经济纠纷调解协议书

时间:2023-01-10 11:12:53 调解协议书 我要投稿

经济纠纷调解协议书5篇

  随着社会一步步向前发展,用到协议的地方越来越多,签订协议可以保护当事人的合法权益。协议的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编整理的经济纠纷调解协议书,欢迎阅读与收藏。

经济纠纷调解协议书5篇

经济纠纷调解协议书1

  立协议人:

  xxxx建筑工程公司(下称甲方)

  xxxx百货公司(下称乙方)

  xxxx建筑工程公司诉xxxx百货公司建筑安装工程合同纠纷一案,在xx区人民法院主持下,双方当事人调解结案,调解书已于xxx年10月16日送达。调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款83209. 26元,于xxx年10月16日前一次付清。逾期不付按银行货款的有关规定承担利息;双方互不追究其他责任。现因乙方目前经济方面有困难,提出分期付款。经甲、乙方反复协商,达成协议如下:

  (一)甲方同意变更xx区人民法院(xxx)x法经字第190号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款83209. 6元,于xxx年10月26日前一次付清”的决定。

  (二)乙方于xxx年12月30日前,付款43209. 26 iG;于20xx年3月 0日付款40000元。

  (三)甲、乙双方均应信守协议。乙方如不履行协议,每期拖欠的款额,每拖欠一日按30%计 算滞纳金。

  (四)本协议书一式三份。甲、乙方各执一份,交人民法院一份。

  甲方:xx建筑工程,A公司(公章) 乙方:X X百货公司(公章)

  法定代表人:X X X(章) 法定代表人:X X X(章)

  20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日

经济纠纷调解协议书2

  立协议人:

  ____建筑工程公司(下称甲方)

  ____百货公司(下称乙方)

  ____建筑工程公司诉____百货公司建筑安装工程合同纠纷一案,在__区人民法院主持下,双方当事人调解结案,调解书已于1999年10月16日送达。调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款83209.26元,于1999年10月16日前一次付清。逾期不付按银行货款的有关规定承担利息;双方互不追究其他责任。现因乙方目前经济方面有困难,提出分期付款。经甲、乙方反复协商,达成协议如下:

  (一)甲方同意变更__区人民法院(1999)_法经字第190号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款83209.6元,于1999年10月26日前一次付清”的决定。

  (二)乙方于1999年12月30日前,付款43209.26iG;于20xx年3月0日付款40000元。

  (三)甲、乙双方均应信守协议。乙方如不履行协议,每期拖欠的款额,每拖欠一日按30%计算滞纳金。

  (四)本协议书一式三份。甲、乙方各执一份,交人民法院一份。

  甲方:__建筑工程,A公司(公章) 乙方:____百货公司(公章)

  法定代表人:______(章) 法定代表人:______(章)

  20__年__月__日

经济纠纷调解协议书3

  立协议人:

  ________建筑工程公司(下称甲方)

  ________百货公司(下称乙方)

  ________建筑工程公司诉________百货公司建筑安装工程合同纠纷一案,在____区人民法院主持下,双方当事人调解结案,调解书已于____年___月___日送达。

  调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款83209. 26元,于_____年____月___日前一次付清。

  逾期不付按银行货款的有关规定承担利息;双方互不追究其他责任。

  现因乙方目前经济方面有困难,提出分期付款。

  经甲、乙方反复协商,达成协议如下:

  (一)甲方同意变更____区人民法院__法经字第190号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款83209. 6元,于____年___月___日前一次付清”的决定。

  (二)乙方于____年___月___日前,付款43209. 26元;于______年___月__日付款40000元。

  (三)甲、乙双方均应信守协议。乙方如不履行协议,每期拖欠的款额,每拖欠一日按30%计算滞纳金。

  (四)本协议书一式三份。

  甲、乙方各执一份,交人民法院一份。

  甲方:____建筑工程,___公司(公章)

  乙方:____百货公司(公章)

  法定代表人:(章)

  法定代表人:(章)

  ____年___月___日

经济纠纷调解协议书4

  原告武义xx硅业有限公司。

  法定代表人胡xx,董事长。

  被告xxxx实业有限公司

  法定代表人姜x,董事长。

  委托代理人(特别授权)张xx,xxxx律师事务所律师。

  委托代理人(特别授权)吴xx,xxxx律师事务所律师。

  案由:买卖合同纠纷

  原告武义xx硅业有限公司诉称,原、被告于xxx年9月12日签订了1份《工矿产品购销合同》,由被告向原告供应金属硅120吨。被告已交货32吨,尚欠88吨金属硅至今未履行交货义务。请求判令被告:1、依合同履行供货义务;2、支付延迟供货的违约金1110784元;3、承担本案的.诉讼费用。

  被告xxxx实业有限公司请求予以调解。

  本案在审理过程中,经本院主持调解,双方当事人自愿达成如下协议:

  一、被告xxxx实业有限公司于xxx年8月底前按合同供给原告武义xx硅业有限公司尚欠的88吨通氧级外硅。

  二、被告xxxx实业有限公司于xxx年8月底前支付原告武义xx硅业有限公司违约金20万元。

  三、原告武义xx硅业有限公司自愿放弃其他诉讼请求。

  四、如被告xxxx实业有限公司有一项未按上述调解协议按期足额履行,被告xxxx实业有限公司需另行支付原告武义xx硅业有限公司自xxx年9月1日起至履行之日止每天20xx元的逾期履行违约金。

  五、案件受理费14797元,减半收取7399元,诉讼保全费5000元,合计12399元,由原告武义xx硅业有限公司负担2399元,被告xxxx实业有限公司负担10000元,于xxx年8月底前交纳。

  上述协议,不违反法律规定,本院予以确认。

  本调解书自双方当事人签收后即具法律效力。

  审 判 长:陈xx

  人民陪审员:徐xx

  人民陪审员:项xx

  原告:时间:20xx年xx月xx日

  被告:时间:20xx年xx月xx日

经济纠纷调解协议书5

  甲方:邹____,男,____年___月____日出生,汉族,兰州____有限责任公司职工,现住兰州市___路___号

  乙方:兰州____大酒楼,地址兰州市____路____号。

  负责人:张____,该酒楼经理。

  丙方:兰州____物业管理有限公司,地址兰州市____路____号。

  法定代表人:刘____,该公司董事长。

  ______年____月_____日凌晨,兰州____酒楼雇员肖____、曾____、王____、曹____与人斗殴误将在酒楼就餐的邹____打伤,造成邹____右眼永久性失明。事件发生后,肖____等四人潜逃至今下落不明。经人民调解委员会主持调解,甲乙丙三方就邹____伤害赔偿事宜达成以下协议条款:

  一、就甲方被误伤致残一事,乙方认为除直接肇事者外,自身也有一定责任,并愿就甲方受伤致残一事予以赔偿。

  二、乙方的赔偿金额总数为人民币贰拾壹万伍仟元整,主要为医疗费、伤残赔偿金及被抚养人生活费等。考虑到乙方的具体情况,甲方愿放弃其它赔偿要求。

  三、乙方付款方式为:全部现金付款。本协议生效后,六月底以前向甲方交付现金__万元,其中五天内先付__万元(含以前已交付部分),余下__万元六月底前付清。七月__日前付__万元,八月__日前付__万元,九月__日前付完最后__万元。逾期未付,乙方应承担未付部分的违约金每日千分之一。

  四、丙方作为乙方的物业管理单位自愿担保本协议的执行。

  五、乙方赔偿后,甲方将不再就此事提起诉讼。若乙方违约,则甲方有权提起诉讼。

  六、乙方及担保人有权追究本案几名肇事者的民事责任。但乙方是否追究,不影响本协议执行。

  七、本协议经甲方签字,乙、丙方签字盖章后生效。

  八、本协议一式四份,甲、乙、丙三方及人民调解委员会各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(签字)

  乙方(盖章)

  丙方(盖章)

  调解员(签字)

  人民调解委员会(盖章)

  ____年___月___日

【经济纠纷调解协议书】相关文章:

经济纠纷调解协议书11-13

经济纠纷调解协议书12-06

经济纠纷调解协议书(5篇)01-10

经济纠纷调解书范本05-14

经济纠纷私下调解协议书模板09-27

经济纠纷协议书12-05

经济纠纷和解协议书02-11

经济纠纷和解协议书09-10

个人经济纠纷协议书09-05