钢结构工程施工合同

时间：2024-04-02 09:44:19 赛赛合同范本我要投稿

钢结构工程施工合同（通用12篇）

　　在不断进步的社会中，我们用到合同的地方越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编收集整理的钢结构工程施工合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

钢结构工程施工合同（通用12篇）

　　钢结构工程施工合同 1

　　发包人（全称）：___________（以下简称甲方）

　　承包人（全称）：___________（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：___________

　　工程地点：___________

　　建设面积：___________

　　二、工程承包范围

　　承包范围：安检车间、环检车间及调试车间钢结构主体工程所包含的所有工作内容（包括钢结构制作、安装、运输、吊装、构件表面防火涂刷、材料复检、构件检测、工程资料编制等项目）。

　　三、承包方式：

　　四、合同工期

　　进场安装日期：_____年__月__日

　　安装竣工日期：_____年__月__日

　　合同工期日历天数：____天。

　　五、质量标准

　　工程质量标准：合格

　　六、分包合同价款

　　按合同价款确定方式执行，实际价款为结算后价格。或按甲乙双方协商确定的.方法执行。

　　七、合同生效

　　合同订立时间：_____年__月__日

　　合同订立地点：_________

　　本合同双方约定、双方签字、盖章、付款后生效

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_____年__月__日

　　钢结构工程施工合同 2

　　发包方（以下简称甲方）：

　　住址：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　住址：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，甲方将_________________项目的_____________工程交由乙方承包，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：__________________________

　　2、工程地点：__________________________

　　3、承包范围：__________________________

　　4、承包内容：__________________________

　　5、工程造价：__________________________

　　6、支付方式：__________________________

　　7、工程质量：__________________________

　　二、施工准备

　　1、甲方：

　　（1）_____月______日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。

　　（2）_____月______日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。

　　（3）合同签订后______天内提供完整的施工图_份，施工技术资料

　　2、乙方：

　　（1）负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；

　　（2）组织施工管理人员和材料、施工机械进场；

　　三、工程期限

　　1、工程工期为______天（日历天），自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收

　　2、开工前______天，乙方向甲方发出开工通知书。

　　四、工期顺延

　　1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；

　　2、凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；

　　3、不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；

　　4、在施工中如因停电、停水________小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上（每次连续_______小时以上），影响正常施工；

　　5、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；

　　6、人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　五、双方职责

　　1、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；

　　2、由甲方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和甲方派驻代表签证后，方可用于工程；

　　3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；

　　4、乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送甲方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同甲方、质量监督站进行结构中间验收；

　　5、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施；

　　6、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　六、施工与设计变更

　　1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。

　　2、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由甲方负责，并调整合同造价。

　　3、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。

　　4、甲方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，乙方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，乙方才予实施。

　　七、工程验收

　　1、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

　　2、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，甲方须及时办理验收签证手续。

　　3、工程竣工验收后，甲方方可使用。

　　4、在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。

　　八、违约责任

　　乙方的责任：

　　1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

　　2、工程不能按合同规定的工期交付使用的'，按合同中工期顺延的条款归责。

　　甲方的责任：

　　1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

　　2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　4、乙方验收通知书送达______日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。

　　5、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日____%偿付乙方赔偿金。

　　九、纠纷解决办法

　　任何一方违反本合同规定，协商不成，按以下第（__）项方式解决：

　　1、向工程所在地仲裁机关申请仲裁；

　　2、向工程所在地人民法院起诉。

　　十、附则

　　1、本合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。

　　2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

　　3、本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　甲方（签章）：

　　代表人：

　　授权代表（签字）：

　　联系电话：

　　_______年____月____日

　　乙方（签章）：

　　代表人：

　　授权代表（签字）：

　　联系电话：

　　_______年____月____日

　　钢结构工程施工合同 3

　　甲方（发包方）：______

　　乙方（承包方）：____________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程合同法》法律法规等，为明确双方在履行合同过程中的权利、义务、程度，经甲乙双方协商后，一致同意签定本合同，并依照履行。

　　一、工程技术条件

　　1、工程名称：______

　　2、工程地点：______

　　3、工程范围及技术要求：

　　3.1工程范围：

　　甲方委托乙方进行轻钢结构部分的制造、安装（包括门、窗制作、安装）。

　　3.2技术要求：

　　以施工图为准（水、电和消防另行报价）。

　　二、工程范围

　　1、建筑面积：约______平方米。

　　2、本工程运输由______负责。

　　3、在工程实施过程中的所有文件，在与本合同没有冲突的前提下，具有同等法律效力；若与本合同有冲突，以本合同为准。

　　三、工程承包造价

　　1、工程单价为_____元/平方米。

　　2、工程承包总价为_____元；大写______元。

　　四、工期期限

　　1、本工程总工期，自甲乙双方签字和甲方支付预付款后起__个工作日完成。

　　2、如遇下列情况工期应顺延：

　　2.1按施工准备规定要求，不能提供满足施工的场地、用水、用电、道路未能接通、障碍物未能清楚，影响进场施工时；

　　2.2由甲方提供的技术资料、技术条件、验收文件不准或发生变动；

　　2.3在现场施工中如因连续停电、停水八个小时以上或连续间歇性停水、停电三天以上（每次连续四个小时以上），而影响正常施工时；

　　2.4因现场代表签证不及时而影响下一道工序施工，自未签证起，到消除影响止，工期顺延；

　　2.5未按合同拨付定金款或工期进度款而影响施工，从应付款日起，到以款实际付后的实际时间，作相应的工期延长；

　　2.6人力不可抗拒的因素而延误工期及国家法律并强制性技术规程，要求必须停止作业或停工的，自应停工或停止作业时起，到应复工之日止，工期顺延；

　　2、7基础由甲方负责承担，由于甲方的延期或因基础工程质量不符合设计要求而影响乙方正常施工，或因甲方负责的其他工程项目因交叉而影响乙方正常施工，如有影响乙方要及时报告，如未报甲方不承担责任，不给乙方顺延工期，自影响开始日起，到影响消除日止，工期顺延。

　　五、工程质量

　　本工程质量要求要达到合格标准，力争优良。

　　六、工程价款的支付与结算

　　工程款的支付结算，结合钢结构的特殊情况进行如下的支付结算：

　　6.1合同签定后，甲主先预付总工程款的30%，即____元；材料及施工人员进入工地后，甲方再支付总工程款的50%；即___元，彩钢瓦进入工地后，甲方再支付总工程款的10%，即___元，余款___元，待工程完工后，七天内一次性付清。

　　6.2工程结算方式：________。

　　6.3如因甲方原因造成难以支付的情况发生，即预期不付款，乙方有权单方将合同顺延，直至终止合同的履行。

　　6.4确因甲方拖欠工程款而影响工程进度，造成乙方的停工、窝工损失的，应由甲方承担相应的.经济损失，对延误工期做相应的延长。

　　七、违约责任

　　乙方的责任：

　　1、合同签定甲方支付定金后，乙方应严格履行合同，如果出现延期施工、停止施工等现象的，乙方应承担给甲方造成的一切损失。

　　2、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工、改建，经过修理或返工、改建后，造成逾期交付的，乙方应承担违约责任。

　　3、如甲方为按合同规定支付进度款，乙方在权停止施工，并在工程进度款收到后十日内在开工，工期顺延。

　　甲方的责任：

　　1、因甲方的原因造成工程中途停建、缓建或由于要变更设计而造成的停工、返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，工期作中断并赔偿乙方由此停工、窝工、返工、材料构件、倒运、人员和机械设备调迁、材料或构件积压的实际损失。

　　2、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而失去工程质量异议权并工期异议权，依法视为验收合格。

　　3、乙方验收通知书送达甲方十日后不组织验收，视为工程验收合格。

　　4、不按合同规定拨付工程进度款，则按银行有关预期付款办法的规定以其所延付金额每年按万分之五偿付给乙方，并允许乙方停工，工期相应延期。

　　八、附则

　　1、本合同一式贰份，甲、乙双方各执正本壹份，本合同所属的合同条款、协议条款、方案图纸，履行本合同通过中双方现场代表签署的联系单、指令单、会议纪要等都具有法律效力，但合同具有最高效力。

　　2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章并收到预付款后即生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款支付完毕后终止。

　　3、本合同签定后，甲、乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签定补充合同或协商作为本合同的补充合同，并与本合同一并具有法律效力。

　　4、本报价不包括土建及土建总、承包服务管理费，不包括水电部分和相关的社会福利，劳保统筹等，不包括报建产生的各种费用。

　　甲方（盖章）：______乙方（盖章）：______

　　法定代表人：______法定代表人：______

　　委托代理人：______委托代理人：______

　　______年______月______日______年______月______日

　　钢结构工程施工合同 4

　　甲方： ________________司(以下简称甲方)

　　乙方：________________ (以下简称乙方)

　　依照《建筑法》等相关法律法规、遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，双方就本建设工程总承包施工事宜进行协商，达成共识，订立本协议，以资共同遵守执行。

　　一、工程概况：

　　项目名称： ________________工程地点： ________________工程资料：________________ 资金来源： ________________工程面积：________________

　　二、工程承包范围及承包方式

　　承包范围：施工图纸范围内的全部项目工程。

　　承包方式：包工、包料、保质量、工期、安全生产、礼貌施工。

　　三、合同工期

　　双方约定：本工程开工日期为__________年________________ 月________________ 日，竣工日期为____年 ________________月________________ 日，有效工期为600天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格。

　　五、结算方式、付款方式

　　1、结算方式

　　(1)本工程与其全部变更签证结算时定额套用____宁夏回族自治区建设工程造价计价依据：《建筑工程计价定额》、《装饰装修工程计价定额》、《安装工程计价定额》、《建设工程费用定额》，其他费用按国家及自治区有关文件规定执行。材料价差按施工期间宁夏造价管理站颁发的《宁夏建材》信息文件分期进行划价调整，材差文件中未列材料(或暂定价部分)价格按发包人和承包人认可的实际价格调整。

　　(2)工程取费标准：该项目工程类别按定额站核定为准，企业类别按本施工企业类别计取。

　　(3)项目工程90%用现金结算工程款，房屋抵顶不超过工程造价的10%。

　　(4)甲方应在工程竣工之日起60个工作日内完成工程结算，否则视为认可乙方所做的单方结算，相关各方审定签字之日气1个月之内支付到工程结算款的95%，留5%作为工程保修金，保修期满一次性付清。

　　(5)甲方切除项目：土方、护坡、降水、电梯、消防、通风、空调及制冷机组。

　　2、付款方式

　　(1)本工程款的支付形式：现金及房屋抵顶付款共计95%(工程保修费5%，工程保修期满一次性付清)。

　　(2)承包人签订施工协议后，发包人开始土方开挖三日内，承包人向发包人交纳工程质量保证金300万元。质量保证金到甲方指定账户后，甲方向乙方以书面形式告知进场搭建临时设施及施工前的准备工作。若不按约定时光交纳质量保证金，视为违约，本协议自行解除。

　　(3)工程付款结点：第一结点地下钢筋混凝土结构施工到±0.000后支付至已完成工程形象进度的70%；第十层、第十八层钢筋砼结构施工完毕支付至已完工程形象进度结算价款的70%；装饰装修工程按月进度的70%支付工程款；多层主体封顶，按月进度款的70%支付。工程到达竣工验收合格后，在办理竣工验收备案各类手续之前，甲方将工程款支付到已完工程量的90%。

　　(4)付款形式：主体封顶后按月进度支付，承包人每月25日提交已完工程量的付款申请书交监理和甲方代表审批后，发包人于次月8日前支付工程形象进度款的70%，拨付工程款时，承包人需供给农民工工资发放表。

　　(5)____年度能到达三个月施工期的，地下室必须到±0.000，发包人因工期时光不足，致使乙方____年度不足三个月施工期限的，甲方应付给乙方70%形象进度款，若付款不到位时，甲方按年息10%向乙方支付违约金。

　　(6)乙方停工放人时，涉及农民工工资问题，甲乙双方协商解决。

　　(7)工程竣工结算完，甲方不能按合同要求按时按比例支付工程款时，甲方应承担由此给乙方造成的一切经济、法律诉讼等损失，并按年息10%支付违约金。

　　六、其他约定

　　1、工程质量必须到达合格标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。经建设方、监理方、甲方认可；因乙方原因造成工程质量达不到约定的质量标准，乙方应承担全部职责及经济损失。

　　2、在施工过程中，乙方所发生的一切债权债务由乙方自行承担。乙方应将甲方支付工程款优先发放农民工工资，不得拖欠。

　　3、乙方不能将本工程转包、倒卖。一经发现，乙方无条件退出，协议终止，所造成的损失及法律职责均由乙方承担。

　　4、乙方在施工期间，出现安全、质量事故等全部自我解决。造成的一切经济损失及法律职责由乙方承担，甲方不负任何职责。

　　5、礼貌施工，现场维护由乙方负责。

　　七、约定条款

　　1、乙方进入施工现场完成相应的工作量后，用于本项目的钢材、商品混凝土由甲方供给担保。

　　2、协议中的抵房到达预售条件时，根据乙方需求(住宅房或商业房)，甲、乙双方签订抵房协议书，按挂牌价每平米降低100元抵顶工程款。

　　3、施工许可证办理后进行工程备案，订立工程合同，建设工程合同的各项条款均以本协议为准，办理工程备案发生的费用各自承担相应的.费用。

　　4、协议第五条第二款第二节中交纳的质量保证金，按照协议第三条约定的进场时光未能进场施工，予以返还。乙方等待甲方项目启动另行进场。若甲方另行发包给其他施工单位，应视为合同欺诈。

　　5、乙方承接的项目工程分项工程分包，条件价位同等时，优先安排使用甲方推荐的分包队伍。

　　6、质量保证金的退付：工程施工至主体封顶退50%，装饰工程完成，竣工验收合格后退50%。

　　八、争议的解决

　　协议履行过程中发生的争议，双方友好协商解决，协商不成时，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　九、协议生效、分数

　　本协议甲乙方双方法定代表人或委托代理人签署并加盖公章，按合同第五条2。2条之约定质量保证金到甲方指定账号后生效。本协议一式捌份，甲乙双方各执四份，具有同等法律效力。

　　甲方开户银行：________________

　　甲方账号：________________

　　甲方： ________________乙方:________________

　　法定代表人：________________ 法定代表人：________________

　　日期： ________________年 ________________月 ________________日

　　钢结构工程施工合同 5

　　发包方：(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　甲、乙双方为配合完成本钢结构建设工程，明确各自在施工过程中的权利、义务和经济责任，根据合同法条例和工程具体情况，本着平等互利的原则，经协商，签定如下合同条款：

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：_______________________

　　2、工程地点：_______________________

　　3、结构层次：_______________________

　　4、建筑面积：_______________________

　　5、工程范围：___________

　　6、设计单位：_______________________

　　第二条：承建方式________

　　第三条：工程造价

　　本工程承包价为____万人民币，每平方米为____元。施工中发生的单项设计变更，另行协商。

　　第四条；开、竣工日期

　　本工程根据甲、乙双方议定的工期____天。施工中遇有下列情况工期应顺延：

　　1、因设计变更延误的时间以及甲方造成的因素；

　　2、因甲方不能按期支付工程款造成乙方不能连续施工所耽误的时间；

　　3、非正常停电的'时间；

　　4、人力不可抗拒自然灾害，乙方无法施工的时间。

　　第五条：双方职责

　　(一)甲方：

　　1、甲方应向乙方出示工程项目批准及其他批准手续。

　　2、开工前会同乙方施工图审核，并协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护。

　　3、会同乙方确定建筑物、道路和定位标桩水准点和座标控制点、

　　4、负责协调工程所在地的居民、村组可能发生的矛盾，以及城建、土管、税务部门等相关的矛盾与费用。

　　5、做好施工现场的“三通一平”(即电通、路通、场地平整)工作。并提供乙方工程施工中的用电。

　　6、组织有关单位对设计图纸和有关的技术资料进行会审交底。

　　7、甲方指派____为工地代表，负责处理日常事务和工程质量监督等事宜。

　　8、按合同规定及时向乙方支付工程款。

　　9、凡属于配套工程，甲方自理土建项目必须服从乙方整体工程计划安排、协调、施工。

　　(二)乙方：

　　1、向甲方提供工程施工图纸并负责设计不当所引起的后果，负责工程开工前的各项施工准备工作。

　　2、按时向甲方提供材料质量证明书。

　　3、做好分部项检查验收。

　　4、确保工程质量和施工安全、文明，严禁野蛮施工。

　　5、自觉遵守建筑单位的规章制度。

　　6、负责做好工程竣工交付后的回访保修工作。

　　7、乙方指派____为工地代表，负责工地的全面管理工作。

　　8、配合甲方协调工程实施中相关的矛盾。

　　9、施工期间，发生的质量、安全事故，均由乙方负责，甲方不管。

　　第六条：付款及结算方法

　　按工程进度分期支付，其中：

　　第七条：工程质量与验收

　　1、乙方必须按施工图纸及国家现行施工规范进行施工，不得擅自变更和改动。

　　2、乙方应对全部现场操作、施工方法、技术措施的可靠性、安全性负完全责任。

　　3、工程所需材料均由乙方自组供应，并且要符合国家规定的国标材料。主要材料进场时，经甲方确认后方可使用。

　　第八条：竣工验收

　　1、乙方应在单位工程竣工前三日内，通知甲方验收，如甲方在一周内不能按时组织验收而又无正当道理时，或甲方经使用后，视工程验收合格。

　　2、验收中，发生不符合质量要求需要返工的项目，乙方应在双方商定的期限内完成。

　　3、工程支付后，乙方应主动回访，并对工程质量终身维护。在( )年保修期内，发生确因施工责任质量问题，由乙方负责并承担修理费用，在保修期外收取材料修理费用。

　　4、工程竣工验收后，甲方应在十日内给与乙方合同规定的工程款。

　　第九条：附则

　　本合同一式两份，双方各执一份。

　　1、因甲方原因而造成乙方误工，甲方应承担乙方的误工损失费。

　　2、本工程竞标报价一次性包定，如变更增加造价另行计算，按乙方报价竞标报价同比例上下浮。

　　3、本合同履行过程中发生纠纷，甲、乙双方协商解决，协商不成可向人民法院诉讼。

　　4、本合同自甲、乙双方签字生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　钢结构工程施工合同 6

　　建设方（以下简称甲方）：

　　承揽方（以下简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。

　　一、钢结构工程概况

　　（1）工程名称：_______

　　（2）工程地点：_______

　　（3）工程范围和内容：本房为_______跨钢结构厂房，规格：长_______米；宽_______米；檐高_______米，按图纸施工。

　　（4）建筑外包面积：_______平方米。

　　二、工程施工日期

　　（1）开工日期：______年___月___日；

　　（2）竣工日期：______年___月___日；

　　（3）合同工期总日历天数_________天。

　　三、工程合同造价及结算

　　（1）本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变，但发生图纸变更或本项目中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式通知对方。

　　（2）本合同签订后，甲方须付预付款______％计人民币______元作为合同定金及备料款，乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的______ ％计人民币______元作为工程进度款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的______％，计人民币______元作为工程进度款，工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的______％，计人民币______元作为工程款。

　　（3）工程竣工验收后，甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。

　　（4）如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应承担相应经济损失责任，并应向乙方支付拖欠金额的百分之三的违约金。

　　（5）本合同造价结算方式：____________。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

　　五、甲方的义务责任

　　（1）办理好各种施工手续，并在乙方进场前提供给乙方；

　　（2）施工过程中，协助乙方协调好各种关系；

　　（3）提供施工所需的水、电源。

　　六、乙方的义务责任

　　（1）乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明，并按相应标准进行加工制作，如不相符，甲方有权提出整改或相应经济赔偿；

　　（2）在施工过程中，乙方应文明施工；

　　（3）乙方在施工中发生的一切事故，由乙方负全责。

　　七、安全责任

　　乙方进场后，要严格按照操作规程及有关施工安全规范进行施工，严禁违章施工，如施工中违章发生安全事故及施工质量达不到要求，一切经济损失及责任全部由乙方承担。

　　八、材料的提供

　　工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方，并附合格证、实验报告，经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。

　　九、工程验收

　　（1）乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修一年（本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准）。

　　（2）甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。（竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格）。

　　十、维修期限

　　承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的`有关规定，在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修合同，并对交付发包人使用的工程，在质量保修期内承担质量保修责任。

　　保修期为：______年___月___日—______年___月___日。

　　十一、违约责任

　　（1）因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担返工或采取加固措施发生的全部费用；

　　（2）因承包方原因导致延误工期，按工程总造价的万分之三/天赔偿发包人；

　　（3）发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任并按工程总造价的万分之三/天赔偿承包人。

　　十二、争议解决

　　若双方就经济纠纷协商不成，可依法向起诉方住所所在地人民法院起诉。

　　十三、其他

　　（1）发包人、承包人履行合同全部义务后，发包人向承包人签发履约证书，本合同即告终止。

　　（2）合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

　　（3）本合同正本____份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存____份。

　　（4）双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同内容具体化、补充或修改，其效力同本合同。

　　发包人：（公章）

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　邮政编码：

　　______年___月___日

　　承包人：（公章）

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　邮政编码：

　　______年___月___日

　　钢结构工程施工合同 7

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规的规定，结合本装修工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的装修工程有关事宜，达成如下协议：

　　第1条工程概况

　　1.1工程名称：_______

　　1.2承包内容：钢结构房屋建造（工程包含：钢结构框架焊接，墙体与粉刷砌墙；顶棚制作，顶棚材料为：页格棉。

　　1.3工程总量：_______

　　1.4工程期限

　　开工日期_______年____月____日

　　竣工日期_______年____月____日；

　　第2条甲乙方工作

　　2.1开工前内一切影响乙方施工的障碍，以不影响施工为原则并向乙方进行技术交底。

　　2.2向乙方提供施工所需的水源、电源等设施，施工期间水费、电费由甲方负责。

　　2.3开工前

　　2.4甲方指派责合同履行。按要求组织施工，保质、按期完成施工任务，解决由甲乙方负责的各项事宜。

　　2.5严格执行施工规范、安全操作规程。防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查纪录。施工过程中，如发生安全事故，由乙方负责承担全部费用及法律责任，与甲方无关。

　　第3条关于工程质量及验收的约定

　　3.1由于乙方原因造成质量事故及损害，其返工费用及赔偿由乙方承担，工期不顺延。

　　3.2工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。

　　第4条关于工程价款及结算的约定

　　__________________________

　　第5条工程停建或缓建

　　5.1由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的'保护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。

　　5.2因甲方或乙方其他情况的需延期开工、停建或缓建由双方协商确定。

　　第6条保修

　　6.1本合同保修期为竣工之日算起，为期年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。保修期内，乙方应在接到修理通知之后12小时内相应，24小时内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，费用由乙方承担。

　　第7条附则

　　7.1本合同壹拾贰份，双方各执壹份。

　　7.2本合同履行完成后自动终止。

　　7.3附件资料：全部施工图（合同正本由此附件）

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）

　　授权代表（签字）：_____授权代表（签字）：_____

　　__年__月__日__年__月__日

　　钢结构工程施工合同 8

　　发包方（甲方）：_______

　　承包方（乙方）：_______

　　依照有关法律、行政法规、规章，甲乙双方在平等互利、相互信任的基础上，就钢结构工程的钢结构及采光顶玻璃幕墙工程分包事宜签订此合同，以资双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　工程名称：_______

　　工程地点：_______

　　建筑面积：_______

　　二、承包内容

　　承包范围：_______

　　除上述工作外，由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。

　　合同总价：_______

　　三、加工制作技术要求

　　乙方必须按甲方提供的图纸及国家GB50205-2001规范及国家相关技术规范、行业标准、条例和强制条文等执行。

　　四、项目联系人

　　1. 甲方委派_______ 为项目负责人。

　　2. 乙方委派 _______为项目负责人。

　　五、工程价款结算及付款方式:

　　1.工程预付款：

　　工程预付款：甲方应在合同签定后三日内支付工程款的40%作为预付款，用于钢材、预应力专业材料、采光玻璃等的采购。

　　2. 工程进度款的支付：当乙方开始钢结构进入施工现场安装时，甲方应支付工程款的10%作为工程进度款，钢结构安装完毕验收合格幕墙龙骨安装完毕付工程总款的30%。乙方全部安装完毕，当钢结构单项验收完成后，甲方应支付至工程总额的97%,并在乙方提出申请后三日内审核完毕及付款，余款作为质保金应在乙方安装完成一年后7日内付清。

　　六、工期要求

　　本工程开工日期：

　　如乙方不得不拖延加工或暂停加工，必须在此之前向甲方提交一份阐述原因的报告，经甲方同意后方可获得延期。

　　七、技术要求

　　乙方必须严格按设计标准和现行国家标准操作规程和验收规范完成承包范围内的工作，并应符合甲方的要求，满足设计图纸和有关技术洽商及变更的要求。

　　八、违约处理

　　1、甲、乙双方都必须严格遵守本合同各项规定，由于一方的'违约，造成本合同无法履行或不能完成履约时，由过失的一方承担违约责任并承担因此而引致的一切费用，如属于双方的过失，根据实际情况，由双方分别承担各自的违约责任。

　　2、甲方应按合同要求支付乙方工程款、提供图纸，否则乙方有权顺延工期。若由于乙方原因造成工程严重脱期，而乙方又无积极措施确保合同工期完成或无力按质量标准返修的，甲方有权责令乙方停止施工直到终止合同，且乙方应承担实际损失及相关责任。

　　九、合同争议

　　甲乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请签约所在地合同管理机构会同有关部门调解，协商或调解不成的，向北京市通州区人民法院提起诉讼。

　　十、其他条款

　　本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，付清尾款后失效。

　　本合同正本两份具有同等法律效力，由甲乙双方分别保存，副本两份。

　　甲方（签章）：_______乙方_______（签章）

　　甲方代表：_______ 乙方代表：_______

　　签订日期：_______

　　钢结构工程施工合同 9

　　发包主(全称)：(简称甲方)

　　承包方(全称)：(简称乙方)

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，依法签订本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：____

　　工程地点：____

　　工程内容：____

　　资金来源：____

　　二、工程承包方式：

　　三、合同工期：本工程预计形式日期月竣工日期________年____月____日，合同有效工期天。有效日期以甲方首付工程款后，甲方基础允许施工，主钢结构材料进场日期为准。

　　四、工程质量标准达到甲方提供图纸标准及图纸变更单要求。

　　五、工程造价表(注本工程造价不含税费，如产生税费，由甲方承担)

　　六、施工中的项目变更

　　在施工中根据甲方及设计要求。工程内容响应变更，增减工程量并入工程总造价。

　　七、双方职责：

　　1、甲方职责：

　　(1)无偿提供施工场地，做好xx一平，维护好施工外部环境。

　　(2)派人协助施工单位，监督施工质量。

　　(3)检查材料质量。

　　(4)按合同及时拨付工程款。

　　(5)xxx接到施工场地并负责施工中所产生的费用。

　　(6)维护乙方施工，材料采购，装卸自主权，不受干扰。

　　2、乙方职责：

　　(1)签订合同后，按图纸、合同安排施工。

　　(2)如未按双方约定的质量要求施工，立即返工，返工费用自负。

　　(3)严格按钢结构施工及安装规范执行，保质保量。

　　(4)严格按操作规程和规范，安全文明施工，施工期间所发生的一切安全事故，责任自负。

　　(5)在施工过程中如遇到天气或其它因素，以及甲方原因造成的停工，工期相应顺延。

　　八、工程总价付款方式：工程总价元整。

　　1、本合同的工程款支付，按本企业名称及账号汇入；如果现金支付，凭本企业加盖财务专用章的收据。

　　2、甲方在合同签订生效当日内，按合同总造价的约%计款万元(元)，预付乙方备料款。

　　3、工程进度款：

　　(1)主钢结构(钢梁、钢柱、钢架)到工地时，甲方按合同总造价款的约%计款万元(元)，付乙方工程进料款。

　　(2)钢架梁安装完毕，安装彩瓦前再付计款万元(元)。

　　(3)余款待主钢结构材料进入工地后天付清。

　　九、工程验收及双方异议处理期限

　　(一)按照双方认可的图纸要求，约定的质量标准验收。工程竣工时，乙方向甲方呈交验收报告。甲方接到验报告____日内，山甲乙方双方进行验收，验收合格办理交接使用手续。如甲方提出有关质量问题，应以书面形式通知乙方，乙方在接到通知后____日内因到场整修。

　　(二)工程竣工后，甲方接到乙方验收报告____日内不进行验收，或擅自投入使用者，均视为该工程已验收为合格工程正式交付使用。

　　十、工程保修

　　(1)乙方负责该工程质量保修，期限为________年，保修期从乙方出示的验收报告之日算起。乙方接到甲方书面维修通知三人到场维修。

　　(2)质量保修期满后，在维修过程中，人工费、材料费按成本费计算。

　　十一、违约责任

　　本合同经甲乙双方签字盖章后生效，任何一方不得随意更改或中止，否则赔偿对方合同工程总造价百分之三十的`违约金，并该工程所有材料归乙方所有，解除合同。

　　十二、合同争议解决方式

　　本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成，可采取以下两种方式解决：

　　(1)提交工商行政部门调解仲裁；

　　(2)甲乙双方可向主张权利的所在地人民法院处理。

　　十三、本合同自签订之日起生效，一式二份，甲乙双方各执一份，未尽事宜双方协商解决。

　　十四、其它：

　　双方签字认可的补充协议，作为合同的一部分；具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　钢结构工程施工合同 10

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方委托乙方完成工，总面积(重量)约根据《中华人民共和国合同法》的原则明确双方责任，保证本工程顺利进行，经友好协商，达成下列合同以兹共同遵守：

　　第一条：工程概况

　　1、工程地址：____

　　2、工程内容：____

　　第二条：安装施工付款方式

　　1、乙方按照甲方提供的图纸施工，使用材料标准、规格按照计算。

　　2、工程单价：按照计算(税前)。

　　3、安装施工总费用约_______元。

　　4、乙方施工对以及机械进入施工现场，甲方应支付给乙方生活费____________元。

　　5、_________元作为进度款。

　　6、本工程安装完毕后三日内甲方支付至本工程总费用的98%工程款给乙方，本部分工程款合计：__________元。

　　7、余款甲方验收完毕后30天内支付完毕。

　　8、若因甲方原因未按时支付工程款，则余下部分按照日息1%支付给乙方利息。

　　第三条：质量控制、安全生产、其他要求

　　1、乙方严格按照甲方提供的(图纸、要求)组织施工，严把质量关，并接受甲方的监督。使工程质量合格。

　　2、若因乙方责任导致钢结构主要构件如：不合格，乙方负责维修。

　　3、若本工程安装完毕后甲方不验收，不按照约定付款，而擅自投入使用，乙方不再承担本工程的质量责任，并视为本工程验收合格。

　　4、本合同签订后内甲方需使本工程施工场地及道路达到施工要求，提供涉及到主体工程的隐蔽及障碍物资料，与钢结构安装的相关资料；提供施工用水、用电、施工专用配电板一处，保证满足乙方施工用水、用电的'需要，提供施工人员的食宿用房；组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

　　5、甲方派驻为工程现场代表，全权代表甲方履行职责。

　　6、乙方负责施工区域内乙方使用的临时设施使用及维护，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失。

　　7、甲方应保证施工期间不受外界干扰，确保工程顺利施工，若因场地限制，协调乙方施工机械进场。

　　8、乙方严格安照相关安全文明施工规范施工，非甲方原因引起的安全事故乙方承担。

　　9、若因甲方以及外单位无关工作人员擅自闯入工地现场，或者非乙方原因造成的安全事故由责任方负责。

　　10、甲方为乙方免费提供施工人员住宿场所，和水电。

　　第四条：施工工期

　　1、根据双方协商，商定总工期天(日历天)，自乙方到甲方约定的金额定金以后天内进场算正式开工，工期自此计算。

　　2、遇下列情况，经甲方现场代表认可、签字后，工期相应顺延。

　　3、甲方不能提供本合同第二条第4、5项的要求，影响进场施工时间或影响工程地进度的；

　　4、在施工中如因甲方原因而指示造成停电、停水、未提供或提供的资料不准确而延误工期的；

　　5、设计变更或由于乙方不可抗拒的因素而影响工期的；

　　6、天气因素影响施工的，包括下雨和刮台风

　　7、未按本合同规定支付定金或工程进度款；

　　8、人力不可抗拒的因素而延误工期；

　　9、因土建延期或质量不合格而影响乙方正常施工，及因甲方负责的其它工程项目交叉施工而影响乙方正常施工的；

　　10、乙方在以上情况发生后的三天内，就延误的内容和因此发生的经济损失向甲方代表提出书面报告，甲方代表收到报告后，应在三天内予以确认答复，逾期不予答复，则被视为乙方的报告内容和延期要求已被确认的

　　第五条：维修期

　　一年内自然损坏免费维修，接到维修电话后保证24小时内到达。人为损坏甲方应付材料费，人工费。

　　第六条：争议违约

　　1、甲乙双方因合同执行引起的争议可提请当地司法机关进行调解，调解无效时任何乙方有权向各自地方人民法院起诉。

　　2、若甲方不按合同履行义务，应赔偿给乙方造成的实际损失，并且顺延本工程工期。

　　第七条：本合同一式2份，双方各持一份，两份具有同等效力

　　甲方：乙方：

　　签字(盖章)：签字(盖章)：

　　代表人：代表人：

　　电话：电话：

　　地址：地址：

　　钢结构工程施工合同 11

　　发包方：

　　承包方：

　　一、工程概况

　　工程名称：工程地点：

　　建筑面积：工程内容：屋面檩条、墙面檩条、屋面板、墙面板、门、窗、天沟、落水管等工期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　二、承包方式、单价及付款方式

　　1、屋面、墙面、门窗、檩条及天沟，按400元/T计算。

　　2、屋面板、拉钢丝、铺棉、现场压板，11元/m2。

　　3、墙面板、拉钢丝、铺棉、现场压板，13元/m2，包括门窗、雨棚。

　　4、落水管安装，按6元/m计算。

　　以上按实际工作量结算

　　5、付款：作业队进入工地开始安装，付5000元进场费，其余按照接点按工作总量的80%付款。

　　三、工程质量、安全责任

　　1、乙方必须确保承包范围内的质量要求（按图施工），如未达要求返工，乙方自行承担，并接受甲方代表的'监督，目标合格。

　　2、乙方一定要遵守甲方制订的各项安全规章制度，杜绝一切伤亡事故，如发现隐患及时整改，出了事故乙方自己承担。

　　3、甲方不能及时提供材料，导致乙方停工等损失由甲方负责。如乙方原因造成停工、延误工期，按总价的0.5%/日予以处罚。

　　四、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，签字后生效。未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：乙方：

　　代表：

　　年_____月_____日年_____月_____日

　　钢结构工程施工合同 12

　　承揽方：________________________

　　代表人：____________

　　职务：____________

　　电话：____________

　　定作方：________________________

　　地址：____________

　　电话：____________

　　定作方委托承揽方加工，经双方充分协商，特定立本合同，以便双方共同遵守。

　　第一条承揽项目概况

　　1、项目名称：________________________。

　　2、项目地点：________________________。

　　3、项目内容：________________________。

　　4、建筑面积：________________________。

　　5、承揽方式：承揽方包工包料。

　　6、工期：本项目工期____________天，按甲方指定进场日期计算。

　　7、共计：____________元。

　　第二条图纸或技术资料

　　双方商定图纸或技术资料采取下列方式提供：

　　定作方自行设计并提供图纸或技术资料，图纸或技术资料____________式____________份，定作方、承揽方各执____________份。

　　第三条定作方义务

　　(1)负责向承揽方提供水、电。

　　(2)参与项目质量和项目进度的监督，负责材料进尝竣工验收。

　　第四条承揽方义务

　　(1) 按照图纸或技术资料的要求进行加工，按期保质完成承揽项目；

　　(2) 参加项目的竣工验收。

　　第五条项目变更

　　(1) 承揽方在依照图纸或技术资料的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当以书面形式及时通知定作方。定作方应当在收到通知之日起____________天内回复，并提出修改意见。承揽方在上述时间内未得到答复的，应继续按图纸或技术要求进行工作，由此而产生的一切责任或损失全部由定作方承担。承揽方在上述时间内得到答复的，应按定作方答复意见进行工作，因按定作方答复意见进行工作导致合同价款的增减及造成的承揽方损失由定作方承担，延误的工期相应顺延。

　　(2) 承揽方在依照图纸或技术资料的要求进行工作期间，定作方需对原图纸或技术要求进行变更，定作方应提前____________天以书面形式向承揽方发出变更通知。承揽方应按定作方发出的变更通知及有关要求进行工作。因变更导致合同价款的增减及造成的承揽人损失，由定作方承担，延误的工期相应顺延。

　　第六条确定变更合同价款及工期

　　(1) 发生变更后，承揽方应提出适当的变更价格，送定作方批准后调整合同价款。

　　(2) 变更影响到工期的，由承揽方提出变更工期，送定作方批准后调整竣工日期。

　　第七条材料的提供

　　(1) 由定作方提供材料的.，定作方应在材料运到项目地点前通知承揽方，双方共同验收并办理交接手续；

　　(2) 由承揽方提供材料的，承揽方应在材料运到项目地点前通知定作方，并接受定作方检验；

　　第八条质量标准

　　双方约定本项目质量标准：

　　(1) 项目质量达到图纸或技术资料的要求。

　　(2)所有图纸设计符合国家规范要求

　　第九条项目验收和保修