购销合同

时间：2023-05-19 13:00:11 购销合同我要投稿

实用的购销合同模板汇总八篇

　　随着人们对法律的了解日益加深，越来越多事情需要用到合同，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家收集的购销合同8篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

实用的购销合同模板汇总八篇

购销合同篇1

　　供方：需方:

　　一、产品要求、数量、金额、包装、交售时间：

　　二、结算方式：详见本合同结算补充协议。

　　三、争议解决：本协议在执行期间，如发生争议，双方友好协商解决。未果，

　　双方一致同意提交到____市福田法院仲裁委员会，并按照该会的仲裁规则在____市福田法院进行仲裁。该仲裁委员会做出裁决是最终的'，供需双方均应受其约束，任何一方不得向法院或其他机关申请变更。仲裁费用由败诉一方承担。

　　四、本合同自签订之日起生效，双方履行完毕后，自然终止。

　　五、本合同壹式肆份，双方各执两份正本备查。

　　六、合同附件

　　1、 0120号购销合同的供货商补充协议。

　　本合同一式共两页。

　　供方：需方：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　开户行：开户行：

　　账号：账号

　　____日期：____日期

购销合同篇2

　　企业名称（以下称“甲方”）：

　　统一社会信用代码：

　　通讯地址：

　　企业名称（以下称“乙方”）：

　　统一社会信用代码：

　　通讯地址：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方经过协商，确认根据下列条款订立合同，以资共同遵照执行。

　　一、货物清单及价格

　　序号

　　货物编码

　　配置及规格

　　单位

　　单价(RMB：元)

　　数量

　　总价(RMB：元)

　　合计

　　二、质量与技术标准和产品包装

　　1、质量与技术标准：

　　产品的质量技术标准为产品制造商（下称原厂商）制定的质量技术标准。

　　卖方已知悉上述标准，并确认采用该标准的产品能满足买方对产品的要求。

　　2、产品包装：

　　（1）有原厂包装的，按原厂包装标准；

　　（2）没有原厂包装的，按卖方包装标准进行包装。

　　三、收货事项

　　1、本合同设备的到货日期为：合同生效起_______个工作日内。

　　2、指定收货地址：，收货对接人：。

　　3、本合同实际支付金额为人民币（大写）______________。

　　4、甲方给乙方的付款方式：（）支票；（）电汇；（）银行汇票；（）ＬＣ（）Ｔ/Ｔ。

　　5、甲方未付齐货款全款（100%）之前，货物所有权归乙方所有。

　　6、定金：_______

　　四、包装、运输、交货、验收及异议的提出

　　1、货物包装为制造商原包装。

　　2、货物的运输和运输过程中的保险由_______方负责办理，费用由_______方承担。

　　3、乙方负责在将货物交付给甲方。甲乙双方应对货物共同验收，随产品提供装箱单作为验收的标准件，乙方供应货物在数量、质量和包装上符合生产厂家的规定，则视为乙方交货完成。交货后的风险责任由甲方承担。

　　4、甲方发现收到的货物与规定的不符，应在货物到达之后_______个工作日内向乙方提出书面异议，乙方在收到异议后应在合理期间内根据产品的具体情况协助甲方解决，直至验收合格。甲方怠慢行使该该项权利，视为产品验收合格。

　　五、免责条款

　　1、双方约定由于水灾、火灾、地震、台风、战争、海关检查、进口手续及厂商供货延迟，等不可抗拒的`原因，导致合同不能全部或部分履行（或适当履行）的，免除相应的违约责任。

　　2、受到上述免责事项影响的一方，应在_______天内通知另一方。

　　3、如果受上述免责事项的影响，使本合同只要义务之履行延迟的时间超过_______天，则任何一方均有权解除合同而不承担任何后果，也可有双方协议采取其他补救措施。

　　六、违约责任

　　1、甲方逾期付款的，应每日向乙方支付合同标的金额_______的违约金。

　　2、乙方逾期交货的，应每日向甲方支付合同标的金额_______的违约金。

　　七、争议解决的方式

　　本合同项下发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，双方同意交由法院管辖，由败诉方承担律师费，交通费等相关合理费用。

　　八、其他

　　1、甲、乙双方应保守通过签订和履行本合同而获取的对方之商业及技术秘密，包括本合同文本，相关技术文件、相关数据，以及其他有关信息。

　　2、就本合同订立及履行过程中的问题或与本合同有关的问题，一方作出有法律效力的意思表示，应以书面形式作出，加盖本方公章，且向对方送达，对方应_______个工作日内回函，否则视为无效。

　　3、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　（以下无正文）

　　甲方：（盖章）

　　法定代表人：

　　签约日期：

　　乙方：（盖章）

　　法定代表人：

　　签约日期：

购销合同篇3

　　XXX有限公司供货合同

　　字第号

　　供货方： (以下简称甲方)

　　购买方： (以下简称乙方)

　　甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、公平的交易原则，经双方友好协商，签署如下协议：

　　一、合作关系

　　甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系：

　　1. 甲方所供产品，必须符合产品质量标准，如出现产品质量问题，甲方无条件退货或换货;

　　2.甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方，响应时间不超过48小时;

　　3.乙方在协议期内不得使用其它同类品牌;

　　4.乙方月均计划消化甲方产品件，全年消化甲方产品件;

　　5.甲方根据乙方全年实际消化产品数量及货款结算方式的'不同给予乙方下列奖励：

　　二、供货品种及价格

　　1.xxx

　　2.xxx

　　3.xxxx

　　4.xxxxx

　　5.xxxxx

　　6xxxxx

　　7.xxxx

　　在本合作协议书有效期内，如甲方调整产品价格，应及时通知乙方，双方均按调整之日起的新价格执行，若甲方降价则由甲方补偿乙方当日锁定库存(甲乙双方各派代表清点当日库存)之进货金额与以新价格计算之金额的差价(下次发货中以货抵款补足)。

　　三、货款结算方式

　　甲、乙双方根据实际情况及奖励的不同采用如下货款结算方式之一：

　　1.现款现货结算(□是;□不是);

　　2.批结(□是;□不是)，甲方按每批件为一送货单位向乙方供货，次批货到时乙方无条件向甲方支付前批货款;

　　3.期结(□是;□不是)，甲乙双方按天为一货款结算期，乙方应予当期的最后一天无条件支付甲方当期所供产品全部价款。

　　乙方必须按时结算货款，不得延迟。本协议结束之日，乙方应结清所欠甲方所有货款。

　　四、违约责任

　　甲方违反以上协议，应向乙方支付违约金元;乙方违反以上协议，除结清所欠货款外，并向甲方支付违约金元。

　　五、协议期限

　　本合作期限自年____月____日至年____月____日止有效，有效期届满,双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况，在本协议结束前,再行签定新协议书。

　　六、其它

　　本协议一式两份，甲、乙双方各执一份备查，如有未尽事宜，协商解决。

　　甲方：

　　乙方：

购销合同篇4

　　甲方（销售方）：

　　联系方式：

　　地址：

　　乙方（购买方）：

　　联系方式：

　　地址：

　　甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、公平的交易原则，经双方友好协商，签署如下协议：

　　一、合作关系

　　甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系。

　　1、甲方所供产品，必须符合产品质量标准，如出现产品质量问题，甲方无条件退货或换货。

　　2、甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方，响应时间不超过12小时。

　　3、乙方在协议期内不得使用其它同类品牌。

　　4、乙方月均计划消化甲方产品______件，全年消化甲方产品______件。

　　二、供货品种及价格

　　1、品种：__________________________；价格：___________元（人民币）。

　　2、品种：__________________________；价格：___________元（人民币）。

　　在本合作协议书有效期内，如甲方调整产品价格，应及时通知乙方，双方均按调整之日起的新价格执行，若甲方降价则由甲方补偿乙方当日锁定库存（甲乙双方各派代表清点当日库存）之进货金额与以新价格计算之金额的差价（下次发货中以货抵款补足）。

　　三、货款结算方式

　　甲、乙双方根据实际情况及奖励的.不同采用如下货款结算方式之一：

　　1、现款现货结算（□是 □不是）。

　　2、批结（□是 □不是）。

　　甲方按每批_______件为一送货单位向乙方供货，次批货到时乙方无条件向甲方支付前批货款。

　　3、期结（□是 □不是），甲乙双方按_____天为一个货款结算期，乙方应予当期的最后一天无条件支付甲方当期所供产品全部价款。

　　4、乙方必须按时结算货款，不得延迟。

　　5、本协议结束之日，乙方应结清所欠甲方所有货款。

　　四、违约责任

　　甲方违反以上协议，应向乙方支付违约金________元。

　　乙方违反以上协议，除结清所欠货款外，并向甲方支付违约金_________元。

　　五、协议期限

　　本合作期限自____年____月____日至____年____月____日止有效，有效期届满，双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况，在本协议结束前，再行签订新协议书。

　　六、争议解决

　　本协议发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向协议签订地人民法院提起诉讼。

　　七、其它

　　本协议一式_____份，甲、乙双方各执_____份备查，如有未尽事宜，协商解决。

　　甲方（签字或盖章）：

　　签订日期：_____年_____月_____日

　　签订地点：

　　乙方（签字或盖章）：

　　签订日期：_____年_____月_____日

　　签订地点：

购销合同篇5

　　甲方(购买方)：

　　乙方(供货方)：

　　为明确责任，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，经平等协商一致，订立此合同。协议内容如下：

　　双方是在平等自愿的前提下协商，一致通过以下协议，并共同遵守，此协议受法律保护，不得违反。

　　1、甲方每星期在乙方采购蔬菜一次或者两次(不得在其他市场或摊点购买)。

　　2、乙方须提供5种以上的蔬菜品种，且蔬菜要求新鲜，不得提供有毒、有害、变质霉烂的'蔬菜，采摘期不超过二天。牌价应按当天菜场供应批发价计算，不能以临时价计算。

　　3、如果师生由蔬菜引起的中毒等安全事故，由乙方负全部责任，并承担相应的治疗、赔偿全部费用。合同期限为一年。如任何一方提前终止合同，则应付违约金1000元。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，签名之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

购销合同篇6

　　合同编号：_____________

　　工程名称：________________________

　　买方(甲方)：____________________

　　卖方(乙方)：_____________________

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。

　　第一条工程概况

　　1.建设单位：______________________

　　2.施工单位：______________________

　　3.工程名称：______________________

　　4.工程地点：______________________

　　5.运距：__________________________

　　第二条混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容，详见合同附件。

　　第三条供货数量及质量的验收确认

　　1.甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收，并签字确认。

　　2.乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。

　　3.乙方供货到施工现场的.混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的，甲方应即时通知乙方进行核实，经核实后甲方有权作退货处理，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

　　4.甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应在24小时内书面通知乙方进行核实;如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因，责任由甲方承担;属于产品质量责任的，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

　　5.乙方供货到施工现场的混凝土，甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位。因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的，甲方应承担由此给乙方造成的损失。

　　第四条价款结算及支付

　　1.甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起45日内办理完毕价款结算确认手续。

　　2.甲乙双方约定，对用于工程结构部分的混凝土采用下列第_______种方式办理价款结算确认手续。

　　(1)依据合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价款结算。

　　(2)依据合同约定的单价和工程浇筑部位施工图预算量(含损耗)办理价款结算，计算施工图预算量执行XX《北京市建设工程预算定额》。在供货前甲方应向乙方及时提供一套完整的浇筑部位施工图纸及相应工程变更洽商。甲方未按合同约定提供图纸，致使双方就乙方所供混凝土的数量发生争议时，或甲方逾期不与乙方办理结算确认手续的，双方应按第(1)种方式结算。

　　3.对混凝土砂浆、基础桩、垫层、防水保护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算。

　　4.价款支付期限：

　　本合同项下的工程因非乙方原因中途停工，导致甲方停止使用乙方的混凝土时，甲方应自停工之日起3个月内付清未结价款。

　　5.甲方未按本合同约定期限给付价款，乙方可在提前5日书面通知甲方后暂停供应混凝土。

　　第五条双方义务

　　需方(盖章) 供方(盖章)

　　年月日年月日

购销合同篇7

　　原告：王xx，女，汉族，现就职于xxxx市劳教所第x大队，电话：xxxxxxxxxxx

　　被告：河北xxx房地产开发有限公司，地址：xx市xx路xx号，法定代表人：张xx，电话：xxxxx

　　诉讼请求

　　1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

　　2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;

　　3、本案诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由

　　原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于xx县xxx的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的.，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!

　　此致

购销合同篇8

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，签订本合同，以资信守。

　　第一条合同标的

　　1、乙方负责依照本合同约定向甲方指定的地点供货。产品名称、品牌、规格型号、数量、价款等见下表（下表未能尽列的，可以另行附表，见附件）。

　　2、乙方按本合同约定以包税金、包供货、包运输、包通过验收、包风险、包售后服务等方式向甲方提供产品。本合同价格为前述内容的包干价格。

　　3、结算方法：实际数量以甲方验收签证为准，单价按本合同确定的价格执行。

　　第二条质量、技术标准

　　1、质量要求：

　　2、技术标准按下列规定执行：

　　第三条乙方承诺

　　1、乙方保证所提供的产品是全新的、未使用过的、且为产品生产厂家原厂生产的产品。

　　2、乙方保证在约定时间内按本合同约定的产品种类、品牌、数量、规格型号、质量及售后服务内容等向甲方提供产品和服务。

　　3、乙方提供的货品质量保质期如国家规定终身保质或保修的按国家规定执行，国家没规定的期限为年，自各批产品通过本合同约定的全部验收之日起计算，在保修（质）期内，如产品发生故障的，乙方必须在接到甲方的书面通知后的 2 天内对产品进质量问题进行免费免费维修，维修不合格的合格应无条件更换（因不正当使用、意外、不可抗力、甲方人为破坏除外）。若乙方拖延，则甲方可另行委托他人维修、更换，费用由乙方负担（先从保修(质)金中扣除，不足部分由乙方补交），保修(质)期满后维修服务只收工本费。同时乙方应实行国家新“三包”政策，对产品向用户提供维修服务。

　　本条款为独立条款，不受合同效力的限制。

　　4、乙方保证所供材料（产品）不涉及知识产权方面的纠纷，如因此产生的责任由乙方负责。

　　第四条产品包装标准

　　产品包装：有国家标准的，按照国家标准包装；没有国家标准的，按照行业标准包装；既无国家标准又无行业标准的，按出厂包装标准包装。乙方的产品包装应有乙方名称（或标志），乙方必须采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等保护措施以保证满足货品质量、数量、性能的要求。乙方同时必须提供合格证、使用说明书及产品质量鉴定书原件。包装费用已包含在材料单价内。

　　出厂标准包装（内含安装配件、合格证、装箱单、使用说明书及产品质量保证书）。如为进口产品，乙方须向甲方提交产品原产地证明、原厂质量合格证书、进口海关关单及税票之正本（由甲方查实后交还乙方，复印件由甲方备案）、商检局颁发的商检合格证书、完整的原厂资料、中文安装资料及安装图纸等。

　　第五条交货时间、地点和运费负担

　　1、交货地点：

　　2、交货时间：

　　乙方提前交货的，要经甲方同意，否则，产品在交货日期前的毁损、灭失风险及有关的保管费用由乙方自行承担。

　　3、运费（包括卸货和进仓费用）已包含在产品单价中。

　　4、以交货地点作为本合同的履行地。

　　第六条验收标准、方法

　　1、乙方按甲方供货通知书上要求的时间将产品运到指定地点，货物运抵前小时通知甲方准备接收；货物到交货点后，甲方应在合理时间间隔（工作时间为4小时，非工作时间为8小时）内清点和检查验收；乙方委派的送货人（须持有乙方的授权委托书），代表乙方负责货物的交付、验收、结算工作，乙方应同时提供产地证明、装箱单、产品出厂合格证、质量保证书等交甲方确认，甲方按本合同约定对产品的'外观、数量、型号进行初验,并予以签收确认。

　　2、验收标准：

　　3、验收方法或手段：

　　4、验收及试验单位：

　　5、如果在验收中产生纠纷，由费用由责任方承担。

　　第七条提出异议的时间和办法

　　1、甲方收到产品后，如果发现产品的型号、规格、数量和质量等不符合本合同约定的，甲方可代为保管该产品（因保管货物所产生的费用由乙方承担），并在发现后7天内向乙方提出书面处理意见，且甲方有权拒付不符合本合同约定的产品的货款。

　　2、乙方在接到甲方书面处理意见后，应在发现后7天内向乙方提出书面处理意见。

　　第八条付款方式及期限

　　1、本合同签订后金，定金在乙方交货后抵作货款。

　　2、货到现场，经甲方清点、接收产品后

　　3、经甲方验收合格后％。

　　4、保修（质）金条款据实选择，如选择则在括号内打“√”，不选择则在括号内打“×”：

　　（）合同结算总价款的 5 ％作为保修（质）金，双方在保修（质）期届满后10个工作日内办理保修（质）终结手续,甲方在按合同约定扣除保修（质）期内应由乙方支付的各类款项和违约金后，向乙方无息支付。

　　第九条履约定金

　　履约定金条款据实选择，如选择则在括号内打“√” ，不选择则在括号内打“×” 。（）在本合同签订时，乙方向甲方支付人民币元现金或支票作为本合同的履约定金。当乙方按甲方要求完成第一批次供货后，甲方返还该定金。乙方不履行本合同或履行本合同但不符合合同约定时，无权要求甲方返还该定金。

　　第十条违约责任

　　1、乙方未按合同约定的日期交货的，应承担逾期交货的违约责任，每逾期一日，按合同产品总价款的1‰向甲方支付违约金。逾期超过日，甲方有权解除合同，乙方除应支付前述违约金外，还应按合同产品总价款的20％向甲方支付违约金。

　　2、乙方未按合同约定的品牌、规格、型号、质量等要求向甲方供货的，乙方应按甲方要求更换直至通过验收。因此造成逾期交货的，乙方应按前款承担违约责任。

　　3、甲方接受乙方的供货并不免除乙方对产品的瑕疵担保责任。乙方除承担修、退、换的责任外，还应按瑕疵产品总价款的20％向甲方支付违约金并赔偿损失。

　　4、甲方未按合同约定的时间付款的，每逾期一日，按应付而未付货款总额的1‰向乙方支付违约金。

　　5、甲方接受乙方交货后，若发现乙方所提供的产品与招标文件规定的产品不符的，甲方可要求乙方退、换，乙方应在收到甲方书面通知二天内按该批产品总价款的20％向甲方支付违约金；甲方也可解除合同，甲方由此解除合同的，乙方应收到甲方书面通知二天内按该批产品总价款的20％向甲方支付违约金，并退还甲方为该批产品已支付的货款。

　　第十一条、其他

　　1、本合同经双方签章生效。本合同壹式份，甲方执贰份，乙方执份，具有同等法律效力。

　　2、对本合同的任何变更或补充，须经双方协商一致，并另行签订书面补充协议。

　　3、本合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力，如附件与合同正文相冲突的，以合同正文为准。

　　甲方（签章）：

　　乙方（签章）：

　　年月日

【购销合同】相关文章：