来料加工合同

时间：2023-07-04 09:51:45 加工合同我要投稿

来料加工合同(荐)

　　随着人们法律意识的建立，越来越多的场景和场合需要用到合同，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编精心整理的来料加工合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

来料加工合同(荐)

　　甲方（建设单位）：

　　乙方（施工单位）：

　　依据《______合同法》、《______建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：

　　一、工程概况：

　　1、工程内容：不锈钢楼梯扶手，规格；

　　2、略；

　　3、工程造价：________元/米，施工面积约________米，约合人民币___万元（以实际竣工验收数量为准）；

　　4、付款方式：合同签订生效后，甲方付____%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到_______%后，拨付安装工程总价款的_______%，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。

　　二、合同工期：

　　从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。

　　三、甲方责任：

　　1、如期办理拨款结算；

　　2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。

　　四、乙方责任：

　　1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担；

　　2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生；

　　3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，参加工程验收；

　　4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款________元。工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工。

　　五、质量验收：

　　以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。

　　六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法_____________________________法院。

　　七、合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。

　　八、备注

　　甲方（单位盖章）：乙方（单位盖章）：

　　甲方代表签字：乙方代表签字：

　　______年____月____日

【来料加工合同】相关文章：