工程合作的协议书

时间：2022-06-15 09:01:35 合作协议书我要投稿

关于工程合作的协议书范文合集6篇

　　在社会发展不断提速的今天，我们都跟协议有着直接或间接的联系，签订协议能够保证双方合作愉快。那么什么样的协议才是有效的呢？下面是小编收集整理的工程合作的协议书6篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

关于工程合作的协议书范文合集6篇

工程合作的协议书篇1

　　甲方：＿＿＿＿＿姓名（朋友）＿＿＿

　　乙方：＿＿＿＿＿姓名＿＿＿

　　双方经反复协商一致，就下列事宜达成协议：

　　一、（写清情况）甲乙双方自愿签订本协议书，甲乙双方达成如下协议。

　　二、双方协商确定，甲方投资x万元，乙方投资x万元，共同经xxxx。

　　三、双方协商确定，甲方负责技术工作，乙方负责业务开展。

　　四、双方协商确定，在经营期间所取得的利润占投资比例进行分红。

　　五、＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　六、以上事实清楚，甲乙双方无异议。

　　七、（以后操作的想法）＿＿＿＿。

　　八、支付方式：＿＿银行转账＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　九、违约责任：

　　十、违约金或赔偿金的数额或计算方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　十一、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门进行调解；协商或调解不成的，按下列第＿＿＿＿种方式解决：

　　（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁。

　　（二）依法向人民法院起诉。

　　十二、双方商定的其他事宜：

　　甲方：（签章）乙方：（签章）

　　地址：地址：

　　邮政编码：邮政编码：

　　合同签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　合同签订时间：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

工程合作的协议书篇2

　　甲方（项目方）：湖南华昶投资置业有限公司

　　乙方（施工方)：徐子云

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规政策，本着自愿、公平、公正的原则。双方就外墙装修项目达成如下协议：

　　第一条、工程概况

　　1、工程项目名称：宁乡金林时代广场

　　2、工程项目地点：人民路46号

　　3、工程项目内容：外墙装修

　　4、工程项目总造价：约贰仟万元人民币（暂定价）。

　　5、承包范围及承包方式：包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明生产。

　　第二条、工程工期及开工日期

　　工程期限：自年月日至年月日止，总工期个月；开工日期：年月日进场施工。（以甲方进场通知书为准）

　　第三条、工程质量

　　乙方根据甲方提供的施工图纸要求及资料进行施工，确保工程质量。工程验收时，应按施工图纸设计和国家验收规范和质量评定标准执行，工程质量合格。

　　第四条、工程价款结算方式及付款方式

　　1、按建设部20xx年建设工程定额及湖南省现行规定调差预算，甲方按总额下浮8%计算。

　　2、接甲方进场通知，五个工作日内，甲方支付总造价5%的进场费，人员及机械设备进场付总造价10%的材料款，每月25日报计划，下月5日之前拨付按月进度75%的进度款。

　　3、工程款结算，待乙方按本合同的约定的时间内完成所有工程量后，扣除保修金3%外（一年内退还），甲方办完结算款后一个月内将余款一次性支付给乙方。

　　4、甲方拨付给乙方预付款、进度款，甲方必须监督乙方使用。

　　第五条、双方责任

　　（一）甲方职责：

　　1、甲方确保乙方工程款足额到位，并全过程、全方位地对乙方进度、质量、安全生产、文明施工进行管理和监督。

　　2、甲方及时为乙方提供施工所必须的施工图纸及监理或业主下达的其它指令，并进行技术交底。

　　3、及时审批乙方的施工方案、进度计划。

工程合作的协议书篇3

　　甲方：

　　代表：

　　地址：

　　电话：

　　乙方：

　　代表：

　　地址：

　　电话：

　　按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与项目施工达成如下协议条款：

　　第一条：总则

　　1、本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对项目施工具有约束力。

　　2、各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。

　　3、合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。

　　第二条：工程项目的安排及费用

　　1、该工程项目全部由乙方组织施工，并承担该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。

　　2、甲乙双方共同组成工程项目部，协调与业主及监理的关系。

　　3、甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用由乙方负担。

　　4、乙方向甲方支付工程有效标价________％的管理费用（不含税金、暂定金额按实际发生计取）。管理费用在工程完工后_______日内以现金方式支付。

　　第三条：甲方职责

　　1、项目部由甲方委派项目经理及财务人员各一名，参加工程及财务管理，负责工程施工进度、质量、安全及其他管理正常工作。

　　2、甲方在工程现场设立双控银行账户，取款时需经甲方加盖公章乙方加盖财务主管印鉴共同确认。工程款到位后扣除甲方管理费用，余款在______日内拨付给乙方用于工程施工。

　　3、甲方在_______完税后，甲方根据分包协议，负责向乙方出具代扣代收税款凭证。

　　4、协助乙方整理工程竣工资料。

　　第四条：乙方职责

　　1、项目部由乙方委派项目副经理，同时组织满足工程施工所需的人员及设备，注入工程施工所需资金，工程质量以现场监理验收为基准，以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复，并使人员稳定。如工程施工出现严重质量问题，甲方有权单方解除此协议，拒绝拨付工程进度款，并由乙方承担违约责任。

　　2、乙方所提供的人员，在施工过程中因业务素质低，不能胜任其工作的，甲方有权要求撤换。

　　3、乙方对所承担的工程任务应具有强烈的责任感，维护甲方的企业信誉。因该工程施工所产生的债权、债务由乙方负责。乙方对承担的工程任务的工期、盾量、安全等承担全部经济及法律责任。

　　4、乙方管理人员必须遵守甲方的各项管理制度及国家有关法律、法规，服从项目部的统一领导。

　　5、支付甲方现场人员的工资、食宿、差旅及通讯等费用。

　　6、乙方不得以甲方及项目部的名义赊用任何人工、材料及机械设备。

　　7、乙方的财务管理实行财务自主、独立核算，自负盈亏。

　　第五条：违约责任

　　1、甲方和乙方应正当行使权利，履行义务，保证本协议的顺利进行。

　　2、任何一方没有充分、及时履行义务的，应当承担违约责任；给其他方造成损失的，应赔偿其他方由此所遭受的直接和间接经济损失。

　　第六条：争议解决

　　协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。

　　第七条：其他

　　1、本协议一式______份，双方各执______份，自双方签章之日起生效。

　　2、本协议未尽事宜，经双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

　　甲方（签章）：

　　代表人（签字）：

　　______年______月______日

　　乙方（签章）：

　　代表人（签字）：

　　______年______月______日

工程合作的协议书篇4

　　1、参照中国科协和中国机械工程学会的.有关要求精神，为了便于分会工作的开展，为了有利于分会和北京机械工程学会（以下简称本会）为分会挂靠单位服务，本会与分会挂靠单位和分会共同协商后签订此挂靠协议书。

　　2、根据北京地区机械工业的发展和学科建设的需要，并鉴于多年来热心和大力支持本会和分会的工作及活动的开展，经研究、协商决定将：分会挂靠在

　　3、分会的常设工作机构为分会秘书处，设在挂靠单位，相当于挂靠单位中层行政机构由挂靠单位负责设置。

　　4、分会委员会与挂靠单位协商，推荐适合的人员作为分会秘书长的人选（也可是非挂靠单位的人员），由本会聘任，主持分会秘书处的日常工作。

　　5、分会秘书处专（兼）职工作人员（属于挂靠单位人员的）其待遇应与挂靠单位同类、同级人员同等对待。

　　6、分会秘书处的学会工作及成果纳入挂靠单位工作和成果考核。

　　7、分会秘书处在业务上接受本会和分会委员会的领导，按照本会的章程和分会委员会的决议独立开展工作。挂靠单位在行政上领导分会秘书处并进行工作指导和监督。

　　8、分会的挂靠应体现本会、分会挂靠单位和分会互相支持、互惠互利的原则。

　　挂靠单位为分会秘书处和分会开展工作和活动创造和提供必要的条件及适当的经费支持；可选派有关人员参加本会理事会（或担任名誉理事）及分会委员会；优先参加本会及分会的有关活动；优惠取得本会及分会的有关学术资料。本会及分会要为挂靠单位的业务发展优惠提供各种技术咨询和技术服务。

　　9、分会的挂靠单位应保持相对稳定，本协议为长期协议，在执行中如有一方提出异议，由三方协商后，予以改变或取消。

　　10、本协议未涉及的其它有关事项由三方协商研究解决。

　　11、本协议签字盖章后生效。正本一式三份，三方各持一份。

　　签订协议的三方：

　　XX工程学会（盖章）

　　领导人签字：

　　年月日

　　挂靠单位（盖章）

　　领导人签字：

　　年月日

　　分会委员会（盖章）

　　领导人签字：

　　年月日

工程合作的协议书篇5

　　甲方：代表：地址：电话：

　　乙方：代表：地址：电话：

　　风险提示：

　　合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

　　本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就电力工程合作事项协商一致，订立本协议。

　　一、合作内容及承包方式

　　1、合作内容：甲乙双方达成合作关系，由乙方就甲方承包的电力工程进行工程安装。

　　2、工程安装费总额______万元。

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从________年____月____日至________年____月____日。

　　二、工程价款的支付方式

　　1、预付款：甲、乙双方签订协议后____日内，甲方预付协议工程安装费的______%。

　　2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和______%的质保金后（质保期________年），甲方支付乙方工程安装费的______%。

　　3、保修条款：本工程保修期为________年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　4、费用支付以转账支票或现金方式进行。

　　三、工程管理

　　1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准。

　　2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　3、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工措施，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按协议总价的______%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　6、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　7、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　1、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭签单到指定的地点领取主材。

　　2、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　3、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任风险提示：

　　合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。

　　1、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：

　　（1）责令乙方立即停止施工。

　　（2）不付乙方工程款。

　　（3）要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　2、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　3、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　4、甲方不按协议约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　六、争议解决的方式协议执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向______方人民法院起诉。

　　七、其他

　　1、本协议一式______份，甲方执______份，乙方执______份，本协议自双方签章之日起生效。

　　2、未尽事宜，双方另行协商。甲方（签章）：代表人（签字）：________年____月____日乙方（签章）：代表人（签字）：________年____月____日

工程合作的协议书篇6

　　合伙人：甲，年月日出生，现住址：

　　合伙人：乙，年月日出生，现住址：

　　合伙人：丙，年月日出生，现住址：

　　第一条：

　　第二条合伙经营项目和范围

　　各合伙方自愿合伙经营，总投资为万元。

　　第三条合伙期限

　　合伙期限为从本项目开始至本项目全部清算完毕止。

　　第四条出资额、方式、期限及合伙人责任

　　1.合伙人xx以现金方式出资计人民币伍佰万元整。负责工程至1至15层的所有资金，并保证有一定的备用资金，占所有股份的三分之一。

　　2.合伙人 xx以现金方式出资计人民币贰佰万元整，负责财务管理另承担黄昌红伍佰万元中的壹佰伍拾万元利息（按月息叁分计算），占所有股份的三分之一。

　　3.合伙人xx以现金方式出资计人民币贰佰万元整，为该项目现场负责人（不计工资），占所有股份三分之一。

　　4.各合伙人的出资，于____年____月____日以前交齐。逾期不交或未交齐的，应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。

　　5.本合伙出资共计人民币____元。合伙期间各合伙人的出资仍为共有财产，不得随意请求分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。

　　第五条盈余分配与债务承担

　　1.盈余分配，以出资为依据，按比例分配。

　　2.债务承担：合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人所占股份比例承担。

　　第六条入伙、退伙，出资的转让

　　1.入伙：①需承认本合同;②需经全体合伙人同意;③执行合同规定的权利义务。

　　2.退伙：①需有正当理由方可退伙;②不得在合伙不利时退伙;③退伙需提前____月告知其它合伙人并经全体合伙人同意;④退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以金钱结算;⑤未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

　　3.出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有首先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人应按入伙对待，否则以退伙对待转让人。

　　第七条合伙负责人及其它合伙人的权利

　　1.合伙人的权利：①参予合伙事业的管理;②听取合伙负责人开展业务情况的报告;③检查合伙帐册及经营情况;④共同决定合伙重大事项。

　　第八条禁止行为

　　1.未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙，造合伙宗旨利益共享、风险共担。

　　成损失按实际损失赔偿。

　　2.禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。

　　3.禁止合伙人与本合伙签订合同。

　　4.如合伙人违反上述各条，应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。

　　第九条财务管理

　　1. 设立公共账户

　　2. 报账制度：

　　① 工地所需的一切开支均由xx xx二人签字后方可报销

　　② 合伙人均有权了解、查阅财务情况

　　3. 所有支付款项均由合伙人协商后支付

　　第十条合伙的终止及终止后的事项

　　1.合伙因以下事由之一得终止：①合伙期届满;②全体合伙人同意终止合伙关系;③合伙事业完成或不能完成;④合伙事业违反法律被撤销;⑤法院根据有关当事人请求判决解散。

　　2.合伙终止后的事项：①即行推举清算人，并邀请____中间人(或公证员)参与清算;②清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配;③清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按出资比例承担。

　　第十一条纠纷的解决

　　合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。

　　第十二条 本合同自订立之日起生效。

　　第十三条 本合同如有未尽事宜，应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

　　第十四条其它

　　______________________

　　第十五条 本合同正本一式____份，合伙人各执一份，送____各存一份。

　　合伙人： (签字或盖章)

【工程合作的协议书】相关文章：

工程合作投资协议书08-25

工程合作协议书06-09

工程合作居间协议书范本07-28