施工合同补充协议

时间：2024-06-21 15:33:54 施工合同我要投稿

施工合同补充协议

　　在我们平凡的日常里，用到协议的地方越来越多，签订签订协议是最有效的法律依据之一。大家知道协议的格式吗？以下是小编为大家收集的施工合同补充协议，仅供参考，希望能够帮助到大家。

施工合同补充协议

施工合同补充协议1

　　甲方：_________（以下简称甲方）。

　　乙方：_________（以下简称乙方）。

　　鉴于：甲方﹑乙方双方于3月30日共同签署了20《装饰装修施工总包合同》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，现就《装饰装修施工总包合同》中未尽事项特订立以下补充协议。

　　第一条《装饰装修施工总包合同》中关于合同有效期确定为：_________年3月30日至3月29日止。双方如继续合作，可另行协商续签合同。另：签约施工单位以签订第一个分包合同日期为准，试用期为三个月，试用期内若乙方所承接工程达不到甲方要求，甲方有权单方面解除合同关系。

　　第二条《装饰装修施工总包合同》第八条专用条款中关于履约保证金之相关规定更正为乙方向甲方提供履约担保，担保方式为：乙方向甲方交纳履约保证金。即为：双方合作初期的前三个专卖店装修项目，乙方须以每个专卖店装修工程总造价的5%款项作为履约保证金交纳给甲方，从乙方承接的第四个专卖店装修项目开始，甲方不再收取乙方履约保证金。该履约保证金用作甲方对乙方的工程工期、工程质量、安全文明施工、服从甲方统一管理等方面的约束。乙方在做到以上规定及要求的前提下，且其所承建的工程项目经甲方统一验收合格后，甲方分两次退还乙方履约保证金：第一次返还时间为乙方签订第三个工程分包合同之日后的'第180天，甲方退还乙方50%履约保证金；第二次退还履约保证金的时间为双方合同到期一年后的14天之内，甲方退还乙方剩余的履约保证金（履约保证金不计利息）。

　　第三条本合同乙方不得擅自转让给他人使用，否则，一切法律责任由乙方承担。

　　第四条协议期满后终止合作，若双方愿意继续，可另行签订协议。

　　其它事项说明。

　　本协议生效后，即成为《装饰装修施工总包合同》不可分割的组成部分，与《装饰装修施工总包合同》具有同等的法律效力，若本协议与《装饰装修施工总包合同》及《装饰装修施工合同（分包协议书）》中相关条款冲突，以本协议内容为准。

　　本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方授权代表签字并加盖公司印章之日起生效。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　代表：_________

　　日期：_________

施工合同补充协议2

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　依据《_________》、《___________》及有

　　一、工程概况

　　1、工程名称：….工程

　　2、工程地点：…..

　　3、合同总价款：按照造价预(结)算书总金额：…...元(大写：壹佰柒拾捌万陆仟捌佰捌拾伍元柒角三分)。

　　4、工程工期：…..

　　5、工程质量：合格

　　二、甲方责任

　　1、负责应提前向乙方提出每次要维修的路段、施工方案及材料需求等;

　　2、负责协调做好道路交通和安全等工作。

　　三、乙方责任

　　1、负责按预定维修方案的要求组织施工，保质、保量，按期完成工程。

　　2、严格执行现行施工规范，文明施工规定。执

　　四、工程质量及验收1、本工程应达到现场验收合格标准。

　　2、工程完工后，乙方应通知甲方验收，并办理验收，工程款结算等手续。

　　五、工程款及结算

　　1、工程预付款：合同签订支付合同总价款的30%

　　2、工程竣工验收后，支付到合同价款的95%

　　六、违约责任

　　1、甲方责任：⑴、甲方确定乙方本次维修工程完工后。甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的`千分之一偿付给乙方逾期违约金。

　　2、乙方责任：⑴、工程质量不符合合同的规定，负责修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给甲方逾期违约金

　　七、合同的生效与终止本合同自双方签字盖章后生效。江苑支路道路改造工程完工后，甲方付清维修道路工程款，乙方将维修工程交付甲方后条款终止。

　　八、合同份数本合同壹式肆份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执贰份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。

　　九、本合同未经事宜，双方协商解决。

　　十、甲方：

　　乙方：

　　代表人：

　　盖章：

　　代表人：______年_____月____日

　　______年_____月____日

施工合同补充协议3

　　委托方：_________（以下简称甲方）

　　受托方：_________（以下简称乙方）

　　甲乙双方于20____年5月15日签订建筑工程设计合同（以下简称原合同），现因方便面车间的工艺修改。经甲乙双方共同协商，现甲方将____公司方便面车间内及料包车间的布置、方便面车间增加局部四层、面粉仓工程委托乙方设计，为明确双方责任，经双方同意就原合同基础上签订本补充协议，以供双方共同遵守。

　　第一条工程造价。

　　1、本工程总价为含税rmb350000元，即人民币叁拾伍万元整。

　　2、工程总价包含施工图设计、出图、邮寄以及施工图的技术交底等方面所产生的'直接或间接费用。

　　第二条工程付款方式。

　　1、工程完成，甲方对工程验收合格后，支付100%工程费用。

　　2、甲方付款给乙方时，乙方必须提交给甲方同额之发票。

　　第三条本协议中未明确约定其他事项，依原合同执行。未尽事宜，双方可再签订补充协议。

　　第四条本协议与原合同具有同等法律效力。

　　第五条本协议正本一式四份，甲、乙双方各执一份。

　　第六条甲、乙双方执行本协议过程中，如发生争执，甲、乙双方应先进行协商，求得妥善解决。如果协商不能解决时，可提请甲方具有管辖权的人民法院裁决，裁决为终局裁决，对甲乙双方都有约束力，双方应按此裁决执行，诉讼费用由败诉方负担，未有争议部分，双方应继续执行。

　　第七条本合同自双方代表签订并加盖单位公章之日起生效。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

施工合同补充协议4

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本施工合同补充协议。

　　一、定义

　　1、“ＢＴ”即“建设――移交”，在本合作意向中的意思，指乙方按本合作意向的约定参与项目招投标、负责项目投融资、工程建设全过程的组织和管理，并承担其期间的风险。在乙方按约定将本工程建成竣工验收合格备案后移交给甲方或甲方指定的受让人，乙方按约定收回投资。

　　2、本工程（或本项目）：指甲方允许乙方投资建设、并在建设期结束后甲方将以约定回购的全部。

　　3、建设期：指本项目的建设周期，从本合同约定的工程开工之日起至工程竣工验收合格并完成备案之日止。

　　4、回购期：指本工程承包范畴内的工作内容竣工验收合格完成备案之次日开始，按约定完成回购款支付之日止结束。

　　二、投资模式

　　1、采用“公开招标、整体招商、定向建设、按约回购”的BT模式进行，乙方按甲方规划内容、设计图纸和实施计划等进行投资建设，甲方按约定对建设工程进行回购。

　　2、乙方为本工程“BT”模式的投资建设方，本工程所发生的所有与工程建设有关的债权债务均由乙方承担。

　　三、项目投资建设计划及工程节点工期

　　由乙方根据甲方建设进度要求编制并报甲方审批。

　　节点工期安排：

　　1、xx年3月31日之前完成全部污水、雨水、给水管网工程。

　　2、xx年4月30日之前完成全部路基工程。

　　3、xx年6月30日之前完成全部路面工程，达到通车条件。

　　4、xx年10月31日之前完成全部路灯、交通设施等其他附属工程。

　　如因为拆迁或其他甲方原因造成乙方不能按照节点工期完成施工任务，乙方经甲方批准后可根据实际延误天数顺延节点工期。

　　四、履约保证金的缴纳和返还

　　乙方需在中标后七日内向甲方缴纳本工程项目属约保证金600万元人民币。

　　本工程工程量完成50％时甲方向乙方返还履约保证金的30％，本工程工程量完成70％时甲方向乙方返还履约保证金的30％，本工程工程量完成90％时甲方向乙方返还履约保证金的40％。履约保证金到乙方完成上述工程量时必须按约定返还，到期不能按约定返还的，按保证金款项每日0.05％标准支付滞纳金，并承担相关违约责任。

　　五、项目费用核定及承担

　　（一）税费承担：施工企业应缴纳的税费由乙方承担。

　　（二）施工现场的三通一平中，由甲方解决用电事项，拌合站的临时用地由甲方负责租用，乙方按1200-1500元/亩，年的标准支付租金。

　　（三）工程分阶段审计。工程竣工验收合格后，甲方在收到该项目完整齐备、真实准确的竣工资料、结算书之日起30日内完成审计（双方认可的特殊情况除外）。

　　六、项目成本确定原则（预决算原则）

　　1、建筑安装工程费计算依据：依据法律法规，按河南省市政工程预算定额20xx版取费，价格调整方法按照主要材料和地方材料价差调整的文件予以确定。（材料价格以施工期间商丘市定期公布的《商丘市工程造价信息》为准）。

　　2、项目建设期间，如发生设计变更、增减工程量、增减工程审批，须经甲方同意，工程签证变更实行联合会签制度。乙方按规定程序报批，甲方按有关规定在7个工作日内组织相关部门研究并予以书面答复，逾期不答复视为认可。甲方保证联合会签效率不影响工程建设进度，如因甲方原因影响工程量进度，除工期顺延外，甲方应承担违约责任。

　　3、建设项目结算价款文件由乙方编制，由甲方组织评审。但须以本条第2款原则作为依据，确定工程款最终价款。

　　七、回购款支付及融资费用

　　1、回购总价。

　　甲方支付的.回购总价＝工程决算双方认可价+项目回购期利息。本协议约定的因工程项目移交产生的税费由双方协商解决。（该税费如在决算审定价内，不再计取；如不发生，则不记取。）

　　2、回购时间。

　　工程竣工验收合格完成备案之次日该工程进入回购期，回购期限两年整。

　　3、每期回购时间和比例

　　第一次回购时间：工程竣工验收合格完成备案之日起30日内；回购比例：占工程决算双方认可价的40％。

　　第二次回购时间：工程竣工验收合格完成备案之日起1年内；回购比例：占工程决算双方认可价的30％。支付金额＝工程决算双方认可价×55％+工程决算双方认可价×7.995％（中国人民银行1-3年期同期贷款基准利率上浮30％）×1年。

　　第三次回购时间：工程竣工验收合格完成备案之日起2年内；回购比例：占工程决算双方认可价的25％。支付金额＝工程决算双方认可价×25％+工程决算双方认可价×25％×7.995％（中国人民银行1-3年期同期贷款基准利率上浮30％）×2年。

　　质保金为工程决算双方认可价的5％，从工程竣工验收合作之日起三年内无息支付。

　　4、回购期利息

　　回购期利息按中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮30％计取。

　　5、甲方可提前付款，按实际回购期限支付利息。

　　八、甲方权利与义务

　　（一）甲方成立专门机构或指派专人联系本项目，根据项目建设要求，向乙方提供本项目有关正式批文、许可、设计要求和必要的技术文件和资料（以清单为准）；基建设批手续由甲方协助办理，并对项目实行

　　全程跟踪服务，为项目建设开辟绿色通道。

　　（二）工程竣工验收合格完成备案并审计结束之次日作为工程移交日，从完成移交之日起，该工程的相关风险（除质量责任外）由甲方承担。同时，该工程进入使用期，质保期内出现质量问题，乙方负责修复。

　　（四）甲方负责做好项目施工区域或相邻单位及居民等外部环境的协调工作。组织协调工程建设期间乙方与有关职能部门的关系，督促职能部门对乙方合理请求及时办理。并对乙方在投资建设活动中的民事纠纷，依法予以协调处理，确保良好投资环境，如因上述原因影响乙方工程进度，除工期顺延外，甲方承担违约责任。若规划调整、设计变更等造成工程进度延误，建设期相应顺延。

　　（五）甲方有权全面了解，监督项目投资资金、工程进度等实际情况，要求乙方按建设项目所规定的期限，按期、保质、保量完成并获得投资建设成果。

　　（六）乙方上报给甲方的各类合同、文件资料及书面提交的重大问题（不含设计、预决算）送审稿，甲方应在7个工作日内（双方认可的特殊情况除外）出具书面回复意见，逾期不答复视为认可。

　　九、乙方权利与义务

　　（一）乙方在甲方所在地组建项目部，该部的负责人必须由投资人的副总经理或以上职务人员担任并常驻项目部，受乙方委托管理本项目。

　　（二）乙方须在甲方指定期限内（须有书面通知）完成项目建设前期准备工作。结合项目管理实际，制定管理大纲，建立健全各项规章制度。制定确保质量、安全、工期、投资控制的有关措施。

施工合同补充协议5

　　协议编号：_________________

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲乙双方于年月日签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：_________________

　　1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从________年____月____日至________年____月____日)更改为乙方将向甲方提供__________个月的服务(服务时间分为两段从________年____月____日至________年____月____日，以及从________年____月____日至________年____月____日)。

　　2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。

　　3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。

　　4、因本协议发生的.争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　签字盖章：_________________

　　日期：_________________

施工合同补充协议6

　　甲方：

　　乙方：班长姓名身份证家庭住址

　　由我公司劳务分承包的工程，由于总包方给我方规定了

　　的工期，无论刮风、下雨、下雪或其它任何原因造成每层工期每拖延一天，或浇砼前模板有一次不能验收通过，总包方都将对我公司进行严重经济处罚。同时，总包方还要求我方现场作业人员必须在上海过春节，从腊月30日（20xx年2月17日）起至正月初止共休假天，正月初日（20xx年2月日）起正式上班。为此，我公司与班组负责人协商，达成如下有奖施工协议，供双方遵照执行。

　　1、乙方必须认真组织班组工人，严格按照总包方规定工期节点、上下班时间、质量标准和施工方案进行施工，保质、保量、按时完成施工作业任务。

　　2、如乙方工作顺利达到总包方提出的上述各项要求，我公司将在《班组合同》原有单价的基础上给以奖励，其奖励项目和单价如下表：

　　工作内容

　　单位

　　每层都在计划工期内完工奖

　　春节期间每天上班人数达到（）人，并按规定上下班奖

　　班组承包工作一次性验收通过奖

　　模板接触面积

　　㎡

　　￥元

　　3、以上奖励项目均以整个班组承包的工作量进行分层考核,个别小组完工不算，请做好小组间的`协调工作。若春节期间班组上班人数缺少一人，或有人在约定的上班时间内不上班，或有个别楼层的工期、质量未达到约定要求，则该项奖金取消。

　　4、质量和工期以总包和监理验收为准，下一道工序开工时间减去上一道工序验收通过的时间为该工种实际工期。

　　5、当发现乙方承包工程的工期、质量不能如期完成时，甲方有权另派他人突击完成，人工费按合同单价的2倍计算，一切费用在乙方工资中扣除

　　甲方（签名、盖章）：乙方（签名）：指印：

施工合同补充协议7

　　发包人（甲方）：

　　承包人（乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。经双方就工程发、承包事项协商一致，特订立本补充协议，并作为工程付款、结算等依据，其他事宜执行《建筑工程施工合同》。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　结构形式：

　　建筑面积：

　　二、工程承包范围：

　　承包范围：包工包料、施工图纸全部内容。

　　三、合同日期：

　　开工日期：年月日

　　竣工日期年月日

　　合同日期总日历天数：天

　　承包人若延误工期，每天需按合同价万分之三向甲方支付违约金，属停水、停电原因经甲方和监理签字确认后工期顺延。

　　四、质量标准：

　　工程质量达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—20xx）和设计文件要求。

　　质量验收标准：合格。

　　五、合同价款：

　　金额（暂估）：大写：

　　六、工程价款结算方式：

　　执行1996年《山东建筑工程综合定额》、《山东省安装工程综合定额》。20xx年《山东建筑工程综合定额潍坊市估价表》，1994年《全国统一安装工程预算定额山东省价目表》，以及配套的费用定额，现行有关规定，按施工图预算加变更签证费用据实结算。工程类别：按单位工程实际类别。取费等级：丙级，人工工资单价建安装饰均为28元/工日，临设增补费按建筑面积8元/平方。室外配套工程类别：按V类结算。工程竣工验收30天内，承包人向发包人递交竣工结算报告和完整的结算资料，并办理结算。

　　七、工程款支付方式：

　　1.主体阶段分四次拨款：拨款时必须扣除甲方供料款

　　（1）基础至±0，拨付割算款75%；

　　（2）一层至二层，拨付割算款75%；

　　（2）三层至四层，拨付割算款75%；

　　（3）五层至封顶，主体验收完成，拨付割算款75%。

　　2.装饰阶段拨款：

　　（1）内、外墙完成拨付割算款75%；

　　（2）地面、屋面工程完成付割算款75%；

　　（3）工程竣工验收合格，拨付至割算款的80%，工程竣工验收后三月内办理完工程决算，审计完毕支付至工程总造价的95%，余款保修金5%按国家规定执行，待保修期满三个月内无息付清。

　　八、发包人材料供应：

　　1.瓷砖、洁具由发包人指定品牌型号确认样品和价格。

　　2.电线、电缆、配电箱由甲方提供，开关、插座由发包人指定品牌型号确认价格。

　　3.防水、外墙保温、外墙涂料等材料由发包人指定品牌型号确认价格。

　　4.塑钢窗、内门、防火门、出库门、进户门及不锈钢栏杆扶手由发包人指定主材和确认价格由施工单位统一加工安装。

　　5.据实结算的材料需双方共同看样定价订货。

　　九、承包人材料采购：

　　1.承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按甲方工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用。由此延误的工期不予顺延。

　　2.甲方或监理工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

　　3.承包人所施工的防水、外墙保温、外墙涂料等专业施工必须用有备案资质的单位，并经甲方考察认定后方可进行分包，资质复印件加盖公章留发包人存档。

　　4.按规定允许找差价的议价材料，由甲、乙双方按届时市场价签证确认。

　　十、材保费和配合管理费：

　　1.甲供材乙方计取材保费：1%。

　　2.甲方分包项目,乙方计取管理费2%；

　　3.定品牌认价的材料不计取材保费。

　　4.甲供材超出预算定额部分，按甲供价增加10%扣款。

　　5.工程投标产生的费用，承包人承担按照国家规定应由承包人承担部分的费用。

　　十一、隐蔽工程和中间验收：

　　工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方和监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点，，承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

　　十二、安全文明施工与民工工资：

　　1.安全文明施工：

　　承包人须按照工程建设安全文明生产有关管理规定，严格按安全文明标准组织施工，并随时接受行业安全监察人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝安全事故。由于承包人安全文明措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。因没达到施工现场文明施工要求而造成的罚款由承包人承担。

　　2.民工工资：

　　乙方应建立行之有效的民工登记台账和工资发放台账，甲方可随时检查，乙方应按约定及时支付民工工资，确保民工不上访。因甲方不按约定拨付工程款，乙方有承担垫付民工工资的责任，因乙方原因拖欠民工工资造成民工上访，甲方有权将乙方工程款直接支付民工工资。

　　3.工程资料：

　　承包人须确保工程施工技术资料和安全技术资料详实完整，达到当地主管部门要求，并按时提交发包人和进行备案。

　　十三、工程质量保修：

　　保修期按国家有关规定，承包人应履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。若承包人推诿不作为，在通知后七日内不安排维修，发包人可自行安排维修，所发生的费用从承包人保修金中扣除，保修金不足以支付的，由承包人补足差额。

　　十四、现场管理：

　　1.三通一平：发包人保证水、电供应和道路通畅。

　　2.塔机安拆：乙方服从甲方安排，避开管线位置，服从甲方的施工现场总平安排。施工单位必须具备相应资质。

　　3.回填完成后，在发包人后续工程配套施工现场范围内的承包人所有临设应及时拆除，以免影响工程进度。

　　4.水、电管理：临时水电不得外借，不得出现偷水、窃电现象，否则给予相应经济处罚。

　　十五、其他：

　　1.工程产生的营业税:由发包人代扣、代缴。

　　2.工程产生的水、电费，由发包人代扣、代缴。

　　3.严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，如果乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、娱乐等一切非正常的'经济活动，一经查实，乙方应向甲方支付自合同签订至甲方发生上述行为之日双方所发生的合同总额的5%作为违约金；若在合同履行过程中，乙方人员以现金或变相现金的形式向甲方人员行贿的，乙方应向甲方支付自合同签订至甲方发现上述行为之日双方所发生合同总额的10%作为违约金。同时，甲方有权单方解除上述行为所涉及的相关合同，因解除相关合同给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

　　若甲方人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券及其它利益，或故意刁难、显失公平现象，乙方有权举报，廉政监督电话：13562693000或18765639658。

　　十六、本协议与甲乙双方签订的《建筑施工合同》具有同等法律效力。相关条款首先执行本协议内容。未尽事宜由甲乙双方协商解决。协商不成的，可向本协议签订地法院起诉。

　　本施工补充协议由发包人承包人双方共同签署，一式四份，发包人二份，承包人二份。本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

　　发包人:（盖章）承包人：（盖章）

　　法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

　　签约时间：年月日

　　签约地点：

施工合同补充协议8

　　星海湾1号工程施工补充协议

　　甲方：福建星海房地产有限公司（以下称“甲方”）

　　乙方：********* 建筑工程公司（以下称“乙方”）

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：星海湾1号（1#、2#、3#、5#、6#~13#、15#~18#、商业一~商业六楼及地下室）工程。

　　2、工程地点：平潭县**镇上楼村。

　　3、建筑面积：规划建筑面积218392.54㎡

　　4、建筑结构：框剪结构。

　　第二条：工程承包范围和内容

　　工程承包范围根据甲方提供的本工程施工图纸和相关资料，具体包括如下：

　　1、单体土建工程（不含花岗岩、入户门等）。

　　2、单体水电工程：给水以入户阀门〈含阀门〉为界；雨污管道以出外墙第一个窖井为界（暂按出外墙1.5米计）；电力以电表箱为界〈不含箱〉。

　　3、各专业工程在单体内的预埋（电力、弱电、安防智能化系统的预埋管出外墙第一个手孔井为界（暂按出外墙1.5米计），管内应设置铁线并保持管内畅通）。

　　第三条：工期

　　1、开工日期：自20xx年*月*起计算合同工期。

　　2、合同工期：各幢的合同工期分别为 ***个日历天（含法定节假日）。施工进度计划控制点如下：

　　以上各施工计划控制点在完成后，由乙方报甲方及监理方确认，作为竣工结算的依据。若未出现下以下工期顺延的原因造成控制点时间延迟，则乙方应向甲方支付违约金，每延迟一天，按每日合同总价的万分之*计算逾期违约金，逾期违约金甲方可直接从当期工程款中抵扣。

　　3、工期顺延：因以下原因造成工期延误，经甲方书面确认，工期可相应顺延：

　　①非乙方原因施工用水用电连续停止供应8小时以上。

　　②省、市气象台发布红色天气警报及其以上。

　　③甲方未按本协议约定支付工程款。

　　④不可抗力（按GF-1999-0201《建设工程施工合同》范本第39条约定）。

　　第四条：工程质量标准

　　1、工程质量必须达到合格标准或以上。

　　第五条：有关材料价格、专业（专项）工程等计价的约定

　　1、钢筋、水泥由甲方确定品牌乙方自购，按总量包干计取，今后不再调整（因设计变更或现场签证引起的除外）。钢筋（含马凳筋、拉结筋等）用量和水泥用量详见双方核对确认后的工程量清单（附后）。

　　钢筋、水泥的预、结算价按以下约定执行：

　　①钢筋预算价暂定按约定的品牌在20011年*月份《福建工程造价信息》福州市**区20xx年*月钢材主要品牌价格（以下简称信息价）中公布的价格计取（分线材、Ⅱ级钢〈Ф10、Ф12、Ф14、Ф16-25〉、Ⅲ级钢〈Ф10、Ф12、Ф14、Ф16-25〉等规格）。工程结算时，钢筋预算价按使用品牌自基础垫层施工月份开始至主体结构封顶的月份为止(地下室工程至顶板完工月份为止，上部工程从底层主体结构施工月份开始至主体结构封顶的月份为止)，期间各月份信息价的平均价与基期20xx年*月信息价进行比较，若差价在±3%以内（含±3%），则钢筋结算价不作调整。若超过此约定范围时，则超出约定范围部分按实调整，增减调整部份仅计取综合管理费和税金。

　　②水泥预算价按约定的品牌在20xx年*月份《福建工程造价信息》福州市**区20xx年*月水泥主要品牌价格（以下简称信息价）中公布的价格计取（分袋装32.5R、42.5R和散装水泥42.5R三种）。工程结算时，水泥预算价按使用品牌自基础垫层施工月份开始至主体结构封顶的月份为止(地下室工程至顶板完工月份为止，上部工程从底层主体结构施工月份开始至主体结构封顶的'月份为止，装饰工程从装修开始月份至装修结束月份为止)，期间各月份信息价的平均价与基期20xx年*月信息价进行比较，若差价在±3%以内（含±3%），则水泥结算价不作调整。若超过此约定范围时，则超出约定范围部分按实调整，增减调整部份仅计取综合管理费和税金。

　　2、甲方定价定品牌的主要材料或项目，施工时遇市场价格变动或甲方调整品牌的，其实际价格或

　　最终品牌经甲方审核确认后，结算时其差价部分可按实调整（工程量除因设计变更或现场签证增减外，均按甲方双方共同确认的清单执行）；

　　3、甲方只确定品牌、规格的材料，该项材料的预算价格参考20xx年*月份《福建工程造价信息》福州市区材料信息价并结合市场询价取定包干。安装工程材料的预算价格参考《20xx年福州市安装工程材料价格(1～6册)》并结合市场询价经双方确定。

　　4、没有指定品牌的材料，乙方在采购时应先报送材料样品经甲方认可，否则视同乙方认可将对该材料不予计价，结算时甲方亦不予计算，同时乙方承担由此引起的损失及违约责任。

　　5、所有材料的原价及其运杂费、损耗费、采保费、运转费、检验试验费及其他有关费用均已包括在包干总价内，不再另行计算。

　　6、除钢筋、水泥及甲方定价定品牌的主要材料或项目外，其他材料价格的涨跌变动风险均已考虑并包括在包干总价内，施工过程材料价格的涨跌变动均不调整。

　　7、入户门及消防、人防、通风、安防智能化等专业(专项)工程暂未列入本包干价中（单体内预埋已含在本包干价内），该专业(专项)工程由甲方与乙方另行签订专业(专项)工程施工协议或三方合同。

　　专业（专项）工程的计价程序为：含税工程造价=[专业（专项）工程直接费+配合费]×（1+综合管理费费率）×（1+税金3.381%），专业施工班组应向总包单位缴纳的税金、保险等所有费用均已包含在直接费内，配合费按如下标准计取，乙方综合管理费费率（包括规费、企业管理费、利润及其他费用）按**%包干计取，甲方不再另行支付其他任何费用。

　　对上述专业(专项)工程，乙方必须严格按甲、乙双方签订的专业(专项)工程施工协议，自觉、主动的与专业(专项)施工单位签订协议并承担总包管理责任。乙方的总包管理责任包括且不仅限于以下职责：

　　①统筹管理、协调各专业(专项)工程的工程进度、工程质量、安生生产、质量保修等工作； ②督促各专业(专项)工程施工单位编制专项施工组织方案，统筹安排专业(专项)工程施工单位的生产、临时设施；

　　③按时支付工程款项；组织各专业(专项)工程质量检查和竣工验收；负责各专业(专项)工程竣工档案资料的统一管理、汇总归档并报送相应管理部门。

　　④专业(专项)施工单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给甲方造成的其他损失，乙方承担连带责任。

　　8、电梯、煤气、自来水、电力、电信、宽带、有线电视等专业（专项）工程未列入本包干价中（单体内预埋已含在本包干价内），进场施工时乙方应予以配合并不得计取配合费。

　　9、本工程采用钢管脚手架，由乙方按相关施工规范要求及安全规范要求制定安全围护措施方案，包括外围全封闭并局部加强的措施，其费用已含在含税包干总价内。

　　10、本工程主体结构采用泵送商品砼。价格套用20xx年*月份《福建工程造价信息》**区泵送商品

　　砼信息价（水泥采用“**”牌散装水泥，水泥单价参照本协议第五条第1款约定进行调整），泵送商品砼由乙方自行采购，其采购和施工质量均由乙方负责，所产生的所有费用已含在含税包干总价内。

　　若乙方采用现场自拌砼方式，需报甲方审批同意并由双方另行议价，并由乙方自行负责协调解决及办理审批手续，所产生的施工质量责任和协调费用由乙方自行承担，同时乙方必须提供散装水泥发票，作为甲方申请退还散装水泥押金的凭证。

　　11、本工程使用人货两用施工升降机及塔吊，由乙方按相关施工规范要求及安全规范要求制定具体的措施方案，经甲方、监理单位审批确认后并以此包干计价，其费用已含在含税包干总价内。若乙方在施工过程改变垂直运输方式，需报甲方审批同意，并由乙方自行负责协调解决及办理审批手续，所产生的所有安全责任和协调费用由乙方自行承担。

　　12、场地开挖后直至工程竣工，在施工过程中的抽、排水费按**万元包干(结算时仅另计综合管理费**%和税金3.381%，不再计取其他任何间接费用)，不再另行签证。

　　13、地下室土方开挖及外运（运星海湾1号地块以外）按**元/m3含税包干，场地1KM以内土方的开挖、装卸、运输及回填等的直接费按**元/m3包干，上述费用已含在含税包干总价内。

　　第六条：工程造价

　　1、本工程含税包干总价按直接费×（1+综合管理费**%）×（1+税金3.381%）进行计算，暂估为 ****万元，含税包干总价以双方核对工程量清单后确认的金额为准。

　　其中：

　　①直接费：

　　（a）#、#及地下室工程

　　直接费按直接费＝[人工费+材料费+机械费+措施费]×(1+**%)进行包干计取，直接费包干价暂估为 ****万元（直接费包干价以双方核对后的工程清单为准），施工班组应向总包单位缴纳的税金、保险等所有费用均已包含在直接费内，甲方不再另行支付其他任何费用。

　　在施工班组满足甲方质量、安全、进度的条件下，经甲方审核同意后，#、#及地下室工程在工程结算时，可在结算后直接费的基础上另行增加1%作为施工班组满足甲方质量、安全、进度条件的奖励。

　　（b）#、#、#楼工程

　　②乙方综合管理费：由规费、企业管理费、利润及其它费用等组成，综合管理费按直接费的**%包干计取，暂估为 **** 万元；

　　③工程税金：依据闽建筑[20xx]60号，工程税金按3.381%包干计取，由乙方代收代缴，暂估为***万元。若今后税率调整按有关文件执行。

　　2、除非本协议另有规定，本工程的含税包干总价均被理解为包括完整的人工费、材料费、机械设备费、施工水电、措施费（含安全、文明、临时设施等费用）、企业管理费、规费、利润、税金以及市场风险、价格变动风险、施工风险、责任风险、个人和企业所得税等除不可抗力自然灾害外的所有风险及费用。

　　3、本工程的含税包干总价在今后的合同实施期间应保持不变，即不因乙方过失引起的缺项、漏项、增减量而调整，不因材料市场价格的涨跌变动而调整，不因甲方提供的图纸资料中的计算误差而调整，除因设计变更、现场签证而发生工程量的增减外。施工期间若省市造价主管部门有正式行文公布进行人工费调整或其他工程造价政策性调整的，经甲方确认后可按施工阶段分别进行调整。

　　4、合同外工程量增减计价

　　工程实施中的设计变更、现场签证引起的工程量增减部分的直接费按下列方法计算，综合管理费及工程税金参照本协议第六条第1款的约定计算。

　　①甲方与乙方共同确认的清单中有的项目，则按清单内相应细目单价；

　　②甲方与乙方共同确认的清单中没有的项目，其直接费计算：依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-20xx）、《福建省建设工程工程量清单计价指引（建筑、装饰装修、市政）》（闽建筑[20xx]22号）、《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-20xx）、《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》（FJYD-201-20xx）、《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》20xx版、《福建省建筑安装工程费用定额》20xx版、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（闽建筑[20xx]24号）、《福建省施工机械台班单价》（20xx年第*季度）及有关省市工程造价部门发布的文件规定，即：#、#及地下室工程，直接费=[人工费+材料费+机械费+措施费]*(1+**%)；#、#、#工程，直接费=[人工费+材料费+机械费+措施费]*(1+**%)。

　　材料价格参考20xx年第*期《福建工程造价信息》福州市**区材料信息价并结合市场行情进行取定。 ③清单中没有且定额也没有的项目，根据当时市场价格，由双方商定。

　　④设计变更或现场签证以甲方盖章确认为准，未经甲方盖章确认的不得作为变更或签证处理（遇紧急情况，乙方应根据甲方现场代表要求先作处理，但必须按审批程序及时补办签证手续）。

　　因变更或签证增加的工程量或费用，乙方应在变更或签证项目发生之日起在《建设工程施工合同》规定的期限报甲方审批，逾期申报视为乙方主动放弃；甲方应在15个工作日内对有效签证予以回复，逾期回复视为甲方同意。签证确认必须实事求是，并附简图，标明几何尺寸、标高、面积或体积、工程量计算式等（方为有效签证），不得笼统签注工程量。

　　5、本协议约定之含税包干总价依据以下图纸、资料进行包干计算，下述图纸、资料为本补充协议的附件：

　　①*********有限公司设计的星海湾1号工程施工图、修改通知或便函及图纸答疑；

　　②星海湾1号地下室基坑支护施工图及土方工程工程量计算条件。

施工合同补充协议9

　　甲方(建设管理单位)：

　　乙方(施工单位)：

　　根据铁路总公司《……批复》(铁总办函〔20xx〕号)、呼铁局××部门《……会议纪要》(〔20xx〕号)、××设计院施工图、××部门预算批复，经甲乙双方协商一致同意签订本补充协议：

　　本协议是对原合同《呼和浩特铁路局新建拉僧庙站车务附属房屋工程施承包合同》( 合同号)的补充和调整，除本协议条款外，其他仍按原合同条款履行。

　　一、合同价款

　　合同价款：人民币46864元)

　　二、合同价款组成

　　三、其他

　　1.本合同经双方签字盖章后生效。

　　2.本协议正本2份，甲、乙双方各执1份;副本6份，甲、乙双方各执3份。

　　3.未尽事宜双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

施工合同补充协议10

　　发包人：_________________

　　承包人：_________________

　　实施的(________)标段，由(以下称承包人)中标，并于_____年_____月_____日与该施工单位签订了施工合同，合同总金额为_____(大写)(￥_____元)。现对合同部分条款及工期进行调整，经双方协商一致，现签订补充协议：

　　1、计划竣工日期为_____年_____月_____日。

　　2、本补充协议仅对工期顺延，其余不作调整。

　　2、本补充协议中未尽事宜，执行原施工合同条款及有关规定。

　　3、本补充协议经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖章后生效。

　　4、本补充协议一式陆份。双方各执叁份。

　　甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________

　　法定代表人(签字)：___________法定代表人(签字)：_______________

　　___________年________月_____日___________年________月_________日

施工合同补充协议11

　　甲方：乙方：

　　经双方友好协商，甲方将乙方中标的商贸物流中心十一栋建筑物委托给乙方施工，特协议如下：

　　一甲方权利和义务

　　根据中标施工合同：

　　（1）甲方应负责协调乙方施工的'周边环境不受干扰；

　　（2）甲方会同业主负责办理开工报建检查竣工等手续；

　　（3）甲方会同业主监督检查乙方施工进度和安全，质量；

　　（4）甲方负责向业主催付进度工程款；

　　（5)甲方负责向业主在≧0完成内催退履约保证金，主体完工再催要剩下的50%履约保证金。

　　二乙方权利和义务

　　根据中标合同：

　　（1）履约保证金在20xx年3月3日上午12点之前交于业主人民币壹佰万元整

　　（2）20xx年3月2日下午5点之前交给※※保证金拾万元整，否则本协议作废。20xx年3月3日12点之前公司管理费四十万元整交于※※，剩余的管理费分批根据业主的付款付与※※。

　　（3)乙方应按甲方要求按期进驻现场开工，并确保施工工期和质量；

　　（4）配合甲方会同业主办理开工报建检验，检查，竣工等手续；

　　（5）配合甲方协调周边施工环境；

　　（6）负责整理工程的各项有关建设施工竣工验收资料及报验手续；

　　（7）向甲方支付工程总额的5%工程管理费用。不再支付其他任何费用；

　　（8）乙方提供正规的税票；

　　（9）乙方安全事故完全自负，与甲方无关。

　　三．违约与仲裁：

　　（1）甲方应确保乙方在支付履行保证金后下达开工日期，会同业主处理办理相关手续，确保乙方正常正当施工，如有违约，在乙方提出终止协议的十日后全额履约保证金。

　　（2）乙方在甲方下达开工命令后三日内无条件开始施工，如果不能按期进驻现场，甲方提出终止协议，保证金不退，如有违约双方协商解决，协商不成可向户口所在地人民法院提出仲裁。

　　本协议一式四份，自签订后一日内生效。

　　甲方代表：乙方代表：

　　甲方担保人：乙方担保人：

　　20xx年3月1日

施工合同补充协议12

　　发包人：(以下简称“甲方”)____________

　　承包人：(以下简称“乙方”)____________

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家的有关法律、法规、条例等有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经双方充分协商，同意在原签定通用合同的基础上签定本补充协议，以供双方共同遵守执行。本补充协议与原合同一起使用，补充协议中的条款约定与原合同的条款约定有相抵触时，按补充协议约定执行。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：________________________。

　　2、工程概况：本工程建筑总面积约____________平方米，其中商住建筑面积____________平方米，其它____________平方米，均为____________层住宅楼，均为砼剪力抗震墙结构，基础采用桩管基础。

　　二、承包方式

　　1、本工程实行工程施工总承包，即包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。

　　2、本工程采用按甲乙双方商定的工程预算总价承包方式(本补充协议允许调整的项目除外)，工程建筑面积按约平方米计算，以本协议签订前甲方提供的图纸为准，经双方协商，工程预算总价为人民币)(nbsp;万元)，工程结算总造价按本协议5.1条确定。

　　3、按甲方经审核的施工图纸范围实行工程施工总承包，承包总价仅包含土建、水电安装工程。消防、电梯、弱电、道路与绿化工程和专业工程有特殊资质要求的必须经甲方同意后，在同等条件下优先给乙方施工，若甲方委托第二家单位施工，则乙方按其承包结算价的3%收取总包配合费(本补充协议另有约定的除外)，该配合费由甲方代扣直接支付给总包方即乙方。

　　三、工程造价及结算方式：

　　1、工程结算依据：根据施工图纸，现场签证单，设计修改通知，双方有关工程的洽商，变更等书面协议或文件，经发包人确认的施工组织设计、施工方案等，按《广东省建筑工程计价办法20xx》、《广东省建筑工程综合定额20xx》、《广东省装饰、装修工程计价办法20xx》、《广东省装饰、装修工程综合定额20xx》、《广东省安装工程计价办法20xx》、《广东省安装工程综合定额20xx》、《广东省安装工程综合定额附录表20xx》规定的计算规则计算。

　　2、预结算办法：按相应工程类别套用：土建工程执行《广东省建筑工程计价办法20xx》、《广东省建筑工程综合定额20xx》《广东省装饰、装修工程计价办法20xx》、《广东省装饰、装修工程综合定额20xx》，安装工程执行《广东省安装工程计价办法20xx》、《广东省安装工程综合定额20xx》、《广东省安装工程综合定额附录表20xx》及大亚湾或惠阳区造价站颁发的有关计价规定进行计价，材料价格按《惠阳或大亚湾工程造价信息》当期发布的信息价作为结算依据。

　　3、预结算取费标准：

　　(1)按惠州市的《二类建筑、装饰工程综合取费标准表》和《二类安装工程综合取费标准表》执行，利润按定额规定35%计取。

　　(2)按总工程价上浮3%计取。

　　(3)措施项目费中的安全防护、文明施工措施费、工程保修费、工程保险费均按定额规定上限的标准计取，其中赶工措施费、预算包干费、其它费用不计取。

　　(4)其它项目费中的总承包服务费按3%计取(以甲方和分包方的结算金额为计算基数，剔除设备购置费)，其它项目费中的预留金、材料购置费、零星工作项目费、其它费用一律不计取，园林绿化工程不计取总承包服务费。

　　(5)规费中的社会保险费、住房公积金、定额测试费、意外伤害保险费按定额规定的标准计取。工程排污费不计取，但水电费按实际缴费的单价调整。噪音排污费、防洪工程维修费按实际发生，凭政府或主管部门开具的发票，列入计价程序。

　　(6)税金按当地政府文件规定套用县城(镇)标准3.35%计取。

　　(7)水电安装工程按定额规定的上限标准计取利润、安全防护、文明施工措施费、工程保修费、工程保险费、社会保险费、住房公积金、定额测试费。税金按3.35%计取，其它一律不计取。

　　(8)施工过程中如遇计价办法和标准浮动，本工程计价办法和标准仍按本协议执行，不作调整。

　　4、人工工资暂按惠州市规建函[20xx]351号文件执行，工程施工过程中如遇建设行政主管部门下发新的调整文件，则按分段计算。

　　5、施工图预算由乙方编制，经甲方审定后双方签字盖章生效，作为本协议的附件具有同等法律效力，是工程结算的依据之一。

　　6、本工程结算允许按调整造价的项目如下：

　　6.1、主材价差调整

　　施工期内本工程主材价差按《惠阳或大亚湾工程造价信息》发布的信息进行调整。价差每季调整一次。调整材料数量按实际使用数量计。

　　6.2、人工费调整

　　施工期间内政策性人工工资调整依据文件规定按实调整。

　　6.3修改工程

　　施工图纸与竣工图纸有出入的项目定义为修改工程，包括设计变更、工程洽商、基础超深、工程签证、桩基深浅变化、已施工完的项目重修改图纸造成的增减工程量、图纸外增减的工程量，经监理、甲方批准确认的施工组织设计、施工方案。修改工程当月由乙方报送修改预算给甲方指定人员签字后生效，修改预算按原预算计价方法计算。

　　7、工程结算总造价：

　　7.1、工程结算总造价=甲乙双方商定的工程施工图预算总价±按协议约定的可调整项目并经甲乙双方商定的调整价。

　　7.2、调整价的计算：按本协议约定的可调整项目，乙方应在可调整项目实际完毕之日起15个工作日内向监理、甲方报送调整项目预算书，监理、甲方应在30个工作日内对调整项目预算书明确批示并确认，逾期则视为甲方完全同意乙方提出的意见，乙方的调整预算直接进入结算。

　　四、工程款支付方式

　　1、主体完成后，甲方在15天内支付至85%的工程进度款给乙方。

　　2、砌体及室内外装修部分按每月实际完成工程量，在本月28日前报给甲方，甲方在7天内审核完毕，甲方在次月10日前支付已完成工程量的85%给乙方。

　　3、工程竣工验收合格后一个月内甲乙双方办理完工程竣工结算。十五天内付至工程结算总造价的97%的工程款，余款3%作为工程保修预留金，预留金预留期为二年，二年到期后15天内，如乙方无返修或乙方在接到甲方通知后及时返修并经验收合格，则甲方无息返还预留金给乙方，但不免除乙方按工程质量保修书规定的保修责任。

　　4、因乙方前期投入资金较大，如甲方以该土地做抵押进行贷款必须经得乙方同意，如甲方对房产进行了预销售，甲方必须将预售款所得的50%支付给乙方作为工程款。

　　5、若销售形势缓慢，甲方不能按时支付乙方工程款，由甲方按欠付的金额及时间付给乙方银行借款利息，乙方不得停工、窝工或延误工期，否则视为违约。

　　五、施工工期

　　本工程以监理工程师开具的具有法定开工时间的开工令为开工的前提条件：施工工期以甲方将基坑开挖平整交付并确保“三通”之日开始计算，基础至主体结构封顶(不包括砖砌体工程、屋面机房层、女儿墙、架构)日历工期为12个月，装饰装修和安装工程及其它附属工程日历工期为6个月，总工期为18个月(即540日历天，从乙方施工之日起到工程竣工验收合格之日)。人力不可抗拒的自然灾害(不包括雨天和高温天气)、连续8小时以上停水停电、重大设计变更影响工期的可以顺延。如因甲方原因造成停工，工期按实顺延，停工超过7天以上，甲方必须赔偿每人每天50元的生活费给乙方。如乙方因无法垫资等原因停工属违约，应按本协议约定承担相应违约责任。乙方申请延长工期时必须及时报告给监理和甲方，甲方和监理在接到报告后经审查符合上述约定的'顺延工期条件的，须自接到报告之日起7日内签署顺延签证。

　　六、施工管理

　　1、乙方应当提供施工现场管理人员和技术人员资料给甲方并且应将这些人员派驻施工现场，未征得甲方同意不得调走。

　　2、乙方施工现场应当为甲方和监理单位提供合理办公场所。

　　3、乙方施工应当服从甲方代表和监理单位的监督和指挥，与其它施工单位协调施工。

　　4、乙方应当严格按照施工合同和本协议约定的工期计划控制好各阶段形象进度的工期。除土方开挖基坑防护以及基础工程、检测工程外，其它阶段工程不能按约定工期保证工程进度，拖延5天还不能改正的，则视为乙方违约，按本协议违约责任条款处理，总工期每提前一天，甲方奖励乙方伍仟元，乙方每推迟工期一天则罚款伍仟元，工期以实际竣工验收日期为准。

　　5、施工队在每一工序施工前均应向甲方及监理公司报知施工程序。所有材料在进场使用前应先报甲方或监理公司，先验后用，若有施工材料要替代使用的应经甲方或监理公司同意后执行，并签字认可。

　　七、检验与检测费用

　　工程的桩基础检测、空气检测、门窗三性检测、安装原材料检测等费用按有关规定支付，其余所有工程检测费用均由乙方负责。

　　八、违约责任

　　1、发包人违约按主合同相应通用条款及专用条款约定执行。

　　2、承包人违约除按主合同相应通用条款及专用条款约定执行外，还应承担的违约责任具体如下：

　　(1)乙方在带资过程中资金不足，未按双方协商的垫资付款方式施工而停工，或由于乙方原因导致的停工造成工程停工15天(含15天)以上，甲方有权解除合同，在甲方发出解除合同的通知之日起7日内，甲方必须无条件退场，并赔偿甲方因此而造成的全部损失，该损失包括但不限于甲方因履行原合同及本补充协议可取得的逾期利益、因诉讼而支付的诉讼费、评估费、律师费等。如乙方未在约定期限内退场，则每迟延一日应支付甲方违约金人民币____________万元。

　　(2)甲方根据本条约定解除合同的，如乙方如约退场，则甲方对乙方所作工程量按70%进行结算，工程款在本合同工程竣工验收合格后15日内支付给乙方，如乙方未如约退场，则工程款甲方按乙方所作工程量的50%结算给乙方。

　　(3)承担由于乙方原因所造成的该楼不能如期竣工，并导致购买该楼的业主不能如期收楼入住而向甲方提出索赔的全部赔偿金及因诉讼而支付的诉讼费、评估费、律师代理费等。

　　(4)承担向甲方赔偿由于乙方原因所造成该楼不能或未及时竣工导致该楼盘不能如期发售等而造成的全部经济损失，包括预期收益。

　　(5)、乙方在施工中如未按施工组织设计(方案)、施工规范、施工安全操作规程和验收标准及甲方的要求进行施工，导致发生工程质量问题和安全事故，由乙方负完全责任，并赔偿甲方由此产生的全部损失。

　　九、其它应予约定的事项：

　　1、甲方如另行发包门窗工程，则门、窗制作安装后，框边灌浆、抹灰等工作由本合同乙方完成，而且严格按要求和规范处理。如出现渗水等质量问题，由本补充协议乙方无偿返修，直至返修到合格为止，并承担由此产生的一切费用。

　　2、消防安装工程如甲方另行发包，因乙方土建装修有沙浆粘结或弄脏已安装好的管件及设备时乙方应负责清理干净。

　　3、弱电、电梯安装工程的管件预埋由乙方负责。

　　4、设备安装和配套的其它工程如由甲方或甲方指定的分包方负责完成的，但又涉及到有土建的工作量的，土建工作量由乙方负责完成。

　　5、本工程未验收前和验收后保修期内，如因乙方原因造成的墙面开裂、空鼓或脱落，导致装饰面或油漆反碱变色、退色或开裂，空鼓、脱落导致渗水等一系列的工程质量问题时，由乙方无偿返修，直至返修到合格为止，并承担甲方因此产生的一切损失。

　　6、清理、清洁运输工作，乙方在施工中要定期把整个施工现场和建筑物周边的建筑垃圾及余土残渣进行清运，不得累积堆放，做到工完场清，文明施工。清运费用由乙方自行负责。

　　7、乙方承包范围内的工程和甲方另行发包的工程其成品或半成品工程未验收移交回甲方之前，其保护工作由乙方负责。

　　8、乙方依原合同及本协议负责的工作，应按工序在总工期的期限内完成且确保质量。

　　9、乙方与其它分包工程的承包人之间的工序协调可自己解决，但如无法达成一致，则按甲方的意见执行。

　　10、根据广东省建设印发的《广东省建筑意外伤害保险工作导则》的通知(粤建管字[20xx]132号)，乙方须为施工场地内自有人员办理建筑意外伤害保险，保险费用按本补充协议相关约定执行。

　　十、本协议条款如与施工合同条款不一致，则以本补充协议条款约定为准。

　　十一、本补充协议一式陆份，双方各执叁份，由双方签字盖章后生效，至协议条款全部履行完毕后失效。

　　甲方：____________乙方：____________

　　法定代表人：____________法定代表人：____________

　　委托代理人：_________委托代理人：_________

　　日期：____________日期：____________

施工合同补充协议13

　　甲方：公司

　　乙方：公司

　　xx房地产开发公司（以下简称甲方）开发的和驰上品综合楼工程由xx分公司（以下简称乙方）施工，双方于20xx年3月28日签定了《建设工程施工合同》。现该工程已施工至主体六层，按合同约定甲方应支付乙方20%的工程款。为不影响工程进度，经双方协商达成如下协议：

　　1、在9月28日前付清贰佰伍拾伍万元整。在后期施工中，乙方垫资四至十五层直至混凝土结构主体工程，中途甲方不再付款。

　　2、主体混凝土工程结束经验收后，甲方一次性按原合同约

　　定一个月内付给乙方工程款。否则，甲方按人民币壹万施工合同补充协议元/天赔付给乙方。

　　甲方：乙方：

　　日期：日期：

施工合同补充协议14

　　甲方：

　　乙方：

　　应甲方要求，在原甲方与乙方20xx年11月14日签订《德保休闲餐厅广告牌制作及安装合同》的基础上，现根据甲方要求，作相应增项。根据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议：

　　一、工程范围：

　　20xx 年12月3日乙方根据甲方要求做出相应的增项工程制作与安装。

　　二、工期要求：

　　20xx年12月3日至20xx年12月15日。

　　三、新增工程量：

　　详见附表：《德保休闲餐厅广告牌后期增加项目一览表》

　　四、质量要求：

　　按原合同承诺履行与参考甲方设计师提供施工标准。

　　五、付款方式：

　　按原合同执行。

　　六、其它：

　　施工合同补充协议

　　1、本协议其它内容仍按原合同执行。

　　2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。

　　甲方：(盖章)

　　乙方：(盖章)

　　法定代表人：

　　签约日期：年月日

施工合同补充协议15

　　甲方：________

　　乙方：________

　　应甲方要求，在原甲方与乙方________年________月________日签订《德保休闲餐厅广告牌制作及安装合同》的基础上，现根据甲方要求，作相应增项。根据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议：

　　一、工程范围：________年________月________日乙方根据甲方要求做出相应的增项工程制作与安装。

　　二、工期要求：________年________月________日至________年________月________日。

　　三、新增工程量：

　　详见附表：《德保休闲餐厅广告牌后期增加项目一览表》

　　四、质量要求：按原合同承诺履行与参考甲方设计师提供施工标准。

　　五、付款方式：按原合同执行。

　　六、其它：施工合同补充协议

　　1、本协议其它内容仍按原合同执行。

　　2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。

　　甲方：________(盖章)乙方：________(盖章)

　　法定代表人：________法定代表人：________

　　签约日期：________年________月________日

【施工合同补充协议】相关文章：

施工补充协议01-31