施工承包合同简单

时间：2024-05-21 06:53:25 承包合同我要投稿

施工承包合同范本简单

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同出现的次数越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编整理的施工承包合同范本简单，仅供参考，欢迎大家阅读。

施工承包合同范本简单

施工承包合同范本简单1

　　根据我村的道路较差的.实际情况，经代表会讨论通过，将我村部至小四家界建成标准砂石路，由村委会采用公开招标的方法发包修建。胜利村为甲方，李岩为乙方。经双方协商特制定如下承包合同。

　　一、发包修建村部至小四家界砂石路长7公里。

　　二、质量标准必须达到7米宽，25公分厚，边沟宽1米，深80公分。

　　三、承包费用，工程投资9。82万元，碎石砂料由乙方负责。

　　四、承包修路时间，从xx年10月2日开工至xx年10月30日前必须完工，等候乡村两级共同验收。

　　五、修路期间，必须按要求施工修建，注意安全，如发生一切事故有乙方自己承担解决。

　　六、违约责任，合同双方必须信守合同条款，按时按期竣工，甲方有权拒付部分承包费，作为维修费用。

　　七、本合同一式三份，甲乙双方及乡政府各一份，从签订之日起生效。

　　甲方（签章）

　　乙方（签章）

　　年月日：

施工承包合同范本简单2

　　发包方：

　　法定代表人：

　　承包方：

　　法定代表人：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，甲方________至______农村公路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程内容：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：施工设计全部内容。

　　三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计（大写）：______（人民币）￥：____万元。

　　工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。

　　四、双方的权利义务：

　　1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。

　　2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工。

　　3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。

　　4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。

　　5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。

　　6、乙方在施工过程中，确保施工安全。若出现工伤等安全事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的.财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。

　　7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。

　　8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。

　　五、违约责任：

　　风险提示：明确违约责任

　　在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

　　1、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按____元/天支付违约金。

　　2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

　　3、若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。

　　4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

　　六、合同工期：

　　开工日期：_____年_____月____日；

　　风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

　　竣工日期：_____年_____月____日；

　　合同工期总日历天数______天。

　　七、质量标准

　　风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　1、工程质量标准：合格。

　　2、乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予一定的经济处罚。

　　3、由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。

　　风险提示：保修责任的起算

　　工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期_____年内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、争议

　　1、发生争议双方应在监理组主持下协调解决，协商不一致时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。

　　2、协商或起诉期间不得影响或停止施工，除诉讼保全以外。

　　十一、合同的变更与解除

　　1、合同履行中，因未尽事宜或变更设计增加工程量，双方可签订补充合同，补充合同与主合同具有同等效力。

　　2、合同履行中，因乙方无力继续履行施工合同所规定的义务，申请解除合同的，主动承担违约责任，双方可协商终止合同，协商不一致时，可诉请法院解决。

　　十二、其他

　　1、本合同经双方签字后生效，工程竣工决算审计付清工程款后自然失效。

　　2、本合同正本_____份，甲、乙双方各持____份，副本____份，由甲、乙双方分别送有关部门，正、副本具有同等法律效力。

　　发包人：（公章）

　　法定代表人：

　　_____年_____月____日

　　承包人：（公章）

　　法定代表人：

　　_____年_____月____日

施工承包合同范本简单3

　　甲方：

　　乙方：

　　为明确双方的权利和义务，遵循平等、公平的原则，根据相关法律和法规，甲方就乙方承包施工的工程内容与乙方达成如下协议，望双方共同遵守。

一、工程名称：

　　二、承包工程内容：

　　三、承包及付款方式：包工包料，暂估价为________万元，每月按实际完成工程量的'________%支付进度款。

　　四、工期：________年____月____日开工到________年____月____日竣工。

　　五、工程质量

　　1、乙方应严格按照国家有关建筑、市政工程施工规范、规程和标准进行施工。

　　2、隐蔽工程必须接受业主单位派驻工地代表检查验收和质量监督签证后，方可进行下一道工序。

　　3、工程竣工后由甲方组织有关人员进行初验，发现不合格工程部位，必须无条件返工，直到合格为止。

　　六、工程造价

　　1、工程承包预算造价执行(20________)《____省市政设施养护维修工程定额》;材料价格按施工当期的《____市建设工程造价信息》、《____省建设维修工程造价信息》计取;工程量按实计取;人工费按相应规定调整。

　　2、工程竣工后，按实际工作量由乙方编制竣工决算，甲方报审价部门审核后，结算工程承包款项。

　　七、工程款拨付

　　1、工程竣工决算审核后，其余工程款付清。

　　八、施工安全

　　工程施工期间，乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用，由承包人承担。

　　九、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

施工承包合同范本简单4

　　委托方（甲）：__________________________________________

　　承包方（乙）：__________________________________________

　　按照《合同法》、《建筑法》、《建筑工程质量管理条列》，经双方协商，甲方决定将师宗百货公司改造项目的'施工现场围墙砌筑工程交由乙方施工，双方协议按以下条款执行：

一、工程范围：

　　砌筑范围、位置由甲方现场工作人员现场指定。

　　二、质量及砌筑形态要求

　　采用24墙砌筑，墙高米，每6米一个承接墩，墩高米，墩顶端要求形式按后附图。

　　质量要求：

　　1、围墙必须垂直、牢固，结构合理，形态美观，砌筑砂浆须饱满，严格按建筑砖砌墙的质量标准执行。

　　2、外墙以砂浆抹平，必须平整且砂浆厚度要达到1㎝以上。

　　三、计量及计价标准

　　1、米高24墙每米含材料费、人工费、工时费，综合单价100元/㎡。

　　2、增加墙墩按360mm厚，高度米计，每米综合单价440元/m;

　　3、墩部的不规则形态按用砖数折算为24墙（米高）的延平米计价。

　　四、付款方式

　　协议签订后，甲方预付1万元施工准备费，施工完毕，经甲方验收合格并办理结算后除质保金外一次付清，质保金5000元。

　　五、施工工期：自甲方通知进场施工起，每100米用时不超过3天。超时每天罚款500元。

　　六、乙方工作人员的安全自行负责，乙方施工期间须对行人安全负责。

　　七、遇有人阻挠砌筑时应停止施工，不与之争执，报甲方工作人员处理。

　　八、未尽事宜由双方协商解决。

　　注：工程完工后结算时乙方需开具工程发票，甲方方可支付工程款。

　　甲方：______________ 乙方：______________

　　负责人：______________ 负责人：______________

　　日期: 日期：

施工承包合同范本简单5

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　甲方委托乙方进行__________________工程。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据__________________及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：

一、工程名称：__________________.

　　二、工程地点：__________________.

　　三、承包方式：__________________.

　　四、工程造价：__________________.

　　五、工程内容和范围：高压线路架设；变压器安装；配电间高低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆；延伸高压线路的电线电杆架及安装；配电间拆除及搬迁安装。

　　六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。

　　七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。

　　八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。

　　九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款，否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。

　　十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。

　　十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的'安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。

　　十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。

　　十三、本合同正本______份，副本______份。具有同等效力，甲乙双方各执正本______份，副本______份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。

　　甲方（盖章）：__________________

　　乙方（盖章）：__________________

　　______年______月______日

施工承包合同范本简单6

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　为促进农村经济发展，服务农村建设，***村实施村道公路硬化作业，乙方经申请和相关程序，成为本项目的施工方，甲、乙双方经多次、反复协商，双方达成如下协议条款，共同信守。

　　一、工程名称及地址：**县**乡***村村道公路硬化工程，地址在**县**乡***村境内。具体施工范围：

　　二、施工方式：本次施工由乙方采取全承包（即包工、包料、包安全）的方式进行作业。

　　三、工程价款及支付办法：

　　工程施工单价万元/公里，按工程实际施工里程计算工程款。具体支付办法：路基完成后，拨付工程万元；第二层完成后，拨付万元；浇灌混凝土成型米后，拨付万元。其余工程款于整个工程完工后全部拨付。

　　四、工程施工质量及技术要求：工程须按标准进行施工作业。

　　五、工程施工期限：

　　从年月日起至年月日止。遇雨天工期顺延。

　　六、安全责任：

　　1、乙方须为施工人员购买相应的.安全生产保险，其产生的费用由乙方负责支付。

　　2、施工中的一切安全责任及后果由乙方自负，并承担一切法律责任，甲方概不负责。

　　七、其他约定：

　　1、路基经甲方验收并同意乙方进行混凝土浇注时，由甲方向乙方出据混凝土浇注通知，乙方方可进行混凝土浇注。

　　2、乙方混凝土浇注完成后，由乙方进行监管维护，直至甲方检查验收合格。

　　3、施工的一切原辅材料、设施、设备由乙方负责，乙方所使用材料应符合相关标准和质量要求。

　　4、施工过程中甲方安排人员进行质量监督，乙方应无条件服从。

　　5、全部工程结束后，由甲方组织验收合格，并经乡主管部门审查后，方视为完工。

　　八、违约责任：双方应信守合同，不得违约。单方违约时，违约方应向守约方支付违约金，并赔偿给守约方造成的经济损失。

　　九、未尽事宜：本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，补充规定与本合同有同等效力。

　　十、本合同由甲、乙双方签字后生效，一式六份，甲方存二份、乙方存四份。

　　甲方：（盖章）

　　法人代表（签字）：

　　乙方：（盖章）

　　法人代表（签字）：

　　年月日

施工承包合同范本简单7

　　发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

　　为加强本村村道路硬化工程的管理，确保工程质量并按期完成任务，经发包方与承包方，双方协商，签订本施工合同。

　　一、工程名称：村道硬化

　　二、工程地点：

　　三、工程数量：长米，宽米，厚米，按550元/m6计算。路基确实不能达到限定宽度的，根据现场情况定，由甲方协调，乙方配合，其他道路宽度视具体情况确定。

　　四、工程质量要求：严格按照《公路水泥砼路路面施工技术规范》及设计施工图纸执行，工程质量要求水泥、沙子、石子按1：2：3。5的比例标准施工，此合同实行比选方式，合同鉴定由乙方落实，甲方配合。

　　五、施工期限：本工程从签订本合同之日起，乙方日内组织开工，至年月日止，工期50天。

　　六、工程款的结算：本工程合同价款采取计量投资一次性包干，超支不补。工程项目合同造价预计人民币（大写），（小写）￥左右。最终结算金额以实际发生工程量进行核算（以验收工程量为准）。

　　八、付款方式：在该工程完工并经验收合格后，由甲方一次性拨付给乙方。

　　九、甲乙双方的责任：

　　（一）甲方责任：

　　1、负责提供工程施工的相关便利。

　　2、乙方在施工期间，如有群众干扰或发生纠纷，甲方必须及时处理，所需用经费由甲方负责。

　　3、乙方在施工期间如有违章作业，甲方有权让其整改，并责令停工。

　　4、对工程主要材料规格及配比要求进行质量把关。

　　5、配合乙方做好施工安全工作。

　　6、甲方负责乙方施工场地及用水、用电的协调。不得影响乙方机具设备安装及正常施工用水、用电。

　　7、工程竣工后，会同乙方对全部工程进行自检，甲、乙双方积极配合做好竣工验收工作。

　　（二）乙方责任：

　　1、乙方施工中所需要的搅拌站，水，电，机具等一切设备由乙方自行筹备。

　　2、乙方在施工中存在质量不符合条款要求的，甲方有权当场纠正或要求返工，在合情合理情况下，乙方一定要服从，由此造成的损失由乙方自负。

　　3、乙方按合同进行施工，确保质量，主动接受甲方的监督，安全操作。

　　4、乙方在施工中必须加强安全生产管理，做到文明施工，对于

　　施工中所发生的各种机械事故、交通事故、其他意外事故及各类纠纷，甲方不予承担任何责任，因此造成的重伤、死亡或经济损失的，甲方不承担任何费用，一切责任由乙方自行承担并解决。

　　5、对交（竣）工验收中提出的缺陷及质量问题，乙方按要求整改完善，并由乙方承担自身原因造成整改的费用。

　　6、在工程施工过程中，经甲方检验不符合设计要求的'工程，乙方必须及时采取补救措施，该返工的必须全面返工。

　　7、在施工过程中，不得擅自调整工程建设内容，不得擅自增加或减少工程量。

　　8、积极配合甲方做好工程自验和竣工验收工作。

　　十、违约责任：

　　1、未经甲方许可，乙方擅自施工，因此造成的损失由乙方全部承担，甲方不予追加工程补助资金。

　　2、未经甲方技术人员检测、验收，将不合格材料用于工程施工，因此造成的一切损失由乙方全部承担，甲方不予追加工程补助资金。

　　3、经甲方检验不符合设计要求而进行补救或返工的工程其一切费用由乙方承担。

　　4、未经甲方许可，乙方中途停工，不能按期完工或完工后验收不合格，甲方不结算工程补助资金。

　　5、合同签订之日起，甲乙双方必须履行各自职责，必须对所签合同负责。

　　6、如甲方违约，给乙方造成的经济损失由甲方负责。

　　十一、本合同有效期为甲乙双方签字之日起至工程竣工验收后止。

　　十二、本合同未尽事宜，或在施工中发现新问题，由双方协商解决。

　　十三、本合同一式二份，甲乙方各持一份。本合同从签字之日起生效。

　　甲方：（盖章）

　　法人代表：

　　乙方：

　　承包人（签字）：

　　年月日

施工承包合同范本简单8

　　发包方：_____________

　　承包方：_____________

　　根据《合同法》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，为明确双方的权利义务，签订本合同。

　　第一条工程项目

　　(一)工程名称：_________________

　　(二)工程地点：_________________

　　(三)工程内容：_________________

　　(四)承包范围：_________________

　　第二条工程造价(预算或概算)人民币：_________________支付方式：_________________

　　第三条工期

　　第四条工程质量标准和保修期

　　第五条双方责任

　　(一)发包方责任：_________________

　　(二)承包方责任：_________________

　　第六条本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

　　甲方(盖章)：________________

　　_乙方(盖章)：_________________

　　住所：_________________

　　甲方代表(签字)：_________________

　　乙方代表(签字)：_________________

　　电话：_________________

　　传真：_________________

　　传真：________________

　　邮政编码：_________________

　　签订地点：_________________

　　签订地点：________________

　　_____________年__________月__________日_

　　____________年__________月__________日

【施工承包合同简单】相关文章：