关于承包协议书范文合集五篇
在不断进步的时代，男女老少都可能需要用到协议，签订协议可以约束双方履行责任。那么什么样的协议才是有效的呢？以下是小编为大家收集的承包协议书5篇，欢迎阅读与收藏。
承包协议书 篇1
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《山东省农村集体经济承包合同管理条例》和中办发[1997]16号、鲁办发[1998]1号文件等有关规定，在双方自愿平等协商的基础上，订立如下合同，双方共同信守。
第一条 甲方将 亩的土地发包给乙方从事 。
第二条 承包期限为 年 ，自 年 月 日 起至 年 月 日止。
第三条 承包指标：每年应上交的国家税金、农产品定购任务及提留统筹费等，按照国务院《农民承担费用和劳务管理条例》和国家有关政策规定确定。
第四条 甲方的权利和义务：
(一)对发包的耕地和随耕地一并法宝的其它集体资产拥有所有权，对乙方承包经营活动有监督权，对乙方违背有关政策规定，私自流转土地或改变农地性质及用途、掠夺式经营、弃耕荒芜等行为有处理权。
(二)有权统一规划农田基本建设及其它公益事业，组织农田基本建设、灌溉、农机、农艺等活动。有权督促乙方按时完成农产品订购任务，按期按规定收取国家税金、提留统筹费等。
(三)维护乙方的经营自主权和合法收益权，帮助乙方处理生产经营中的纠纷，在承包期内为乙方的生产经营创造条件，提供有关方面的服务。
第五条 乙方的权利和义务：
(一)对所承包的土地有使用权、经营自主权、产品收益处置权。
(二)在承包期内经甲方同意，可依法对其承包土地的使用权转包、转让、入股、出租、兑换等。
(三)按规定交纳税金，完成国家农产品定购任务，依法按照《农民承担费用与劳务合同》的要求，承担提留统筹费等合理费用及劳务。有权拒绝一切非法集资、摊派、罚款、收费等项目。
(四)不得擅自改变承包耕地农业用地用途，不得买卖、荒芜、取土建窑、建造永久性住房等。
(五)加强地面附属物的维护和管理，不得损坏。
(六)窑积极增加收入，培肥地力，保护土地资源。
(七)承包的耕地要服从于国家和集体用地规则。
第六条 违约责任：合同一经签订即具法律效力，双方应严格认真履行。当事人一方出现违约行为，应向对方承担违约责任。发包方擅自变更或解除合同，而致使承包方受到损失的，应赔偿全部经济损失。承包方有下列情况之一，经批评教育仍不改正的，发包方有权终止土地承包合同。
1、不依法缴纳税费、国家农产品定购任务和承担规定劳务的;
2、认为造成耕地减少、荒芜及擅自改变耕地用途的;
3、不服从国家、集体用地规划及未经批准破坏水利设施和附着物的。
第七条 其他事宜：
(一)在承包期内，乙方要求全部或部分变更使用权的，必须提前申请，经甲方同意后方可变更，并按规定办理合同变更手续。
(二)本合同在执行中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成，可按有关规定申请主管部门调解或仲裁或向当地人民法院起诉。
(三)本合同在承包期内甲方规定代表人变更后仍然有效。
(四)在承包期内，发包方有权收回死亡绝户、外迁户的承包土地;有权按规定进行小调整。
第八条 本合同未尽事宜，依照有关法律、法规规定执行。由双方共同商定作出的补充规定，报镇合同管理机构备案，与本合同具有同等法律效力。
第九条 本合同自签订之日起生效，一式三份，甲乙方和签证机关各一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承包协议书 篇2
一、单机定员：工作人员定为_____～～_____人（主机人员四人）。
二、工作内容：
1.定位、机器移位。
2.钻进、喷料、上料、纸袋清理、水泥场地清理水泥验收、临建设施的搭棚等。
3.包括四喷四搅、做试块、定桩位。
4.机械设备的进退厂，设备维修等。
三、技术要求
1.桩底标高、桩顶标高及桩长。
2.复搅深度、水泥掺量。
3.严格按照甲方提供的技术要求及图纸施工，保证施工质量，未达到技术要求的及时返工纠正。
4.做好施工范围内的`具体工作，作好施工原始记录，并在当日交于甲方验收签字。
5.管理好现场的水泥、材料、机具，禁止浪费材料。
四、承包方法及奖罚制度
1.承包方法：按总延米每米_____圆（￥_____）计。
2.施工期间造成的停电、停水、台风等因素影响连续三天以上按待工结算（待工工资为_____元/日）。
3.每个工地进、退场三日内为承包工作日，做好机械保养、维修、清理机械表面的水泥浆等。三日后按待工计算。
4.按甲方结算总延米承包工程量。完工后及时找甲方签证结算，拿到工程款后支付工资的_____%，留_____%为质量保证金，三个月内无质量事故结算付清。
5.超水泥用量或管理不善造成的桩质量不合格或漏桩等经济损失应赔偿，赔偿按工程量的_____%计。
6.机械操作不当、保养不当，指各润滑部件及变速箱、转盘缺油等，所造成的零部件损坏、工具、材料丢失等应赔偿。
7.施工期间做饭、杂工人员一人，工资及生活费按每月_____元（￥_____）计，完工后不再计发。
8.防火、防盗及进入工地内必须遵守的安全条例，否则后果自负。
承包人： 委托人：
日期：年月日
承包协议书 篇3
合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
发包人：＿＿＿＿＿＿ 签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承包人：＿＿＿＿＿＿ 签订时间：＿＿年＿＿月＿＿日
第一条发包人将位于 发包给承包人使用，承包人按约定从事经营活动。
第二条承包期限：从＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日发包人将饭店交付承包人使用，到＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日收回。
第三条承包金及交付的时间、方式
承包金每月（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。
承包金每＿＿＿＿个月交一次，先付后用，第一次承包金于合同生效后＿＿＿＿天内交给发包人，第二次承包金于＿＿＿＿＿＿＿＿交清，以后交付方式以此类推。
第四条承包饭店的经营范围＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第五条承包人应当合法经营，承包人在经营过程中发生的所有债权债务与发包人无涉。
第六条承包人承担在经营过程中所有需支出的费、税，发包人不承担任何费用。
第七条发包人允许承包人对饭店进行装修，该装修按5年期限折旧，若在5年内发生拆迁事由，实际获得的赔偿归发包人所有，发包人补偿承包人所剩年数的装修折旧费用。合同期满，该装修无偿归发包人所有。
第八条未经发包人同意，承包人不得转承包饭店。发包人同意转租的，转租合同终止期不得超过原承包合同期限，因第三人造成损失的，承包人应当赔偿损失。
第九条合同解除的条件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第十条违约责任：任何一方有违约行为，均应向非违约方支付违约金元，并赔偿相应的损失。
第十一条由于非发包人原因造成的标的物拆迁、灭失，发包人免责。
第十二条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可直接向房屋所在地的人民法院提起诉讼。
第十三条其他约定事项：
发包人（章）： 承包人（章）：
住所： 住所：
法定代表人 （签名）：法定代表人（签名）：
居民身份证号码： 居民身份证号码：
委托代理人 委托代理人：
签约地： 市
甲方：
乙方：
承包协议书 篇4
转让方： 身份证号： （下称甲方）
受让方： 身份证号： （下称乙方）
甲方 于 年 月 日与 签订的"鱼塘承包合同"，期限为20年，因甲方不善经营，愿将其鱼塘经营权转让给乙方，现就相关事宜经甲、乙双方平等协商，达成如下协议条款，以供双方共同信守：
一、转让标的：
1、甲方愿将其于 年 月承包的座落在 的鱼塘经营权转让给乙方；其四至：东至谢家大屋山脚；南至 组，的耕种地边；西至 组荷叶塘下；北至现鱼塘坝；养殖面积约 亩（四至范围有村盖章确认）。
2、养殖场道路、鱼苗等鱼场一切养殖设备、设施一并转让给乙方；转让后所有财产产权归乙方所有。
3、本次转让依据甲方于 年 月 日与 村委会签订的"鱼湖承包合同"第六条款之规定（附鱼湖承包合同）；甲方转让鱼塘经营权须经发包方同意，并由甲方负责办理好有关转让手续。
二、转让期限：为 年。即从 年 月 日起至 年 月 日止为协议有效期；期满，由乙方与村（发包方）重新签订承包合同。
三、转让费及支付方式：
1、转让费共计 元整；在本协议签字时，乙方须一次性付给甲方，不得拖欠。
2、 甲方应上交村的鱼塘租金仍然由甲方负责支付给村，与乙方无关。
四、乙方获得鱼塘承包经营权后，依法享有该鱼塘的使用、收益、自主经营和产品处置权，甲方须保证乙方不爱任何一方的干涉。
五、乙方获得鱼塘承包经营权后，甲方于 年 月 日与 村委会签订的"鱼湖承包合同"的所约定条款则由乙方继续履行，甲方不再承担该合同约定的权利与义务。
六、违约责任：
1、甲乙双方在合同生效后应本着诚信的原则严格履行合同义务。如一方当事人违约，应向守约方支付违约金；违约金的数额为守约方的所有一切经济损失。
2、如果违约金尚不足以弥补守约方经济损失时，违约方应在违约金之外增加支付赔偿金。赔偿金的数额依具体损失情况由甲、乙双方协商或鱼塘承包仲裁机构裁决，也可由人民法院判决。
七、生效条件：
1、甲、乙双方约定，本合同须经双方签字、发包方同意后生效。
八、其他条款：
1、本合同未尽事宜，可经双方协商一致签定补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
2、本合同一式三份，由甲、乙双方、发包方各执一份。
甲方代表：（签章）
乙方代表：（签章）
发包方代表：（签章）
承包协议书 篇5
甲方：
乙方:
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商一致，签订本协议，共同遵守。
一．双方的责任和义务
乙方：1.乙方在XX年 月 日（阳历）之前完成工作任务。
2.乙方所提供的数据经抽查考核符合甲方要求。
甲方：1.合同结束后，甲方在7个工作日内一次性支付全额费用
2.甲方提供具体要求工作要求。
二．项目报酬
1.甲方以整个项目为单位，活动之前给予200元的活动经费。
2.乙方在预定时间内完成甲方的要求，则甲方在7个工作日内一次性支付全额费用。
三．合作要求
1.甲方给予部分资料及活动经费。
2.乙方在规定时间内完成3个班人员的招聘，每个班级不少于35人。
3.乙方应在约定时间完成工作任务。
四．合同的变更、终止和解除
合同双方在履行劳动合同过程中，如发生特殊情况，无法履行劳动合同的相关内容，经双方协商一致后，可变更劳动合同的有关内容，但必须办理变更手续。
五．违约责任
在合同期间任何一方有违约行为，另一方都有权追究违约方的民事责任。
本劳动合同依法成立，具有法律效力，经甲乙双方签字后生效。此合同一式两份。甲乙双方各执一份。
甲方： 乙方：
法定代表人（签章）： （盖章或签名）
合同签订日期: 合同签订日期:
年 月 日 年 月 日
【关于承包协议书范文合集五篇】相关文章：
关于承包协议书模板合集八篇05-01
关于承包协议书模板合集6篇04-30
关于承包协议书模板合集10篇04-28
关于承包协议书合集七篇04-26
关于承包协议书合集十篇04-25
【推荐】承包协议书范文合集6篇05-05
精选承包协议书范文合集9篇05-05
施工承包协议书范文合集6篇05-04
【精华】承包协议书范文合集五篇05-04