外墙漆施工合同

时间:2023-03-20 09:14:52 洁婷 合同范本 我要投稿
  • 相关推荐

外墙漆施工合同模板(精选10篇)

  随着人们法律意识的建立,合同起到的作用越来越大,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编收集整理的外墙漆施工合同模板,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

外墙漆施工合同模板(精选10篇)

  外墙漆施工合同 篇1

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方。为明确双方的权利和义务,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

  第一条 工程概况

  1、工程地址:

  2、施工内容:外墙涂料粉刷,总面积约 平方米

  3、工程开工日期:

  4、工程竣工日期:

  5、工程承包方式:包工

  6、工程总天数: 天,雨天顺延。

  第二条 工程价款

  工程价款按照每平方米 元包工计算(大写) ( 元,以实际测量面积计算)。增加工程,增加造价;减少工程,减少造价。

  第三条 质量要求

  1、工程验收标准:根据业主要求

  2、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

  3、凡由男方采购的材料,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

  4、乙方要精心施工,确保颜色一致,如不能保持颜色一致,其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。

  第四条 付款方式

  合同签订后,甲方在乙方开工 天内付工程款 ( ),施工完成后再付款 ( ),经业主验收合格,并测量工程量后计算工程余款,承诺: 年 月 日前结算清楚工程的.余款。

  第五条 工程工期

  乙方应按期完工,如果延迟完工,每逾期一天,从总工程款中扣除200元。

  第六条 工程验收

  双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

  第七条 其他事项

  本合同为工程承包合同,甲乙双方无雇佣关系。

  1、乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程,做到安全生产,文明施工。

  2、甲方义务给乙方施工人员(3人)购买每人300元意外保险。

  3、乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担,因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任和赔偿(甲方出于人道主义,如发生人生事故可付担10%,实际财产损失50%补偿)。

  第八条 违约责任

  合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

  第九条 争议解决

  本合同履行期间,双方如发生争议,由双方协商解决,协商解决不成的,可向人民法院提起诉讼。

  第十条 本合同自双方盖章或签字后生效。

  第十一条 本合同一式二份,甲乙双方各执壹份。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  电话: 电话:

  签约日期: 年 月 日

  外墙漆施工合同 篇2

  甲方:___有限公司 (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  现甲方拟将湘桥佳苑项目的内装饰工程发包给乙方,本着公平、公正、诚信的原则,经甲乙双方共同协商,为明确双方义务和责任,特签订本合同。

  本合同所陈述的内容为双方一致认可的结果,所约定的权利与义务是双方应共同遵守的准则,任何一方出现违约行为或损害对方的合法利益,另一方都有权依法追究其违约责任。具体合同条款如下:

  一、工程名称:

  湘桥佳苑住宅小区1#~3#栋及地下室。

  二、工程地点:

  长沙市岳麓区黄鹤村

  三、承包范围:

  __栋-__栋

  油漆涂料装饰工程以甲方提供的湘桥佳苑建筑施工图纸所描述的工程量为准,包括现场材料的转运、堆码、清理、施工场地的维护以及施工现场文明施工措施所发生的人工费、材料费,具体承包范围如下:

  1、外墙刷勾滴水线子、天沟底、坡屋面上底面、屋面女儿墙、屋面构架、电梯机房、空调板底、面等所属外面未贴砖部位刷外墙防水白色乳胶漆。

  2、室内厅、房、过道、入户内花园等天花板刷水泥胶浆。

  3、阳台天花及梁刷外墙防水白色乳胶漆。

  4、电梯前室、天花,公区过道、天花刷内墙白色乳胶漆。

  5、楼梯间墙面、天花内墙刷白色乳胶漆。

  6、楼梯歇台、踏步刷深灰色505乳胶漆。

  7、地下室墙面、顶棚刷888仿瓷涂料。

  8、配合项目部及上级领导来工地检查的.一切用工并承担其用工费用。

  9、甲方至负责提供本色水泥。

  以上包括表面清渣,接头清凿补平,钢筋头、铁钉等清理、满刮腻子、阴阳角修整、 打砂纸、施工所用脚手架、修补、成品保护、卫生工作等所有工序都在承包范围内。

  四、 承包方式及工期:

  1、包工包料、包工期、包质量、包安全、包验收等直至验收交付使用及维保。

  2、工期:自进场之日起 天内必须全部完成,延误工期在7天以内,从延误工期第八天开始,每延误一天罚款5000元/天,直至本项目完工,如提前完工,提前7天以内不奖不罚,超过7天从提前的第八天起计算奖励5000元/天(考虑施工质量和施工投入成本,不建议提前15天以上即奖金4万元封顶。)

  3、承包范围内负责所需用的电动工具、电缆、照明灯具等,甲方只提供电源开关箱到楼层。

  五、承包单价与结算方式:

  1、本项目包干单价应包括但不限于以下内容:

  1.1、与本工程有关的零星用工、物资装卸码放用工、安全文明施工用工、成品保护用工、材料二次倒运用工,现场不再签证任何零星用工。

  1.2、单价中含完成本项工作内容的人工工资、辅材费、临时照明费(除垂直运输机械除外)、管理费、利润等一切费用,以及市场风险和乙方在充分了解本工程现场情况后为实现合同约定的工期目标、安全文明施工、质量等级而投入的一切费用,任何情况下不得提出调整合同单价。

  2、实物量包干单价明细:

  2.1、外墙刷勾滴水线子、天沟底、坡屋面上底面、屋面女儿墙、屋面构架、阳台滴水线。烟帽、电梯机房、空调板底、面、窗顶线等所属外面未贴砖部位均刷外墙防水白色乳胶漆__元/㎡。(按建筑面积计算)

  2.2、室内厅、房、过道、入户内花园等天花刷水泥胶浆 元/㎡ (按实际面积计算)

  2.3、阳台天花及梁刷外墙防水白色乳胶漆__元/㎡。(按实际面积计算)

  2.4、电梯前室、天花,公区过道、天花刷内墙白色乳胶漆__元/㎡。(按实际面积计算)

  2.5、楼梯间墙面、天花刷内墙刷白色乳胶漆__元/㎡。(按实际面积计算)

  2.6、楼梯歇台、踏步刷深灰色505乳胶漆__元/㎡。(按投影面积计算)

  2.7、地下室墙面、顶棚刷888仿瓷涂料 元/㎡。(按实际面积计算)

  3、工程结算:

  3.1、结算方式:本工程采用实物量单价包干方式。

  3.2、结算办法:审定工程量×固定包干综合单价±工程变更洽商- 违约金等。

  3.3、现场经济签证必须经项目预算员、主管施工员。总工三人共同签认后方可生效。

  3.4、乙方在所承担项目全部完工后20天内提交结算资料,一式叁份,乙方提交的结算(含工程量计算式、相关的现场经济签证单等)经项目负责人审定后生效,否则无效退回,结算生效后返回乙方一份。

  六、付款方式:

  1、第一次付款:外墙工程量完成70%,按实际完成合格的工程量支付合同单价的70%。

  2、第二次付款:外架开始拆除,按实际完成合格的工程量支付合同单价的70%。

  3、第三次付款:外架全部拆除,按实际完成合格的工程量支付合同单价的80%。

  4、第四次付款:完成竣工验收付至实际工程总价的95%(留足工程总价的5%作为质量保证金,在保修期满1年后的三个月内无质量问题,将全额返还给乙方,若有质量问题,甲方将直接扣除相关费用,直至扣完为止)。

  七、安全管理与文明施工:

  (一)安全管理

  1、乙方有权拒绝甲方违反安全规程的指定。

  2、签订合同人为第一责任人,有责任采取一切积极安全措施,组织安全生产,深入施工现场抓安全管理。

  3、安全指标:零死亡,零重伤,一般性安全事故降至最低水平。

  4、(1)乙方施工严守操作规程,不得违章作业。若发生安全事故,一切责任及费用全部由乙方负责。

  (2)若因班组造成其它班组的安全事故由项目部出面协调,一概费用由责任班组承担。

  5、遵守工地的各项安全制度和安全措施,责任人必须24小时坚守施工现场,协助项目管理。特殊情况需向项目部请假同意,无故离岗罚款每次1000元。

  (二)文明施工

  1、作业人员,进入施工现场必须佩戴安 全帽;穿着洁净。

  2、作业完毕,做到电断机停人离,中餐晚餐前工完场清,余料归堆与再利用。否则按每次每处200元罚款,并责令改正。不改正者加倍罚款。

  3、文明施工费用:合同价款的 1% ,若因乙方原因达不到省文明工地标准,甲方有权直接工程款中予以扣除。

  4、严禁打架斗殴或聚众闹事,否则,罚款2000元/次。

  5、工地范围内不得另开炉灶,应统一在食堂就餐,不得带小孩住工地承包人应劝退,否则每次罚款200元。

  6、乙方材料按不同规格分别有序堆放,应保证场地随时干净、无散灰、无积水、设备保持洁净,每次运输随时打扫,否则按每次罚款200元,并立即改正,不改正者则加倍罚款。

  7、严格遵守甲方的各项规章制度,否则除按规章处罚外,甲方有权解除乙方的合同,乙方自负由此产生的损失。

  八、施工进度与施工质量:

  1、乙方必须服从项目负责人和总工的领导与指挥,按照项目部提供的施工进度表,组织与协调施工作业,否则依据相关制度予以处罚。

  2、乙方必须科学管理,合理施工,做到多快好省、安全文明连续有序作业。乙方提出合理化建议被甲方采纳所产生的.经济效益,可获得其中50%的奖励。

  3、乙方必须紧密配合甲方保证各节点施工进度和总工期,同时必须保证配合开发商售楼部和样板间的精装修及景观园林施工,并与建设方其它分包单位协同合作,否则依据相关制度予以处罚(详见施工进度奖罚制度)。

  4、乙方如不能达到工程进度,甲方可另安排施工队伍完成乙方所承包工程的部分或全部项目,其费用由乙方承担,甲方也可直接终止合同,由此造成的甲方损失由乙方承担。

  (二)施工质量

  1、工程质量必须达到国家现行施工及验收规范要求,建设、监理和甲方认可的样板间及交房标准验收,否则处以合同价款 5% 的罚款。

  2、加强施工质量管理,严禁发生空鼓、干裂、起皮等质量问题。

  3、按规范施工,确保墙体表面光洁、平整,颜色均匀一致,无起皮脱落情况。

  4、本工程内外墙所用涂料品牌必须为华润牌或立邦牌。(严禁使用其它品牌)

  九、违约责任:

  1、如乙方有违反上述条款的行为或在进度和质量上达不到甲方要求,甲方有权更换施工队伍,清退出场时按已完成合格工程量的60%结算。

  2、如乙方不能按期完工,则每推迟一天罚款1000元整。

  3、如乙方无明显行为过错时,甲方无权终断合同的正常履行,否则同样应负违约赔偿责任。

  4、如任何一方违约,在协商不过的情况下,均可向签订合同所在地仲裁委员会申请仲裁解决。

  十、其它事宜:

  未尽事宜,双方协商解决。如在合同履行过程中遇到本合同未能约定的情况或有确需修改之处,双方另行协商,形成书面补充协定,经双方签字认定后,作为本合同的补充条款与本合同把内容具有同等效力。

  本协议一式四份,甲乙双方各执二份,具有法律效力。

  甲方签字:盖章

  乙方签字:盖章

  年 月 日

  外墙漆施工合同 篇3

  发包方:

  承包方:

  依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则施工:

  一、承包项目概况及名称:

  1、建设单位:永州市九源房地产开发有限公司古丈县分公司

  2、项目名称:古丈县太阳城蓝庭国际竹溪苑4#商住楼

  3、建设地点:古丈县太阳城

  二、承包方式:分项包工

  1、外墙抹灰3单元按外墙面积不除洞按每平方米计算单价18元/m不包放线、打灰、定点、上料、拉网。只粉天沟之外以下的。

  2、粉完1跑结80%,2跑按100%,以次类推,全部完工以后,5天内全部付清以上工程款。

  3、质量问题,横平竖直、阴阳角垂直,当场施工员看好为准,过后概不负责。

  ①立面垂直度误差每10米超过5毫米。

  ②表面平整度误差每10米不超过5毫米。

  ③阴阳角方正误差每10米不超过5毫米。

  4、乙方按照甲方已定好的`点放好的线施工,否则出现质量问题乙方不负责任。

  5、滴水线(槽)、外檐、门窗、洞口有排水要求的部位应做滴水线(槽)、窗台板,空调板。

  6、人员进场按每人每天100元计算,3天一次预支伙食费。

  7、如中途预支工程款不到位,乙方有权停工,后果甲方自负。

  8、乙方人员到位后甲方付乙方人员来时车费(每人100元)按排住宿。

  9工地使用的所有工具都由甲方提供(铝合金、铁锹、钯子、斗车、夹板、沙板、灰桶、铁锤、凿子。)

  10、乙方不负责施工洞及其它扫尾工程能做的必须做。墙壁开凿和补砖乙方不负责。

  11、完工后,乙方不负责清扫场地。

  甲方:

  乙方:

  年 月 日

  外墙漆施工合同 篇4

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

  第一条工程概况

  1.1工程名称:

  1.2工程地点:

  1.3承包范围:

  1.4品牌:嘉宝莉

  1.5工期:本工程自日竣工。

  1.6工程质量:符合现行国家验收标准。

  1.7合同价款(人民币大写):每平米-M2。总工程款为总价款相应调整;保修期一年;材料保质期为15年。

  第二条甲方工作

  1.1开工前乙方进行现场交底。

  2.2指派行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

  2.3协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

  第三条乙方工作

  3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划。

  3.2指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。在施工操作过程中一切安全等问题均由乙方自负。参加竣工验收,编制工程结算。

  3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。

  3.5对甲方的门窗、外墙嵌条、腰线、避雷接地线、屋面等等分部分项工程,乙方必须妥善保护并清理干净,若发现损坏应照价赔偿。

  3工程竣工时,将工程所有的试验资料、检测报告、验收报告等材料统一移交给甲方,由甲方纳入总的竣工资料中。

  第四条关于工期约定

  4.1因甲方原因未按约定完成工作,影响工期,经甲方签证后工期顺延。

  4.2因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

  4.3因设计变更或不可抗力因素影响,导致停工一天8小时以上(一周内累计计算不足5天的不予顺延),超出5天经甲方签证后工期相应顺延。

  第五条关于工程质量及验收规范的约定

  5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20__)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20__)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

  5.2本工程质量应达到国家质量评定验收标准。

  5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,乙方要书面通知甲参加,若甲方不提出异议又不按时参加隐蔽工程和中间验收,乙方可自行验收,甲方应予承认,若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,由此造成的费用及损失由乙方负责。

  5.4由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  5.5工程竣工后,乙方应书面通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收。如甲方在7日内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方不提出异议又未能按时组织验收应承认竣工日期。

  第六条关于工程款及价款结算的约定

  6.1双方商定本合同价款采用:固定单价,面积按实计算,

  6.2本合同生效后:

  ①第一次付工程总额的30%,时间灰底完成,按实际平方数支付。 ②第二次付工程总额的30%,时间为抛光腻子、氟碳底漆完成。 ③第三次付工程总额的`25%,时间为面漆完成、描线漆完成。④第四次在工程竣工验收合格后一个月内再付总工程款的12%,留保修保修金3% ;竣工日期后一年内一次性付清。

  6.3工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料5天内审查完毕,到期末提出异议,视为同意。

  6.4本工程保修期为一年,在保修期内涂层出现褪色、涂膜渗水、脱落粉化、起皮等问题,本公司将免费维修。保修期一年后,退还保修金。

  第七条有关安全生产和防火的约定

  7.1甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

  7.2乙方在施工期间必须对作业工人进行班前安全技术交底,施工时应佩带安全带和正确使用安全防护措施,吊绳作业应佩带并系好安全带和安全绳。

  7.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。若此造成甲方的任何损失,应据实足额赔偿甲方,并且发生安全或火灾事故每次罚款壹万元给甲方。

  第八条违约责任

  8.1乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的建筑材料和工程完成品,如造成损失,应照价赔偿。

  8.2乙方应将保护在建工程内的成品保护。如:室外雨水管道、门窗、地砖等不得有污染。

  8.3未经甲方同意,乙方擅自修改原建筑结构和设备管线,由此发生的损失或事故,由乙方负责并承担损失。

  8.4未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,由擅自动用原因造成损失由甲方负责。

  8.5因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由此责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

  第九条争议和纠纷处理

  9.1本合同在履行期间双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商或请有关部门进行调解。

  9.2通过协商、调解解决不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由工程所在地有管辖权的温州市仲裁委员会仲裁。

  9.3本合同正本叁份,甲方执贰份,乙方执壹份;

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  法定代表人: 法定代表人:

  代理人: 代理人:

  单位地址: 单位地址:

  电话: 电话:

  传真: 传真:

  年 月 日 年 月 日

  外墙漆施工合同 篇5

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国经济合同法》有关规定,经双方充分协商一致签订本合同.愿共同守信,严格履行,并接受合同管理机关的监督检查。

  一、甲方将殷汇农贸市场综合楼工程的保温及外墙涂料工程,以包工包料、包安全、包质量发包给乙方施工。

  1、工程材料采用:外墙外保温采用无机材料玻化微珠,厚度住宅为35、非住宅为45、屋面厚度为50、及外墙防水涂料。

  2、综合单价:外墙保温综合价54.00元/㎡ 、屋里保温55.00元/㎡、外墙防水涂料20 .00元/㎡(均含税金和配套费)

  3、施工面积:外墙面积暂定5000m2、屋面面积暂定1600m2 、外墙涂料5000m2.

  4、工程造价暂定:458000.00元

  二、工期:甲方通知乙方进场之日第二天即为开工日期,总工期为60天。

  三、工程质量要求

  1、本工程质量必须达到国家标准,质监、设计、监理单位验收合格。

  2、外墙保温材料玻化微珠及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证及准用证,经甲方和监理方验收合格后方可使用。

  3、外墙施工的涂料、腻子、底料及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证,经甲方和监理方验收合格后方可使用。同时要按设计及操作规程要求规定腻子、底料及面漆施工遍数施工。

  4、乙方主动接受甲方和监理方在施工过程中进行技术监督和抽查。

  四、工程量结算:按实际施工的竣工面积进行结算。

  五、付款方式:外墙保温施工完成后付款25 %,外墙底漆施工完成后付款10 %,面漆施工完成后付款10%,工程完工后付款20 %,余额待工程竣工验收符合规范要求合格后30天内一次性结算付至95%,留5%为工程质量保修金,满一年后付清(无息)。

  六、承包范围及内容:外墙外保温的供货、运输、施工,外墙涂料包括腻子、底料及面漆施工。甲方负责墙面基层清理完毕,垂直度和平整度偏差符合国家规范要求。

  七、双方责任:

  甲方:

  1、甲方负责乙方与总包方的`协调与配合工作。

  2、甲方对乙方施工的质量、进度、安全和文明施工进行监督,对乙方施工的材料质量进行控制。

  3、甲方负责监督乙方严格按照保温施工工艺标准进行施工,有权要求乙方对不符合规范要求的应无条件返工处理,直至合格为止。

  乙方:

  1、乙方严格按照安全施工标准进行施工;

  2、乙方负责本作业区内乙方所有的安全责任;

  3、乙方所有工人内外安全均由乙方负责,甲方不负任何安全责任;

  4、乙方应对工人进行安全教育,因乙方工人而导致发生安全问题,均由乙方负责;

  5、乙方施工前应向甲方提供有关施工企业营业执照、企业资质登记证书、近几年内承揽工程情况;

  6、乙方应提供有关材料的质量证明书、检测报告、工程施工隐蔽资料、等与施工和验收有关资料,同时要满足池州市工程技术资料管理的规定,以使供甲方备案入档,对所有的材料复试及检测费用均由乙方自行承担,甲方不再另行支付费用。

  7、乙方向总承包方交纳工程结算款%的总包服务费。

  8、乙方必须负责本作业区内的其他成品的保护,如有损坏由乙方按原价赔偿.

  9、乙方必须严格遵守现场有关安全文明施工、环境卫生、环保、消防、保卫的各项管理规定,违反规定由此造成的一切责任及损失均由乙方负担。

  10、乙方须负责将施工中产生的垃圾堆放到指定地点。

  11、乙方应根据本工程的特点编制施工方案和总的施工进度计划,报甲方和监理单位审批,批准后严格按此方案要求执行。

  八、工程保修:

  本工程保修按国家现行工程质量保修规定执行,保修期内由施工原因引起的渗水、脱落、开裂等现象,乙方无条件进行免费维修。

  九、违约责任:

  1、乙方施工质量不合格需返工而已超原合同工期,乙方应承担甲方延迟验收的一切损失。

  2、一方不能按合同履行而使合同终止,违约方应承担合同总额的5%违约金。

  十、争议、纠纷解决:

  发生争议、纠纷应经双方友好协商解决,若解决不成,可向法院申请判决

  十一、本合同一式四份,甲乙双方各执一份,监理和总包方各一份,本合同经甲乙双方签字盖章后即日生效

  甲方:

  代表

  年 月 日

  乙方:

  代表

  年 月 日

  外墙漆施工合同 篇6

  甲方:_______________

  乙方:_______________

  根据《中华人民共和国合同法》及有关建筑行政法规,依双方平等自愿,公平诚信的原则,甲乙双方就涂料项目达成此协议,特立此合同。

  一、承包范围:

  双丰收农机合作办公楼外墙乳胶漆、内墙和顶子防瓷涂料。

  二、承包方式:

  包工包料

  三、工程价格:

  外墙乳胶漆按施工面积计算,每平方米18元,内墙(顶子、楼梯)按施工面积计算每平方米5元。

  四、付款方式

  在施工期间,甲方根据工程进度支付乙方工程款,竣工验收合格后剩余工程款扣除3%保修金以后,分批付清。

  五、工程质量要求

  1、施工所用材料质量及其配比必须达到行业及施工规范要求。

  2、施工质量必须达到国家规范要求及质量评定标准。

  3、工程质量必须合格

  六、双方责任

  甲方责任:

  1、对于工程的''变更,要及时的通知乙方,乙方要积极配合甲方完成变更的工作。

  2、协调乙方与各个施工班组的工作。

  乙方责任:

  1、遵守工地的各项制度,服从甲方人员的管理。

  2、不得偷工减料。

  3、爱护工地设备,不得私自拿取。

  七、安全工伤事故和处理:

  乙方在施工中,必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,不穿拖鞋及高跟鞋上班,一切按国家安全生产规定施工,做到安全生产、文明施工,乙方必须做到上班前讲安全,中途查安全。施工期间,一切安全工伤事故的费用均由乙方自行承担,必要时还承担经济责任和刑事责任。

  八、合同份数

  本合同一式二份,双方共同遵守,若一方违约,应赔偿因违约而给另一方造成的损失,未尽事宜双方协商调解,双方签字生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  外墙漆施工合同 篇7

  甲方:

  乙方:

  依照劳动法、合同法、相关法律、法规及建设工程质量检查验收标准,甲乙双方经协商,达成以下协议:

  一、工程概况:

  1、工程结构:框架结构空心砖砌筑;

  2、工程名称:海上郡小区外保温工程;

  3、工程地点:瓦房店长兴岛海上郡小区号楼;

  4、施工项目:保温颗粒抹灰、玻纤网挂网、聚合物砂浆抹面;

  5、质量标准:执行国家外保温质量验收标准及规范和辽宁省地方标准;

  二、承包方式及人工费单价:

  1、承包方式:包清工;

  2、人工费单价:外立面聚苯颗粒抹灰____元/m2,挂网抹灰____元/m2,聚苯板粘贴(包括锚栓固定)____元/m2,造型____元/m,(以上单价包含整体放线、人身意外保险费)。

  三、工程价款及付款方式:

  1、工程价款:此工程总价依照甲方与承建商结算工程量为准,配合单价结算;

  2、付款方式:整体工程施工完工后,经监理检查验收合格,支付工程总价的50%工程款,尾款元旦之前一次性结算,质保金5%预留,根据国家对建设工程质保规定,保质期一年,期满后一个月内支付。

  四、甲乙双方权利和义务:

  一)甲方责任和义务

  1、甲方指派项目管理和技术人员进驻现场,负责协调、解决施工中遇到的问题及与监理、土建方的协调、交叉作业、组织验收和技术指导,负责施工现场全面管理工作,保证施工现场的.进度、质量、安全生产、防火、材料管理等;

  2、甲方向乙方提供施工图纸、工艺,工序、质量要求技术材料,组织施工负责人进行图纸会审并提供技术支持,避免施工中出现技术问题,出现返工。

  3、甲方提供施工用水、用电接驳点及必要设备,包括电箱、电源线(五芯)、水泵及水管等,由乙方负责保管和使用,其它小型设备及工具由乙方负责自行筹备、使用和管理(包括用水、用电及故障排除),根据进度计划,组织材料进场,保证施工现场正常施工。

  4、按期拨付工程款(特殊情况除外),保证施工现场正常施工。

  5、甲方有权利对违反规章制度和违反合同条款约定项目的现象实行经济处罚及作出处理决定。

  二)乙方权利和义务

  1、乙方根据工程进度,组织施工人员进场施工,并做好人员储备工作,确保按期完工;

  2、必须做好施工现场各项管理工作(安全、防火、质量、材料、进度、成品保护、文明施工管理等),配合项目部完成整体施工任务;造成经济损失的,由乙方负全责。

  3、必须服从项目部的全面管理及处罚决定,遵章守纪;以施工现场管理及处罚条例为准。

  4、做好材料防潮、防水、防盗保护工作,按照公司材料损耗标准施工(聚苯颗粒5kg/m2,玻纤网1.3m2/m2),不出现人为材料浪费现象,尽心尽责。

  5、专人负责材料领取及现场管理,进场材料及设备由乙方负责保管和使用,出现损失,由乙方负责。严格材料使用,不得偷工减料,私自改变材料使用方法、配比和图纸设计方案,确保工程质量。严格执行项目部指定的工艺、工序、检查验收标准,每道工序完工后,必须经检查验收合格后,方可下道工序施工。

  6、按时参加项目部组织的各种例会,保证通讯畅通,对不执行的,以处罚条例处罚。

  7、乙方不得泄露公司任何行业机密,给公司造成形象及经济损失的,处以1--10万元罚款。

  8、乙方必须24小时有管理人员在现场或施工人员宿舍,并保持通讯畅通,及时解决出现的问题。

  9、乙方负责施工人员的全面管理,工程承包单价已经包含人身意外伤害保险费,在施工期间出现任何安全施工由乙方负全责,甲方不承担任何责任;

  10、乙方做好人工费的发放和安置工作,不得干扰项目部正常办公和聚众闹事。

  五、违约责任

  1、因甲方责任造成停工,工期延顺;

  2、因乙方原因造成停工,工期不予延顺,由此产生的责任自负;

  3、由于乙方原因没有按期完工的,承担违约责任,,每超出一天以__元计算,在工程款中扣除;(不可抗因素、工程量增加、设计变更除外,另行约定工期)

  4、由于乙方人力不足,造成工期缓慢,甲方有权利组织施工人员进场施工,费用由乙方负责;乙方在施工中途撤场或乙方原因造成停工,甲方有权拒付工程款,造成损失的,甲方予以追究经济责任和处罚;

  5、由于乙方施工质量问题,造成的返工,材料及人工费由乙方负责;

  6、乙方在保修期内,必须无条件执行维修任务,在接到公司维修通知48小时内,必须有专人到场维修,维修完成电话通知甲方,否则,甲方有权指派他人进行维修,并扣除质保金,不予再付;

  六、甲乙双方在合同期内,发生争议,可协商解决或经当地法院裁决;

  七、此合同一式两份,甲乙双方各一份,附件与本合同具有同等法律效力,

  本合同自签字之日起生效,工程验收交工,合同自动解除,后期维护到质保期满结束。

  八、合同附件:管理条例、施工现场管理处罚条例、外墙保温施工工艺、工序及质量要求、身份证复印件

  甲方:________乙方:________

  法人签字盖章:____法人签字盖章:____

  代表签字盖章:____代表签字盖章____

  ____年____月____日:

  外墙漆施工合同 篇8

  甲方:

  乙方:

  经甲、乙双方研究,甲方同意将__施工工程承包给乙方,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  第一条:工程概况

  1、工程名称:__外墙

  2、工程内容:

  3、工程地点:

  第二条:工程工期

  按效果图施工,包括教学楼及楼梯外墙涂料、厕所内外墙涂料等装饰装修全部工程,保证竣工验收。

  工期自 年 月 日至 年 月 日

  第三条:承包形式

  包工包料、包质量、包工期、包安全、包资料、包施工材料、生活费、住宿自理。施工所有工具、用具均由乙方自行解决。并承担本工程的工期、质量、安全等全部责任和风险。

  第四条、承包单价

  合同综合单价:外墙__元/㎡综合单价(以实际外墙装修面积为准);

  第五条、工程质量标准

  1、本工程整体施工质量必须符合国家相关规范规定及甲方施工技术交底的要求,如验收不合格,必须无条件返工,损失由乙方承担。

  2、严格按照设计图纸规范,颜色选用按设计图纸为依据,材料选用市场一线品牌,如__等。

  3、乙方在施工过程中,应高度注意安全生产和文明施工,及时清理落地灰,做到工完场清,服从现场管理人员的指挥。如乙方不按要求清理,甲方有权安排其它班组人员清理,人工工资按200元/日扣除。

  4、服从甲方的安全、文明生产的统一管理。服从甲方各项规章制度,杜绝不文明行为和盗抢事件的`发生,如果发生则按甲方的处罚制度严格执行。

  5、自身施工作业面、材料堆放地及堆放地至工作面通道内的文明施工,必修做到工完场清。

  6、乙方应认真按照图纸、施工质量检验标准、规范以及甲方技术交底、工程部要求、地方验收标准和施工安全操作规程组织施工,并对工程的施工技术、质量标准、工期进度、安全生产和文明施工全面负责,确保各项指标的实现。

  第六条、结算方式

  竣工验收后_个月内付清,由乙方开具正规发票报账,税费由乙方自理。

  第七条、双方责任

  1、甲方每月向乙方下达施工作业计划,并督促其进度计划如期完成。

  2、甲方负责对乙方进行质量安全监督,对违反管理制度、扰乱现场施工秩序,经教育不改者,甲方有权勒令乙方予以辞退。

  3、乙方施工所用工具全部自理。

  4、乙方必须服从甲方的安排。

  5、乙方因自身责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由乙方承担,延误工期的损失亦由乙方承担并担负违约责任。

  6、乙方保证不可雇用童工、年老体弱、负案人员、违法违纪人员,如有发现,立即清出现场。

  7、乙方必须为进场的有关人员办理第三方高空作业保险及意外伤害险,费用由甲方负担。 第八条、其它

  1、甲方和乙方在履行合同时,发生争议,可以自行和解,或要求有关部门调解,和解与调解不成可以向当地人民法院起诉。

  2、本合同一式两份,甲乙双方各持一份。

  3、本协议未尽事宜,由双方协商解决。如有另行签订补充协议规定与本合同一样具备法律效力。

  4、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,结清尾款后,本合同即告终止。

  甲方:

  乙方:

  日期:

  日期:

  外墙漆施工合同 篇9

  施工总承包方:_________________

  人工费清包方:_________________(以下简称乙方)

  甲、乙双方经友好协商,本着平等自愿及互惠利的原则,依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关行政法律法规,就四季悦庭石材干挂安装工程等有关事宜达成下列合同条款,并共同遵守执行。

  一、工程概况

  1、工程名称:_________________四季悦庭

  2、工程地点:_________________海拉尔区民国路东626路北

  3、承包范围:_________________甲方提供干挂主材、附件,提供施工水电端口,提供脚手架管件(脚手架安拆、翻搭由乙方负责),乙方包括:_________________埋件及龙骨制作、刷油、安装,石材干挂、成品保护,包括施工用各种机具、电线电缆,包括所用材料的场内倒运等。

  4、质量要求:_________________按照现行国家《建筑工程质量验收规范》达到优良标准。

  二、施工依据

  甲方委托乙方设计四季悦庭一、二层外墙石材干挂装饰工程施工图纸,乙方应严格按照《外墙石材干挂装饰工程施工图纸》、《施工方案及技术交底》组织施工,认真执行国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,确保所承包的工程质量达到国家现行验收规范合格标准。

  三、工期要求

  1、开工日期:_________________甲方通知开工的日期即20__年10月25日。

  2、总日历工期天数:_________________20日历天。

  3、因自然灾害等不可抗拒力原因引起的工期延误则工期顺延。

  四、工程价款组成

  1、本工程实行固定单价一口价包干方式,工程量按实际施工展开面积结算,包干单价为160元╱㎡(包括乙方支给宋全明预埋件和主龙骨安装费10元/㎡),脚手架搭拆翻搭费15元/㎡。包干单价中含材料计划费、机械费、人工费、生活费、人员调动及差旅费等费用。外墙干挂面积预估为850平方米,工程价款暂估为136000.00元(结算价款以竣工实际测量为准),脚手架搭拆费单独计算。

  2、乙方应组织相关管理人员进行图纸会审、论证。

  五、材料

  本工程外墙使用的主材按业主及甲方要求施工,石材规格及数量由乙方负责计算呈报,工程量按实际施工面积计算,剩余材料由乙方负责按机房要求堆放整齐。

  六、付款方式

  1、脚手架:_________________脚手架搭设完毕,甲方向乙方支付脚手架搭拆费的50%,脚手架拆除完毕并堆放至甲方指定位置,脚手架搭拆费全部付清(剩余的50%)。

  2、进度款:_________________石材干挂每完成300㎡结算一次,每次付给乙方实际完成量的'85%工程款,工程量经甲方验收审核后确认。

  3、石材干挂全部完成并验收合格后15天内支付乙方至95%的工程款。

  4、尾款:_________________剩余结算总价的5%作为质量保修金,在乙方完成保修任务后无息结清,质保期从工程竣工验收之日起计算为年。

  5、每次拨款时乙方须向甲方提供乙方施工人员的工资表及身份证复印件一份,否则甲方有权拒绝工程款拨付,后果由乙方承担。

  七、工程质量和验收

  1、施工过程中,甲方负责提供施工现场的水、电端口和施工所需主材附材,施工过程中所需所有机具、电线电缆等均由乙方自供,甲方不支付乙方的设备使用费和维修费。

  2、由于乙方原因造成质量事故,其返工费及材料费用由乙方承担。

  3、乙方在施工过程中应采取必要的安全保护和消防措施,保障作业人员的安全,乙方作业人员在施工中因自身操作发生的人身伤害事故和上下班过程中出现人身安全事故,均由乙方自行负责。

  3、隐蔽、预埋工程由乙方书面通知甲方应于24小时内到现场验收,验收合格后,甲方24小时内办理隐蔽工程签证手续。

  4、本单项工程验收以现行国家《建筑工程质量验收规范》的相关规定以及地方质量验收标准为依据,达到合格标准。

  八、双方现任和义务

  甲方:_________________

  1、指导乙方处理有关施工场地、水源、电源、脚手架等事宜。

  2、应依合同相关条款的规定工程量及时向乙方支付工程进度款项。

  乙方:_________________

  1、由于本工程属多工种、多专业同时作业,乙方在施工中应做好与其它工程的配合协调,在工程施工中发生争议时应服从建设单位、甲方和监理部门的处理意见。

  2、合同签订后,乙方应派专业技术人员负责现场施工指导工作。

  3、工程完成后,若因乙方施工问题导致验收不合格,乙方应负责返工直至验收达到合同要求的质量标准为止,其所用工料费用由乙方自行负责。

  4、乙方必须严格按照甲方要求进行施工,不能浪费材料,如违反此项规定,甲方将对乙方进行处罚,罚款金额由甲方根据实际情况拟定。

  九、安全事项:_________________

  1、乙方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,使用电焊机时严格遵守消防动火的防护要求、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

  2、施工前,乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议,并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求,乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

  3、乙方应对施工人员进行安全、防火、用电教育后方可上岗,并遵守有关安全生产工作条例,严格按照相关安全操作规程组织施工,禁止外架上抛扔东西。在生产操作过程中的个人安全防护用品,由乙方自理。非甲方原因,乙方生产人员所造成的他人或本人工伤事故、乙方人员因自身疾病所造成的后果等,一切经济费用和责任均由乙方负责、承担。

  十、其它事项:_________________

  乙方进场人员应听从甲方现场有关管理人员指挥否则甲方有权终止合同,配合甲方做好现场文明施工等工作,乙方进场人员负责自行办理暂住证、特殊工种证、劳务证等有关部门规定的证件。

  十一、本协议书双方签字后即时生效,如有未尽事宜,甲、乙双方本着友好合作精神可另行协商鉴订补充合同,补充合同与本协议书有同等法律效力,协商不成可向工程所在地人民法院提起诉讼。

  十二、本协议书一式两份,甲、乙双方各执一份,自鉴订之日起生效,履行完毕后即行终止。

  甲方:_________________(签字)乙方:_________________(签字)

  身份证:_________________身份证:_________________

  电话:_________________电话:_________________

  日期:_________________日期:_________________

  外墙漆施工合同 篇10

  发包单位: (以下简称甲方)

  承包单位: (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、法规、遵循平等公平的原则,根据本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,订立本合同。

  第一条 工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:。

  3、工程内容:外墙双排脚手架搭设、拆除。

  4、承包方式:包工、包料,以钢管为主,编织带为辅。

  第二条 合同工期

  搭设时间 拆除时间

  合计天数 ,超过时间甲方应按每根钢管每天付0.2元,租金支付给乙方。每当月结清,否则,造成的一切经济损失由甲方负责。

  第三条 结算方式

  本工程项目外墙脚手架,按国家法定建筑2.4-3.5米为一层的建筑面积,单价包干。超高面积单独核算,单价为 元/平方米,一切税费由甲方负责,结算币种为人民币。

  第四条 双方职责

  1、甲方负责提供乙方水、电、抖车、住房及良好的周边环境,甲方如出现敲诈勒索或施工人员盗走钢管。由甲方负责赔偿一切经济损失。

  2、甲方及其他施工人员在施工当中,不能损坏乙方搭设好的脚手架,不能在施工当中乱砸、乱锯脚手架,更不能随意拆卸完善的'脚手架,特别是脚手架与建筑连接成一体的拉杆不能随意解掉,若有上述情况出现,由甲方承担一切后果。

  3、乙方在搭设过程中必须服从甲方安全从员管理,按甲方的要求搭设,如乙方在搭设中失误造成的安全事故由乙方负责。

  第五条 付款方式

  材料进场支付 元;脚手架搭设 层,付款 元,如甲方不按合同付款,造成的停工停料,由甲方负责。脚手架搭设封顶,付工程总金额的,余款拆架前一次付清,否由乙方可拒绝拆架,造成的损失均由甲方负责。

  第六条 违约处罚

  自合同签订之日起生效,任意一方违约,由违约方按脚手架工程总款的10%付违约金给对方。

  第七条 本合同未尽事宜,由双方协商解决,如争议可向人民法院提起诉讼同,本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。

  第八条 如甲方不按协议时间拆除脚手架超出时间由甲方付租金

  甲方签字: 乙方签字:

  联系电话: 联系电话:

  年 月 日 年月日

【外墙漆施工合同】相关文章:

外墙漆施工合同09-09

外墙漆施工合同05-06

外墙漆承包合同02-14

施工合同施工合同11-08

施工施工合同06-09

施工包工合同-施工合同07-26

施工合同建筑施工合同06-07

施工合同委托施工合同09-27

施工合同基础施工合同01-29