理人员不准随意更换，每周工地办公不少于５天，发包方办公室签到。项目未竣工前，未经发包方项目经理同意不准私自调离以上管理人员。

　　6、由于发包方原因造成施工连续停工15天以内发包方不承担任何费用，超过15天发包方承担超出天数的小型机械、管理人员生活成本费用的50%

　　十三、附则

　　1、本合同自双方签认盖章后生效，合同内容履行完后失效。

　　2、本合同未尽事意，双方本着实事求是的原则协商解决。

　　3、本合同一式三份，发包人二份承包人一份。

　　发包方代表：承包方代表：

　　日期： xx年月日日期：xx年月日

　　开户行：

　　账号：

工程承包协议书5

　　甲方：

　　乙方：

　　工程地点：xxxx花园接待中心

　　甲、乙双方就甲方的涂料工程，由乙方负责施工的有关事宜达成如下协议：

　　乙方必须按照甲方和施工标准、验收标准和工艺要求在规定的工期内进行施工。乙方必须听从甲方有关负责人和合理要求，做到保质保量。

　　承包方式：包工包料单价元/㎡，施工面积约㎡。按实际面积结算。

　　此价格为包工料单价（不含税金），施工内容及程序：

　　1、乙方按甲方指定工序纹理进行施工，面漆颜色用白色水性金属漆。双方确定施工纹理及颜色后不得更改，特殊情况再另行协商。甲方有义务为乙方提供施工所需条件，如水、电、脚手架等。

　　2、乙方施工程序：刮腻子肌理底漆。面漆、甲方确定后应提前天通知乙方，以便乙方备货及安排人员。

　　3、甲方以涂装工序及质量进行工程验收。

　　4、乙方施工完毕后在验收前甲方有义务保护乙方完工的施工面；如有污染或损坏甲方自行修复。或令作商议。

　　5、付款方式：本协议签定时甲方应预付给乙方作为工程预付款，腻子刮完打磨完整付，在肌理施工完毕后甲方付工程款；颜色完工验收合格付工程款。

　　补充：乙方在正常施工条件下（如无拖欠工程款和不可抗拒的自然因素下）确保在年月日完工。如延期乙方付工程款的滞纳金给甲方。

　　6、本协议一式二份，双方各持一份。自签定之日起生效。如有其他事宜双方另行协商。本协议工程款付清后自动失效。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　联系电话：联系电话：

　　签定日期：签定日期：

工程承包协议书6

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　经甲乙双方友好协商，甲方现将千百汇智能产业园项目3#厂房土方工程分包给乙方施工，双方达成如下协议：

　　一、承包方式：包工包机械

　　二、承包内容：

　　1、施工内容：单位工程所有需要的挖土、还土、室内外平整，机械自重一遍压实，以及多余土方外出与不足土方调进。

　　2、场内调运，乙方须确保扬尘控制到位，如因乙方施工产生场内扬尘，一切处罚费用均由乙方负责，同时要保持场内干道的清洁。

　　3、其他：自行做好甲方施工现场要求的各项文明施工。

　　三、安全生产、文明施工

　　1、杜绝死亡事故和重伤事故。

　　2、建立本单位的安全生产责任制度，层层签定安全生产责任状，责任到人。

　　3、按国家规定建立安全管理机构和配备安全管理人员，安全管理人员持证上岗，安全管理人员必须是队伍中最先进场和最后退场的人员

　　4、队伍进场前，向甲方提供全体施工人员的名册信息、全体施工人员接受安全教育情况台帐、特种作业人员上岗证原件和复印件。队伍进场后，调出和调进人员要事先向甲方上报;(特种作业人员上岗证年审到期，必须提前组织人员年审)

　　5、按要求给施工人员配备合格的劳动防护用品，对高处作业人员配好安全带，给每个施工人员配备上正式编号的合格安全帽。

　　6、建立本单位的安全检查制度，参加甲方组织的周检查和紧急情况下的安全检查，每天进行安全巡查，发现重大安全隐患，要立即及时向甲方报告;负责组织对甲方，业主，监理整改通知单上提出的问题进行整改，直至隐患消除或得到有效控制，并在要求的时间向甲方反馈整改情况。

　　7、建立本单位的安全教育制度。负责组织对工人进行班组安全教育。内容包括:强制性标准、操作规程和项目规章制度、事故案例，正确使用安全防护用具、机械设备等。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。未进行过三级安全教育的人员不得进入施工现场。按时进行季节变换的安全教育，及时进行变换工作岗位人员的安全教育，细致进行节假日安全教育。

　　8、负责根据甲方施工组织设计的要求，编制本单位的紧急情况下的应急预案，并组织进行演练。

　　9、足额使用安全措施费用，按照甲方的要求和施工现场的具体情况搞好安全防护;

　　10、参加甲方组织的安全例会，认真贯彻会议做出的决定，接受甲方的指挥和监督。

　　11、搭拆大型设备、脚手架和吊必须安排有专业资质的作业队伍进行，搭拆前编制安全专项施工方案、进行安全技术交底;搭设中划定安全防护半径、进行周边防护、安排专人监护。

　　12、对自带的施工机械按规定要求的时间进行验收、保养和维修。对甲方提供的设备有要求按规定保养和维修的权利;

　　13、发生交叉作业时在施工前，要与有交叉作业的其他队伍签订交叉作业安全生产协议。

　　14、在容易发生火灾的施工部位需动火作业时，要到甲方开动火证，并采取有效的防护措施，配置灭火器、安排防火人员。

　　15、组织开展班前安全活动。班组长每天组织班组人员活动，活动要有针对性，要有活动记录;

　　16、不得在在建的建筑物内布置工人宿舍。

　　17、由专业电工统一在临建区内布线和安装用电设施，严禁私拉乱接电线。

　　18、职工食堂必须取得卫生许可证。炊事员持健康证上岗，饭菜留样，防止食物中毒。

　　19、要指定有经验的职工负责新入场工人的安全监护工作，老职工要每天对新工人进行提醒，告之应当注意的事项，时间不少于半年。

　　20、要服从甲方管理人员和安全监督人员的管理。(乙方进场后必须及时办理职工保险)。

　　四、质量：施工中严格按甲方施工现场施工员的标准施工。

　　五、工期：从开挖开始，开挖工期在2天内完成，人员、设备灵活调整，后续还土与平整严格按甲方要求，确保甲方要求的总工期，延期按2000元/天处罚。

　　六、合同价款结算：

　　1、结算方式：挖土、还土、室内外平整，机械自重一遍压实，按实际挖土量15(9)元/m3计，场内外车辆调运土方按20(13.5)元/m3计，该价格包括人工费、材料费(乙方合同应供)、机械费(包括机械进退场费)、管理费、利润、文明施工费、加班费、开票费等一切承包范围内的相关费用。另，2020-05-14前所用220型挖机所耗机械费均不再计算，均含在总承包价内。

　　如因乙方原因，如：工期拖延、质量难以保证、安全不服从管理等，甲方有权中止合同，安排其他班组进场施工，并要求乙方退场，乙方退场一个月后，乙方自愿按完成工程量的80%作为全部工程款结算。

　　2、付款方法：每个单位工程完成后的第三个月按完成工程量的60%发放，至最后一个单体工程结束的当年年底付完成工程量的85%，余款在工程竣工验收合格后一年后结清。

　　3、乙方必须每月足额发施工人员工资，否则一切责任由承包人负责。

　　七、合同生效与终止

　　双方代表签字、盖章或按手印即生效。所有工程款结清后，本合同终止。由于不可抗力因素造成合同无法继续履行(不可抗力指：政策和法律法规变动、地震、自然灾害等)双方应互免责任，损失各自承担。

　　本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。

　　甲方：

　　乙方：

工程承包协议书7

　　甲方：

　　乙方：

　　为确保贵州民族学院教学综合楼工程顺利进展，明确甲乙双方的职责本着平等友好，互利、互惠诚实信用的原则，经双方协商特订立如下协议条款，望双方共同遵守执行。

　　一、进场须知：

　　进入施工现场严格按照国家法律，法规及上级部门有关规范、规定执行、服从公司及项目部管理人员统一安排、调配。

　　二、交通工具：挖机、运输汽车、推土机等机械均由乙方负责承担，确保道路清洁卫生，淤泥及时清理干净。

　　三工程进度：

　　积极配合施工单位所安排的进度计划，如未按甲方要求及时配合，延迟一天罚款处理。

　　四安全生产：

　　安全生产、人人有责，施工作业时挖机必须由专人负责开机，并现场配备人员指挥确保安全生产，杜绝事故发生，严格按有关规定作业，如乙方违规作业发生安全事故一切责任费用均由乙方承担。

　　五付款方式：

　　土方量按实际挖运方量计算12元/m完工后付70%(在下个月发放工资时支付)余款待六个月后付款。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程承包协议书8

　　甲方:

　　乙方:

　　中间介绍证明方:

　　经三方协商同意,乙方愿承包甲方石头挡土墙M3工程（或其它工程）特签订如下协议：

　　1、乙方必须保质保量正确施工。

　　2、甲方给乙方必须提供所有工程机械设备，假如因此出现停工现象，甲方必须给乙方付工人工资。

　　3、在施工中出现停工等料现象也由甲方负责。

　　4、必须每月按工程量完成多少，甲方付乙方人工费。

　　5、工人进驻工地，违反厂方规定出现罚款现象，由工人自己负责。

　　6、在施工中出现工伤事故，由甲方或厂方负责。

　　7、甲方需要多少工人，由乙方负责保证提供。

　　此协议一式三份，三方各执一份，自签字之日起生效。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　中间介绍证明方签字：

　　20xx年3月日

工程承包协议书9

　　甲方：

　　乙方：

　　根据双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就笄罩山发射塔零星挡土墙工程协商一致，订立协议并共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：笄罩山发射塔零星挡土墙工程

　　2、工程地点：广德县笄罩山

　　二、工程范围及内容：土方搬运及挡土墙施工

　　承包形式：

　　三、工期：

　　1、开工日期：_____年_____月_____日

　　2、竣工日期：_____年_____月_____日

　　四、合同价款

　　采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为贰万捌仟元整（28000.00元）。

　　五、付款方式

　　1、本工程完工后一次性支付该工程全部工程款。

　　六、安全及文明施工与管理

　　1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。

　　七、甲方责任

　　1、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商，并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。

　　2、履行其它本协议约定的义务以及负责

　　八、乙方责任

　　1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。

　　2、乙方应按照相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。

　　九、附则

　　1、本协议经双方签字后生效。

　　2、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。

　　3、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

工程承包协议书10

　　发包人(全称)：(以下简称甲方)

　　承包人(全称)：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　工程项目一览表(附件1)

　　资金来源：财政补助资金及群众投劳筹资。

　　二、合同工期

　　开工日期：________年____月____日; 竣工日期：________年____月____日; 合同工期总日历天数____天。

　　三、双方一般权利和义务

　　1、发包人一般权利和义务

　　(1)组织施工预算中“投劳折资”部分的投工投劳的兑现，协调好投工投劳与专业施工队伍的配合;

　　(2)搞好土地占用、青苗补偿等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;

　　(3)提供施工所需水、电线路，保证施工期间的需要;

　　(4)提供施工场地道路的通道，满足施工运输的需要;

　　(5)组织质量监督小组，负责对工程质量、进度、安全进行监督。

　　2、承包人一般权利和义务

　　(1)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定;

　　(2)已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复;

　　(3)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前要清理现场;

　　(4)接受发包方质量监督小组、乡人民政府、水务部门工程技术人员对工程质量、进度、安全进行监督指导。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格。

　　质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

　　五、隐蔽工程和中间验收

　　工程具备隐蔽条件的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前24小时以通知发包人验收。发包人组织质量监督小组，汇同乡人民政府负责人、水务部门工程技术人员及时进行验收。承包人准备验收记录，验收合格，各部门参加人员在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定的时间内整改后重新验收。

　　六、安全施工

　　1、安全施工与检查

　　承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的'安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

　　2、安全防护

　　承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人提出安全防护措施，经发包人认可后实施，防护措施费用由承包人承担。实施爆破作业，承包人应与爆破公司签订爆破作业合同，并提出相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

　　七、合同价款与支付

　　1、合同价款及调整

　　工程实行固定单价承包(详见附件2)，结算按工程实际计量结算。合同中没有约定的工程单价，结算时以审计认定单价结算。

　　2、工程量的确认

　　承包人应向发包人提交已完工程量的报告。发包人接到报告后组织质量监督小组核实已完工程量(以下称计量)，承包人为计量提供便利条件并派人参加。对承包人超出设计范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

　　3、工程款支付

　　在确认计量结果后发包人应将计量结果提交到乡人民政府，由乡人民政府汇同水务、财政、审计部门核查计量结果，最后财政部门按确认的工程量向发包人拨付工程款。发包人在收到财政部门拨付的工程款后，7日内向承包人支付工程款。工程竣工验收后发包方支付承包方95%工程计量款，余下5%在保修期(一年)满后一次性支付。

　　八、材料供应

　　发包人供应政府采购的材料设备，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件(附件3)。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点。发包人在所供材料设备到货前24小时，通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

　　九、竣工验收

　　1、竣工验收

　　工程具备竣工验收条件，发包人应及时组织乡人民政府、水务、财政等部门进行竣工验收。

　　2、质量保修

　　承包人应对工程质量进行保修，保修期为一年。承包人在保修期内承担质量保修责任。

　　十、争议

　　发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以向江油市人民法院起诉。

　　十一、其他

　　1、工程分包

　　承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

　　2、合同解除

　　发生承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算的效力。

　　3、合同生效与终止

　　合同在双方签字后生效。发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

　　4、合同份数

　　本合同六份，由发包人保存四份，承包人保存二份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程承包协议书11

　　发包人：（以下简称甲方）

　　承包人：（以下简称乙方）

　　甲方现将xxxx二期土建工程内的主体砌体工程发包给乙方施工，为了加强管理，确保工程质量，及时安全文明地完成施工任务，明确双方职责，维护双方权益，经双方共同协商，特制定以下条款：

　　1、工程承包范围：xxxx悠山郡二期土建工程内的主体砌体主工程。

　　2、工程承包方式：清工

　　3、工程承包内容：楼施工图内所有墙体砌筑工程(包括所有二次结构的混凝土浇筑保养、墙体砌筑、楼层清理)。

　　4、工程承包价格：按建筑面积元/平方米，完工后按施工图标注面积计算，其他项目承包施工作业必须由甲方项目部指定安排，乙方应无条件服从。

　　5、付款方式：开工后，乙方每天需将工人出勤工时公示在考勤表上，乙方负责下属考勤工作，项目部管理人员监督，未及时考勤每天罚款100元，甲方在次月10天内按实发清，工人工资必须凭人员名册本人身份证及有效证件按 50元/ 天支付，在不超支的前提下按己完成的70％，经项目部审核批准后允许借支。完工后付10％，竣工验收后依壹个月付清余款。工程量以甲方审核签证为准，审核意见最终确定权归甲方。

　　6、工程质量要求：优质工程、严格执行国家有关规程及标准，并按创标和省级文明标化工地要求施工。

　　7、工期：按照甲方制定的施工工期，服从甲方统一指挥，特别需夜间加班乙方必须无条件服从，乙方承包人或委托代理人须每月不少与25个工作日。由于施工力量不足未能按时组织技术人员进场，甲方在二次书面通知后乙方仍无措施的情况下，甲方有权终止本合同或调派其他工班进场同时参加施工，乙方必须无条件服从甲方要求退场，双方按已完成工程量的80％结帐了结，由此造成的工期延误损失，由乙方承担。

　　8、乙方必须有固定在施工现场工人20人(其中技工12人，普工8人)，遇工期紧张时需增加临时工人，人员数量必须及时上报项目部，临时工人工资按 60元／天支付，算在月进度款内。

　　9、安全文明施工：

　　乙方施工人员进场施工后，乙方工人必须和甲方签定个人劳务合同，严格执行安全生产六大纪律和国家安全生产有关法规，严格遵守项目部规定的各项规章制度，协助甲方做好员工三级安全教育，无条件服从甲方管理人员的现场指挥。凡违章造成的安全质量事故均由乙方自负。对职工加强宣传教育，推行文明施工、标化管理、提高意识，对职工中存在的传统习惯性、随心所欲、自行其事、不受约束性及怕麻烦的思想，应针对性的进行文明施工，场容管理的规定教育、提高职工的意识，能够使职工自觉遵守以下事项：

　　对自班中的落手清工作，必须保证工完场清。

　　对当日施工段的施工道路每天清扫一次。

　　如砖、砼、砂浆等材料确实不能使用的、应全部集中堆放。施工场地必须清理干净。做到材料集中堆放、节约用料、综合利用。

　　对职工应多组织开会，加强学习、做到文明施工、不出现打架斗殴现象。上班时间严禁酗酒。

　　(5)宿舍必须每天清扫并定期进行卫生检查。

　　(6)遵守执行公司及项目部的各项规章制度。

　　10、其他：

　　乙方必须负责配合项目部定位测量放线工作，所内外驳运，但工资由乙方自负，甲方不作任何调整。

　　因乙方施工引起的返工和材料浪费及不符合施工图及规范要求等现象，如甲方、总包、监理单位一经发现进行处罚，由乙方及时返工处理。同时乙方承担其一切损失和罚款金额。负责材料装卸、堆放、清理、所内外驳运，做到工完场清，及时做好废料利用和回收工作，甲方不负责任何点工工资及其他费用。

　　混凝土浇筑前模内必须清理干净，且负责淋水湿润模板直至满足为止。

　　乙方必须严格执行本合同各项条款，否则甲方有权视情节轻重对乙方作出处罚。

　　11、本合同壹式叁份，甲、乙双方各执壹份，报公司备案壹份，本合同自双方签字盖章后生效，本合同未尽事宜双方协商解决，以上条款双方共同信守。

　　注：13#、15#从一层算起。

　　发包人：承包人：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日

　　周记

工程承包协议书12

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　甲乙双方经友好协商，根据工程实际情况，就锚杆成孔达成如下承包协议：

　　一、承包范围

　　乙方根据甲方要求及设计图纸进行锚杆成孔施工，保证质量、按期完成甲方分配的成孔任务。

　　二、承包单价

　　1.第一排锚杆的成孔按______元/米计价，按实际完成工作量结算。

　　2.第二、三排锚杆的成孔按______元/米计价，按实际完成工作量结算。

　　工程结算以实际发生工程量为准，单价不变，未尽事宜，双方协商解决。

　　三、本协议一式四份，甲乙双方各执两份。

　　甲方代表（签名）：__________________

　　乙方代表（签名）：__________________

　　_______年_______月_______日

工程承包协议书13

　　发包方（甲方）：_______________________

　　承包方（已方）：_______________________

　　经公开招标，甲方将_________绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：

　　1．工程地点：___________________________________________________。

　　2．工程总造价：_______________________万元（大写）。

　　3．工期

　　乙方确保在_______年______月______日开工，于_______月_______日完工，工程标准达到合格_______级。

　　4．开工准备

　　甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题；甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。

　　5．工程款支付

　　苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的1/3；半年后经复验合格，再付合同价的1/3；工程初验后15个月经验收合格，按审计决算付清余款。

　　6．工程质量

　　（1）所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植；

　　（2）施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查与质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责；

　　（3）乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；

　　（4）乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。

　　7．养护管理与质量要求

　　（1）大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮；

　　（2）栽植后及时封堰浇透水；

　　（3）及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长；

　　（4）苗木要及时防治病虫害；

　　（5）苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物；

　　（6）乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木_________个月，养护标准达到_________，其间发生的费用由乙方负担。

　　8．违约责任

　　甲方责任：

　　（1）甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收，甲方推迟验收，其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_________元。

　　（2）甲方如未按合同规定的时间与数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。

　　乙方责任：

　　（1）工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。

　　（2）乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款_________元。

　　9．合同的生效与终止

　　本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。

　　10．合同份数

　　本合同一式_________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。

　　11．本合同未经事宜，双方协商解决。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_____________ 签订地点：_____________

工程承包协议书14

　　甲方：

　　乙方：

　　为保证工程质量、安全、进度。顺利地将工程搞好，现决定将徐州五洋科技有限公司办公楼、E3 车间工程的水电工程承包给乙方，经双方协商，根据《合同法》等法律法规，凭着公平、公开、自愿、平等的原则，达成如下协议：

　　一、承包方式：车间

　　二、工程地点：铜山县珠江路

　　三、发包内容：按照现有图纸现场技术人员认可后施工，施工中如图纸变更，工作量增加

　　四、承包方式：包清工

　　五、承包价格：一次抱死：办公楼固定合同总价共计：壹万元整。(强弱电预埋线管)E3车间按建筑面积 12 元／㎡（所有线管预埋及电路安装）承包价格内所用小型工具有乙方自理。

　　六、工程质量：符合国家验收规范，行业评定为优良。乙方进入施工场必须严格按技术人员规范要求施工，每一分项施工完毕后，必须经现场技术人员检验达优良后方可进下道工序施工，如未经现场技术人员验收，乙方擅自施工，其后果一律由乙方自负，并处以相应的惩罚，一次不少于1000元，在当月生活费中扣除。如意乙方拒绝签字，罚款加倍。凡在施工及验收过程中发现有不良处，乙方必须在甲方规定期限内返修，并赔偿甲方两倍的材料费，材料费按当时市场价格执行。根据情节轻重给予处罚1000~10000不等，如情节严重的给予10000~50000元不等的罚款。

　　七、安全事故：在整个施工过程中，乙方工作人员进入施工现场，必须提供身份证复印件和签订《三级安全教育》协议书，乙方在施工中如违背操作工艺和违反安全生产管理制度，所发生的一切安全事故皆有乙方自行承担，与甲方无任何关系。如甲方违章指挥乙方有权拒绝施工或停工（乙方施工人员进入现场必须配戴安全帽，高空作业必须配戴安全带），乙方施工人员打架斗殴不管谁对谁错每人一次罚款1000情节严重者交送给公安部门处理。

　　八、工期：按建设单位大合同为准，因乙方误工或消极怠工而拖延工期的享受建设单位处罚施工单位同等的罚款。

　　九、结算方式：办公楼每完成一层付款壹仟元整以此类推，五层全部施工完成付办公楼总价的 80%

　　E3车间施工至60%的工作量时付合同总款的40%，所有工程完成之后在付合同总款的40% ，其余的20%在完工之后2个月内一次性付清。

　　十、甲方责任：提供图纸所需的一切材料，并在计划报后2天内及时进场

　　十一、乙方责任：乙方进入施工现场内，必须遵守工地一切规章制度，服从甲方现场管理人员的管理安排，每周的工作计划，乙方必须保证不折不扣的完成，否则甲方有权采取措施严肃处罚，其款项用在乙方工资中直接扣除。现场个班组必须做到工完料清，材料、设备应分类堆放整齐，各工种之间要协调配合。

　　十二、材料管理：甲方收料员按照乙方要求合理地指定堆放材料，在施工过程中凡发现故意浪费材料者，甲方将从严从重按材料5~10陪处罚。

　　十三、

　　（1）甲方确保工程款的支付。

　　（2）乙方要确保工程的质量、工期和文明施工

　　十四、以上各条款希甲乙双方共同遵守执行。未经事宜，双方共同协商解决。如有争议到工程所在的职能部门进行解决。十五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，应双方代表签字后生效，工程款结清后自动失效。

　　甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：

　　电话：电话：