(推荐)施工合同范本13篇
现今社会公众的法律意识不断增强，合同出现的次数越来越多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编帮大家整理的施工合同范本，希望对大家有所帮助。
施工合同范本 篇1
甲方（发包方）：_________________ 合同编号：___________________
法定代表人：_____________________ 签订地址：___________________
乙方（承包方）：_________________ 签订日期：______年____月___日
法定代表人：_____________________
为明确甲乙双方权利义务关系，保障各方的合法权益，甲乙双方本着互惠互利的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，就门窗工程施工事宜，达成以下合同，共同遵守。
第一条 工程概况
1．工程名称：____________________。
2．工程地点：____________________。
3．范围和内容：铝合金门窗工程的设计、加工、运输、安装。
第二条 合同价款
本合同价款：人民币元整（大写：）。工作量及单价（略）。
第三条 结算及付款
1．工程结算按甲乙双方共同确认的二次设计加工图实际洞口面积计算。
2．付款方式
（1）双方签订合同之日起日内，甲方向乙方支付工程总价款____％，即____元整；乙方在收到预付款后才可发布生产指令；
（2）窗框材料进场之日，甲方向乙方支付合同总价款的____％，即____元整；乙方在收到款项后才可实施窗框安装；
（3）窗扇玻璃进场之日，甲方向乙方支付合同总价款的____％，即____元整；乙方在收到该款项后才可实施窗扇安装；
（4）工程竣工交验合格，甲方向乙方支付合同总价款的____％，即____元整；
（5）工程总价款的____％，即____元整作为质保金，在保修期届满后日内，甲方支付乙方质保金。
第四条 设计依据
1．甲方应向乙方提供下列建筑图：
（1）门窗大样图；
（2）平面图；
（3）立面图；
（4）剖面图。
2．乙方进行二次设计的依据是上述图纸和技术文件及国家的有关规范标准。
第五条 承包方式及材料
本工程承包方式为____，材料选定____________。
第六条 工程进度
1．乙方于____年____月____日进入施工现场，工期为____工作日。(注：工期以乙方收到预付款之日起计算)。
2．因下列情况之一者，乙方工期相应顺延：
（1）甲方未能按期按额向乙方支付工程进度款；
（2）甲方在合同签订后，未能向乙方提供图纸；
（3）因甲方工程进度延误、停用升降设备、停电等原因造成乙方停工；
（4）因不可抗拒的自然因素造成乙方停工；
（5）因设计变更所造成的因素。
第七条 工程质量验收及保修
1．工程质量按照国家有关技术规范执行验收，乙方提供验收标准及规范。
2．乙方在工程竣工后，以书面形式申请甲方质检部门对该工程进行单项验收，甲方在接到乙方的`验收通知书后日内组织有关人员验收。
3．本工程保修期为____年，自工程竣工并通过验收之日起计算，在保修期内若产品出现质量问题，乙方给予免费保修(人为或外力破坏不在保修范围)，超过保修期的按乙方标准收取材料费及维修费。
第八条 甲方义务
1．乙方进入施工现场安装时，甲方无偿提供半成品存放库房及组装场地等条件。
2．乙方进入施工现场安装前，甲方向乙方提供水平线，垂直线，中轴线及相关技术资料，由乙方核对后施工。
3．甲方负责对不符合图纸规定的洞口需按工期进度的要求做好剔除工作。
4．甲方负责对乙方产品安装后的墙体，洞边，沿口与门窗框之间的水泥填充，勾缝和抹灰等工序。
5．甲方负责向乙方提供电源，垂直起吊设备，安装脚手架。
6．甲方负责向乙方提供施工具体进度计划，若有变化应及时通知乙方，并及时组织工程阶段验收。
7．甲方协助乙方做好成品保护及帮助乙方处理相关事宜，已安装的产品如因其它原因或其它单位损坏，乙方提供申请并确认损坏产品责任者后，甲方应负责追回损失。
8．负责各分包单位的协调工作。
第九条 乙方义务
1．施工本合同规定范围的工程，并负责全面技术管理工作。
2．严格按照甲方的施工进度要求，认真组织施工。
3．遵守甲方的现场施工管理条例，接受甲方及监理公司的监督管理。
4．实行项目经理制，委派项目经理及管理班子，并提供相关人员上岗证。
5．乙方必须认真贯彻执行有关安全施工的规章制度，严格遵守操作规程，防止违反有关规章制度，操作规程而发生质量等事故。
6．严格遵守甲方有关施工现场的一切规章制度。
7．施工人员食宿自理。
8．特种作业人员提供上岗证件。
第十条 违约责任
本合同生效后各方应严格按合同的约定履行自己的义务，如果本合同任何一方违反本合同及有关法律法规的规定导致本合同未获履行和未获完全履行，违约方应承担由此引起的全部责任。
第十一条 补充与变更
本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。
第十二条 不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十三条 争议的解决
1．本合同书适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。
2．本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十四条 生效条件
1．本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
2．本合同—式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。
甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________
授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________
单位地址：________________________ 单位地址：________________________
邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________
联系电话：________________________ 联系电话：________________________
传真：____________________________ 传真：____________________________
电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________
开户银行：________________________ 开户银行：________________________
账号：____________________________ 账号：____________________________
施工合同范本 篇2
发包人：________________________________
承包人：________________________________
为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。
一、工程概况
1.工程名称：___________________________________。
2.工程地址：___________________________________。
3.建筑面积：___________________________________。
4.结构类型：底层为_______________结构、地上_____________层为_______________结构。
5.设计单位：___________________________________。
6.监理单位：___________________________________。
二、工程内容及承包范围
1._______________改为_______________。
2._______________取消。
3.本工程为满七层，结构找坡。
4.楼梯踏步为_______________。
5.外墙_______________取消。
6._______________取消，改为_______________。
7.其余均按原图施工。
三、合同工期
(本协议中所列日期均为日历天数记)
开、竣工日期：
开工日期：______________年_______________月______________日;
竣工日期：______________年_______________月______________日;总工期_______________天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。
四、付款方式
本工程按建筑面积一次性包干，_______________元/平方米;在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算;本工程为垫款主体_______________层，_______________安装完毕，甲方按合同总价的_______________%支付给乙方，主体_______________安装完毕，甲方按合同总价的._______________%支付给乙方，主体_______________完工，甲方按合同总价的_______________%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的_______________%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的_______________%，滞留_______________%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。
五、合同生效与终止、争议处理
1.除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。
2.本补充协议一式_______________份(其中正本_______________份)，甲乙双方各执正本_______________份、副本_______________份。
3.本补充协议系《_______________工程施工合同》的非实质性补充，若二者不一致处，以本补充协议为准。
4.本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商解决不成提交_______________市仲裁委员会。
5.本补充协议自双方签订之日起_______________日内生效。
甲方(签章)：____________________________乙方(签章)：_______________________________
联系电话：______________________________联系电话：_________________________________
________________年__________月__________日________________年__________月__________日
施工合同范本 篇3
甲方:
乙方:
根据____施工的的需要，甲方将____工程交给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方平等协商，达成以下协议。
一、工程名称：
二、承包方式：
三、工程单价：
四、质量要求：按设计和施工规范进行施工，质量达到优良。
五、工期要求：按业主要求工期20_____年____月_____日完工。
六、安全要求：乙方对施工安全负责，在施工中严格按施工安全生产规范进行，做到安全生产无事故，安全四项指标为零。
七、结算方式：工程竣工验收三十日内，乙方提交结算材料，甲方予以审核结算。
八、付款方式：甲方按业主工程施工计量认证后的拨款额__%支付乙方工程款，工程完工后支付乙方工程款为业主拨付额的__%，余款待工程竣工验收合格后按业主拨款额结算。
九、双方责任：
（一）甲方责任：
1、负责协调施工环境、业主及监理关系。
2、负责技术、协助整理施工技术资料。
3、严格履行项目部各项管理工作。
4、对工程质量、工期、各项费用严格控制，按设计合同要求合理安排、组织、检查。
（二）乙方责任：
1、严格按业主设计及国家有关施工规范进行施工，服从业主、监理及甲方管理。
2、施工过程中及时按规定上报报验、验收等施工资料和中间计量、月财务报表等，否则由此产生的后果由乙方承担。
3、保证工程质量，如因乙方施工造成质量问题由乙方承担责任。
4、保证工程按时完成。
5、乙方自行解决施工所需机械设备、施工人员、技术人员及垫付资金等。
6、施工中严格按施工安全生产规范进行，服从上级安全部门及甲方管理，对安全负全部责任。
7、向甲方缴纳____元施工保证金，工程竣工验收合格后如无质量问题、安全事故、材料费和人工费的拖欠等事项发生，甲方即予以退还。如有上述等事项发生，甲方有权予以扣除作对应支付；乙方缴纳的保证金不能满足扣除的，甲方有权从乙方工程款中直接予以扣除。
十、合同解除：
乙方有下列情形的，甲方有权解除合同：
1、没按设计规范要求施工，监理下发整改通知达三次的；
2、延期十天没有进场施工，或拖延工期达施工进度计划同期期限20%的`；
3、发生重大工伤事故，或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的；
4、拖欠材料、人工费用不及时处理，致使相关人员向甲方主张权利的。
甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额50%以上的，乙方有权解除合同。
乙方应在甲方解除合同五日内清场，每逾期一天，乙方自愿按总工程价款的1%作为违约金支付给甲方。
十一、违约责任：
甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议，一方违约，应赔偿对方损失。
十二、本协议壹式贰份，双方各执壹份，自签字之日起生效。
十三、本协议未尽事宜双方协商解决。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日________年____月____日
施工合同范本 篇4
甲方：________(施工单位简称)乙方：________(职工简称)
为了贯彻安全生产，预防为主的方针，开展文明标化现场活动，杜绝事故发生，防患于未然，所有的承包班组，必须制定安全生产合同，具体条款如下：
1.所有进场施工的班组必须接受甲方的安全生产教育的三级教育，服从甲方的`各种安全管理制度，明确自己的安全生产岗位职责，遵守国家的安全生产操作规程，班组进场人员必须登记入册签订合同，人员固定不得隔三换四造成人员混杂。
2.进场施工不得收用精神病患者、弱智、残疾、童工、妇女等国家规定不能进入施工现场操作的人员，严禁携带家属小孩子进场，严格遵守门卫制度。
3.工作时间必须带好安全帽、系好安全带；高空作业系好安全带，严禁酒后操作、穿皮鞋、赤膊、赤脚上班，严禁赌博、斗欧、聚众闹事、盗窃行为发生。
4.班组的住宿，服从甲方安排，不得乱搭房间、乱接电线、电路、严禁使用电炉、电炒锅、开小炉，房间卫生制度要责任到人，不得乱扔垃圾、随地大小便，不影响甲方开展各项卫生、安全评比活动。
5.施工期间必须遵守我处的作息制度，严禁乱使用甲方机械设备和电器设备，不得乱抢、乱用其它班组的施工用具和他人财物，不得高空坠物，造成他人伤亡，吊放物品，严格听从起重操作人员的指挥，否则后果自负。
6.施工班组人员必须服从安全员的指挥。
7.施工班组安全责任人为班组长，一切安全事故由班组长承担，甲方不负责安全事故处理。班组造成安全事故，造成他人伤亡，责任由伤人班组负责，造成甲方机械设备及电器设备故障，追查责任按章办事，对影响甲方文明施工标化现场评比活动的情况，采取罚款措施，对违反上述条款规定，乙方必须承担责任外，甲方酌情处罚。
8.本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，合同自签订之日起生效。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
电话：_______________________电话：___________________________
传真：_______________________传真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
施工合同范本 篇5
甲方： (以下简称甲方)
身份证号码：
乙方： (以下简称乙方)
身份证号码：
根据《中华人民共和国合同法》及国家其他法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本着平等、公正、自愿的原则，签订本协议，双方共同遵守，严格履行。
一、工程名称：
曲江·观山悦(二期)消防火灾自动报警系统工程
二、工程地点：
西安市雁塔区雁塔南路
三、工程范围及施工内容：
消防弱电穿线、安装、调试(不含配电室气体灭火)。
四、计价方式：
按安装设备每个点 55 元计算。以上价格不含税、不开发票。
五、施工工期：
以主合同工期一致、满足甲方进度要求，并不影响项目的进度计划。
六、承包方式：
人工费承包。
七、工程材料要求：
1、本工程材料由甲方提供，乙方对不符合要求的材料可提出异议，若甲方同意使用，由此造成的责任、损失，由甲方自行承担。
2、甲方进场材料必须符合现行“施工验收规范”规定，满足设计要求。
3、甲方进场材料必须按规定及时送检、提供合格证及检验报告等，需经监理进场验收合格后，乙方方可进行施工。
4、乙方应节约用水用电，对甲方的各种材料合理使用，不得浪费，做到工完场清。
八、结算方法及付款方式：
1、甲方在乙方进入施工现场预付开工费(20 )元，其中1000元附材费，另外1000元作生活费使用。
2. 由于本工程分为前期穿线，中期安装后期调试三个阶段，穿线部分每点(35 )元，安装部分每点(10)元，调试部分每点(10)元。
3.结算方式:按照实际点位计算，每(100)点位结算一次。
4.乙方按图施工，若甲方要求变更或增加的施工项目，则费用另计。
九.违约责任：
1、甲方应按工程进度及时支付工程款，如因甲方工程款拖延造成的工期延长的'经济损失，由甲方承担，乙方有权暂停施工，追讨已施工完成部分工程款。直至甲方按约定付款时为止，所造成的一切责任损失均由甲方承担。
2、甲方应及时提供材料，如材料原因造成的经济损失，甲方应承担责任。乙方应提前报送材料清单，以便甲方有足够的时间采购。
3、甲方免费提供乙方水、电、施工条件，工具由乙方自理。
4、乙方在施工过程中，严格按照甲方所提供图纸要求施工。
5、乙方在施工过程中，必须做到节约用料，若发现浪费材料现象，甲方有权给予处罚。
十、其他事项：
1、施工点数计算方式： (消火栓按钮，感温探测，防火阀，烟感探测，电话插孔，手动报警按钮，火灾发声报警器，火灾电铃报警器，报警电话，消防端子箱，扬声器，按钮盒，多种电源配电箱，排风，排烟等)均按点位计算，其他点数以实际数量为准。
2、如出现预埋管道堵塞及漏埋不通等情况，乙方及时通知甲方，以便甲方处理。
十一、本合同未尽事宜，由双方协商解决，可另行签订补充协议，补充协议与本协议效力同等，若发生纠纷，由施工当地劳动仲裁机构仲裁，仲裁未果，可向工程所在地人民法院起诉。
十二、在施工期间管路不通堵塞率超过百分之十，乙方终止合同离场，此合同立即失效。
十三、本合同经甲、乙双方签字或盖章即产生法律效力。本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，效力等同。
甲方： 乙方：
开户行： 开户行：
联系电话： 联系电话：
签订日期： 签订日期：
施工合同范本 篇6
合同编号：
签约双方：
发包人：(以下简称甲方)
承包人：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接该项目所涉及的双方权利与义务等事项签定本合同，双方共同遵守：
一、工程概况：
(一)施工内容：等。
(二)施工地点：
(三)工期要求：工程定于________年____月____日开工，________年____月____日竣工。
二、工程费用：工程暂定合同价元(大写:万元整)(工程造价最终以审计为准)
三、资料和提交：
1、本合同签订之日起，乙方按甲方指定施工内容进行施工。
四、工程款结算依据及价款确定：
1、结算依据：施工合同、工程量确认单、认价单、现场签证等相关资料。
2、工程结算：工程最终结算价根据业主、监理(如有时)施工现场确认竣工图及相关资料计算工程量,按________年《____省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行。
3、规费按承包人的《规费取费证》核定费率进行计取。
4、安全文明施工措施费按________年《____省建设工程工程量清单计价定额》规定的基本费率及相关规定计取；
5、税金、人工费、机械费按本工程施工期间相关文件执行2.
6、材料价格按施工期同期____市《工程造价信息____区价格信息》计取，如《工程造价信息____区价格信息》中没有的材料，按业主根据市场调查签认价格计取。
7、结算总价扣除主材(主材参照川建造价发20xx号约定为：钢材、木材、水泥及水泥制品、砂、石、沥青及沥青砼、砖、汽油、柴油、定额中的未计价材料、建设单位根据市场调查签认价格材料)后下浮 7%为合同最终结算价；工程最终造价以业主委托相关审计部门审计为准为准。
8、施工期的水、电费用由乙方负责承担。
五、付款方式：
1、工程施工完毕经验收合格后____日内支付暂定合同总价的60%
2、工程施工完毕验收合格并经审计后____日内支付至审定总价的95%
3、质保金为审定总价的5%，在质量责任缺陷通知期(12个月)满后____日内(无息)付清。
六、工程质量及验收：本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。
七、甲方的责任：乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题；甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物；
八、乙方的责任：
1、按照第一条
(二)项中所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付使用。
2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，无偿修理。
九、特别约定：
1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。
2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。
3、乙方进购的材料需经甲方认质、认价后使用，并由乙方自行负责看管。
4、承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。
5、承包人应按照政府相关规定，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等的`，发包人有权解除合同，并要求承包人退场，并支付违约金。
6、承包人进入现场施工，应做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染，承包人应该有专人负责跟踪打扫；场内的绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护工作；现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除。
7、承包人必须遵守本地区建设相关部门、业主、所属社区等对安全文明施工、环境保护等管理的规定；负责处理附近居民对施工环境的意见及建议 。
8、承包人提交的竣工结算，经委托的审核单位审核后，如结算最终审减率大于5%，则审减金额大于5%以上部分的审计费(按审减额的3%计算)用由承包人承担。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日________年____月____日
施工合同范本 篇7
发包方：（以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致就甲方厂房工程委托给乙方施工，达成如下协议，供双方共同遵守。
第一条、 工程概况
1、工程名称： 陶瓷有限公司
2、维修项目： 砖墙上钢结构围栏防护
第二条、 工程照价及承包方式
承包方式：按实结算，单价如下：
1.2寸镀锌圆管95元/根，1寸镀锌圆管78元/根，预埋连接板10元/块，膨胀螺丝1.5元/个，4*8槽钢100元/根，4*6方管65元/跟，4*4角铁45元/根，彩钢瓦18元/米，自攻螺丝50元/盒，水槽70元/米，4#扁铁15元/根，人工300元/日，机械费150元/日。
第三条、 工程工期
1、本合同工程工期为连续的'20个工作日（雨天不能施工除外），自20 年7月30日算起。
2、若遇不可抗力，停水停电工期顺延。
第四条、结算方式及付款方式
经甲方验收合格后，一个星期内一次性付清。
第五条 、双方责任
1、为确保工程的顺利进行，甲方无偿提供水电给乙方。乙方要保证材料品牌为正品，如若产品发现是山寨或次品，甲方有权对承包方进行处罚，罚款金额人民币两千元。
2、乙方应全权负责工程施工安全，在施工过程中发生一切安全事故由乙方负责。
3、乙方负责购买人生意外保险。
第六条、附则
本合同双方发生纠纷时，双方应及时协商，协商仍未解决纠纷的，向东乡县经济仲裁委员会申请仲裁。
本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工结算并完成工程款支付后失效。 本合同一式四份，甲乙双方各执一份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同范本 篇8
甲方： 工程股份有限公司(发包方)
乙方： 建设集团有限公司(承包方)
为保证天立环保工程股份有限公司内蒙古港原年产42万吨电石项目空分空压间设备安装施工期间甲方、乙方以及受影响的第三方的安全生产，有效控制施工活动对环境的影响，甲乙双方协商达成如下安全协议：
第一条甲方的权利
1、 对乙方的安全、环保资质进行审查、备案。
2、 监督乙方不得与其他任何单位签订分包、转包合同。
3、 依据甲方关于相关安全、环保管理有关规定对乙方进行安全环保管理。
4、 对乙方的施工现场以及安全、环保情况进行监督、检查，发现问题及时纠正，并按国家现行《环境/职业健康安全管理考核办法》对乙方进行考核。
5、 发现乙方有违反安全生产、环境保护法律法规的行为，甲方有权要求乙方限期整改并报告业主方安全管理部门。
6、 发生事故或其他危及安全生产的紧急情况时，要求乙方积极救援，调用乙方人员、设备、机具等。
第二条乙方的权利
1、 有权拒绝甲方违反安全生产法律、法规的指令。
2、 发现业主方、甲方、现场交叉作业第三方的事故隐患，有权要求甲方进行整改或督促整改。
3、 发生事故或者其他危及安全生产的紧急情况时，有权要求甲方协助救援。
第三条 甲方的责任和义务
1、 向乙方提供施工现场和毗邻区域地下管线、地下工程、建构筑物、架空管线有关资料，或在施工前进行确认、确认后向乙方技术交底。
2、 不得向乙方提出不符合建设工程有关法律、法规、强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。
3、 不得明示或暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材等。
4、 乙方发生事故或其他危及安全生产的紧急情况时，甲方有义务提供协助救援服务。
5、 负责统一协调乙方与施工现场其他各方交叉作业的安全管理。
6、 乙方的施工地点如在甲方生产区域，或乙方的施工作业与甲方的'生产经营活动交叉，甲方在本协议签订时，征求生产区域所在二级单位或生产经营活动所属二级单位的安全管理部门的意见，商定进入其生产区域或交叉作业的安全措施，并填写在本协议第八条中。
第四条乙方的责任和义务
1、 自觉遵守国家关于安全生产、职业病防治、环境保护、建筑安装施工等方面的法律法规、标准，自觉履行有关法律义务，独立承担因违反上述规定产生的一切后果和相关责任。
2、 乙方应具备与所承担的施工任务相适应的安全、环保资质，乙方参加工伤社会保险，为职工缴纳保险费，建立、健全环保管理制度和以安全生产责任制为核心的各项安全管理规章制度。
3、 接受甲方的资质审查和备案，接受甲方及甲方各级安全环保部门的安全检查、安全评估、环保检查，遵守甲方关于工程施工、相关安全管理规定。
4、 乙方要明确施工项目安全负责人和专职安全员，负责本单位的安全管理工作，要将安全负责人、专职安全员姓名、联络方式、联系电话书面报告甲方。
5、 乙方从事特种作业人员必须取得政府有关部门核发的有效特种作业操作证方可上岗操作；乙方从事特种作业人员在甲方工作期间必须随身携带政府有关部门核发的特种作业操作证原件或复印件(复印件必须清晰)否则视为无证操作。
6、 乙方人员进入施工区域必须按照国家有关规定穿戴好符合规定的劳动保护用品，在安全帽、工作服明显位置标明乙方单位名称或简称，安全帽、工作服与甲方有明显区别。
7、 乙方负责其员工的安全教育培训工作，乙方人员工作期间必须严格执行安全操作规程、落实安全措施。
8、 乙方施工前要针对所承担的项目，对施工现场进行安全确认，划分作业活动并进行危险源辨识，对潜在的危险源不熟悉或不了解时要主动与甲方联系，认真制定具体安全环保措施方案，做到每一个作业活动都有安全措施，现场交叉作业的安全措施既要保证本单位施工安全又要保证交叉作业相关方的安全，在报批开工报告时，附安全措施方案。
9、 禁区内动火、拆除、爆破、大型吊装、开挖、进入闭塞空间等高危作业，必须事先制定专项安全措施，按甲方相关规定办理许可手续，安排专人进行现场管理，并不得擅离职守。
10、 乙方在动力介质管、重要设备、原有建构筑物附近及燃气、氧气、配电室等重要部位作业时，必须制定专项安全措施，安排专人进行现场管理，并不得擅离职守。
11、 从施工人员、施工机械(工、器具)、施工技术三方面对每项具体施工项目进行安全技术交底并签字，安全技术交底记录由交底人、接受交底人、施工单位现场安全负责人各持一份。
12、 乙方的施工地点如在甲方生产区域，或乙方的施工作业与甲方的生产经营活动交叉，乙方必须在进点施工前，与甲方生产区域所在单位或生产经营活动所属单位的安全管理部门报告，经许可后方可进点施工。
13、 乙方在现场的施工可能威胁到甲方或现场第三方的安全时，必须主动与被影响方联系，根据具体情况共同协商并采取安全措施，安全措施应书面记录并传达到作业人员；需要甲方协调的，服从甲方的协调和指挥。
14、 乙方在施工期间自备的设备、设施、工器具必须符合安全要求；如需借用或租赁甲方设备、设施、工器具，经甲方单位领导书面同意后，甲、乙双方办理借用或租赁手续。甲方出租、出借的设备、设施、工器具应符合安全要求，交接时乙方必须进行验收、确认，乙方一经接受使用，表示该设备、设施、工器具完好无安全隐患，如果造成事故或其他后果由乙方负责。
15、 乙方应在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体、液体存放处等危险部位设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家规定。
16、 乙方对施工现场的各种危险部位必须进行有效的安全保护。
17、 乙方不得雇用、借用甲方的雇员。如乙方私自雇用、借用甲方的雇员，其在被雇用、借用工作期间发生的事故，由乙方负责。
18、 乙方在施工现场不得擅自动用或操作本单位以外的设备、设施、工器具等。
19、 乙方要安全、文明施工。施工过程物料摆放整齐，安全通道畅通、施工完毕做到工完、料净、场地清。
20、 施工期间应保护施工现场周围的环境，防止对环境造成的不应有的破坏、防止粉尘、噪声、振动、污水等对周围环境的污染和危害；施工垃圾、废弃物料要固定存放地点，按时清除。
21、 使用产生噪声和振动的设备，机动车辆以及其他噪声源，应当采取消声减振措施，产生的噪声、振动不得超过国家标准。
22、 施工、物料运输过程中，应当采取有效的防尘措施。
23、 施工结束后，应修整和恢复受到破坏的现场环境。
第五条 乙方独立的施工现场由乙方负责管理 ，甲方进行监督、检查、考核；与乙立生产区域交叉的施工现场和同一施工现场有甲方的其他乙方时，由甲方统一协调、管理，乙方接受甲方的协调、管理、监督、检查、考核、
第六条 事故责任划分
1、由于甲方单方面责任造成乙方或其他人员安全事故时，由甲方承担安全事故责任和经济损失。
2、 由于乙方单方面责任造成甲方或其他人员安全事故时，由乙方承担安全事故责任和经济损失。
3、无法明确事故责任方的，由当地政府安全生产监督管理部门进行事故调查、取证、责任划分，明确各方应承担的事故责任或进行协商解决，任何一方对责任划分意见不一致时，由北京市安全生产监督管理部门裁定或通过法律途径解决。
第八条 乙方负责其雇员工伤事故调查、分析、统计、上报、处理等工作，发生重伤以上事故时，应及时通报甲方。
第九条 其他约定事项
由于乙方责任造成人员安全事故的，每发生一人次死亡扣罚乙方 __ 元；每发生一人次重伤扣罚乙方 __ 元；每发生一人次轻伤扣罚乙方 __ 元。
第十条 本协议作为合同的不可分割部分与其具有同等法律效力，甲、乙双方要共同遵守。
第十一条 乙方违反本协议约定，甲方按国家《环境/职业健康安全管理办法》对乙方实行相关处罚，此处罚并不免除乙方违反本协议第六条的规定而给甲方或业主方造成的一切损失。
第十二条 本协议在执行过程中如有未尽事宜，经双方协商后补充追加。
第十三条 本协议所有条款均为协议双方在充分调查研究的基础上自愿、平等、协商后达成，是双方真实意愿的表达。本协议一式八份，自甲乙双方签字盖章之日起生效，甲乙双方各执四份，具同等法律效力。
第十四条 本协议自签字盖章之日起生效，至工程全部完工主合同执行完毕结束。
(以下无内容)
(本页无正文)
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日________年____月____日
施工合同范本 篇9
发包人：(甲方) 装饰工程有限公司XXXX项目部
承包人：(乙方)XXX(身份证号码：XXXXXXX)住址：XXXXXXXXXXX
承包工程内容： XXXXXX实业有限公司新建厂房室内木作项目、轻钢龙骨
隔墙、吊顶等有关的`装饰工程项目
一、工程名称： XXXXXXXX有限公司新建厂房室内装饰工程
二、工程地点： XX市经济开发区(西区)
三、承包工程项目及价格：
1. 高木作柜，2.4米内(高度)150元/米(含玻璃和五金配件安装)
2. 木做矮柜，60元/米(含五金配件安装)
3. 木作踢脚线，4元/米(含五金配件安装)
4. 木门，80元/扇(含玻璃和五金配件安装)
5. 单、双门套，45元/只(含五金配件安装和双面门线条)
6. 地面、木龙骨、细木工板基层，12元/平米
7. 方柱装饰，基层，12元/平米 面板及铝塑板饰面，10元/平米(含打胶水)
8. 圆柱装饰，基层，20元/平米 面板及铝塑板饰面，10元/平米(含打胶水)
9. 窗套，12元/平米(按图施工，含线条)
10. 窗台板，10元/平米(按图施工，含线条)
11. 窗帘箱，10元/平米(按图施工，含线条)
12. 轻钢龙骨纸面石膏板天棚 1级，10元/平米
13. 轻钢龙骨纸面石膏板天棚 2级，12元/平米(工艺顶按展开面积计算)
14. 轻钢龙骨纸面石膏板天棚 3级，14元/平米(工艺顶按展开面积计算)
15. 轻钢龙骨、双面纸面石膏板隔墙，10元/平米
16. 单面木龙角石膏板夹板基层，10元/平米
四、付款方式：按进度付款，按工程量结算，中期付30%
五、工期：本工程自 年 月 日开工，至 年 月 日竣工。
六、质量要求：
本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—20xx)》、《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50310—20xx)》等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准，工程质量应达到国家质量评定合格标准
七、安全要求：
1、甲方提供的施工图纸或做法说明、应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他有关的法规、规范。
八、其它约定：
按《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—20xx)》施工，装饰材料自搬，出现安全事故由乙方自行负责，出现质量事故照价赔偿 。
九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
发包人(盖章)： 承包人(盖章)： 日期 年 月 日 日期 年 月 日
施工合同范本 篇10
甲方：___________发包方
乙方：___________承包方
本着互利共赢的原则，甲乙双方就挂靠施工一事达成如下协议：
一、甲方的权利和义务：
1、甲方向乙方提供营业执照，资质证明，并为乙方开具本公司发票，不得提供虚假材料。
2、甲方监督乙方严格执行其用甲方资质与第三方签订的合同。
3、税务由甲方承担。
4、甲方要求乙方制定施工安全措施，与甲方签订施工安全协议书。
二、乙方的'权利和义务
1、必须是独立核算的法人单位，并自行处理自己的债权债务。
2、一切对外施工签约活动，均在法律允许范畴之内，发生违法活动，自行承担后果，并赔偿给甲方造成的经济损失。
3、乙方必须严格按照其用甲方资质与第三方签订的合同及工程施工安全协议书的条款进行施工。
4、甲方与第三方签订的电力工程施工的安全协议书的全部内容，作为甲方与乙方的合同内容并附在本协议中。
5、乙方不得将甲方提供的证照资质以及所有手续和证明材料转供他人使用或另作他用，一经发现，立即收回所有证照资质资料。
6、不得用第三方财务及发票与发包方结算，一经发现，立即收回证照资料。
三、特别约定：
1、乙方挂靠甲方的管理费用为：乙方总工程量的___________ %。
2、乙方负责权限范围内招标及合同的签订、履行、变更终止等一切相关事务，并承担相应的法律责任。
3、双方在履行本协议期间如产生的安全事故、债务纠纷等一切责任都有乙方承担，与甲方无关。
4、本协议如有纠纷，双方协商解决，如协商不成，由当地人民法院依法裁决。本协议一式两份，甲乙双方各持一份，签字盖章后生效。
甲方：___________乙方：___________
___________年___________月___________日___________年___________月___________日
施工合同范本 篇11
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：
二、技术标准：按照现行国家施工验收规范执行。
三、工程内容：等内容。
四、承包形式：包工包料双包工程。
五、甲方职责：(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题;
(2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系;
(3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方承担)。
六、乙方职责：
(1)听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的'现场监督检查;
(2)严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工
(3)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务;
(4)确保安全生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身安全责任，并承担由此而产生的全部经济损失;
(5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。
七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》20xx定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。
八、付款方式：分四年到位(不计资金利息)。其中20xx年拨付工程款的42.5%;20xx年12月30日前拨付28.5%;20xx年12月30日前拨付21.5%;剩余的7.5%视甲方情况拨付，但最迟在20xx年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。
九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。
十、合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。
甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人：
或其授权代理人： 或其授权代理人：
地址： 地址：
电话： 电话：
订立日期：
施工合同范本 篇12
委建方：(以下简称“甲方”)：
身份证号：
住址：
承建方：(以下简称“乙方”)：
身份证号：
住址：
第一条：建民房概况
1、本合同建房位置为： 。
2、房屋类型：共两栋，东侧为框架结构五层楼房，西侧为砖混结构 三层楼房。附房屋设计图。
3、房屋面积(允许实际误差±%)：东侧房屋总面积为 平方米。西侧房屋总面积 平方米。
第二条：承包方式：包清工，乙方包工包料(包括但不限于：房屋主体材料及外墙保温、防水、外墙大理石、瓷砖、楼梯扶手、粉刷、采暖、门窗、上下水管道、屋内暗线敷设等材料，以及施工期间的钉子、铁丝、切割片、小线等消耗品)，以上材料由乙方严格按照施工图纸规格、型号购买材料，并达到国家建筑材料验收标准。但是甲方负责购买东西楼层屋内的地板砖，施工仍归乙方。
第三条：工程款及支付方式
1、本合同为固定工价，根据房屋面积按每平方 元计算，工程总价款为 元。
2、进场后乙方先进行东侧5层房屋施工，进场甲方支付乙方 元。东侧第一层施工完毕甲方再支付乙方 元;待第三层施工完毕甲方支付乙方 元;待第五层施工完毕甲方支付乙方 元。东侧施工完毕进行西侧房屋施工， 待第一层 施工完毕 甲 方 支付
乙方 元;待第三层施工完毕甲方支付乙方 元。以上施工为主体工程，待东西侧房屋主体工程施工完毕后由乙方进行东西房屋的'配套工程，施工完毕后，甲方支付乙方 元，剩余工程款自工程验收合格60日后甲方一次性支付乙方。
第四条：工期个月，自 年 月 日至 年 月日。
第五条：工程质量
1、房屋主体以及内外粉刷严格按照施工图纸施工。房屋建筑施工过程中，甲方随时监督施工质量，如存在施工质量问题，甲方应及时提出，乙方应进行返工，相关损失概由乙方承担。
2、若因建筑材料问题导致工程质量瑕疵的，均有乙方负责，进行返修或返工，相关损失和费用(包括由此新产生的工程款)概由乙方承担。由此导致的工期延误均有乙方承担。
第六条：安全责任
甲乙双方应积极配合，保证施工现场安全，防止事故和意外发生。施工期间乙方人员出现伤亡事故以及施工造成第三人损害的均由乙方负责。
第七条：违约责任
1、因乙方责任导致工期拖延，房屋未能及时验收的，每迟延一日滞纳金为 元。
2、非因乙方责任导致工期拖延的，拖延部分双方互不追究，工期相应顺延。
第八条：其他约定
1、工程施工过程中，甲方中途提出工程变更的，应由甲乙双方协商一致后进行，工期相应顺延。
2、本工程保修期为2年，保修期内发现或发生问题，乙方应负责维修。
第九条：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，甲乙双方签字生效。对本合同的未尽事宜双方可以达成补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
施工合同范本 篇13
甲方：
乙方：
一、承包范围：
整个项目工程水电安装分项及施工现场临时用电的安装。
二、承包方式：
包工包料。
三、承包价格：
按预算清单价格，甲方收取乙方配合费总工程款的7%，公司管理费7.2%由乙方缴纳。
四、工期要求：
需配合土建分项施工，服从现场管理人员及现场监督人员安排进行施工。
五、材料要求：
1、乙方应对材料质量负责，进场的材料必须有产品出厂合格证，并负责提供材料试验所需的试样和费用。
2、必须采用投标文件内的材料品牌。
六、质量与施工要求：
1、乙方必须委派水用电的安装、调配。夜间加班等均须到场，由甲方现场管理人员负责指挥。临时用水用电所需的材料费由甲方承担。
七、安全要求：
1、开工前，乙方应做好本工种工人的安全思想教育工作及安全技术交底，并做好交底记录。
2、乙方必须积极组织本工种工人参加“三级”安全教育和各种安全生产活动，并做好签名手续。
3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的`指挥及上级有关部门的监督管理。
4、若乙方在施工过程中没有按照安全操作规程操作，由此发生的安全事故由乙方承担一切经济责任。
八、违约责任：
双方应该自觉信守履行合同条款，若违约者应当承担赔偿损失责任。若乙方在水电安装过程中突然停工或者不及时，造成甲方的经济损失，甲方有权另叫班组进场安装制作，一切费用损失由乙方负责一切经济责任。
九、结算形式：
按每月完成后工程量计算，甲方付乙方完成量80%工程款给乙方、余款到工程竣工验收合格后乙方提供材料发票，壹个月内甲方付清余款。
十、其它补充注意事项：
1、工地现场严禁住人，施工工人应住宿在施工现场以外的宿舍。
2、所有现场施工人员必须把本人身份证复印件在项目部备案。
3、施工现场出现打架斗殴现象，当事人罚款500元，班组长罚款800元，发生重大事件由乙方负责;不服从现场管理人员配合施工工作情节严重，以实际完成的70%工程量作为工程结算依据畅离工地。
本协议书壹式肆份，甲、乙双方各壹份。经双方签章，公司审批盖章后生效，至工程竣工验收结算付清后失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【施工合同】相关文章：
施工合同施工合同11-08
施工施工合同06-09
施工包工合同-施工合同07-26
施工合同基础施工合同01-29
施工合同建筑施工合同06-07
施工合同施工合同10篇11-08
关于施工合同范文 施工合同03-01
施工工程合同标准施工合同02-02
施工合同施工合同(6篇)02-04
施工合同施工合同15篇07-26