消防改造施工合同(5篇)
随着时间的推移，越来越多的场景和场合需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编精心整理的消防改造施工合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
消防改造施工合同1
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。
第一条、建筑消防设施概况：
(一)建筑名称：(二)安装施工范围：竣工图纸内的自动喷淋系统、火灾自动报警系统、消火栓系统、气体灭火系统、空气采样早期烟雾探测系统、大空间智能型主动喷水灭火控制系统、电气火灾报警系统、防排烟系统(不包含防火门及防火卷帘)维修至正常。
(三)开工日期：____年__月__日
竣工日期：____年__月__日
第二条、图纸、预算交付
甲方在开工前十日向乙方提供竣工图纸壹套;
乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。
第三条、合同价款、拨款和结算
合同价款：
工程款支付：
(一)材料、机具进场后，甲方付给乙方预付款
(二)维修结束，甲方验收合格后，甲方支付给乙方总工程款的
(三)维修结束一年后甲方付清余款。
第四条、双方责任
(一)甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地;协调乙方与工程其它部门的协作关系，及时组织验收并付款;
(二)乙方：应及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排。
第五条、验收和工程质量
乙方在竣工后协助甲方组织验收;
工程质量：要求系统达到正常运行状态。
第六条、违约责任
(一)甲方责任
1、未按合同规定提供图纸资料等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失;
2、工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用;
3、超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0.3%向乙方偿付逾期的违约金。
(二)乙方责任
1乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的`，每日按工程总造价的0.3%向甲方偿付逾期的违约金;
第七条、本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取( )的方式解决：
A向( )仲裁委员会申请仲裁。
B向( )人民法院提起诉讼。
第八条、如需担保，另立合同。
_________
第九条、本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。
_________
第十条、本合同正本两份，双方各执一份，副本(四)份送公安消防、工商行政管理等有关部门。
_________
第十一条、其他
合同订立时间____年__月__日
甲方(章)：乙方(章)：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
消防改造施工合同2
甲方：________________
乙方：________________
依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包范围：
4、工程承包方式：
二、合同工期
开工日期：
竣工日期：
三、工程造价、付款方式及质保金
工程造价：元整小写元(人民币)付款方式：本工程无预付款。工程完工，验收合格。经甲方审计
完成后7天内按审计金额的90%付款。
质保金：本工程保修期为一年。保修期满，无质量问题7天内
甲方付清剩于工程款。
四、工程质量及验收标准
1.本工程由甲乙双方及有关部门以国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。
2.工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-XXXX.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-XXXX.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》)GB50261-XXXX.《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-XXXX.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-XXXX.《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-XXXX.及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
五、安全施工
1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的.《建设工程安全文明管理办法》。
2.乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
六、质量保修
1.本工程免费质量保修期限为1年，终身维护保养。
2.乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
3.在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
4.保修金支付方法
4.1质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。
4.2在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在第二条规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金。
4.3在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。
七、双方的权利和义务
1.甲方负责为乙方协调施工用水、用电。
2.乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与其他施工单位沟通等工作。
3.乙方必须按照经甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。
4.乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。并主动做好工程的后期维护保养工作。
八、违约责任
1.工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的5%的违约金。
2.由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等，乙方承担由此造成的一切损失。
九、争议的解决
本合同发生争议，双方协商解决;协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。
十、其他约定
1.本合同正本两份，双方各执一份;副本四份，甲方执三份，乙方执一份。
2.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
甲方：________________乙方：________________
日期：________________日期：________________
消防改造施工合同3
发包方：
承包方：
甲方就位于泸州市合江县阳光置业房地产开发有限公司进行装修改造，拟对原有火灾自动报警和自动喷水灭水设施进行改造，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的`原则，甲乙双方经协商一致，订立本合同。
一、工程名称：合江县阳光置业房地产开发有限公司
二、工程地址：合江县川源第一城A-54-58门市三、工程承包范围与内容：合江县阳光置业房地产开发有限公司川源第一城A-54-58门市改装火灾自动报警和自动喷水灭火设施，并分别接入火灾报警和自动喷淋系统(具体内容说附件平面布置图)。
四、承包方式及合同价款：
承包方式为包工包料，完成本合同约定的承包范围及内容，合同价款为人民币：元整，：人民币大写：贰万玖仟元整(含税票)。
五、质量要求：材料设备质量符合国家现行准，施工质量符合国家现行施工验收规范要求，达到质量合格。
六、工期：自月日起至年月
七、工程款支付：
1、本合同签订时，甲方向乙方支付工程材料款人民币元(大写：整)，合同约定内容完工并调试开通后三日内，甲方向乙方一次性结清合同款尾款人民币￥元(大写：玖仟元整)。
2、合同价款支付形式为现金。
八、其他：凡涉及该工程项目所需的各项报审、备案、检测、验收等手续事宜均由甲方办理并承担费用，乙方协助。
九、违约责任：在合同有效期内，如果一方违约，违约方付给另一方合同总金额作为违约赔偿金。
十、合同附件：火灾报警平面布置图;自喷平面布置图。
十一、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。协商不成的，可以向签约地人民法院申请诉讼解决。
十二、本合同一式份，甲方执份，乙方执
甲方：乙方：
代表人(签字)：代表人(签字)：
联系电话：联系电话：
合同签订地址：
合同签订时间：____年__月__日
消防改造施工合同4
发包人(以下简称甲方)：
承包人(以下简称乙方)：
依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本
工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成
如下协议：
第一条工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
第二条承包范围：
南通普乐迪KTV内的火灾自动报警系统、喷淋系统、消火栓系统、消防排烟系统、疏散指示及应急照明系统。消防图纸设计、材料送检、消防工程功能检测、
消防图纸设计审报及消防工程验收等全部由乙方承担。该工程由乙方包验收。
第三条工程承包方式：
__________
第四条合同工期
开工日期：____年__月__日
竣工日期：____年__月__日
第五条工程造价、付款方式及价款调整
工程造价：人民币万元整(￥: )不含税。付款方式：合同签订甲方进场施工十天后付乙方工程总价的50%(￥:. )，工程结束经消防有关部门验收合格出具书面消防合格证书甲方付工程总价的50%(￥: )。价款调整：本合同报价为固定单价合同，建材市场材料涨幅在本合同报价内不做任何调整，如有变更增加以甲方下达的变更联系单为准，变更报价中的单价参照原报价中相应的项目执行，原报价中没有的部分按照现行市场价格标准执行。
第六条工程质量及验收标准
1、本工程由甲乙双方以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。
2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20____、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(20____年版)GB50261-1996、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20____、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-20____，及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
4、乙方交工前应做48小时的试运行试验。
第七条安全施工
1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
2、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
第八条材料设备采购
本工程材料由乙方统一采购，管材和电线以及设备必须要符合施工规范验收规定。
第九条质量保修
1、本工程免费质量保修期限为__壹__年。
2、乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
3、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。
乙方联系电话：乙方联系人：
第十条双方的权利和义务
1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电。
2、乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。
3、乙方必须向甲方提供施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。
4、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收。
5、乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。
6、乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。
7、乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。
8、乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
9、工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场工程，造成损坏的由乙方负责赔偿。
10、乙方负责为甲方培训维护人员共计2人，直至完全独立操作为止。
11、经双方协商一致，乙方提供具有正规设计该项目资格的设计单位的设计图纸，并按图进行施工。
12、甲方委托给乙方的项目中包含整个一层KTV，乙方必须保证该系统的所有内容全部符合消防要求，能够满足甲方以后一层KTV使用的需要。
第十一条违约责任、索赔
1、甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2‰的`违约金。
2、工程未通过甲方验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。
3、工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的违约金。
4、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等，乙方承担由此造成的一切损失。
5、乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。
第十二条争议的解决
本合同发生争议，双方协商解决;协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。第十四条其他约定
1、本合同一式四份，双方各执二份，均有同等法律效力。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
4、本合同报价中已经包含了消防工程的设计费、材料送检费、工程检测费以及验收费用。
甲方(公章)：_ _____乙方(公章)：法定代表人：_________法定代表人：_____ ____委托代理人：_________委托代理人：_____ ____签订时间：_____年___月___日签订时间：_____年___月___日协议签订地：_________协议签订地：__ ____ ___
消防改造施工合同5
发包人（甲方）：
住址：
承包人（乙方）：
住址：
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律法规，甲方同意将____________________项目的消防工程交给乙方施工，为明确双方在施工过程中的责任，结合本工程具体情况，订立如下协议。
一、工程概括
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包方式：
4、工程内容：图纸作为参考，以实际为准。
二、合同价款与付款方式
1、合同总造价：
2、本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款______%，即____________万元。
3、该项目主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程项目进度款______%，即____________万元。
4、乙方完成总工程量70%时，甲方再向乙方支付工程进度款______%，即____________万元。
5、本消防工程施工完毕，经有关部门检测验收合格并取得合格证后______日内甲方一次性付清乙方工程余款（除留3%质保金，保修期满后支付）。
三、施工日期
1、本工程预计______年______月______日开工，______年______月______日完工，完工后五日内组织验收，总工期______天。
2、工期顺延
（1）如因台风等不可抗拒的因素造成工期延误，则工期顺延。
（2）因甲方支付工程款不到位，无法施工，协商后仍不能解决的。
（3）因连续______小时停电，导致无法正常施工的
若乙方无正当理由不开工，延误工期的，由乙方承担因懈怠造成的.损失。
四、设备及材料供应方式
1、本工程所需要设备及材料经双方协商一致，均由______方负责供应。
2、______方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失，均由______方负责。
五、工程质量及验收交工
1、工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收标准。
2、隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进行检查，办理隐蔽工程的相关手续。如发生一切质量问题，乙方负责。
3、工程竣工后，由乙方提供工程竣工验收资料，明确完工日期。乙方组织工程验收，甲方协助办理相关手续。
4、工程竣工交验后，保修按国家有关规定办理，确保本工程质量保修期______年。
六、双方职责
（一）甲方职责
1、派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程。协调中间交工及工程验收签证。向乙方提供用水、用电，确保大型机械使用方便。负责提供材料、设备及工具存放室。
2、根据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，将每笔工程进度款付至乙方指定的账户上。
3、如建筑设计变更，加层造成消防验收不合格，需重新报建验收，所增加费用和消防部门处罚的责任由甲方承担。
4、合同生效后，甲方应组织图纸会审、技术交底会议，并及时向乙方提供施工图纸____套。
（二）乙方职责
1、施工前，及时做好各项施工准备工作，办理好消防报批手续。
2、严格按照设计图和消防规范进行施工，确保工程质量和施工工期。
3、已安装的设备，在工程未投入使用前做好保管工作。及时提交竣工验收资料，乙方负责通过当地消防部门的验收，并取得消防达标文件及验收合格证书，否则不予结算。
4、在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理，并对消防工程进行不定期的维修工作，确保消防设备的正常运行。因甲方使用管理不当，如断电，水、油渗透造成设备损坏，甲方应负担设备款由乙方维修。
5、严格遵守甲方颁布的有关规章制度，服从甲方的统一安排和指挥。安全作业，文明施工。
6、施工过程中因乙方原因发生的安全事故一律由乙方负责，甲方不负任何责任。
七、争议解决
双方约定的合同各项条款，在本合同实施过程中遵照执行，如发生争议，甲、乙双方协商解决，协商不成，均可向工程所在地人民法院起诉。
八、附则
1、本合同一式____份，甲、乙双方各执____份，具有同等法律效力。本合同双方签字盖章后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。
2、本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方：
负责人
联系方式：
______年______月______日
乙方：
负责人
联系方式：
______年______月______日
【消防改造施工合同】相关文章：
消防改造施工合同09-13
消防改造施工合同模板12-08
消防改造施工合同范本08-25
消防改造施工合同6篇03-20
消防改造施工合同(6篇)03-20
消防改造施工合同精选6篇03-20
消防改造施工合同5篇04-14
消防设施安装改造施工合同09-09
改造施工合同07-19