简单建筑施工合同

时间:2022-11-09 11:32:09 施工合同 我要投稿

简单建筑施工合同

  随着人们法律观念的日益增强,合同的法律效力与日俱增,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编整理的简单建筑施工合同,希望能够帮助到大家。

简单建筑施工合同

简单建筑施工合同1

  甲方(发包方):

  乙方(施工方):

  甲、乙双方在平等自愿、互惠互利的基础上,经过友好协商,就乙方采取包工包料的方式承接

  道路工程(以下简称"工程")一事达成如下

  约定,特签订本合同(以下简称"合同")。

  一、工程概况

  1、工程名称:道路工程

  2、工程地点:

  二、承包范围

  本工程长约米、宽7、5米道路的施工,具体施工范围以甲方要求为准。

  三、工程价款

  双方商定本工程总价款为人民币115万元。

  四、工程工期

  1、乙方须于年月日前(含该日)完成本工程施工任务,通过工程竣工验收并将工程交付给甲方。若甲方原因造成工期延误,乙方应书面通知甲方,经甲方确认后,工期顺延。

  2、工程交付之日是指本工程达到本合同约定的竣工标准、通过工程竣工验收、完善相关整改项目并将资料和工程完整交付甲方之日。

  五、工程标准

  1、本工程路基全程按照《公路路基施工技术规范》(JTG_F10-20xx)之四级公路标准规定执行。

  2、本工程路堤应采用填石路堤并按照《公路路基施工技术规范》规定施工。

  3、本工程路面为沥青混凝土路面并达到《公路工程技术标准》四级公路之规定。

  4、本工程为双车道通行,路堤宽度不少于7、5米。

  5、本合同未约定之技术标准均按照《公路路基施工技术规范》和《公路工程技术标准》四级公路之规定执行。

  六、工程所需土地使用手续由甲方办理,费用甲方承担。

  七、甲方应于乙方进场施工时预付工程总价款的20%的费用给乙方,后续工程款视乙方工程进度陆续支付并在工程完工时达到支付工程总价款的90%,其余10%作为乙方质量保证金在工程完工一年后全部支付给乙方。

  八、乙方在工程完工交付给甲方后一年内负有该工程修理完善之义务,如因道路质量问题导致甲方不能正常使用,甲方有权拒绝支付质量保证金。

  九、本工程交工验收应按照交通部《公路工程竣(交)工验收办法》

  和《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1)有关规定执行。乙方所施工的工程如未达到验收标准则无权要求甲方支付工程款,已施工部分所有权归甲方所有。

  十、本合同未尽事宜双方可另定补充协议,补充协议与本合同有同等效力。

  十一、本合同一式两份,双方各执一份。

  甲方:

  乙方:

  年月日

简单建筑施工合同2

  合同编号:XXXXXXX

  发包方:XXXXXXXXXXXXXXXX

  承包方:XXXXXXXXXXXXXXXX

  签约时间:XXXXXXX

  签约地点:XXXXXXX

  为了保证XXXXXXXX施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。

  1、工程名称:XXXXXXXXXXXX

  2、建筑面积(工程形式):XXXXXXXXXXXX

  3、施工地点:XXXXXXXXXXXXXXXX

  4、工期:

  (1)开工:XXXX年XX月XX日;

  (2)竣工:XXXX年XX月XX日;

  (3)合同工期总共历时XXXX天。

  5、承包形式:XXXXXXXX

  6、工程质量标准:XXXXXXXX

  7、工程价款:共计人民币XXXX元。

  8、付款方式:本合同生效后支付合同款项的XX%,计XXXX元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的XX%,计XXXX元;质保金XXX元,质保期满后支付。

  9、质保期:XXXX年。

  10、双方的责任义务

  (1)发包方的责任义务

  ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

  ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;

  ③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;

  ④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;

  2、承包方的责任义务

  ①按发包方要求及图纸要求进行施工;

  ②如期完成施工任务;

  ③接受发包方的技术指导和质量标准要求;

  ④负责发包方提供料物及设备的保护;

  ⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;

  ⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;

  11、其他

  (1)本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。

  (2)本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。

  (3)合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。

  二、建筑工程纠纷管辖法院如何确定

  建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖,但合同没有约定时,由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。

  依据《民事诉讼法》第二十三条的规定:因合同纠纷提起的诉讼,由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。

  第三十五条的规定:两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由最先立案的人民法院管辖。

  三、建筑合同合同履行地的理解

  所谓“合同履行地“,通常是指合同规定的履行义务和接受履行义务的地点,即义务清偿地点。

  建设工程设计合同是双务合同,即由发包人提供设计工作所依据的基础文件和情况,设计人交付设计文件,并由发包人支付设计费用。建设工程设计合同在实际操作中,与建设工程施工合同有所区别,有的明确了交付设计图纸的地点,有的对交付图纸的地点没有约定。

  根据《合同法》第六十一条的规定“合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的,可以协议补充;不能达成协议的,按合同有关条款或者交易习惯确定”。根据交易习惯,建设工程设计合同所涉及的履行地点应该是发包人接受图纸所在地。

  发包方:XXXXXXXXX 承包方:XXXXXXXXX

  委托代理人:XXXXXXXXX 委托代理人:XXXXXXXXX

  20xxX年XX月XX日 20xxX年XX月XX日

简单建筑施工合同3

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。

  一、工程名称:规模鸡场粪便集中收集加工有机肥项目(浙江千岛湖生态养殖场有机肥厂)平基土石方工程。

  二、工程地点:庄口村下坞有机肥厂。

  三、工程承包范围:按甲方提供的施工开挖图或现场指定标注区域内石方爆破,并运至渣场。本合同土石方工程量约为土方####m3、石方###m3。

  四、工程单价:经双方共同确定,本合同单价为土方##元/方、石方##元/方。

  五、工程总造价:全部工程总造价暂定为人民币###万元(大写陆万陆仟元整),实际工程总造价以竣工结算为准。

  六、合同工期:根据双方协商,工程期限自####年##月##日至####年##月##日止。若发生了不可预见或不可抗力时,工期顺延。

  七、工程质量及技术要求:乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。

  八、工程价款结算

  (一)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理:

  本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符,按实际签证结算。

  (二)工程价款结算与拨付办法:工程开工前一天预付工程款的10%即####元,开工5天后再付款40%即####元,其余款项在工程竣工经甲方验收合格后一次性付清。

  九、双方责任

  (一)甲方责任

  1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料不详、不及时或与实不符,除工期得以顺延外,还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失。

  2、甲方派人在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等,解决应由甲方解决的问题。

  3、由于甲方原因造成乙方施工机械、运输车辆误工或停工,甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失,并相应顺延工期。

  4、工程竣工后,甲方应组织专门人员在3日内进行验收。

  5、不按合同规定预付或结算工程款,除支付合同规定的预付或结算工程款外,还应按逾期天数,以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。

  (二)乙方责任

  1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案,并经甲方同意后施工。

  2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

  3、乙方应制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,如发生事故应由责任方负担。

  4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配,保证工程按期完成。

  十、其他

  1、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。

  2、本合同一式二份,双方各执一份,签章生效。

  甲方(签字盖章):乙方(签字盖章):

  签订日期:

简单建筑施工合同4

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:

  工程立项批准文号:

  资金来源:自筹

  二、工程承包范围

  承包范围:施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容(其中部分材料和钢结构由发包人提供)

  三、合同工期

  开工日期:_____年____月___日(实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准);

  竣工日期:_____年____月___日;

  合同工期总日历天数:______天。

  四、质量标准

  工程质量标准:合格(其中主体为优质结构)

  五、合同价款

  金额(大写):________;预算价约计_______万元。

  六、组成合同文件

  本合同文件包括:

  1、本合同协议书;

  2、图纸;

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  七、违约、索赔和争议

  1、发包方、承包方应当共同遵守上述约定,如果一方违反约定给另一方造成经济损失,应当支付相应的赔偿;

  2、本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的,双方约定:向_____________仲裁委员会申请仲裁。

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  九、工程结算

  1、工程竣工验收报告经发包方认可后____天内,承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容,进行工程竣工结算。

  2、办理工程价款竣工结算的一般公式为:

  竣工结算工程款=预算(或概算)或合同价款+施工过程中预算或合同价款调整数额-预付及已结算工程价款-保修金。

  3、发包人与承包人在建设工程承包合同中约定质量保证金,发包人从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金,质量保证金为___________________________________元(人民币);¥:____________元(人民币)。

  十、合同生效合同订立时间:__________年______月______日

  1、合同订立地点:________________________。

  2、本合同双方约定双方签字盖章后生效。在满足双方签订的《工程质量保修书》各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。

  发包人:

  法定代表人:

  _______年______月_____日

  承包人:

  法定代表人:

  _______年______月_____日

简单建筑施工合同5

  发包方(甲方):_________________

  承包方(乙方):_________________

  按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

  一、工程概况

  1、工程名称:_____________

  2、工程地点:_____________

  3、承包范围:_________________按双方确认的设计方案、图纸和预算项目的装修工程内容。

  4、承包方式:_________________包工包料(部份材料由甲方提供)

  5、工期:_________________天。(按甲方通知进场施工当天计,即从__________年__________月__________日起计)

  6、工程质量:_________________按图纸保质保量施工、符合环保要求、并达到合格等级,。

  7、合同工程价款(人民币大写):________________

  二、甲方工作

  1、开工前,向乙方进行作法说明和现场交接交底,交出可施工现场。

  2、为乙方提供施工所需的室内水、电源。

  3、指派为甲方驻工地代表,负责合同履行,办理内部验收、变更、登记手续及其他事宜。

  4、协调办理有关的手续,解决与乙方施工的牵涉其他有关问题。

  5、如需要拆改建筑物结构或设备管线,负责办理相应手续,协调物业管理公司与装修之间的具体问题。

  三、乙方工作

  1、参加甲方组织的作法说明的现场交接,拟定施工方案和进度计划,按甲方要求如期开工。对各班组施工人员作好技术和安全交底。

  2、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行,组织施工,保质、保量、按期施工,解决由乙方负责的各项事宜。

  3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录,编制工程结算。

  4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,做好施工现场保卫和垃圾清理工作。

  5、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  7、进场前办妥施工人员的工地出入证,接受施工安全教育。

  8、进场人员必须备齐证件,随时接受甲方及有关人员检查。

  9、乙方必须做好施工安全措施,施工安全乙方负责,甲方有权督促。若施工中发生安全事故由乙方负责。

  四、关于工期的约定

  1、因一方责任,影响工期,一切责任由责任方负责。

  2、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不能顺延。

  3、因甲方逾期付款,逾期交场地,影响工期,工期顺延。

  4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响,导致停工,工期相应顺延。

  五、关于工程质量及验收的约定

  1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准,本工程保修期一年。

  2、甲、乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方如不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方在征得甲方同意后可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验,复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。

  3、工程竣工后,乙方通知甲方验收,甲方自接到验收通知三天内组织验收,验收合格后办理验收、移交手续。

  六、关于工程价款及结算的约定

  1、双方商定本工程结算以实际工程量及参考预算单价为准。

  2、在预算项目内有发生施工完成才结算,没有做的项目不结算。

  3、增加的工程项目按甲方签认计算。

  4、工程款的支付方式:_________________

  (1)甲、乙双方签订合同后,甲方支付%工程款。

  (2)乙方吊顶、水、线管布线完工,甲方支付__________%工程款。

  (3)乙方木工和泥工基本完工、漆工进场,甲方支付__________%工程款。

  (4)余款在工程完工通过验收,在双方确定结算后天内,甲方支付5%工程款。

  5、本工程项目的增减约定

  工程所发生的在预算项目之外的工程项目,均需双方商定并办理签认确定手续,才能进行结算。甲方确定不做的项目不能结算。

  七、有关材料供应的约定

  1、工程施工所需材料由乙方采购供应至施工现场,如商定需由甲方采购的材料由甲方供应至施工现场。

  2、甲、乙双方如一方对材料设备有异议,可进行检验。

  八、有关安全生产和防火的约定

  1、乙方在施工期间严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

  2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失及法律责任。

  九、违约责任、争议或纠纷处理

  1、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

  2、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方应采取协商解决或请有关部门进行调解。

  3、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意可向当地人民法院提出诉讼。

  十、附则

  1、乙方在施工过程中除接受甲方监督外还应服从物业管理公司的管理。

  2、本合同正、副文本各两份,双方各执二份,具同等效力。

  3、本合同从双方签订之日起执行至合同履行完成后自动终止。

  甲方(签字):_________________ 乙方(签字):_________________

  __________年__________月__________日 __________年__________月__________日

  发包方(甲方):__________________

  承包方(乙方):__________________

  按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《山东省建设工程合同监督管理办法》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

  第1条工程概况

  1.1工程名称:__________________

  1.2工程地点:__________________

  1.3承包范围:__________________

  1.4承包方式:__________________

  1.5工期:本工程自_________年_________月_________日开工,于_________年_________月竣工。

  1.6工程质量:合格

  1.7合同价款(人民币大写):_________(预算清单作为合同附件)

  第2条甲方工作

  2.1开工前3天,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电,并说明使用注意事项。

  2.2指派_________为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

  2.3负责保护好周围建筑物及装修、设备管线等不受损坏,并承担相应费用。

  2.4如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。

  第3条乙方工作

  3.2指派_________为乙方驻工地代表,电话负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。

  3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作。

  3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  第4条关于工期的约定

  4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意。

  4.2非因甲方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

  4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

  第5条关于工程质量及验收的约定

  5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73—91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300—88)等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

  5.2隐蔽工程验收:

  (1)工程具备隐蔽验收条件前,乙方需自检合格并于验收前24小时以书面形式(包括隐蔽验收的相关资料)通知公司签字确认。

  (2)经验收合格,甲方代表签字后方可进入下一道工序。若甲方在接到书面通知后48小时内未到场验收,则视为合格。

  (3)无论甲方代表是否参加验收,当提出对已经验收的隐蔽工程重新检验的要求时,乙方应按要求剥露,并在验收后重新隐蔽或修护后隐蔽。若检查不合格,按公司制度执行处罚。

  (4)因隐蔽验收不合格所造成的经济损失和工期拖延均由乙方承担。

  5.3本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

  5.4工程竣工后,乙方书面报告申请通知甲方验收,甲方自接到验收报告5日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期。验收合可后,办理移交手续。

  第6条关于工程价款结算及付款方式的约定

  6.1双方商定本合同价款:

  (1)暂定价格:_________(见预算)

  (2)竣工结算:按预算单价,如清单中没有的,甲乙双方协商定价,以实际发生工程量结算。

  (3),付款方式:自合同签订之日起_________天内(材料进场)付款_________%,中期付款分批支付,每_________天付款一次,支付总工程量的_________%,工程完工付至_________%,竣工验收合格后付至_________%,质保期为一年,一年期满后一次性结清。

  6.2工程完工后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意,并结清工程款。

  第7条有关质保期内的维修约定

  7.1、保修范围:凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不利造成工程范围内各部位、部件的损坏、脱落、变质、丢失、开裂等均属乙方保修责任范围。

  7.2保修期限:从交付之日起计算,装饰工程保修期限为贰年。防水工程保修期为伍年。

  7.3保修费用:工程中已含保修费用,乙方收到通知后在约定时间24小时内给人修理,否则甲方有权通知其他单位进行修理。其发生费用从乙方保修费中扣除,并按甲方的工程制度进行相应处罚。

  7.4材料采购与检验:

  a甲方采购的材料或设备到场,乙方派人与甲方代表一起验收,验收合格后由乙方妥善保管,因保管不善造成的损坏或丢失,由乙方承担赔款。

  B乙方采购的材料到场,乙方需将材料检验报告、合格证、环保证明文件(一份原件三份复印件)等书面报批甲方代表,同时派人与甲方代表共同对到场材料进行验收。对不符合设计、规范及封样材料要求的材料,不予进场。乙方应重新采购并报验,并承担由此发生的一切费用。

  第8条有关安全生产和防火的约定

  8.1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

  8.2乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全。如遇上述情况发生,乙方承担一切责任,甲方不负责赔偿。

  8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

  第9条争议或纠纷处理

  9.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

  第10条合同生效与终止

  10.1本合同签订前,甲、乙双方就本工程的有关约定事项,未经本合同确认的,一律无效。

  10.2本合同签订后,有关合同条款的变更应订书面补充协议,并报原审查、鉴证单位备案后生效。

  10.3本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。

  第11条合同份数

  本合同正本两份,由甲、乙双方各执一份。

  第12条其它约定

  因现有施工图部分节点及材质不明确,故所有工程量以清单单价为准,本工程灯具只包含筒灯、射灯、灯带。工程量按实结算。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

简单建筑施工合同6

  合同编号:_______

  发包方:________________

  承包方:________________

  签约时间:_______

  签约地点:_______

  为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。

  1、工程名称:____________

  2、建筑面积(工程形式):____________

  3、施工地点:________________

  4、工期:

  (1)开工:____年__月__日;

  (2)竣工:____年__月__日;

  (3)合同工期总共历时____天。

  5、承包形式:________

  6、工程质量标准:________

  7、工程价款:共计人民币____元。

  8、付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。

  9、质保期:____年。

  10、双方的责任义务

  (1)发包方的责任义务

  ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

  ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;

  ③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;

  ④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;

  2、承包方的责任义务

  ①按发包方要求及图纸要求进行施工;

  ②如期完成施工任务;

  ③接受发包方的技术指导和质量标准要求;

  ④负责发包方提供料物及设备的保护;

  ⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;

  ⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;

  11、其他

  (1)本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。

  (2)本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。

  (3)合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。

  二、建筑工程纠纷管辖法院如何确定

  建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖,但合同没有约定时,由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。

  依据《民事诉讼法》第二十三条的规定:因合同纠纷提起的诉讼,由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。

  第三十五条的规定:两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由最先立案的人民法院管辖。

  三、建筑合同合同履行地的理解

  所谓“合同履行地“,通常是指合同规定的履行义务和接受履行义务的地点,即义务清偿地点。

  建设工程设计合同是双务合同,即由发包人提供设计工作所依据的基础文件和情况,设计人交付设计文件,并由发包人支付设计费用。建设工程设计合同在实际操作中,与建设工程施工合同有所区别,有的明确了交付设计图纸的地点,有的对交付图纸的地点没有约定。

  根据《合同法》第六十一条的规定“合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的,可以协议补充;不能达成协议的,按合同有关条款或者交易习惯确定”。根据交易习惯,建设工程设计合同所涉及的履行地点应该是发包人接受图纸所在地。

  发包方:_________承包方:_________

  委托代理人:_________委托代理人:_________

  20___年__月__日20___年__月__日

简单建筑施工合同7

  发包人:______________________ (以下简称甲方)

  单包工程承包人:______________________(以下简称乙方)

  甲、乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》的规定,为更好落实具体条款,甲、乙方本着互惠互利和自愿的原则,经平等协商达成如下协议:

  一、工程概况:___________

  工程名称:___________

  二、工程量范围:

  1、按该工程±0、00以上的混凝土浇捣,墙体砌筑、内外墙粉刷。

  2、在本工程的承包范围外发生的点工应按当时市场工价计付。

  三、承包方式:

  1、本工程实行包人工、包工期、包质量及安全文明施工。

  2、一切机械、大型工具和用电、水设施概由甲方提供。

  四、工程质量:乙方在施工过程中,其工程质量必须符合国家现行的施工及验收规范的合格要求,若工程质量和施工不符合合格要求时,甲方及监理工程师有权要求乙方整改并返工。

  五、工程承包价款:

  1、本工程以±0、00上建筑平方米为单位计价:___________元/m2。

  2、其中混凝土浇捣为___________元/m2。

  六、付款方式:施工过程每月按进度工程量的___________%付给乙方作为生活费,外墙落架时按总工程款___________%付给乙方,完工时付至___________%余款验收后一次性付清。

  七、施工工期:___________

  八、使用材料:甲、乙双方应积极配合,做到文明施工,每完成一项应清理到位,材料能用则用不能浪费,如由乙方原因造成损失则由乙方照价赔偿。

  九、本合同一式贰份,双方各执一份,双方签字后生效,工程完工付清工程款后失效。

  甲方:______________________乙方:______________________

  ___________年___________月___________日

简单建筑施工合同8

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

  第1条工程概况

  1、1工程名称:

  1、2工程地点:

  1、3承包范围:

  1、4承包方式:

  1、5工期:本工程自年月日开工,年月日竣工。

  1、6合同价款(人民币大写):

  第2条甲方工作

  2、1开工前天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房层,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电讯设备(费用乙方自理),并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

  2、2指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

  2、3委托监理公司进行工程监理,监理公司任命为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方本。

  2、4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。

  2、5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。

  2、6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾自理等工作,并承担相应费用。

  第3条乙方工作

  3、1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

  3、2指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  3、3严格执行施工规范、案例操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。

  3、4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,自理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

  3、5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  3、6工程竣工未移甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  第四条关于工期的约定

  4、1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

  4、2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。

  4、3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

  4、4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

  第5条关于工程质量及验收的约定

  5、1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

  5、2甲方在收到乙方验收通知一日内应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方如不能按时参加隐蔽工程和中间工程验收,应通知乙方,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方可按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。

  5、3由于甲方担供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

  5、4由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  5、5工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,如不能及时验收需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

  第6条关于工程价款及结算的约定

  6、1双方商定本合同价款采用第种:

  ⑴固定价格。

  ⑵固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括内容

  ⑶调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。

  6、2本合同生效后,甲方分次全额付款,按下表约定支付工程款

  6、3工程竣工后验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料经审计后。并在30天内,结清工程款。

  第7条有关安全生产和防火的约定

  7、1甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

  7、2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

  7、3由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方或图纸设计单位应承担由此产生的一切经济损失。

  7、4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

  第8条奖励和违约责任

  8、1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的%支付滞纳金。

  8、2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方元,作为奖励。

  8、3乙方按照甲方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,甲方需支付乙方元,作为奖励。

  8、4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

  8、5甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。

  8、6未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

  8、7未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。

  8、8因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿堆放由此造成的经济损失。

  第9条争议或纠纷处理

  9、1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

  9、2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商调解不成的,本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。

  第10条其它约定

  第11条附则

  11、1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。

  11、2本合同正本两份,双方各执一份。副本份,甲方执份,乙方执11、3本合同履行完成后自动终止。

  11、4附件

  (1)施工图纸或作法说明

  (2)工程项目一览表

  (3)工程预算书

  (4)会议纪要

  (5)设计变更

  (6)其他

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  法定代表人:法定代表人:

  代理人:代理人:

  单位地址:单位地址:

  电话:电话:

  传真:传真:

  开户银行:开户银行:

  户名:户名:

  账号:账号:

简单建筑施工合同9

  总包方;(以下简称甲方)

  承包人;(以下简称乙方)

  按照【中华人民共和国经济合同法】【中华人民共和国劳动合同法】【建筑安装工程承包合同条例】及(劳动法)的的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

  第一条工程概况

  1工程名称:

  2工程地点:

  3面积结构及施工位置:

  4承包范围;幕墙的加工制作及安装。及材料二次搬运(不含多次搬运)。

  5承包方式;包清工.包材料消耗.保安全.包质量.包工期。

  6工期约定;

  7合同单价及价款:

  8价款依据:本合同条款,邀标说明及报价单,现场签证。

  9本合同为人工费清包,但包括小型机械,小型工具,用具,三级用电设施,安全及劳保用品等。

  第二条甲方工作职责:

  1开工前10天,向乙方提供经确认的施工位置及做法说明一份,并向乙方进行现场交底。向乙方提工住宿,及生活和施工所需要的水电,及设备。

  2指派D:为甲方驻工地代表,负责合同履行,对工程质量及进度,进行监督检查,办理现场调节,验收,变更签证,及其他手续。

  3向乙方提供经图审过的完整蓝图一份,白图两份。

  4配合乙方就施工条件与总包方(第三方)进行沟通及交渋。

  5对乙方提供的材料申请进行核实并及时配发。

  第三条乙方工作职责:

  1参加甲方组织的'施工图纸或做法说明的现场交底及以施工为前提系列会议,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

  2对施工材料做好预算并及时交甲方审核。

  3指派D为乙方驻工地代表,负责履行合同。按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  4严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制人工结算。

  5遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,接受总包对专业分包的‘安全生产管理及文明施工奖罚实施细责‘妥善保护好施工现场周围的建筑物,设备管线,古树明木不受顺坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好与其他施工单位的共存施工关系。

  6施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改建筑物结构,脚手架及各种管线设备。

  7工程竣工未移交甲方前,负责对现场一切设施和工程成品进行保护。

  8乙方收到工程款后,应优先安排务工人员工资的支付不得无故拖欠,甲方有权进行监督。

  第四条关于工期的约定

  1甲方要求比合同约定工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因此采取措施而产生的费用。

  2因为甲方原因造成未按约定完成工作,影响工期,则工期顺延,如影响过大造成乙方经济损失,则由甲方承担。

  3因乙方原因,不能按期完成工作量影响工期则工期不顺延,并承担甲方损失。

  4因设计变更或非乙方原因造成的停电,停水,停气,停工及不可抗因素造成影响,导致停工4小时以上,一周内累计计算,则工期顺延。

  第五条关于工程质量及验收的约定

  1本工程以施工图纸,施工组织说明,设计变更和【建筑装饰装修工程质量验收规范】(GB50210-20___),[玻璃幕墙工程质量检验标准](JGJ/T139-20)等国家制定的施工及验收为质量评定验收标准。

  2本工程应达到国家质量评定合格标准。

  3甲乙双方应该及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程的验收乙方可自行验收,甲方应予以认可。若甲方要求复检时乙方应按要求办理复检,甲方应承担复检费用及损失,由此造成停工,工期顺延。

  4由乙方原因造成质量事故,其反工费用由乙方承担。

  5工程竣工后乙方应通知甲方验收,甲方自接到通知日内组织验收,并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内未能够组织验收,需通知乙方另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方成品保护和看管费用。

  第六条关于工程价款及及结算的约定

  1双方商定本合同单价采用固定价格。

  2本合同生效后,甲方分五次支付乙方人工费,具体支付方式如下:

  (1)施工人员进场后,甲方按人数付给乙方劳务工生活费1600元每人每月。

  (2)埋板放置完成后一周内付至合同价款的15%。

  (3)骨架全部完成,一周内付至合同价款50%。

  (4)幕墙基本完成后一周内付至合同价款的80%。

  (5)验收合格后付清尾款。余留3%作为保修金,一年后付清。

  (6)本工程保修期为验收后一年,乙方负责保修期内的幕墙保修工作。

  第七条关于安全生产和防火的约定。

  1甲方提供的图纸或做法说明,应符合【中华人民共和国消防条例】和有关防火设计规范。

  2乙方在施工期间应严格遵守【建筑安装工程安全技术规程】,【建筑安装工人安全操作规程】,【中华人民共和国消防条例】和其他相关的法规,规范。

  3由于甲方确认的图纸或做法说明,违反有关安全操作规程,消防条例,和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担一切经济损失。

  4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全事故或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失。

  5施工中乙方动用电.气焊。需办理动火手续,采取防护措施,并有专人看管监护确保现场没有安全隐患方可以离去。

  第八条奖励和违约责任的约定:

  1由于甲方原因造成延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因为停工窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方支付给乙方合同价款万分之六的违约金。

  2由于乙方原因逾期完工,每逾期一天,乙方支付给甲方合同价款万分之六的违约金。

  3甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费用外,每提前一天,甲方支付乙方一万元,作为奖励。

  4乙方应妥善保管甲方提供的设备及现场堆放的材料,并做好成品保护。

  5乙方未办理任何手续,自行拆除建筑物结构,脚手架或设备管线,由此造成的损失或事故(包括罚款)由乙方承担。

  6乙方在施工期间因为质量或安全违反总包安全规定,所造成的罚款由乙方承担。 7施工期间所发现的问题由甲方向总包方提出,乙方不得自行作为。

  8因一方原因造成合同无法继续履行时,应向另一方提出,办理合同终止协议,并由责任方赔偿另一方经济损失。

  第九条合同解除

  1如一方严重违反约定导致工程无法继续,则另一方有权解除合同,并由责任方赔偿另一方经济损失。

  2工程完工后一年内合同自行解除。

  第十条争议或纠纷处理:

  1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程质量,及进度的前提下,双方可采用协商方法解决,或请有关部门进行调解。

  2当事人不愿通过协商,调解解决或者协商,调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁,当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。

  第十一条附则

  1本工程需要进行保险时,应另订协议。

  2本合同正本二份,双方各执一份,副本四份,甲方执二份,乙方执二份。

  3本合同履行完成后自动终止。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  xx年____月____日xx年____月____日

简单建筑施工合同10

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  依照《合同法》、《建筑法》及其相关的法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本附属工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程名称:

  二、技术标准:按照现行国家施工验收规范执行。

  三、工程内容:等内容。

  四、承包形式:包工包料双包工程。

  五、甲方职责:(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题;

  (2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系;

  (3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方承担)。

  六、乙方职责:

  (1)听从甲方管理人员的指挥,接受监理工程师的现场监督检查;

  (2)严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工

  (3)严格执行国家现行施工验收规范,保质保量完成任务;

  (4)确保安全生产、文明施工,负责施工中的一切财产、人身安全责任,并承担由此而产生的全部经济损失;

  (5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。

  七、结算方式:工程竣工验收后,甲乙双方现场实收工程量,依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》20__定额,结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。

  八、付款方式:分四年到位(不计资金利息)。其中20__年拨付工程款的42、5%;20__年12月30日前拨付28、5%;20__年12月30日前拨付21、5%;剩余的7、5%视甲方情况拨付,但最迟在20__年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清,则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息,由甲方按月支付给乙方。

  九、合同争议的解决:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商或调解不成的,可依法向人民法院起诉。

  十、合同生效:本合同一式四份,甲乙双方各执两份,双方自订立之日起生效。

  甲方:乙方:法定代表人:法定代表人:

  或其授权代理人:或其授权代理人:

  地址:地址:

  电话:电话:

简单建筑施工合同11

  建设单位: (以下简称甲方)

  施工单位: (以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把儋州市天湖花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:

  一、工程项目

  1、工程名称:儋州天湖花园经济适用房。

  2、工程地址:儋州市中兴大道。

  3、工程范围:按设计图纸要求所有内容达到竣工验收,交房使用标准。 除桩基础外的2栋楼的土建、水电安装工程;地上11+1层2栋,框剪结构,含电梯和公共部分装修,毛坯房和电梯标准(参照松涛花园5#、6#楼)含基础挖运土方,外运土方等全部内容;

  4、总建筑面积约13864㎡(以施工图纸为准)。

  5、给排水做到外墙1.5米,室内给水,到入户水表后安装一个阀门;

  6、承包方式:一次性固定单价合同,包括一切不可预见费用;

  7、承包单价:1750元/每平方米,工程款预计:2426万(含税金);

  8、强弱电工程;设计包括的强、弱电,配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由乙方负责。弱电部分只预埋不穿线。

  9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设计及规范要求标准施工;公共部分电梯间及楼梯间地面为防滑地砖、墙面为白色仿瓷涂料;入户门价格必须达到每樘1000元;品牌由甲方确定。

  二、施工准备

  1、甲方

  (1)负责做好水通、电通和道路通;

  (2)组织有关人员进行施工技术交底;

  (3)委派 为现场代表,对工程质量进行监督、检查,负责签证,核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关部门事宜。

  2、乙方

  (1)负责红线内的临时设施、水、电接入及运料道路;

  (2)现有板房使用,按原价折给乙方所有,从合同生效开始办理交接手续;

  (3)组织施工人员和材料、机械进场;

  (4)负责编制施工组织设计、施工方案及内业资料,确保达到交工验收标准;

  (5)委派 为现场代表,负责工程施工质量,施工安全,提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关部门事宜。

  三、工程期限

  本工程经甲乙双方协商一致,总工期 300 天(日历日)。(如台风、暴雨等非乙方原因及不可抗力原因,需经甲方代表签证后,工期相应顺延)开工日期,以甲方确认的开工时间为准,共计10个月时间,总工期 300 天。

  四、本工程竣工质量为一次性合格工程

  1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工;

  2、乙方在施工中必须遵守下列规定;

  (1)凡用于本工程的材料必须保质保量,并由甲方驻工地代表认可同意后方可用于工程施工;

  (2)隐蔽工程必须经甲方驻工地代表检查验收合格后,方可进行下道工序的施工;

  (3)乙方在施工中发生质量问题应及时报告甲方代表,经整改并报甲方同意,方可进入下一道工序施工;

  (4)工程竣工后:乙方应按规定进行保修、保修时间自通过验收之日起为一年。

  五、安全生产与文明施工

  1、施工现场安全管理按照谁施工谁负责的原则,由施工方全面负责,必须按《海南省建设工程施工安全管理条例》和海南省建设工程安全施工操作规程等有关规定进行施工,并且与公司签订安全管理责任协议。

  2、如因违反安全操作规程和相关的安全管理条例而造成安全事故,一切责任由乙方负责。

  3、乙方应按规定采取严格的安全措施、做到安全生产、文明施工,施工中发生的安全事故及其所造成的经济损失,全部由乙方负责。

  4、乙方在施工过程中,必须听从甲方工地负责人指挥,配合施工,碰到问题,随时商量解决。

  六、工程价款支付及结算

  本工程为固定单价包干合同:承包总价暂定为人民币(含税金)2426万元;承包人自行垫资完成11+1层2栋主体框架到第6层时(五层顶楼板),发包人按承包人总造价的的25%(2426×25%=606万),支付工程进度款给承包人,且在次月5日前支付;承包人完成11+1层2栋到封顶时

  发包方按承包人总造价的25%(2426×25%=606万),支付工程进度款给承包人,且在次月5日前支付;工程完工验收合格7日内支付总工程量的25%(2426×25%=606万)工程款给承包人

  且在次月5日前支付;工程结算审计完成后,发包人在10个工作日内支付至审计总造价的97%给承包人;剩余3%作为保修金,在工程竣工验收合格满一年后10天内付清(不计利息)。

  七、争议解决双方在履行过程中发生合同争议,首先协商解决,协商不成,提交人民法院诉讼解决。

  八、其它约定

  1、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后三日内乙方交纳保证金到甲方指定账户后生效。

  2、其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。本协议签订后三日内,乙方支付壹仟万保证金到甲方(松涛管理局)指定账户后合同生效。退保证金的时间,按支付工程款的时间每次退还25%。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

简单建筑施工合同12

  发包方(甲方):_________

  承包方(乙方):_________

  兹有乙方现承包甲方发包的工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。

  一、工程概况:

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、承包内容:

  4、承包范围:

  5、承包方式:

  6、质量要求:_________《建筑装饰装修工程质量验收规范》

  7、工期要求:20___年__月__日至20___年__月__日。

  二、甲方工作:

  1、甲方指派为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。

  2、负责向乙方提供临时水电。

  三、乙方工作:

  1、乙方为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督和管理。

  2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作,竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。

  3、未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。

  四、关于质量的约定:

  1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求,相关质量验收规范(GB50210-20xx、GB50303-20xx、GB50242-20xx、GB50327-20xx等)作为本工程的质量评定验收标准。

  2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

  4、本工程质保期为壹年,质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题,乙方须无偿履行保修责任。

  五、关于工期的约定:

  1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。

  2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期,工期不顺延。

  3、因业主等不可抗力的因素而影响工期,工期顺延。

  六、关于价款和结算的约定:

  1、双方商定本工程合同承包价格__________元(人民币)。

  2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。

  3、付款方式:

  (1)开工后8日内,甲方付款30%元作为乙方的前期进场费。

  (2)水电工程隐蔽验收后,甲方付款30%元

  (3)瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时,甲方付款15%元。

  (4)竣工验收合格后,甲方付款20%元。

  (5)余款5%元待壹年保修期满后结清。

  七、关于材料的约定:

  1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料,并按时到场。经乙方验收入库后,由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏,由乙方照价赔偿。

  2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电),材料损耗按定额计,超支的不合理材耗由乙方自行承担,并在承包价格中相应扣减。

  3、所有进场的业主供材,乙方不得擅自挪用。

  八、关于安全生产的约定:

  1、甲乙双方另行签订安全协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。

  2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度,以及对文明现场和安全生产的要求。

  3、乙方须严格遵守安全协议中的条款,严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。

  九、关于违约责任的约定:

  1、乙方须自行完成本施工任务,严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。

  2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方赔付违约金______元。

  3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险,在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失,由乙方承担经济赔偿责任。

  4、如乙方违约给甲方造成经济损失,由乙方负责经济赔偿,且甲方有权单方终止本合同。

  本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,履行完毕后即终止。其中未尽事宜,双方友好协商解决。

  甲方(签章):_________ 乙方(签字):_________

  20___年__月__日 20___年__月__日

简单建筑施工合同13

  合同编号:

  发包方:________________

  承包方:________________

  签约时间:________________,签约地点:________________

  为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。

  (一)工程名称:____________

  (二)建筑面积(工程形式)____________

  (三)施工地点:________________

  (四)工期:1、开工:____年__月__日;2、竣工:____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。

  (五)承包形式:

  (六)工程质量标准:

  (七)工程价款:共计人民币_________元。

  (八)付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。

  (九)质保期:____年。

  (十)双方的责任义务

  1、发包方的责任义务

  ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

  ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务

  ①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;

  ③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;

  ⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;

  (十一)其他

  1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。

  2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。

  3、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。

  发包方:___________________________承包方:___________________________

  委托代理人:___________________________委托代理人:___________________________

  日期:___________________________

简单建筑施工合同14

  合同编号:_______________

  出租方:____________________________

  承租方:____________________________

  签订地点:__________________________

  签订时间:__________年_____月_____日

  根据《民法典》及有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租方与承租方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。

  第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量。详见合同附件:

  第二条租赁期限

  自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。共订_____天。承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前_____日内,重新签订合同。

  第三条租金

  租金收取:______________________________

  第四条押金(保证金)

  经双方协商,出租方收取承租方押金_____元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿金后,押金余额退还承租方。

  第五条租赁物资的维修保养

  租赁期间,承租方对租用物资要妥善保管,并负担维修保养费用。租赁物资退还时,双方检查验收,如有损坏、缺少、保养不善等,要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》,由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。

  第六条出租方变更

  一、在租赁期间,出租方如将租凭物资所有权转移给第三方,应正式通知承租方,租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。

  二、在租赁期间,承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用,也不得变卖或作抵押品。

  第七条违约责任:

  一、出租方违约责任:

  1、未按时间提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金_____%的违约金。

  2、未按质量提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金_____%的违约金。

  3、未按数量提供租赁物资,致使承租方不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金_____%的违约金。

  4、其它违约行为。

  二、承租方违约责任:

  1、不按时交纳租金,应向出租方偿付违约期租金_____%违约金。

  2、逾期不还租赁物资,应向出租方偿付违约期租金_____%的违约金。

  3、如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租方有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租方还应向出租方偿付违约期租金_____%的违约金。

  4、其它违约行为。

  第八条争议的解决方式____________________________________________________

  第九条其它约定事项______________________________________________________

  第十条本合同一式_____份,合同双方各执_____份。本合同附件_____份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。

  出租方(章)__________承租方(章)________

  单位地址:____________单位地址:__________

  法定代表人:__________法定代表人:________

  (或委托代理人)     (或委托代理人)

  电话:________________电话:______________

  电挂:________________电挂:______________

  邮政编码:____________邮政编码:__________

  开户行:______________开户行:____________

  帐号:________________帐号:______________

简单建筑施工合同15

  甲方:

  乙方:

  为实施好xx县度大中型水库库区基金项目,解决、xx人饮问题,现将该项目发包给乙方实施。为保证工程能按期、保质、保量完成建设任务,经双方协商同意,特签订合同如下:

  一、工程名称:度大中型水库库区基金项目。

  二、建设内容和规模

  1、内容:、xx人饮工程。

  2、规模:按设计图纸和预算。

  三、工程造价

  工程总造价总投资约合计人民币叁拾肆万元(¥34、00万元),工程造价按实际验收工程量审计结算为准。

  四、承包方式:工程采取由乙方包工、包料、包质量。

  五、工程日期:开工时间为________年____月____日,竣工时间为________年____月____日,工期为天。

  六、甲乙双方责任

  甲方:按时提供施工设计图纸,施工期间,甲方不定期派监理员到实地进行技术指导和质量监督。

  乙方:按照《施工合同》及甲方提供的施工设计图纸进行施

  工,严格把好质量关,在施工期间要接受甲方质量检查和监督,

  凡工程质量不合格造成返工所发生的一切费用由乙方承担。

  七、搞好安全生产:乙方在施工中应注意安全,乙方人员在施工中出现的意外事故均与甲方无关,由乙方自行负责。

  八、工程付款方式:工程竣工后,经甲方组织相关部门进行验收合格后,付80%工程款。经审计部门出工程结算审计报告后,再付15%、提留5%作为工程质量保证金。如一年后工程无质量问题,保证金如数退还。

  九、本合同经双方法人亲自签盖章即生效,至工程竣工验收,并保证金退还清楚后自行终止。

  十、本合同一式四份,甲方两份,乙方一份,财政局一份。

  甲方:

  法人代表:

  项目负责人:

  乙方:

  法人代表:

  项目负责人:

  签订日期:________年____月____日

【简单建筑施工合同】相关文章:

简单建筑施工合同范本03-31

简单建筑施工合同范本01-05

简单建筑施工合同(精选3篇)02-05

简单建筑施工合同协议范文12-02

简单建筑施工合同范本08-08

简单建筑施工合同(通用11篇)09-07

建筑施工维修简单的合同范本12-24

建筑施工合同04-22

建筑施工总承包简单的合同范本12-26