家装地暖施工合同

时间:2022-10-24 16:25:52 施工合同 我要投稿

家装地暖施工合同

  现今很多公民的维权意识在不断增强,合同对我们的帮助越来越大,它也是减少和防止发生争议的重要措施。相信大家又在为写合同犯愁了吧,以下是小编整理的家装地暖施工合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

家装地暖施工合同

家装地暖施工合同1

  建设单位:__________________(简称甲方)

  施工单位:__________________(简称乙方)

  订立地点:工程名称:工程质量标准:

  符合国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-20____________)《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-20____________)《低温热水辐射供暖应用技术规程》(DBJ/t01-49-20____________)《民用建筑设计标准》(DBJ01-602-97)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-20____________)《新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程》(DBJ101-605-20____________)《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统》(CJ/T175-20____________)或《冷热水用聚丁(PB)管道系统(GB/T197473.2-20____________)》等其它相关的国家规范及标准。

  一、施工范围:乙方施工范围为:含分水器在内的地暖结构部分,分水器之后的连接管道以及混凝土填充不包括在本合同内。

  二、施工方案:一层和顶层采用20㎜厚的苯板和铝箔反射膜,卡钉固定加热管,中间几层采用3㎜地暖复合膜,采用钢丝网和绑丝固定加热管。乙方负责编制施工方案,经甲方批准后按照施工方案和施工图纸的要求进行施工。

  三、施工材料要求及材料供应:

  (1)管道井内立管采用镀锌钢管,要求管材压力等级为1.0MPa;辐射于垫层中的暗装地热盘管采用PE-RT管,暗设于垫层中的入户采暖管管道采用PP-R热水管。

  (2)加热管固定点的间距,直埋管段不大于700mm,弯曲管段不大于350mm.在90℃拐弯处,设3个固定卡子。距墙均为100mm(特别注明除外),塑料管安装好以后以0.6MPa压力试压,1h内压力下降不大于0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力下降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏为合格;钢管试压应在0.6MPa的压力下10min内压力下降不大于0.2MPa,降至工作压力后检查,不渗不漏为合格。

  (3)试压合格后再立即回填C15细石砼找平层,砼厚度为50mm,采用人工夯实不可用振捣器,夯实后地坪表面细拉毛。此时管道保持不低于0.4MPa的压力,回填混凝土时不允许踩压已铺好的环路,填充的混凝土中加入5%的防龟裂添加剂,填充层的保护周期不应低于48h.

  (4)各房间的门口、房间四种墙角等位置设置伸缩缝,缝中填充宽20mm,高60mm的聚苯板。伸缩缝要连贯,不可间断。管道穿墙应设置套管,当工作管管径DN≤50时,套管比工作管大2号;当工作管管径DN>50时,套管比工作管大1号,环缝用不燃材料填实堵严。穿墙套管的端头与墙面平齐,穿楼板的套管顶面高出地面20mm,底面与天棚抹灰面平齐。

  (5)分、集水器设在厨房明装,采用成品铜质产品,且管口能与塑料管材严密连接;所有调节阀均应能灵活调节和频繁调节条件下无外漏。

  (6)系统试压:立、干管与分、集水器连接后,应进行系统试压。试验压力0.6MPa,十分钟内压力下降不大于0.02MPa,降至工作压力后不渗、不漏为合格。

  四、施工现场管理

  1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求,做到文明施工,安全施工,在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。

  2、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题,为乙方创造良好的施工条件,同时乙方应该密切配合总包单位,施工现场产生的施工用水用电由乙方自己协调,所产生的费用由乙方自己承担。

  五、工程造价和结算方式

  1、合同造价

  该工程地暖实际铺设面积约为__________________平方米,结算价格为42元/平方米。工程总价约为:__________________元。施工楼座号及面积数见附表

  2、结算方式、

  乙方施工材料和人员到工地后拨总造价的20%,后续工程按工程实际进度拨款,安装调试完毕后拨付至总价的60%,工程竣工验收并配合总包单位及时提交备案资料后付至合同总价的90%,留10%作为质量保证金,第二个采暖期结束后付清余款。

  六、施工工期:

  现场条件具备时,单个楼工期不超过10天,总工期为:20____________年月10日至8月15日,施工单位保在此工期内按时交工验收,并且以不耽误后续土建方施工为原则,如果因为地暖方的施工工期耽误后期土建工程施工每拖延一天工期罚工程总价的1‰,并承担由此造成的一切损失。

  七、质量保证:

  乙方对采暖工程的保修期为2个采暖期,质保期内施工单位免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。在保修期限内发现出现地暖等质量问题施工单位应在接到通知后8小时内到达施工现场进行维修并会同需方工作人员确认问题的原因,在保修期限内如乙方未按照甲方要求维修甲方有权安排其它人员进行维修,所需费用自工程保修金中扣除,扣完为止并由乙方承担由此造成的所有经济损失。

  八、合同签定后双方要严格执行合同条款,不得违约,如果有一方违约,违约方必须向对方赔偿经济损失或者向平度市人民法院起诉。

  九、本合同一式肆份,乙方一份,甲方三份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

家装地暖施工合同2

  发包人:__________________(以下称甲方)承包人:__________________(以下简称乙方)

  经甲乙双方友好协商,甲方将开发项目#楼的地暖工程承包给乙方施工。为明确双方权利和义务,依据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规,特制订以下协议,双方共同遵照执行。

  一、工程名称:地暖工程

  二、工程地点:__________________

  三、工程范围及内容:室内低温地板采暖系统(包括保温层、加热盘管、分集水器及所需辅材)

  四、工程工期及造价

  工程单价:__________________元/m2(按图纸实铺面积结算)

  工程工期:自__________________年__________________月__________________日开始至__________________年__________________月__________________日止,工期__________________日历天数。因甲方及不可抗力造成工期延误工期相应顺延。因乙方原因造成工期延误,每延误一天罚款500元并承担甲方由此造成的.一切损失。

  五、付款方式

  材料全部进场,经甲方验收合格后付总造价的30%,工程安装完毕打压试验经甲方和监理验收合格垫层浇筑完毕后付至总造价的90%,工程竣工验收合格交付使用后付至总造价的97%,第二个采暖期后无质量问题7日内余额全部结清。

  六、工程质量标准

  乙方所施工的地暖工程正常使用条件:供水温度55-60C的情况下供水工作压力0.4Mpa。无人为损伤或不可抗力的情况下,室内温度不得低于18C,地暖管材使用寿命50年。保修期按建筑工程质量管理条例执行。保修期内出现质量问题,乙方必须在24小时内到场给予维修,所有费用由乙方承担。乙方应跟踪服务,提供地板采暖免费调试。若由于甲方(或业主)人为因素造成的“地暖”各部位损坏,乙方应负责修理,材料费用由责任方承担。

  乙方应提供管材供应厂家的相关证明及产品质量承诺书和保险公司承保书复印件,加盖乙方公章。

  乙方提供的管材及保温材料必须有国家检测报告和进场复检报告等相关材料。

  七、双方责任和义务

  甲方责任

  ①施工现场具备乙方的施工条件,同时向乙方提供与工程有关的图纸和材料的存放场地,便于乙方备料;

  ②甲方提前七天通知乙方进场,并在施工中协调各方面的关系,确保工程正常进行;

  ③负责对乙方提供的地暖材料确认;

  ④按合同条款支付工程款;

  ⑤负责地暖工程完工后的验收组织工作。

  乙方责任

  ①接到甲方通知后,7日内组织人员、材料等进入现场;

  ②保证工程质量,按时交工;

  ③负责地暖全部物料采购、运输及施工现场的保管;

  ④安装地暖做到文明施工,遵守甲方施工现场各项安全、施工制度,服从甲方现场指挥,接受监理抽查;

  ⑤负责自身所有人员的安全,施工中自有人员的一切伤亡事故由乙方负责。

  ⑥乙方必须保证施工内容和所用材料符合国家有关技术规范要求,否则出现一切质量问题由乙方全部承担;

  ⑦在地暖工程安装完后,按照规范要求进行打压。经甲方、监理验收合格后甲方再进行混凝土垫层浇捣;

  ⑧在垫层浇捣完成后,再进行打压试验,经甲方和监理验收合格后,由乙方负责向主楼承包商交换看管,并负责施工资料等验收手续。

  八、其他未尽事宜双方协商解决,协商不成可向邢台市仲裁委员会提请仲裁。

  九、本合同一式两份,双方各执一份,双方签字盖章后生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

【家装地暖施工合同】相关文章:

家装地暖施工合同范本12-26

家装施工合同06-13

家装施工合同08-01

家装的施工合同模板06-28

涂料家装施工合同09-06

家装水电施工合同09-08

家装施工合同标准09-13

地暖施工合同06-13

地暖施工合同09-09

关于家装地暖合同范本(通用5篇)10-21