用工劳务合同

用工劳务合同精选[15篇]

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，合同起到的作用越来越大，合同是对双方的保障又是一种约束。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编帮大家整理的用工劳务合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

用工劳务合同1

　　一、经甲方(用户)乙方(家庭服务员)协商同意，签定服务合同，在合同有效期间，甲、乙双方必须遵守国家法律、法规，遵守公司颁发的《用户须知》和《服务员守则》，以保护甲、乙双方的合法权益，不受侵犯。

　　二、甲方(用户)的权利和义务

　　1.有权要求乙方提供____为内容的家庭服务工作。未商得乙方同意，不得增加上述规定以外的劳务负担。

　　2.向乙方提供与甲方家庭成员基本相同的食宿(儿童、老人、病人加餐除外)不得让乙方与异性成年人同居一室。

　　3.平等待人，尊重乙方的人格和劳动，在工作上给予热情指导。不准虐待。

　　4.负责保护乙方安全。

　　5.按月付给乙方工资元每月递增壹元，增到元，不得拖欠克扣。

　　6.服务期半年内负担乙方医药费30%，半年之后负担乙方医药费40%。

　　7.保证乙方每月休息不少于3天，如因特殊情况不让乙方休息，征得乙方同意，并应按天付给报酬。

　　8.乙方为甲方服务时，造成本人或他人的.意外事故，甲方应立即通知有关部门和公司，积极处理好善后事宜，并承担一定经济责任。

　　9.乙方在服务过程中，因工作失误给甲方造成损失，甲方有权追究乙方责任和经济赔偿的要求，依照国家法律和有关法规处理。甲方不得采取搜身、扣压钱和物以及殴打、威逼等侵权行为。

　　10.不得擅自将乙方转换为第三方服务，不许将乙方带往外地服务。

　　三、乙方(家庭服务员)的权利和义务

　　1.自愿为甲方提供____为内容的家庭服务工作。

　　2.热心工作，文明服务，遵守公共道德和国家法律、法规。

　　3.不得擅自外出，不带外人去甲方住处，不准私自翻动甲方物品，不参予甲方家庭纠纷。未经甲方允许私自外出或违反上述规定，发生问题责任自负。

　　4.服务期间，因工作失误，造成的损失，均由自己负责。

　　5.每月可休息两天，如因甲方需要而停休，有权向甲方按天收取报酬。

　　6.服务期半年内自己负担医药费70%，半年以上，自己负担60%。

　　7.有权拒绝，转换为第三方服务，或带往外地服务。

　　8.有权拒绝甲方增加合同规定之外的劳动负担，如双方协商同意，乙方有权要求增加劳动报酬。

　　9.乙方合法权益受到侵害，有权向有关部门和公司提出申诉，直至向司法部门控告。

　　四、合同签订与解除：

　　1.签订合同时，双方向公司(合同签发部门)交纳介绍费壹拾陆元，(甲方拾元、乙方陆元)介绍费一律不退。

　　2.合同到期后或合同内容有所变更时，七天之内应由双方持合同到公司办理续签和变更手续。

　　3.经公司同意，双方持合同办理解除合同手续，服务合同才视为终止。

　　4.乙方擅自离开用户家，甲方必须在24小时内通知公司备案，否则乙方所出问题均由甲方承担责任。

　　5.合同未到期双方均要解除合同，各收违约金伍元伍角整，任何一方要求解除合同，则由提出方交纳10元违约金。

　　6.本合同经双方商洽期限自xxx　年　月　日起至xxx　年　月　日。

　　甲方(签字)登记号

　　乙方(签字)登记号

　　公司(盖章)

用工劳务合同2

　　甲方(劳务派遣企业)全称：_____

　　单位类型 ：___________________

　　法定代表人(或负责人)_______

　　乙方(职工)姓名：_____________

　　性别：_________________________

　　根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《江苏省劳动合同条例》和有关法律法规及规章规定，甲乙双方本着平等自愿、协商一致、公正公平、诚实信用的原则，签订本合同，并承诺共同遵守。甲方愿意按照法律、法规规定和劳动合同约定，按时、足额支付劳动报酬，缴纳社会保险费，提供劳动安全卫生保护，保障乙方休息、休假;乙方愿意按照法律、法规规定和劳动合同约定，履行劳动义务，提高职业技能，遵守劳动纪律和职业道德。

　　一、劳动合同期限

　　本合同期限采用下列方式确定：

　　合同自_____年_____月_____日起始，以完成工作任务或与实际用工单位的协议终止为合同终止期限。

　　二、工作内容及要求

　　1.甲方派遣乙方在_____(实际用工单位)的_____岗位从事_____工作，乙方同意按实际用工单位书面公布的工作内容和岗位要求，按时完成合理定额，并达到规定的质量标准。

　　2.乙方应当积极参加实际用工单位的职业技能培训，努力胜任劳动合同约定的岗位工作要求。

　　3.实际用工单位因生产经营或调整劳动组织需要，需要调整或调动乙方工作岗位的，应由甲方征求乙方的意见，并与乙方协商一致。

　　三、工作时间和休息休假

　　1.甲方监督实际用工单位按照国家和地方政府的有关规定并结合本单位实际生产经营情况，约定乙方每天工作不超过_____小时，每周(月)工作不超过__________小时。

　　2.实际用工单位因工作需要必须安排乙方延长工作时间或在法定节假日加班的，按国家规定支付加班加点工资或安排补休，加班工资由实际用工单位直接发放，不包括在劳务费中。

　　四、劳动保护和劳动条件

　　1.甲方监督实际用工单位建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全规程和标准，对乙方进行劳动安全卫生教育，为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。乙方必须严格遵守安全操作规程，并有权拒绝实际用工单位的管理人员违章指挥、强令冒险作业;对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

　　2.乙方因工作遭受事故伤害或患职业病，甲方及实际用工单位负责及时救治，并按规定时间为乙方申请工伤认定和劳动能力鉴定，保障乙方依法享受各项工伤保险及相关待遇。

　　3.乙方患病或非因工负伤，甲方保证其享受国家规定的医疗期和相应的医疗待遇。

　　五、劳动报酬

　　乙方工资由甲方按实际用工单位提供的结算清单每月_____日代发。由于实际用工单位未及时支付到帐的，由甲方先行垫付，并由甲方向实际用工单位按双方协议追偿。

　　六、社会保险和福利

　　1.甲乙双方必须按照国家和地方政府的有关规定，参加养老、失业、医疗、工伤、生育保险，按时足额缴纳各项社会保险费;其中，乙方应缴纳的社会保险费由甲方代扣代缴。

　　2.甲方应当每年至少一次向本单位职工代表大会或本单位住所的显著位置公布本单位全年社会保险费缴纳情况，接受乙方监督。乙方有权按照规定查询个人的缴费记录。

　　3.合同履行期间，乙方依法享受国家规定和双方约定的福利待遇。

　　七、劳动纪律

　　1.甲方应依法建立劳务派遣规章制度，并以书面形式向乙方予以公布;未依法建立或未予以公布的规章制度，对乙方无约束力。

　　2.乙方有严重违反劳动纪律或者实际用工单位规章制度的，严重失职、营私舞弊、对实际用工单位利益造成重大损害的或被依法追究刑事责任等行为的，甲方有权予以辞退。

　　八、劳动合同的履行、变更、解除和终止

　　1.甲方按照劳动合同约定派遣乙方到实际用工单位工作的，应与实际用人单位约定由其承担或部分承担甲方对乙方的义务，并将约定内容书面告知乙方。实际用人单位未按约定承担对乙方义务的，由甲方承担对乙方的义务，实际用人单位承担连带责任。

　　2.出现劳动合同依法可以中止履行情况之一的，劳动合同可以中止履行。合同中止期间，劳动关系保留。中止履行情况消失，双方仍具备继续履行劳动合同条件的，应当继续履行;不具备继续履行劳动合同条件的，劳动合同终止。合同中止时间不计人劳动合同期限。

　　3.经双方协商一致，本合同可以书面形式变更。一方要求变更劳动合同的，应当将变更要求书面送交另一方，另一方在收到之日起日内未作出书面答复的.，视为不同意变更本合同。

　　4.本合同应当依法解除和终止。双方依法终止和解除劳动合同的，甲方应当自解除或终止劳动合同之日起个工作日内，向乙方出具解除或终止劳动合同证明。在乙方履行完必要手续的_____个工作日内，办理完毕乙方档案和社会保险关系转移等手续;同时，甲方应当依法向乙方支付经济补偿金、医疗补助费等相关费用。

　　九、双方需要约定的事项：

____________________________________________________________

　　十、违约资任

　　1.甲方的违约责任：

　　(1)甲方违反规定或者劳动合同的约定终止、解除劳动合同，或合同到期后故意不及时续订劳动合同的，给乙方造成损害的，应赔偿乙方的经济损失。

　　(2)其他：_______________________________________________

　　2.乙方的违约责任：

　　_______________________________________

　　十一、劳动争议的处理

　　甲乙双方因履行本合同发生的劳动争议，可以向甲方劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的，可以向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。申请仲裁的一方须在自劳动争议发生之日起60日内向劳动争议仲裁委员会提起书面申请。对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。

　　十二、合同未尽事宜，均按国家有关规定执行。

国家没有规定的，由甲乙双方平等协商解决。合同履行期间，所定条款与国家新颁布的法律、法规、规章不符的，应按国家新规定执行。

　　十三、甲方应当自在乙方第一个工作日之前与乙方签订本合同，自双方签字盖章之日起生效。当事人对生效的时间或者条件另有约定的，从其约定。同时以中、外文书写的劳动合同文本内容不一致的，以中文劳动合同文本为准。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方应当自本合同签订或者鉴证之日起_______个工作日内将本合同文本交付乙方，不得扣押。

　　甲方：(盖章) 乙方：(签名)

　　法定代表人

　　(委托代理人)__________________ _____________________

　　__________年____月____日 ________年____月____日

　　鉴证机构(盖章)

　　鉴 证 人：__________________

　　鉴证日期：______年______月______日

用工劳务合同3

　　甲方：公司。

　　乙方：等人，（名单、身份证复印件附后）。

　　甲乙双方经过充分协商，自愿达成如下协议：

　　一、甲方根据工程建设需要，决定招用乙方为劳务用工工人。

　　二、乙方必须自觉遵守甲方的管理制度及劳动纪律，服从甲方管理技术人员的指令和领导，如违反甲方的管理制度及劳动纪律，甲方有权解除劳务用工协议。

　　三、乙方的劳动用工期限、承包工程的任务、承包工程的工程量及质量、承包任务的完成期限，甲乙双方在另行签订的'“建设工程承包协议”中约定。

　　四、乙方的劳动报酬，以及甲方的支付方式和期限，按照甲乙双方另行签订的“建设工程承包协议”执行。

　　五、本协议未明确事项，甲乙双方均自愿按照双方另行签订的“建设工程承包协议”执行。

　　本协议经甲乙双方签字盖章后生效，随“建设工程承包协议”终止而终止。

　　本协议一式三份，甲方执二份，乙方执一份，具有同等法律效力。

　　本协议履行中发生争议，双方协商解决；协商不成，应向甲方住所地法院起诉。

　　甲方：乙方负责人：

　　委托代理人：委托代表人：

　　地址：地址：

　　协议签订日期____年____月____日

用工劳务合同4

　　甲方：____组织机构代码：__________

　　乙方：____组织机构代码：__________

　　丙方：____身份证号码：__________

　　丙方现为乙方员工，因工作需要，甲方聘用丙方到甲方工作。根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国劳动合同法》有关规定，甲乙丙三方经友好协商，自愿签订本聘用协议，共同遵守本协议所列条款。

　　一、协议期限

　　1、本聘用协议于签订之日起，至____年____月____日终止。

　　二、工作地点和岗位

　　甲方聘用丙方的工作地点为____岗位为____工作内容为____。丙方应当按照甲方岗位职责的要求，完成工作任务。

　　三、薪酬和福利

　　1、丙方的工资由甲方支付，甲方实行____工资制，支付形式为____；

　　2、丙方的社会保险缴纳及其统筹部分费用由乙方负责，个人部分由甲方代扣并单独与乙方结算；

　　3、丙方享受除社会保险以外的，与甲方员工同等的其他福利待遇。

　　四、保密义务

　　丙方有保守甲方商业秘密或工作秘密的`义务。

　　五、工伤处理

　　甲方聘用丙方期间，如丙方非因工负伤，乙方应协助甲方处理相关事务。如涉及赔偿，甲乙双方应共同承担。

　　六、协议的终止和解除

　　1、协议终止后，甲乙丙三方均无终止意向，视本协议以1年为单位，自动延续。

　　2、甲乙丙三方任意一方如需终止或提前解除本协议，应提前30天通知其他两方。

　　3、乙丙双方任意一方终止或解除双方的劳动合同，应提前40天通知甲方。

　　4、丙方在聘用期间患病或负伤，不能继续胜任工作的，甲方可协议终止。

　　七、其他内容：

　　1、本协议未尽事宜，三方应友好协商确定，并订立书面补充协议。

　　2、本协议一式三份，经甲、乙、丙三方签字或盖章生效，三方各执一份。

　　甲方（盖章）：____年____月____日

　　法定代表人：（或委托代理人）

　　乙方（盖章）：____年____月____日

　　法定代表人：（或委托代理人）

　　丙方（签名）：____年____月____日

用工劳务合同5

　　用工方（甲方）：

　　务工方（乙方）：

　　本协议所指劳务工，指的是劳动者与劳务派遣组织签订了劳动合同的劳务派遣人员（季节工）。劳务工与劳务派遣组织建立劳动合同关系；劳务派遣组织与甲方通过签订《劳务派遣协议》，把劳动者派遣到甲方工作。甲方与劳务派遣人员签订《劳务工用工协议》，双方之间只有用工关系，没有聘用合同关系或传统意义上的劳动关系。

　　为规范用工行为，保障甲、乙双方合法权益，根据国家、地方有关法律法规，经双方协商一致，签订本用工协议，双方共同遵照执行。

　　第一条 务工人员要求

　　1、务工人员必须年满18周岁且不得超过55周岁。

　　2、凡有意参与甲方野外地震勘探资料采集项目的务工人员必须与甲方认可的劳务派遣机构签订《季节工劳务合同》。

　　3、提供有效身份证原件、提交身份证复印件2份。

　　4、乙方报到之日向甲方提供当年度县级以上人民医院体检证明或体检报告。传染病患者、隐性疾病患者以及有其他影响劳动能力的疾病患者，一概不予使用。

　　5、食堂工作人员自己必须提前办理好健康证才可上岗。

　　6、务工人员必须有甲方正式员工或季节工骨干介绍并签字担保。

　　务工人员须保证提供的各项证件、证明真实有效。发现有年龄、证件、证明等造假者，甲方有权随时中止其用工协议。

　　第二条 用工管理方式

　　甲方所有野外地震勘探资料采集项目的劳务用工方式都实行综合计算工时（不定时）工作制。甲方在乙方施工作业前将对乙方进行技术交底，下达安全管理目标、质量控制措施和工程技术标准。乙方必须按照甲方提供的作业指导书及有关技术资料、标准、要求进行施工作业。乙方在施工作业时应随时接受甲方检验、检查，对检查发现的.问题，乙方必须按照甲方要求，限期返工或整改。

　　第三条 健康安全环保

　　双方必须树立良好的健康安全环保意识，坚持文明施工作业，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。甲方将配备和提供适用工区的个人劳动保护用品及劳动工具，同时对乙方进行相关操作技能培训和专业安全教育；乙方有接受教育的义务，同时必须按照甲方要求正确使用和配戴劳动保护用品。乙方必须严格遵守中石化安全生产十大禁令，严禁在水域施工时不穿救生衣作业，严禁在禁烟区吸烟，严禁在工区饮酒，一经发现甲方将随时解除其用工协议。

　　第四条 奖励与惩处

　　乙方应严守职业道德，按照岗位要求遵守劳动纪律和甲方的各项规章制度，服从甲方的领导和管理，严格执行作业标准和安全操作规程，坚守工作岗位，履行岗位职责，确保生产安全和人身安全。对维护甲方利益，保证安全生产的优秀务工人员甲方将给予适度物资奖励；对损害甲方利益，在施工作业中不服从管理、严重违章及弄虚作假者将给予适度罚款直至解除用工协议。

　　第五条 劳动报酬及福利

　　本协议期限和乙方与派遣单位签订的劳务合同期限相一致，工资及放炮奖按照务工人员与劳务派遣单位签订的劳务合同执行，工资自务工人员报到之日开始起薪，新进或离开务工人员，其当月工资按其实际工作天数核定。因个人原因在施工中途提前离开者不计发“放炮奖”，因违犯队纪队规及各项管理制度被解除或者中止劳务合同、用工合同（协议）者不计发“放炮奖”。

　　第六条 重点提示：

　　地震勘探施工本身对于人体没有任何病理上的伤害，但由于工作具有一定劳动强度，有的工区气候、地理条件比较恶劣，所以要求务工人员有良好的身体状况，在此特书面告知并提醒所有务工人员：凡精神病、高血压、心脏病、气管炎、支气管炎、哮喘、颠痫患者或有过上述病史者禁止到甲方任何工区进行施工作业。不论你在体检过程中是否检查出上述病灶，不论你有意或是无意地隐瞒上述病史，不论是施工作业过程中或是在基地休整期间，如果发生上述病情，其治疗费用全部由个人承担，先期如果由甲方垫支，结算后将从其工资中扣除。违反中石化安全生产十大禁令在工区饮酒引发打架斗殴造成后果或因饮酒诱发疾病的由当事人承担一切责任。

　　本协议自双方签字之日起开始生效。本协议一式2份，甲乙双方各1份，具有同等法律效力。

　　本协议在执行过程中发生争议时，双方应本着公平、合理的原则，及时协商解决。协商不成的，由劳动争议仲裁机构裁定或约定通过诉讼解决。

　　甲方：（印章） 乙方：（印章）

　　签约代表： 身份证号：

　　介绍担保人：

用工劳务合同6

　　甲方（用人单位）

　　名称：________

　　地址：________

　　性质：________

　　乙方：________（劳动者）

　　姓名：________

　　性别：________

　　出生年月：________

　　家庭住址：________

　　甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规章的规定，在平等自愿、协商一致的基础上，共同订立本合同，共同遵守本合同所列条款。

　　（一）合同期限和工作内容

　　第一条：本合同自________年________月________日起至________日止期限为________月。

　　第二条：根据甲方工作需要，乙方同意从事________岗位工作。

　　第三条：甲方向乙方免费提供食宿，甲方延长乙方工作时间，应安排乙方同等时间补休。

　　（二）劳动报酬

　　第四条：甲方每月以人民币的形式足额支付乙方工资大写：________元，（小写：________）不得拖欠。

　　（三）劳动纪律和规章制度

　　第五条：乙方应严格遵守甲方制定的.规章制度，完成劳动任务，提高职业技能，执行劳动安全卫生规程，遵守劳动纪律和职业道德。

　　第六条：乙方应保守甲方的商业秘密，甲方对乙方的个人资料，未经乙方的同意，不得公开和泄露。

　　第七条：乙方违反劳动纪律，甲方可根据单位规章制度，给予相应的经济处罚。

　　第八条：甲方解除合同应提前十五个工作日通知乙方，乙方解除合同，应当提前三十天以书面形式通知甲方。

　　（四）违反劳动合同的责任

　　第九条：当事人双方违反本合同时，应承担违约责任，向对方支付违约金

　　（五）其他

　　第十条：本合同未尽事宜，双方可另协商解决。

　　甲方：________（用人单位）

　　签字盖章：________

　　乙方：________（劳动者）

　　签字盖章：________

　　________年________月________日

用工劳务合同7

　　甲方：（用人单位）_________（以下简称甲方）

　　乙方：（被雇佣者）_________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国船员条例》以及相关法律法规，甲乙双方在平等自愿、协商一致、诚实信用的基础上签订本合同，并共同遵守下列所有条款。

　　一、劳动合同期限

　　第一条本合同有效期为，自_____年____月____日至_____年____月____日终止（往后最多延长_______天，本民法典律效力适用于延长期间）。

　　二、工作内容和工作纪律以及休息休假

　　第二条乙方同意根据甲方工作需要和自身职务等级担任船舶相应岗位的工作，订立本合同时的岗位为_____________，如因情况变化和适应程度，经双方协商同意可以变更。

　　第三条乙方同意按照工作内容和岗位要求，认真履行岗位职责。

　　第四条除机舱维修外，乙方应同其他员工休假同步。

　　第五条乙方应严格遵守安全操作规程和甲方的日常管理规定，服从甲方管理。

　　第六条乙方有义务及时报告事故隐患和不安全因素，对渔业船舶存在的安全隐患提出改正意见，在安全隐患未排除前，有权拒绝上船作业。对甲方违章指挥和强令冒险作业，发现直接危及人身安全紧急情况时，可以停止作业。

　　第七条乙方如果因病或者工伤不能继续工作的，工作期间的工资应按照日工资__________元支付；工伤赔偿按照国家劳动法处理。

　　三、劳动报酬

　　第八条合同总报酬为______________________元。甲方每月30号前支付乙方_____________元/月的劳动报酬，如果甲方违约，乙方有权拒绝继续为甲方工作。

　　第九条甲方向乙方支付工资，乙方收款账户为________________银行账号_________________________________，甲方应当出具工资清单或设立查询渠道，包括乙方姓名、发放时间、应付工资、实发工资、代扣和扣减工资等项目内容，并由乙方确认，乙方应出具收到条。

　　四、渔业互助保险和人身伤害险

　　第十条甲方为乙方在合同期内办理船员人身保险，保险金额由甲方支付，保险受益人为甲方。一旦出险，甲方从保险人得到的赔付款项应无条件的全部转付给乙方，按规定若有不足的部分再由甲方补足。

　　五、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

　　第十一条甲方建立、健全劳动安全制度，严格执行国家劳动安全规程和标准，为乙方提供符合国家规定的劳动安全条件和必要的'劳动防护用品。

　　第十二条甲方按照国家相关规定让乙方参加安全生产教育和培训。

　　第十三条甲方应告知乙方渔船和作业岗位存在的危险因素以及防范应急措施。

　　六、劳动合同的变更、解除和终止

　　第十四条合同签订后一般情况下不得变更、接触和终止，但当甲方因转变或调整生产作业时，经双方协商可以变更合同的有关内容。当乙方有下列情形之一时，甲方可以解除合同：

　　（1）试用期间被证明不能适应该工作的；

　　（2）严重违反劳动纪律和甲方的规章制度和劳动纪律的；

　　（3）严重失职、徇私舞弊对甲方利益造成重大损害的；

　　（4）负有刑事责任的；

　　（5）隐瞒重大病情的。

　　第十五条当甲方出现下列情形之一时，乙方可以解除终止合同：

　　（1）甲方以暴力、威胁或非法限制人身自由的手段强迫乙方劳动；

　　（2）甲方强迫乙方从事非法活动的；

　　（3）甲方未按合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件，禁止乙方在因工负伤治疗期间更改解除终止合同。

　　七、违约责任

　　第十六条因一方或者双方的过错，导致本合同被确认无效，给对方造成损害的，有过错的一方承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的赔偿责任。

　　第十七条一方或者双方违反本合同约定的，按相关法律法规的规定处理。

　　八、本合同未尽事宜，法律法规有规定的，按法律法规规定执行；法律法规没有规定的，由双方协商解决；若双方协商不成或者发生劳动争议，可以依法向调解机构申请调解，或者依法申请劳动争议仲裁、向人民法院起诉。

　　九、本合同一式份，自双方签字盖章之日起生效；双方各执一份。

　　十、其他补充事宜：

　　甲方（签名）：

　　乙方（签名）：

　　_____年____月____日

用工劳务合同8

　　甲方：____

　　乙方：____

　　甲方委托乙方承担中药研究所小区5#6#商住楼门厅粘贴外墙面砖工程、物业楼内外粉等工程。乙方自愿承担以上工程任务，经双方友好协商拟定以下合同条款，望共同遵守：____

　　1、承包方式：____包工、包小件工具(不包料)。

　　2、承包内容：____5#6#商住楼门厅粘贴外墙面砖、物业楼内外抹灰、楼梯踏步抹灰、屋面挑檐铺贴琉璃瓦等项目。

　　3、技术要求：____依图纸为依据，达到规范的规定，具体的就棱角要求饱满、垂直、方正，墙面的平整度和垂直度为中级粉刷允许偏差范围之内，颜色一致，不允许有空鼓裂纹(如出现应及时排除达到要求为止)。

　　4、质量要求：____进场职工要树立以质量为本的'正确观念，施工每一个环节认真、细心、实实在在的做到达标，环环紧扣方可满足图纸要求和规范规定，否则造成的返工材料浪费，个人承担全部责任和后果。

　　5、安全要求：____施工人员必须讲文明话，做文明事，避免冲突，携手共同解决施工中的问题，更不能吵架、斗殴、严禁跨工种施工，违章作业乱拉私接电线，提高自我保护意识，严格执行有关安全生产条例，如违章发生任何事故均由乙方全部负责，人人做好个人监督，共同把好质量安全关。

　　6、承包价格：____内粉xx元/㎡、外粉压光xx元/㎡、外粉刮槽、加厚各xx元/㎡、门厅面砖大xx元/个，小xx元/个、琉璃瓦xx元/m、外架搭拆(含设备及装卸费)xx元/㎡。

　　7、付款方式：____施工途中只借适当的生活费，交工验收后一次付清。

　　8、工期要求：____根据工作面的大小及时补充施工人员的数量。

　　9、奖罚者：____打架者每人罚款200—500元，损失机具者，照价赔偿，性质恶劣者加倍处罚，材料随制随用，不得剩余，做到人走场清，表现好的职工给予表扬，表现突出者，给予物质奖励。

　　10、未尽事宜甲乙双方代表协商解决。

　　11、本合同一式两份，甲乙双方个执一份，起同样效力，甲乙双方自签字之日起生效，工完帐清失效。

　　甲方代表签字：____

　　乙方代表签字：____

　　时间：____

用工劳务合同9

　　甲方：______

　　乙方：______身份证号码：______

　　1、经过友好协商甲、乙双方共同达成一致签订本协议，双方严格履行。

　　2、甲方工作程序:

　　（1）甲方安排乙方在岗位工作，从事该岗位职责范围内的工作及安排的其他工作事务；

　　（2）甲方需按时向乙方发放工资报酬。

　　3、乙方工作程序

　　（1）乙方应严格遵守甲方的工作规定、操作规程、劳动安全、卫生等各项规章制度。同时，爱护甲方财物，保守甲方机密，维护甲方利益，服从甲方的.领导、管理和教育。

　　（2）乙方要注意自身工作安全，在工作时间外发生意外由乙方自行负责

　　（3）乙方服从甲方安排，每天必须保证工作八小时，不迟到、早退。

　　4、协议的终止、变更、续签和解除:

　　（1）经双方协商一致同意，可以变更协议有关内容并办理协议变更手续。

　　（2）甲方可以根据工作（生产）经营用工状况解除本协议。

　　（3）任何一方提前解除本协议，均应提前1日通知对方。

　　5、本协议如有未尽事宜，甲、乙双方可协商修订、补充。

　　6、本协议双方签字即生效，一式贰份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

　　甲方：______乙方：______

　　签章：______签章：______

　　____年____月____日

用工劳务合同10

　　立合同双方：

　　__ （以下简称甲方）

　　__ （以下简称乙方）

　　经双方在公正、平等协商一致的基础上，同意订立本合同，共同遵守。

　　一、聘用期限：

　　自 年 月 日起至 年 月 日止，期限届满合同自行终止。

　　二、聘用待遇：

　　在合同有效期内，甲方付乙方聘任工资每月人民币 元整，奖金或其他收入由所在部门核定。

　　三、劳保福利待遇：

　　1、个人劳保在原单位享受。

　　2、甲方不为乙方办理养老金、公积金手续。

　　四、双方职责：

　　1、甲方应从政治上、思想上、生活上对乙方加以关心，乙方应服从甲方的领导和工作调配，遵纪守法。

　　五、其他：

　　1、本合同自签订之日起生效，期限届满自行终止。如需继续聘用，应重新办理续订手续。

　　2、合同的.终止、变更和解除按上级和公司全员劳动合同制文件汇编规定办理。

　　3、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。

　　甲方（签章）：

　　代表：

　　订立日期： 年 月 日

　　乙方（签章）：

　　订立日期： 年 月 日

　　附：本人身份证编号：

用工劳务合同11

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　第一条工程概况及承包工作内容

　　________________________________________________________。

　　第二条作业人员

　　________________________________________________________。

　　第三条合同工期

　　开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。

　　第四条合同价款

　　1、合同价款为：_________元(人民币)大写：_________元

　　2、合同价款的确定原则(在确认的方式前划“√”)：

　　经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：

　　3、本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。

　　4、以()年施工预算或()年施工概算定额为依据：

　　5、定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准)

　　第五条合同价款的结算和支付

　　1 、结算、决算资料：

　　2、发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

　　3、承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。

　　4、有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

　　5、合同价款的结算和决算：

　　6、发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。

　　7、工程交工后_____日内，承包人向发包人递交完整的'决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。

　　8、合同价款的支付：

　　9、合同价款分期支付：在_____年______月______日付款_______元，在______年_______月_______日付款_______元。

　　第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处

　　1、安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

　　2、重大伤亡及其他安全事故处理：

　　3、发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

　　4、按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　第七条工程质量、验收与保修

　　1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。

　　2、承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。

　　3、分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。

　　第八条工期延误

　　1、对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。

　　2、承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。

　　3 、非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的，双方约定：

　　第九条文明施工

　　1、发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理，坚持文明施工。

　　2、发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。

　　第十条材料机具供应

　　1、由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。

　　2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。

　　第十一条发包人的权利及义务

　　1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。

　　2、负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套，提供必要技术资料和办理施工洽商。

　　3、负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。

　　4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。

　　第十二条承包人的权利和义务

　　1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。

　　2、承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件

　　3、在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于___ %,服从发包人的统筹安排，统一调动。

　　4、当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。

　　第十三条违约责任

　　1、发包人违约责任

　　由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费

　　2、承包人违约责任

　　因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_______日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。

　　承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。

　　第十四条合同争议的解决

　　在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“√”)：

　　1、向北京仲裁委员会申请仲裁。

　　2、向___________人民法院起诉。

　　第十五条合同的生效与终止

　　本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。

　　本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。

　　第十六条

　　本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本____份。

　　甲方(签章)：_____________乙方(签章)：_____________

　　电话：___________________电话：___________________

　　__________年_______月_____日__________年_______月_____日

用工劳务合同12

　　用工方(甲方)

　　单位名称：

　　公司地址：

　　劳务方(乙方)

　　姓 名： 性别： 身份证号码：

　　家庭住址： 户籍所在地： 联系方式：

　　甲乙双方经平等协商，共同决定建立劳务关系。本服务协议属于劳务协议，不在《中华人民共和国劳动法》调整范围内，而在《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》的调整之中。甲乙双方在充分明确这一法律关系的基础上，根据《民法通则》、《合同法》和其他相关法律、法规，自愿签订本协议，共同遵守协议所列条款。

　　一、协议期限

　　本协议期限自 起，至 为止。

　　二、劳务内容

　　乙方承担的劳务内容为：

　　三、劳务要求

　　1.乙方按照甲方的要求和安排，尽职尽责做好工作。

　　2.乙方应严格遵守国家各项法律规定，遵守甲方的工作规范和各项规章制度。

　　3.爱护甲方财物，保守甲方机密，维护甲方利益,服从甲方的管理和工作安排。

　　4.对于因乙方过失给甲方造成经济损失的，甲方有权要求乙方承担赔偿责任。

　　四、劳务时间、劳务报酬及福利

　　1.根据乙方劳务工作性质，实行不定时工作制，具体可参考本公司《考勤管理制度》及其他管理制度，甲方在劳务关系建立的同时告知乙方应遵守的各项规章制度。

　　2.甲乙双方约定，乙方的劳务报酬为_______元。乙方在正常出勤并付出正常劳务后，有权获得相应劳务报酬。

　　3.乙方依法缴纳个人所得税，甲方依法代为扣缴。

　　4.乙方作为劳务人员，在甲方工作期间，只享受本协议中约定的福利和待遇，甲方内部文件中涉及的员工其他福利或待遇均不适用于乙方。

　　五、协议的解除与终止

　　1.在本协议期限内，任何一方均有权提前1个月通知对方解除本协议。解除本协议不需支付经济补偿金。

　　2.甲方因乙方不能胜任工作或违反本协议的约定，可随时与乙方解除本协议。此时，不需按上款规定提前通知乙方。

　　3.在没有特殊情况的前提下，若甲方未能按照本协议的约定提供必要的劳务报酬，且经乙方书面催告后10日内仍未支付的，乙方可以随时解除本协议，不受提前通知的限制。

　　4.本协议到期或过期，如双方未续签，自行终止本协议，不需提前通知。

　　5.甲乙双方无论因何原因解除或终止本协议，乙方均应立即办理工作交接、归还甲方财、物等解约手续。如离职时未办理财物交接手续，甲方有权在不违反有关法律规定的`前提下，扣除乙方的部分报酬及报销费用，以抵充乙方欠负甲方的任何数额及/或以支付法律、法规规定的其他税项、费用等及/或以作为其他合法用途。

　　六、保密事项

　　1、商业秘密的内容

　　本协议提及的商业秘密包括技术秘密和经营秘密，其中技术秘密包括但不限于工作进度、技术方案、配方、工艺流程、技术指标、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、样品、技术文档、相关的函电等;经营秘密包括但不限于客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道、法律事务信息、人力资源信息等等。

　　2、保密规章和制度

　　乙方在劳务期间必须遵守甲方的保密规章、制度，履行与其劳务工作事项相应的保密职责。遇到甲方保密规章、制度中未规定或者规定不明确的方面时，乙方应本着谨慎、负责的态度，采取必要、合理的措施，保守其于任职期间知悉或者持有的任何属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的商业秘密。

　　3、保密责任

　　除履行劳务事项需要之外，未经甲方事先书面同意，乙方不得泄漏、传播、公布、发表、传授、转让、交换或者以其他任何方式使任何第三方(包括无权知悉该项秘密的甲方职员)知悉属于甲方或者属于第三方但甲方承诺有保密义务的商业秘密，也不得在履行职务之外使用这些秘密信息。

　　4、保密期限

　　甲乙双方确认，乙方的保密义务自甲方对本协议第一条所述的商业秘密采取适当的保密措施并告知乙方时开始，到该商业秘密由甲方公开时止。无论乙方因何种原因离职，乙方离职之后(自离职之日起)仍应当保守在甲方任职期间接触、知悉的属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的商业秘密，承担同在甲方从事劳务期间一样的保密义务。

　　5、秘密信息的载体

　　乙方因劳务事项上的需要所持有或保管的一切记录有甲方秘密信息的文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、磁带、磁盘、仪器以及其他任何形式的载体均归甲方所有，无论这些秘密信息有无商业上的价值。乙方应当于劳务期满时，或者于甲方提出要求时，返还属于甲方的全部财物和载有甲方秘密信息的一切载体，不得将这些载体及其复制件擅自保留或交给其他任何单位或个人。

　　6、侵权责任

　　甲、乙双方约定：

　　(1)如果乙方不履行本协议所规定的保密义务，应当承担违约责任。

　　(2)如果因为乙方前款所称的违约行为造成甲方的损失，乙方应当承担违约责任，并承担赔偿甲方损失的责任。

　　(3)前款所述损失赔偿按照如下方式计算：

　　①损失赔偿额为甲方因乙方的违约行为所受到的实际经济损失;

　　②如果甲方的损失依照①款所述的计算方法难以计算的，损失赔偿额为乙方因违约行为所获得的全部利润;或者以不低于甲方商业秘密许可使用费的合理数额作为损失赔偿额;

　　③甲方因调查乙方的违约行为而支付的合理费用，应当包含在损失赔偿额之内;

　　(4)因乙方的违约行为侵犯了甲方的商业秘密权利的，甲方可以选择根据本协议要求乙方承担违约责任，或者根据国家有关法律、法规通过法律途径要求乙方承担侵权法律责任。

　　7、争议解决

　　因本协议而引起的任何纠纷由双方协商解决;如果协商不成，任何一方均可以按照下列方式之一处理。

　　(1) 提交XX市仲裁委员会仲裁。

　　(2) 依法向原告所在地人民法院起诉。

　　上述约定不影响甲方请求知识产权管理部门对侵权行为进行行政处理。

　　七、知识产权事项

　　双方确认，乙方在劳务期间，因履行劳务事项或者主要是利用甲方的物质技术条件、业务信息等产生的发明创造、作品、非专利技术成果等，其知识产权归甲方所有;甲方有权使用或转让上述知识产权。乙方应当积极提供一切必要的信息资料、研究材料和采取一切必要的行动，协助甲方取得和行使有关的知识产权。乙方对上述知识产权享有作为发明人、创作人或设计人的署名权(依照法律规定应由甲方署名的除外);并且，乙方有权获得相应的物质奖励和报酬。

　　八、其他

　　1.乙方的人事档案仍由原单位管理，甲方不负责处理与乙方人事档案有关的任何事宜。乙方承诺：乙方与甲方建立劳务关系完全是真实、自由的意思表示且不会违反原单位的规章制度，也不会造成任何第三方就甲乙双方的劳务关系对甲方进行法律追诉。

　　2.因甲乙双方之间建立的关系是劳务关系而不是劳动(合同)关系，因此甲方不承担任何社会保险缴纳义务。

　　3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

　　甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日 _________年________月_______日

用工劳务合同13

　　甲方:

　　名称：____________

　　性质：___________

　　乙方:

　　姓名：____________

　　性别：___________

　　年龄：___________

　　籍贯：___________

　　用工形式：________________________

　　鉴证编号：________________________

　　编号：

　　甲方________________因生产、因工作需要，经考核、录用乙方________为________工人。遵照国家有关劳动法规和政策，经双方协商达成如下协议：

　　一、甲方录用乙方从事________工作(岗位);劳动合同期限为________年(月)，从____年____月____日至____年____月____日止。其中试用期为____个月，至____年____月____日止。

　　二、基本权利和义务：

　　甲方：

　　1、根据生产(工作)需要和本单位的规章制度及本合同各项条款规定对乙方进行管理;

　　2、保护乙方的'合法权益，应按有关规定，付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策补贴;

　　3、做好乙方上岗前的安全教育并提供符合安全、卫生要求的劳动作业条件;

　　4、依据国家有关规定对乙方实施奖励和处分。

　　乙方：

　　1、劳动合同制工人享有本单位固定工人权利、义务及各项待遇。合同工、季节工、农民轮换工的权利、义务及各项待遇另行商定;

　　2、遵守国家政策、法律，以及甲方依法制定的规章制度和纪律;

　　3、严格遵守操作规程，保证安全生产;

　　4、完成甲方分配的生产(工作)任务和经济指标。

　　三、双方应明确的具体事项：

　　1、工资待遇：

　　2、劳动保险及福利待遇：

　　3、根据待业特点协议劳动合同保证金和人身保险：

　　4、其他：

　　四、合同生效后，甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。任何一方解除合同，须提前____天通知对方，方能解除合同，并办理有关手续。

　　五、一方违反本合同，造成对方经济损失，由违约方按责任大小负责赔偿所造成的损失。

　　甲方(签字)

　　乙方(签字)

　　____年____月____日

用工劳务合同14

　　甲方(用人单位)：xxxxxxx

　　单位住所：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　法定代表人(或负责人)：xxxxxxx

　　乙方(劳动者)：xxxxxxx

　　住址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　联系电话：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　甲乙双方在平等自愿的基础上，按照《中华人民共和国劳动合同法》等法律规定，就甲方招用乙方一事，经协商一致达成本合同，供双方遵照执行：

　　第一条、劳动合同期限：

　　1、本劳动合同为劳动合同。期限为：自xxxx年xx月xx日起至xxxx年xx月xx日止。

　　第二条、工作地点：xx省xxxxxx路xxxx号。

　　第三条、工作内容：

　　1、乙方的工作岗位为，甲方根据工作需要可以调换乙方的的工作岗位和工种。

　　2、若因乙方不胜任该工作，甲方可调整乙方的岗位并按调整后的岗位确定一方的薪资待遇;如乙方不同意调整，甲方可以提前30日通知乙方解除劳动合同，经济补偿金按照国家规定发放。

　　3、在工作过程中，因乙方存在严重过失或者故意造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

　　第四条、工作时间和休息休假：

　　1、工作时间：标准工时制，甲方保证乙方每天工作不超过xxxxxxx小时，每周工作不超过xxxxxxx小时。具体工作时间由甲方根据生产经营需要安排，乙方应当服从。

　　2、休息休假：甲方按照国家的规定安排乙方休息休假。

　　第五条、劳动报酬：

　　1、乙方月工资标准为人民币xxxx元，其中试用期内工资为人民币xxxx元;

　　2、因生产经营需要，甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日或者法定休假日工作的，甲方按国家规定的标准发放加班费。

　　3、甲方保证按月发放工资，具体发放日期为xxxxxxx

　　第六条、劳动保护、劳动条件和职业危害防护：

　　甲方为乙方提供劳动所必需的工具和场所，以及其他劳动条件;保证工作场所的符合国家规定的安全生产条件，并依法采取安全防范措施，预防职业病。

　　第七条、甲方依法制定和完善各项规章制度，乙方应当严格遵守。

　　第八条、乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、知识产权、公司机密等任何不宜对外公开的事项，否则造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

　　第九条、乙方承诺在签订本协议时，未与其他任何单位保持劳动

　　关系或者签订竞业限制协议。否则，给其他单位造成损失的，乙方单独承担责任，与甲方无关。

　　第十条、劳动合同解除或终止：

　　1、若乙方需解除劳动合同书，应当提前xxxxxxx日以书面的形式通知甲方，书面通知以送达甲方为准。

　　2、有关解除或终止劳动合同的'事项，按照《劳动合同法》等法律、法规有关规定执行。

　　3、在解除或者终止劳动合同时，乙方应当将正在负责的工作事项以及甲方交付乙方使用的财物与甲方指定的工作人员进行交接。因乙方原因未办理交接造成甲方损失的，由乙方赔偿。

　　4、因解除或者终止劳动合同，乙方依法应获得经济补偿金，但乙方未与甲方办理工作交接前，甲方暂不支付经济补偿金。

　　第十一条、因履行本合同发生的争议，双方本着合理合法、互谅互让的原则协商处理;协商不成的，任何一方可依法向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

　　第十二条、本合同未约定的事项，按照法律、法规、行政规章以及地方性法规等规定执行。

　　第十三条、本合同自双方签字或盖章后生效，一式xxxx份，双方各执一份，本合同的任何条款的变更，应当以书面形式经双方签字或者盖章确认。

　　甲方(盖章)：xxxxxxxxxxxxxx 乙方(签字)：xxxxxxxxxxxxxx

　　日期：xxxx年xx月xx日 xxxx年xx月xx日

用工劳务合同15

　　甲方：__________________

　　法定代表人：__________________

　　住所：__________________

　　邮编：__________________

　　联系电话：__________________

　　乙方：__________________

　　身份证号码：__________________

　　家庭住址：__________________

　　邮政编码：__________________

　　电话：__________________

　　鉴于甲方业务的.需要，雇佣乙方为甲方提供劳务。根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务合同书，共同遵守所列条款。

　　第一条、劳务合同期限

　　_____年_____月_____日——_____年_____月_____日

　　第二条、双方权利义务

　　乙方认真遵守卖场各项规章制度，积极负责完成公司销售目标和商品陈列标准，保证柜面商品的卫生及充足。

　　第三条、劳务报酬支付

　　甲方每月10号根据上月销售数据支付乙方应得报酬。

　　第四条、合同的终止与解除

　　甲乙双方若提出辞职与被辞需提前一个月告知，并在一切手续交接清楚后办理。

　　第五条、违约责任

　　甲方每月对乙方提供100元商品免赔责任，超出短少按价格6折承担。

　　第六条、争议解决

　　甲乙双方若发生争议应在相互谅解的基础上进行友好协商，直至达到双方满意。

　　第七条、文本及生效

　　1、本合同文本一式两份，甲乙双方各执一份。

　　2、本合同于甲方盖章、乙方签字之日生效。

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　日期：_____年_____月_____日

【用工劳务合同】相关文章：

劳务用工的合同02-13

用工劳务合同03-22

劳务用工合同12-29

用工劳务合同06-12

劳务用工合同06-12

经典的劳务用工合同05-08

劳务用工合同（精选）07-08

[经典]劳务用工合同08-02

【经典】劳务用工合同07-22

劳务用工合同（经典）05-15