屋面防水施工合同

时间:2022-06-23 20:44:32 施工合同 我要投稿

屋面防水施工合同通用15篇

  随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同对我们的帮助越来越大,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么相关的合同到底怎么写呢?以下是小编帮大家整理的屋面防水施工合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。

屋面防水施工合同通用15篇

屋面防水施工合同1

  甲方:武威六中家属院业主委员会

  负责人: ,业主委员会主任。

  乙方全称:宏达防水公司

  承办人: ,系山东省郓城县彭楼镇前刘亥行政村233号人,

  身份证号: 电话:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的

  相关规定,甲乙双方经友好协商,本着平等、互利、守信的原则,就

  甲方屋顶的防水、防潮、防漏工程事宜达成并签订本合同以资遵照执

  行。

  一、工程名称及地址:武威六中家属院二号楼、三号楼(部分)屋顶防水、防潮、防漏工程。

  二,承包方式:乙方在必须使用甲方指定的材料对屋顶进行防水处理前提下,包工包料。

  三、工程计量:屋顶面积约1100平方米,若有出入,以竣工验收实际测量的面积为准。

  四、工程价款:

  屋顶防水工程,每平方米单价为 39元;

  五、工程工期:

  在甲方通知进场之日起开始计算,工期为 天,如遇风、雨、

  雪天气或其它不可抗力,乙方未经甲方同意不得施工,工期顺延。

  六、工程要求:

  1,防水材料、产品名称:

  2,乙方必须安全、文明施工,工完料净、场地清。

  3,乙方应保证严格遵守建筑法规,严格按照国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范合理施工,采用符合国家标准的材料,确保工程质量,乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年,五年内出现渗漏水问题,乙方负责修复,因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责无偿、及时修复。如在保修期内,甲方通知乙方后,乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知乙方,乙方有权另行聘请他人维修,所有费用由乙方承担。

  4,工程施工中,乙方应遵守甲方物业管理规定,避免对物业正常使用的影响,工程施工中安全问题由乙方自行解决,甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。

  5,乙方施工需拆除、移动屋顶太阳能热水器时,因积极与业主联系配合,在业主监督配合下拆除、移动,不能损坏业主财产,甲方给予必要的协助,否则,由此导致的一切责任,概由乙方承担。

  6,乙方施工时,必须将屋顶沙石垃圾清理干净,不得损坏原有防水基础。

  七,结算方式:

  1,乙方料进现场预付工程款 %工程款,为 元。

  2,乙方施工完毕,验收合格后付 %工程款,为 元。

  3,房屋竣工验收交付使用后 日内付 %,为 元。

  4,剩余5%工程款,作为工程保证金,待工程交付使用一年无质量

  问题情况下,支付给乙方。

  八、本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。

  甲方全称: 乙方全称:(签章)负责人: 经办人: 经办人

  20xx年 月 日 20xx年 月 日

屋面防水施工合同2

  一、工程概况

  施工范围:屋面防水施工

  施工主要内容:

  1、铲除局部起泡和脱落的老化防水层;

  2、安装排气孔;

  3、做改性沥青防水卷材;

  4、女儿墙做聚氨脂防水涂料。

  二、编制说明:

  编制依据:按甲方意图。

  《建筑乙方质量管理条例》XX版

  《按国家gt19250—XX标准》

  《建设工程项目管理规范》g/t50326—XX

  《建筑工程施工质量检验评定统一标准》cg301—88各规安全规范、规定。

  三、施工部署:

  (一)施工准备

  (1)项目负责人,五大员等组成骨干施工量,该专项屋面防水人员进场具有丰富的各项防水施工技能与实践经验,对具体技术及作范围相当熟悉,具有较强的现代管理意识和法律观念,能以甲方项目经理为核心,精心施工,达到优质、快速、安全的目的。

  (2)制定严密的管理体制:施工力量准备,按照项目管理层组劳务作出层分离的原则,我公司对该工程指派有丰富施工管理经验的管理人员,从公司抽调作技能过硬的技术工人,组成能打硬仗的施工作业班组,签定劳动合同明确双方责、权、利;提倡一专多能,一岗多职,确保工程施工顺利进行。

  (3)材料准备:工程开工前,我公司准备符合质量环境、职业健康安全要求的正规厂家合格产品。

  (4)劳动力进场准备:

  1)施工动员及交底,我们充分利用开工前的前期准备时间,对本项防水工程施工人员、管理人员及施工作人员进行施工前动员及技术交底工作,经过动员及交底使施工人员了解施工的基本情况,清楚施工特点,以及注意事项,做好心中有数,提高思想认识,振作工作精神,保证按质按量完成任务。

  2)劳动的落实,保证措施

  ①根据施工方案、实施要求,提前落实安排和组织劳动力进场,并建立相应的组织领导体系和管理保证制度。

  ②在做好上述需求计划落实之后,应另行做好施工劳动力安排预备计划,以备在必要时能随时召集调用,作为确保合同工期一项必要措施。

  ③对施工人员的生活和后勤条件做充分考虑安排,包括住地、通讯、饮食、起居、卫生季节变化适应等方面,保证他们全力投入工作之中,确保施工进度和管理的需要。

  (二)施工顺序及处理:

  铲除局部起泡,脱落的防水层 修补屋面炸裂处以及人为破坏处 安装排气孔 清扫屋面 刷基层处理剂一遍做改性沥青防水卷材女儿墙做聚氨脂防水涂料。

  (三)屋面防水工程质量的检查及验收:

  防水层施工完毕,要进行检查,不得有鼓包、皱折、胶落和大的起壳现象,做到面层美观实用才能起到良好的防水效果,保证工程应有的防水寿命。

  四、成品保护:

  (1)施工人员要认真的保护好已完成的防水层,严防施工机具和建筑材料损坏防水层。

  (2)不允许有尘土、杂物堵塞大小管口,排水部位,以保证排水畅通无阻。

  五、质量保证措施:

  (1)对屋面防水层需要多次检查有无破坏和刺漏,特别注意的是:一旦被破坏,必须根据破损程序进行更换或修补,决不留下隐患。

  (2)要强化作人员成品保护意识和技能,在施工当中,每时每刻都应注意成品保护。

  (3)施工现场要备足消防设施,消防道路畅通。

  六、工期:屋面防水为15天,从甲方项目通知具备有条件施工即日起计算。

  七、工程质量:

  确保合格,争创优良。

屋面防水施工合同3

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就漏水修补承包给乙方修补一事,达成如下协议:

  一、费用及付款方式:

  甲方委托乙方修补,乙方以包干价的形式承包,包干费用元,大写,待乙方修补完工后,由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式:。

  二、施工责任:

  乙方自行负责工程所需材料费(注:主材为防水材料)和人工费和运输费及转运费,并全权负责施工现场工作人员的施工安全,保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序,并承担违规施工所产生的一切民事法律责任。

  三、工期及保质期:

  自本合同签订之日起____日内,乙方需安排施工人员进场施工,工程施工期限为日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补,并承担因质量问题而产生的各种费用,质保期为年。

  四、人员管理:

  乙方人员必须遵守甲方小区内的规章制度,服从甲方管理人员的安排,无条件配合甲方对小区进行管理,乙方人员不得损坏小区内公共设施设备,若有损害则须按市场价照价赔偿给甲方;

  五、施工垃圾:

  施工过程中所产生的施工垃圾,均由乙方负责清理,并堆放在甲方指定的堆放点,乙方在施工完工后负责清理运走。

  六、违约责任:

  甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约,违约方将向守约方支付元的违约金,并赔偿因违约造成的一切经济损失。

  七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,甲乙双方签字盖章后生效,均具有同等法律效力。

  甲方(盖章):

  乙方(盖章):

  甲方代表:

  甲方代表:

  联系电话:

  联系电话:

  住址:

  签字日期:________年____月____日

屋面防水施工合同4

  甲方:合同号:

  乙方:

  甲方将成都酒翁酒业有限公司白酒生产基地一期工程的屋面防水(天沟、卫生间等)分项工程承包给乙方。依照《中华人民共和国合同法》及其相关的法律、行政法规,并遵循自愿公正、诚实信用的原则,经甲、乙双方共同协商,达成如下协议。

  一、工程名称:成都酒翁酒业有限公司白酒生产基地建设项目防水工程

  二、工程地点:邛崃市卧龙镇酒源大道30、32号

  三、承包施工范围:屋面防水分项工程(包工完成整体工程),按双方预先测量确认屋面施工面积进行施工。

  四、工程内容、施工单价及金额、工程款的支付:

  1、工程内容:清扫基层;刷冷底子油;细部处理;烧熔化满粘贴卷材;蓄水试验无渗漏等内容。

  2、工程价格及金额:

  (1)施工费、辅料费(不含冷底子油)及管理费按?元/㎡计算(按实际施工面积计算);

  (2)一期工程施工面积约4万㎡,折算金额约?万元。

  3、工程量以实施工面积计算.

  4、工程款的支付:按工程进度每月结算一次,甲方每月按实际施工量的80 %支付工程进度款;工程结束经甲方验收合格后,甲方支付到总工程款的95 % ;剩余5 %的工程款作为质量保证金,质保期限达到后无任何质量问题即支付质保金。

  5、如需乙方开据建安发票,税率按%计算。

  五、施工期限:按一般防水施工进度进行正常施工,进度由甲乙双方根据现场实

  六、防水卷材质量和施工质量要求:

  1、防水卷材质量要求:由甲方提供卷材及冷底子油,并有出厂合格证、出厂检验报告,符合国家现行标准抽检合格。

  2、施工质量要求:屋面防水要求达到GB50207-20__规范要求,地下防水达到GB50208-20规范要求,必须严格按屋面卷材防水施工操作程序要求施工。泛水部分(包括排水、排气、女儿墙根部等)处理的卷材必须上翻足够尺寸(见施工图纸要求)。卷材铺设搭接宽度要足够、严密、满足国家防水施工规范要求;火烤熔化恰当,不得有漏烤和烧焦现象出现。防水层必须满粘、并粘接牢固,接缝密实,四周及管道、下水口等周围应密封严实,在24小时蓄水条件下无渗漏现象出现。乙方在施工过程中严格按照国家规范的搭接率不低于10%,搭接和损耗率不得超过15%,超出部分材料消耗由乙方承担。

  3、质保期限:按照国家规定的保修年限(五年)承担保修责任。在保修期内因乙方施工质量出现问题由乙方免费保修,若非施工质量因素(如甲方在防水层上安装、打洞、接管等)出现渗漏,乙方不承担保修责任,但可协助甲方处理,费用由甲方承担。在保修期间,发生任何质量问题,乙方必须在接到甲方电话通知24小时内进行维修,否则甲方有权自行修复,所产生的费用(费用金额无需乙方同意,以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除,不足部分可向乙方追索。

  七、安全文明施工:

  1、甲、乙双方认真的遵守国家有关安全生产、文明施工法律、法规及建设部、成都市政府、市建委颁发的有关规定。

  2、对乙方使用的各类机械、脚手架及防护措施,双方由指定的负责人做好交接工作,并做好记录工作。

  3、施工安全由乙方负责,甲方代乙方购买建安意外伤害险。

  4、派驻现场代表:甲方:,乙方:

  八、施工注意事项:

  1、乙方施工人员在本工程施工过程中,要严格遵守安全生产施工操作程序;严禁高空抛物,严禁违章作业;严禁在高空女儿墙压顶部位上打跳、翻坐、骑坐、走动;若因违反安全生产操作程序、违章作业和违反施工现场相关规定等原因所造成的人身伤害(包括伤、残、亡事故)及财产损失,均由乙方自行处理并承担全部经济和法律责任。

  2、乙方须服从甲方的现场统一管理,用水用电及材料堆放等服从甲方的安排。乙方应文明施工,规范管理,服从甲方的工作区域管理,不擅自进入甲方车间、办公、住宿等非施工区域;爱护公物,不毁损盗窃甲方财物。施工期间发生违纪行为,由乙方承担相应责任。

  3、乙方在施工过程中,对环境或第三人造成损害时,应当承担损害赔偿责任,与甲方无关。

  4、竣工验收前乙方退场时,必须清理现场,否则,甲方有权委托其它单位清理,由此产生的费用由乙方承担。

  九、甲方责任:

  1、负责提供图纸或设计变更材料一份;

  2、负责提供符合规范要求的防水施工基面,如局部基面需要处理,提供基面处理材料(水泥、砂等);

  3、负责提供场地或库房、施工照明、电、水等配套设施,甲方不得收取乙方任何费用;

  4、负责施工安排、进度控制、质量检查、组织竣工验收;

  5、配合乙方对排水施工完成的工作面进行保护;

  6、乙方工人进驻甲方施工现场后,甲方参与乙方对其职工进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的传达,并进行监督、检查;

  7、在施工过程中因为甲方施工原因或人为破坏等因素所造成的防水质量隐患需修复的,甲方应支付乙方所修复的全部人工、材料费用。

  十、乙方责任:

  1、遵守甲方现场的各项规章制度,做到安全施工,文明施工;

  2、严格按设计图纸规范要求和《施工方案》以及合同规定组织人员进行施工和交工;

  3、《施工方案》由乙方提供给甲方有关单位审批;

  4、提供甲方所需材料的相关资料;

  5、做好对防水施工完成的.工作面的保护;

  6、做好蓄水试验及验收工作。

  7、负责保管甲方提供的防水材料,如有丢失由乙方负责赔偿。

  十一、违约责任:

  1、任何一方因违反合同给另一方造成的损失,应给予赔偿;

  2、甲方未按合同的要求支付工程进度款,须向乙方赔偿合同总金额?%的违约金,乙方有权停工,因而造成的经济损失及延误工期均由甲方负责;

  3、乙方不按“施工方案”和甲方要求的施工进度,造成工期延误的一切损失由乙方承担并向甲方赔偿合同总金额?%的违约金。

  十二、合同争议:

  1、出现本协议规定的不可抗力事件而给工程本身造成损失,乙方应承担自身责任范围内的一切经济损失。

  2、本合同在履行过程中若发生争议,由双方当事人友好协商解决,协商不成时,可向工程所在地人民法院提起诉讼。

  十三、本合同一式陆份,甲、乙双方各执叁份,具有同等法律效力。本合同经甲、乙双方具体经办人代表签字盖章之日起生效。本合同账款结清及合同所约定的条款完成(保修期满)后,本合同终止作废。

  甲方(章):代理人(签字):联系电话:

  乙方(章):代理人(签字):

  _年_月__日:

屋面防水施工合同5

  甲方:

  乙方: 身份证号码: 电话:

  甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修,经双方协商,由乙方负责承包施工,并签订协议如下:

  一、 工程承包形式

  由乙方负责包工包料

  二、 工程价格:

  屋面维修工程在包工包料的情况下,以每平方米43元的价格完成后以实际维修面积进行结算。

  三、 施工材料及工程质量要求

  屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需严格按照施工规范进行施工,所有的交接缝全部按长边8cm,短边10cm进行压缝。

  四、 施工中的安全责任

  乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育,严格采取各种安全措施,如乙方措施不力,发生人身、财产安全事故,其一切责任和后果均由乙方负责。

  五、 付款方式

  工程完工后,甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后,经双方确认无任何渗漏再行支付45%,剩余5%等一年后全部付清。

  六、 工程保修期限

  屋面防水保修期限为5年,(从该屋面竣工之日计算)五年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象,乙方无条件按合同书要求的时间负责维修,其工时费、材料费等全部由乙方负责,如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不承担任何费用。

  七、 本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴 纳。

  八、 开工日期

  自20xx年三月十二日起至本月二十日止。

  九、 本协议一式叁份,甲乙双方各持一份,报有关部门一 份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

屋面防水施工合同6

  甲方:

  乙方:

  甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修,经双方协商,由乙方负责承包施工,并签订协议如下:

  一、 工程承包形式

  由乙方负责包工包料

  二、 工程价格:

  屋面维修工程在包工包料的情况下,以每平方米43元的价格完成后以实际维修面积进行结算。

  三、 施工材料及工程质量要求

  屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需严格按照施工规范进行施工,所有的交接缝全部按长边8c,短边10c进行压缝。

  四、 施工中的安全责任

  乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育,严格采取各种安全措施,如乙方措施不力,发生人身、财产安全事故,其一切责任和后果均由乙方负责。

  五、 付款方式

  工程完工后,甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后,经双方确认无任何渗漏再行支付45%,剩余5%等________年后全部付清。

  六、 工程保修期限

  屋面防水保修期限为________年,(从该屋面竣工之日计算)________年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象,乙方无条件按合同书要求的时间负责维修,其工时费、材料费等全部由乙方负责,如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不承担任何费用。

  七、 本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴 纳。

  八、 开工日期

  自________年____月____日起至本月____日止。

  九、 本协议一式叁份,甲乙双方各持一份,报有关部门一 份。

  甲 方:xx有限公司

  代表人:

  乙 方:

  ________年____月____日

屋面防水施工合同7

  甲方:

  乙方:

  就甲方的三栋生活住宅楼房顶防水及其它维修事宜达成如下维修协议:

  1、 乙方按甲方预先敲定的维修方案进行,所需材料按甲方已选定的材料由乙方负责采购,材料采购到位后由甲方的质量监督人员负责验收,不得中途降低材料质量标准,严格按照甲方的质量要求施工。(后附各栋楼的维修方案)

  2、 维修费用按双方根据工程量试先商定的预算价格,付款方式按房产局规定的程序由乙方直接与房产局进行结算,甲方配合完善各种必要的手续。

  3、 在施工前乙方先向甲方预交( )万元质保金,质保期满后,无质量问题,甲方全部退还质保金。

  4、 在施工过程中,应该把安全责任放在第一位,乙方负责所有的施工安全责任。由施工所造成的所有安全事故,甲方不承担任何责任。

  5、 在施工过程中,乙方负责阁楼住户在楼顶放置太阳能等设施移位的协调及安全事宜。

  6、 维修质量的监督:在维修期间,甲方定期必须派人在现场予以质量监督,维修完工后,由各楼的维修质量监督人员验收签字。

  7、 房屋维修期间所产生的垃圾由乙方及时清理干净。不的影响甲方住户的正常生活。

  8、 维修之后的房屋质量的验收和审核:由双方按房产局规定的标准为验收标准。

  9、 质保期间:自维修结束之日验收完毕起算,保持期限为一周年。在质保期内,维修没有达到预期的修复效果,再次出现漏水等质量问题,则乙方必须承担再次维修的责任,再次发生的维修费用由乙方全部负责。

  10、 本协议一式两份,双方各持一份。

  11、 其他未尽事宜,双方友好协商解决。

  甲方:

  经办人(签名):

  乙方:

  经办人(签名):

  20xx年 月 日

屋面防水施工合同8

  甲方:

  乙方:

  为了防止公司综合楼漏水依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商,就甲方决定委托乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议,内容如下。

  第一条:工程概况

  1。工程地址:湖北随县开发区

  2。工程项目:公司综合楼楼面·厕所地面防水。

  3。施工内容:甲方要求乙方,防止楼顶。厕所地面漏水,漏雨的目的。

  4。承包方式:包工不包料、包工期、包质量、包安全。

  第二条:工程价格:

  1。屋面SBS每平米8元(含燃气)

  2。厕所丙纶布每平米 元

  第三条:质量要求

  1。施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应协商解决。

  2。。工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外,还应当达到甲方要求的质量标准:施工后,楼顶整体平面平整,无鼓包,接口牢固,密封好,排水口流水通畅,室内外各处无任何漏水痕迹。

  第四条:工程工期

  1。 工程时间:自20xx年10月26日开工,至20xx年10月30日竣工。

  2。 如果因乙方原因而延迟完工,每日罚款500元。

  第五条:付款方式

  1。工程完工后付工程款70%,甲方保留5%工程款作为工程维修押金,

  2。工程保修期三年,在工程交工后三年内,工程质量出现任何问题,均由乙方无偿修理,保修期满后由甲方将工程款的5%(工程维修押金)拨付乙方。

  第六条:施工安全:

  乙方必须保持施工现场整洁,并遵守甲方公司安全管理的有关规定,对 施工人员人为造成的不安全后果负全责。2。施工结束后,由公司派人对施工布局、施工质量进行验收,凡是没有达 到要求的不符合标准的地方,重新施工,返工全部费用由乙方自行承担。

  第五条:合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。。本合同一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力 。

  甲方:

  乙方:

  年月日:

屋面防水施工合同9

  发包人(全称):(以下简称甲方)

  承包人(全称):(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同、

  一、工程概况

  工程名称:工程地点:

  工程内容:旧泵房、水池降标高,旧配电室门房拆除,新做泵房配电室,主楼地下室新做泵房、室外做地沟,后院做门房,及其他零星维修改造工程(包括以上所有工程的土建、电气、安装工程)

  二、工程承包范围

  承包范围:屋面防水工程

  三、合同工期:

  开工日期:竣工日期:

  四、质量标准

  工程质量标准:合格

  五、结算方式

  根据图纸和工程量签证单计算工程量,依据20xx年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(20xx)89号文件、

  六、付款方式

  竣工后付到95%,质保期(质保期为五年)满后全部付清、

  七、工程保修

  承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工,竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:

  1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

  2、防水工程为年;

  3、装修工程为年;

  4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;

  5、供热与供冷系统为

  6、给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担、双方约定的其他工程质量保修事项:本工程质保金为工程总价的5%,工程保质期满五年后,甲方将质保金返还乙方,在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担、

  七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项、

  八、合同生效

  合同订立时间:20xx年6月日合同订立地点:本合同双方约定签字盖章后生效

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

屋面防水施工合同10

  (简称甲方)

  (简称乙方)

  本着友好磋商、互相配合、互恵、互利的原则、甲方同意将办事处屋面防水维修工程承包给乙方施工、为了明确双方的职责、确保无密码防水维修工程按质期完成、根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,认真商议应共同遵守,严格履行以下条款:

  一、工程概况:

  1、工程地点:文三西路2号古荡街道办事处

  2、工程名称:屋面防水维修工程

  3、工程内容:进行平台平改坡和铺设SBS防水卷材

  4、承包方式:包工、包料

  5、承包价格:28200元

  二、乙方职责:

  1、本工程开工之日起,听从甲方安排、服从甲方指挥,不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业,要带安全帽,屋面防水维修工程要在甲方规定的时间完成

  2、在屋面防水维修过程中,乙方要严格遵守文明安全规章制度,如有违反安全规章制度所造成的安全事故,由乙方自己承担

  3、质量保证,乙方所施工的屋面防水维修工程,在一年之内发现渗漏,乙方无条件免费保修(如自然灾害、人为破坏不在保修之列)

  三、甲方职责:

  1、甲方免费为乙方提供三通:路通、水通、电通

  2、协助乙方搞好安全设施,配合乙方进行施工,确保补漏工程顺利进行

  四、付款方法:

  屋面防水维修工程开工后,甲方应支付工人生活费40%、待屋面防水维修工程完工后,通过关水48小时测试不漏水,甲方应在五天之内一次性付清工程款(不包括任何税金)

  五、法律责任:

  1、合同签订之日起,任何一方不得擅自终止合同,违者按总造价的10%赔偿给对方作为违约金

  2、合同依法成立,具有法律约束力,合同发生纠纷时,甲乙双方应本着实事求是的精神,及时协商解决,如协商不成,任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁,及向人民法院提起诉讼

  3、本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决,以上条款望双方共同遵守,此合同一式两份,甲乙双方各执一份,由甲乙双方签字盖章生效、

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

屋面防水施工合同11

  甲方:

  乙方:

  为了防止公司综合楼漏水依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商,就甲方决定委托乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议,内容如下。

  第一条:工程概况

  1.工程地址:湖北____县____区

  2.工程项目:公司综合楼楼面厕所地面防水。

  3.施工内容:甲方要求乙方,防止楼顶.厕所地面漏水,漏雨的目的。

  4.承包方式:包工不包料、包工期、包质量、包安全。

  第二条:工程价格:

  1.屋面B每平米8元(含燃气)

  2.厕所丙纶布每平米 元

  第三条:质量要求

  1.施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应协商解决。

  2..工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外,还应当达到甲方要求的质量标准:施工后,楼顶整体平面平整,无鼓包,接口牢固,密封好,排水口流水通畅,室内外各处无任何漏水痕迹。

  第四条:工程工期

  1. 工程时间:自________年____月____日开工,至________年____月____日竣工。

  2. 如果因乙方原因而延迟完工,每日罚款500元。

  条:付款方式

  1.工程完工后付工程款70%, 甲方保留5%工程款作为工程维修押金,

  2.工程保修期________年,在工程交工后________年内,工程质量出现任何问题,均由乙方无偿修理,保修期满后由甲方将工程款的5%(工程维修押金)拨付乙方。

  第六条:施工安全:

  乙方必须保持施工现场整洁,并遵守甲方公司安全管理的有关规定,对 施工人员人为造成的不安全后果负全责。

  2.施工结束后,由公司派人对施工布局、施工质量进行验收,凡是没有达 到要求的不符合标准的地方,重新施工,返工全部费用由乙方自行承担。

  第七条:合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。.本合同一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力 .

  甲方:

  乙方:

  ________年____月____日

屋面防水施工合同12

  发包人(全称):__________________(以下简称甲方)

  承包人(全称):__________________(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:__________________工程地点:__________________

  工程内容:旧泵房、水池降标高,旧配电室门房拆除,新做泵房配电室,主楼地下室新做泵房、室外做地沟,后院做门房,及其他零星维修改造工程(包括以上所有工程的土建、电气、安装工程)

  二、工程承包范围

  承包范围:屋面防水工程

  三、合同工期:

  开工日期:__________________竣工日期:__________________

  四、质量标准

  工程质量标准:合格

  五、结算方式

  根据图纸和工程量签证单计算工程量,依据__________________年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(__________________)89号文件。

  六、付款方式

  竣工后付到95%,质保期(质保期为五年)满后全部付清。

  七、工程保修

  承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工,竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:

  1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

  2.防水工程为年;

  3.装修工程为年;

  4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;

  5.供热与供冷系统为

  6.给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。双方约定的其他工程质量保修事项:本工程质保金为工程总价的5%,工程保质期满五年后,甲方将质保金返还乙方,在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担。

  七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  八、合同生效

  合同订立时间:__________________年6月日合同订立地点:本合同双方约定签字盖章后生效

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

屋面防水施工合同13

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 工程中的屋面防水施工工程事宜协商一致,订立本合同。

  第一条、工程概况及承包内容

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程承包内容:屋面防水施工工程

  屋面防水采用改性沥清SBS防水材料(3mm厚),面积 ㎡。

  第二条、施工工期

  乙方在接到甲方通知后2日内开工, 个工作日内完成乙方所承包的屋面防水施工工程。

  第三条、承包方式

  乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等承包方式。为满足施工所需的所有施工机械工具均由乙方自带、自备费用乙方自理。

  第四条、工程造价

  屋面SBS防水每平米 元;(含税金)

  总价款 整(工程量按实结算)。

  第五条、材料规格及质量标准

  5.1 材料规格:(本工程屋面防水等级为Ⅱ级)屋面防水采用SBS防水卷材,厚3mm。

  5.2 材料质量标准:所用防水材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求,材料进场后,应抽样复验,并提出复验报告,进场材料如何,是否合格,标准低于样品材料一律不准进场。

  5.3 施工质量标准:防水施工必须具有二级以上防水施工的资质,作业人员应当持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。

  ①基层必须干燥,含水率要求在8%以内。

  ②基层表面要干净,要求用吹风机清除灰尘、杂物,然后刷冷底子油一道,要求涂刷均匀干燥8小时以上方可铺沾卷材。

  ③复杂部位处理,阴阳角部位应做成八字形,女儿墙,管根、烟筒、排气孔、落水口及伸缩缝等转角部位均应做附加层,一般宽为30cm,搭接为8—10cm。

  ④上下层卷材不得相互垂直铺贴,上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。

  ⑤天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐,塞入预留凹槽内,用金属压条钉压固定,最大钉距不应大于900mm,并用密封材料嵌填封严。

  ⑥卷材遇墙、壁、管、设备基础等需要上翻时,上翻高度不小于土建完成面以上25cm。

  ⑦防水施工完成,应进行淋水或蓄水试验,蓄水时间不小于48小时。

  ⑧乙方应确保各项防水工程施工达到优良标准,严格按照国家规范(GB50345-20xx)、设计图纸和西安有关标准及甲方要求施工。

  第六条、安全生产文明施工

  1、安全生产:乙方在施工中应自觉接受甲方和监理单位的管理和指导,无条件配合建设主管部门的各项检查、验收。按要求配备和安装安全设施、服装和用品。严格依照《陕西省建设工程安全生产管理条例》和国家各项安全生产法律、法规规定组织生产,对违反各项规定和操作规程造成的所有后果均由乙方负责,并承担由此给甲方造成的经济损失。

  2、文明施工:乙方在施工中应严格按照建筑施工各项安全文明措施实施,乙方现场施工人员的所有劳保用品、服装均由乙方自购、自用,并无条件满足需要,达到甲方和监理单位的验收。积极落实甲方和监理单位制定的各项安全文明施工措施,对不认真履行的,甲方有权进行批评、罚款、直至清退出场。乙方人员无论什么情况都不得在甲方工地、办公场所,市政府部门及社会聚众闹事。

  第七条、工程验收

  进场材料需总承包、监理、甲方及质检部门检验合格后方可进场施工,施工完成验收按《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-20xx)和合同规定验收。

  第八条、违约责任

  8.1如乙方未能按甲方要求时间完成合同工程,则由乙方向甲方按每延期一天支付该工程价款的1%作为违约金。甲方有权据此提出解除合同并由乙方承担由此产生的一切损失。

  8.2工程质量标准或检测不符合要求的,则甲方有权责令乙方在3日内整改,因整改造成的工程延期,乙方应向甲方按每延期一天支付该工程价款的5%作为违约金。

  8.3因乙方原因终止合同时,乙方应向甲方支付合同价款20%的违约金。

  第九条、付款方式

  本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,工程完成30%支付合同价款的10%,完成至60%支付合同价款的30%,工程全部完成支付合同价款的70%,验收合格后支付合同价款的95%,余款5%待工程保修期满后付清,保修期为 年 。

  第十条、其他约定

  10.1本合同的签定地点为 西安市 。

  10.2在履行协议过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成的,双方当事人由西安市仲裁委员会仲裁,也可向西安市人民法院提起诉讼。

  10.3本合同一式 肆 份,甲乙双方各执 贰 份。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  负责人: 电话:

  负责人: 电话:

  年 月日 年月 日

屋面防水施工合同14

  甲方:_________

  乙方:_________

  经甲乙双方友好协商,现就乙方承包甲方所属________广场大厦、________公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议:

  1、工程具体范围:________广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水,卧龙公寓顶层面防水层,中餐厅层面防水层进行翻修处理,在原有防水层另行加铺SBS防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造,对部分节点与立面墙体进行防水处理,具体工程量见<附件清单>,具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。

  2、双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包,包干价为_________元。

  3、乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工,采用符合国家标准的材料,确保施工质量。乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年,五年内出现渗漏水问题(人为或不可抗力因素除外)乙方负责修复,因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责及时修复,乙方承担修复的.所有费用。如在保修期内,出现质量问题,甲方通知乙方后,乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方,甲方有权另行聘请他人维修,所有费用由乙方承担。

  4、工程进度及完成时间为7天,自双方签字确认之日起开始计算。如因雨天或其它不可抗力造成无法施工,工期顺延,由乙方负责对施工现场的成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。

  5、工程完工且经甲方验收合格后,甲方在七个工作日内支付工程款的80%即_________元,其余20%即_________元留作质量保修保证金,一年后无质量问题甲方将质保金的75%即元支付给乙方,余款在五年保修期满时支付给乙方。

  6、工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定,避免对物业正常使用的影响。工程施工中的安全问题由乙方自行负责,甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。

  7、本协议一式三份,双方各执一份,甲方物业公司一份,自双方签字之日起生效。

  8、本协议未尽事宜由双方另行协商解决,不能协商一致的,任何一方均有权向荆州市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

  甲方:________商贸有限公司乙方:_________

  授权人签字:_________授权人签字:_________

  ____年____月____日

屋面防水施工合同15

  甲方:

  乙方:

  甲方将1-4号线及东西库房屋面天沟防水修缮工程承包给乙方,根据民法典及建筑实施有关条例规定,甲乙双方本着平等互利、自愿和诚实守信的原则,为确保质量和施工顺利进行,经协商特签定如下合同。

  一、工程地点:

  二、单位工程名称:

  三、工程造价:(含税)

  以实际验收工程量每平方米:32元;

  注:其他零星项目未尽事宜,甲乙双方根据实际情况现场协商解决,结算费用按现场实际签证为准。

  四、质量要求:所有防水修缮项目必须涂刷三遍进行施工,乙方必须按照国家颁发的《GB50207》等有关屋面防水工程施工规范及标准进行施工,如有不按照国家规范和甲方要求施工所造成的返工,由乙方自行负责。

  五、工程期限:

  工期天,即从________年____月____日至________年____月____日止。

  六、安全责任:乙方在施工过程中,必须时刻注意安全,强化施工安全教育和管理,要严格按照安全规范操作,如有任何不安全事故所引起的一切责任及经济损失等均由乙方承担。

  七、付款方式:本工程不付预付款,施工完成经验收合格后除预留5%保质金________年后支付外,其余一次性付清。

  八、违约责任:合同签订后,甲乙双方若任何一方违反以上条款,由违反方承担违约责任,并承担违约方给对方所造成的一切经济损失。

  九、此协议一式肆份,甲方存留三分,乙方一份;本合同自签字盖章之日起生效。

  甲方代表:(盖章)

  乙方代表:(盖章)

  签订日期:________年____月____日

【屋面防水施工合同】相关文章:

屋面防水施工合同05-01

屋面防水施工合同模板12-08

屋面防水施工合同的范本03-10

屋面防水施工合同样本06-08

旧屋面防水施工合同模板11-21

屋面防水施工合同15篇05-01

屋面防水施工合同(15篇)06-23

屋面防水维修施工的合同范本09-30

旧屋面防水施工合同范本09-19