小型建筑工程承包合同

时间:2023-03-16 14:59:01 承包合同 我要投稿
  • 相关推荐

小型建筑工程承包合同

  在人民愈发重视法律的社会中,合同的使用频率呈上升趋势,签订合同也是避免争端的最好方式之一。你所见过的合同是什么样的呢?以下是小编整理的小型建筑工程承包合同,希望能够帮助到大家。

小型建筑工程承包合同

小型建筑工程承包合同1

  甲方:____________

  乙方:____________

  依照《中华人民共和国民法典》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、 工程名称:____________

  二、 工程地点:____________

  三、 承包方式:____________

  四、 承包范围:____________

  五、 工程承包造价(金额大写):_________________元整,¥__________元

  六、 工期:本合同工程定于_____年_____月_____日开工,于_____年_____月_____日竣

  工,合同工期日历天数为60天。

  七、 工程质量验收及保修:工程具备竣工验收条件,承包方按国家和本市

  工程竣工有关规定,发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告,发包方10天内组织验收。发包方承包办理工程竣工验收手续后,发包方5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量过保修责任。

  八、 工程价款及结算:____________工程进场3日内拨付__________元,结构完成拨付__________元,

  竣工拨付__________元,扣除保修金__________元。

  九、 争议:发包方、承包方双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工

  合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的,可以向密云县人民法院起诉。

  十、 违约:发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义

  务及发生使合同无法履行的`行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

  十一、 安全措施与责任:在工程施工、竣工及补修质量缺陷的过程中,承

  包人应严格遵守国家安全生产法规,执行国家及北京市有关安全施工的规定,严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程,加强施工作业管理,配备必要的安全施工保护设施,加强对施工人员的安全教育,为公众和其他人员提供必要的临时道路,人行道防护棚及围栏,夜间要设警告信号和看守,如发生安全及质量事故全部由承包人负责,发包人无任何责任。

  十二、 合同份数:本合同两份,具有同等法律效力。

  本合同订立时间:___________年_____月_____日(即日起生效)。

  发包方:____________ 承包方:____________

小型建筑工程承包合同2

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国民法典》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、 工程名称:密云北XX过街牌楼

  二、 工程地点:密云县古北口镇北XX

  三、 承包方式:大包(即包工、包料)

  四、 承包范围:图纸以内的所有工程

  五、 工程承包造价(金额大写):壹拾肆万伍仟元整,¥14500元

  六、 工期:本合同工程定于年9月4日开工,于年11月4日竣

  工,合同工期日历天数为60天。

  七、 工程质量验收及保修:工程具备竣工验收条件,承包方按国家和本市

  工程竣工有关规定,发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告,发包方10天内组织验收。发包方承包办理工程竣工验收手续后,发包方5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量过保修责任。

  八、 工程价款及结算:工程进场3日内拨付伍万元,结构完成拨付伍万元,

  竣工拨付肆万元,扣除保修金伍仟元。

  九、 争议:发包方、承包方双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工

  合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的,可以向密云县人民法院起诉。

  十、 违约:发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义

  务及发生使合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

  十一、 安全措施与责任:在工程施工、竣工及补修质量缺陷的'过程中,承包人应严格遵守国家安全生产法规,执行国家及北京市有关安全施工的规定,严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程,加强施工作业管理,配备必要的安全施工保护设施,加强对施工人员的安全教育,为公众和其他人员提供必要的临时道路,人行道防护棚及围栏,夜间要设警告信号和看守,如发生安全及质量事故全部由承包人负责,发包人无任何责任。

  十二、 合同份数:本合同两份,具有同等法律效力。

  本合同订立时间: 年 月 日(即日起生效)。

  发包方: 承包方:

小型建筑工程承包合同3

  甲方:____________

  乙方:____________

  依照《中华人民共和国民法典》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、 工程名称:____________

  二、 工程地点:____________

  三、 承包方式:____________

  四、 承包范围:____________

  五、 工程承包造价(金额大写):_________________元整,¥__________元

  六、 工期:本合同工程定于_____年_____月_____日开工,于_____年_____月_____日竣

  工,合同工期日历天数为60天。

  七、 工程质量验收及保修:工程具备竣工验收条件,承包方按国家和本市

  工程竣工有关规定,发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告,发包方10天内组织验收。发包方承包办理工程竣工验收手续后,发包方5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量过保修责任。

  八、 工程价款及结算:____________工程进场3日内拨付__________元,结构完成拨付__________元,竣工拨付__________元,扣除保修金__________元。

  九、 争议:发包方、承包方双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的,可以向密云县人民法院起诉。

  十、 违约:发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

  十一、 安全措施与责任:在工程施工、竣工及补修质量缺陷的.过程中,承包人应严格遵守国家安全生产法规,执行国家及北京市有关安全施工的规定,严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程,加强施工作业管理,配备必要的安全施工保护设施,加强对施工人员的安全教育,为公众和其他人员提供必要的临时道路,人行道防护棚及围栏,夜间要设警告信号和看守,如发生安全及质量事故全部由承包人负责,发包人无任何责任。

  十二、 合同份数:本合同两份,具有同等法律效力。

  本合同订立时间:___________年_____月_____日(即日起生效)。

  发包方:____________

  承包方:____________

【小型建筑工程承包合同】相关文章:

小型承包建筑工程合同11-11

小型承包合同09-06

小型建筑工程合同范本04-11

小型建筑工程施工合同09-06

小型工程承包合同09-06

小型建筑承包合同02-25

小型承包建筑工程合同7篇11-11

小型承包建筑工程合同(7篇)11-11

小型承包合同6篇02-16

小型建筑工程施工合同15篇12-17