消防合同

时间:2022-01-05 10:11:48 合同范本 我要投稿

消防合同模板集锦五篇

  随着法律知识的普及,越来越多事情需要用到合同,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编收集整理的消防合同5篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

消防合同模板集锦五篇

消防合同 篇1

  甲方:咸丰县XX商城物业管理 有限公司黔江分公司

  乙方: 重庆市XX机电工程有限公司

  经甲乙双方协商,甲方决定将 南海鑫城(不含重百商场) 的消防系统承包给乙方维修 保养,为了明确双方责权,达成如下协议,共同遵守。

  一、维护保养范围及内容:南海鑫城商场公共部分的消火栓系统、自动喷淋灭火系统、消防报警联动系统,内容包括以上三个系统的阀门开启、功能调试、维护保养;水泵及控制柜的功能调试及维护保养;探测器、模块的清洗、功能试验;报警主机的清扫及功能试验;线路短路、断路检查、维护。各经营户内的消防系统不含在本合同维保范围内。

  二、维护保养合同期限:自**年 6 月 1 日起至**年 5 月 30 日止。

  三、维护保养费用及付款方式:本合同维护保养费用为每年 贰万捌仟圆整 (28000.00 元人民币)按季度支付,每季度 柒仟圆整 (7000.00 元人民币),下季度的前五日内支付上季度的维保费,依次类推。

  四、维护保养工作是否合格的界定:按本合同约定,每月进行两次例行检查及功能试验(每次由甲方指定人员签字确认),如甲方通知乙方系统出现重大故障,乙方需48小时内赶到现场进行处理,乙方应按合同约定能如实的例行检查及故障排除,大系统必须保证正常运行(少数误报属正常现象,不属违约)。维保期间如因乙方的原因造成消防部门检查不合格导致处罚,视作维保工作不合格(反之为合格),甲方拒付维保费用。如由于乙方原因造成消防部门的处罚,乙方应100%承担处罚责任和处罚金额。

  五、功能损坏的设备及配件须经甲方现场确认是否更换,其设备及配件本身的费用由甲方承担,更换安装工作由乙方承担,但甲方要提供更换的设备及配件须五日内供货到现场。如委托乙方购买,须两日内核定价格。乙方代购设备及配件的费用,经甲方查验后,应及时按程序给予报销。如甲方不按时供货或核价、报销乙方代购费用,视作甲方违约。核价后乙方不及时采购,造成系统长时间工作不正常,视作乙方违约。不包含在维保费用内的设备及配件见附后清单。

  六、违约责任;如甲方不按期支付维保费用,逾期第七天起甲方应每天按应付金额的5%承担违约金,十五天后乙方有权停止维保工作;直到甲方支付应付的维保费和违约金;乙方方才提供继续维保服务;这期间所造成的一切损失均由甲方自行承担。如甲方不及时提供设备及配件或核价,造成系统长时间不能正常工作,期间甲方不能视作乙方未维保,由此造成的责任也由甲方承担。由于乙方未及时处理故障及未进行合同约定的例行检查,甲方有权拒付维保费用,由此造成的责任由乙方承担。

  七、如系统运行正常,乙方不承担其他责任。

  八、本合同壹式肆份,甲乙双方各执贰份共同遵

  甲方: 乙方:

  代表: 代表:

  联系电话: 联系电话:

  年 月 日 年 月 日

消防合同 篇2

  甲方: (以下简称“甲方”)

  乙方:北京京泰华盛消防设备有限公司 (以下简称“乙方”)

  甲乙双方经过共同协商,本着互利互惠、平等交易、共同发展的原则,就乙方向甲方提供产品及服务等有关问题达成一致意见,为明确双方的权利义务,特签订本协议并共同遵守,消防产品购销合同范本。

  第一条 合作内容

  乙方向甲方提供消防器材及灭火器的换药及维修服务,乙方对甲方所购消防器材及维修的灭火器实行全程跟踪。

  第二条 产品质量要求

  协议中产品质量及灭火器的换药及维修服务应符合国家相关法律规定的质量要求。乙方并保证能通过消防验收。

  第三条 交货

  3.1 乙方供货时须提供《供货清单》并加盖公司印章,详细填写所有产品名称、数量、单价和金额。

  3.2 乙方应将货物运至甲方指定的交货地点。

  3.3甲方收到乙方货物时,如发现错装、缺件以及其他缺陷时,应及时通知乙方,乙方收到通知后应在2日内无偿更换及补齐,以达到协议中的标准。

  第四条 报价和结算

  4.1乙方所供产品价格依据双方确认的价格表执行。

  4.2双方约定以人民币支付,支付方式为__________形式,乙方同时提供等额合法发票。

  4.3结算方式:货到验收后,甲方在7个工作日内甲方向乙方支付全部结算价款。

  第五条 采购内容及价格

  序号 采购项目 型号 单位 单价(元) 数量 总价(元)

  1

  2

  合 计

  第六条 协议的生效和期限

  6.1 本协议壹式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,经双方授权代表签字并盖章后生效,合同范本《消防产品购销合同范本》。

  6.2 协议期限为 贰 年,从 年 月 日至 年 月 日止。

  第七条 合同的变更和解除

  7.1 本协议经双方协商同意可以变更,就变更事项,双方应另立补充协议。

  7.2 本协议经双方协商一致可解除。

  7.3 协议中一方有以下违约行为,则另一方有权解除合同,并要求违约方赔偿经济损失或承担违约责任。

  ①乙方无故单方面终止协议,中途停止供货或未经甲方书面同意停止供货的。

  ②乙方供货的产品有质量缺陷,经甲方通知后,未在有效期内及时更换的。

  ③甲方无故终止协议,给乙方造成损失的。

  第八条 质保期及售后服务

  8.1本协议产品质保期自通过验收之日起24个月。如由于乙方责任需要更换或修理部分的质保期从再次验收合格之日起计算,期限为24个月。

  8.2乙方为甲方提供优质服务,对甲方在乙方所购消防器材及维修的灭火器实行全程跟踪服务,每年至少上门协助检查壹次。甲方如有需求可随时电话预约,乙方在一个工作日内到达。

  8.3甲方在乙方所购消防器材均免费送货上门;换药、维修的灭火器乙方上门提取,换药、维修后及时送还到甲方。

  8.4甲方须严格按照灭火器使用说明书正确使用、保管、储存灭火器;经常检查压力表,一经开启,即使喷出不多或压力表低于绿线区必须及时重新充装维修;必要时可通知乙方上门指导。

  8.5甲方享受乙方签约单位干粉灭火器维修的配件费用全免待遇。

  第九条 不可抗力

  9.1 本协议中所指不可抗力是指签订本协议时不能预见、不能避免或不能克服的事件。

  9.2 甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行协议时,应及时向对方通报不能履行或延期履行的理由,并在十五日内提供书面证明,经双方协商是否变更或延期执行协议。

  9.3 因不可抗力造成的损失,双方协商解决。

  第十条 违约责任

  10.1乙方如延期交货或交货数量不足者,乙方应偿付甲方此批货款总值1%的违约金。

  10.2 乙方所发产品有不合规格、不符合质量要求等情况,甲方有权拒绝办理收货手续,且无代为保管责任,因此所发生的一切费用损失,由乙方负责;

  10.3 在产品保质期内,乙方所供产品存在质量问题或发生损坏,乙方负责无偿修复或更换,但甲方非正常使用或人为原因导致的除外。

  10.4甲方根据本协议第7.3条的约定解除协议的,乙方必须在收到甲方解除协议的通知后一周内退还甲方已付全部款项,设备已经交付的,乙方在返还货款后一周内自行取回设备。

  第十一条 争议解决

  11.1所有因本协议或执行本合同引起的争议,双方友好协商解决,协商不成,则任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  第十二条 附则

  12.1 附件与本协议具有同等法律效力,是不可分割的部分。

  甲方(签章): 乙方(签章):北京京泰华盛消防设备有限公司

  代理人: 代理人:姜金松

  电话: 电话 :13366979678

  日期: 日期:

消防合同 篇3

  建设单位(甲方):XX修

  保养单位(乙方):

  风险提示:发包人的相对义务

  根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

  若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。甲方将_________________消防系统工程委托给乙方XX护保养,经双方协商同意订立本合同,共同遵守。

  一、XX护养工程名称和地点:

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  二、XX修保养目的:根据公安部《建筑工程消防监督审核管理规定》,本着预防为主,防消结合的原则,确保已建设投入使用的各种消防设施正常运行,以达到消防预警、扑灭初起火灾及安全疏散人群的目的,才能有效地预防和减少火灾的危害。在当前国家经济迅速发展,火灾形势相当严峻的情况下,消防系统的XX护显得格外重要,消防系统的完好对于防止火灾、减少人身和财产损失具有十分重要的现实意义。

  三、XX护保养范围□火灾自动报警系统□自动喷淋灭火系统□消火栓系统□喷淋冷却系统□泡沫灭火系统□气体灭火系统□防火分隔系统□防排烟系统□应急照明和疏散指示系统□消防通讯设备□移动灭火系统□其他消防设施注:在选定对象的方框中打(■),没有的打(□)

  四、XX保内容

  1、火灾报警系统:定期检修各种火灾探测器、手动报警按钮、和集中报警控制器以及火灾事故广播、消防通讯、消防电源、消防控制室的联动控制装置的XX护。

  (1)每月对火灾报警主机、消防电源的各项功能进行检查保养,检查其报警及联动性能。

  (2)每月对消防计算机系统进行检查保养,检查其通讯及联动性能。

  (3)每月对消防广播通讯系统进行检查,每半年对扬声器检查一次。

  (4)每季度对探测器进行模拟加烟抽检,其抽检数量以每年每个探测器检查两次来计算。

  (5)每年对消防系统进行一次综合试验(可配合甲方的消防演习同时进行),同时出具年度消防设备XX护保养总结报告,保证年度检测时合格;如有不合格项目,乙方负责及时XX修,保证消防系统正常运行。

  2、自动喷水灭火系统:闭式喷淋系统的XX护。

  (1)每月检查喷淋泵的远程及就地控制,并启泵试运转。

  (2)每月对喷头进行一次外观检查。

  (3)每月对报警阀检查一次,试验启动是否正常。

  (4)每季对报警阀进行放水试验,验证系统的供水能力及压力开关,水力警钤的报警性能。

  (5)每两月利用系统的末端放水装置放水,试验水流指示器的报警性能。

  (6)每月对消防气压给水设备检查,检测气压。

  (7)每月对消防蓄水池、高位水箱的储水进行检查。

  (8)每月对各种阀门的开闭及铅封进行检查。

  3、消火栓系统的XX护:

  (1)每月检查消防水泵的远程及就地控制功能,并启动试运行。

  (2)每月检查室内及室外消火检、水枪水带的完好性。

  (3)每季检查大楼最不利水压是否满足消防要求。

  (4)每季对室外阀门井中控制阀门检查以核实处于全开启状况。

  4、灭火器:每季度检查灭火器内压力是否达标及是否过期。

  5、防火卷帘门:每月对卷帘门的远控及就地控制功能进行试验。

  6、消防应急照明装置及疏散指示标志:每月对消防应急照明装置及疏散指示标志进行放电检查。

  五、消防系统工程XX护保养期风险提示:关于实际竣工日期的规定

  当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:

  工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 ________年,即________年____月____日至________年____月____日止。甲方从乙方XX保、服务质量等方面综合评测后,双方友好协商无争议可续签本合同。

  六、承包方式及XX护保养费用

  1、乙方在此期间XX护保养费为_______(_______元)。备注:此合同价款不含税金。如甲方需要税票,我公司单独收取税金费用。风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责任 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的`合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。

  发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。

  2、在保养XX护期间所涉及的以下易损耗材、易损件由中标服务商乙方承担:

  (1)自动报警系统:螺丝;垫片;少于50米的弱电电线、胶带、电线管、金属软管。

  (2)消火栓系统:润滑油、生料带、螺丝、垫片。

  (3)自动喷淋系统:润滑油、生料带、螺丝、垫片。由于消防系统损坏,甲方承担的配件及材料费如下:

  (1)除上述中标服务商承担易损件及一般XX修材料费以外的其它耗材;

  (2)自动报警系统:各种自动报警消防设备(手动报警按钮、烟感、温感、消火栓按钮、模块、消防广播、声光报警器、消防电话);多于50米的弱电导线、胶带、电线管、金属软管;接线盒、主机内部损坏XX修费由招标方负责。

  (3)消火栓系统:各种阀门、消火栓、水带水枪、压力表、灭火器、镀锌钢管;

  (4)自动喷淋系统:各种阀门、喷头、压力表、镀锌钢管;

  3、XX护保养期间甲方增设其它消防设施或因装修需重新安装消防设施,则按国家现行预算定额及乙方资质取费标准计算。所需费用由甲方支付。

  4、自动报警主机内部元件损坏需由厂家XX修,其XX修材料费、人工费由甲方负责。

  七、付款及结算办法

  1、XX护保养费支付:自合同签订后一个周以内一次性全额支付

  2、XX护保养时需要更换新的设备、器材、材料等费用,经甲、乙双方核定,由甲方采购,乙方协助甲方做好相关采购工作,并负责组织安装调试。

  八、双方责任:甲方:

  1、委派现场代表,对消防工程XX护保养进度、质量性能进行监督,办理中间XX修安装验收手续,负责签证,解决由甲方解决的问题,并组织有关人员熟悉本消防系统及其日常操作知识。负责协调配合乙方XX护保养工作。

  2、在乙方检查XX修间隙期间,甲方值班人员如发现异常情况,应及时通知乙方,让乙方能及时处理,使消防系统能够正常运行。

  3、甲方按《消防法》的规定建立健全消防管理制度,配备专职的消防值班人员,负责对各种消防控制设备的监视和运行,并熟悉本系统的消防设施系统的基本原理、功能。能正常处理各种突发事件,积极参加各种消防专业培训以提高业务素质,要有完善的值班记录。乙方:

  1、按双方商定的分工范围,做好XX护保养及设备材料的、安装调度工作。

  2、XX修保养质量必须符合经双方核实的竣工图纸的要求,确保正常运行。并且符合消防规范的要求。

  3、定期检查XX护各种消防设施,使之正常运行,保证系统处于无故障状态。若因XX保期间消防设施故障XX保方没有及时进行XX修导致消防设施没有发挥其功能,造成甲方损失的,责任由乙方承担。

  4、发现有问题的设备应及时向甲方出具更换或检修报告。

  5、要有详细的月检、季检、年检记录提供给甲方备案。

  6、当接到甲方报告设备发生故障时,应及时赶到现场处理,一般情况立即处理解决,如需更换材料或设备,应等材料及设备到场后在复杂情况下应在48小时解决,确因无配件的问题,应及时向甲方汇报,并提出应急方案。

  7、按市安全生产监督局的有关规定,由于乙方的原因所产生的工伤由乙方自负。

  8、乙方工作人员在工作时,应尽量将XX护保养对甲方场馆所产生的影响减少到最小,应严格遵守国家的法律及甲方的规章制度。

  9、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的检测报告,乙方有保密义务,除上级消防主管部门外,不得向第三人泄露,否则,甲方有权要求乙方按本合同总额的10%赔偿损失。

  九、违约责任风险提示:明确违约责任

  在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。甲、乙双方若有违反合同中条款造成损失的由责任方负责,并支付合同总造价15%的违约金给对方。如因乙方人员操作失误造成的消防安全事故,给甲方造成经济损失的,乙方应承担赔偿责任。

  十、争议的解决甲、乙双方因本合同所产生的争议应首先通过协商解决,不能协商解决的任何一方均可向____省____市仲裁委员会提出申请,按该会现行有效仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

  十一、合同份数及有效期本合同一式_____份,甲、乙双方各____份。本合同XX护保养内容自合同签订之日起生效,XX护保养期满后失效。

  建设单位(盖章):法定代表人(签章):

  电话:签订日期:________年____月____日

  护保养单位(盖章):法定代表人(签章):

  电话:地址:签订日期:________年____月____日

消防合同 篇4

  甲方(委托单位)

  名称: 地址: 乙方(接受委托单位)

  名称: 地址:*******

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、浙江省消防条例,甲、乙双方经友好协商,甲方委托乙方对甲方指定工程的“□建筑消防设施、□建筑电气安全”实施即时检测。为了保证检测工作顺利进行,甲、乙双方签订如下合同,以资共同遵守。

  一.委托检测的工程名称: 。

  委托检测工程的使用性质: ,检测面积: ㎡。 工程地址: 。

  二.双方协作事项:

  1.甲方须委派熟悉消防设施工程及电气工程情况的人员配合现场检测,检测工作中涉入相关消防设施及电气设备的操作由甲方人员进行;

  2.检测所需的仪器设备由乙方负责,乙方应尽量在不违反有关规定的情况下尽快完成检测;

  3.乙方作业人员安全由乙方负责;

  4.乙方作业人员不得擅自动用非检测范围内的设备和设施;

  5.乙方作业人员不能随意改动、移动、破坏公用设施。

  三.甲方在委托检测时应向乙方提供检测有关的技术资料为以下打“√”项:

  建筑工程消防设计审核意见书或建筑工程备案单复印件; □建筑工程消防设施竣工图;

  主要消防设备、电气设备及材料的质保书和合格证复印件; □隐蔽工程纪录,电气系统运行记录复印件; □建筑工程电气竣工图;

  四.甲方委托乙方消防设施检测项目为以下打“√”项:

  五. 甲方委托乙方电气消防安全检测项目为以下打“√”项:

  六.保密要求:

  1.甲方对乙方提供的检测报告及相关资料除用于消防验收或备案外应严格保密,未经乙方允许不得部分复制。

  2. 乙方对甲方提供的技术资料及项目检测报告应严格保密,未经甲方允许不得向第三方泄漏。

  七.合同履行:甲方建筑工程在消防设施及电气设施安装调试完毕并水通、电通后(年检工程需在维保调试合格后)通知乙方,乙方在接到甲方可以检测通知三天内按排现场检测并填发检测收费通知,检测合格后三天内出具检测报告。

  八.验收标准:全部检测项目完成后,乙方就甲方委托检测工程出具检测报告为以下打√项: □建筑消防设施检测报告; 建筑电气安全检测报告。

  九.检测费用:依据****物价局浙价费【1998】204号通知,经协商确认委托检测的建筑工程消防检测费共计 万 仟 佰 拾元(¥ 元)。需复检时,复检费用经协商每次加收 元。

  十.消防检测费支付方式:

  甲方依据乙方检测收费通知:银行汇款或领取检测报告时现金直接支付给乙方。

  十一.其它约定事项:

  十二.本合同一式二份,双方各执一份;本合同双方代表签字,单位盖章后生效,未尽事宜双方协商处理。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

消防合同 篇5

  20xx年7月15日,原告武某与被告山东省日照市某家电公司签订房屋租赁合同一份,合同约定,日照市某家电公司将自己有权对外转租的位于日照某路段沿街楼房B座一层的房屋租赁给原告武某,用于开电玩城,租期10年,租金每年30万元,第二年至第十年每年租金递增比例为上一年度的5%,合同还约定了其他条款。合同签订后,被告即将该涉案房屋交付给原告。次日,原告即开始对涉案租赁房屋进行装修。此后原告多次要求被告提供该涉案房屋的整体消防验收合格手续,被告一直未能提供。同年8月6日,被告法定代表人张某给原告出具承诺书一份,内容为:承诺于20xx年8月31日前将消防备案手续到位,过期承担一切损失。到期后,被告仍未提供涉案房屋的消防验收合格手续。20xx年9月3日,原告武某与被告法定代表人张某签订终止房屋租赁合同,合同约定,因出租方到约定期间(20xx年8月31日前)未给承租方提供消防备案书(消防验收合格证),造成承租方无法正常经营,给承租方造成损失,承租方现要求终止租赁合同。给承租方造成的一切经济损失由出租方承担,自20xx年9月3日起出租方不向承租方计算房租。后被告迟迟不返还原告预交的租金并拒绝赔偿原告的损失。原告遂诉至法院要求被告返还租金并赔偿损失100余万元。

  【分歧】

  案件审理过程中,存在两种不同意见:

  第一种意见是:本案所涉房屋未经消防验收合格即对外出租,违反法律的强制性规定,且不能实现合同目的,该房屋租赁合同应为无效合同,因合同无效而给原告造成的损失应由被告承担赔偿责任。

  第二种意见是:依法成立的合同受法律保护,对双方当事人均具有约束力,双方当事人应当按照合同约定履行各自的义务。本案中原被告在平等自愿的基础上签订的房屋租赁合同,系双方当事人的真实意思表示,该合同应合法有效。因被告无法提供涉案房屋的消防验收手续直接导致原告不能实现合同目的,双方自愿达成解除合同的意思表示,应当尊重当事人的意愿,但导致合同解除过错在被告,被告应当返还原告租金及押金并赔偿原告损失。

  【律师评析】

  同意第二种意见。

  根据《最高人民法院答复云南省高级人民法院<关于未经消防验收合格而订立的房屋租赁合同如何认定其效力的函复>》第二条“租赁合同涉及的房屋不属于法律规定必须经过消防机关验收的,人民法院不应当以该房屋未经消防验收合格为由而认定合同无效”,第三条“租赁房屋用于开设经营宾馆、饭店、商场等公众聚集场所的,向当地公安消防机构申报消防安全检查的义务人为该企业的开办经营者,但租赁标的物经消防安全验收合格,不是认定房屋租赁合同效力的必要条件”的规定,原告所租赁的房屋不属于必须要按照国家工程建筑消防技术标准进行设计的对象,双方在签订合同时,也未将租赁房屋经消防验收合格约定为合同生效条件,故原被告签订的房屋租赁合同不具备合同无效的情形,双方签订的房屋租赁合同应属有效合同。

  虽然租赁房屋未经消防验收合格不是租赁合同生效的必要条件,但租赁房屋的消防验收是原告开办电玩城不可或缺的前提条件之一,因被告家电公司在承诺期限内未能提供涉案房屋的消防验收手续,导致原告无法办理电玩城开业前所需手续,致使原告签订合同的目的不能实现。原告提出解除合同,被告家电公司亦同意解除,经原被告双方协商一致达成的解除房屋租赁合同系双方当事人的真实意思表示。因此,导致双方签订的租赁合同解除的责任在被告,被告应当返还原告所交租金及押金并赔偿原告的各项经济损失。

  最终,法院依法判决被告返还原告租金及押金165 068元并赔偿原告损失268 865元。判决后原被告均未上诉,该判决已发生法律效力。

【消防合同模板集锦五篇】相关文章:

消防合同模板集锦8篇12-29

关于消防合同模板8篇01-04

消防合同模板汇编6篇12-29

消防合同模板集合五篇12-27

消防合同模板汇总7篇12-25

消防通知模板集锦10篇12-23

消防施工分包合同模板12-24

保养合同模板集锦五篇01-04

物流合同模板集锦八篇01-04

购车合同模板集锦六篇01-04