安装劳务合同

时间:2023-04-22 13:39:55 劳务合同 我要投稿

安装劳务合同精选15篇

  随着人们法律观念的日益增强,很多场合都离不了合同,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么正式、规范的合同是什么样的呢?以下是小编为大家收集的安装劳务合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

安装劳务合同精选15篇

安装劳务合同1

  发包方:

  承包方:

  一、工程概况

  工程名称:工程地点:

  建筑面积:工程内容:屋面檩条、墙面檩条、屋面板、墙面板、门、窗、天沟、落水管等工期:_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

  二、承包方式、单价及付款方式

  1、屋面、墙面、门窗、檩条及天沟,按400元/T计算。

  2、屋面板、拉钢丝、铺棉、现场压板,11元/m2。

  3、墙面板、拉钢丝、铺棉、现场压板,13元/m2,包括门窗、雨棚。

  4、落水管安装,按6元/m计算。

  以上按实际工作量结算

  5、付款:作业队进入工地开始安装,付5000元进场费,其余按照接点按工作总量的80%付款。

  三、工程质量、安全责任

  1、乙方必须确保承包范围内的质量要求(按图施工),如未达要求返工,乙方自行承担,并接受甲方代表的监督,目标合格。

  2、乙方一定要遵守甲方制订的`各项安全规章制度,杜绝一切伤亡事故,如发现隐患及时整改,出了事故乙方自己承担。

  3、甲方不能及时提供材料,导致乙方停工等损失由甲方负责。如乙方原因造成停工、延误工期,按总价的0.5%/日予以处罚。

  四、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,签字后生效。未尽事宜,双方协商解决。

  甲方:乙方:

  代表:

  年_____月_____日年_____月_____日

安装劳务合同2

  甲方:**建设集团有限公司**项目部

  乙方: 身份证号码:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。水电安装劳务合同范本

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、承包方式:劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

  四、承包范围:

  五 工期要求:在结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合,平面协调、立体交叉施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序, 造成甲方其他后续工序不能如期完成, 拖延项目完工期,甲方除有权向乙方处以XX元以下的罚款外,造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。

  六 质量标准:按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、jgj59-99安保体系和当地主管部门的其他要求,作为本工程质量验收标准。

  七 质量验收程序:

  1 对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。

  2对安装工作的正确性与符合性检验,由乙方自检合格后报甲方及监理复验。

  3 施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验;系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目,均应在乙方自检合格后报甲方复检验收,再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程 总包合同中约定的质量要求相一致。

  4 乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见,并在甲方限定的时 间内整改至符合要求,乙方拒绝或拖延整改,甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。

  5 乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务,凡因乙方施工安排不善, 在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的(暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外),均由乙方自费修补恢复原状,造成甲方其他损失的,另行赔偿。

  八 质量保修责任:乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务,凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作,均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理,甲方可另派专业人员维修,所有费用从乙方预留的保修金中扣除。

  九 本工程施工中,甲方除向乙方提供下列机具外,其余操作工、器具均由乙方自备。甲方提供的机具有

  十 承包工费计算方式:本工程按乙方承包的总工作量约为 ,计工程款约为 元。

  十一 本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费,施工中发生的安全事故处理费用,全由乙方承担。水电安装劳务合同范本

  十二 本合同第十条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格。乙方的结算价格是竣工时按甲方、业主、质监等各方联合验收评定的结果定分计价;达到业主的质量要求的定为85分,得本工程的完全价格;85分(不含85分)以下的每下降一分。扣 元/m2。

  十三 付款办法:

  1、乙方进场当月在无完成工程量之前,生活费由乙方自行调节。

  2、施工阶段,甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量,向乙方支付当月完成工作量的应得工费的45%。甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款,除此之外,甲方不再向乙方发放零星借支和其他生活费用。

  3、乙方承包的安装工程全部施工完毕,经甲方、业主、监理验收合格后,甲方再向乙方支付承包应得工费总额的30%。其时,如乙方无后续工程施工,乙方的施工人员必须撤离甲方的'施工区域。

  4、乙方剩余部分的施工工费,如在年终春节前已通过竣工验收备案,由甲方在扣除乙方应扣款项后,向乙方一次性兑现。如本工程至年终春节前未最终通过竣工验收备案,则乙方只能按承包总工费的90%收取,待竣工验收备案后的二个月内,除预留3%的保修金外付清余款。

  5 乙方在每月领取生活费和工费结算时,应按班组人员编制一式二份的工资结算方案,方案中须有每人结算金额和领款人签名,其中将一份报送甲方财务部门。

  十四 保证金的交付与退还:乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生,自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度,愿交履约保证金元{按承包总价的的5%缴纳}。保证金于合同签订后,队伍进场施工前一次性交清,待乙方承包的工程竣工验收备案后,由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同,保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

  十五 限额用料:甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用,限额材料的种类由甲方确定,包括:各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等,限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算,报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担,节约部份由甲方按节约额的 %奖给乙方。

  十六甲方的责任和义务:

  1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。

  2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

  3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

  4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。

  5、按合同规定,向乙方支付具备付款条件的承包工费。

  十七、乙方的责任和义务:

  1 本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书,交甲方备案。

  2 严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。

  3 必须执行对所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施,机具电器进行先查看,后使用,如发现事故隐患,应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。

  4 制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖, 一旦发现,甲方除没收器具外,另向乙方按项目部规定处以罚款;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

  5 妥善保管,正确使用甲方提供的各种机具,如损坏或遗失照价赔偿。

  6 乙方及所属施工人员必须遵纪守法,凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃 或其它违法乱纪,扰乱治安的,甲方按有关规定进行处罚,情节严重的送至公安机关处理。

  7做好施工现场的工后落手清,及时清理现场、回收安装材料,每天打扫宿舍内外环境,保持现场整洁文明和生活区干净卫生。

  8 乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域,如经发现,甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害,均由乙方负责。

  十八 违约责任

  (一)有下列情况之一,均属乙方违约:

  1、乙方承包人常擅离工作岗位,或施工人员严重不足,屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的,

  2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容,并经一再催促无效的;

  3、乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;

  4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;

  5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序的;乙方有违约行为,甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。

  (二)发生下列情况之一,由甲方向乙方补偿损失:

  1 由于甲方施工指导错误或因设计变更,要求乙方对已完工程进行返工重做的;由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用;

  2 甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的,由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。

  十九 其他:

  1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服,雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品,均由甲方统一采办发放,费用由乙方自理。

  2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用,乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。

  二十 本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,报甲方公司一份,双方签字后生效。至工程结束,款项结清时除保修条款继续履行外,其余条款自行终止。保修期满,保修条款自行失效。

  代表人: 电 话:

  签订日期: 年 月 日

安装劳务合同3

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方达成以下条例:

  一、工程内容

  钢结构安装,甲方负责提供一切材料、辅材及耗材,乙方负责安装(含工人工资、吊车费)。

  二、工期

  经甲乙双方协商,本工程从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,总工期为_____天,如遇不可抗力因素(如战争、地震、雨天等),工期相应顺延。

  三、双方责任

  1、甲方提供标准的施工图纸,如有变更,及时给予解答,并及时提供变更图纸,甲方提供材料堆放场地,配合乙方解决施工中出现的问题。

  2、乙方认真领会图纸及设计要求,按图施工。如需现场复查,可联系沟通,但费用甲方承担,在施工过程中,乙方要遵守国家的法律法规,工程质量确保合格。

  四、劳务费用

  乙方进场施工,甲方预付工程款_______万元整,工程完工经甲方和监理验收合格付至总工程款的.______%,余款______%作为工程质量保证金,一年后付清。

  五、安全施工

  乙方工人进入工地,必须遵守工地的安全规范、统一安排,自备安全用品,高空作业必须系安全带,佩戴安全帽,使用电气设备要规范,必须安全可靠,特别室外用电要防水、接地,配电箱要配备漏电保护器,以防为主,安全施工,如发生不安全事故,一切责任由乙方自负,甲方不承担任何事故责任及经济损失。

  六、工程质量

  1、乙方对钢结构工程的安装质量负责。

  2、乙方必须严格按施工图纸说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求安装施工。

  3、乙方应按钢结构工程质量要求发现质量问题及时通知甲方。

  4、工程保修期为_____年,在质保期内,如有工程质量问题乙方应给予及时维修。

  七、违约责任

  按合同约定的工期完工,每延误工期一天,须向甲方支付本合同总价款_____%的违约金。

  八、争议解决方式

  1、本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成,可向____________人民法院起诉。

  2、本合同一式____份,甲乙双方各执____份,工程结算完毕,付清工程款项后,合同自动失效。

  甲方:(签章)

  法定代表人:

  地址:

  联系电话:

  ______年______月______日

  乙方:(签章)

  家庭住址:

  联系电话:

  ______年______月______日

安装劳务合同4

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》 、《建设工程质量管理条例》 及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。

  一、 工程名称:

  二、 工程地点:

  三、 承包方式: 包工(保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理)。

  四、 承包工程内容:地下室图纸范围内、消防水系统、喷淋水系统、生活水系统、排污水系统(包括消防水泵、喷淋水泵房和生活水泵房内的设备安装调试)及消防电系统安装调试。

  五、 工期要求:在结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将预埋的管、线、鉄件等同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合,平面协调、立体交叉施工,不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序,造成甲方其他后续工序不能如期完成,拖延竣工期,甲方有权向乙方处以5000以下的罚款,由此造成甲方延误工期的所有损失均有乙方承担。

  六、 质量标准:按照国家建筑安装工程验收标准,安装工程施工质量规范、JGJ59-99安保体系和当地主管部门的其他要求,作为本工程质量验收标准。具体为:

  1、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx

  2、04S202室内消火栓安装

  3、建筑给排水设计规范GB50015-20xx(2009版)

  4、自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-20xx

  5、消防验收规范标准

  6、建筑灭火器配置设计规范_GB50140-20xx

  7、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20xx

  七、质量等级要求为符合国家有关建筑安装工程验收标准之规定,创无渗漏工程,安全和使用功能要求的所有检测试验符合施工验收质量规范之规定

  八、质量验收程序:

  1、对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等由甲乙共同派员检验。

  2、对安装工作的正确性一符合性检验,有乙方自检合格后报甲方及监理复验。 第1页共4页

  3、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、消防通电、及(消防、喷淋)水系统、电系统调试和设备运转等检验项目,均应在乙方自检合格后报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准与甲方与业主所签订的工程总承包合同约定的质量要求相一致。

  4、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见,并在甲方限定的时间内整改至符合要求,乙方拒绝或拖延整改,甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。

  5、乙方对工程现场半成品、成品负有保护义务,凡因乙方安排不善,在结构已完成施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的(除设计变更外)均有乙方自费修补恢复原状,造成甲方其他损失的,另行赔赏 。

  九、质量保修责任:乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的'两年内负有保修义务,凡保修期内因乙方施工质量引起的所有修补工作,均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理,甲方可另派专业人员维修,所有费用从乙方预留的保修金中扣除。

  十、本工程中甲方提供:管槽机、套丝机、切割机、台钻、电焊机及大型机械,另有乙方自理。

  十一、工程量计算方式:

  本工程总价为 按图纸要求一次性包干,包括材料现场搬运及装卸、施工检验、验收、每日的落手清工作和公司制度规定的文明施工、综合治理、创优达标任务。

  十二、本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费,施工中发生的安全事故处理费用,全由乙方承担(工伤保险由甲方负责)。

  十三、付款方式:

  1、 乙方施工当月在无完成工程量之前、生活费由乙方自理。

  2、 施工阶段、甲方根据乙方每月完成的工作量、并经甲方、监理及质监部门验收合格后,由甲方向乙方支付当月完成工作量80%以此类推直至安装工程全部施工完毕。经竣工验收合格后,在工程款中扣除一万元以作保修金,次保修金在交房使用后期满半年还予乙方,余款在竣工后一个月内付清。

  3、 乙方每月向甲方领取工程款时,应按班组人员编制,工资单应一式两份。

  4、 乙方交予甲方的合同保证金两万元在竣工验收后一个月内给予付清。

  十四、甲方的责任和义务:

  1、 为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。

  2、 向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

  3、 向乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底

  第2页共4页

  4、 甲方有义务为乙方提供工伤保险(乙方需提供有效证件)。

  5、 在发生重大工伤事故是甲方有义务为乙方垫付医用的一切费用。并做好安抚工作。

  6、 如有疑问甲乙双方可另签订补充协议。

  此合同为一式三份,此合同三方签字为有效。

  甲方:

  乙方:

  见证人:

  公司签章

安装劳务合同5

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  经甲乙双方协商,同意按《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程的实际情况,达成如下协议:

  一,工程名称,地点,承包范围

  1,工程名称:

  2,工程地点:

  3,标准层施工:

  4,工程内容:

  5,工程承包单价:

  6,工程承包总价:

  二,工程质量:

  工程质量必须符合国家施工验收规范。

  三,材料供应

  在施工期间乙方须提前3天向甲方申报所需的施工材料,甲方应满足乙方施工材料需求。如甲方材料不及时到位,造成乙方停工,窝工,甲方应承担乙方因等工待料所产生的一切费用。(人工单价为每天120元计)

  1,甲方提供给乙方的所有施工材料,应满足施工质量要求,如因材料质量问题造成返工,所产生的人工,由甲方承担。(人工单价为每天120元计)

  2,乙方在保证施工质量的前提下,应节约用料,如被甲方发现有严重的浪费行为,乙方无条件赔偿甲方一定的损失。

  四,施工现场的安全

  1,乙方在施工期间必须服从甲方的管理,自觉遵守工地各项规章制度。

  2,乙方在施工现场须注意自身的安全,如因乙方违规操作所发生的'安全事故,由乙方自己负责。

  五,付款方式

  1,乙方进入施工现场后30天,甲方应支付乙方生活费,生活费为每月贰万伍仟元正。不包括房屋租借费用。

  2,余款按实际工程量于春节前结清。

  六,设计图纸和技术资料

  1,甲方应在施工前向乙方提供施工所需的各种图纸和技术资料。

  七,其它

  1,属于包工范围以外的设计变更所产生的费用,由甲方承担。

  2,如一方违约,须负责赔偿对方的全部损失。

  3,如在施工期间产生未尽事宜,甲、乙双方本着友好原商解决。

  本合同一式贰份,双方各执一份,自双方签章起生效。

  甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________

  _________年_________月_________日________年_________月_________日

安装劳务合同6

  根据国家有关规定,甲方委托乙方承担本工程的安装任务,为明确责任和权利,经双方友好协商,达成如下条款,以便双方共同遵守:

  一、工程项目名称:

  二、工程地点:

  三、工程承包方式:包施工、包质量、包工期、包安全、包文明施工。

  四、安装工作内容:

  1、玻璃幕墙、石材幕墙(除开启扇、玻璃合片及玻璃付框粘接加工由工厂完成外,其它均由乙方现场完成):其中包括钢龙骨的加工制作,组焊、龙骨安装、横竖框加工、防火保温安装、板块安装、现场打胶、成品保护、清洁工作等,一切与幕墙安装的相关作业,直至竣工验收。

  2、铝板幕墙安装(铝材除开启扇加工由工厂完成外,其它均由乙方现场完成):其中包括钢龙骨的加工制作,组焊、龙骨安装、防火保温安装、铝板安装、现场打胶、成品保护、清洁工作等,一切与幕墙安装的相关作业,直至竣工验收。

  3、铝合金格栅、铝合金窗(铝材除开启扇及铝合金格栅组装加工由工厂完成外,其它均由乙方现场完成):其中包括连接件安装、铝框安装、现场打胶、成品保护、清洁工作等一切与铝合金格栅、铝合金窗安装的相关作业,直至竣工验收。

  4、雨棚:其中包括连接件安装、玻璃安装、现场打胶、成品保护、清洁工作等一切与雨棚安装的相关作业,直至竣工验收。

  5、其它内容:以上安装包含所有的钢龙骨现场加工、搭设库房及材料现场卸货、垂直水平运输、材料保管、二次以上搬运等。

  五、安装费用单价及总价:

  注:具体施工项目单价组成见附表1

  1、以上价格含多次搬运及水平、垂直运输费用。

  2、以上单价含税金,乙方向甲方开具有效的工程发票。

  3、本工程面积约m2,暂定总价为¥元(大写 元整),工程竣工后按实际面积结算。

  4、本工程施工过程中发生的点工按/工日计。

  5、本工程施工过程中所用安全帽、工作服须统一甲方标志,安全帽、工作服由甲方提供,乙方承担费用(元/人)。

  双方职责和义务:

  甲方义务、职责:

  1、免费提供安装所需的存放材料和设备用地。

  2、免费提供施工所用的电源接驳点及水、电费。

  3、免费提供仓库。

  4、免费提供施工所用的脚手架及吊篮。

  5、免费提供施工图。

  6、免费提供安装过程中使用材料和施工人员的垂直运输。

  7、负责与总包协调,提供测量用基准点,基准线。

  8、负责联系向乙方作全面技术性交底,负责联系质监部门对乙方的安装质量进行检查。

  乙方职责和义务:

  1、严格按图纸按设计要求,保质、保量、保工期完成施工任务,工程完成后自行清洁一次。

  2、现场情况与设计图纸不相符合时,必须征求甲方同意,根据甲方的修改凭证才能修改。

  3、乙方安装过程中应做好施工记录,自检报告。乙方必须建立现场管理体系,“一长四员”即一名安装队长,四名现场管理人员(技术员、安全员、质检员、材料员)。

  4、凡不符合规范要求的产品全部拒收。

  5、乙方应对运至现场的材料,配件等严格保管。由于乙方原因,丢失与损坏材料由乙方双倍赔偿。

  6、在安装过程中由于乙方原因发生的所有人身、安全事故由乙方负责。

  7、施工所用一切工具由乙方负责。

  8、乙方应无条件负责玻璃、钢材、铝材等材料到达现场的卸货及二次以上搬运工作。

  9、甲方负责乙方施工人员施工现场的意外险,乙方负责给现场工人办理危险作业人员保险。

  10、现场工人吃住由乙方自理。

  六、付款方式

  1、乙方每月25日报本月已完工程量至甲方项目部,甲方经审核后于次月15日前按乙方完成工程量的85%付款(其中龙骨安装完成—40%、防火保温及板块安装完成—40%、剩余全部完成—20%)。工程正式验收合格后付至已完成工程量的90%,竣工决算后付至竣工决算的95%,2年缺陷保证期没发生质量问题归还质保金5%。

  2、乙方向甲方请款的同时须提供等额的有效发票。

  七、施工验收:

  1、本工程质量要求达到“鲁班奖”的标准。

  2、按甲方施工图、施工说明、国家现行有关规范及甲方工地技术人员要求施工,工程验收严格按照国内规范进行,如有不符合规定而令甲方、总包、业主或质监部门不满意处,乙方应当即返工直至验收满意为止。

  3、本工程须高度重视防治渗漏问题,凡由于乙方原因发生渗漏问题,将给予每处(点)人民币1000元处罚并负责因此引起的一切损失。

  八、工程期限:

  1、本工程开工日期:年日。

  2、本工程竣工日期:年日。

  3、乙方应积极配合甲方的施工进度,如涉及工程施工过程中有加班赶工期想象,乙方应全面响应甲方,必需保证人员、机具满足现场需求。加班等费用已包含在上述综合单价中。

  九、工期变更:

  甲方对本工程有随时变更计划及增减工程量的权利,乙方不得有异议。对增加数量项目,以本协议收费单价标准计算,协议未注收费标准时,待完工后由双方另行商议,乙方不得以此为由影响工程进度。

  十、材料保管、使用及成品的保护:

  1、甲方材料进场后,乙方应做好签收手续并负责保管,实施24小时值班制度。如果材料丢失将按价双倍赔偿。

  2、对于玻璃易损材料,乙方不得超过1.5%损耗;石材不超过0.5%损耗;铝板不超过0.5%损耗。乙方应妥善保管安置并加以可靠的产品保护,在施工过程中应避免损坏,除发生正常的损坏现象,超过甲方规定的损耗的,将由乙方双倍赔偿因此造成的损失。

  3、对于安装完成之成品,验收前乙方应派人看护,避免损坏。

  4、乙方在施工过程中不得损坏其他工程队的产品,否则造成的后果由乙方自行承担。

  十一、工程承包管理细则:

  1、工地内一切搬运和杂费由乙方负责。

  2、本协议一旦签定,实施期间不论物价、工资如何波动,均由乙方完全承担,不得向甲方要求加价或补贴。

  3、乙方须按照甲方要求准时参加项目协调会,协助甲方商议工程进度。要求乙方服从公司的各项管理制度,如出现多次或重大违反管理制度的'行为,项目部有权直接处罚乙方。

  4、乙方应报出材料用量计划及要求材料进场的时间,以便将材料放置在安全地点,做好看管工作。乙方负责现场的施工图纸审核,如图纸错误,造成材料损失超过甲方给予的损耗量,乙方承担因图纸错误造成损失的30%,损失的费用由余下工程款中扣除。

  5、防火棉及保温棉需放置室内并用木枕垫底,做好保护以防潮湿。

  6、乙方必须遵守一切工地守则,任何未经有关负责人允许而擅自携带材料离开工地者,一律以盗窃论处。严重者交公安机关处理。

  7、钢铁烧焊时,必须持证上岗,并采取足够的安全保护措施,若因烧焊火花引起破坏或失火,损失由乙方负责。

  8、在工程实行期间,若因工程实际需要须增加工人或加开夜班,乙方应即照办,费用均由乙方负责。

  9、乙方在施工过程中应严格遵守甲方及工地总承包公司的安全操作规程,若因违章操作而发生安全事故,损失与后果由乙方自行承担。

  10、乙方须办理务工证,居住证及其他用工手续,自行按时交费,禁止无证用工若私下雇用发生任何事故,乙方应负全部责任。

  11、乙方所用的员工必须严格遵守国家的和工地管理制度,如因乙方管理不当造成的各项工程罚款均由乙方承担。如发生打架斗殴等违法事件,甲方将保留向乙方追索所带来的其他一切损失。

  十二、保修期限:

  自本工程全部竣工经业主验收合格之日起,由乙方保修期为(5)年。在保修期内,若因安装不妥或施工不良导致损坏,应由乙方负责无偿维护。(除人为原因)

  十三、如乙方在施工过程中不履行甲方要求的施工质量、施工进度及有关规定,甲方有权终止协议,由此造成的一切损失由乙方负责。本工程按月实行综合检查考评制度,根据考评结果给予相应奖励或处罚。

  十四、不可抗力:

  除人力不可抗拒的因素使双方不能完全执行条款时,在提供文件验收后,免除责任方。

  十五、违约:

  1、甲、乙双方若违约,双方协商解决,如协商不成功,按照国家法律和上海市有关规定执行。

  2、本协议壹式两份,甲、乙双方各执壹份,具同等法律效力。自签字之日起正式生效,工程验收保修期满,经济手续完成后此协议终止。

  十六、其它:

  甲方: 乙方:

  代表: 法定代表:

  日期: 日期:

安装劳务合同7

  发包单位:下简称甲方:

  承包单位: 以下简称乙方:

  根据中华人民共和国《劳动合同法》及有关规定,经双方协商一致,达成如下协议,以资共同遵守。

  一、 工程概况:

  1、 工程名称:湖南耒阳南方水泥有限公司职工倒班楼。

  2、 工程地点:耒阳市小水镇(水泥厂厂区西南角)。

  3、 三-五层为砖混 结构,总高 约20米 ,总建筑面积约

  二、 承包内容及方式;

  1、 承包内容:

  ⑴、 承包工种: 水电(其中包括强电、弱电、给、排水、消防、

  ⑵、 图纸上所承包工种的内容为内容。

  ⑶、 本工种均含小型工具。

  2、 承包方式:一次性平方面积包干,纯包干,以每平方米

  三、 工程结算及付款方式:

  1、 工程结算方式:以图纸实际面积乘以包干价。

  2、 付款方式:工程进度款按月拨付,乙方于每月15日前编报工程

  四、 工期:

  本工程计划开工日期为20xx年4月20日,总工期为120天,(开工日期以甲方通知开始清理基槽土方为准)。本工期均以日历天数计算,包括雨雪、节假日。如遇下列情况之一,经甲方现场代表签证后,工期可以相应顺延,否则拖延一天按1000元/天计取,在最后结算中扣除。

  ⑴、 甲方确认非乙方原因影响工期。

  ⑵、 不可抗拒的因素影响工期。

  五、 工程质量:

  1、 本工程为合格工程,质量评定标准以国家质量检验评定标准

  2、 因质量问题需进行整改返工的工作,乙方不能按双方约定的

  六、 双方职责范围:

  1、 甲方职责:

  ⑴、 乙方进场后,负责组织施工,及时提供施工图纸,组织班组

  ⑵、 负责提供乙方施工人员的食宿用房和施工用水用电。

  ⑶、 按进度计划及时组织施工所需要的各种材料进场。

  ⑷、 负责制订各项规章制度和编制施工进度计划表,督促和指导

  2、 乙方职责:

  ⑴、 接到甲方开工通知三天内,及时组织好各工种足够所需的

  ⑵、 按图施工,严格执行各项规范规定的操作规程,服从甲方

  ⑶、 各工种必须做到工完场地清,确保安全文明施工。

  ⑷、 严格执行甲方的`施工进度计划,按期完成所承包范围内的

  ⑸、 必须服从甲方对机械的统一调配和指挥,不得善自关闸断

  ⑹、 配合甲方施工员做好测量放线工作。

  ⑺、 严禁违章作业,否则造成一切安全事故,后果自负。

  七、 其它要求:

  1、 无正当理,乙方不能按期开工或中途人力不足不能按进度计划完成任务,甲方有权解除合同,合同解除后,结算按所完成工程量的80%予以结算,乙方不得以任何理由取闹。

  2、 本合同未尽事宜,在施工中双方协商解决。

  本合同一式两份,自双方签字成立有效,双方各执一份,都具有同等法律效力,尾款付清,自行失效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

安装劳务合同8

  甲方:

  身份证号:

  以下简称甲方

  乙方:

  身份证号:

  以下简称乙方

  事由:

  经双方协商一致,甲方将宣汉县亿联商贸城玻璃栏杆安装劳务工作承包给乙方,为明确双方责任和义务,结合本工程具休情况,特签定下列合同条款,以供双方遵守。

  一、工程内容与承包范围:

  忆联商贸城一期工程,栏杆数量约1 O()00米;包工不包料(小型辅材山乙方负责)。

  二、质量要求:

  乙方必须严格按照甲方要求施工,焊缝饱满,焊点磨平,质量要达到合格;工作中乙方人员必须遵守施工操作规程,服从甲方的合理指挥和安排。

  三、工期要求:

  乙方必须服从甲方整个项目的工期安排,无条件的配合,并按时完成所有工程量。

  四、单价及工程量计算方法:

  阳台栏杆40元/m,按完成合格栏杆的'延长米计算。

  五、付款方式:

  甲方在乙方人员进场自订支付人民币( )元,用于前期购买螺丝、焊丝、气体和施工期问生活丌支;

  中问支付为每月进行计量,按完成合格工程量以总价的60%即40×60%=24元每米进行支付;

  玻璃安装完成支付至合同价的90%(即36元每米);

  竣工后扣除( )元保修会,剩余款项应在一周内完成支付。保修金在保修期满后十日内付清,保修期为 月。

  六、甲方责任:

  1、甲方提供水源、电源(每幢楼应有专用电源开关箱)和栏杆立柱、面管、玻璃,以使乙方能够不间断连续施工。

  2、工程竣工后,乙方应及时告知甲方进行验收,甲方在接到验收要求后应在 日内进行验收。若甲方拒绝验收视为工程合格。

  3、若双方对质量验收是否合格发生争议,由双方委托第三方中介机构进行验收确定工程是否合格。

  4、甲方在开工前向乙方进行安全技术交底,并监督乙方按施工规范要求进行施工。

  5、甲方根据工程特点与有关规定制定技术安全保护措施。因甲方造成停工,甲方须按 元/天支付乙方停工损失。

  6、提供垂直运输设施或井架。

  七、乙方责任:

  1、乙方施1人员所需的安全帽、手套、劳动鞋等劳动保护用品及施工所用的螺丝、焊丝、气体、玻璃胶、电动工具(含电线50米以内)、手工用具均由乙方自行负责。

  2、乙方根据甲方总进度计划、安排好工人,并服从甲方的合理工序搭接安排。

  3、乙方应严格按有关施工技术操作规范、单项作业规范规程要求、现场安全技术交底进行施工,如果安装工作质量不合格由乙方负责返工重作。

  4、乙方施工生产人员不遵守劳动纪律、违规操作发生伤亡事故,所产生的一切责任和费用均由乙方负责。

  八、违约责任:

  如果双方任何一方违约应赔偿对方相应损失,并支付违约金5000元。

  九、未尽事宜双方仂、商一致解决;本合同一式两份,双方各执一份,双方签字后生效,结清尾款后自动失效。

  甲方(签字):

  联系电话:

  乙方(签字):

  联系电话:

  合同签定时间:

安装劳务合同9

  甲方:______________

  乙方:______________

  经甲乙双方协商,由乙方承担当雄110KV变电站纳木湖间隔的电气安装工作,为明确乙方对工程的质量、安全、工期的责任,做到责、权、利相结合,以确保安装工程的顺利实施,结合本工程的具体情况,经双方协商,签订本合同条款,双方共同遵照执行。

  一、工程概况:

  1、工程名称:西藏当雄110KV变电站纳木湖间隔设备安装

  2、建设地点:西藏当雄

  一、施工内容:

  按分项例明(按甲方提供设备安装图纸)

  三、施工工期:

  开工时间:_______年_______月_______日,完工时间:_______年_______月

  四、工程费用:

  1、经双方协商该工程乙方安装费用暂定为按甲方与西藏建管公司结算安装费总额的70%进行结算。该工程所有税费及验收、检测费由甲方支付。

  2、乙方总包价中包括进出场费、施工机具使用费、临时设施费、冬雨季施工增加费、工器具使用费、安全措施费、劳动保护及保险费、现场管理费。

  3、设计变更引起的工程费用增加应追加费用。

  4、因不可抗力造成的工期损失,乙方不承担责任。

  五、工程质量:

  1、乙方必须严格按照设计施工图、国家颁布的施工验收规范、设计修改通知单及有关技术文件精心组织施工;甲方按以上规范规程和要求进行验收。

  2、隐蔽工程由乙方自检合格后经监理、设计部门及甲方现场代表验收合格签字后,方可进行下道工序的施工。

  3、乙方在施工中应确保施工质量,接受甲方现场管理,因乙方施工不当造成的'返工,其费用由乙方负责。

  六、工程验收与保修:

  1、工程验收按国家现行工程验收规范、规程执行,由甲方组织,乙方做好验收前的准备工作。

  2、工程保修期:与甲方所签定的主合同规定保修期一致。

  3、因乙方施工质量问题造成返工,费用由乙方自理。

  4、保修期内发现施工质量问题,由乙方负责处理,若乙方不予处理,甲方有权另行安排处理,费用在保修金内扣除,不足部分向乙方追讨。

  七、工程款拔付与结算:

  l、本合同签订后五日内,甲方应向乙方支付作为乙方进场施工准备费。

  2、乙方进度结算按安装进度拨付,当工程款拨付累计至合同总价的90%时停止拔付。

  3、工程完工、竣工验收合格后除扣留保修金(为5%)余款在三十日内结清。保修期满无任何施工质量问题,甲方将保修金付给乙方。

  八、甲乙双方责任:

  (一)甲方责任:

  1、协调有关单位的配合工作。

  2、负责该工程的全面组织、管理、工程竣工验收。

  3、负责工程款拔付与结算。

  4、组织施工图会审和技术交底,并向乙方提供设计图纸一份。

  (二)乙方责任:

  1、提交施工组织设计及施工进度计划;

  2、按施工进度上报工程进度计划(结算)报表及后期工程进度计划表;

  3、按设计施工图纸及施工规范要求组织施工,并接受相关部门的出督检查;

  九、施工安全:

  1、乙方必须严格执行施工安全操作规程,确定专职安全员负责施工全过程的安全管理工作,建立糸统的安全控制网络体糸,采取严格舒安全防范措施,杜绝人身伤亡和设备事故。

  2、若因乙方原因出现安全事故,所造成的一切损失,均由乙方自行承担。甲方应予配合处理。

  十、环境保护:

  1、本工程施工期间,乙方应遵守国家有关环境保护的法令。施工现场环境要保持整齐、清洁,做到文明施工。

  2、由于乙方施工的原因,破坏环境,由此而导致的经济损失,其费用由乙方承担。

  十一、保险:

  除按国家规定外,本工程采取自愿保险,投保与否,自行决定,费用自理。

  十二:违约责任:

  1、在本合同执行过程中,甲乙双方任何一方违约,均应承担因违约造成的一切损失。

  2、在本合同执行过程中,甲乙双方如有争议,都应本着平等互让的原则协商解决。

  十三、附则:

  1、本合同自双方签字盖章后生效,到合同期满双方无任何经济责任,结清工程款后自动失效。

  2、因人力不可抗拒的因素造成的损失,由甲乙双方协商解决。

  3、本合同未尽事宜由双方协商一致解决。

  4、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。

  甲方:______________乙方:______________

  年月日:_____________________

安装劳务合同10

  甲方: 河南省洛阳市市政工程处 乙方: 河南北方光电工程有限公司

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,根据2004年8月25日《×××路灯安装工程招标书》,参照2004年9月2日合同价格,经双方协商,签定本合同,共同遵守。

  第一条 工程项目

  合同共分二部分:第一是材料部分;第二是安装部分 材料部分

  桂郴路延伸段工程清单

  东华路增加部分工程清单

  观前路墙头灯增加部分工程清单

  安装部分

  安装路灯48套,安装华灯2套,墙头灯10套,铺设电缆

  1760米,安装开关箱2只,安装路灯每套150元,安装华灯每套200元,墙头灯每套20元,铺设电缆每米2元,安装控制箱200.00元/只,税收及其它1656元,计13296元。机械吊装费由业主承担。

  以上合计:叁拾捌万叁仟玖佰叁拾陆元捌角(¥383936.8)。

  第二条 施工准备

  一、从合同签定之日起,乙方10日内提供基础施工图纸和其他相关图纸。

  二、路灯基础和电缆管道由甲方根据乙方提供的图纸自建。 三、乙方材料进场后,甲方免费提供仓库储室。

  四、乙方承诺工程竣工后一年内光源以及线路、设备等均实行保修,灯具、灯杆保修期为3年,其费用由乙方负责。

  第三条 工程期限

  一、从合同签定之日起40日内(或业主通知后10天内),乙方材料全部进场交付甲方验收。

  二、材料验收合格后20日内乙方应安装结束,交付甲方验收。

  三、如遇下列情况,工期可以顺延:

  1、甲方未能完成基础部分、电缆管道铺设,或未能按图纸完成基础部分、电缆管道铺设(包括基础部分接地)。

  2、在施工中如因停水、停电八小时以上或连续间隙停水、停电三天以上(每次连续四小时以上)影响正常施工。

  3、未按合同规定拨付工程款而影响施工。

  4、人力不可抗拒的因数(如台风、水灾、地震以及其他自然原因等)而延误工期。

  第四条 工程质量及验收办法

  一、本工程质量经双方协商要求达到:优良。 二、验收办法

  1、乙方材料进场后书面通知甲方验收。甲方收到通知后七日内,对工程所用材料按国颁标准随机抽样检查,相关费用由甲方承担。逾期视为合格。

  2、材料验收合格后,乙方派出相关技术人员进场安装、调试结束后,书面通知甲方验收。甲方于收到通知七日内对工程验收,逾期视为合格。

  3、乙方派出进场安装、调试的技术人员必须持有国家承认的.相关资质证书,否则不得进场施工。

  第五条 付款方式

  一、工程所需材料进场验收合格后五日内,甲方支付给乙方总材料款50%。

  二、工程安装验收合格后,甲方于2005年10月22日前共支付给乙方总工程款的96%。

  三、另外3%工程款,作为质量保证金。一年内工程无质量问题,甲方一次性给乙方。其余1%在三年保修期满后7个工作日内付清。

  四、如甲方逾期不能支付工程款,按同期银行、信用社贷款利率支付违约金。

  第六条 解决争议的办法

  双方协商调解或根据《合同法》交仲裁机关仲裁或法院审理。材料、安装质量纠纷由甲方所在地管辖,工程款纠纷由乙方所在地管辖。

  第七条 合同生效

  合同订立时间: 合同订立地点:

  本合同双方约定:合同订立双方签字盖章后生效。至双方义务均履行完毕后终止。本合同一式四份(甲方执三份,乙方执一份)。

  甲方(公章): 乙方(公章) 住所: 住所: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电话: 电话: 传真: 传真: 开户银行: 开户银行: 帐户: 帐户: 邮编: 邮编:

安装劳务合同11

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、承包方式:劳务承包。保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

  四、承包范围及合同价款:

  (一)电气部分。

  1、低压配电柜出线开关后至各楼层配电总箱,T接箱,双电源切换箱,泛光照明配电总箱,事故照明配电箱等有关电线、母线、桥架、线管的安装,调试和验收。以及单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路的假设和维护。

  2、公共部分(地下室、楼梯间)的照明工程。

  3、所有弱(火灾报警系统)电线管、孔、洞的预留预埋。

  4、防雷接地工工程。

  5、安全文明施工。

  (二)合同价款。

  本合同价款为人民币:元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险、安全措施费等各项费用。

  五、工期要求:在结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、柜、箱、盒及铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合,平面协调、立体交叉施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进度计划。

  六、质量标准:按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、JGJ59—99安保体系和当地主管部门的其他要求,作为本工程质量验收标准。

  七、质量验收程序:

  1、对安装工作的正确性与符合性检验,由乙方自检合格后报甲方及监理复验。

  2、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的电阻测试等检验项目,均应在乙方自检合格后报甲方复检验收,再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。

  3、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见,并在甲方限定的时间内整改至符合要求,乙方拒绝或拖延整改,甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。

  4、乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务,凡因乙方施工安排不善,在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的(暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外),均由乙方自费修补恢复原状,造成甲方其他损失的,另行赔偿。

  八、质量保修责任:乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的年内负有保修义务,凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有维修工作,均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理,甲方可另派专业人员维修,所有费用从乙方预留的保修金中扣除。

  九、本工程施工中,甲方除向乙方材料外,其余操作工、器具均由乙方自备。

  十、本合同第四(二)条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费,施工中发生的安全事故处理费用,全由乙方承担。

  十一、本合同第四(二)条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格。

  十二、付款办法:

  1、乙方进场当月在无完成工程量之前,生活费由乙方自行调节。

  2、施工阶段,甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后的工作量,向乙方支付当月完成工作量的45%。甲方在付款时扣除当月乙方借款和因故罚款。

  3、乙方承包的安装工程全部施工完毕,经甲方、业主、监理验收合格后,甲方向乙方支付到承包应得人工费总额的70%。其时,如乙方无后续工程施工,乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。

  4、乙方剩余部分的'施工人工费,在通过竣工验收备案,由甲方在扣除乙方应扣款项后,向乙方一次性兑现。如本工程最终未通过竣工验收备案,则乙方只能按承包总人工费的80%收取,待竣工验收备案后的二个月内,除预留3%的保修金外付清余款。

  5乙方在每月领取生活费和人工费结算时,应按班组人员编制一式二份的工资结算方案,方案中须有每人结算金额和领款人签名,其中将一份报送甲方财务部门。

  十三、保证金的交付与退还:乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生,自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度。待乙方承包的工程竣工验收备案后,预留3%的工程保修金,保修期限为年,如乙方不能履行合同,保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。保修金不计利息。

  十四、限额用料:甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用,限额材料的种类由甲方确定,包括:各类箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等,限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算,报甲方审批后实施。

  十五、甲方的责任和义务:

  1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。

  2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。

  3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

  4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。

  5、按合同规定,向乙方支付具备付款条件的承包人工费。

  十六、乙方的责任和义务:

  1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书,交甲方备案。

  2、严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。

  3、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。

  4、制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖,一旦发现,甲方除没收器具外,另向乙方按项目部规定处以罚款;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

  5、妥善保管,正确使用甲方提供的各种机具,如损坏或遗失照价赔偿。

  6、乙方及所属施工人员必须遵纪守法,凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃或其它违法乱纪,扰乱治安的,甲方按有关规定进行处罚,情节严重的送至公安机关处理。

  7、做好施工现场的工后落手清,及时清理现场、回收安装材料,每天打扫宿舍内外环境卫生,保持现场整洁文明和生活区干净舒适。

  8、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域,如经发现,甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害,均由乙方负责。

  十七、违约责任。

  (一)有下列情况之一,均属乙方违约:

  1、乙方承包人常擅离工作岗位,或施工人员严重不足,屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的。

  2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容,并经一再催促无效的。

  3、乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的。

  4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者。

  5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序的;乙方有违约行为,甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失和中止合同等处罚。

  (二)发生下列情况之一,由甲方向乙方补偿损失:

  1、由于甲方施工指导错误或因设计变更,要求乙方对已完工程进行返工重做的;由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用。

  2、甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的,由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。

  十八、其他:

  1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴整齐。

  2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用,乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。

  十九、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,报甲方公司一份,双方签字后生效。至工程结束款项结清时除保修条款继续履行外,其余条款自行终止。保修期满,保修条款自行失效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

安装劳务合同12

  甲方(工程承包人)

  乙方(劳务分包人)

  1、劳务内容

  甲方(工程承包人) 乙方(劳务分包人) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平、诚实信用的原则上,鉴于工程承包人已经签定工程总承包合同,双方就劳务分包事项协商,达成一致,订立本合同。

  1.1劳务分包人资质情况

  1.2劳务分包工作对象及提供劳务内容

  工程名称:工程地点: 分包范围:

  1.3分包工程期限

  开始工作日期:

  结束工作日期: 年月 日

  总日历工作天数 天

  1.4质量标准

  按照总(分)包合同有关质量的约定,国家现行的《建筑工程施工及验收规范》和《建筑安装工程评定标准》本工作必须达到质量 合格 。

  1.5总(分)包合同

  工程承包人应提供总包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印

  件一份,供劳务分包人查阅。

  1.6图纸:工程承包人应在劳务分包开工天前,向劳务分包人提供图纸 1 套,以及与本合同工作有关的标准图纸 1 套。

  2、工程承包人的义务

  2.1组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向分包人负责。

  2.2在年日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地。

  2.3负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制季度、月施工计划,物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,监督检查和验收。

  2.4组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集管理及交工验收。

  2.5统筹安排,协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施,工作用水。用电及施工场地。

  2.6按时提供图纸,及时交付应供材料、设备所提供的.施工机械设备,周转材料安全设施保证施工需要。

  2.7按合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬。

  2.8负责与发包人监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。

  3、劳务分包人义务

  3.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作,未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系,自觉遵守法律法规及有关规章制度。

  3.2劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前 天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划。经工程承包人批准后严格实施。

  3.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,科学安排作业计划,设入足够的人力、物力、保证工期,加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全,加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工,承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

  3.4自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查,接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况,与现场其他单位协调配合,照顾全局。

  3.5按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。

  3.6劳务分包方负责办妥消防报检,验收手续。

  3.7做好施工现场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完成部分的产品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

  3.8妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具,周围材料及其他设施。

  3.9劳务分包人必须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。

  3.10除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

  3.11禁止转包或再分包,劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或分包给其他人,否则劳务分包人将依法承担责任。

  3.12劳务分包方应充分预见本工程施工中可能存在的一切非不可抗力风险,并做好足够的保全措施,亿利于工程的施工并保证整体施工质量。

  3.13劳务分包方与其他专业施工方密切配合,不得互相推诿,否则甲方有权终止合同,一切损失由乙方负责。施工过程中,因劳务分包方未通知各交叉施工单位先行施工而造成返工,返工费用全部由乙方承担。

  4、安全施工与责任

  4.1劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成的责任和因此而产生的费用,由劳务分包人承担。

  4.2乙方应遵守国家级地方主管部门,业主,总包,监理对于该工程的各项管理制度,由乙方原因造成甲方被处罚的,甲方按处罚结果双倍处罚乙方。

  5、保险:劳务分包人必须为从事危险作业职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。

  6、材料设备的供应、保管、使用

  6.1劳务分包人在接到图纸后天内,向工程承包人提交材料、设备、配件供应计划,经确认后工程承包人应按照供应计划要求的质量、品种、规格、型号数量及时供货。

  6.2劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料,设备。因保管不善发生丢失、损坏,劳务分包人应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

  7、劳务报酬的计算及支付

  7.1本工程的劳务报酬采用下列方式计算:(不含材料)

安装劳务合同13

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称甲方)

  现甲、乙双方遵循平等自愿、诚实守信、协商一致的原则,依据《XX人民共和国合同法》、《XX人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它法律、法规的相关规定,结合本工程具体情况,特订立本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称: xx千方交通信息产业园一期工程中的_ 6号楼、7号楼、10号楼、30号楼

  2、工程地点: xx南岸区茶园新区新塘科技园(经侦业务楼对面)

  3、工程面积:约4.5万方(此方量不作最终结算依据),以工程最终施工实际面积和甲方项目核定面积结算;

  二、承包范围及内容

  乙方按甲方提供的“施工图及图说”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更核定单”等作为施工依据,相关施工图纸及资料由甲方借给乙方一套由乙方自行复印,具体承包内容如下:

  本工程全部水、电、防雷设施等分项工程的预留洞口、预埋管道、安装等(其他建设单位专业分包除外)。即包括施工图及设计变更中所有安装内容(属于总包范围内的);承包范围内的进场材料上下车、材料场内转运、堆码整齐;文明施工满足项目部的要求。

  内容说明:

  (1)给水部份:从客户水表起至客户室内的给水系统安装由乙方按施工图安装接至设计要求位置。室内一户一表及主给水管网安装由自来水公司按施工图纸施工到各户水表,乙方负责配合施工。

  (2)排水部份:室内污水、雨水、空调冷凝水的排放按施工图施工,至小区综合管网所示的第一个井或沟。

  (3)强电部份:从本工程各单元室外手孔井至各栋总配电箱、各楼层配电箱、各户电表箱的系统安装及属生活用电的一户一表范围表前部份由供电局施工,表后部份由乙方施工,具体范围界面以业主方或供电局所提供的'设计图为准。房间、公共厅堂、楼梯间、走道的照明、电梯动力及照明、设备用房出高压配电柜至专用设备线路的安装,乙方按施工图(含电梯安装图)施工。

  (4)弱电部份:电信网络通信、有线电视、建筑设备监控、火灾报警及消防联动、安全防范等系统,按设计图预留预埋各类管道和各类箱体盒体位置预留。并保证管线畅通及配合弱电专业公司完成穿线工作。

  (5)燃气工程:按设计管道走向预留预埋穿墙和穿楼板的套管。

  (6)对楼层管道吊洞管井的封堵。

  (7)对墙体开槽用细石砼的补槽。

  (8)二级电箱以后的电箱和线缆均由乙方提供。

  (9)甲方除提供塔吊外,其它机械、机具、工具设备均由乙方提供。

  三、承包方式:

  1、本工程采用人工费包干,包括小型机具、工具、合格的安全防护用品及低值易耗品在内的承包形式。

  2、施工工具、机具及耗材的范围包括:如:焊条、元丝、扎丝等辅材;安装用中小型机具如:电焊机、切割机、车丝机等;工具如:断线钳、压线钳、夹钳、管钳、电焊钳、电焊罩等及相关机具工具的耗材、末级配电箱后电线电缆、照明灯具器等由乙方自行提供。

  四、工程工期:以甲方通知时间为准,乙方在接收到甲方通知后5日内进场。

  五、工程质量

  乙方所分包的分项工程必须按照现行国家及地方行业主管部门颁发的验收规范标准、图纸及甲方要求认真组织施工,保证验收合格。每到工序完成经乙方自检合格后,乙方必须陪同建设单位、监理公司及甲方质检员、现场管理人员统一验收。如因乙方原因造成质量不合格,由乙方自行的返工及承担材料损失,费用在乙方当月工程款中捐出。

  六、劳务款结算依据及结算单价

  根据设计施工图说等要求施工,基础、主体水电安装工程中的预留、预埋单价分别是:预留 元/m,安装为 元/m(建筑面积按《99定额》计算规则进行工程结算)。

  上述结算单价包含本工程全部承包工作及承包范围内容(水电安装工程劳务的人工费、辅材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护服务器、应按相关法律规定支付的各种工资、税金、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、岗位培训费、安全文明施工费用以及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工程的其他所有费用);本工程的劳务结算价款均为一次性包干价,甲方不再向乙方支付其他任何费用。

  七、工程其它费用的确定

  当不可避免地发生计时工时,技术工按 80 元/工日计算,普工按 50 元/工日计算,并经项目主管审批同意。

  八、工程款结算支付方式(单位工程)

  1、时间及付款方式:乙方应垫资至承包楼栋号施工面积达1万方,完成垫支之日起半个月内支付清之前工程款的80%,以后工程量每月30号报进度,经甲方审核后次月15日前支付上月核定完成工程量的85%。

  2、在工程全部完工验收后一个月内工程款付至总额的90%。余款在工程竣工验收合格后2个月内付清,不计息。

  3、工程完工后双方应及时对已完成工程量进行结算。

  九、安全文明施工

  1、乙方必须严格按甲方及相关规定进行安全生产,文明施工。乙方进场进必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育,牢固树立“安全第一,预防为主”的方针,同时与每个工作人员签订安全责任书,保证安全文明施工达标。

  2、乙方必须按安全生产施工规范、施工操作,配备完整的安全工具、用具,如发生安全事故,费用在30000元内(含30000),由乙方自行承担,超出30000元以上部份,甲方承担70%,乙方承担30%,但乙方必须承担主要责任。若乙方野蛮施工所造成的事故,所发生的任何损失概由乙方自行全部承担。

  十、甲方责任

  1、提供必要的施工图纸一套(白图)给乙方复印,做好技术交底,按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料。

  2、提供施工用水、用电接口。

  3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术指导和现场工程质量监督管理,进行安全宣传教育和安全检查。

  4、按时支付乙方劳务工资。

  十一、乙方责任

  1、按设计施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求施工,确保工程质量。未经许可不得擅自变更施工,必须安全生产、文明施工。必须保证工完料净场地清。

  2、乙方管理人员必须坚守工地,负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底,并做好记录,同时必须确保每栋楼随时有一位施工员负责现场管理及技术指挥工作。

  3、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排,必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查,不得无故拒绝。否则,每发生一次上述情况,甲方对乙方处以500元/次罚款。

  4、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管,必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备。负责保护好已完工程工作成果,不得损坏。否则,照价赔偿;若乙方人员发生偷盗行为,甲方对乙方处以1000元以上/次罚款。

  5、乙方工人必须按照要求佩戴好安全带、安全帽(安全带、安全帽、雨具等由乙方自行购买合格产品),否则,甲方将对乙方进行经济处罚:50元/人.次。

  6、乙方工人必须遵章守纪,不得发生打架、斗殴及偷盗等事件,否则,甲方将给予经济处罚500-5000元/人.次,情节严重者,将被追究刑事责任。

  7、乙方必须保证按相关规定按时按月发放乙方管理人员和工人工资,按有关要求将工资表实名制签字盖手印,并交甲方保存;如因乙方不按时发放工资,引起工人闹事,甲方将重罚乙方,其善后事宜由乙方负责处理。

  8、甲方支付乙方工程款,乙方必须提供正规票据给甲方。

  9、乙方应严格控制安装材料的损耗,若材料超出3%的损耗,由乙方承担超出部分材料的相关费用。

  10、若发现乙方人员在现场有意长流水或长明灯,甲方给予乙方200元每次的处罚;在宿舍私接使用电气设备(如煮饭、取暖、烧水等)每次罚款500元,甲方当场没收电器。

  11、乙方必须满足甲方工程进度、质量要求,因乙方原因造成工期、质量不能满足甲方要求,甲方可单方解除合同,责令乙方无条件退场,甲方按乙方实际已完工程量的60%结算给乙方,结算时间按合同有关规定时间执行。

  12、甲方负责给乙方提供食堂;若发现乙方人员乱倒饭菜,甲方对乙方按50元每次罚款。

  13、甲方对乙方的经济处罚,均在当月结算工程款中扣出。乙方不得以任何理由,向甲方索赔相关技术难度,施工难度及停误工费用。

  14、乙方不得以任何理由,扰乱现场,投诉及围堵甲方现场。

  15、乙方必须将进场人员造册并附身份证复印件一份,照片三张,所报花名册必须与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方必须保证其队伍的人员稳定,不能随意变动,如需变动或增减人员,必须在三天内向甲方提供变更人员清单。

  十二、其他

  1、乙方在签合同时缴纳给甲方 5 万元的履约保证金给甲方(如乙方不能按甲方要求按时进场或无能力履行本合同时此履约保证金不予退还),全部工程主体封顶后一周内,甲方全额退还乙方保证金,不计息。

  2、本合同未尽事宜,由双方协商解决。

  3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。经甲、乙双方签字盖章(乙方交纳保证)后生效,结清全部劳务条款后,本合同即自行终止。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  负 责 人: 负 责 人:

  年 月 日 年 月 日

安装劳务合同14

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳务合同法》及工程安装有关规定,甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

  雇员从事的工种和工作实践。从事的工种要注明在什么岗位从事什么工作,如电机房的值班电工或大厦照明的维修电工(因为工种不同工资差别很大);

  工作时间包括聘用期限,应注明从何时起知何时止;每周工作多少天,每天工作多少小时;一般每周至少有一天的休息日;按国际惯例,在节假日,雇员应享受所在国家规定的节假日,如所在国国庆、春节等。

  建议双方在签劳务合同的时候最好明确约定相关工作岗位,工作时间以及劳务报酬等问题,避免之后因履行合同发生纠纷。

  一、劳务合同期限

  双方同意签订固定劳务合同期限:从_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。其中,试用期为_______天。

  二、工作内容和工作地点

  乙方的工作内容为工程电气安装,工作地点为_______小区。

  三、劳动报酬

  劳务合同雇员提供劳务服务,雇主主需要依据协议支付劳务报酬,这里要区别于劳动关系中的.劳动者除获得工资报酬外,还需要为劳动者缴纳保险、福利待遇等;劳务关系中的自然人,一般只获得劳务费,雇主也不用像劳动合同那样为雇员缴纳社保的义务,是否缴纳可以双方协商约定。

  另外,如果是在工作时间以外加班或上夜班,雇主应付加班费或夜班津贴等相应劳务费用,并据此作出详细约定,以免给雇主一方造成不必要纠纷。

  (一)甲方于每月_______日前以货币现金或转账形式及时足额支付乙方工资,乙方的工资标准为_______元/月。

  (二)甲方支付的工资不得低于工程所在地人民政府颁布的最低工资标准。

  四、社会保险

  劳务合同中,企业没有义务为劳务提供者缴纳“五险一金”。劳动者若想要取得“五险一金”就应当在劳务合同中做出明确的约定。否则,在合同实际履行时,企业有权拒绝缴纳投保。

  甲乙双方协商约定,甲方按照国家和地方有关社会保险的规定,为乙方办理意外保险,甲乙双方均按统筹地区规定的费率及时足额缴纳意外保险费。

  五、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

  (一)甲方为乙方提供安全生产培训,并提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。安排乙方从事有职业危害作业的,应当定期为乙方进行健康检查。乙方在劳动过程中应严格遵守各项制度规范和操作规程。

  (二)乙方患职业病、因工负伤或者因工死亡的,甲方应按《工伤保险条例》的规定办理。

  六、劳动纪律

  (一)甲方依法制定的各项规章制度应向乙方公示。

  (二)乙方在合同期间应严格遵守国家的各项法律、法规,遵守甲方依法制定的各项规章制度和劳动纪律,服从甲方的管理和教育。甲方有权对乙方的执行规章制度的情况进行检查,督促和奖惩。

  七、合同的履行、解除或终止

  (一)乙方有下列情形之一,甲方可以解除本合同。

  1、严重违反劳动纪律或甲方依法制定的规章制度,按照甲方劳动规章制度的规定或者过去合同的约定应当解除劳务合同的。

  2、严重失职、营私舞弊或泄露商业秘密的,对甲方利益造成重大损害的。

  3、被依法追究刑事责任的。

  (二)有以下情形之一的,甲方可以解除劳务合同,但应当提前_______日以书面形式通知乙方:

  1、乙方患病或非因工受伤,医疗期满后,不能从事原工作也有能从事由甲方另行安排的工作的。

  2、乙方经考核不能胜任本合同约定的工作,经过培训或调整工作,仍不能胜任工作的。

  3、本合同定立时所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行,经甲乙双方协商不能就变更合同达成协议的。

  (三)本合同另有规定外,任何一方解除或终止本合同,没有提前______日通知对方或通知时间不足的,以解除或终止合同前一个月的日平均工作为标准,支付赔偿金给对方。

  八、争议解决

  甲乙双方因履行本劳务合同发生劳动争议,双方可协商解决,协商不成的,双方可向__________________仲裁委员会申请仲裁。

  九、其它

  (一)本合同未尽事宜,按国家和地方有关政策规定办理。在合同期内,如本合同条款与国家、省有关劳动管理新规定相抵触的,按新规定执行。

  (二)本合同一式______份,甲、乙双方各执_______份。

  甲方(公章):___________乙方(公章):__________

  签订日期:_______年____月____日_______年____月____日

安装劳务合同15

  甲方:

  乙方:

  一、工程内容

  1.工程名称:

  2.工程地点:

  3.承包范围: 干挂石材安装(包括龙骨架焊接、石材安装、设计、保温、打胶、下料等)。

  4.工程造价:现场暂估量为 ㎡,安装费 ㎡(详见后附清单)。合同暂估价为人民币

  5.结算方式:本合同为固定单价合同,单价一次包死,期间不再调整,结算面积以实际完成工程量计算。

  6.工期:施工工期暂定为四个月。乙方必须按照男方要求按时完工,如因乙方原因延误工期,给甲方造成损失,乙方应承担违约责任,包括每延迟一日支付合同总价1%的违约金。

  二、施工要求

  1.乙方必须按图施工,图纸变更需经项目经理认可。

  2.工程质量要求:安装工程质量要求为合格。石材安装应遵守国家和北京市的有关规定执行,严格施工,确保通过业主方、总包方、和监理方的验收合格。

  3.安全生产:乙方人员进场后,应遵守甲方、总包方和监理方的规章制度,服从现场人员指挥。按国家、有关施工规范要求,

  安全施工,杜绝现场安全事故,承担安全责任,一旦发生安全事故乙方负全部责任,若因施工不当发生安全事故及经济赔偿以及违规罚款等均由乙方负责。

  4.工程保修:本安装工程保修期为壹年,自工程竣工验收合格之日起计算。保修期内乙方承担因安装质量问题造成的一切损失。保修期内免费维修,如遇使用不当或人为损坏,乙方免人工费维修,材料费用由甲方或责任方承担。保修期满后,乙方负责维修,费用由甲方或业主方承担。

  三、劳保与工具

  1.乙方应为所属管理人员及劳务人员签订劳务合同,办理人身意外伤害保险。由于乙方安全措施不力及违反甲方安全管理规定造成的安全事故和因此而发生的费用由乙方自负。

  2防护用品、劳动人员工资发放等事宜均由乙方负责。

  3.乙方自备必要的安装工具

  4.甲方提供宿舍。

  四、双方责任

  1.甲方责任:

  (1)负责对乙方的施工质量、安全文明施工的.监督检查。

  (2)负责对施工现场的生产、安全、技术等组织协调。

  (3)负责业主方、监理方、总包方各方面的配合和现场协调。

  (4)负责按时支付安装费用。

  2.乙方责任:

  (1)若工程质量不符合合同规定,不能通过甲方、总包方、监理方的验收,乙方负责返工返修直至符合要求,乙方承担由此造成的一切损失。

  (2)由于乙方的责任造成的工期延误,所有损失由乙方负责。

  (3)禁止乙方使用童工和北京市规定禁用的其他人员,如违反责任自负。

  (4)成品保护:乙方在工程竣工验收前负责自己的成品保护。

  3.如遇不可抗力造成损失,双方损失各自承担。

  五、付款方式

  人员进场资金自备,其次每月向甲方提报工程完工量,经甲方项目部核对工程量,按完成工程量的80%支付安装款,以此类推,竣工验收合格且甲乙双方核对完工程量后付至结算价的98%,剩余结算价的2%作为质量保修金,待质保期满后付清。

  六、本合同一经鉴定,双方应当遵守,不得无故解除,如有违约,给对方造成经济损失的,按有关规定给予对方赔偿。

  七、其他未尽事宜双方协商解决,协商不成的可向工程所属地的仲裁机构申请仲裁或向工程所属地的人民法院提起诉讼。

  八、本合同一式四份,双方各执二份,经双方签字之日起生效。

  甲方: 乙方:

  负责人 负责人:

  日期: 日期:

【安装劳务合同】相关文章:

安装劳务合同模板12-09

管道安装劳务合同10-27

工程安装劳务合同12-01

石材安装劳务合同01-08

设备安装劳务合同04-22

电梯安装劳务合同06-13

安装劳务合同【荐】03-02

水电安装劳务合同06-14

模板安装劳务合同03-17

幕墙安装劳务合同04-17